电安装合同

甲方：（发包方）

乙方：（承包方）

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条：工程概况

1、工程地点:

2、工程承包方式：a承包人包工包料；b承包人包工部分包料；c 承包人包清工。

3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。

5、建筑面积：

第二条：关于材料供给的约定

1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损

失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。

第三条：关于工程质量及验收的约定

1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-2001和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-2001并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

4、本工程由_______方设计施工方案。

第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定

1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定

1、主体完工后，支付工程款的给乙方，穿线完工后支付工程款的，整体竣工验收合格后支付。

2、双方款项住来均应出具收据。

3、工程结算方式：电路____元/平方米（实际建筑面积）。

第六条：纠纷处理

因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

第七条：全同的变更和解除

1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____％支付违约金，并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

第八条：其它约定

1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。

3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不

可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

第九条：附则

1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

4、合同有效期至_______。

5、工程保修期伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方________签字（盖章）乙方________签字（盖章）

___年___月___日___年___月___日

电采暖安装合同协议书副本

电采暖安装合同协议书副本内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）

电采暖施工合同电地暖施工合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）因建设工程需要，甲方委托乙方施工电采暖工程。为明确双方责任，确保工程顺利完工，双方在平等、自愿、公平的基础上，经协商达成一致意见并签订本合同。一、工程概况 1、工程名称：电采暖工程 2、承包方式：包工包料二、建设工期及开、竣工时间 1、开工日期：年月日，完工日期：年月日。工期总日历天数天。该工期为绝对日历工期，已综合考虑所有气候条件所带来的工期影响，除不可抗拒因素及通知开工时间延后外，工期不予顺延。 2、因甲方原因（包括变更、增加工程内容、停水、停电等不具备施工条件及不可抗力等，含政府行为）而引起停工的，则工期相应顺延。 3、若根据甲方工期要求，在前期准备阶段及工程施工阶段出现暂缓开工或暂停施工，期间所造成的机械停滞、人员窝工等不计取任何误班人工费及机械费，双方均不承担由此造成的任何法律责任和经济责任。三、工程质量 1、工程质量等级为合格，符合工程施工图纸及技术要求，组织验收达到一次性综合验收合格标准。 2、所有工程材料全为三证齐全合格产品，主要材料进场必须通知甲方和现场监理工程师验收。所有材料必须送往甲方指定实验室进行复检，复检合格后方可使用。但最终验收责任在承包人，即如将不合格的工程材料（包括发包人供的材料）用于工程则由承包人承担全部责任，且该不合格材料不计入工程款，同时再按预算额扣减所涉不合格材料部分的全额工程款。 3、隐蔽工程在隐蔽前由施工单位通知发包人现场工程师和现场监理工程师进行验收，并形成验收文件。涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应按规定进行见证取样检测，形成书面报告。

安全用电施工协议书

施工现场临时用电安全管理协议书总包单位：（以下简称甲方）分包单位：（以下简称乙方）工程名称：为了确保施工现场临时用电安全，防止触电事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（jgj46—2005）、《建筑施工安全检查标准》（jgj59—2011）及《北京市建设工程施工现场安全防护标准》的有关规定。签定本协议书。甲方和乙方应当按照各自职责，对建设工程临时用电进行监督管理，严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，保障施工现场临时用电安全。一、甲方的权利、责任和义务： 1、贯彻落实国家及北京市施工现场临时用电的有关规定。负责对施工现场临时用电进行全面监督、管理，并对施工现场临时用电进行安全检查和指导。 2、甲方对乙方专职电气维护人员进行统一管理，对乙方专职电气维修工作进行监督，甲方有权对违反操作规程和管理规程的行为进行经济处罚。 3、甲方统一组织、安排施工现场中的节约用电工作，对浪费、偷窃电力资源的行为，甲方有权进行经济处罚。 4、负责提供施工电源，并对乙方的使用情况进行监督检查。 5、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备、设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方予以整改。并监督整改落实情况。 6、有权对乙方的特种作业人员的花名册、操作证复印件及培训记录进行存档备案。未经特种作业培训人员安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。 7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。 8、现场发生触电事故时，甲方不负任何责任。二、乙方的权利、责任和义务：乙方必须指派专职电工，且指派的专职电工的行为代表乙方行为。 1 电气专职人员必须持证上岗，非电气专职人员严禁从事电气作业。 2 乙方专职电工应对所管辖的施工区域安全用电负责。 3 乙方安排生产的同时，必须由乙方专职电工对施工用电人员进行分部位、分阶段、有针对性的书面安全用电交底。 4 乙方必须根据安排的生产情况，对用电施工人员提供必要的合格的安全用电防护用品。 5 乙方在施工过程中必须定期组织专业人员（电工、安全员、施工负责人）进行安全用电检查工作，严禁违章指挥和作业。对违章作业者采取教育、罚款、勒令停工等措施，保证在施工过程中安全用电。 6凡在施工过程中，乙方因违章指挥、无证操作或违章作业造成的用电安全事故产生的一切损失完全由乙方负责。 7 乙方生活区宿舍内禁止乱拉乱接电源线、长明灯、严禁使用大功率电器（如：碘钨灯、热得快、电磁炉、电饭煲等），严禁使用电热毯取暖，严格按照《生活区用电规章制度》有关规定执行。 8 乙方专职电工必须配合好甲方对临时用电系统的维护、检查工作，不得推诿。 9 乙方进场使用的大功率（5kw以上）机具在进场安装前必须报监理及甲方审核，施工过程中用电工具、设备、线路等有较大调整时必须申报监理及甲方，同意后方能实施。 10 乙方必须派专业专职电工对各自用电工具、设备进行定期检查，保证工具设备的安全使用性能。 11 施工现场照明系统必须报监理、甲方审核后使用，不得乱拉、乱接、乱搭。 12 乙方必须配合甲方做好节约用电工作，对浪费、盗窃电力资源的行为应配合甲方及时制止。

安装工程承包合同协议书

安装工程承包合同协议书建筑行业在我国经济的长期持续发展中起到中流砥柱的作用,但目前我国建筑市场管理秩序混乱,法律在一定程度上流于形式，今天小编就给大家看看承包合同，欢迎大家来参考哦发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经协商一致，达成如下合同条款，在资共同信守。一、工程名称：二、工程地点：三、施工期限：本工程施工工期25天(从乙方收到甲方定金之日起)本工程进场日期为2015年3月25日。竣工验收日期：2015年4月20日。四、工程内容及质量要求乙方按甲方所需要的厨房设备数量、规格、要求而维修安装调试(具体详见设备清单为准)。五、维修工程造价：本工程总造价(不含税务发票)合计人民币大写百拾万仟佰元整。￥：元。(详见产品清单数量为准)设备维修如有增减，再另外结算。六、付款方式

1、实行分期付款方式，即双方签订合同之日起，甲方向乙方支付人民币：壹万元整(￥)为本合同定金。 2、乙方维修进度到，就清洗油烟罩完毕，甲方向乙方支付人民币：叁万元整()为工程进度款。 3、设备维修及安装调试合格后，甲方开业经营1个月内付清本工程维修全部余款给乙方人民币：(￥：) 4、如果甲方未能向乙方支付本工程进度款时，乙方有权停止施工。七、双方违约责任 1、乙方完成工期不符合规定，乙方每天按合同总造价，偿付逾期违约金给甲方。 2、甲方未按合同规定支付工程款给乙方，甲方每天按合同总造价，偿付逾期违约金给乙方。 3、在履行本合同过程中如发生争议，双方好协商解决，协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院起。八、其他 1、工程进场施工前，甲方应现场清理完毕，完成供排水及土建烟道等设备，免费提供水、电、能源(油、石油气等)装置，并接到施工现场范围内供乙方使用。 2、如遇下列情况，工期应相应延期 (1)甲方在合同规定进场前一天，不交给乙方施工场地、进场道路、施工用水、电、能源而影响乙方进场施工时。

水电安装工程劳务承包合同完整版

水电安装工程劳务承包合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________

水电安装工程劳务承包合同完整版下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行一：工程名称：克拉中心二：工程地点：物流港遂渝高速

电采暖安装合同(副本)

水电及其消防安装项目工程施工合同协议

合同格式合同编号：水电及消防安装工程施工合同工程名称：镇远新城博物馆、文化馆、图书馆工程地点：镇远芽溪新城发包人：承包人：合同签订日期：年月日

水电及消防工程施工合同发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。 1.工程概况工程名称：镇远新城博物馆、文化馆、图书馆工程地点：镇远芽溪开发区工程规模：16809.60m2 工程内容：包括强电、弱电、生活给排水、消防给水、自动报警系统、防排烟系统、防火卷帘门系统和人防水电、消防安装工程施工、调试、有关验收及工程保修等全部内容。 2.承包范围 2.1 承包方式：包工未包料、包质量、包工期、包安全文明施工、包验收合格（指消防单项工程验收合格）、包税金。 2.2 承包范围按深圳建昌工程设计有限公司设计的水电、消防、暖通施工图纸及深圳建昌工程设计有限公司设计的人防施工图纸的水电、消防、通风施工图纸内容（包括但不限于以下内容）： 2.2.1 电气安装工程：动力按图由低压配电房后的第一个配电箱出线端计起，包含第一个动力配电箱的安装，包含全部桥架与线槽（电房和发电房除外）。不含高低压配电房及配电房后第一次进线电缆工程。地下室照明按图计算到位。楼梯公共区域照明配管、配线及灯具均按图计算到位。不含电梯井道照明、插座的电源线、线管、接线盒、灯具、开关等【由电梯公司施工】。户内照明由电表箱出线端计起至户内开关箱处含户内开关箱。不含户内照明部分，不含高低压配电房及配电房后第一次进线电缆工程，不含电表箱的安装。弱电线槽、线管预埋按图计算到位，户内计算至户内弱电箱处含弱电箱。不含户内弱电部分，不含线缆、设备安装。设备控制箱至设备的电缆、电线及配管已计算。 2.2.2 给排水安装工程室内加压供水生活给水管道从地下室泵房处接至各用户户内截止阀处【户内

水电安装工程施工承包合同(均可使用)

水电安装工程施工承包合同发包方:(全称): 承包方:(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关污染、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。一、承包内容及方式 1、承包内容：发包人新建的香山甲第项目室内给、排水主管、室外雨水管、阳台排水等。 2、工作内容（1）室内住给水管：含主水管、水表、水表后只进业主室内墙封读车为止。（2）室内分户水管：由业主自行负责安装。（3）室内主排水管：主管后开口安装三通为止。（4）给、排水管道安装含钻孔、打洞、补洞、管沟挖土、管道附件安装及管道冲洗消毒和压力试验等全部工作的内容。 3、承包方式：包工不包料。主材（管道、管件及附

件等）全部由发包人负责提供，其他辅助材料（如铁丝、锯条等）及安装机具由承包人负责，施工用水、用电、砂石料由发包方负责。二、承包价格及价款结算 1、承包价格：按房屋建筑面积 6元/㎡包干价格承包，发包人承担税费。正负领以下拧外根据实际工程量按国家相关定额计价。 2、价款结算：竣工后按房屋建筑面积进行价款结算，对承包人超设计图纸和因承包人原因造成反工的工程量，发包人不予计量结算价款，并赔偿发包人的材料损失费。三、工程质量及质量保修 1、工程质量标准：双方约定工程质量达到合格标准，质量标准的评定以国家《建设工程施工质量验收统一标准》GB5003—2001为依据。因承包人原因致使工程质量达不到约定的标准，承包人承担违约责任。 2、承包人应认真按照国家标准、规范和设计图纸要求以及发包人的指令施工。工程质量达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。 3、因发包人指令失误、设计变更或其他非承包人原因发生的追加工程造价，由发包人承担，相应工期顺延。 4、承包人对交付发包人使用的室内管道工程在质量保修期内承担质量保修责任，保修期为十八个月，保修金为

物业供电电费合同-范本

物业供电电费合同-范本 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

电费结算合作协议书甲方: 乙方：中国移动通信集团浙江有限公司分公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲乙双方就本合同项下事宜达成如下协议：一、合作内容概况 1、甲方负责提供场所及相应的供电设备等供乙方安装移动通信系统及与之相配套的传输设备。 2、乙方负责安装维护移动通信系统及与之相配套传输设备，改善区域内移动通信系统.站号/站名为。二、甲方负责提供的具体内容 1、场地位置： _ ____ 2、场地权属：□甲方具有所有权□授权甲方管理的公共区域 3、提供在场地内可正常供电的交流电源：电力引入容量、取电位置及开关、单相/三相电，允许乙方安装布线 4、甲方结算时，应开具以乙方为抬头的正式发票（双方需明确发票类型）；如不能开具正式发票，则应提供发票复印件、电费分割单、收据三者齐全等资料，且该三份资料应有甲方签字或盖章，作为费用结算依据。 5、在签订本合同时，甲方应将此前曾开具的该抬头的电费发票或收据复印件提供给乙方作为合同附件，以证明甲方具有提供此抬头发票或收据的能力。 6、甲方提供以下账户供乙方汇入电费使用：甲方开户行：；账户名称：；账号：；三、乙方负责提供的具体内容

1、乙方根据甲方要求提供甲方所需要相关资料同时需向甲方提供所需要安装设备的负荷容量。 2、乙方应保证电表、电缆等的安装、布放不影响甲方正常生产。 3、乙方按时支付电费至甲方指定账户。 4、乙方开票信息：（应填写县市公司开票信息）开票单位：中国移动通信集团浙江有限公司xx分公司纳税人识别号：地址：电话：开户行：账户：四、相关费用约定: 1 、双方约定电费单价元/度（□含税□不含税），乙方支付给甲方的当期电费额为当期抄表电度*电费单价，费用支付周期为个月，费用支付方式为银行转账或电费卡，结算方式为抄表结算或预付结算 2、双方约定通过安装电表方式计量，乙方应安装甲方认可的国内正规厂家生产的电力电度表，并根据当期电表电度（本次抄表电度减去前次抄表电度）计量电度 3、电表计量说明：本站装表数XX个。如一个站点装有多个电表的，则电表位置说明：电表1XXXXXXXXXXXXXXX, 电表2XXXXXXXXXXXXXXX；电度计量法：本期总电度是以全部当期电表电度合计，或XX位置的基准电表电度为基准再乘上表的数量。 4、预付费约定：每个支付周期内，乙方向甲方支付元作为预付款；预付款与实际电费差异金额在下一笔预付款中进行核实。 5、移动通信系统及与之相配套设备建设维护费由乙方承担。 6、本合同内不得包含物业管理费和场地租金。五、其他约定 1、甲方应向乙方提供用电接入的分路及相应的开关或接线位置，开关容量不低于甲方需求容量，乙方享用该分路的使用权，及接入线路的使用权，接入线路由乙方建设的，则所有权归乙方。

水电安装工程承包协议书

水电安装工程承包协议书发包方：河南林九建筑工程有限公司名都和景项目部（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）名都和景14#-47#楼别墅工程由甲方总承包，为了保质保量按期顺利的完成，甲方现将本工程地下室和主体采暖、水电工程（不包括消防）发包给乙方承包施工。在乙方充分了解工程特点和工艺以及质量的要求的情况下，为了明确双方的责任，履行各自职责，保证工程质量安全如期完成。根据《中华人民共和国建筑法》及《合同法》，结合本工程特点，经双方友好公平协商的情况下签订本合同，并共同遵守。一、工程概况工程名称：名都·和景14#-47#楼别墅工程工程地点：东二环与成吉思汗东街交叉口承包内容：别墅住宅楼地下室和主体采暖安装、水电安装工程。二、承包方式及单价、工期 1、承包方式：乙方以包工、包料（主辅材料），包施工所需机具：并包括安全及文明施工、保质保量按期完成工程

任务。内容及单价：（1）内容包括 1）图纸的全部施工项目； 2）包括送试、试验费、规费及税金； 3）必须派两名水电专业管理人员属项目部管理人员行列；费用在合同价款之中不再另行计算； 4）甲方的临水、临电、围护、维修均在合同承包范围之内； 5）严格执行甲方、监理及行业主管部门的要求和规定；（2）别墅住宅楼地下室和主体采暖安装、水电安装工程（按图纸内容完成）建筑面积元/㎡；单价已含设备调试、施工机具及管理费、材料损耗费、雨天补贴、安全文明施工等。另注，本工程不作现场任何签订。 2、工期：必须按甲方施工进度计划安排，开工日期为2013年08月20日，竣工日期为2014年月日。三、质量要求与进度要求 1、质量目标为自治区优良样板工程标准。乙方必须严格按设计图纸及有关设计变更文件和国家现行的规范及有关操作规程要求施工，保质保量近期完成工程任务。 2、如果因乙方原因没能按合同约定工期完成工程任务的，从延误的第二天起计，每延误一天，乙方赔偿甲方5000

配电工程施工合同

10KV高压供电专线及高低压变配电供电工程施工合同（以下简称甲方）（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相关法律、法规之规定，甲乙双方就甲方开发的******小区永久性用电变配电工程按期保质完工，经甲乙双方友好协商，订立合同，共同遵守执行。一、工程慨况 1、工程名称：******10KV高压供电专线及****住商楼、***地下室及***地下室、幼儿园、营销楼项目变配电供电安装工程。 2、工程地点：********小区项目工地。二、承包内容和施工范围 1、乙方负责该配电工程的整体规划、勘察、设计、电力部门的图纸审核、施工、监理、验收全部工作。 2、乙方根据设计的图纸负责该配电工程设备的采购和安装调试。其中包括湘江苑高压专线供电部分（后面简称高压专线部分）和高低压用户“一户一表”交产验收部分（后面简称“一户一表”部分）。高压专线部分施工范围为乙方负责从*****变电所接10KV高压开关出线间隔引出一组高压电缆，到*****高压环网柜或分支箱的设备。高低压部分施工范围为乙方以双方确定的施工图纸为准，负责从沿线相应的高压电缆环网柜引接高压电缆至箱变高压侧，再从箱变低压侧引接电缆至每个用户表箱的一户一表和小区内各动力设备、商铺、幼儿园及户外照明等；电缆施工工程安装、变配电设备和材料的采购、安装调试、验收送电运行（一户一表的表数及容量均以甲方现场实际配置的要求为准）。承包范围与*******工程项目《10KV高压供电专级及高低压变配电供电工程招标书》第五款招标内容为一致。

3、乙方负责电力部门相关用电手续的办理，办好交产手续，将各电度表抄表及收费移交给当地供电局直接管理（简称直供电）。 4、高压专线容量应满足《中华人民共和国电力法》和《电气安装工程验收规范》、满足*****项目规划图中所有住户居民、商业、动力、物业、消防、户外照明、景观等用电要求。三、乙方负责采购的设备及材料要求 1、乙方负责采购的设备及材料必须选用符合国家及电力行业相关标准，生产企业应通过ISO9001质量体系认证，产品应通过“3C”认证并通过电力管理部门批准的入网产品。若乙方负责采购的设备及材料存在质量问题而影响验收的，乙方应在甲方指定期限内整改到位； 2、乙方对其所安装的设备及材料负责实行质量三包，质量保质期为二年（从送电之日算起计算），材料设备必须提供产地证明、出厂合格证明、质量保证书、装箱单及检验报告，送电并将小区转为当地供电局直供电后，产品如有非人为因素损坏的质量问题，乙方应在甲方指定期限内无偿维修或整机更新设备，并保证提供产品的全套性和正常运行； 3、乙方所有采购的设备及材料，必须提供有效的出厂合格证及有效证明文件。四、工期要求 1、开工日期约定：合同签订后7日内。 2、2013年1月10日完成高压专线安装、验收通过。 3、****苑一期工程（15栋）要求在2013年1月10日前安装完成所需箱变器，2013年3月10日完成一期工程每个用户表箱的一户一表及相关的公变部分供配电的设备安装与交产送电。 4、***苑二、三期要求在土建工程竣工验收前完成箱变、电表箱及相关供配电设备安装并交产送电，具体日子绝对服从甲方二、三期土建工程的完成时间而确定。 5、如遇自然灾害和人力不可抗拒的因素，经甲方确认后工期相应延顺。

施工委托合同格式

施工委托合同格式施工委托合同格式发布时间：2020-02-07 委托合同为诺成合同。对于施工委托合同你又有多少了解呢?以下是宝岛优品小编整理的施工委托合同，欢迎参考阅读。施工委托合同范文一签约日期：甲方(委托人)：乙方(委托人)：北京惠诚益达智能供暖技术有限公司一、施工项目：北京号别墅供暖工程 ; 1、施工地点：北京 ; 2、施工内容及要求详见施工设计方案二、工程期限及保修期： 1、进场三十日内完工(实际工作日)。 2、工程保修期;地热电缆保修五十年，环流板一年，温度控制系统一年，保修期自工程竣工甲方验收合格之日起。(设计温度18-23度)

三、工程造价及付款方式： 1、电采暖工程总造价元。 2、合同生效时，甲方支付总价款的65%，计：元。 3、地热电缆铺设完毕后，经甲方验收合格，支付总价款的 30% ，计：元。 4、完工后，验收合格，付余款5%，计：元。 5、本报价不含温控器前端电器预留预埋(详见设计方案及报价)。四、材料、设备的供应：乙方提供所有材料及设备。注：1、发热电缆为挪威产耐克森―TXLP组件型，(全球范围)隐蔽式接头，冷引线 2.25米。(挪威进口) 2、聚脂镀铝膜(国产) 3、保温材料聚苯板(国产2.5㎝厚) 4、镀锌铁网10㎝x10㎝(国产) 5. 温控器(德国.曼瑞得)

五、施工前准备 1、甲方 (1)、应免费提供施工用的水、电等必备的配套设备。 (2)、施工中使用公共部位操作，由甲方负责协调邻里关系，保证乙方正常施工。如确实需要拆该原建筑结构或设备管线，由甲方负责到有关部门办理相应的审批手续。 (3)、如确实需要拆该原建筑结构或设备管线，由甲方负责到有关部门办理相应的批手续，保证乙方正常施工。 (4、甲方要求比合同约定的工期提前时，需征求乙方同意并应支付赶工费，待签定工期及价格变更协议、确认赶工费后再行施工。 (5)、甲方对工程质量、进度进行检查，办理验收、变更、登记等手续。 2、乙方 (1)、组织施工图纸或工艺质量说明的现场交底。 (2)、工程竣工未移交甲方前，负责对现场的设施和工程成品进行保护。

建筑安装工程承包合同

建筑安装工程承包合同建筑安装工程承包合同建筑安装工程承包合同工程名称：工程编号：发包方：承包方：签订时间：签订地点：根据《中华人民共和国法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条工程项目一、工程名称：二、工程地点：三、工程项目批准单位批准文号（指此工程立项有权批准机关的文号）项目主管单位：四、承包范围和内容：（详见工程项目一览表）；工程建筑面积（平方米）；其它：。五、工程造价：（万元），其中土建：（万元），安装：（万元）。第二条施工准备

一、发包方： 1.月日前做好建筑红线以外的三通，负责红线外进场道路的维修。 2.月曰前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。 3.本合同签订后天内提交建筑许可证。 4.合同签订后天内（以收签最后一张图纸为准）提供完整的建筑安装施工图份，施工技术资料（包括地质及水准点座标控制点）份。 5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在天内分送有关单位，天内提供会审纪要和修改施工图份。二、承包方： 1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作； 2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场； 3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划（包括月计划），用水、用电计划，送发包方。第三条工程期限一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为天（日

电气安装工程承包合同样本

编号：_____________ 电气安装工程承包合同甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 经甲乙双方共同协商，甲方愿意将的电气安装工程承包给乙方，具体协商事宜如下: 一、承包范围:乙方承包_______的所有电气安装工程；包括:基础、主体、装饰装修工程的图纸范围内所有电气安装工程及所用材料，施工现场的临时用电拆装及维护。（本工程为毛坯交工，安装普通白炽灯、开关面板、楼梯间为成品、电表暂定为普通电表，如有变更按甲方给定的价格补于乙方）。所有的一次性变更在XXX元范围内不增减，XXX元范围外按社会价增补，但提前说明有关价格签字生效。二、承包形式:甲方以重包（包工包料）的形式将_________的电气工程承包给乙方。三、承包价格及付款方式:甲方按建筑平米每平米元（元）的价格承包给乙方。付款方式为依据劳务签证表和乙方实际完成的工程量月报表经甲方核实后，于次月10日付给乙方所得劳务进度工资承包总价的45%，待工程完工结束后，按承包结算价扣留总额的10%的保修金，所剩余工程款在完工验收合格后三个月内付清，保修期满后，扣除保修期间因乙方原因发生的维修费剩余，保修金在三个月内付给乙方。四、进度及工期要求:乙方在施工必须服从甲方管理人员的统一管理及指挥，按甲方的合同交工时间，配合其他工种，在保证工程质量和安全的情况下完成施工任务，施工中乙方必须与各工种紧密配合，该加人时必须加人，该加班时必须加班，并必须跟班作业，如不执行，影响工程进度及其他工种的进度，甲方有权

配电工程施工合同

10KV 高压供电专线及高低压变配电供电工程施工合同（以下简称甲方）（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相关法律、法规之规定，甲乙双方就甲方开发的 ******小区永久性用电变配电工程按期保质完工，经甲乙双方友好协商，订立合同，共同遵守执行。一、工程慨况 ******10Kv 高压供电专线及****住商楼、***地二、承包内容和施工范围 1、乙方负责该配电工程的整体规划、勘察、设计、电力部门的图纸审核、施工、监理、验收全部工作。 2、乙方根据设计的图纸负责该配电工程设备的采购和安装调试。其中包括湘江苑高压专线供电部分（后面简称高压专线部分）和高低压用户“一户一表”交产验收部分（后面简称“一户一表”部分）。高压专线部分施工范围为乙方负责从*****变电所接10KV 高压开关出线间隔引出一组高压电缆，至y *****高压环网柜或分支箱的设备。高低压部分施工范围为乙方以双方确定的施工图纸为准，负责从沿线相应的高压电缆环网柜引接高压电缆至箱变高压侧，再从箱变低压侧引接电缆至每个用户表箱的一户一表和小区内各动力设备、商铺、幼儿园及户外照明等；电缆施工工程安装、变配电设备和材料的采购、安装调试、验收送电运行（一户一表的表数及容量均以甲方现场实际配置的要求为准）。承包范围与*******工程项目《10KV 高压供电专级及高低压变配电供电工程招标书》第五款招标内容为一致。 3、乙方负责电力部门相关用电手续的办理，办好交产手续，将各电度下室及***地下室、幼儿园、营销楼项目变配电供电安装工程。 2、工程地点: ******** 小区项目工地。 1、工程名称:

安装电采暖设备协议书

安装电采暖设备协议书合作协议书甲方：身份证号：乙方：内方：根据《中年人民共和国合同法》及甲乙丙三方协商约定，就甲方住宅安装电采暖设备达成如下条款：一、合同标的物及规模：该建筑位于阳城县北留镇南岭村，安装蓄热型电采暖暖气片，根据户主房间布局和采暖要求实施安装。并对本项目进行调试，培训以及售后。二、工程造价：大写：仟佶拾元。小写：三：技术要求：乙方所安装的产品应满足相关产品的标准技术要求。四、安装范围：乙方负责免费安装60-70平米（合5500元）的配套产品。超出部分由用户自筹。甲方负责将主电源接接至设备跟前。五、工程的工期和安装，调试。 1：乙方负责免费安装，调试及培训。 2：乙方安装时须对现场地的其它设备，设施进行良好的保护措施，乙方对安装人员进行安全培训，在安装过程中出现的一切事故由乙方承担。3：甲方负责乙方在施工中水，电的畅通，并且对障碍物的移除。六：工程验收：验收的标准：根据乙方的设计方案，参照相关国家，行业设计，安装及工程验收技术规范，以及县政府相关部门的标准为依据。七：安装时间：自年月日至年月日。A：售后服务： 1：质量保证为设备调试，验收合格签字后，乙方对所提供的设备在五年内正常使用过程中损坏的部件免费更换或维修，保修期内非甲方人为原因出现质量及安装问题，由乙方负责。 2；乙方为客户提供24小时咨询服务，用户报修24个小时内到达用户现场，及时排除故障，恢复正常运行。 3：乙方为甲方免费培训，以便正常使用和维护系统。并提供使用说明书等技术资料。 4：质保期外乙方为甲方提供部件只收取材料成本费，不收取维修费。

九：付款方式：在签订合同后，除乙方按照配套产品之外，所需材料由甲方承担。十：解决纠纷办法：签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决。若协商不成可向当地人民法院提起仲裁。十一：丙方作为合同的见证方对合问协议约定和款项不承担任何责任。十二：木合同未尽事宜，由双方协商处理。十三：本合同一式四份，由甲乙丙各持一份。镇政府留存一份。自签订之日起生效。甲方：（签字）丙方：（盖章）乙方：（盖章）签约日期：年月日

安装工程劳务承包合同

【编号】 HBCJ-LW-SD-2018-000 **************公司《 ****** 项目劳务承包合同》（专业：水电安装工程）甲方（委托方）：联系电话：乙方（承包方）：联系电话：签订日期：年月日

水电安装工程劳务承包合同甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人以共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将下列工程承包给乙方施工。结合工程具体情况，为明确责任和经济关系，加强协作，共同完成工程建设任务，经双方协商达成下列合同条款，以便双方在施工、结算中共同遵守。第一条工程概况、承包范围及内容 1. 工程名称：***项目 2. 工程地点：*** 3. 承包方式：劳务包干。包质量﹑工期﹑安全生产﹑文明施工﹑综合管理（施工管理、已完工程保护等）。 4. 承包范围：（1）包括楼施工图、图纸会审、会议纪要、设计变更以及技术核定单等所涉及的所有工作内容，并负责该区域内现场临水、临电（二级配电箱内）以及塔吊照明的施工及维护工作。（2）主体工程（包括给水﹑排水﹑雨水、强电﹑弱电及消防预埋﹑防雷接地，止水钢板焊接施工等）（给排水均以室外井为界限，电有？配电房按低压屏下端，单栋按总箱）需施工至室外总平管网及强弱电接头处。同时须完善乙方所承担工作内容的书面资料并配合甲方进行竣工验收工作。主体工程中的预埋、预留孔、洞、吊洞（吊模）等工作由乙方自行完成，且不得因预埋预留等影响其他工种施工，否则视情节轻重予以处罚并承担甲方的相应损失，情节严重的将解除合同并追究乙方的相关责任。（3）现场临水、临电（含一，二级配电箱及开关箱，临时办公室及宿舍）以及塔吊照明的施工﹑维护。

供电设备安装工程施工承包合同

供电设备安装工程施工承包合同合同编号：甲方：建设工程指挥部（以下简称甲方）乙方：电气有限公司（以下简称乙方）为明确甲乙双方在供电设备安装工程施工中的权、责、利关系，确保工程质量和工程进度，本着公平自愿、平等互利的原则，经友好协商，特订立合同如下，双方共同信守，严格履行。一、工程量及承包方式（一）本合同工程总量：、施工用电设备的采购及其安装。（二）工程承包方式本工程采用“包工包料”全承包方式，甲方将工程所需材料、设备的采购、搭火、入户、安装施工全权委托乙方办理二、工程期限本工程自合同签订之日起至年月日前完成其工程量。有下列情况之一者，其工期顺延：（一）因天气、开工条件、甲方的协调及资金的到位情况等原因；（二）因甲方提出变更计划或变更施工和设计方案；（三）不可预见、不可抗力的因素。三、甲乙双方的义务

（一）甲方的义务：、负责处理工程的占地、房屋、电力线路通道的协调及其相应的补偿问题；、按合同约定支付合同价款及工程预付款；（二）乙方的义务：、按电力工程规程规范保质保量地完成合同约定的工程量；、负责施工安装工程中的安全事宜。四、工程质量、施工安全、工程验收和设备保修（一）工程质量：乙方须按电力部门设计图纸施工；乙方承包施工的电力安装工程必须符合《供配电系统设计规范》和《电力装置安装施工及验收规范》及电力行业的技术规程规范的规定，符合消防，安监、防雷要求。（二）工程安全：严格按照《电业安全工作规范》和国家、省、州有关安全生产管理的相关规定进行安装施工。（三）工程验收：乙方应确保安装达到电力行业标准，由甲方报请当地电力公司进行验收。（四）设备保修：依据国家相关规定，乙方对本工程设备的保修期为一年（自然灾害、不可抗力外力因素除外）。五、工程总造价与结算方式（一）工程总造价：本工程总造价为贰佰柒拾玖万元整；（二）工程预付款为，陆拾万元整。待工程完工，经验收合格投入使用后付，下余作为工程质量保证金，在投入使用一年后无质量

电梯安装合同

电梯安装施工合同甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及国务院2009年第549号令《特种设备安全监察条例》的有关规定，甲乙双方通过友好协商并顾及双方应履行之承诺及责任，甲乙双方经协商一致，就甲方委托乙方完成电梯的安装及报装报检的相关事宜约定如下：一、工程概况： 1、工程名称：电梯安装 2、设备型号、数量及安装费用：（1）设备型号（2）设备数量（3）设备安装施工单价：楼号梯号型号层/站安装调试单价数量小计安装总价￥

备注：1、本合同总价包含全部电梯设备安装及安装辅助材料的材料费、运输保险费、包装费、装(卸)车费、安装调试费、吊装搬运费、脚手架费，以及报装报检费。但不包括土建整改、土建回填装饰、土建配合费等第三方收费。 2、发票类别：普通发票。二、付款方式： 1、试装一台，安装调试结束付款80%； 2、剩余电梯预付款为余下的电梯安装费总价的25%； 3、电梯到货，现场满足安装条件后7个工作日内，甲方向乙方支付当批次电梯安装费总价的25 %; 4、电梯安装完毕、检验合格并取得准运证后7个工作日内，甲方向乙方支付至当批次电梯安装费总价的95% ，余5%的质保金，保修到期后无息退还。以上款项以转账方式支付至乙方银行指定账户。达到付款条件后，乙方应向甲方递交情况报告，甲方支付约定款项的期限自收到

请款报告之日起算。同时，甲方向乙方支付货款前，乙方应向甲方开具足额发票，否则甲方有权顺延付款时间。三、电梯安装调试适用的标准及规范： (1)《电梯制造与安装安全规范》gb7588-2003 (2)《电梯安装验收规范》gb10060-2003 (3)《电梯工程质量验收规范》gb50310-2002 (4)《电梯试验方法》gb/t10059-1997 (5)《电梯技术条件》gb/t10058-1997 (6)及其他国家、地方相关的法律法规和技术标准 (7)有更高标准版本的按高标准执行四、安装资格保证：根据国务院《特种设备安全监察条例》(第549号令)规定，乙方应具备安装本合同所涉及的设备的安装资质。五、安装工期：

采暖设备安装施工合同

采暖设备安装施工合同发包人（简称甲方）：山西临汾蓝宝煤业有限公司承包人（简称乙方）：候波依照《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上，达成如下协议：第一条工程概况和造价一、工程地点：蓝宝办公楼（一层大厅及二层办公区）。二、工程内容及施工方法：由乙方选择设计及施工方法。三、本工程由乙方设计，提供工程设计图纸一式2份。四、总价款：Y 69725 元（人民币大写元）其中：设备材料费元，人工费元（拆除费、清洁、搬运、运输费、安装费）、其他费用 _________ 元（见附表一）。五、本工程设备材料供应详见附件《设备材料供应清单》。乙方提供的设备材料第二条工期开工日期：。竣工日期：。第三条施工配合一、甲方义务：（一）提供房屋原始图纸等相关文件。（二）需在地面上有特殊要求的，预先向乙方提出，以便乙方采取预留措施；开工前，在乙方指导下完成以下工作：清空并整平地面、打通墙面管道通孔、使线缆管路不暴露于地面、对室内陈设归堆和遮盖、提供符合施工条件的水源、电源、气源。（三）保护乙方已施工完成的部分。（四）参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收、隐蔽工程验收及工程竣工

验收。（五）。二、乙方义务：（一）施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。（二）保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通。（三）保证施工现场的整洁，工程完工后负责清理施工现场。（四）。第四条工程质量和验收一、本工程质量标准按下列第项执行。（一）执行国家现行的JGJ 142-2004《地面辐射供暖技术规程》和GB 50243-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》。（二）按双方约定的标准执行。二、施工过程中，甲方提出变更修改设计、增减工程项目或者变更材料设备，须提前与乙方联系，签订《工程项目变更单》（见附件四）后方能进行施工。三、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收，乙方应提前天通知甲方，阶段验收合格后应填写《工程质量验收保修单》（见附件五）：（一）设备材料验收；（二）隐蔽工程验收；（三）工程竣工验收。四、工程竣工后，甲方验收通过的，乙方向甲方提供《工程质量验收保修单》（见附件五），同时提供管线竣工图等资料，并办理验收移交手续。第五条支付方式一、双方约定按下列第种方式支付合同款项。（一）双方约定合同款项按如下方式支付：

安装工程施工承包合同

安装工程施工承包合同甲方：庆阳市宏百建筑安装工程有限公司当庄队居民安置小区工程项目部乙方：依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法有关规定甲方：将下列工程分包给乙方负责施工，为明确各自的责任义务和权利，双方自愿达成如下协议：一、工程概况： 1、工程项目名：西峰区黄官寨当庄队居民安置小区二期工程 2、工程地点：黄官寨当庄队 3、工程面积：约41000m2 4、施工范围和内容：给水工程、排水工程、电气安装工程、采暖工程及消防安装工程。 5、合同价款：约9160000.00元 6、材料质量及品牌：施工所用材料的质量要求必须符合国家标准及行业规范 7、承包方式：包工包料 8、质量等级：合格 9、开工竣工日期：2012年5月30日开工，预计3013年11月30日竣工二、甲方的责任、义务 1、甲方严格执行，建设工程质量管理条例等法规对该项目管理，承担部分协调职责。 2、甲方按照《建筑工程施工及验收规范》及本项目行业标准进行验收。

三、乙方的责任、义务 1、乙方应严格按照国家的有关法律、法规及行业标准文明施工，保证工程质量 2、乙方必须按照工程设计图纸，国家规范和甲方质量要求进行施工，在施工过程中发现设计图纸有差错的，应当向甲方提出意见建设。 3、图纸变更必须经甲方报设计人员同意，甲方签字认可后执行 4、乙方必须对所承接的项目建立质量体系来进行施工管理，并接受甲方对该质量体系进行的审查，如出现不符合情况，所造成的损失由乙方自行承担。 5、乙方在施工管理中，明确施工人员，必须经过培训且持有相应的施工上岗证等资格证件，方可上岗，否则后果自负。 6、乙方必须保证安全施工，由乙方造成的安全事故由乙方负责。四、竣工与保修 1、甲方在接到乙方的竣工通知书组织有关部门进行验收 2、建设工程的保修期，自竣工验收合格后按相关规定期限进行保修。 3、保修期内发生的工程质量问题，乙方在接到通知规定期限内来人进行修复。五、工程结算 1、结算依据： 2、工程进度款的支付：合同签订后甲方前期不向乙方付工程款，安装工程量完成60%以后，甲方按所完成的工程量支付乙方60%工程款，其余款项待竣工验收后两个月内支付到97%，保修期满结清剩余工程款。六、违约责任 1、乙方要严格按甲方要求的工期施工，并验收合格交付使用，由于乙方施