2018年一级建造师建筑工程《专业工程管理与实务》考试真题及参考答案

2018年一级建造师《专业工程管理与实务(建筑工程)）》考试真题

参考答案

一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.住宅建筑室内疏散楼梯的最小净宽度为（）。

A. 1.0m B、1.1m C. 1.2m D. 1.3m

【答案】：B P4

【解析】

2.直接接触土体浇筑的普通钢筋混凝土构件. 其混凝土保护层厚度不应小于（）。

A. 50mm

B. 60mm C、70mm D. 80mm

【答案】：C P16

【解析】直接接触土体浇筑的构件，其砼保护层厚度不应小于70mm，有砼垫层时不应小于40mm。

3.装饰施工中，需在承重结构上开洞凿孔，应经相关单位书面许可其单位是（）。

A. 原建设单位 B、原设计单位 C. 原监理单位 D. 原施工单位

【答案】：B P22

【解析】(3)在装修施工中，不允许在原有承重结构构件上开洞凿孔，降低结构构件的承载能力。如果实在需要，应经原设计单位的书面有效文件许可，方可施工。

4.关于粉煤灰水泥主要特征的说法，正确的是( )。

A、水化热较小 B. 抗冻性好 C. 干缩性较大 D. 早期强度高

【答案】：A P36

【解析】

5.HRB400E钢筋应满足最大力下总伸长不小于（）。

A. 6%

B. 7%

C. 8% D、9%

【答案】：D P39

【解析】(1)钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于1.25；

(2)钢筋实测屈服强度与规定的屈服强度标准值之比不大于1.30；

(3)钢筋的最大力总伸长率不小于9%。

6.用于承重的双排孔轻集料混凝土砌块砌体的孔洞率不应大于( )。

A. 25%

B. 30% C、35% D. 40%

【答案】：C P49

【解析】注：1.用于承重的双排孔或多排孔轻集料混凝土砌块砲体的孔洞率不应大于35%。

6.木材的变形在各个方向不同，下列表述中正确的是（）

A、顺纹方向最小，径向较大，弦向最大 B. 顺纹方向最小，弦上较大，径向最大

C. 径向最小，顺纹方向较大，弦向最大

D. 径向最小，弦向较大，顺纹方向最大

【答案】：A P56

【解析】木材的变形在各个方向上也不同；顺纹方向最小，径向较大，弦向最大。

9.为设计提供依据的试验桩检测，主要确定（）。

A. 单桩承载力

B. 桩身混凝土强度

C. 桩身完整性 D、单桩极限承载力

【答案】：D P99

【解析】可分为施工前，为设计提供依据的试验桩检测，主要确定单桩极限承载力；桩基施工后，为验收提供依据的工程粧检测，主要进行单粧承载力和桩身完整性检测。

9关于大体积混凝土浇筑说法，正确的是（）。

A. 宜沿短边方向进行 B、可多点同时浇筑 C. 以从高处开始 D. 应采用平板振捣器振捣【答案】：B P102

【解析】砼饶筑宜从低处开始，沿长边方向自一端向另一端进行。当砼供应量有保证时，亦可多点同时浇筑。

10.关于预应力工程施工的说法，正确的是（）。

A. 都使用台座

B. 都预留预应力孔道

C. 都采用放张工艺 D、都使用张拉设备

【答案】：D P113

【解析】预应力张拉用液压千斤顶分为：拉杆式、穿心式、锥锚式和台座式等类型

11.关于砌体结构施工的说法，正确的是（）。

A. 在干热条件砌筑时，应选用较小稠度的砂浆

B. 机械搅拌砂浆时，搅拌时间自开始投料时算起

C、砖柱不得采用包心砌法砌筑

D. 先砌砖墙，后绑构造柱钢筋，最后浇筑混凝土

【答案】：C P115～117

【解析】当砌筑材料为粗糙多孔且吸水较大的块料或在干热条件下砌筑时，应选用较大稠度值应选用较小稠度值的砂浆。砂浆应采用机械搅拌，搅拌时间自投料完时算起。

设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房，应先绑扎钢筋，而后砌砖墙，最后浇筑混凝土。

砖柱砌筑应保证砖柱外表面上下皮垂直灰缝相互错开1/4砖长，砖柱不得采用包心砌法。

12.下列属于产生焊缝固体夹渣缺陷主要原因的是（）。

A. 焊缝布置不当

B. 焊前未预热 C、焊接电流太小 D. 焊条未烘烤

【答案】：C P121

【解析】产生焊缝固体夹渣的主要原因是焊接材料质量不好、焊接电流太小、焊接速度太快、熔渣密度太大、阻碍熔渣上浮、多层焊时熔渣未清除干净等。

13.预制混凝土板水平运输时，叠放不宜超过（）。

A. 3层

B. 4层

C. 5层 D、6层

【答案】：D P129

【解析】d.水平运输时，预制梁、柱构件叠放不宜超过3 层，板类构件叠放不宜超过6层。

14.地下室外墙卷材防水层施工做法中，正确的是（）。

A、卷材防水层铺设在外墙的迎水面上 B. 卷材防水层铺设在外墙的背水面上

C. 外墙外侧卷材采用空铺法

D. 铺贴双层卷材时，两层卷材互相垂直

【答案】：A P135

【解析】(3) 卷材防水层应铺设在混凝土结构的迎水面上。用于建筑地下室时，应铺设在结构底板垫层至墙体防水设防高度的结构基面上；用于单建式的地下工程时，应从结构底板垫层铺设至顶板基层面，并应在外围形成封闭的防水层。

15.关于屋面涂膜防水层施工工艺的说法，正确的是（）。

A. 水乳型防水涂料宜选用刮涂施工 B、反应固化型防水涂料选用喷涂施工

C. 聚合物水泥防水涂料宜选用滚涂施工

D. 热熔型防水涂料宜选用喷涂施工

【答案】：B P139

【解析】(3)涂膜防水层施工工艺应符合下列规定:

1) 水乳型及溶剂型防水涂料宜选用滚涂或喷涂施工；

2) 反应固化型防水涂料宜选用刮涂或喷涂施工；

3) 热熔型防水涂料宜选用刮涂施工；

4) 聚合物水泥防水涂料宜选用刮涂法施工；

5) 所有防水涂料用于细部构造时，宜选用刷涂或喷涂施工。

16.下列板材内隔墙施工工艺顺序中，正确的是（）。

A、基层处理→放线→安装卡件→安装隔墙板→板缝处理

B. 放线→基层处理→安装卡件→安装隔墙板→板缝处理

C. 基础处理→放线→安装隔墙板→安装卡件→板缝处理

D. 放线→基层处理→安装隔墙板→安装卡件→板缝处理

【答案】：A P145

【解析】(1)工艺流程：基层处理—放线—配板、修补—支设临时方木—配置胶粘剂—安装U形卡件或L形卡件（有抗震设计要求时）—安装隔墙板—安装门窗框—设备、电气管线安装—板缝处理。

17.关于施工现场临时用电管理的说法，正确的是（）。

A、现场电工必须经相关部门考核合格后，持证上岗

B. 用电设备拆除时，可由安全员完成

C. 用电设备总容量在50KW及以上的，应制定用电防火措施

D. 装饰装修阶段用电参照用电组织设计执行

【答案】：A P178

【解析】—、临时用电管理

(1) 施工现场操作电工必须经过国家现行标准考核合格后，持证上岗工作。

(2) 各类用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底，掌握安全用电基本知识和所用设备的

性能，考核合格后方可上岗工作。

(3) 安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有人监护。

(4) 临时用电组织设计规定：

1) 施工现场临时用电设备在5 台及以上或设备总容量在50kW及以上的，应编制用电组织

设计；否则应制定安全用电和电气防火措施。

2) 装饰装修工程或其他特殊施工阶段，应补充编制单项施工用电方案。

18.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)规定，下列费用属于规费与的是（）。

A. 印花税 B、工程排污费 C. 工会经费 D. 检验试验费

【答案】：B P306

【解析】规费：是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。内容包括：社会保险费（含养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费）、住房公积金、工程排污费。其他应列而未列入的规费，按实际发生计取。

19.施工组织总设计应由（）技术负责人审批。

A. 建设单位

B. 监理单位 C、总承包单位 D. 项目经理部

【答案】：C P440

【解析】施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批；单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批；施工方案应由项目技术负责人审批；重点、难点分部（分项）工程和专项工程施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，施工单沒技术负责人批准。

20.建筑节能工程应按照（）进行验收。

A. 单位工程 B、分部工程 C. 子分部工程 D. 分项工程

【答案】：B P169

【解析】根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300对建筑工程分部工程、分项工程的划分，建筑节能作为一个新增的分部工程列入了统一标准。

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

21.下列空间可不计入建筑层数的有（）。

A、室内顶板面高出室外设计地面1.2m的半地下室

B、设在建筑底部室内高度2.0m的自行车库

C. 设在建筑底部内高度2.5m的敞开空间 D、建筑屋顶突出的局部设备用房

E、建筑屋顶出屋面的楼梯间

【答案】：ABDE P2

【解析】建筑层数应按建筑的自然层数计算，下列空间可不计入建筑层数：

(1) 室内顶板面髙出室外设计地面的髙度不大于1.5m的地下或半地下室；

(2) 设置在建筑底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间；

(3) 建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等。

22.楼地面应满足的功能有（）。

A、平整

B、耐磨

C、防滑

D、易于清洁 E. 经济

【答案】：ABCD P7

【解析】(2) 采用有胶粘剂的地板和花岗石材料时，应注意甲醛和放射性污染。除有特殊使

用要求外：楼地面应满足平整、耐磨、不起尘、防滑、易于清洁等要求。

23.下列防火门构造的基本要求中，正确的有（）。

A. 甲级防火门耐火极限应为1.0h

B. 向内开启

C、关闭后应能从内外两侧手动开启

D、具有自行关闭功能

E、开启后、门扇不应跨越变形缝

【答案】：CDE P8

【解析】( 四）防火门、防火窗和防火卷帘构造的基本要求

(1) 防火门、防火窗应划分为甲、乙、丙三级，其耐火极限：甲级应为1.5h；乙级应为l.O h；丙级应为0.5h。

(2) 防火门应为向疏散方向开启的平开门，并在关闭后应能从其内外两侧手动开启。

(3) 用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门，应具有自行关闭的功能。双扇防火门，还应具有按顺序关闭的功能。

(4) 常开的防火门，当发生火灾时，应具有自行关闭和信号反馈的功能。

(5) 设在变形缝处附近的防火门，应设在楼层数较多的一侧，且门开启后门扇不应跨越变形缝。

24.涂饰施工中必须使用耐水腻子的部分有（）。

A、卫生间

B、厨房 C. 卧室 D. 客厅 E、地下室

【答案】：ABE P33

【解析】(5) 厨房、卫生间、地下室墙面必须使用耐水腻子o

25.关于剪力墙结构优点的说法，正确的是有（）。

A. 结构自重大 B、水平荷载作用下侧移小 C、侧向刚度大

D. 间距小

E. 平面布置灵活

【答案】：BC P17

【解析】剪力墙结构的优点是侧向刚度大，水平荷载作用下侧移小；缺点是剪力墙的间距小，结构建筑平面布置不灵活，不适用于大空间的公共建筑，另外结构自重也较大。

26.下列属于钢材工艺性能的有（）。

A. 冲击性能 B、弯曲性能 C. 疲劳性能 D、焊接性能 E. 拉伸性能

【答案】：BD P40

【解析】钢材主要性能包括力学性能和工艺性能。力学性能是钢材最重要的使用性能，包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。工艺性能表示钢材在各种加工过程中的行为，包括弯曲性能和焊接性能等

27.影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括（）。

A. 强度 B、组成材料的性质 C、砂率 D、单位体积用水量 E、时间和温度【答案】：BCDE P45

【解析】影响砼拌合物和易性主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等

28.民用建筑上部结构沉降观测点宜布置在（）。

A、建筑四角

B、核心筒四角

C、大转角处 D. 基础梁上 E.高低层交接处

【答案】：ABC P80

【解析】(12) 民用建筑基础及上部结构沉降观测点布设位置有：

1) 建筑的四角、核心筒四角、大转角处及沿外墙每10～20m处或每隔2～3根柱基上；

2) 高低层建筑、新旧建筑和纵横墙等交接处的两侧；

3) 对于宽度≥15m的建筑，应在承重内隔墙中部设内墙点，并在室内地面中心及四周设地面点；

4) 框架结构及钢结构建筑的每个和部分柱基上或沿纵横轴线上；

5) 筏形基础、箱形基础底板或接近基础的结构部分之四角处及其中部位置；

6) 超高层建筑和大型网架结构的每个大型结构柱监测点不宜少于2个，且对称布置。

29.幕墙工程中，后置埋件的验收要点有（）。

A、锚板和锚栓的材质 B. 锚板的位移 C、后置埋件的规格

D、锚件埋置深度

E、化学锚栓的锚固胶

【答案】：ACDE P164

【解析】：(3) 对后置埋件的验收要点：

1) 后置埋件的品种、规格是否符合设计要求；

2) 锚板和锚栓的材质、锚栓埋置深度及拉拔力等是否符合设计要求；

3) 化学描栓的锚固胶是否符合设计和规范要求。

30.下列属于建筑信息模型（BIM）元素信息中几何信息的有（）。

A. 材料和材质 B、尺寸 C. 规格型号 D. 性能技术参数 E、空间拓扑关系

【答案】：BE P212

【解析】模型元素信息包括的内容有：尺寸、定位、空间拓扑关系等几何信息；名称、规格型号、材料和材质、生产厂商、功能与性能技术参数，以及系统类型、施工段、施工方式、工程逻辑关系等非几何信息。

三、案例分析题（共5题，（一）（二）（三）题各20分，（四）、（五）题各30分）

【案例分析一】背景资料

某建筑工程施工场地，东西长110m，南北宽70m。拟建建筑物首层平面80m*40m，地下2层，地上6层/20层，檐口高26m/68m，建筑面积约48000m2。

施工场地部分临时设施平面布置示意图见图1。图中布置施工临时设施有：现场办公室，木工加工及堆场，钢筋加工及堆场，油漆库房，塔吊，施工电梯，物料提升机，混凝土地泵，大门及围墙，车辆冲洗池（图中未显示的设施均视为符合要求）。

图1：部分临时设施平面布置示意图（单位：m）

问题：

1.写出图1中临时设施编号所处位置最宜布置的临时设施名称（如⑨大门与围墙）

2、简单说明布置理由

3、施工现场安全文明施工宣传方式有哪些？

问题1：教材P175～177、196，吴好汉模拟试卷C卷案例五（实操题）（估计8分）

【按施工平面布置步骤：⑨大门及围墙，⑩车辆冲洗池→⑤塔吊，④物料提升机，⑥混凝土地泵，⑦施工电梯，→②钢筋加工及堆场，①木工加工及堆场，⑧油漆库房，→③现场办公室】

问题2：教材P175～177、196 吴好汉模拟试卷C卷案例五（实操题）（估计8分）

①木工加工及堆场，理由：应布置在塔吊起重臂工作半径范围内，避免二次搬运，使垂直运输设备发挥较大的作用；同时木工加工噪声大，粉尘多，宜远离现场办公室。

②钢筋加工及堆场，理由：应布置在塔吊起重臂工作半径范围内，避免二次搬运。

③现场办公室，理由：办公用房宜设在工地入口处，便于对外出联系，且不用穿越生产区和加工区。

④物料提升机，理由：物料提升机宜布置多层建筑一侧，是多层建筑施工的主要垂直运输机械。

⑤塔吊，理由：塔吊布置在拟建工程中心位置且靠高层建筑一侧，覆盖拟建工程同时尽量覆盖料场。

⑥混凝土地泵，理由：地泵靠拟建高层建筑布置，使泵管的输送距离较短、砼罐车行走停靠方便。

⑦施工电梯，理由：布置在拟建高层建筑一侧，兼顾最远离塔吊位置的物料垂直运输。

⑧油漆库房，理由：油漆库远离在建工程，且与散发火星的木材、钢筋加工场保持一定的防火间距。

⑨大门及围墙，理由：大门位置应考虑周边路网情况、转弯半径、坡度限制；围墙应沿工地四周封闭⑩车辆冲洗池，理由：车辆出入口应设车辆冲洗池，满足安全、卫生、文明施工的要求。

问题3：教材P190 （估计4分）

施工现场安全文明施工宣传方式有：宣传栏、报刊栏，悬挂安全标语和安全警示标志牌。

某高校图书馆工程，地下二层，地上五层,建筑面积约35000m2现浇钢筋混凝土框架结构，部分屋面为正向抽空四角锥网架结构，施工单位与建设单位签订了施工总承包合同，合同工期为21个月。

在工程开工前，施工单位按照收集依据、划分施工过程、施工段（层），计算劳动量、优化并绘制正式进度计划图等步骤编制了施工进度计划，并通过了总监理工程师的审查与确认，项目部在开工后进行了进度检查，发现施工进度拖延，其部分检查结果如图2所示。

项目部为优化工期，通过改进装饰装修施工工艺，使其作业时间缩短为4个月，据此调整的进度计划通过了总监理工程师的确认。

项目部计划采用高空散装法施工屋面网架，监理工程师审查时认为高空散装法施工高空作业多、安全隐患大，建议修改为采用分条安装法施工。

管道安装按照计划进度完成后,因甲供电缆电线未按计划进场,导致电缆电线安装工程最早开始

时间推迟了1个月，施工单位按规定提出索赔工期1个月。

问题：

1.单位工程进度计划编制步骤还应包括哪些内容？

2.图2中，工程总工期是多少？管道安装的总时差和自由时差分别是多少？除工期优化外度网络计划的优化目标还有哪些？

3.监理工程师的建议是否合理?网架安装方法还有哪些?网架高空散装法施工的特点还有哪些？

4.施工单位提出的工期索赔是否成立？并说明理由。

问题1：教材P223 （估计4分）

单位工程进度计划编制内容还应包括： (3)确定施工顺序；(4)计算工程量；(5)计算劳动量或机械台班需用量；(6)确定待续时间；(7)绘制可行的施工进度计划图

【注：单位工程进度计划编制步骤：(1)收集编制依据；(2)划分施工过程、施工段和施工层；(3)确定施工顺序；(4)计算工程量；(5)计算劳动量或机械台班需用量；(6)确定待续时间；(7)绘制可行的施工进度计划图；(8)优化并绘制正式施工进度计划图。】

问题2：教材P218 吴好汉辅导材料/冲刺材料/模拟试卷D卷案例一（估计3+2+2＝7分）

(1) 图2中的工程总工期：22个月。

理由：由破圈法可知，关键线路是主体结构→二次结构→装饰装修→扫尾竣工，详见下图：

项目部在开工后进行了进度检查，截止第8个月，关键线路工作尚需作业时间5+3+5+1＝14月，则图2的工程总工期为8+14=22月，比原合同计划工期23个月拖后1个月；

(2) 管道安装总时差TF＝总工期22月－通过管道安装工作的线路时间20月＝2月

同理，⑩→⑿工作总时差TF＝22-20月＝2月；⑩→⒀工作总时差TF＝22-19月＝3月

则：管道安装自由时差FF＝本工作总时差2 －紧后最小总时差2＝0月。

注解：（这段文字及下图片不是必答的答案）：项目部为优化工期，通过改进装饰装修施工工艺，使其作业时间缩短了1个月（仍保持关键工作），属于施工单位内部赶工措施，使该工程实际总工期为22-1=21个月，施工单位按合同工期完成（如下图所示）。

(3)除工期优化外，进度网络计划的优化目标还有：资源优化、费用优化。

问题3：教材P125 （估计5分）

(1)监理工程师建议是合理的,理由:分条安装法施工适用于分割后刚度和受力状况改变较小的网架，如两向正交正放四角锥、正向抽空四角锥等网架，而本工程部分屋面为正向抽空四角锥网架结构。

(2)网架安装方法还有:滑移法、整体吊装法、整体提升法、整体顶升法。

(3)网架高空散装法施工的特点除高空作业多外，还有:脚手架用量大、工期较长、需占建筑物场内用地、技术上有一定难度。

问题4：教材P321 吴好汉辅导材料/冲刺材料（估计4分）

施工单位提出的工期索赔不成立。

理由:甲供电缆电线未按计划进场，导致电缆电线安装工程最早开始时间推迟了1个月，虽属于建设单位的责任，但由于电缆电线安装⑩→⒀的工作总时差TF＝22-19月=3月，对工程总工期没有影响，故施工单位提出的工期索赔不成立。

（注解：项目部为优化工期，通过改进装饰装修施工工艺，使其作业时间缩短了1个月，属于施工单位内部赶工措施，与索赔事件没有关系）

某新建高层住宅工程建筑面积16000m2，地下一层，地上十二层，二层以下为现浇钢筋混凝土结构，二层以上为装配式混凝土结构，预制墙板钢筋采用套筒灌浆连接施工工艺。

施工总承包合同签订后，施工单位项目经理遵循项目质量管理程序，按照质量管理PDCA循环工作方法持续改进质量工作。

监理工程师在检査土方回填施工时发现：回填土料混有建筑垃圾；土料铺填厚度大于400mm；采用振动压实机压实2遍成活；每天将回填2-3层的环刀法取的土样统一送检测单位检测压实系数。对此提出整改要求。

“后浇带施工专项方案”中确定∶模板独立支设；剔除模板用钢丝网；因设计无要求，基础底板后浇带10d后封闭等。

监理工程师在检査第4层外墙板安装质量时发现：钢筋套筒连接灌浆满足规范要求；留置了3组边长为70.7mm的立方体灌浆料标准养护试件；留置了1组边长70.7mm的立方体坐浆料标准养护试件；施工单位选取第4层外墙板竖缝两侧11mm的部位在现场进行水试验，对此要求整改。

问题：

1.写出PDCA工作方法内容；其中“A”的工作内容有哪些？

2.指出土方回填施工中的不妥之处？并写出正确做法。

3.指出“后浇带专项方案”中的不妥之处？写出后浇带混凝土施工的主要技术措施。

4.指出第4层外墙板施工中的不妥之处？并写出正确做法。装配式混凝土构件钢筋套筒连接灌浆质量要求有哪些？

问题1：项目管理教材P162 （估计3分）

PDCA工作方法内容：计划 P→实施 D→检查 C→处置 A

“A”的工作内容处置：纠偏和预防改进两个方面

问题2：教材P92 （估计4分）

不妥1：回填土料混有建筑垃圾；正确做法：回填土料应尽量采用同类土填筑，不得混有建筑垃圾。不妥2：土料铺填厚度大于400mm；正确做法：振动压实机土料铺填厚度250-350mm。

不妥3：采用振动压实机压实2遍成活；正确做法：采用振动压实机压实3-4遍成活。

不妥4：每回填2-3层用环刀法取土样送检测；正确做法：每回填1层就用环刀法取土样送检测。

问题3：教材P112 2016年二建案例一（估计3+2=6分）（没有要求写正确做法，可以不答）1）不妥1：后浇带的模板独立支设；正确做法：后浇带的模板及支架应独立支设不妥2：剔除模板用钢丝网；正确做法：后浇带两侧用快易收口网进行分隔

不妥3：基础底板后浇带10d后封闭；正确做法：基础底板后浇带至少养护28d后封闭

2）后浇带混凝土施工的主要技术措施：填充后浇带，可采用微膨胀混凝土，强度等级比原结构强度提高一级，并保持至少28d的湿润养护；后浇带接缝处按施工缝的要求处理

【补充知识】快易收口网：作为一种新型永久性混凝土模板，可用于建筑工程的各类支模、基础内外墙板、单跨和双跨的现浇板楼板，特别是用于后浇板带、施工缝、不同混凝土强度等级之间、地脚螺栓预留洞及曲面的支模等；快易收口网在接口处形成粗糙表面，给下一次继续灌注提供非常理想的接合面，无须用人工凿除、打毛、清洗、养护等处理，即可进行第二次灌注作业，使新旧混凝土结合成牢固的整体，防渗漏；同时也避免因凿除、打毛的震荡而影响到结构受损。

问题4：教材P416、P130 吴好汉辅导材料/冲刺材料/模拟卷C卷案例二（估计3+4=7分）

1）不妥1：灌浆料留置了3组边长为70.7mm的立方体；

正确做法：每工作班应制作1组且每层不应少于3 组留置3组40mm×40mm×160mm的长方体试件标养28天后进行抗压强度试验。

不妥2：留置了1组边长70.7mm的立方体坐浆料标准养护试件；正确做法：每工作班应制作1组且每层不应少于3 组边长70.7mm的立方体试件，标养28天后进行抗压强度试验不妥3：施工单位选取第4层外墙板竖缝两侧11m2的部位在现场进行水试验；

正确做法：施工单位抽查部位应为与第4层相邻两层四块外墙板形成的水平和竖向十字接缝区域，面积不得少于10m2，进行现场淋水试验。

2）装配式混凝土构件钢筋套筒连接灌浆质量要求：

①应符合国家现行标准和施工方案的要求

②灌浆施工时环境温度不应低于5℃，当连接部位养护温度低于10℃时，应采取加热保温措施；

③灌浆操作全过程应有专职检验人员负责旁站监督并及时形成施工质量检查记录；

④按产品使用要求计量灌浆料和水用量并均匀搅拌，每次拌制灌浆料拌合物应进行流动度的检测；

⑤灌浆作业应采用压浆法从下口灌注，浆料从上口流出后应及时封堵，必要时可设分仓进行灌浆；

⑥灌浆料拌合物应在制备后30min内用完；

⑦钢筋采用套筒灌浆连接、浆锚搭接连接时，灌浆应饱满、密实，所有出口均应出浆。

某开发商拟建一城市综合体项目，预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包，施工单位承担部分垫资，按月度实际完成工作量的75%支付工程款，工程质量为合格，保修金为3%，合同总工期为32个月。

某总包单位对该开发商社会信誉，偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后，双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认，对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下：分部分项工程费82000.00万元，措施费20500.00万元，其他项目费12800.00万元，暂列金额8200.00万元，规费2470.00万元，税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同(示范文本》GF-2017-0201签订了工程施工总承包合同。

项目部对基坑围护提出了三个方案：A方案成本为8750.00万元，功能系数为0.33；B方案成本为8640.00万元，功能系数为0.35；C方案成本为8525.00万元，功能系数为0.32。最终运用价值工程方法确定了实施方案。

竣工结算时，总包单位提出索赔事项如下：

1.特大暴雨造成停工7天，开发商要求总包单位安排20人留守现场照管工地，发生费用5.60万元

2.本工程设计采用了某种新材料，总包单位为此支付给检测单位检验试验费4.60万元，要求开发商承担。

3.工程主体完工3个月后总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工，脚手架留置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。

4.总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率，支付垫资利息1142.00万元。

问题

1.偿债能力评价还包括哪些指标？

2.对总包合同实施管理的原则有哪些？

3.计算本工程签约合同价(单位万元，保留2位小数)。双方在工程量清单计价管理中应遵守的强制性规定还有那些？

4.列式计算三个基坑维护方案的成本系数、价值系数(保留小数点后3位)，并确定选择哪个方案。

5.总包单位提出的索赔是否成立？并说明理由。

问题1：工程经济教材P19或P29 （估计4分）

偿债能力评价还包括：借款偿还期、资产负债率、流动比率、速动比率。

问题2：教材P295 （估计6分）

总包合同实施管理的原则：1）依法履约原则；2）诚实信用原则；3）全面履行原则；4）协调合作原则；5）维护权益原则；6）动态管理原则。

问题3：教材P295、P301 吴好汉辅导/冲刺材料案例1/模拟试卷D卷案例四（估计3+5=8分）1）签约合同价＝分部82000＋措施20500＋其他12800＋规费2470＋税金3750＝121520.00（万元）2）清单计价管理中应遵守的强制性规定：工程量清单的使用范围、计价方式、竞争费用、风险处理、工程量清单编制方法、工程量计算规则。

问题4：教材P329 吴好汉辅导材料/冲刺材料案例9（估计6分）

1）功能系数：A方案功能系数为0.33；B方案功能系数为0.35；C方案功能系数为0.32

2）成本系数：A方案成本系数＝8750/（8750+8640+8525）＝0.338；

B方案成本系数＝8640/（8750+8640+8525）＝0.333；

C方案成本系数＝8525/（8750+8640+8525）＝0.329；

3）价值系数：A方案价值系数＝0.33/0.338＝0.976；

B方案价值系数＝0.35/0.333＝1.051；

C方案价值系数＝0.32/0.329＝0.973；

4）由于B方案的价值系数最大，故确定选择B方案

问题5：教材P314、306、307、318 吴好汉模拟试卷D卷案例四（估计6分）

1、成立；理由：特大暴雨属于不可抗力，根据《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013规定，停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担

2、成立；理由：根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013] 44号）规定，新结构、新材料的试验费，由建设单位在工程建设其他费用中列支。

3、不成立；理由：总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工的脚手架费用，属于总承包服务费，已经包括在合同价内。

4、不成立；理由：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第六条规定：当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外；当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理；当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。

一新建工程，地下二层，地上二十层，高度70m，建筑面积40000m2，标准层平面为40m×40m。项目部根据施工条件和需求，按照施工机械设备选择的经济性等原则，采用单位工程量成本比较法选择确定了塔吊型号。施工总承包单位根据项目部制定的安全技术措施、安全评价等安全管理内容提取了项目安全生产费用。

施工中，项目部技术负责人组织编写了项目检测试验计划，内容包括试验项目名称、计划试验时间等，报项目经理审批同意后实施。

项目部在“X工程施工组织设计”中制定了临边作业、禁登与悬空作业等高处作业项目安全技术措施。在“绿色施工专项方案”的节能与能源利用中，分别设定了生产等用电项的控制指标，规定了包括分区计量等定期管理要求，制定了指标控制预防与纠正措施。

在一次塔吊起吊荷载达到其额定起重量95%的起吊中，安全人员让操作人员先将重物吊起离地面15cm，然后对重物的平稳性、设备和绑扎等各项内容进行了检查，确认安全后同意其继续起吊作业。

“在建工程施工防火技术方案”中，对已完成结构施工楼层的消防设施平面布置设计见图5。图中立管设计参数为：消防用

水量15L/s水流速ⅰ

=1.5m/S；消防箱包括消防

水枪、水带与软管。监理工

程师按照《建筑工程施工现

场消防安全技术规范》

GB50720-2011提出了整改

要求。

问题图5:标准层临时消防设施布置示意图

1.施工机械设备选择的原则和方法分别还有哪些?当塔吊起重荷载达到额定起重量90%以上对起重设备和重物的检查项目有哪些？

2.安全生产费用还应有哪些内容？需在施工组织设计中制定安全技术措施的高处作业项还有哪些？

3.指出项目检测试验计划管理中的不妥之处，并说明理由。施工检测试验计划内容还有哪些？

4.节能与能源利用管理中应分别对哪些用电项设定控制指标？对控制指标定期管理的内容有哪些？

5.指出图5中的不妥之处,并说明理由。

问题1：教材P338、287 （估计2+2+1=5分）

1）施工机械设备选择的原则还有：适应性、高效性、稳定性、安全性。（题目已有经济性）施工机械设备选择方法还有：折算费用法（等值成本法）、界限时间比较法和综合评分法等。2）检查项目：起重机的稳定性、制动器的可靠性、重物的平稳性、绑扎的牢固性。

问题2：教材P255、P277 估计2+2=4分

1）安全生产费用还应包括：安全教育培训、劳动保护、应急准备等，以及必要的安全监测、检测、论证所需费用。（题目已有安全技术措施、安全评价）

2）高处作业项还有：洞口作业、操作平台、交叉作业及安全防护网搭设。（临边、攀登与悬空）问题3：教材P197 （估计3+2=5分）

1）不妥1：施工中组织编写了项目检测试验计划；理由：应在施工前编制项目检测试验计划不妥2：报项目经理审批同意后实施；理由：报项目监理机构审批同意后实施

2）检测试验计划内容还有：检测试验参数；试样规格；代表批量；施工部位。

问题4：教材P187 （估计4+4=8分）

1）设定用电控制指标：现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标，

2）定期管理的内容：定期进行计量、核算、对比分析，并有预防与纠正措施。

问题5：教材P182、超教材考核《建筑工程消防安全技术规范》GB50720-2011 （估计8分）

①不妥1：消防竖管设置1根不够；（规范5.3.10条）

理由：消防竖管的设臵位臵应便于消防人员操作，其数量不应少于2根。

②不妥2：消防竖管管径DN100不合理（规范5.3.10条）

理由：管径d＝[

π×V×1000

]0.5＝[

4×15

π×1.5×1000

]0.5＝ 0.113（m）＝113mm＞DN100

③不妥3：图中消火栓接口处没有消防软管接口；（规范5.3.12条）

理由：各结构层均应设臵室内消火栓接口及消防软管接口，应设置在位置明显且易于操作的部位。

④不妥4：图中消火栓接口的前端没有设置截止阀；（规范5.3.12条）

理由：在消火栓接口的前端设置截止阀。

⑤不妥5：消火栓接口的间距40m超过规范规定；（规范5.3.12条）

理由：消火栓接口的间距，高层建筑不大于30m。

⑥不妥6：消防箱放置的位置和数量。（规范5.3.13条）

理由：消防箱（包括消防水枪、水带及软管）应放置在每层楼梯处，且每个设置点不少于2套。

2018年一级建造师公路工程真题及答案解析

2018一级建造师《公路工程》真题及答案（持续更新）一、单项选择题 1.一般土质路基中，低路堤应对地基表层土()，分层回填压实，其处理深度不应小于路床深度。 A.超挖 B.振动碾压 C.掺粉煤灰拌合 D.整平【答案】A 【解析】P2;低路堤应对地基表层土进行超挖、分层回填压实，其处理深度不应小于路床深度。 2.山区公路中，雨期路基施工地段不宜选择()。 A.砂类土地段 B.路堑的弃方地段 C.碎砾石地段 D.重黏土地段【答案】D 【解析】P13;重黏土、膨胀土及盐渍土地段不宜在雨期施工;平原地区排水困难，不宜安排雨期施工。 3.软基处理方法中，强夯置换应按照()的方式施工。 A.由内向外，隔行跳打 B.由内向外，逐行跳打 C.由外向内，隔行跳打 D.由外向内，逐行跳打【答案】A 【解析】P27;强夯置换应按照由内向外、隔行跳打的方式施工。 4.下列沥青路面面层施工缝处理的做法，错误的是()。 A.半幅施工不能采用热接缝时，采用人工顺直刨缝或切缝 B.半幅施工铺另半幅前必须将边缘清扫干净，并涂洒少量黏层沥青 C.横接缝首先用3m直尺检查端部平整度，不符合要求时，按45°斜交于路中线切齐清除 D.纵向冷接缝上、下层的缝错开15cm以上横向接缝错开1m以上

【答案】C 【解析】P81;横接缝的处理方法：首先用3m直尺检査端部平整度。不符合要求时，垂直于路中线切齐清除 5.使用滑模摊铺机进行水泥混凝土路面施工的路尺是()。 A.纵坡大于5%的上坡路段 B.纵坡大于6%的下坡路段 C.平面半径为50mm~100mm的平曲线路段 D.超高横坡大于7%的路段【答案】C 【解析】P97;上坡纵坡大于5%、下坡纵坡大于6%、平面半径小于50m或超高横坡超过7%的路段，不宜采用滑模摊铺机进行摊铺。 6.预应力张拉的千斤顶与压力表，不需要重新标定的情形是()。使用时间达到3个月张拉次数超过300次千斤顶检修后更换新压力表【答案】A 【解析】P141;当处于下列情况之一时，应重新进行标定： (1)使用时间超过6个月; (2)张拉次数超过300次; (3)使用过程中千斤顶或压力表出现异常情况; (4)千斤顶检修或更换配件后。 7.关于桥梁上部结构竖转法施工特点的说法，正确的是()。在桥台处设置转盘，将两岸预制的整垮或半跨转至设计合拢位置转体重量大，施工中需设置转体平衡重主要适用于转体重量不大的拱桥主要针对大跨度拱桥施工，采用锚固体系代替平衡重【答案】C 【解析】P187;竖转施工主要适用于转体重量不大的拱桥或某些桥梁预制部件(塔、斜腿、劲性骨架) 8.题干暂缺【答案】C 【解析】P225 9.隧道衬砌裂缝形成的原因不包括()。

建筑地面工程施工质量验收规范试题

建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2010考试试题项目名称：姓名：分数：一、单项选择题：（每题2分，共20分） 1、建筑地面工程施工，采用有机胶粘剂粘贴时不应低于（）℃。 2、垫层分段施工时，每层接槎处的水平距离应错开（）。 3、灰土垫层应采用（）与粘土（或粉质粘土、粉土）的拌和料铺设。 A.生石灰 B.熟化石灰 C.水泥 D.沙子 4、砂垫层厚度不应小于（）mm；砂石垫层厚度不应小于（）mm。；100 ；100；80 ；80 5、当找平层厚度小于（）mm时，宜用水泥砂浆做找平层。 6、垫层铺设前，当为水泥类基层时，其下一层表面应（）。 A.干燥B、湿润 C.无特殊要求 7、当垫层厚度大于（）时，可做企口缝。 8、楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板，混凝土强度等级不应小于（）。 9、首层地面及楼层楼板铺设绝热层前，表面平整度宜控制在（）以内。 10、铺设板块面层时，其水泥类基层的抗压强度不得小于（）。二、多项选择题：（每题4分，共20分） 1、建筑地面的（），应于结构相应缝的位置一致，且应贯通建筑地面的各构造层。 A.沉降缝 B.伸缝 C.缩缝 D.防震缝 2、三合土垫层采用（）、（）与（）的拌和料铺设，其厚度不应小于100mm。 A.石灰 B.砂 C.碎砖 D.水泥 3、绝热材料的（）应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。 A.性能 B.品种 C.厚度 D.构造做法 4、当设计无要求时，下列对于建筑物勒脚处绝热层的铺设说法正确的有（）。 A.当地区冻土深度不大于500mm时，应采用内保温做法 B.当地区冻土深度大于500mm且不大于1000mm时，应采用外保温做法 C.当地区冻土深度大于1000mm时，应采用内保温做法 D.当建筑物的基础有防水要求时，宜采用外保温做法 5、水泥砂浆面层中水泥宜采用（）。 A.硅酸盐水泥 B.普通硅酸盐水泥 C.矿渣硅酸盐水泥 D.复合硅酸盐水泥

2018年一级建造师法律法规真题及答案

2018年一级建造师法律法规真题及答案 1．根据《民法总则》，法人分为（）。 A．企业法人和非企业法人B．机关法人，企业法人和社团法人 C．一般法人和特别法人D．营利法人，非营利法人和特别法人参考答案：D，第8页。 2．关于代理的说法，正确的是( )。 A．经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B．同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人 C．作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止 D．表见代理是有权代理参考答案：C，第12页。 3．关于物权的说法，正确的是（）。 A．同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人B．用益物权人可以是该物的所有权人C．未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役 D．物权的变动只能基于合同关系参考答案：C，第18页。 4．关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是( )。 A．实用新型以申请时所附的说明书为准B．建设工程发明以其附图为准 C．外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准D．三类专利均以权利要求的内容为准参考答案：C，第27页。 5．关于留置的说法，正确的是( )。 A．留置权属于债权B．债权人不负责保管留置物C．建设工程合同可以适用留置权D．留置权基于法定而产生参考答案：D，第34页。 6．关于财产保险合同的说法，正确的是( )。 A．保险合同不可以转让B．保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费 C．保险合同中的危险具有损失发生的不确定性D．被保险人应当与投保人一致参考答案：C，第35页。 7．下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是( )。 A．解除合同B．继续履行C．罚款D．合同无效

建设工程质量基础知识试题与答案

建设工程质量基础知识试题及答案-----------------------作者：

-----------------------日期：

建设工程质量试题一、单项选择题（下列各题中，只有一个被选项最符合题意，请将它选出并填入括号内） 1．工程建设的（B ）阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。 A．可行性研究 B．项目决策 C．勘察设计 D．施工 2．施工图设计文件审查是（C ）对施工图进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等进行的独立审查。 A．建设行政主管部门 B．工程质量监督机构 C．依法认定的设计审查机构 D．设计主管部门 3．技术上复杂的工业交通项目设计的三阶段是指（ A ）。 A．初步设计、技术设计和施工图设计 B．总体设计、技术设计和施工图设计 C．总体设计、专业设计和施工图设计 D．方案设计、专业设计和施工图设计 4．监理工程师应要求（A ）对给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点进行复核。 A．施工承包单位 B．建设单位 C．分包单位 D．设计单位 5．对于施工承包单位支付任何工程款项，需由（ D ）审核签认支付证明书。 A．总会计师 B．总经济师 C．总工程师 D．总监理工程师 6．设备进入安装现场前，（B ）要审查设备报审表及有关技术资料，如符合要求则予以签认，设备可进入安装现场。

7．按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体，称之为（ C ）。 A．主控项目 B．一般项目 C．检验批 D．保证项目 8．凡工程质量不合格，由此直接造成经济损失在（C ）元以上的称之为工程质量事故。 A．3 000 B．4 000 C．5 000 D．6 000 9．工程质量事故发生后，总监理工程师首先要做的事是（ B ）。 A．要求施工单位保护现场 B．签发《工程暂停令》 C．要求事故单位24小时内上报 D．发出质量事故通知单 10．在质量控制中，寻找影响质量问题主次因素应采用（ C ）。 A．直方图法 B．因果分析图法 C．排列图法 D．控制图法 11．工程开工前，应由（ C ）到工程质量监督站办理工程质量监督手续。 A．施工单位 B．监理单位 C．建设单位 D．监理单位协助建设单位 12．工程开工前，应该对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点进行复核，该复测工作应由（ C ）完成。 A．勘察单位 B．设计单位 C．施工单位 D．监理单位 13．监理工程师对施工质量的检查与验收，必须是在承包单位（ C ）的基础上进行。 A．班组自检和互检 B．组自检和专检 C．自检并确认合格 D．班组自检合格 14．全面考核项目建设成果，检查设计与施工质量，确认项目能否投入使用的最主要环节是（ C ）。 A．过程控制 B．中间验收 C．竣工验收 D．工程评估

2018年一级建造师《市政工程》真题及答案(完整版)

2018年一级建造师《市政工程》真题及答案(完整版) 一、单项选择题 1．基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷載的（），并把面层下传的应力扩散到路基。 A．竖向力 B．冲击力 C．水平力 D．剪切力 365网校答案：A 365网校解析：P3 基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷载的竖向力，并把面层下传的应力扩散到路基。 2.土的强度性质通常是指土体的（）。 A．压实度 B．天然密度 C．抗剪强度 D．抗压强度

365网校答案：C 365网校解析：P20 土的强度性质通常是指土体的抗剪强度，即土体抵抗剪切破坏的能力。土体会因受拉而开裂，也可因受剪而破坏。 3．当水泥土强度没有分形成时，表面遇水会软化导致沥青面层（）。 A．横向裂缝 B．纵向裂缝 C．龟裂破坏 D．泛油破坏 365网校答案：C 365网校解析：P23 水泥土强度没有充分形成时，表面遇水会软化，导致沥青面层龟裂破坏; 4．桥梁活动支座安装时，应在聚四氟乙烯板顶面凹槽内满注（）。 A，丙酮 B．硅脂 C.清机油 D脱模剂 365网校答案：B

365网校解析：活动支座安装前应采用丙酣或酒精解体清洗其各相对滑移面，擦静后在聚四氟乙烯板顶面凹梢内满注硅脂。 5．钢筋工程施工中，当钢筋受力不明确时应按（）处理。 A．受拉 B．受压 C．受剪 D．受扭 365网校答案：A 365网校解析：P48施工中钢筋受力分不清受拉、受压的，按受拉处理。 6．两条单线区间地铁隧道之间应设置横向联络通道，其作用不包括（）。 A．隧道排水 B．隧道防火消防 C．安全硫散乘客 D．机车转向调头 365网校答案：D 365网校解析：P111联络通道是设置在两条地铁隧道之间的一条横向通道，起到安全疏散乘客、隧道排水及防火、消防等作用

2018年一级建造师《机电实务》真题及答案

2018年9月16日，一建的所有科目考试已经结束，不知大家考后的心情如何?是不是迫不及待地想对答案，看看自己能不能通过。东学君给大家解答啦! 东学教育网都理解大家想估分的心情，所以，夜以继日马不停蹄，在第一时间搜集了《机电实务》的试题，大家可以参考真题解析对答案啦! 2018一建机电实务真题答案(网友版) 1.卷扬机容绳量校核：答案：钢丝绳最大工作长度 3.直驱式风力发电系统不包括答案：变速器 5.自动喷水灭火系统安装，管道试压的紧后工序是： B管道冲洗 D减压阀安装 6.机械设备典型零部件安装，正确的是： A 联轴器旋转120 B 圆柱齿轮接触斑点在边缘 C轴颈与轴瓦侧间隙可用塞尺检查 7.大型压力机地脚螺栓可选用： B T型头螺栓 C. 固定地脚螺栓个 8.预制钢结构检验，批次划分： A 1000个一批，不少于1个 9.储罐焊接工艺顺序正确的是： A 罐底与罐壁角焊缝-边缘板剩余对接焊缝 10 光伏发电用的支架不包括 A 固定支架 B 滑动支架 C 跟踪支架 11、汇流箱接线前，注意事项 A 光伏组件接线有明显断开 B 逆变器组件接线明显断开 12.最高效且节省油料的喷涂方法：高压无气喷涂 13.绝热层施工，正确的是 C 多层材料，逐层捆扎 14 陶瓷纤维层铺法，不存在的注意事项 B 防止潮湿 15.停工待见点: 16.热交换器采用哪种材料制成： D 黄铜 17.哪个可以进行压力容器的安装? A 2级 B：A3制造许可 C：锅炉2级 D：压力管道 2级【案例】

1.劳动力计划调整后，3月份和7月份的施工人员分别是多少?劳动力优化配置的依据有哪些?解析：劳动力优化配置的依据：项目的进度计划：项目的劳动力资源供应环境 2.第一批进场阀门按规范要求最少应抽查多少个阀门进行强度试验?其中DN300闸阀的强度试验压力应为多少MPa，最短实验持续时间是多少? 解析：实验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%，且不少于一个，强度试验压力为公称压力的1.5倍。 3.图一运行时会产生哪些不良后果?给出合格的返工示意图，**工程在联动试运行中需要与哪些专业系统配合协调? **外独除锈前，D公司质量员对钢筒外表面进行了检查，外表面平整，还重**缝表面，焊缝余高均小于2mm，井平滑过渡，满足施工质量验收规范要求。 4.设备运输方案被监理和建设单位否定的原因何在?如何改正?烟囱工程按验收统一标准可划分为哪几个分部工程?

建筑工程质量控制试题(卷)A卷

座位号： 2014-2015学年第二学期期末考试试题（卷）考试时间：120分钟年级专业：考试科目：班级：学号：姓名：一、单选题(共20题，每题2分，共40分。) 1、直接影响项目的决策质量和设计质量的是（）。 A、项目可行性研究； B、项目决策； C、工程设计； D、工程施工 2、施工图审查机构对建设项目施工图进行审查后，应将技术性审查报告提交给( )。 A. 建设单位 B. 监理单位 C. 建设行政主管部门 D. 工程质量监督机构 3、施工生产会受到不可避免的偶然性因素的影响，下列属于偶然性因素的是( )。 A．生产人员由于疏忽未按规程操作 B．使用了与设计要求不同的其它规格的材料 C．因施工机械正常磨损而带来产品质量差异 D．在突然遇到剧烈天气变化的情况下将剩下的工作继续完成而带来的质量差异 4、观察工序产品质量分布状态，一是看( )，二是看分布的离散程度。A.分布中心位置 B.极差 C.变异系数 D.标准偏差 5、施工总承包企业的资质按专业类别共分为12个资质类别，每一个资质类别又分为（）。 A. 一、二、三级 B. 特级、一、二、三级 C. 特级、一、二 D. 一、二、级 6、监理工程师对施工承包单位的资质核查，除在招投标阶段对承包单位资质审查外，主要是( )。 A.查对《建筑业企业资质证书》 B.查对年检情况 C.核查中标进场的承包企业的质量管理体系 D.查对近期承建工程的质量情况和管理水平 7、施工承包单位按照监理工程师审查批准的配合比进行现场拌和材料的加工。如果现场作业条件发生变化需要对配合比进行调整时，则应执行( )程序 A．质量预控 B. 承包商自检 C．质量检验 D．技术复核 8、对承包单位提出的见证取样送检的试验室，监理工程师应( )。题号一二三四五六总分评分人得分

2018年一级建造师-管理-真题答案及解析

2018年一级建造师《建设工程项目管理》真题答案及解析一、单项选择题(共70题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.根据国际设施管理协会的界定，下列设施管理的内容中，属于物业运行管理的是（）。 A.财务管理 B.空间管理 C角户管理 D.维修管理 2.关于《项目管理知识体系指南( PMBOK指南)》中项目集和项目组合的说法,正确的是（）。 A.项目组合的管理包括识别、排序、管理和控制项目等 B.项目组合中的项目一定彼此依赖或有直接关系 C.项目集指的是为有效管理,实现战略业务目标而组合在一起的项目 D.项目集中不包括各单个项目范围之外的相关工作 3.关于施工方项目管理的说法,正确的是（）。 A.可以采用工程施工总承包管理模式 B.项目的整体利益和施工方本身的利益是对立关系 C.施工方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程 D.施工方项目管理的目标应根据其生产和经营的情况确定 4.共于项目结构分析的说法,正确的是（）。 A.同一个建设工程项目只有一个项目结构的分解方法 B.居住建筑开发项目可根据建设的时间对项目结构进行逐层分解 C.群体项目最多可进行到第二层次的分解 D.单体工程不应再进行项目结构分解 5.下列项目策划的工作内容中,属于项目决策阶段合同策划的是（）。 A.项目管理委托的合同结构方案 B.方案设计竞赛的组织 C.实施期合同结构总体方案 D.项目物资采购的合同结构方案 6.下列项目策划的工作内容中,属于项目实施管理策划的是（）。 A.项目实施期管理总体方案 B.生产运营期设施管理总体方案 C.生产运营期经营管理总体方案 D.项目风险管理与工程保险方案 7.施工总承包管理模式与施工总承包模式相比,在合同价方面的特点是（）。 A.合同总价可以一次确定 B.分包合同价对业主相对透明

《建筑工程质量》模拟试题

一、单项选择题（每题的备选项中，只有１个最符合题意）１建筑工程质量是指工程满足业主需要的，符合国家法律、法规、技术规范标准、（B）的特性综合。Ａ必须履行Ｂ合同文件及合同规定Ｃ通常隐含Ｄ满足明示２工程满足使用目的理化性能、结构特性、使用性能、外观性能等，称之为工程的（A）。Ａ适用性Ｂ耐久性Ｃ安全性Ｄ可靠性３工程建设的（B）阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。Ａ可行性研究Ｂ项目决策Ｃ勘察设计Ｄ工程施工４工程（B）阶段是决定工程质量的关键环节。Ａ勘察Ｂ设计Ｃ施工Ｄ竣工５工程的（A）使得质量目标和水平具体化。Ａ设计Ｂ施工Ｃ决策Ｄ可行性研究６建设工程施工过程中，分项工程交接多、中间产品多、隐蔽工程多，因此质量存在（C）。Ａ局限性Ｂ波动性Ｃ隐蔽性Ｄ复杂性７质量控制的目的是（A）。Ａ致力于满足质量要求

Ｂ致力于提供质量要求得到满足的信任Ｃ增强满足质量要求的能力Ｄ制定质量目标、规定过程和资源，以实现其目的８工程质量控制是为了保证工程质量满足（A）、规范标准所采取的一系列措施、方法和手段。Ａ工程合同Ｂ质量目标Ｃ质量计划Ｄ质量手册９工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，（C）属于监控主体。Ａ设计单位Ｂ施工单位Ｃ工程监理单位Ｄ勘察单位１０在工程建设的（A）阶段，需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调。Ａ可行性研究Ｂ项目决策Ｃ勘察设计Ｄ施工１１建设工程开工前，（B）办理工程质量监督手续。Ａ施工单位负责Ｂ建设单位负责Ｃ监理单位负责Ｄ监理单位协助建设单位１２在正常使用条件下，屋面防水工程和有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，最低保修期限为（C）。Ａ３年Ｂ４年Ｃ５年Ｄ６年１３在工程建设中，（A）对其自行选择设计、施工单位发生的质量问题承担相应责任。Ａ建设单位Ｂ监理单位Ｃ总包单位Ｄ咨询单位

2018年一级建造师机电真题卷

2018年一级建造师《机电工程》真题一、单项选择题 1.热交换器一般采用()材料构成。 A.锡青铜 B.黄铜 C.白铜 D.镍合金 2.直驱式风力发电系统的组成不包括()。 A.塔筒 B.机舱组成 C.变速箱 D.测风系统 3.机电工程测量的主要内容不包括()。 A.基础检查、验收 B.钢结构应力测试 C.变形观测

D.交工验收检测 4.卷扬机的容绳量是指卷筒所能容纳的()。 A.钢丝绳工作长度的值 B.钢丝绳长度 C.钢丝绳的匝数 D.钢丝绳的直径 5.下列常用的焊接检验中，属于力学性能试验的是()。 A.外观检验 B.耐压试验 C.金相试验 D.拉伸试验 6.下列属于预防焊接变形的设计措施的是()。 A.合理选择装配程序 B.优化结构设计 C.合理选择坡口形式 D.合理的焊接线能力

7.机械设备的安装过程中，大型压力机地脚螺栓可选用()。 A.固定地脚螺栓 B.活动地脚螺栓 C.胀锚地脚螺栓 D.粘接地脚螺栓 8.有关机械设备典型零部件的安装技术要求，正确的是()。 A.将两个半联轴器一起转动，应每应每转120°测量一次 B.圆柱齿轮和涡轮的接触斑点，应趋于齿侧面边缘(中部) C.滑动轴承的轴颈和轴瓦侧间隙可用塞尺检查 D.采用温差法装配滚动轴承时，应均匀地改变轴承的温度，轴承的加热温度不应高于100℃ 9.下列配电装置的整定内容中，属于三相一次重合闸整定的是()。 A.同期角 B.电流元件 C.时间元件 D.方向元件

10.下列关于金属储罐的焊接顺序，正确的是()。 A.罐底边缘板对接焊缝靠边缘的30m部位→中辐板焊缝→罐底与罐壁板连接的角焊缝→边缘板剩余对接焊缝→边缘板与中幅板之间的收缩缝 B.中辐板焊缝→罐底与罐壁板连接的角焊缝→罐底边缘板对接焊缝靠边缘的300mm部位→边缘板剩余对接焊缝→边缘板与中幅板之间的收缩缝 C.中幅板焊缝→罐底边缘板对接焊缝靠边缘的300mm部位→罐底与罐壁板连接的角焊缝→边缘板剩余对接焊缝→边缘板与中幅板之间的收缩缝 D.中幅板焊缝→罐底边缘板对接焊缝靠边缘的300mm部位→边缘板剩余对接焊缝→边缘板与中幅板之间的收缩缝→罐底与罐壁板连接的角焊缝 11.光伏发电系统的光伏支架不包括()。 A.跟踪式支架 B.固定支架 C.半固定支架 D.手动可调支架 12.()属于效且节省油料的喷涂方法。

建设建筑工程质量管理模拟试题及答案

建设工程质量管理模拟练习一、单项选择题(共28题，每题】分。每题的备选项中，只有】个最符合题意) 1 ?在材料的质量控制中，对于进口的材料的检查验收应()。 A. 免检 B. 少量检验 C. 抽检 D. 会同商检部门进行答案：D 2?在工程项目设计阶段，监理工程师应对三废治理工程设计方案进行审核，审核的容中包括()o A. 设计依据和参数 B. 设计标准和要求 C. 项目的组成和工艺流程 D. 设计规模及建设期限答案:A 3?设计交底与图纸会审通常由()来组织。 A. 设计单位 B. 施工单位 C. 监理单位 D. 上级主管部门答案：C 4?在成品保护中，对于入口台阶应垫砖或用方木搭脚手板过人，属于()的保护措施。 A. 防护 B. 包裹 C. 覆盖 D. 封闭答案：A 5?对于重要的关键性大型设备，应由()组织鉴定小组进行检验。 A. 专业工程师 B?监理工程师 C. 公司经理 D. 建设单位答案：D 6.工程勘察、设计单位资质的年检结论为()。 A. 甲、乙、丙 B. 优良、不合格 C. 优、合格、不合格 D. 合格、基本合格、不合格答案:D

7?按建设行政主管部门规定建设工程重大事故分为()等级。 A. 三个 B. 四个 C. 五个 D. 六个答案：B 8?对于数量大的材料、构配件的质量检验，通常采用()。 A. 全数检验 B. 抽样检验 C. 系统检验 D. —次检验答案：B 9.施工质量控制就是对0的控制 A. 施工工艺和操作规程 B. 作业活动效果和质量 C. 施工人员行为 D. 质量控制点答案：B 10?在质量控制中，寻找影响质量问题主次因素应采用()。 A. 直方图法 B. 因果分析图法 C. 排列图法 D. 控制图法答案：C 11 ?为了保证作业过程质量而确定的(重点控制对象)称为质量控制点。 A. 人的行为 B?技术间歇 C. 施工顺序 D. 重点控制对象答案：D 12?对涉及施工作业技术活动的基准和依据的技术工作，应由()进行技术复核。 A. 监理工程师 B. 现场监理员 C. 承包单位 D. 建设单位答案：C 13?在施工作业技术活动运行过程中，监理工程师对现场计量操作的质量控制包括()。 A. 审核计量作业人员的技术资格 B. 检查计量作业人员的操作方法是否妥当 C. 检查计量器具的标定证明文件 D. 检查检测仪器的精确是否符合要求答案：B

2018年全国注册一级建造师法规真题

2018 一建《工程法规》真题一、单项选择题（共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）。 1.关于建设活动中的民事商事法律关系的说法，正确的是（）。 A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系 B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系 C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式 D.在建设活动中，建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系 2.关于法的效力层级的说法，正确的是（）。 A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定 B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章 C.特殊情况下，法律法规可以违背宪法 D.行政法规的法律地位仅次于宪法 3.下列法人中，属于特别法人的是（）。 A.基金会法人 B.事业单位法人 C.社会团体法人 D.机关法人 4.关于表见代理的说法，正确的是（）。 A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力 B.本人承担的表见代理产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失 C.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任 D.第三人明知行为人无权代理仍与之实施民事行为，构成表见代理 5.关于委托代理的说法，正确的是（）。 A.委托代理授权必须采用书面形式 B.数人为同一事项的代理人，若无特别约定，应当分别行使代理权 C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为，应与被代理人承担连带责任 D.被代理人明知代理人的代理行为违法未作反对表示，应由被代理人单独承担责任

6.甲、乙两单位相邻，甲需经过乙的厂区道路出入，甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用，该约定中甲享有的权利是（）。 A.土地承包经营权 B.地役权 C.土地使用权 D.土地所有权 7.保证合同的当事人为（）。 A.债权人与保证人 B.债权人与债务人 C.债务人与保证人 D.保证人与被保证人 8.根据《民法总则》，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为（）。 A.1 年 B.2 年 C.3 年 D.4 年 9.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于竣工工程质量责任的说法，正确的是（）。 A.发包人指定分包人分包专业工程，应由分包人对承包人承担责任 B.建设工程未经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任 C.建设工程未经竣工验收投入使用，不免除承包人的保修责任 D.建设工程竣工时发现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的，承包人有权拒绝修复 10.关于建设工程合同纠纷和解的说法，正确的是（）。 A.诉前和解成立后，当事人不得任意反悔要求撤销 B.诉中和解达成协议的，即可结束全部或部分诉讼程序 C.执行中和解达成协议的，即可结束执行程序，且不可恢复 D.仲裁中达成和解协议的，视为撤回仲裁申请，且不可反悔 11.关于规划许可证的说法正确的是（）。 A.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可 B.出让土地的建设用地规划许可证由县级以上人民政府审批 C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可 D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理

建筑工程质量通病分析与防治考试复习题

1. 工程质量事故的特点？答：工程质量事故具有成因复杂、后果严重、种类繁多、往往与安全事故共生的特点 2. 对建筑工程事故，应从哪几个方面分析其产生的原因？答:（1）违反基本建设程序（2）勘测设计方面的问题（3）问题设计计算（4）建筑材料及制品的质量问题（5）施工质量方面的问题（6）使用不当与其他方面的问题（7 ）施工组织管理不善（8）灾害性因素 3. 事故处理必须具备的条件？答：（1）事故情况清楚（2）事故性质明确（3）事故原因分析准确、全面（4）事故评价基本一致（5）处理目的和要求明确（6）事故处理所需资料齐全 4. 哪些情况下质量事故可以不作处理？答：（1）不影响结构安全和正常使用（2）施工质量检验存在问题（3）不影响后续工程施工和结构安全（4）利用后期强度（5）通过对原设计进行验算可以满足安全要求 5. 简述建筑工程质量事故的分类、特点？ ?（1）按事故造成的损失的程度分级 ?根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为4个等级： ? 1.特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故； ? 2.重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故； ? 3.较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故； ? 4.一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。 ?该等级划分所称的“以上”包括本数，所称“以下”不包括本数。

2018年一级建造师《市政》真题及答案---副本

。 2018 年一级建造师《市政》真题及答案一、选择题 1.【题干】基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷载的（），并把面层下传的应力扩散到路基。【选项】A．竖向力B．冲击力 C．水平力 D．剪切力【答案】A 【解析】基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆的竖向力，并把面层下传的应力扩散到路基。【考点】城镇道路工程结构与材料P3 2.【题干】土的强度性质通常是指土体的（）。【选项】A．压实度B．天然密度 C．抗剪强度D．抗压强度【答案】C 【解析】土的强度通常指土体的抗剪强度，即土体抵抗剪切破坏的能力。【考点】城镇道路路基施工P20 3.【题干】当水泥土强度没有充分形成时，表面遇水会软化，导致沥青面层（）。【选项】A．横向裂缝B．纵向裂缝 C．龟裂破坏D．泛油破坏【答案】C 【解析】水泥土强度没有充分形成时，表面遇水会软化，导致沥青面层龟裂破坏。【考点】城镇道路基层施工P23 4.【题干】桥梁活动支座安装时，应在聚四氟乙烯板顶面凹槽内满注（）。

A．丙酮B．硅脂C．清机油 D．脱模剂【答案】B 【解析】活动支座安装前应采用丙酮或酒精解体清洗其各相对滑移面，擦拭后在聚四氟乙烯板顶面凹槽内注满硅脂。【考点】城市桥梁结构形式及通用施工技术P61 5.【题干】钢筋工程施工中，当钢筋受力不明确时应按（）处理。【选项】A．受拉B．受压 C．受剪D．受扭【答案】A 【解析】施工中钢筋受力分不清受拉、受压的，按受拉处理。【考点】城市桥梁结构形式及通用施工技术P61 6.【题干】两条单线区间地铁隧道之间应设置横向联络通道，其作用不包括（）。【选项】A．隧道排水B．隧道防火消防C．安全疏散乘客D．机车转向调头【答案】D 【解析】联络通道是设置在两条地铁隧道之间的一条横向通道，起到安全疏散乘客、隧道排水及防火、消防等作用。【考点】城市轨道交通工程结构与特点P111 7.【题干】下列场站构筑物组成中，属于污水构筑物的是（）。【选项】A．吸水井B．污泥脱水机房C．管廊桥架 D．进水泵房

建筑工程质量管理试题

建筑工程质量管理一、判断题A对B错 1.质量体系评审评价是独立公证机构（第二方）的质量活动，评审评价的结论和建议应形成文件，以采取必要的改进措施。答案：B 2.质量体系和质量管理的关系是，质量管理需通过质量体系来运作。答案：A 3.工序质量的管理，就是对工序活动效果的质量管理，据此来达到整个施工过程的质量管理。答案：B 4.用排列图找主要问题时，其主要影响因素越多越好，以便于筛选。答案：B 5.直方图在应用中可以将全部数据随意分成若干组。答案：B 6.质量管理体系文件按其作用可分为法规性文件和见证性文件。其中，法规性文件是用以表明质量管理体系的运行情况和证实其有效性的文件。答案：B 7.广义的质量概念是相对于产品质量检验阶段而形成的，是指产品与特定技术标准符合的程度。答案：B

8.进行材料质量抽样和检验时，应随机抽取，数量任意。

答案：B 9.在人、机器、材料、方法、环境五大因素未加控制，工序处于不稳定状态时，不可使用控制图。答案：A 10.工程质量都可以通过仪器测试直接测量而得。答案：B 11.质量体系文件中的主要文件是质量计划和质量记录。答案：B 12.统计分析中的总体必须是有限的。答案：B 13.工序质量体现为产品质量。答案：A 14.施工项目的质量管理是从工序质量到分项工程质量、分部工程质量、单位工程质量的系统控制过程，也是一个从投入原材料的质量控制开始，直到完成工程质量检验为止的全过程的系统过程。答案：A 15.施工方案正确与否，是直接影响施工项LI质量、进度和成本的关键。

答案：A 16.施工顺序应遵循“先地上后地下〃"先深后浅〃的原则。

2018年一建真题及答案-法规

2018法规真题及答案一、单项选择题 1关于建设活动中的民事商事法律关系的说法,正确的是()。 A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系 B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系 C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式 D.在建设活动中,建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系【答案】DP7 2.关于发的效力层级的说法,正确的是()。 A.当一般规定与特别规定不一致时,优先适用一般规定 B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章 C.特殊情况下,法律、法规可以违背宪法 D.行政法规的法律地位仅次于宪法【答案】BP4 3.下列法人中,属于特别法人的是()。 A.基金会法人 B.事业单位法人 C.社会团体法人 D.机关法人【答案】DP10 4.关于表见代理的说法,正确的是()。 A.表见代理属于无权代理,对本人不发生法律效力 B本人承担表见代理产生的责任后,可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失 C.表见代理中,由行为人和本人承担连带责任 D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事行为,构成表见代理

5.关于委托代理的说法,正确的是()。 A.委托代理授权必须采用书面形式 B.数人为同一事项的代理人,若无特别约定,应当分别行使代理权 C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为,应与被代理人承担连带责任 D.被代理人明知代理人的代理行为违法末作反对表示,应由被代理人单独承担责任【答案】CP13 6.甲、乙两单位相邻,甲需经过乙的厂区道路出入,甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用。该约定中甲享有的权力是()。 A.土地承包经营权 B.地役权 C.土地使用权 D.土地所有权【答案】BP19 7.根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,其有权采取的措施是()。 A.要求被检查单位提供工程质量保证金 B.进入被检查单位的施工现场进行检查 C.发现有严重影响工程质呈问时,责令停业整顿 D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单【答案】BP311 8.根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工后,组织建设工程竣工验收的主体是() A.建设单位 B.建设行政主管部门 C.工程质量监督站 D.施工企业

2018年一级建造师《项目管理》真题及答案解析

2018年一级建造师《项目管理》真题及答案一、单项选择题 1．根据国际设施管理协会的界定，下列设施管理的内容中，属于物业运行管理的是（）。 A．财务管理 B．空间管理 C．用户管理 D．维修管理答案：D 解析：物业运行管理主要包括维修管理和现代化。该题目是2016年真题的再现。 2．关于《项目管理知识体系指南（PMBOK指南）》中项目集和项目组合的说法，正确的是（）。 A．项目组合的管理包括识别、排序、管理和控制项目等 B．项目组合中的项目一定彼此依赖或有直接关系 C．项目集指的是为有效管理实现战略业务目而组合在一起的项目 D．项目集中不包括各单个项目范围之外的相关工作答案：A 解析：考查建设工程项目管理的背景和发展趋势（PMBOK）。选项B，项目组合中的项目或项目集不一定彼此依赖，或者有直接关系;选项C, 它的表达是指项目组合，而项目集是指一组相互关联且被协调管理的项目；选项D，项目集中可能包括单个项目范围。参见教材P8。 3．关于施工方项目管理的说法，正确的是（）。 A．可以采用工程施工总承包管理模式 B．项目的整体利益和施工方本身的利益是对立关系 C．施工方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程 D．施工方项目管理的目标应根据其生产和经营的情况确定答案：C

解析：A选项中，采用施工总承包管理模式是站在业主方的角度的论述,不正确。B选项，项目的整体利益和施工方本身的利益是对立统一的关系,不正确。D选项，施工方项目管理的成本目标应该根据其生产和经营的情况确定，而不是全部目标，错误。参见教材P10。 4．关于项目结构分析的说法，正确的是（）。 A．同一个建设工程项目只有一个项目结构的分解方法 B．居住建筑开发项目可根据建设的时间对项目结构进行逐层分解 C．群体项目最多可进行到第二层次的分解 D．单体工程不应再进行项目结构分解答案：B 解析：同一个建设工程项目有多个项目结构分解方法，可以按照时间、构成等进行逐层分解，群体项目、单体工程可以进行多层次分解。参见教材P13。 5．下列项目策划的工作内容中属于项目决策阶段合同策划的是（）。 A．项目管理委托的合同结构方案 B．方案设计竞赛的组织 C．实施期合同结构总体方案 D．项目物资来购的合同结构方案答案：C 解析：判断是否是决策阶段的一个要点在于是否包含了“决策期、实施期、使用期”或者是“总体方案”。按照这个技巧，可以迅速判断C选项为正确选项。参见教材P31。 6．下列项目策划的工作内容中，属于项目实施管理策划的是（） A．项目实施期管理总体方案 B．生产运营期设施管理总体方案 C．生产运营期经营管理总体方案 D．项目风险管理与工程保险方案答案：D 解析：该题目的技巧与上一个题目的技巧是相同的。参见教材P32。

建筑工程施工质量考试题3

一、单项选择题 1．在建筑结构中，从基础到上部结构全部断开的变形缝是（）。 A．伸缩缝 B．沉降缝 C．防震缝 D．温度缝【答案】B 5．关于建筑物体形系数和耗热量笔直的关系，正确的是（）。 A．体形系数越大，耗热量比值越大 B．体形系数越大，耗热量比值越小 C．体形系数越小，耗热量比值越大 D．耗热量比值与体形系数无关【答案】A 6．在混凝土工程中，配置有抗渗要求的混凝土可优先选用（）。 A．火山灰水泥 B．矿渣水泥 C．粉煤灰水泥 D．硅酸盐水泥【答案】A 7．节水型卫生座便器的用水量最小应不大于（）L。 A．3 B．5 C．6 D．8 【答案】C 8．当基体含水率不超过8%时，可直接在水泥砂浆和混凝土基层上进行涂饰的是（）涂料。 A．过氯乙烯 B．苯-丙乳胶漆 C．乙-丙乳胶漆 D．丙烯酸酯【答案】D 9．防水卷材的耐老化性指标可用来表示防水卷材的（）性能。 A．拉伸 B．大气稳定

C．温度稳定 D．柔韧【答案】B 10．根据《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-95），纸面石膏板属于（）建筑材料。 A．不燃性 B．难燃性 C．可燃性 D．易燃性【答案】B 11．建（构）筑物的基础沉降观测点应埋设于（）。 A．基础底板上 B．地下室外墙上 C．首层外墙上 D．基坑边坡上【答案】A 12．关于基坑支护施工的说法，正确的是（）。 A．锚杆支护工程应遵循分段开挖、分段支护的原则，采取一次挖就再行支护的方式B．设计无规定时，二级基坑支护地面最大沉降监控值应为8cm C．采用混凝土支撑系统时，当全部支撑安装完成后，仍应维持整个系统正常运转直至支撑面作业完成 D．采用多道内支撑排桩墙支护的基坑，开挖后应及时支护【答案】D 13．结构厚度不大而面积或长度较大的混凝土浇筑宜采用（）浇筑方案。 A．全面分层 B．分段分层 C．斜面分层 D．截面分层【答案】B 14．关于加气混凝土砌块工程施工，正确的是（）。 A．砌筑时必须设置皮数杆，拉水准线 B．上下皮砌块的竖向灰缝错开不足150mm时，应在水平灰缝设置500mm长2φ6拉结筋 C．水平灰缝的宽度宜为20mm，竖向灰缝宽度宜为15mm D．砌块墙的T字交接处应使用纵墙砌块隔皮露墙面，并坐中于横墙砌块【答案】A 15．建筑物基坑采用钎探法验槽时，钎杆每打入土层（）mm，应记录一次锤击数。