2015年度一级建造师法规考前押题命中率63.7%
2015年度一级建造师法规考前押题
郑重声明：
此套试题仅用于2015年度一级建造师法规考前冲刺，用于检测广大考生的真实水平，结合历年命题规律，有较大的命中率，道理你懂的！
本作者对本次不承担任何法律责任。请广大考生在下载后24小时内删除，否则造成的一切侵权行为后果自负！
一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1．建设单位迫使承包方以低于成本的价格竞标的，应处以( )的罚款。
A．20万以下 B．20万以上50万以下
C．项目合同金额的5‰ D．项目合同金额的10‰
2．商标的构成要素不包括()。
A．商标的名称 B．商标的图案 c．商标的颜色 D．商标的使用范围
3．下列合同中，属于从合同的是()。
A．买卖合同 B．借款合同 c．保证合同 D．承揽合同
4．甲与乙签订一房屋买卖合同，甲已支付一半房款，此时甲请求乙交付房屋并办理过户手续，然后才支付另一半房款。以下说法正确的是( )。
A．依诚信原则，乙不得行使同时抗辩权 B．乙有权行使同时抗辩权
c．甲违约在先，乙有权解除合同 D．乙得行使不安抗辩权
5．根据我国法律，以下不属于中标条件的一项是( )。
A．能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准
B．能够满足招标文件的实质性要求
c．投标价格低于成本
D．投标价格最低
6．以下情形中不符合生产经营单位安全生产基本要求的是( )。
A．生产经营单位为安全生产设施投入大量资金
B．设置安全生产管理机构管理危险物品的经营储存
c．配备劳动防护用品
D．由从业人员个人缴纳工伤社会保险
7．发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，将被如何处理?( )
A．责令改正，处以罚款 B．责令停止施工
c．吊销资质证书 D．没收违法所得
8．当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起( )内向上一级人民法院提起上诉。
A．10日 B．15日 C．30 日 D．60日
9，股份有限公司的权力机构是()。
A．股东大会 B．股东会 C．董事会 D．监事会
10．接受委托为建设项目影响评价提供技术服务的机构，应当经过( )考核审查合格后，颁发资质证书。
A．县级以上环保行政主管部门
B．市级以上环保行政主管部门
c．省、自治区、直辖市的环保行政主管部门
D．国务院环保行政主管部门
11．下列情形中不属于安装工程一切险承保范围的是( )。
A．短路、过电压、电弧所造成的损失
B．超压、离心力引起的断裂所造成的损失
c．因结构、材料或在车间制作方面的错误导致的损失
D．因安装地点的运输所引起的意外时间
12．建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过()方决定该项目开工建设的，应报原审批部门重新审核。
A．1年 B．5年 C．10年 D．15年
13．债务人或第三人将其动产或权利转移债权人占有，用以担保债权的实现，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该动产或权利优先得到清偿的法律行为，叫做( )。
A．保证 B．抵押 C．留置 D．质押
14．下列做法中不属于投标人以非法手段骗取中标的是( )。
A．非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标
B．以低于成本的报价竞标
C．投标时递交虚假业绩证明、资格文件
D．假冒法定代表人签名，递交假的委托书
15．甲欠乙1吨钢材，乙向甲借款3万元，根据合同约定，两项债务正好同时到期。于是甲乙协商两个债务抵消，不再互为偿还。此种债的消灭基于( )事实。
A．清偿 B．混同 c．提存 D．抵消
16．下列权利中属于著作财产权的是()。
A．发表权 B．署名权 c．修改权 D．发行权
17．分包工程的安全生产责任，()。
A．由总承包单位承担责任
B．由分包单位承担责任
c．由各分包单位承担连带责任
D．由总承包单位和分包单位承担连带责任
18．施工单位的下列措施中，不符合安全生产要求的是( )。
A．根据施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的施工措施
B．在施工现场人口处设置明显的安全警示标志
c．施工现场的办公、生活区设置在作业区内
D．制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度
19．从事工程建设项目招标代理业务的招标代理机构，其资格由( )认定。
A．国务院建设行政主管部门
B．省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门
c．国务院或省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门
D．县级以人民政府的建设行政主管部门
20．下列做法中，违背我国劳动法规定的一项是( )。
A．用人单位对从事有职业危害作业的劳动者定期进行健康检查
B．用人单位安排女职工从事矿山井下劳动
C．用人单位对劳动者进行劳动安全卫生教育
D．用人单位准予女职工100天的产假
21．某一人民法院受理案件后，发现自己对该案件没有管辖权，将案件移送给有管辖权的人民法院审理，叫作()。A．移送管辖 B．指定管辖 c．级别管辖 D．地域管辖
22．招标人以不合理的条件限制投标人，强制要求投标人组成联合体共同投标的，可以处以( )的罚款。
A．项目金额的5‰以上10‰以下
B．项目金额的5％以上 10％以下
C．1万元以上5万元以下
D．1万元以上 10万元以下
23．下列表述中，受要约人对要约内容的作出非实质性变更的是( )。
A．合同标的变更 B．履行方式的变更 C．增加说明性条款 D．提出新的解决争议的方法
24．下列属于要约的是()。
A．寄送价目表 B．商业广告的内容符合要约规定 c．拍卖公告 D．招标公告
25．下列债权让与中，符合法律规定的是()。
A．甲以遗嘱方式将债权转让给继承人乙
B．某钢铁厂宣告破产后将债权转让给第三人
c．某演出公司与演员张某签订演出合同后，将合同中对演员的转让给另一家公司
D．李某将其扶养请求权转让给王某
26．出售质量不合格的商品而未声明的，诉讼时效为( )。
A．1年 B．2年 C．4年 D．20年
27．张某向某农场购买了1吨苹果，约定在货到达后付款。在装车时，工作人员误装了1．5吨，张某和工作人员都没有发现。结果张某运输苹果的车在途中翻入沟中，苹果全部损失，张某应当向农场支付( )苹果的价款。
A．1吨 B．1．5吨 C．2．5吨 D．0吨
28．从债权的内容看，债权的性质是( )。
A．对人权 B．对事权 C．相对权 D．绝对权
29．对于环境影响很小、不需要进行环境影响评价的，应当( )。
A．编制环境影响报告书
B．编制环境影响报告表
C．填报环境影响登记表
D．制作环境影响分析表
30．下列情形中，造成合同权利义务终止的是( )。
A．债权人拒绝受领标的物
B．当事人－方延迟履行义务
c．当事人－方下落不明
D．债权人免除债务
31．评标由()负责。
A．建设行政主管部门组建的评标委员会
B．招标人依法组建的评标委员会
c．投标人依法组建的评标委员会
D．招标人与投标人共同组建的评标委员会
32．开标地点为()。
A．招标文件中预先确定的地点 B．评标委员会确定的地点
c．投标人共同商议的地点 D．建设项目所在地
33．评标委员会的成员人数为( )。
A．5人以上双数 B．5人以上单数
c．6人以上双数 D．6人以上单数
34．甲公司得知乙公司正在与丙公司谈判，甲为了排挤乙公司而向丙公司提出了更优惠的条件。乙公司退出后甲公司又借故中止谈判，给丙公司造成了损失。甲公司的行为定性为( )。
A．欺诈 B．假借订立合同恶意磋商
c．以合法形式掩盖非法目的 D．正常的商业竞争
35．下列可以作为保证人的单位是( )。
A．国家机关 B．学校 C．医院 D．合伙企业
36．中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其( )内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告。A．1～2年 B．2～3年 c．3～4年 D．2～5年
37．要约的生效时间是()。
A．到达受约人时生效 B．发出时生效
c．到达受约人的第二天生效 D．受约人发出承诺前
38．建设单位的下列做法符合法律规定的是( )。
A．在工程竣工验收合格之日后20天办理工程竣工验收备案
B．在重新组织竣工验收前使用工程
c．将建设工程发包给具有相应资质等级的单位
D．编造文件办理竣工验收备案
39．依我国法律，当事人对下列( )合同可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销。
A．以合法形式掩盖非法目的
B．损害社会公共利益
C．在订立合同时显失公平
D．恶意串通，损害国家、集体或第三人利益
40．人民法院对上诉案件应当在第二审立案之日起( )内审结。
A．1个月 B．3个月 C．6个月 D．1年
41．建设单位的下列做法中，没有尽到消防安全职责的是( )。
A．确定本单位和所属各部门、岗位的消防安全负责人
B．组织防火检查
C．定期检验维修消防设施和器材
D．在设有仓库的楼房内设置员工宿舍，以方便对仓库的管理
42．招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起( )内订立书面合同。
A．15日 B．30日 C．1个月 D．2个月
43．甲公司致电乙公司，欲订购10吨钢材，并提供了价格、数量，询问是否同意。当日，乙公司也致电甲公司，表示现有10吨钢材，说明质量、价格，询问是否接受。然而双方都没有给对方明确的答复。1个月后，乙公司向甲公司发货，甲公司拒收。甲乙公司之间的关系认定为( )。
A．合同关系未成立 B．合同关系已成立
c．合同关系成立且生效 D．合同关系成立但未生效
44．保证方式没有约定或约定不明确的，( )。
A．按一般保证承担保证责任
B．由当事人协商承担保证责任
c．按连带保证承担保证责任
D．由债权人指定的保证人承担保证责任
45．合同法所称不可抗力是指( )。
A．不能预见、不能避免并不能克服的客观情况
B．不能预见但能够避免的客观情况
c．能够预见但不可避免、不能克服的客观情况
D．能够预见，可以避免但不能克服的客观情况
46．撤销权的除斥期间是()。
A．自债权人知道或应当知道撤销事由之日起5年内
B．自债务人的行为发生之日起5年内
c．自债权人知道或应当知道撤销事由之日起1年内
D．自债务人的行为发生之日起1年内
47．合同中履行费用负担不明确的，应当由( )负担。
A．债权人 B．合同双方 c．债务人 D．履行义务的一方
48．组成一个联合投标体共同投标的法人数目应为()。
A．两个 B．两个以上 c．三个 D．三个以上
49．债务人部分履行债务给债权人增加的费用，由( )负担。
A．债务人 B．债权人 c．债务人和债权人 D．过错方
50．下列做法不属于串通投标的是( )。
A．招标者在公开开标前，开启标书，并将投标情况告知其他投标者
B．招标者预先内定中标者，在确定中标者时以此决定取舍
C．投标者在投标时递交虚假业绩证明
D．投标者与招标者商定在招投标时压价，中标后再给招标者额外补偿
51．当事人在合同中约定一方向对方给付定金作为债权担保的，收受定金的一方不履行约定债务的，应()。
A．将定金退还 B．双倍返还定金 C．支付违约金 D．赔偿对方损失
52．以下限制民事行为能力人订立的合同中，要经过法定代理人追认才有效的是( )。
A．赠与合同 B．承揽合同
C．与年龄智力相适应订立的合同 D．与精神状况相适应订立的合同
53．不属于建筑业企业资质的序列是( )。
A．总承包 B．专业承包 c．专业分包 D．劳务分包
54．甲向乙借款1万元，约定年息为10％，并由丙提供了保证。现乙欲将债权转让给丁，在原保证合同对债权转让无约定的情况下，下列表述正确的是( )。
A．若该债权转让，丙即免除了保证责任
B．若该债权转让，丙在原保证担保的范围内继续承担保证责任
c．该债权转让在征得丙的同意后，丙才在原保证担保的范围内继续承担保证责任
D．该债权转让后由乙通知丙，丙才在原保证担保的范围内继续承担保证责任
55．以下情形中，不属于无权代理行为的是()。
A．行为人没有代理权
B．行为人超越代理权限
C．行为人的代理基于口头委托
D．行为人在代理权终止后仍以被代理人的名义订立合同
56．无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，( )。
A．由监护人承担民事责任
B．由行为人自己承担民事责任
C．由监护人和行为人承担连带责任
D．无须承担责任
57．两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照( )的业务许可范围承揽工程。
A．资质等级高的单位 B．资质等级低的单位
c．各单位协商确定 D．发包方指定其中一家单位
58．环境保护行政主管部门应当自收到环境保护设施竣工验收申请之日起()内，完成验收。
A．10日 B．15 日 C．30日 D．60 日
59．某市仲裁委员会仲裁一建设工程合同纠纷案件，首席仲裁员甲认为应当裁定合同无效，仲裁人员乙认为合同有效，应当裁定解除合同，仲裁人员丙亦认为合同有效但应裁决继续履行合同。这种情况下应()。
A．请示仲裁委员会主任并按其意见作出裁决
B．按乙或丙的意见作出裁决
C．按甲的意见作出裁决
D．重新组成仲裁庭经评议后作出裁决
60．当事人迟延履行后发生不可抗力的应当( )。
A．全部免除责任 B．不能免除责任 c．部分免除责任 D．由相对方决定是否免除责任
61．根据工程建设标准的内容划分，下列不属于这种分类的一项是( )。
A．设计标准 B．施工及验收标准 c．设计定额 D．技术标准
62．A市甲公司与B市乙公司在c市签订建设工程合同，合同履行地在D市。合同约定若发生争议将纠纷提交C市仲裁委员会仲裁。现甲乙公司发生纠纷，甲欲申请仲裁，发现c市没有设立仲裁委员会，而A、B、D市均设立了仲裁委员会。甲可以( )
A．向A市仲裁委员会申请仲裁
B．向B市仲裁委员会申请仲裁
c．向C市法院起诉
D．向D市仲裁委员会申请仲裁
63．下列( )情况中用人单位可以解除劳动合同。
A．职工张某因工负伤而丧失劳动能力
B．职工许某公派出国而逾期未归
C．职工李某与他人同居而怀孕
D．职工陈某患病住院
64．下列表述中超越工程质量监督机构基本职责的是( )。
A．办理建设单位工程项目报监手续，收取监督费
B．对建设工程的地基基础、主体结构的质量进行检查
c．对建设单位组织的竣工验收程序实施监督
D．对于需要实施行政处罚的，按照法定标准实施处罚
65．建设工程施工承包单位对于屋面防水工程的最低保修期限是( )。
A．2年 B．5年 C．2个月 D．5个月
66．有限责任公司发起人的股东人数为( )。
A．2个以_12 B．50个以下 C．2个以_上50个以下 D．没有上下限的限制
67．甲向乙借款20万元，以自己的一套房子作为抵押担保。抵押期间，甲欲将这套房子以 25万元卖给丙，丙知道房子已设置抵押，但愿意接受。以下表述正确的是( )。
A．甲可以卖出该房屋，但应先征得乙的同意
B．甲可以卖出该房屋，不必征得乙的同意
c．甲可以卖出该房屋，但事前应通知乙
D．甲无权卖出该房屋，因为此房屋已设置了抵押权
68．对于招投标过程中的违法行为进行行政处罚，由( )规定的有关行政监督部门决定。
A．国务院 B．省、自治区、直辖市人民政府 C．县级以上人民政府 D．建设工程项目所在地的人民政府
69．父母作为监护人代理未成年子女进行民事诉讼活动，这种情况属于( )。
A．指定代理 B．委托代理 c．无权代理 D．法定代理
70．甲委托乙为其购买建材，乙为此做了大量准备工作。现甲不想要这批建材了，通知乙取消委托。下列说法正确的是( )。
A．甲可以单方取消委托，但应以书面方式作出
B．甲可以单方取消委托，但应支付乙为准备工作所消耗的合理费用
c．甲可以单方取消委托，但应按原委托合同约定支付乙报酬
D．甲无权单方取消委托，否则承担违约责任
二、多项选择题(每题2分。每题中的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)
1．以下属于投标程序的是()。
A．组织投标机构 B．编制投标文件 C．接受投标书 D．评标 E．送达投标文件
2．安全生产中从业人员的权利包括()。
A．了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施
B．对本单位的安全生产工作提出建议
c．获得符合国家标准或行业标准的劳动防护用品
D．获得安全生产教育和培训
E．发现事故隐患立即向本单位负责人报告
3．建设单位办理工程竣工验收备案应提交( )材料。
A．环境影响报告书
B．工程竣工验收报告
c．工程竣工验收备案表
D．法律法规规定应由规划、公安消防、环保部门出具的认可文件
E．施工单位签署的工程质量保修书
4．以下情况属于合同变更的是( )。
A．合同标的物数量的增减
B．合同履行期限的变更
C．合同履行地点的变更
D．交付方式的变更
E．签订合同的主体变更
5．以下表述符合工程监理单位的质量责任的是( )。
A．依法取得相应资质等级证书
B．在资质等级许可的范围内承担工程监理业务
c．工程监理企业与建筑材料供应单位是上下级关系
D．工程监理企业依照法律法规、有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同实施监理
E．工程监理企业对施工质量承担监理责任
6．按照属性分类，工程建设标准可以划分为()。
A．技术标准 B．设计标准
C．管理标准 D．施工及验收标准
E．工作标准
7．下列情形中，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同的是( )。
A．劳动者患病或负伤，在规定的医疗期内
B．在试用期内
C．女职工在孕期、产假、哺乳期内
D．用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动
E．用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件
8．甲向乙借款1万元，同时丙又欠甲1万元，通过协商由丙向乙直接偿还。下列表述中正确的是( )。A．若甲乙协商一致，再通知丙，属于债权转让
B．若甲丙协商一致，再通知乙，属于债务转移
c．若甲乙得到丙的同意，再达成协议，属于债权转让
D．若甲丙得到乙的同意，再达成协议，属于债务转移
E．若甲乙丙三方订立协议，对甲与乙为债权转让，对甲和丙为债务转移
9．对于中标单位将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，有关部门将( )。
A．处分包项目金额5‰以上10‰以下的罚款
B．有违法所得的，并处没收违法所得
c．责令停业整顿
D．情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照
E．责令不得再参加任何依法必须进行招标的建设工程项目投标
10．下列属于不可抗力范围的是( )。
A．自然灾害 B．施工单位过错造成工程延期竣工
c．社会突发事件 D．政府行为
E．建设单位资金不到位造成工程延期竣工
11．县级以上人民政府建设行政主管部门的工作人员，有( )行为的，将受到降级或撤职的处分。
A．未对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案进行审查
B．对不具备安全生产条件的施工单位颁发资质证书
C．对没有安全施工措施的建设工程颁发施工许可证
D．发现违法行为不予查处
E．发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或暂时停止施工
12．下列适用抵消的情况中，正确适用的是( )。
A．甲乙1000元钱，春节时二人打麻将赌博，甲赢了1000元，甲主张以赌债抵消欠款
B．张某欠王某2000元，王多次催要无果，遂将张打伤，张要求损害赔偿，王主张以欠款抵消
c．甲借给 100元钱，同时乙给甲制作了一套礼服，其加工费为100元。如果甲乙的债务都已到期，则甲乙之间的债务可以抵消D．李某因做生意向王某借款1000元，而王某欠李某货款800元，如果李某和王某的债务都已到期，则可以在800元的范围内抵消债务E．甲向乙定做一套家具，交付家具时甲以乙妻子曾向甲借款2000元为由，主张债务抵消而拒付加工费
13．施工单位在采用( )时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。
A．新技术 B．新工艺 c．新设备 D．新材料 E．新方案
14．()情况下，第二审人民法院将裁定撤销原判、发回原审法院重审。
A．原判决适用法律错误 B．原判决认定事实错误
C．原判决认定事实不清、证据不足D．原判决违反法定程序
E．原判决违反法定程序、可能影响案件正确判决
15．建设项目的环境影响报告书应当包括( )内容。
A．建设项目概况
B．建设项目周围环境现状
c．建设项目对环境可能造成影响的分析、预测和评估
D．建设项目环境保护设施的设计方案
E．对建设项目实施环境监测的建议
16．建筑工程一切险的被保险人可以包括()。
A．业主 B．技术咨询顾问 c．制造商或供应商 D．总承包商 E．业主聘用的监理工程师
17．以下情况中必须进行招标的工程建设项目是( )。
A．施工单项合同估算价在200万元人民币以上的
B．重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的
C．勘察设计的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的
D．监理服务的采购，单项合同估算价在10万元人民币以上的
E．单项合同估算价低于法定标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的
18．下列各项中，可以质押的权利是( )。
A．土地所有权 B．房屋产权 C．汇票、支票、本票 D．债券、存款单、仓单、提单
E．股份、股票
19．甲为逃避向乙偿还债务，将自己名下的不动产转让给丙，导致无力偿还债务。债权人乙欲行使撤销权应当具备的条件是( )。A．甲以明显不合理的低价向丙转让不动产
B．甲主观上有逃债的故意
c．甲与乙之间的转让没有到有关部门办理登记
D．乙对甲的债权已经到期
E．丙知道甲行为的目的
20．根据法律规定，下列免责条款无效的是()。
A．合同当事人一方受益
B．涉及不可抗力造成的对方财产损失
c．造成对方人身损害
D．约定一方不履行合同义务时必须承担的法律责任
E．因故意或重大过失造成对方财产损失
21．下列关于建筑工程一切险的免赔额，说法正确的是( )。
A．工程本身的免赔额为保险金额的O．5％－2％
B．施工机具设备等的免赔额为保险金额的5％
c．第三者责任险中财产损失的免赔额为每次事故赔偿限额的1％一2％
D．人身伤害的免赔额为伤害损失的5％
E．支付修复保险标的遭受损失所需费用时，必须扣除免赔额
22．甲乙签订水泥订购合同，甲委托丙送货，并订立运输合同。丙送货途中，遭遇泥石流导致延迟送货，水泥受到部分损失。于是乙方以逾期交货和货物不符合约定为由拒收货物、拒付货款。丙多次与乙交涉未果，发现水泥受潮部分扩大，就将水泥作价卖给另一个厂家。下列表述中正确的是()。
A．水泥价值减少的损失由甲承担
B．水泥价值减少的损失由乙承担
c．水泥价值减少的损失由丙承担
D．丙为处理水泥的费用可以要求甲支付
E．丙为处理水泥的费用可以要求乙支付
23．对在工程承包中行贿的承包单位，应( )。
A．处以罚款，没收贿赂的财物
B．对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分
c．造成工程质量问题的，与受贿的单位承担连带赔偿责任
D．责令停业整顿、降低资质等级或吊销资质证书
E．构成犯罪的，依法追究刑事责任
24．民事起诉状应当记载的事项包括( )。
A．当事人的姓名、年龄、职业、住所等
B．诉讼请求和所根据的事实与理由
c．证据和证据来源
D．证人姓名和住所
E．对管辖异议的处理意见
25．下列构成继续履行必须具备的条件的是( )。
A．当事人一方违约
B．当事人双方互负履行义务
C．继续履行合同仍有意义，不违背订立合同的宗旨
D．非违约方需有继续履行的请求
E．违约方有条件履行
26．我国的诉讼管辖可分为( )。
A．地域管辖 B．级别管辖
c．协议管辖 D．移送管辖
E．指定管辖
27．下列属于违约责任构成要件的是( )。
A．当事人有不履行合同债务的违法行为
B．违约方主观上过错
c．当事人在合同中约定了违约条款
D．有损害事实存在
E．违约行为与损害事实之间有因果关系
28．根据我国法律，有()行为之一的，责令改正，处以10万元以上30万元以下的罚款。A．勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察
B．设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计
c．设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商
D．设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计
E．施工单位在施工中偷工减料，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备
29．下列事实中属于《劳动法》适用范围的是( )。
A．外商独资企业聘用的职工
B．个体工商户聘用的帮手
c．家庭聘用的保姆
D．国家机关聘用的临时工
E．扶贫基金会聘用的员工
30．下列合同中，适用一年诉讼仲裁时效的合同是( )。
A．超过专利权保护期限的专利使用许可合同
B．延付或者拒付租金的租赁合同
C．寄存财物被丢失的保管合同
D．出售质量不合格的商品未声明的买卖合同
E．迟延交付建筑物的建设工程合同
参考答案
一、单项选择题
1．B 2．D 3．C 4．A 5．C 6．D 7．A 8．B 9．A 10．D
11．C 12．B 13．D 14．B 15．D 16．D 17．D 18．C 19．C 20．B
21．A 22．C 23．C 24．B 25．B 26．A 27．A 28．C 29．C 30．D
31．B 32．A 33．B 34．B 35．D 36．D 37．A 38．C 39．C 40．B
41．D 42．B 43．C 44．C 45．A 46．B 47．D 48．B 49．A 50．C 51．B 52．B 53．C
54．B 55．C 56．A 57．B 58．C 59．C 60．B
61．D 62．C 63．B 64．B 65．B 66．C 67．C 68．A 69．D 70．B
二、多项选择题
1．ABD 2．ABCD 3．BCDE 4．ABCD 5．ABDE 6．ACE 7．BDE 8．AD 9．ABCD 10．ACD 11．BCD 12．CD 13．ABCD 14．BCE 15．ABCE 16．ADE 17．ABCE 18．CD 19．ABE 20．CE 21．ABCE 22．AD 23．ABDE 24．ABCD 25．ACDE 26．ABDE27．ADE 28．ABCD 19．ABDE 30．BCE
2015年一级建造师《建筑工程管理与实务》真题及答案解析
一、单项选择题（共20 题，每题1 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.某工厂在经历强烈地震后，其结构仍能保持必要的整体性而不发生坍塌，此项功能属于结构的（1）。 A.安全性 B.适用性 C.耐久性 D.稳定性 安全性指在正常施工和正常使用的条件下，结构应能承受可能出现的各种荷载作用和变形而不发生破坏；在偶然事件发生后，结构仍能保持必要的整体稳定性。例如，厂房结构平时受自重、吊车、风和积雪等荷载作用时，均应坚固不坏，而在遇到强烈地震、爆炸等偶然事件时，容许有局部的损伤，但应保持结构的整体稳定而不发生倒塌。 2.某构件受力简图如右图，则点O 的力矩Mo 为（10）。 ·a ·b ·c ·d 力矩=力×力臂。力臂是力矩中心点O 至力P 的作用线的垂直距离。 3.关于一般环境条件下建筑结构混凝土板构造要求的说法，错误的是（23）。 A.屋面板厚度一般不小于60mm B.楼板厚度一般不小于80mm C.楼板的保护层厚度不小于35mm D.楼板受力钢筋间距不宜大于250mm 板的厚度与计算跨度有关，屋面板一般不小于60mm,楼板一般不小于80mm，板的支承长度不能小于规范规定的长虔，板的保护层厚度一般为15~30mm。受力钢筋直径常用6、8、10、12mm。间距不宜大于250mm。 4.代号为P·O 的通用硅酸盐水泥是（42）。
A.硅酸盐水泥 B.普通硅酸盐水泥 C.粉煤灰硅酸盐水泥 D.复合硅酸盐水泥 普通硅酸盐水泥的代号为 5.在工程应用中，钢筋的塑性指标通常用（48）表示。A.抗拉强度 B.屈服强度 C.强屈比 D.伸长率 钢材在受力破坏前可以经受永久变形的性能，称为塑性。在工程应用中，钢材的塑性指标通常用伸长率表示。 6.下列混凝土外加剂中，不能显着改善混凝土拌合物流变性能的是（55)。 A.减水剂 B.引气剂 C.膨胀剂 D.泵送剂 混凝土中掺入减水剂，若不减少拌合用水量，能显着提高拌合物的流动性；引气剂可改善混凝土拌合物的和易性，减少泌水离析；泵送剂是用于改善混凝土泵送性能的外加剂，它是由减水剂、调凝剂、引气剂润滑剂等多种复合而成，也可以改善混凝土拌合物的流变性能。 7.木材的干缩湿胀变形在各个方向上有所不同，变形量从小到大依次是（65）。 A.顺纹、径向、弦向 B.径向、顺纹、弦向 C.径向、弦向、顺纹 D.弦向、径向、顺纹 由于木材构造的不均匀性，木材的变形在各个方向上也不同；顺纹方向最小，径向较大，弦向最大。 8.在进行土方平衡调配时，需要重点考虑的性能参数是（97）。 A.天然含水量 B.天然密度 C.密实度 D.可松性 土的可松性：天然土经开挖后，其体积因松散而增加，虽经振动夯实，仍不能完全恢复到原来的体积，这种性质称为土的可松性。它是挖填土方时，计算土方机械生产率、回填土方量、运输机具数量、进行场地平整规划竖向设计、土方平衡调配的重要参数。 9.针对渗透系数较大的土层，适宜采用的降水技术是（99）降水。 A.真空井点 B.轻型井点 C.喷射井点 D.管井井点
2015年全国一级建造师执业资格考试《法规》真题及解析
2015年一级建造师法律法规真题答案 1．根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用（）作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水。 A．地下水B．市政自来水C．雨水D．中水 【答案】A 【解析】参考教材P199。 2．根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执业（）。 A．1个月以上3个月以下B．3个月以上1年以下 C．3个月以上2年以下D．6个月以上1年以下 【答案】B 【解析】参见教材P227。 3．某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压*人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。 A．特别重大事故B．重大事故C．一般事故D．较大事故 4．根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。 A．80%B．70%C．60% D．50% 【答案】A 【解析】参见教材P129。 5．根据《建设工程安全生产管理条例》，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应出具（）。 A．购货发票B．检测合格证明C．产品使用说明书D．相应的图片 【答案】B 【解析】参见教材P265。 6．关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（）。 A．文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业 B．在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准 C．因特殊情况需要在文件保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准 D．在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准 【答案】C 【解析】参考教材P207。 7．某高速公路项目进行招标，开标后允许（） A．评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容 B．投标人再增加优惠条件 C．投标人撤销投标文件 D．招标人更改招标文件中说明的评标定标办法 【答案】A
2017年度一级建造师法规考前押题
2017年度一级建造师法规考前押题 请广大考生在下载后24小时内删除，否则造成的一切侵权行为后果自负！ 一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1，股份有限公司的权力机构是()。 A．股东大会 B．股东会 C．董事会 D．监事会 2．接受委托为建设项目影响评价提供技术服务的机构，应当经过( )考核审查合格后，颁发资质证书。 A．县级以上环保行政主管部门 B．市级以上环保行政主管部门 c．省、自治区、直辖市的环保行政主管部门 D．国务院环保行政主管部门 3．下列情形中不属于安装工程一切险承保范围的是( )。 A．短路、过电压、电弧所造成的损失 B．超压、离心力引起的断裂所造成的损失 c．因结构、材料或在车间制作方面的错误导致的损失 D．因安装地点的运输所引起的意外时间 4．建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过()方决定该项目开工建设的，应报原审批部门重新审核。 A．1年 B．5年 C．10年 D．15年 5．下列做法中不属于投标人以非法手段骗取中标的是( )。 A．非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标 B．以低于成本的报价竞标 C．投标时递交虚假业绩证明、资格文件 D．假冒法定代表人签名，递交假的委托书 6．下列合同中，属于从合同的是()。 A．买卖合同 B．借款合同 c．保证合同 D．承揽合同 7．建设单位迫使承包方以低于成本的价格竞标的，应处以( )的罚款。 A．20万以下 B．20万以上50万以下 C．项目合同金额的5‰ D．项目合同金额的10‰ 8．甲与乙签订一房屋买卖合同，甲已支付一半房款，此时甲请求乙交付房屋并办理过户手续，然后才支付另一半房款。以下说法正确的是( )。 A．依诚信原则，乙不得行使同时抗辩权 B．乙有权行使同时抗辩权 c．甲违约在先，乙有权解除合同 D．乙得行使不安抗辩权
2017一级建造师考试工程法规模拟题含答案
2017一级建造师考试工程法规模拟题含答案 建造师是指从事建设工程项目总承包和施工管理关键岗位的执业注册人员，下面是小编整理的2017一级建造师考试工程法规模拟题含答案，大家快来测试吧! 1[单选题] 根据《物权法》规定，国家依照法律规定的权限和程序征收集体所有的土地和单位、个人的房屋及不动产，是为了( )的需要。 A.宪法 B.国家利益 C.公共利益 D.国家安全 参考答案：C 参考解析：《物权法》规定，为了公共利益的需要，依照法律规定的权限和程序可以征收集体所有的土地和单位、个人的房屋及其他不动产。C项正确。 2[单选题] 关于建设单位安全生产责任的说法，错误的是( )。 A.应当向施工企业提供地下管线资料 B.应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期 C.应当进行安全施工技术交底 D.应当对拆除工程进行备案 参考答案：C 参考解析：《建设工程安全生产管理条例》第6条规定，建设单位应当向施工企业提供包括地下工程在内的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整;第7条规定，建设单位不得压缩合同约定的工期;第11条规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将有关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。本题中，进行安全施工技术交底属于施工企业的安全责任。故C为正确选项。 3[单选题] 甲、乙双方订立的合同经人民法院判决认定为无效合同，则该合同自( )时起不具有法律效力。 A.合同订立 B.合同生效 C.当事人提起诉讼 D.法院判决生效 参考答案：A 参考解析：《合同法》第56条规定：“无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力”。故A为正确选项。 4[单选题] 根据《招标投标法》及相关法规，下列招标、投标、评标行为中正确的是( )。 A.投标人的报价明显低于成本的，评标委员会应当否决其投标 B.投标人的报价高于招标文件设定的最高投标限价，评标委员会有权要求其调整 C.招标文件采用的评标方法不适合的，开标后评标委员会有权作出调整 D.招标人有权在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人 参考答案：A 参考解析：《招标投标法实施条例》第51条规定：“投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价”的，评标委员会应当否决其投标;第49条规定：“招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据”;《招标投标法》第40条规定：“招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人”。故A为正确选项。 5[单选题] 建设工程的环境保护设施竣工验收后，应当( )投入使用。
2017年一级建造师考试押题卷(中建三局内部资料)
2017 年度一级建造师执业资格考试 建设工程项目管理 中建三局内部测试卷 一、单项选择题（共70 题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1 建设工程项目管理就是自项目开始到完成，通过（）使项目目标得以实现。 A.项目策划和项目组织 B.项目控制和项目协调 C.项目组织和项目控制 D.项目策划和项目控制 2 按照国际工程惯例，当采用指定分包商时，应对分包合同规定的工期和质量目标负责的是 （）。 A.业主 B.监理 C.指定分包商 D.施工总承包管理方 3 下图反映的是某建设项目业主、项目总承包人、分包人之间的（）。 A.协作关系 B.指令关系 C.管理关系 D.合同关系 4 下列关于项目管理工作任务分工表的说法，正确的是（）。
A.工作任务分工表反映组织系统的动态关系 B.一个工程项目只能编制一张工作任务分工表 C.编制工作任务分工表中的基础准备工作是确定项目管理职能的分工 D.工作任务分工表是项目的组织设计文件之一 5 关于项目管理职能分工表的说法，正确的是（）。 A.组成管理的环节就是管理的职能 B.业主方和项目各参与方应编制统一的项目管理职能分工表 C.项目管理职能分工表不适用于企业管理 D.项目管理职能分工表和岗位责任描述书表达的内容完全一样 6 在国际上，民用建筑工程项目总承包的招标，对工程项目多数采用（）描述的方式。 A.构造 B.施工图 C.功能 D.规模 7 某建设工程项目采用施工总承包管理模式，若施工总承包管理单位想承担部分工程的施工 任务，则应（）。 A.通过投标竞争取得施工任务 B.通过项目业主委托取得施工任务
C.自行决定便可取得施工任务 D.通过施工总承包单位委托取得施工任务 8 按照工程建设项目物资采购管理程序，物资采购首先应（）。 建设工程项目管理第2 页共12 页 A.拟定物资采购合同 B.明确采购的要求、采购分工和责任 C.选择合格的产品供应或服务单位 D.进行采购策划，编制采购计划 9 根据《建设工程项目管理规范》(GB/T 50326--2006)，项目管理实施规划应由( )组织编 制。 A.项目经理 B.项目技术负责人 C.企业技术负责人 D.企业生产负责人 10 关于施工组织设计的内容和编制方法，下列说法中正确的是（）。 A.施工组织设计应由项目技术负责人主持编制 B.单位工程施工组织设计应由总承包单位技术负责人审批 C.合理安排施工顺序属于施工组织设计的施工进度计划部分的内容
2017年一级建造师《法规》真题及参考答案
2017年一级建造师《法规》真题及参考答案 全部100道真题，答案仅供参考。 一、单选题 1、甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同，合同约定设计费为200万元。定金为设计费的15%，甲支付定金后，如果乙在规定期限内不履行合同，甲可以要求乙返还（B）元 A、80万 B、60万 C、40万 D、30万 2、关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法，正确的是（C） A、发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持 B、凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任 C、承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任 D、承包人的保修责任可以免除 3、甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还，丙与甲之间债的产生根据属于（A） A、不当得利 B、侵权 C、合同 D、无因管理 4、甲施工企业3月1向乙供应商发出采购单买一批建材，要求在3月5日前回复：乙3月1日即收到甲的采购单，3月2日甲再次发函至乙取消本采购，乙收到两份件后于3月4日发函至甲表示同意执行3月1日的采购单。则（D） A、甲3月2日的行为属于要约撤回 B、乙3月4日的行为属于新要约 C、甲的要约已被撤销 D、甲乙之间合同成立 5、下列物权种类中，属于担保物权的是（A） A、抵押权 B、使用权 C、收益权 D、地役权 6、关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是（B） A、第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序 B、基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序 C、简易程序应当在立案之日起6个月内审结 D、简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长 7、某设计院指派本院工程师张某为某建设单位设计住宅楼，设计合同中没有约定设计图著作权的归属，该设计图的著作权属于（B） A、张某 B、设计院 C、建设单位 D、建设单位和设计院共同所有 8、建设单位办理工程项目质量监督手续应在（D） A、领取建设工程规划许可证之前
2015一级建造师考试真题答案
2015年一级建造师建设工程项目管理真题及答案解析 一、单项选择题 1.“建设工程项目法人决策的理性化程度以及建筑企业经营者的经营管理理念”屈于影响建设工程质重的（） A.管理环境因素 B.人的因素 C.方法的因素 D.社会环境因素 【答案】D 【解析】本题考査的是项目质重的影响因素。社会环境因素主要是指会对项目质重造成影响的各种社会环境因素，包括国家:建设法律法规的健全程度及其执法力度；建设工 程项目法人决策的理性化程度以及建筑业经营者的经营管理理念建筑市场包括建设工程交易市场 和建筑生产要素市场的发育程度及交易行为的规范程度；政府的工程质重监督及行业管理成熟程 度；建设咨询服务业的发展程度及其服务水准的高低；廉政管理及行风建设的状况等。参见教材 P165。 2.根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令613号），投标有效期从（）起计算。 A.提交投标文件开始之日 B.购买招标文件的截止之日 C.提交投标文件的截止之日 D.招标文件规定开标之日 【答案】C 【解析】本题考査的是投标有效期。投标有效期从提交投标文件的截止之日起筲。参见教材P274-276。 3．下列工程项目策划工作中，属于建设工程项目实施阶段管理策划的是（）。 A．确定项目实施期管理总体方案 B．确定生产运营期设施管理总体方案 C．确定项目风险管理与工程保险方案 D．确定生产运营期经营管理总体方案 【答案】C 【解析】本题考查的是项目实施阶段策划的工作内容。项目实施的管理策划主要工作内容包括：（1）项目实施各阶段项目管理的工作内容；（2）项目风险管理与工程保险方案。参见教材P40。
4.关于职业健康安全与环境管理体系管理评审的说法，正确的是（）。 A.管理评审是管理体系接受政府监督的一种机制 B.管理评审是最高管理者对管理阼系的系统评价 C.管理评审是管理睞系自我保证和自我监督的一种机制 D.管理评审是第三方论证机构对管理睞系的系统评价 【答案】B 【解析】本题考査的是职业健康安全管理阼系与环境管理体系的运行。管理评宙是由组织的最高管理者对管理睞系的系统评价，判断组织的管理体系面对内部愔况和外部环 境的变化是否充分适应有效，由此决定是否对管理体系做出调整，包括方针、目标、机构和程序等。参见教材P227。 5．下列双代号时标网络计划中，关键线路有（）条。 A．5 B．4 C．3 D．2 【答案】C 【解析】本题考查的关键线路的判断。关键线路有ABEI、ABGI、ACGI三条。参见教材P139~143。 7下列安全生产管理制度中，最基本、也是所有制度核心的是（）。 A安全生产教育塔训制度 B安全生产责任制 C安全检査制度 D安全措施计划制度 【答案】B 【解析】本题考査的是安全生产责任制。安全生产责任制是最基本的安全管理制度，是所有安全生产管理带j度的核心。参见教材P228。 9某施工项目部根据以往项目的材料实际耗用愔况，结合具体施工项目要求，制定领用材料标准控制发料。这种材料闲重控制方法是（）。
2017年一级建造师法规真题
2017年一级建造师法规真题及答案 一. 单项选择题（共70 题，每题1 分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意） 1 关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（） A 设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案 B 自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况 C 省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准 D 自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案 答案：C P4 2.2015 年9 月15 日，甲公司与丙公司订礼书面协议转让其对乙公司的30 万元债权，同年9 月25 日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是（） A 甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015 年9 月25 日生效 B 丙公司自2015 年9 月15 日起可以向乙公司主张30万元的债权 C 甲公司和乙公司就30 万债务的清偿对丙公司承担连带责任 D 甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015 年9 月25 日对乙公司发生效力 答案：D P138 3.根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（） A 税率的确定 B 环境保护 C 历史文化保护 D 增加施工许可证的申请条件 答案：A P3 4.根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是（） A 责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚 B 是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关 C 责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚 D 地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类 答案：A P204 5.在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成（） A.重大责任事故罪 B.强令违章冒险作业罪 C.重大劳动安全事故罪 D.工程重大安全事故罪 答案：C P48 6.根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为（） A 工程所在地法院 B 被告所在地法院 C 原告所在地法院 D 合同签订地法院 答案：A P336 7.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（） A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书 B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查 C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收 D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明 答案；D P281 8.某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是（） A.李某 B.施工企业 C.李某所属施工企业项目经理部 D.施工企业法定代表人 答案：B P12 9.关于评标的说法，正确的是（） A 评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标 B 招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件 C 评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果、 D 投标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清，说明答案：A P89 10.关于工伤医疗停工薪期的说法，正确的是（）
为您揭露：2017年一级建造师考前押题骗局
对于一级建造师这种有难度、通过率极低的考试，通常考生考前会在群里收到考前押题的消息。当然一级建造师考前押题是存在的，但也只是帮助考生考前检测自己学习情况的存在，学尔森小编提醒你：不能指望一级建造师考前押题通过考试。一级建造师考试临近，切勿轻信考前卖答案的违法欺骗行为。快速提升通关能力! 下面学尔森小编为一建考生揭秘几个一级建造师考前押题骗局，希望大家不要上当受骗。押题就只能算是锦上添花，不能把所有的希望都寄托在上面，那样想通过考试会很难，还是以掌握知识点为最佳，是通过考试的根本 骗局一：一级建造师考前有考试原题、答案 由于一级建造师证书含金量高，且通过率低，便有了很多考生想通过捷径来通过考试，以此为商机便催生了很多不法分子冒用知名培训机构的名义在一级建造师考试前卖答案、卖押题，声称有考试原题与答案。这种非法售卖虚假试题，欺骗考生，从中牟利的欺诈行为，到最后可能就是收了钱，立马就人间蒸发。每年一级建造师考试的真题有两份，一份用作考试，另一份做备用，一旦泄题肯定会换试卷，所以考前卖答案的可能性几乎是不可能的。 骗局二：一级建造师考试过程中提供答案 在一级建造师考试的过程中向考生传送答案，这看起来是比较靠谱的一件事情，但实施起来的可能性不大。每个考场外都提前装设信号屏蔽系统，并且对于考试期间考场内存在有信号发射的地方可以准确定位作弊考生的考场位置，所以考生很难通过接受信号传递获取答案。对于考试作弊这一行为，国家已经在2017年出台刑法修正案(九)为打击考试作弊行为提供法律依据，其中明确规定：在法 点击【一级建造师学习资料】或打开https://www.360docs.net/doc/9314516893.html,/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版
2015年：二级建造师法规真题与答案解析
《建设工程法规及相关知识》 一、分值分布 第一章（9分）第二章（5分）第三章（22分）第四章（27分） 第五章（5分）第六章（12分）第七章（9分）第八章（9分） 二、具体分析 1、考法律责任的纯记忆性题目：4 道单选，4分，分别是30、40、43、56 题。 2、超纲题：2 道单选，2分，分别是24 题和53 题的D 选项。 3、问法不严密，质量不高的题目：2 道单选，4 道多选，10 分。分别是11、12D、61C、66AB、70 文字、72E。 4、考查比较灵活的典型题目：2 道单选，2 分，分别是10、57 题。 2015年度全国二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及解析 一、单项选择题( (共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意) ) 1．施工企业项目经理部经营活动的法律后果由（）。 A．项目经理部承担 B．企业法人承担 C．企业法定代表人承担 D．项目经理部与企业法人共同承担 【答案】B 【考点】项目经理部的法律性质 【解析】由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。所以B 选项正确。 2．关于委托代理终止情形的说法，正确的是（） A．被代理人恢复了民事行为能力 B．被代理人取得了民事行为能力 C．指定单位取消指定 D．代理期间届满或者代理事务完成 【答案】D 【考点】委托代理终止的法定情形 【解析】 委托代理终止的情形： （1）代理期间届满或者代理事务完成； （2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托； （3）代理人死亡； （4）代理人丧失民事行为能力； （5）作为被代理人或者代理人的法人终止。 法定代理或者指定代理终止的情形： （1）被代理人取得或者恢复民事行为能力； （2）被代理人或者代理人死亡； （3）代理人丧失民事行为能力； （4）指定代理的人民法院或者指定单位取消指定；（5）由其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭。AB 选项系法定代理终止的情形，C 选项系指定代理终止的情形，只有D 选项系委托代理终止的情形 3．甲房地产公司在A 地块开发住宅小区，为满足该小区的住户观景的需要，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800 万元，乙工厂在20 年内不在本厂区建设15 米以上的建筑物，以免遮挡住户观景。合同签订生效后甲
2017年一级建造师考试真题及答案
2017年一级建造师考试真题及答案 1.【题干】表征沥青路面材料稳定性能的路面使用指标的是( ) 【选项】 A.平整度 B.温度稳定性 C.抗滑能力 D.降噪排水 2.【题干】城市主干道的水泥混凝土路面不宜选择的主要原材料是( ) 【选项】 A.42.5级以上硅酸盐水泥 B.粒径小于19.00mm* C.粒径小于31.5mm碎石 D.细度模数在2.5* 3.【题干】关于加筋土挡墙结构特点的说法，错误的是( ) 【选项】 A.填土、拉筋、面板结合成柔性结构 B.依靠挡土面积的自重抵挡土压力作用 C.能适应较大变形，可用于软弱地基 D.构件可定型预制，现场拼装 4.【题干】湿陷性黄土路基的处理方法不包括( ) 【选项】 A.换土法 B.强夯法 C.砂桩法 D.挤密法 5.【题干】桥梁防水混凝土基层施工质量检验的主控项目不包括( ) 【选项】 A.含水率 粗糙度B. C.平整度 D.外观质量 6.【题干】预制梁板吊装时，吊绳与梁板的交角为( )时，应** 【选项】 A.45° B.60° C.* D.90° 8.【题干】主要材料可反复使用，止水性好的基坑围护结构是( ) 【选项】 A.钢管桩 B.灌注桩
C.SMW工法桩 D.型钢桩 9.【题干】下列盾构掘进的地层中，需要采取措施控制后续沉降的是( ) 【选项】 A. 岩层 B.卵石 C.软弱粘性土 D.砂土 ) ( 10.【题干】下列给水排水构筑物中，属于调蓄构筑物的是 【选项】 澄清池 A. B.清水池 生物塘C. 反应池 D. 。) 11.【题干】给水与污水处理厂试运行内容不包括( 【选项】性能标定A. B.单机试车 C.联机运行 D.空载运行 12.【题干】某供热管网设计压力为0.4MPa，其严密性试验压力( )。 【选项】 A.0.42 B.0.46 C.0.50 D.0.60 13.【题干】下列燃气和热水管网附属设备中，属于燃气管网独有的是( )。【选项】 A.阀门 B.补偿装置 C.凝水缸 D.排气装置 14.【题干】生活垃圾填埋场填埋区防渗系统结构层，自上而下材料排序，正确的是( )。 【选项】 A.土工布、GCL垫、HDPE膜 B.土工布、HDPE膜、GCL垫 C.HDPE膜、土工布、GCL D.HDPE膜、GCL垫、土工布 15.【题干】关于施工测量的说法，错误的是( )。 【选项】 A.规划批复和设计文件是施工测量的依据 B.施工测量贯穿于工程实施的全过程 C.施工测量应遵循“由局部到整体。先细部分后控制”的原则 D.综合行工程使用不同的设计文件时，应进行平面控制网联测 。)( 【题干】关于聚乙烯燃气管道连接的说法，错误的是19.
2015年一级建造师《经济》答案详解
2015年一级建造师《经济》真题解析 一、单选题 1某项目建筑安装工程费，设备施工器具购置费合计为7000万元，建设期2年，分期投入4000万元和3000万元。建设期内预计年平均价格总水平上浮率为5%，建设期贷款利息为735万元。工程建设其他费用为400万元。基本预备费率为10%，流动资金为800万元，则该项目的静态投资为(B )万元 A.8948.5 B.8140 C.8940 D.9748.5 解析：建设投资可以分为静态投资部分和动态投资部分。静态投资部分由建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费和基本预备费构成。基本预备费=（建筑安装工程费+设备及工器具购置费+工程建设其他费）×基本预备费率=（7000+400）×10%=740；该项目的静态投资为7000+400+740=8140万元 考点：1Z103011建设工程项目总投资的组成&&1Z103014预备费的组成 2根据《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费用的，应是先将（A ）提交发包人确认。 A.拟实施的施工方案 B.索赔意向通知 C.拟申请增加的费用明细 D.工程变更的内容 解析：(二)措施项目费的调整:工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：(1)安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动。(2)采用单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目按照前述已标价工程量清单项目的规定确定单价。 (3)按总价(或系数)计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘以公式(1Z103083-1)或(1Z103083-2)得出的承包人报价浮动率计算。 如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。 1)招标工程：承包人报价浮动率L=(1-中标价/招标控制价)×100%(1Z103083-1) 2)非招标工程：承包人报价浮动率L=(1-报价值/施工图预算)×100%(1Z103083-2) 考点：1Z103083工程变更价款的确定 1.承包人提出索赔的程序:根据合同约定，承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失，应按下列程序向发包人提出索赔：(1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔的权利。(2)承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向发包人正式提交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由和要求，并应附必要的记录和证明材料。(3)索赔事件具有连续影响的，承包人应继续提交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录。(4)在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向发包人提交最终索赔通知书，说明最终索赔要求，并应附必要的记录和证明材料。（P268） 3某施工企业生产所需甲材料，年度采购总量为200吨，每吨单价为1000元，一次订货成本为100元，每吨材料的年平均储备成本为400元，则该材料的经济采购批量为（C ）吨。 A. 6.32 B. 7.07 C.10.00 D. 100.00 解析：单位储存成本每次订货的变动成本存货年需要量经济订货量??==2/22*K DK Q =400/1002002??=10吨 考点：1Z102083 存货的财务管理 4根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,施工过程中发生的计日工，应按照（A ）计价 A.已标价工程量清单中的计日工单价 B.计日工发生时承包人提出的综合单价 C.计日工发生当月市场人工工资单价 D.计日工发生当月造价管理部门发布的人工指导价 解析：六、计日工：计日工是指在施工过程中，承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按合同中约定的综合单价计价。发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行。 采用计日工计价的任何一项变更工作，在该项变更的实施过程中，承包人应按合同约定提交下列报表和有关凭证送发包人复核：(1)工作名称、内容和数量;(2)投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时;(3)投入该工作的材料名称、类别和数量;(4)投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时;(5)发包人要求提交的其他资料和凭证。 此外，《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500--2013对计日工生效计价的原则做了以下规定：任一计日工项目持续进行时，承包人应在该项工作实施结束后的24小时内向发包人提交有计日工记录汇总的现场签证报告一式三份。发包人在收到承包人提交现场签证报告后的2天内予以确认并将其中一份返还给承包人，作为计日工计价和支付的依据。发包人逾期未确认也未提出修改意见的，应视为承包人提交的现场签证报告已被发包人认可。 任一计日工项目实施结束后，承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程数量，并应根据核实的工程数量和承包人已标价工程量清单中的计日工单价计算，提出应付价款;已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由发承包双方按工程变更的相关规定商定计日工单价计算。 每个支付期末，承包人应按照规范中进度款的相关条款规定向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表，以说明本期间自己认为有权得到的计日工金额，调整合同价款，列入进度款支付。 考点：1Z103082合同价款调整 5可据以计算累计盈余资金，分析技术方案财务生存能力的现金流量表是（A ） A.财务计划现金流量表 B.投资各方现金流量表 C.资本金现金流量表 D.投资现金流量表 解析：技术方案现金流量表由现金流入、现金流出和净现金流量构成，其具体内容随技术方案经济效果评价的角度、范围和方法不同而不同，其中主要有投资现金流量表、资本金现金流量表、投资各方现金流量表和财务计划现金流量表。 一、投资现金流量表是以技术方案为一独立系统进行设置的。它以技术方案建设所需的总投资作为计算基础，反映技术方案在整个计算期(包括建设期和生产运营期)内现金的流入和流出。通过投资现金流量表可计算技术方案的财务内部收益率、财务净现值和静态投资回收期等经济效果评价指标，并可考察技术方案融资前的盈利能力，为各个方案进行比较建立共同的基础。
2015年二级建造师《工程法规》真题及答案
2015二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及解析 一、单项选择题(共60题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 。 1.施工企业项目经理部经营活动的法律后果由（） A.项目经理部承担 B.企业法人承担 C.企业法定代表人承担 D.项目经理部与企业法人共同承担 答案: 【B】 2.关于委托代理终止情形的说法,正确的是（） 4.被代理人恢复了民事行为能力 B.被代理人取得了民事行为能力 C.指定单位取消指定 D.代理期间届满或代理人实务完成 答案: 【D】 3.甲房地产公司在A地块开发住宅小区,为满足该小区住户观景的需要,便与相邻的乙工厂协商约定,甲公司支付乙工厂800万元.乙工厂在20年内部在本厂区建设15米以上的建筑物,以免遮挡住户观景, 合同签订生效后甲公司即支付了全部款项,后来,甲公司将A地块的建设用
地使用权转让给丙置业公司, 关于A地块权利的说法。正确的是（） A.甲公司对乙工厂的土地拥有地投权 B.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权 C.甲公司约定的权利自合同公证后获得 D.甲公司转让A地块后,丙公司不享有该项权利 答案: 【A】 4.关于不动产物权设立的说法,正确的是（） A.不动产物权的设立应依法登记 B.不动产物权的设立属自愿登记 C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效 D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理 答案: 【A】 5.下列事项中,属于专利权保护对象的是（） A.施工企业的名称或标志 B.施工企业编制的投标文件 C.施工企业编制的施工方案 D.施工企业发明的新技术 答案: 【D】 6.关于担保的说法,正确的是（）
一级建造师《建筑工程管理与实务》押题密卷
一级建造师《建筑工程管理与实务》押题密卷一、单项选择题（每题1分） 第1题大体积混凝土工程保湿养护的持续时间不得少于（）d，应经常检查塑料薄膜或养护剂涂层的完整情况，保持混凝土表面湿润。 A．7 B．14 C．21 D．28 正确答案：B, 第2题下列关于型钢混凝土组合结构具有的优点的表述，有误的是（）。 A．对于高层建筑，构件截面减小，可以增加使用面积和层高，经济效益很大 B．型钢混凝土中型钢不受含钢率的限制，型钢混凝土构件的承栽能力可以高于同样外形的钢筋混凝土构件的承栽能力1倍以上，因而可以减小构件截面 C．型钢在混凝土浇筑之前已形成钢结构，具有较大的承载能力，能承受构件自重和施工荷裁，可将模板悬挂在型钢上，模板不需设支撑，简化支模，加快施工速度 D．型钢混凝土组合结构的延性比钢筋混凝土结构明显提高，尤其是空腹式型钢，因而此种结构有良好的抗震性能 正确答案：D, 第3题《住宅室内装饰装修管理办法》规定，住宅使用人与装饰装修企业应当签订住宅室内装饰装修书面合同，明确双方的权利和义务。下列选项中，关于住宅室内装饰装修合同主要内容的表述，有误的是（）。 A．装饰装修工程的开工、竣工时间 B．装饰装修工程保修的内容、期限 C．装饰装修工程价格，计价和支付方式、时间 D．废弃物的清运与处置 正确答案：D,
第4题下列网架的安装方法中，（）适用于螺栓连接节点的各种类型网架，并宜采用少支架的悬挑施工方法。 A．高空散装法 B．分条或分块安装法 C．高空滑移法 D．整体吊装法 正确答案：A, 第5题长期使用温度(冷热水管)80℃，短时最高温度为95℃；安全无毒，耐腐蚀，不结垢，流量大，阻力小，寿命长，柔性好，弯曲后不反弹，安装简单的塑料管道，称为（）。 A．钢塑管 B．无规共聚聚丙烯管 C．塑覆铜管 D．铝塑复合管 正确答案：D, 第6题《钢结构工程施工质量验收规范》规定，钢结构工程涂装时的环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求；当产品说明书无要求时，环境温度宜在5～38℃之间，相对湿度不应大于（）。 A．65% B．75% C．85% D．95% 正确答案：C, 第7题《住宅室内装饰装修管理办法》规定，住宅室内装饰装修是指住宅竣工验收合格后，业主或者住宅使用人对住宅室内进行装饰装修的建筑活动。关于住宅室内装饰装修活动的限制行为的表述，有误的是（）。 A．搭建建筑物、构筑物的，应当经城市规划行政主管部门批准 B．拆改供暖管道和设施，应当经供暖管理单位批准 C．拆改燃气管道和设施，应当经燃气管理单位批准 D．将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间，应当经城市规划行政主管部门批准
2015年一级建造师考试《建筑实务》真题及答案解析完整版
2015年一级建造师考试《建筑实务》真题及答案解析完整版 一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）。 1.某厂房在经历强烈地震后，其结构仍能保持必要的整体性而不发生倒塌，此项功能属于结构的（）。 A.安全性 B.适用性 C.耐久性 D.稳定性 【答案】A 【解析】本题考查的是建筑结构的可靠性。安全性指在正常施工和正常使用的条件下，结构应能承受可能出现的各种荷载作用和变形而不发生破坏；在偶然事件发生后，结构仍能保持必要的整体稳定性。例如，厂房结构平时受自重、吊车、风和积雪等荷载作用时，均应坚固不坏，而在遇到强烈地震、爆炸等偶然事件时，容许有局部的损伤，但应保持结构的整体稳定而不发生倒塌。参见教材P1。 2.某构件受力简图如右图，则点O的力矩Mo为（）。 A.P·a B.P·b C.P·c D.P·d 【答案】B 【解析】本题考查的是力偶、力矩的特性。力矩=力×力臂。力臂是力矩中心点O至力P的作用线的垂直距离。参见教材P10。 3.关于一般环境条件下建筑结构混凝土板构造要求的说法，错误的是（）。 A.屋面板厚度一般不小于60mm B.楼板厚度一般不小于80mm C.楼板的保护层厚度不小于35mm D.楼板受力钢筋间距不宜大于250mm
【答案】C 【解析】本题考查的是建筑结构的构造要求。板的厚度与计算跨度有关，屋面板一般不小于60mm,楼板一般不小于80mm，板的支承长度不能小于规范规定的长虔，板的保护层厚度一般为15?30mm。受力钢筋直径常用6、8、10、12mm。间距不宜大于250mm。参见教材P23。 4.代号为P.O的通用硅酸盐水泥是（）。 A.硅酸盐水泥 B.普通硅酸盐水泥 C.粉煤灰硅酸盐水泥 D.复合硅酸盐水泥 【答案】B 【解析】本题考查的是水泥的性能和应用。普通硅酸盐水泥的代号为P.O，参见表1A412011—1。参见教材P42。 5.在工程应用中，钢筋的塑性指标通常用（）表示。 A.抗拉强度 B.屈服强度 C.强屈比 D.伸长率 【答案】D 【解析】本题考查的是建筑钢材的力学性能。钢材在受力破坏前可以经受永久变形的性能，称为塑性。在工程应用中，钢材的塑性指标通常用伸长率表示。参见教材P48。 6.下列混凝土外加剂中，不能显著改善混凝土拌合物流变性能的是（）。 A.减水剂 B.引气剂 C.膨胀剂 D.泵送剂 【答案】C 【解析】本题考查的是混凝土外加剂的功能、种类与应用。混凝土中掺入减水剂，若不减少拌合用水量，能显著提高拌合物的流动性；引气剂可改善混凝土拌合物的和易性，减少泌水离析；泵送剂是用于改善混凝土泵送性能的外加剂，它是由减水剂、调凝剂、引气剂润滑剂等多种复合而成，也可以改善混凝土拌合物的流变性能。参见教材P55-56。 7.木材的干缩湿胀变形在各个方向上有所不同，变形量从小到大依次是（）。 A.顺纹、径向、弦向 B.径向、顺纹、弦向 C.径向、弦向、顺纹 D.弦向、径向、顺纹 【答案】A 【解析】本题考查的是木材的基本知识。由于木材构造的不均匀性，木材的变形在各个方向上也不同；顺纹方向最小，径向较大，弦向最大。参见教材P65。 8.在进行土方平衡调配时，需要重点考虑的性能参数是（）。
2019年一级建造师法规
2015 一级建造师法规高频考点记忆口诀 1. 联合投标资质：就低不就高；公司合并资质:就高不就低（同一类） 2.法规与规章：法规叫条例，规、定、办、细则 3. 法律冲突：人大优于政府，中央优于地方，新法优于旧法，特殊优于一般 4. 表见代理有效条件：无权有效无意有理 5. 招标程序：首尾遍布投资，开瓶即中签（履行审批手续、委托、编制、公布、投标邀请、资格审查、开标、评标、中标、签约） 6. 强制招标标准：5.123 （按工程建设顺序勘察、设计、监理50W单采购100W施工单项200w 总投资3000w ） 7. 可以不招标项目：国军临时抢救小民文物 8 .强制监理项目：重点监理外公豪宅（成片开发的小区） 9. 施工许可证：三月开胸（工）验验（延）肺（废），一月中止，一岁核 10. 需要施工单位办理的许可：稍安勿躁（安全生产，噪声排放） 11 必须组织专家论证审查的专项施工方案：高大专家暗挖深坑 12.环评编报文件：一书两表（环境影响报告书、报告表、登记表） 1 3 .劳动合同试用期：313@126 （合同期—试用期对应） 14. 单位解除劳动合同：笑星兼职十张纸币（效刑兼职、试用、规章、失职、舞弊） 15 劳动者单方解除合同：散书三日酬报校长（三书三十日酬保险、保护，无效、法律规章） 16庭审质证顺序：先人（证）后物（证）
17 仲裁意见的采纳：仲裁首席忌三心二意 18 施工单位申领许可证：稍安勿躁 19 建设单位：施工许可证 20 三同时：劳动卫生、环保、安全（同时设计，同时施工，同时投入使用） 21 安全生产许可证的申领条件：一年两险三人四预案，建章建制装备全，投资配专员，特安全 22. 建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括：监理插（监察）话（规划）射（设计）中（中标）合同（关键时刻监理的话还是要听的哦） 23. 竣工验收条件：玩设计料理，进场饱嗝（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（二）有完整的技术档案和施工管理资料；（三）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（五）有施工单位签署的工程保修书。 24. 办理施工许可证的条件：徒弟备礼35 （烟）安置师祖萧何3 - O、用地批准手续C2、取得规划许可证G3、现场具备施工条件，拆迁进度符合施工要G4确定施工企G5有经审查图纸资料G6有保证质量和安全的具体措施G建设资金落实（钱30, 50%）G8强行监理C9消防审核 1、发明专利权期限是20 年，实用新型和外观设计专利权的期限是10年。 2、普通诉讼时效期间通常为 2 年，身体受伤，拒付租金，出售质量不合格的商品未声明的，寄存财物丢失的，诉讼时效为 1 年，涉外诉讼 4 年。 3、从权利被侵害之日起超20 年的，人民法院不予保护。 4、在诉讼时效期间的最后 6 个月内，诉讼才可以终止。 5、留置权人应当给债务人两个月以上履行债务时间。