2011年造价员考试基础知识模拟试题及答案(18)

1．下列不属于工程造价职能的是：（D）。

A．预测职能

B．控制职能

C．评价职能

D．核算职能

2．下列不属于工程建设其它费用的是：（D）。

A．工程监理费

B．土地使用权出让金

C．联合试运转费

D．施工单位临时设施费

3．以下对工程造价含义的理解，正确的是（B）。

A．工程造价意味着在投资活动中所支付的全部费用形成了固定资产

B．工程造价的直意就是工程的建造价格

C．投资者与承包商的管理目标总是一致的

D．通常把工程造价的第二种含义理解为建设安装工程价格

4．工程造价（B）特征是一个逐步深化．逐步细化和逐步接近实际造价的过程。

A．单件性计价

B．多次性计价

C．方法多样性

D．组合性计价

5．在进口设备类别中，下列（A）交货类别卖方承担风险较大，在国际贸易中卖方一般不愿采用。

A．卖方在进口国的港口或内地交货

B．卖方在出口国装运港交货

C．卖方在出口国内陆的某个地点交货

D．以上都不正确

6．控制工程造价（更多建筑考试资讯尽在https://www.360docs.net/doc/c71982736.html,/）最有效的手段是（C）。

A．精打细算

B．强化设计

C．技术与经济相结合

D．推行招投标

7．（C）是工程项目全过程造价管理的核心和提高管理水平．经济效益的关键。

A．价值工程

B．招标投标

C．合同管理

D．可行性研究

8．某人预计5年后需一笔10万元资金，现在市场上正在发售期限为5年的电力建设债券，年利率10%，一年计息两次,则他现在该购买（B）元建设债券，才能保证5年后获得10万元资金。

A．62100

B．61390

C．66666

D．78400

9．某项目建设期内每年年初贷款分别为300万元．400万元和500万元，年利率10%.若在运营期第5年末一次性偿还贷款，则应偿还的本利和为（D）万元。

A．1576.63

B．1734.29

C．2098.49

D．2308.34

10．对资金时间价值的理解，正确的是（A）。

A．它的实质是资金作为生产要素，在扩大再生产及其资金流通过程中，随时间产生增值

B．若不考虑通货膨胀因素，那么资金时间价值就不存在

C．利息是一种机会成本，不是资金时间价值的表现形式

D．等量资金在各个时间点上的价值是相等的

11．某建设项目，当i1=15%时，净现值为125万元；当i2=20%时，净现值为-42万元，则该建设项目的内部收益率为（B）。

A．<15%

B．在15%至20%之间

C．>20%

D．无法判定

12．某项目初期投资额为3000万元，此后从第一年年末开始将有950万元/年的净收益，若寿命期为6年，6年的残值为零，i=10%，则该项目的净现值为（D）。

A．1156

B．1231

C．1842

D．1137

13．某项目初期投资额为2000万元，从第一年年末开始每年净收益为480万元。并已知（P/A，10%，5）=3.7908和（P/A，10%，6）=4.3553，则该项目的动态投资回收期为（C）年。

A．4.17

B．5.33

C．5.67

D．4.83

14．对工程量清单概念表述不正确的是（D）。

A．工程量清单是包括工程数量的明细清单

B．工程量清单由招标人提供

C．工程量清单是招标文件组成部分

D．工程量清单业包括工程数量相应的单价

15．编制工程量清单最主要的依据是（C）。

A．工程量清单的标准格式

B．工程数量的多少

C．工程量清单的项目设置规则

D．工程量的计算规（更多建筑考试资讯尽在https://www.360docs.net/doc/c71982736.html,/）则

16．在工程量清单计价方式中，清单项目的工程量计算通常是计算其（B）。

A．定额工程量

B．实体工程量

C．实体工程量+损耗工程量

D．定额工程量+损耗工程量

17．采用工程量清单计价方式，业主对设计变更而导致的工程造价的变化一目了然，业主可以根据投资情况来决定是否进行设计变更。这反映了工程量清单计价方法（D）的特点。

A．满足竞争需要

B．有利于实现风险合理分担

C．有利于标底管理和控制

D．有利于业主对投资的控制

18．在我国目前的情况下，工程量清单计价作为一种市场定价模式，主要在工程项目的（A）过程中使用。

A．招标投标

B．可行性研究

C．扩初设计

D．竣工决算

19．某工程的工程量清单由于设计变更引起新的工程量清单项目，除合同另有约定外，其相应的综合单价（B）。

A．应由发包人提出，承包人同意

B．应由承包人提出，发包人确认

C．应由发包人直接确定

D．应由造价管理部门确定

20．在招投标阶段运用工程量清单计价办法确定的合同价格需要在施工过程中得到实施和控制，工程量清单计价制度要求采用（A）的合同计价方式。

A．单价合同

B．总价合同

C．成本加酬金合同

D．可调价格合同

21.广告费应属于（）。

A.措施费

B.规费现场

C.办公费

D.间接费

参考答案：D

22.不用计入人工工资单价的费用是（）。

A.劳动保险费

B.职工福利费

C.劳保费

2014年北京市建筑业土建造价员考试真题及答案

2014年11月北京市建筑业土建造价员岗位考核试题（土建实务）一、费用计算题（5分）某办公楼建筑装饰工程，地点位于北京城区三环内，建筑物檐高20米，建筑面积1495平方米。按照2012北京市建设工程计价依据《房屋建筑与装饰工程预算定额》计算得出该工程分部分项工程费1376820.74元，其中人工费206523.11元；措施项目费619569.33元，其中人工费92935.40元，安全文明施工费88410.13元；其他项目费216790.54元，其中总承包服务费16790.54元，暂列金额200000元，计日工、专业工程暂估价未计取。依据2012北京市建设工程计价依据《房屋建筑与装饰工程预算定额》京建法[2013]7号“关于执行《北京市建设工程计价依据-预算定额》的规定” 文件。按下表内容编制该工程招标控制价。（要求填写相关内容及数据，金额保留小数点后两位数字）办公楼建筑装饰工程招标控制价

二、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）及以下有关说明，回答下列问题。（10分）（一）有关说明：某钢结构工程图纸中设计有以下项目及内容： 1、预埋铁件24块，钢材品种Q235B，每块规格为540mm×340mm，钢板厚度25mm，现场除锈后刷防锈漆两道； 2、H型实腹钢柱24根，钢材品种Q345B钢结构构件截面尺寸H250×220×8×12，单根柱质量0.54t；连接方式焊接；钢柱安装焊接后超声波探伤，焊接质量等级一级；涂装要求喷砂（抛丸）除锈达到国标要求Sa2.5级标准，除锈后立即涂刷无机富锌底漆2遍（干漆膜厚度为 75um）和薄型中涂漆1遍（干漆膜厚度为40um），再涂聚氨酯面漆2遍（干漆厚度为75um）；钢柱现场安装后对节点进行的动力工具除锈处理；钢柱耐火极限2.5小时，采用厚涂型钢结构防火涂料。（二）钢结构构件项目工程量计算规范见下表：分部分项工程量清单项目工程量计算规范选录 1、列式计算预埋铁件和实腹钢柱工程量。（钢板密度取7.85；保留小数点后三位小数）

造价员考试基础知识模拟试题

模拟试题（一）一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意的） 1.按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是（ A ）。 A.建设单位 B.施工单位 C.建立单位 D.设计单位 2.开标应当由（ B ）主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。 A.政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C.投标人推选的代表 D.公证人 3.根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（A ）。 A.发起设立工程造价咨询企业 B.签订工程施工合同 C.依法裁定工程经济纠纷 D.审批工程变更文件 4.下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（A ）。 A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B.取得造价工程师注册证书的人员不少于10人 C.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60% D.企业注册资本不少于人民币100万元 5.建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是（D ）。 A.规定的时间 B.规定的预算费用 C.规定的质量标准 D.规定的安全标准 6.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应，各个建设阶段（ B ）。 A.次序可以颠倒，但不能交叉 B.次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉 C.次序不能颠倒，也不能进行交叉 D.次序可以颠倒，同事可以进行合理的交叉 7.建设工程项目组成中的最小单位是（B ）。 A.分部工程 B.分项工程 C.单项工程 D.单位工程 8.在项目目标控制的方法中，S形曲线法的一般作用是（ B ）。 A.进度控制和质量控制 B.造价控制和进度控制 C.质量控制和造价控制 D.造价控制和风险控制 9.在建设工程项目风险管理过程中，风险识别最主要的工作成果是（B ）。 A.风险事件发生的概率 B.风险清单 C.风险事故对项目目标的影响程度 D.风险等级 10.当事人订立合同，必须经过的程序是（C ）。 A.担保和承诺 B.要约和担保 C.要约和承诺 D.承诺和公正 11.按照《中华人民共和国合同法》规定，下列情形中引起整个合同无效的是（C ）。 A.因故意或者重大过失造成对方财产损失的 B.因重大误解订立的合同 C.一方以欺诈手段订立合同损害国家利益的 D.在合同订立时显失公平的

土建造价员考试试题(一)

模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！土建造价员考试试题(一) 一、单选题（本大题30小题．每题1.0分，共30.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）第1题根据《建设工程工程量清单计价规范》，计算楼地面工程量时，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛开口部分面积不并入相应工程量的项目是( )。 A ．楼地面化纤地毯 B ．塑料板楼地面 C ．花岗岩楼地面 D ．竹木地板【正确答案】：C 【本题分数】：1.0分第2题 ( )是混凝土结构设计时强度计算取值、混凝土施工质量控制和工程验收的依据。 A ．立方体抗压强度 B ．混凝土强度等级 C ．混凝土轴心抗压强度 D ．混凝土抗拉强度【正确答案】：B 【本题分数】：1.0分第3题在工程量清单计价方式中，清单项目的工程量计算通常是计算其( )。 A ．实体工程量 B ．定额工程量 C ．定额工程量与损耗工程量

模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！ D ．实体工程量与损耗工程量【正确答案】：A 【本题分数】：1.0分第4题根据《建设工程工程量清单计价规范》，在进行现浇钢筋混凝土工程量计算时，下列说法不正确的是( )。 A ．散水按设计图示尺寸以面积计算 B ．坡道不扣除单个0.3m 2以内的孔洞所占面积 C ．构造柱应按矩形柱项目编码列项 D ．现浇挑檐与屋面板连接时，以外墙中心线为分界线【正确答案】：D 【本题分数】：1.0分第5题现浇踏步式钢筋混凝土独立基础，每阶高均为300mm ，下阶尺寸为1200mm ×1500mm ；上阶尺寸为800mm ×1100mm ，则支模板工程量应为( )m 2。 A ．2.68 B ．3.24 C ．2.28 D ．2.76 【正确答案】：D 【本题分数】：1.0分第6题在编制施工图预算时，先计算单位工程分部分项工程量，然后再乘以对应的定额基价，求出各分项工程直接工程费，再汇总成预算造价的方法是( )。 A ．综合单价法 B ．实物量法 C ．工料单价法

历年造价员考试基础知识精编真题解析

造价员考试基础知识精编真题解析一、单选题: 1、［2006年真题］下列关于工程索赔的说法中，正确的是（）。 A．按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工期索赔和费用索赔 B．处理索赔必须坚持合理性原则，兼顾承、发包人双方的利益 C．工作内容增加引起的设备费索赔标准，不分自有设备或租赁设备，均按机械台班费计算 D．工程会议纪要即使未经各方签署，也可以作为索赔的依据答案：C 解析：按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见索赔和其他索赔。处理索赔必须坚持合理性原则，既考虑到国家的有关规定，也应当考虑工程的实际情况。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。会谈纪要只有经过各方签署后才可作为索赔的依据。因此答案为C。 2、［2006年真题］按照FIDIC合同条件有关规定，下列事件中承包商可以同时得到工期、费用和利润补偿的是（）。 A．承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误 B．由于传染病导致工期延误C．业主提前占用工程 D．业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分答案：A 解析：由于传染病或其他政府行为导致工期的延误，可以得到工期的补偿。业主提前占用工程，可以得到费用和利润的补偿。业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分，可以得到费用的补偿。因此答案为A。 3、[2005年真题]某承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符，遇到了流砂，致使工期拖延了一个月，后又因合同中的疏漏，按工程师的解释导致成本增加1万元，则对该分项工程正确的处理是（） A.发包人不予补偿 B.发包人只给予工期延长但不给予费用补偿 C.发包人不给予工期延长但给予费用补偿 D.发包人应当给予工期延长及相应费用补偿答案：D 解析：由于非承包人的原因导致施工进程延误，发包人应该给与工期顺延。合同中的遗漏属于合同缺陷，在这种情况下，工程师应当给与解释，如果这种解释将导致成本增加或工期延长，发包人应当给与补偿。因此选项D正确。 4、[2005年真题]建设工程施工合同条件下，发包人如果需要对原工程设计进行较小变更，且该变更只涉及增减合同中约定的工程量时，应该（） A.通知监理工程师，工程师在确认需要时发布变更指示 B.报请原规划部门和其他有关部门审查批准后实施变更 C.由原设计单位提供变更的相应图纸和说明后工程师发出变更指令 D.在变更前14天以前以书面形式向承包人发出变更通知答案：D 解析：施工中发包人如果需要对设计进行变更，应不迟于变更前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或者批准的建设规模时，才需要经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，所以B错误。 5、[2005年真题]某工程施工中由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工50 工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单价为30元/工日，

江苏省全国造价员考试真题及答案

江苏省全国造价员考试真题及答案一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意） 1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于( D )。 A．分部分项工程 B．单项工程 C．分项工程 D．单位工程 2．一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（C ）特点。 A．个别性 B．差异性 C．层次性 D．动态性 3．对工程量清单概念表述不正确的是（B ）。 A．工程量清单是包括工程数量的明细清单 B．工程量清单也包括工程数量相应的单价 C．工程量清单由招标人提供 D．工程量清单是招标文件的组成部分 4．我国工程造价管理体制改革的最终目标是（D ）。

A．加强政府对工程造价的管理 B．企业自主报价，国家定额只作参考 C．实行工程量清单计价 D．建立以市场形成价格为主的价格机制 5．下列哪项费用属于静态投资（A ）。 A．建筑安装工程费用 B．价差预备费 C．投资方向调节税 D．建设期贷款利息 6．在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（D ）。 A 75%～95% B．35%～75% C．15%～50% D．5%～35% 7．( D )是控制工程造价最有效的手段。 A．采用先进技术 B．招标竞价 C．实施工程造价全过程控制 D．技术与经济相结合 8．工程造价咨询业的首要功能（A ）。 A．服务功能 B．引导功能

C．联系功能 D．审核功能 9．《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（B ）。 A．20学时 B．30学时 C．40学时 D．60学时。10．我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（ B ），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。 A．5％ B．10％ C．15％ D．20％ 11．根据我省清单计价法的规定，（B ）不属于措施项目费的内容。 A．环境保护费 B．低值易耗品摊销费 C．临时设施费 D．脚手架费

造价员考试试题及答案

试题 1、按我国现行《建筑安装工程费费用项目组成》的规定，建筑安装工程费用的组成为（）A．直接费、间接费、计划利润、税金 B．直接工程费、间接费、利润、税金 C．直接费、间接费、规费、税金 D．直接费、间接费、利润、税金答案：D 2、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．危险作业意外伤害保险费 C．劳动保障费 D．已完工程和设备保护费答案：B 3、在下列费用中，不属于直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．夜间施工费 C．技术开发费 D．二次搬运费答案：C 4、下列费用中，属于建筑安装工程直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．现场管理费 C．施工企业管理费 D．工程点交费答案：A

5、下列不属于材料费用的是（） A．材料原价 B．材料运杂费 C．材料采购保管费 D．材料二次搬运费答案：D 6、建筑安装工程直接费中的人工费是（） A．施工此案场所有人的工资性费用 B．施工现场与建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用 C．直接从事建筑安装工程生产工人开支的各项费用 D．从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各项费用答案：C 7、施工企业大型机械进出场费用属于建筑安装工程的（） A．措施费 B．直接工程费 C．规费 D．企业管理费答案：A 8、某工程项目，材料甲消耗量为200吨，材料供应价格为1000元/吨，运杂费为15元/吨，运输损耗率为2%，采购保管费率为1%，材料的检验试验费为30元/吨，则该项目材料甲的材料费为（）元 A．215130.6 B．200000 C．209130.6 D．202950.6 答案：A

土建造价员考试题(含答案)

土建造价员考试试题土建预算员模拟试题一、单选题（每题1分，选对得分，选错不得分，共30分） 1.建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（D）组成 A、建安工程费用和设备购置费等 B、设备工器具购置费 C土地使用费及勘察设计费 D预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等 2.以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（C）。 A、施工机械修理费E、材料采购和保管费 C、材料二次搬运费 D、生产工人基本工资 3.预算定额基价是指（B）的人工、材料、施工机械使用费之和。 A、单位工程 B、分部分项工程 C扩大分部分项工程D单项工程 4.我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（D）。 A、企业管理费E、财务费用 C、其它费用 D、现场管理费 5.对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（A）。 A、单价法 B、实物法 C、概算法D指标法 6.仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给

第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（D）。 A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行 B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决 C裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉 D裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。 7.预算表的计算、价差表的计算、费用表的建表计算应键入以下哪一组合键（B） A Alt+PB、Alt+1C、Alt+2D、Shift+O 8水泥砂浆体积配合比是指水泥与（C）体积比。 A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂 9.材料预算价格是指材料（d）费用 a.采购 b.成本 c.预算 d.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部 10.一般土建工程费用定额中的费率是由（d）而定的 a.施工单位资质 b.工程造价的大小 c.上级主管部门 d.工程类别 11.定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理（c） a.可换算入定额内 b.建立补充定额 c.由甲乙双方商定在独立费中处理 12.一般住宅层咼3米，某住宅只一层，但咼达9米，其建筑面积应按 ⑻层计算 a.1, b.1.5, c.3, d. 视不同情况而定 13.人工挖地槽、地坑定额深度为（e）米，超过时可另作补充定额

造价员综合考试题及答案电气

造价员考试试题（安装工程电气部分）一、填空题（每空1分，共计：10分） 1、各种配管应区别不同、、，以“延长米”为计量单位，不扣除管路中间的、、所占长度。答案：敷设方式、敷设位置、管材材质、接线箱（盒）、灯头盒、开关盒2、管内穿线的工程量，应区别线路、导线、导线，以单线“延长米”为计量单位。线路分支接头线的长度已综合考虑在定额中，不再另行计算（照明线路中的导线截面大于或等于时，应执行动力线路穿线相应项目）。答案：性质、材质、截面、6mm2 二、单项选择题（每题1分，共计：30分） 1、《电气设备安装工程》定额规定工程超高增加费（已考虑了超高因素的定额项目除外）：操作物高度离楼地面（B）的电气安装工程，可参照超高部分人工费的15％计算。 A、4.5m以上、20m以下 B、5m以上、20m以下 C、5m以上、25m以下 D、6m以上、20m以下 2、《电气设备安装工程》定额高层建筑增加费是指：高度在（C）以上的工业与民用建筑。 A、6层或25m B、8层或25m C、6层或20m D、8层或20m

3、《电气设备安装工程》定额规定在有害人身健康的环境（包括高温、多尘、噪声超过标准和在有害气体等有害环境）中施工时，可参照安装工程总人工费增加（D）。 A、10％ B、3％ C、15％ D、5％ 4、电机的接地线定额按镀锌扁钢（C）考虑，与实际不同时进行调整。 A、30×4 B、25×3 C、25×4 D、40×4 5、《电气设备安装工程》定额规定安装与生产同时进行时，可参照安装工程（D）。 A、总人工费增加10％ B、总人工费增加8％ C、总人工费增加6％ D、总人工费增加5％ 6、《电气设备安装工程》定额规定除10kV以下架空线路以外，脚手架搭拆费可参照人工费（包括地下室部分）的（B）计算，其中人工工资占25%。 A、10％ B、3％ C、15％ D、5％ 7、配管配线工程中，当选用钢管明配时，其连接方式应为(B)。 A、焊接 B、管箍丝接 C、熔接 D、管箍丝接或焊接 8、《电气设备安装工程》定额中，连接各种开关箱、柜、板导线预留长度，按照盘面尺寸（C）进行计算。 A、长+宽 B、高+长

2013年土建造价员试题

2013年江苏省造价员资格考试土建试卷土建答案及解析一、（本题25分，初级做）某工业厂房建筑，为三类工程，其基础平面图、剖面图如图所示。基础为C20钢筋砼独立柱基础，C10素砼垫层，设计室外地坪为－0.30m。基础底标高为－2.0米，柱截面尺寸为400×400mm。根据地质勘探报告，土壤类别为三类土，无地下水。该工程采用人工挖土，人工回填土夯填至设计室外地坪。人工挖土从垫层下表面起放坡，放坡系数为1:0.33，工作面以垫层边至基坑边为300mm，本工程砼均采用泵送商品砼。请按以上施工方案以及《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2004）计算规则计算土方开挖、土方回填、砼垫层以及砼基础（其余不予考虑）的计价表工程量并填写相应的计价表子目编号、名称及综合单价。

评分标准：人工挖基坑J1、J2中开挖深度、基坑下口宽度、基坑上口宽度计算正确各1分，计算公式使用正确及结果正确各2分，计10分。独立基础工程量计算正确3分垫层工程量计算正确 2分回填土工程量工程计算正确2分（过程正确得1.5分）定额号填写正确每项1分，定额名称及单价各0.5分，计8分（定额名称准确即可）合计25分二、某一层接待室为三类工程，砖混结构，平、剖面图如图所示。设计室外地坪标高为－0.300m，设计室内地面标高为±0.000m。平屋面板面标高为3.500m。墙体中C20砼构造柱工程量为2.39 m3（含马牙槎），墙体中C20砼圈梁工程量为2.31 m3,平屋面屋面板砼标号C20，厚100mm，门窗洞口上方设置砼过梁，工程量为0.81 m3，－0.06m处设水泥砂浆防潮层，防潮层以上墙体为KP1多孔砖240×115×90mm，M5混合砂浆砌筑，防潮层以下为砼标准砖，门窗洞口尺寸见门窗表。 1、请按江苏省04计价表计算KP1多孔砖墙体的工程量及综合单价（管理费、利润费率等按计价表执行不调整，其他未说明的，按计价表执行。） 2、请按江苏省04计价表计算与墙体砌筑、墙面抹灰、天棚面抹灰的脚手架工程量，并列出子目对应的定额编号。（注：计算脚手架时：内墙砌体高度、净高：自室内地面至屋面板底；外墙脚手架按双排外架子考虑。）

土建造价员考试题库

★ 造价员考试题库精选（三）★★来源：本站原创更新时间：2011-4-27 点击数： 1027 考纲要求 (一)了解合同法的有关内容; (二)了解建设土程管理涉及的相关合同，熟悉工程造价管理相关合同; (三)熟悉建设工程合同类型及其选择方法; (四)了解建设工程施工合同文件的组成，熟悉建设工程施工合同造价相关条款； (五)熟悉建设工程总承也合同及分包合同的订立、履行与变更的基本原侧; (六)了解建设工程施工合同争议的解决办法。真题选编一、单项选择题 1.可调价格合同中对一周内因非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过（）小时可调整合同价款。 A.6 B.12 C.8 D.10 2.对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应尽可能采用（）合同。 A.固定总价 B.固定单价 C.调值总价 D.成本加酬金 3.根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（）。 A.违约方当事人客观上存在违约行为 B.违约方当事人主观上有过错 C.守约方当事人客观上存在损失 D.了础合同当事人在法定范围内自行定 4.对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（）撤销该合同。 A.建设行政主管部门 B.工商行政管理部门 C.合同管理部门 D.人民法院 5.施工合同文件正确的解释顺序是（）。 A.施工合同协议书→施工合同专用条款→施工合同专用条款→工程量清单→工程报价单或预算书 B.施工合同协议书→中标通知书→施工合同通用条款→施工合同专用条款→工程量清单 C.施工合同协议书→中标通知书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单 D.施工合同协议书→中标通知书→投标书及其附件→施工合同通用条款→施工合同专用条款 6. 下列各项中合同解释排列顺序正确的是（）。 A.协议书—通用条款—专用条款—工程通知单 B.图纸—专用条款—通用条款—中标通知书工程报价单—专用条款—通用条款—技术规范C. D.协议书—投标书—通用条款—专用条款 7.在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定开工日期前 ( B )天内预付工程备料款。 A.10 B.7 C.15 D.20 8.联合共同承包的各方对承包合同的履行承担（）责任。 A.各自 B.独自 C.共同 D.连带 9.《建设工程施工合同(示范文本)》有三个附件，下列（）不是附件的组成部分。 A.承包人承揽工程项目一览表 B.发包人供应材料设备一览表 C.工程量清单 D.工程质量保修书 10.在合同解释中优先于其他文件的是（）。 A .双方往来函件 B.中标人投标时递交的主要技术和文件

造价员考试基础知识试题

造价员考试基础知识试题单项选择题 1.工程造价的第一种含义是从投资者或业主的角度定义的，按照该定义，工程造价是指()。 A、建设项目总投资 B、建设项目固定资产投资 C、建设工程其他投资 D、建筑安装工程投资 2. 某工程购置水泥50t，供应价为320元/t，运输费为20元/t，运输损耗费为3元/t，采购及保管费率为3%，运输包装费共为300元，包装品回收值共为l00元，则50t水泥的预算价格共计为()元。 A.17873.5 B.17830.0 C.33014.5 D.562.3 3. 对于工期长、技术复杂、实施过程中发生各种不可预见因素较多的大型土建工程，以及业主为了缩短工程建设周期初步设计完成后就进行施工招标的工程，应选择最适用的合同类型为()。 A、总价合同 B、成本加酬金合同

C、单价合同 D、任意合同 4. 某建设项目投资构成中，设备购置费1000万元，工、器具及生产家具购置费200万元，建筑工程费800万元，安装工程费500万元，工程建设其他费用400万元，基本预备费150万元，涨价预备费350万元，建设期贷款2000万元，应计利息120万元，流动资金400万元，则该建设项目的工程造价为()万元。 A、3520 B、3920 C、5520 D、5920 5. 工程造价信息管理中应遵循的原则是()。 A、高效处理原则 B、定性化原则 C、简洁原则 D、优越性原则 6. 下列关于合同债务转移正确的是()。 A、债权人转让权利的，债权人应当通知债务人 B、债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人 C、合同债权转让后，该债权由原债权人转移给受让人，受让人取代让与人(原债权人)成为新债权人 D、原债务人享有的对债权人的抗辩权也随债务转移而由新

造价员基础知识复习题

造价员基础知识第一部分：教材第一章至第九章及有关造价管理文件第一章工程造价相关法规本章内容 1、第一节：工程造价相关法规（建筑法；价格法；土地管理法；保险法；税收相关法律）注：合同法合并到第三章招投标法合并到第七章 2、第二节：工程造价管理制度大纲要求 1、了解工程造价管理相关法律、法规与制度； 2、了解造价员管理制度和造价工程师执业资格制度； 3、了解工程造价咨询及其管理制度。一、单项选择题：（每题1分，请在机读卡上相应位置将正确的选项用2B铅笔涂黑。） 1、某建设单位于2012年12月1日领取施工许可证，则该项目必须在（D ）前开工 A、2013年2月28日 B、2013年1月15日 C、2012年12月31日 D、2013年3月2日 2、建筑工程承包中关于分包，下列说法不正确的是（C）°? A、总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位 B、施工总承包的，建筑主体结构的施工必须由总承包单位自行完成 C、建筑工程总承包单位和分包单位按照合同约定对建设单位负责 D、总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 3、甲、乙、丙三家为同一专业的承包单位，其资质等级依次为一级、二级、三级。当三家单位实行联合共同承包时，应按（C）的业务许可范围承揽工程。◎ A、甲 B、乙 C、丙 D、建设单位认可 4、建筑工程的施工质量主要由（B ）负责。◎ A、建设单位 B、建筑施工单位 C、勘察设计单位 D、监理单位. 5 ?下列不属于造价员不当行为的是（B ）。★ A、在从业过程中索贿、受贿或牟取合同约定外的不正当利益 B、与当事人有利益关系时，应当主动回避 C、同时在两个或两个以上单位执业

河北省造价员考试土建工程考试真题及答案考试试题库

河北省造价员考试土建工程考试真题及答案考试试题库 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

1、建筑安装工程费用构成为() A 直接费、间接费、利税、规费 B 工料机、措施费、规费、利润 C 直接费、间接费、利润、税金 D 工料机、技术措施费、规费、利润 2、静态投资包括建筑安装工程费，设备和工、器具购置费，工程建设其他费用和()。 A、预备费 B、基本预备费 C、涨价预备费 D、未明确项目准备金 3、价格形成的基础是( )。 A、供求关系 B、价值 C、币值 D、土地的级差收益 4、作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值( )工程预付款数额时开始起扣。 A.大于 B.小于 C.等于 D.为10% 5、控制工程造价最有效的手段是( )。 A、精打细算 B、强化设计 C、技术与经济相结合 D、推行招投标 6、已知某分项工程有关数据如下，则该分项工程投资局部偏差为( )万元。 A.110 B.-100 C.110 D.-110 7、工程造价具有( )职能。 A、分配 B、控制 C、计算 D、预测 E、调控 8、价格形成的基础是( )。 A、供求关系 B、价值 C、币值 D、土地的级差收益

9、( )是工程项目全过程造价管理的核心和提高管理水平、经济效益的关键。 A、价值工程 B、招标投标 C、合同管理 D、可行性研究 10、工程造价的职能除一般商品价格职能外，还有自己特殊的职能：( ) A 预计职能 B 决定职能 C 调整职能 D 评价职能 11、下面关于绝对偏差说法正确的是( )。 A.绝对偏差=(投资实际值-投资计划值)/投资计划值 B.绝对偏差可指导调整资金支出计划和资金筹措计划 C.从对投资控制角度看，绝对偏差比相对偏差更有意义 D.绝对偏差反映了投资偏差的严重程度 12、以下关于拟完工程计划投资的计算正确的是( )。 A.拟完工程量×计划单价 B.拟完工程量×实际单价 C.已完工程量×计划单价 D.已完工程量×实际单价 13、某工程公司工期为3 个月，2002 年5 月1 日开工，5～7 月份计划完成工程量分别为500 吨、2 000 吨、1 500 吨，计划单价为5 000 元/吨; 实际完成工程量分别为400 吨、1 600 吨、2 000 吨，5～7 月份实际价格均为4 000 元/吨。则6 月末的投资偏差为( )万元。 A.450 B.-450 C.-200 D.200 14、工程造计的层次性包括( )。 A、建设项目总造价 B、土建工程及安装工程造价 C、单项工程造价 D、分部分项工程造价 E、单位工程造价 15、控制工程造价最有效的手段是( )。 A、精打细算 B、强化设计 C、技术与经济相结合 D、推行招投标 16、工程造价形成过程中，受( )的支配。 A、价值规律 B、经营管理规律 C、纸币流通规律

江苏土建造价员考试真题d答案

江苏土建造价员考试真题 d答案 Prepared on 22 November 2020

二○一五年江苏省建设工程造价员考试土建造价案例分析试卷试题本（注意：请在答卷本上答题）本卷为案例分析题，初级做一到三题，其中第三题做第(一)部分，共100分；中、高级做一、三、四题，其中第三题做第（二）部分,共120分；多做和漏做的题均不得分。除注明外，管理费费率、利润费率、人工工资单价、材料单价和施工机械台班单价、题中未给出的条件全部以《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）（以下简称2014年计价定额）为准；文字与图形不同时，以文字说明为准。除选择题外，案例题要求写出简要计算过程。题中“π”取。一、（本题为单项选择题，共20题，每题2分，共40分，初级、中级、高级均做） 1．在计算建筑面积时，当无围护结构，有围护设施，并且结构层高在2.2m以上时，（）按其结构底板水平投影计算1/2建筑面积。 A．立体车库B．室外挑廊C．悬挑看台 D．阳台 2．某单层宿舍，平面为长方形，外墙的结构外边线平面尺寸为33.8m×7.4m。已知外墙外侧面做法为：20厚1:3水泥砂浆找平层，3厚胶黏剂，20厚硬泡聚氨酯复合板，5厚抹面胶浆。则该单层宿舍的建筑面积为（）。 A．251.77 m2 B．252.43 m2 C．253.67 m2 D．254.08 m2 3．在计算建筑面积时，（）不应计算建筑面积。

A．室外台阶B．观光电梯C．玻璃幕墙D．空调搁板 4．下列建筑工程，当檐高为16m，且无地下室时，（）的工程类别应是建筑工程二类。 A．住宅B．单层厂房 C．多层厂房D．公共建筑 5．某办公楼，檐口高度20m，层数6层，有2层共2000m2地下室。现编制招标控制价，已知该工程挖土工程量6000m3，灰土回填工程量800m3。则灰土回填部分的管理费费率应为（）。 A．6 % B．25% C．28 % D．31% 6．某钢结构工程，加工厂制作，现场安装。无省市级标化工地创建要求。已知该工程分部分项工程费为8000万元，单价措施项目费为240万元。总价措施项目费中投标人计列了冬雨季施工增加费，费率%；临时设施费，费率 1%；安全文明施工措施费，费率按我省规定费率；其他未列。则该投标价中的措施项目费为（）。 A．万元B．万元C．万元D．万元 7．某市区内建筑工程，编制招标控制价。已知分部分项工程费为380万元，措施项目费42万元，其他项目费30万元，规费按规定计取，其中工程排污费费率暂按%计列，税金费率按%计取，则该工程的工程造价应为（）。 A．万元B．万元C．万元D．万元 8．某住宅工程，无地下室，无外保温。已知首层平面为长方形，外墙的结构外边线平面尺寸为42m×18m，则该工程平整场地的清单工程量为（）。 A．756m2B．880m2 C．1012m2D．条件不全，无法确定

造价员考试基础知识模拟试题及答案

造价员考试《基础知识》模拟试题及答案（四）一、单项选择题：1．在建设工程项目合同体系中的两个最主要的节点是（）。二、A．业主和承包商三、B．勘察单位和设计单位四、C．承包商和设备材料供应商五、D．设备和材料供应商六、2．业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商的工程承包合同是（）。七、A．EPC承包合同八、B．施工总承包合同九、C．单项工程承包合同十、D．特殊专业工程承包合同十一、3．以下不属于业主主要合同关系的是（）。十二、A．工程承包合同十三、B．工程勘察合同十四、C．工程咨询或项目管理合同十五、D．劳务分包合同十六、4．以下不属于承包商主要合同关系的是（）。十七、A．工程承包合同十八、B．设备、材料采购合同十九、C．项目监理合同二十、D．劳动分包合同二十一、5．根据我国《合同法》，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。下列合同中不属于建设合同的是（）。二十二、A．勘察合同二十三、B．设计合同二十四、C．施工合同二十五、D．建设项目贷款合同二十六、6．总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担（）。二十七、A．损害赔偿责任二十八、B．连带责任二十九、C．侵权责任三十、D．违约责任三十一、7．在设计合同的实施过程中，下列造成设计返工、停工、延迟或者修改情况中，发包人不应该增付费用的情形是（）。三十二、A．发包人变更设计计划三十三、B．发包人提供不准确的勘察资料三十四、C．发包人没有提供设计所需要的条件三十五、D．承包人设计不合格延长设计时间三十六、8．在工程施工合同中，关于发包人权利和义务的论述中，错误的是（）。三十七、A．发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下可以随时对工程进行检查三十八、B．承包人施工质量不合格，发包人有权要求其修理或者返工

全国造价员考试真题及答案完整版

全国造价员考试真题及答案集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

一、单项选择题(共30题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1.本定额日工资单价不包括以下内容（）。 A.养老保险费 B.职工福利费 C.劳动保护费 D.工资性补贴 2.下列（）不应计算建筑面积。 A.建筑物顶部的电梯机房 B.层高2.2米以上的设备层 C.无顶盖的多层室外楼梯 D.层高2.2米内的底层车库 3.某工程采用轻型井点排水，共埋设井管180根，工期30天，则其每天的费用为（）。 A.903元 B.1535元 C.1632元 D.1082元 4.某1/2标准砖墙突出墙面的垛尺寸为240×490（490为平行于墙），则附墙垛折加长度为（）。 A.0.98m B.1.065m C.1.023m D.1.191m 5.管径在（）以上的沟槽回填土工程量应扣除其所占的体积。 A.380mm B.450mm C.500mm D.530mm 6.预制钢筋砼桩的运输工程为施工图净用量的（）。 C.101% D.100% 7.两坡瓦屋面工程量按（）计算。 A.实铺面积 B.水平投影面积×坡度折加系数 C.水平投影面积×延尺系数 D.水平投影面积×偶延尺系数 8.无框玻璃门工程量按（）面积计算。 A.洞口 B.框外围 C.扇外围 D.实际 9.定额中砖用量按标准和常用规格计算的，如实际砖的尺寸不符标准时，则（）。 A.定额不作调整 B.砖的用量进行调整，其余不变 C.定额均作调整 D.砖和砂浆的用量进行调整，其余不变 10.某房间层高3.6米，吊顶高3.0米，楼板厚0.15米，则其内墙抹灰高度按（）计算。 A.3.15米 B.3.0米 C.3.6米 D.3.45米 11.在施工现场对建筑材料、构件进行一般性鉴定检查所发生的费用应列入（）。 A.措施费 B.间接费 C.研究试验费 D.材料费 12.材料市场信息价是指（）。 A.材料供应合同价； B.材料供应价和运杂费之和； C.材料从其来源地到达工地仓库后的出库价格； D.供应商将材料送到工地的价格； 13.计算砌体工程量时不扣除（）。 A.过人洞 B.0.3m2孔洞 C.过量 D.嵌入墙体的楼板 14.以下不正确的是（）。 A.沉管灌注桩的钢筋笼应在打桩项目清单中予以描述； B.沉管灌注桩的钢筋笼应单独编码列项； C.沉管灌注桩的加灌加度应在清单项目特征中予以描述； D.相同特征的沉管灌注桩如现场自然地坪标高不一致时，应分别编码列项； 15.钢筋混凝土现浇板坡度为10度时（）。

土建造价员考试(工程计量与计价案例)试题解析

全国造价员培训

案例一（关于基础土方工程量计算及综合单价计算）背景资料：一、设计说明 1、某工程+0.000以下的柱及独立基础平面、剖面图详见下图，此独立基础及柱共计20个。 2、基础垫层为非原槽浇筑，垫层考虑支模，混凝土强度等级为C15，独立基础及柱子混凝土强度等级为C20。基础及垫层混凝土均考虑为现场搅拌。 3、本工程建设方已经完成三通一平，基础土壤类别及填土均为三类土壤，均属于天然密实土壤，室内外高差300mm。二、其它要求 1、本基础工程为非桩基工程，土方开挖为人工开挖、放坡，不考虑开挖时地表水排放及基底钎探，工作面为300mm，放坡系数为1:0.43。 2、开挖的基础土方中有60%通过人力车运输、堆放在现场50m的地方。另外的一部分土壤堆放在基坑边。 3、余土外运或取土回填，采用机械运输，场外运输距离为5km。 4、回填仅有基础回填，考虑为人工夯填。问题：一、根据设计说明、其它要求、平面剖面图，审查以下分部分项工程量清单中+0.000以下的清单工程量（表一）及计算挖基础土方项目、基础土方回填项目工程量清单综合单价分析表中的综合单价（表二）、（表三）。二、审查要求及计算说明： 1、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008、《河南省建设工程工程量清单综合单价（2008）》及其它相关文件、勘误、解释等审查以下分部分项工程量清单中的项目编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征是否有误，将错误的内容、标注、数量、编号用“——”符号划去后，将正确的内容、、标注、数量、编号填写在下一行空行或空白处的相应栏目中，或增加相应内容。 2、本清单中未计算基础钢筋。 3、措施项目及规费等清单不计算，综合单价中定额项目综合单价（人工费、材料费、机械费、综合费）均不调整。 4、工程量结果保留两位小数。 5、清单编码后面注明*号的项目表示为须评审。

建筑工程土建预算员考试试题及答案

所在项目（部门）：姓名：预算员及相关岗位人员考试试题说明：1、总分100分。2、考试时间：9:30--11:00。一、单项选择题（每题2分，25小题，共计50分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。） 1、建筑物外墙外侧有保温隔热层的建筑面积应按照（A ）计算。 A、应按保温隔热层外边线计算建筑面积 B、不应按保温隔热层外边线计算建筑面积 C、应按结构外围外边线计算建筑面积 D、同外墙装饰、抹灰、镶嵌块料面层一样，不计算建筑面积 2、根据山东省住房和城乡建设厅发布的《关于发布我省建设工程定额人工最低工日单价、综合工日单价的通知》【2013年7号】，目前我省建筑工程消耗量定额中的省基价人工费已调整为（ C ）。 A、53元/工日 B、72元/工日 C、66元/工日 D、80元/工日 3、一栋六层住宅，勒脚以上结构的外围水平面积，每层为600m2，其中六层无围护结构的挑阳台的水平投影面积之和为200m2，则该工程的建筑面积为（ B ）m2。 A、4200 B、3500 C、3800 D、3600 4、下列项目应计算建筑面积是（ A ）。 A、地下室的采光井 B、室外台阶 C、建筑物内的操作平台 D、穿过建筑物的通道 5、以下应计算全部建筑面积的是（ B ） A、层高2.1m的半地下贮藏室。 B、层高2.3m的地下商场。 C、屋面上有顶盖和1.5m高的钢管围栏凉棚。 D、外挑宽度1.5m悬挑雨蓬。 6、确定合同价款的方式不包括（D ） A、固定总价合同 B、固定综合单价合同 C 、可调价格合同D、预算合同 7、在约定风险范围时，( C )不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在

全国造价员考试基础知识题库大全

全国建设工程造价员资格考试工程造价基础知识题库与模拟试卷全国建设工程造价员资格考试辅导用书编写组编写

中国建材工业出版社工程造价基础知识题库第一章建设工程造价管理相关法规与制度考纲要求 (一)了解工程造价管理相关法律、法规与制度； (二)了解造价员管理制度和造价工程师执业资格制度； (三)了解工程造价咨询及其管理制度。真题选编

一、单项选择题 1．依据《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于( )学时。A. 20 B.30 C.40 D. 60 2．工程造价咨询业的首要功能是( )。 A．服务功能B．引导功能C．联系功能D．审核功能 3．我国工程造价管理体制改革的最终目标是( )。 A．加强政府对工程造价的管理B．企业自主报价，国家定额只作参考C．实行工程量清单计价D．建立以市场形成价格为主的价格机制4．依据《中华人民共和国招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一:( )。 A．中标人报价最低B．经评审的合理低价 C．能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外 D．经评审的合理低价且不低于成本 5．工程造价的控制职能表现在( )。 A．对投资的控制B．对工程质量的控制C．对安全的控制D．对进度的控制 6．以下行为符合我国法律规定的是( )。 A．总承包单位将建设工程主体结构工程的施工分包给其他单位 B．以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程 C．建设单位的工程款直接进入项目管理机构的财务 D．总包单位将劳务作业发包给有资质的分包企业