2010一级吉林省建造师考试市政实务最新考试题库(完整版)_图文
1、根据施工合同示范文本规定，承包人应在( )之后28天内，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。P194
A.工程竣工验收日
B.提交工程竣工验收报告
C.工程竣工验收报告经发包人认可
D.办理竣工验收备案手续
答案：C
2、某建设工程项目在发包时，其内容和工程量还不能明确的确定。在这种情况下，业主适合采用( )计价方式发包工程。P201
A.总价合同
B.设计――管理承包合同
C.单价合同
D.总包合同
答案：C
3、单价合同对于承包商而言不存在( )风险。P201
A.工程量
B.价格
C.设计错误
D.环境变化
答案：A
4、由于承包商负责采购的材料原因，工程实际进度与经过确认的进度计划不符，承包人按照工程师的要求提出改进措施，经过工程师确认后执行。由此导致的费用增加应( )。P191
A.由发包人承担
B.由工程师承担
C.由承包人承担
D.由发包人与承包人分担
答案：C
5、合同变更是指( )由双方当事人依法对合同的内容所进行的修改。P207
A.工程开工以后合同履行完毕以前
B.合同成立以后和工程竣工以前
C.合同成立以后和履行完毕以前
D.合同成立以前和履行完毕以后
答案：C
6、由于承包商负责采购的材料原因，工程实际进度与经过确认的进度计划不符，承包人按照工程师的要求提出改进措施，经过工程师确认后执行。由此导致的费用增加应( )。P191
A.由发包人承担
B.由工程师承担
C.由承包人承担
D.由发包人与承包人分担
7、根据工程变更的具体情况，由于业主要求、政府部门要求、环境变化、不可抗力、原设计错误等导致的设计修改，应该由( )承担工程变更的责任。P208
A.业主
B.政府部门
C.设计单位
D.承包商
答案：A
8、下列关于总价合同说法不正确的是( )。P203
A.发包单位可以在报价竞争状态下确定项目的总造价
B.承包人将承担较多的风险
C.评标时易于迅速确定最低报价的投标人
答案：D
9、施工承包合同协议书中的合同工期应填写( )。P191
A.实际施工天数
B.总日历天数
C.预计竣工日期
D.扣除节假日后的总日历天数
答案：B
10、建设工程施工劳务合同中，由劳务分包人负责办理，并支付保险费用的是( )。P197
A.工程承包人租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备
B.运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备
C.第三方人员生命财产
D.施工场内劳务分包人自有人员生命财产和施工机械设备
答案：D
11、通过合同跟踪，就可能会发现合同实施中存在着( )偏差，从而及时分析原因，采取措施，纠正偏差，避免损失。P207
A.工程计划偏离了工程目标
B.工程实施实际情况偏离了工程计划和工程目标
C.工程实施实际情况符合合同计划和工程目标
D.工程计划偏离了施工计划
答案：B
12、采用变动总价合同，施工过程中因通货膨胀原因造成成本增加时，可以根据( )对合同总价进行相应调整。P203
A.造价工程师认可
B.合同约定
C.监理工程师认可
D.承包商要求
13、下列合同形式中，承包商将承担较多风险的是( )。P203
A.固定单价合同
B.总价合同
C.变动单价合同
D.成本加酬金合同
答案：B
14、工程变更的一般程序是：工程变更的提出——工程变更的批准——( )。P208
A.工程变更指令的发出——工程变更的执行
B.工程变更责任分析——工程变更指令的发出与执行
C.工程变更指令的发出及执行
D.工程变更责任分析与补偿要求
答案：C
15、发包人收到承包人提交的竣工验收报告后，应负责组织验收，并在验收后( )天内给予认可或提出修改意见。P192
A.7
B.14
C.21
D.28
答案：B
16、如果采用单价合同，业主的工作量将增加，主要表现在( )工作量加大。P201
A.风险管理
B.合同管理
C.核实已完成工程量
D.施工管理
答案：C
17、即使是固定总价合同，在发生重大设计变更时也可以对合同价格进行调整，但必须( )。P202
A.经监理工程师认可
B.在合同中约定
C.经双方协商一致
D.经业主同意
答案：B
18、采用变动总价合同，施工过程中因通货膨胀原因造成成本增加时，可以根据( )对合同总价进行相应调整。P203
A.造价工程师认可
B.合同约定
C.监理工程师认可
D.承包商要求
答案：B
19、采用成本加酬金合同，价格变化或工程量变化的风险由( )承担。P204
A.设计人
B.业主方
C.承包商
D.监理方
答案：B
20、施工承包合同中规定应由承包人承担的义务有( )。P190
A.办理施工许可证
B.将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点
C.负责工地安全，看管进场材料、设备和未交工工程
D.主持和组织工程的验收
答案：C
21、由于承包商负责采购的材料原因，工程实际进度与经过确认的进度计划不符，承包人按照工程师的要求提出改进措施，经过工程师确认后执行。由此导致的费用增加应( )。P191
A.由发包人承担
B.由工程师承担
C.由承包人承担
D.由发包人与承包人分担
答案：C
22、由于承包商负责采购的材料原因，工程实际进度与经过确认的进度计划不符，承包人按照工程师的要求提出改进措施，经过工程师确认后执行。由此导致的费用增加应( )。P191
A.由发包人承担
B.由工程师承担
C.由承包人承担
D.由发包人与承包人分担
答案：C
一级建造师考试市政公用工程训练题
一级建造师考试市政公用工程训练题 单项选择题 1、有大漂石及坚硬岩石的河床不宜使用()。 A.土袋围堰 B.堆石土围堰 C.钢板桩围堰 D.双壁围堰 2、钢筋混凝土结构外表面需设置保温层和饰面层的水处理建筑物是()。 A.沉砂池 B.沉淀池 C.消化池 D.浓缩池 3、水泥混凝土路面是由路基、垫层、( )、面层组成。 A.底层 B.中间层 C.基层 D.顶层 4、下列资料中，不属于预制钢梁进场验收的文件的是()n A.钢梁设计图 B.施工图，拼装简图 C.工厂试拼装记录 D.钢材和其他材料质量证明书和检验报告 多项选择题
5、对预应力施工，下列叙述正确的有()。 A.承担预应力施工的单位应具有相应的施工资质 B.张拉设备的校准期限不得超过1年，且不得超过300次张拉作业 C.预应力用锚具.夹具和连接器张拉前应进行检验 D.锚固完毕经检验合格后，使用电弧焊切割端头多余的预应力筋 E.封锚混凝土的强度不宜低于结构混凝土强度的80%，且不低于30MPa 6、混凝土配合比的设计步骤包括( )。 A.初步配合比设计阶段 B.试验室配合比设计阶段 C.基准配合比设计阶段 D.施工配合比设计阶段 E.配合比实施使用阶段 7、放坡开挖的桥梁基坑坑壁坡度应按( )等情况确定。 A.坡顶荷载 B.施工场地 C.地质条件 D.基坑深度 E.施工方法 8、关于填埋区GCL垫层铺设的说法，正确的有()。 A.每一工作面施工前均要对基底进行修整和检验 B.搭接宽度应控制在250±50mm范围内 C.应尽量采用顺坡搭接，采用上压下的十字搭接 D.应在搭接处均匀撒膨润土粉，将两层垫间密封
2016一级建造师考试试题及答案汇总
2016一级建造师考试试题及答案汇总 2016年一级建造师真题、模拟题尽收其中，千名业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网 （选中链接后点击“打开链接”） 下面给出《建设工程法规》模拟试题： 一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1、某工程于2009年3月15日通过竣工验收，建设单位于3月31日办理了竣工验收备案手续。按照《建设工程质量管理条例》的规定，该工程外墙面防渗漏的最低保修期限截止日期是（）。 A．2011年3月15日 B．2011年3月31日 C．2014年3月15日 D．2014年3月31日 2、根据法律是否明文规定了一定合同的名称，合同可以分为（）。 A．诺成合同与实践合同 B．双务合同与单务合同 C．格式合同与非格式合同 D．有名合同与无名合同 3、甲、乙两建筑公司于2010年3月10 日组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。2011年6月22日，甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔80万元。则下列说法正确的是（）。 A．由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利 B．因约定各自承担50%，故乙公司只应对建设单位承担40万元的赔偿责任 C．如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对80万元索赔额承担责任 D．只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任 4、《建筑法》规定，（）应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。 A．县级以上人民政府 B．施工企业
2010年一级建造师《工程经济》真题及答案
2010年度全国一级建造师执业资格考试真题及答案 《建设工程经济》 一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.甲施工企业年初向银行贷款流动资金200万元，按季计算并支付利息，季度利率1.5％，则甲施工企业一年应支付的该项流动资金贷款利息为（P4）万元。 A.6.00 B.6.O5 C.12.00 D.12.27 2.某人连续5年每年末存入银行20万元，银行年利率6%，按年复利计算，第5年年末一次性收回本金和利息，则到期可以回收的金额为（P10）万元。 A.104.80 B.106.00 C.107.49 D.112.74 3.年利率8％，按季度复利计息，则半年期实际利率为（P15）。 A.4.00% B.4.04% C.4.07% D.4.12% 4.对于完全由投资者自由资金投资的项目，确定基准收益率的基础是（P25）。 A.资金成本 B.通货膨胀 C.投资机会成本 D.投资风险 5.可用于评价项目财务盈利能力的绝对指标是（P26）。 A.价格临界点 B.财务净现值 C.总投资收益率 D.敏感度系数 6.某项目财务现金流量表的数据见表1，则该项目的静态投资回收期为（）年。 表1项目财务现金流量表 C.6.33 D.6.67 7.某工业项目建设投资额8250万元（不含建设期贷款利息），建设期贷款利息为1200万元，全部流动资金700万元，项目投产后正常年份的息税前利润500万元，则该项目的总投
资收益率为（）。 A.5.22% B.5.67% C.5.64% D.6.67% 8.根据《企业会计准则》，施工企业在签订合同时发生的差旅费以及投标费用应在发生时确认为（P150）。 A.直接费用 B.期间费用 C.间接费用 D.工程成本 9.某建设项目，建设期为两年，其向银行贷款1000万元，贷款时间和额度为第一年400万元，第二年600万元，贷款年利率6%，建设期不支付利息，则编制该项目投资结算时，建设期利息为（P230）万元。 A.12.00 B.120.00 C.54.72 D.42.72 10.施工图预算审查时，将分部分项工程的单位建筑面积指标总结归纳为工程量、价格、用工三个单方基本指标，然后利用这些基本指标对拟建项目分部分项工程预算进行审查的方法称为（P316）。 A.筛选审查法 B.对比审查法 C.分组计算审查法 D.逐项审查法 11.施工企业为职工缴纳危险作业意外伤害保险发生的费用应计入（P231）。 A.措施费 B.规费 C.企业管理费 D.人工费 12.根据《建设工程工程量清单计价规范》（50500-2008）,分部分项工程量清单中所列工程量以形成工程实体为准，按（P264）计算。 A.施工方案计算出来的数值 B.实际完成的全部工程量 C.工程完成后的净值 D.工程实体量与耗损量之和 13.某施工企业购入一台施工机械，原价60000元，预计残值率3%，使用年限8年，按平均年限法计提折旧，该设备每年应计提的折旧额为（）元。 A.5820 B.7275 C.6000 D.7500 14.商业银行体系能够创造出来的货币的多少，取决于（P342）的大小。 A.存款利率
一级建造师历年考试真题及答案下载
一级建造师历年考试真题及答案下载 2014年一级建造师考试真题、模拟题尽收其中，千名业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完 一、单项选择题(共20 题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1在热力管道的热伸长计算中，热伸长计算公式△L=αL△t中的α，其物理意义是()。 A. 管道膨胀系数 B. 管道体膨胀系数 C. 管道面膨胀系数 D. 管道线膨胀系数 参考答案:D 2绿地管道排水的设计施工，排水管道的坡度必须符合设计要求，或符合下列规定：()。 A. DN200mm管道0.5%，DN300rnm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm B. DN200mm管道0.4%，DN300mm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±15mm C. DN200mm管道0.4%，DN300mm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm D. DN200mm管道0.4%，DN300rnm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～10m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm 参考答案:C 3抹面砂浆终凝后，应及时保持湿润养护，养护时间不宜少于()。 A. 28d B. 14d C. 7d D. 30d参考答案:B 4施工项目部应建立质量责任制和()办法。 A. 考核评价 B. 质量控制
2017年一级建造师考试市政工程真题及答案
2017年一级建造师考试《市政工程》真题及答案 一、单项选择题(共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1. 表征沥青路面材料稳定性能的路面使用指标的是 ()O A. 平整度 B.温度稳定性 C.抗滑能力 D.降 噪排水 2. 城市主干道的水泥混凝土路面不宜选择的主要原材料是 ()O A. 42.5级以上硅酸盐水泥 B.粒径小于19.00mm 的砂砾 C. 粒径小于31.5mm 碎石 D.细度模数在2.5以 上的淡化海砂 3. 关于加筋土挡墙结构特点的说法，错误的是 A. 填土、拉筋、面板结合成柔性结构 C.能适应较大变形，可用于软弱地基 4. 湿陷性黄土路基的处理方法不包括()O A. 换土法 B.强 夯法 C.砂桩法 5. 桥梁防水混凝土基层施工质量检验的主控项目不包括 A. 含水率 B.粗糙度 C.平整度 6. 预制梁板吊装时，吊绳与梁板的交角为()时，应设置吊架或吊装扁担 A. 45 ° B.60 ° C.75 ° D .90 ° 7. 在移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁时，浇筑分段施工缝应设在()零点附近。 A.拉力 B.弯矩 C.剪力 D.扭矩 8. 主要材料可反复使用，止水性好的基坑围护结构是 ()O A.钢管桩 B.灌注桩 C.SMV 工法桩 D.型钢桩 9. 下列盾构掘进的地层中，需要采取措施控制后续沉降的是 ()O A.岩层 B.卵石 C.软弱粘性土 D.砂土 10. 下列给水排水构筑物中，属于调蓄构筑物的是 ()O A.澄清池 B.清水池 C.生物塘 D.反应池 11. 给水与污水处理厂试运行内容不包括()O ()O B.依靠挡土面积的自重抵挡土压力作用 D.构件可定型预制，现场拼装 D.挤密法 ()O D.外观质量
2010年一级注册建造师《建筑工程管理与实务》真题
2010年一级注册建造师《建筑工程管理与实务》真题答案 默认分类2010-09-15 00:08:58 阅读0 评论0 字号：大中小订阅 1、沉降缝 2、P1 20、螺栓 21、角柱的危害重于内柱、填充墙处震害发生的严重部位之一(还应加短柱危害重于一般柱) 22、若不减少...水....提供流动性；....提高强度；.....节约水泥；耐久性改善 23、拉伸强度和延伸率低；温度稳定性较差（还应加耐老化性能差） 24、营业税、城市维护建设税、教育附加税 25、对不同材料基本交接处的加强措施项目...隐蔽验收；设计无要求时....;当抹灰厚度大于35MM时.... 26、新建筑物的混凝土抹灰基层....；旧墙面在涂饰前....；厨房、卫生间墙面采用耐水腻子 27、浇筑前清洁工作采用....；室内注胶时温度控制在15-30之间....；加工好的玻璃...抽取1%... 28、未采取有效的降排水....；边坡顶部堆载过大；开挖次序方法不当 29、先拆除上部杆件....；及时取出....；遇六级风..... 30、建设单位、施工平面图(还应加主管部门、上级公司) 案例一： 1、可以，计划工期为29个月的那条，忘记编号了。 2、监理工程师做法妥当，应为总承包编制送审；总承包做法不妥当，建设单位只与总包有合同关系，和分包单位无合同关系。 3、索赔为0，G工作总时差为2个月，大于停工1个月。 2004年一级建造师考试《市政公用工程管理与实务》真题及答案 一、单项选择题 1、切缝法施工用于水泥混凝土路面的（）。 A．胀缝B．缩缝C．纵缝D．施工缝 答案：B P36 解析：横向缩缝采用切缝机施工，切缝方式有全部硬切缝、软硬结合切缝和全部软切缝三种。应由施工期间混凝土面板摊铺完毕到切缝时的昼夜温差确定切缝方式。如温差<10℃，最长时间不得超过24h，硬切缝1／4～1／5板厚。温差10～15℃时，软硬结合切缝，软切深度不应小于60mm；不足者应硬切补深到1/3板厚。温差>15℃时，宜全部软切缝，抗压强度等级为1～1.5MPa，人可行走。软切缝不宜超过6h。软切深度应大于等于60mm，未断开的切缝，应硬切补深到不小于l／4板厚。对已插入拉杆的纵向假缩缝．切缝深度不应小于1/3～1/4板厚，最浅切缝深度不应小于70mm，纵横缩缝宜同时切缝。缩缝切缝宽度控制在4～6mm，填缝槽深度宜为25～30mm，宽度宜为7～l0mm。纵缝施工缝有平缝、企口缝等形式。混凝土板养护期满后应及时灌缝。 2、气温低于（）时不宜进行城市主干路、快速路热拌沥青混合料摊铺施工。 A．10℃B．5℃C．8℃D．15℃ 答案：A（老考点）P310 解析：1．城市快速路、主干路的沥青混合料面层在低于5℃时禁止施工。次干路及其以下道路在施工温度低于5℃时，应停止施工；粘层、透层、封层禁止施工。 2．必须进行施工时，适当提高拌合、出厂及施工温度。运输中应覆盖保温，并应达到摊铺和碾压的温度要求。下承层表面应干燥、清洁、无冰、雪、霜等。施工中做好充分准备，采取“快卸、快铺、快平”和“及时碾压、及时成型”的方针。 3、下列（）是路基边坡失稳而产生的滑塌中破坏危害性较大的。 A．溜方B．碎落C．剥落D．滑坡 答案：D（老考点） 解析：道路沿线地表水积水及排泄方式，临近的河道洪水位和常水位的变化；也会给路基带来滑坡、沉陷、冻胀、翻浆等危害。为防止水流等因素对路堤或路堑边坡的危害，保证路基边坡的稳定性，应根据当地的具体条件和工作特点，分别采取防护与加固措施，并应考虑与当地环境协调，注意街道美观 滑坡是指斜坡上的土体或者岩体，受河流冲刷、地下水活动、地震及人工切坡等因素影响，在重力作用下，沿着一定的软弱面或者软弱带，整体地或者分散地顺坡向下滑动的自然现象。俗称“走山”、 一级建造师历年考试真题及答案 一级建造师历年考试真题及答案下载 一级建造师考试真题、模拟题尽收其中，千名业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！在线做题就选针题库： 一、单项选择题(共20 题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1在热力管道的热伸长计算中，热伸长计算公式 △L=αL△t中的α，其物理意义是()。 A. 管道膨胀系数 B. 管道体膨胀系数 C. 管道面膨胀系数 D. 管道线膨胀系数 参考答案:D 2绿地管道排水的设计施工，排水管道的坡度必须符合设计要求，或符合下列规定：()。 A. DN200mm管道0.5%，DN300rnm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm B. DN200mm管道0.4%，DN300mm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速：0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±15mm C. DN200mm管道0.4%，DN300mm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm D. DN200mm管道0.4%，DN300rnm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速：0.75～10m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm 参考答案:C 3抹面砂浆终凝后，应及时保持湿润养护，养护时间不宜少于()。 A. 28d B. 14d C. 7d D. 30d参考答案:B 4施工项目部应建立质量责任制和()办法。 A. 考核评价 B. 质量控制 C. 监督检查 D. 质量管理 参考答案:A 5投标人应当按照()的要求编制投标文件。 A. 业主 B. 招标文件 C. 工程造价 2010年度全国一级建造师执业资格考试试卷 《市政公用工程管理与实务》 一、单项选择题 1．道路无机结合料稳定基层中，二灰稳定土的（）高于石灰土。 A．板体性 B．早期强度 C．抗冻性 D．干缩性 【答案】C 2．路面结构中的承重层是（）。 A．基层 B．上面层 C．下面层 D．垫层 【答案】A 3．普通混凝土路面施工完毕并经养护后，在混凝土达到设计（）强度的40%以后，允许行人通过。 A．抗压 B．弯拉 C．抗拉 D．剪切 【答案】B 4．刚性挡土墙与土相互作用的最大土压力是（）土压力。 A．静止 B．被动 C．平衡 D．主动 【答案】B 5．沉预制桩时，锤击过程应采用（）。 A．重锤高击 B．重锤低击 C．轻锤高击 D．轻锤低击 【答案】B 6．设计强度为C50的预应力混凝土连续梁张拉时，混凝土强度最低应达到（）MPa。 A．35.0 B．37.5 C．40.0 D．45.0 【答案】B 7．后张法预应力筋张拉后孔道压浆采用的水泥浆强度在设计无要求时，不得低于（）MPa。 A．15 B．20 C．30 D．35 【答案】C 8．采用喷锚暗挖法施工多层多跨结构隧道时，宜采用的施工方法为（）。 A．全断面法 B．正台阶法 C．单侧壁导坑法 D．柱洞法 【答案】D 9．下列供热管道的补偿器中，属于自然补偿方式的是（）。 A．波形补偿器 B．Z型补偿器 C．方型补偿器 D．填充式补偿器 【答案】B 10．由低压和中压B（中压A）管道组成的燃气输配系统属于（）系统。 A．一级 B．二级 C．三级 D．多级 【答案】B 11．关于沥青碎石（AM）混合料和沥青混凝土（AC）区别的说法，错误的是（）。 A．沥青混凝土的沥青含量较高 2018年一级建造师市政工程考试真题及答案 1.基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷載的()，并把面层下传的应力扩散到路基。 A.竖向力 B.冲击力 C.水平力 D.剪切力 【答案】A 2.土的强度性质通常是指土体的()。 A.压实度 B.天然密度 C.抗剪强度 D.抗压强度 【答案】C 3.当水泥土强度没有分形成时，表面遇水会软化导致沥青面层()。 A.横向裂缝 B.纵向裂缝 C.龟裂破坏 D.泛油破坏 【答案】C 4.桥梁活动支座安装时，应在聚四氟乙烯板顶面凹槽内满注()。 A，丙酮 B.硅脂 C.清机油 D脱模剂 【答案】B 5.钢筋工程施工中，当钢筋受力不明确时应按()处理。 A.受拉 B.受压 C.受剪 D.受扭 【答案】A 6.两条单线区间地铁隧道之间应设置横向联络通道，其作用不包括()。 A.隧道排水 B.隧道防火消防 C.安全硫散乘客 D.机车转向调头 【答案】D 7.下列场站构筑物组成中，属于污水构筑物的是()。 A.吸水井 B.污泥脱水机房 C.管廊桥架 D.进水泵房 【答案】D 8.当水质条件为水库水，悬浮物含量小于100mg/L时应采用的水处理工艺是()。 A.原水→筛网隔滤或消毒 B.原水→接触过滤→消毒 C.原水→混凝、沉淀或澄清→过滤→消毒? D.原水→调蓄预沉→混凝、沉淀戓澄清→过滅→消毒 9.关于装配式预应力混凝土水池预制构件安装的说法，正确的是()。 A.曲梁应在跨中临时支撑,待上部混凝土达到设计强度的50%,方可拆除支撑 B.吊绳与预制构件平面的交角不小于35° C.预制曲梁宜采用三点吊装 D.安装的构件在轴线位置校正后焊接 【答案】C 10.关于沉井不排水下沉水下封底技术要求的说法正确的是()。 A.保持地下位距坑底不小于1m B.导管埋入混凝士的深度不宜小于0.5m C.封底前应设置泄水井 精心整理 2017年一级建造师考试真题及答案 1.【题干】表征沥青路面材料稳定性能的路面使用指标的是( ) 【选项】 A.平整度 B.温度稳定性 C.砂桩法 D.挤密法 5.【题干】桥梁防水混凝土基层施工质量检验的主控项目不包括( ) 【选项】 A.含水率 B.粗糙度 C.平整度 D.外观质量 6.【题干】预制梁板吊装时，吊绳与梁板的交角为( )时，应** 【选项】 A.45° B.60° C.* C.生物塘 D.反应池 11.【题干】给水与污水处理厂试运行内容不包括( )。 【选项】 A.性能标定 B.单机试车 C.联机运行 D.空载运行 12.【题干】某供热管网设计压力为0.4MPa，其严密性试验压力( )。 【选项】 13.【题干】下列燃气和热水管网附属设备中，属于燃气管网独有的是( )。 【选项】 A.阀门 )。 A.不同标准尺寸比(SDR)的材料，应使用热熔连接 B.不同级别材料，必须使用电熔连接 C.施工前应对连接参数进行试验 D.在热熔连接组对2，应清除表皮的氧化层 20.【题干】市政工程竣工验收前，建设单位应请( )对施工资料进行预验收。 【选项】 A.监理单位 B.工程质量监督机构 C.设计单位 D.城建档案管理机构 21.【题干】城镇沥青路面道路结构组成有( )。 【选项】 A.路基 E.合龙段应在一天中气温最高时进行 24.【题干】当基坑底有承压水时，应进行坑底突涌验算，必要时科采取( )保证坑底土层稳定。 【选项】 A.截水 B.水平封底隔渗 C.设置集水井 D.钻孔减压 E.回灌 25.【题干】关于地下连续墙的导墙作用的说法，正确的有( )。 【选项】 A.控制挖槽精度 B.承受水土压力 28.【题干】关于生活垃圾填埋场HDPE膜铺设的做法，错误的有( )。【选项】 A.总体施工顺序一般为“先边坡后场底” B.冬期施工时应有房东措施 C.铺设时应反复展开并拖动，以保证铺设平整 D.HDPE膜施工完成后应立即转入下一工序，以形成对HDPE膜** 2014年全国一级建造师执业资格考试《建筑工程管理与实务》真题 一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．某受压细长杆件，两端铰支，其临界力为50kN，若将杆件支座形式改为两端固定，其临界力应为（）kN。 A．50 B．100 C．150 D．200 2．预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于（）。 A．C10 B．C35 C．C40 D．C45 3．某受均布线荷载作用的简支梁，受力简图如下图所示，其剪力图形状为（）。 4．关于钢筋混凝土框架结构震害严重程度的说法，错误的是（）。 A．柱的震害重于梁 B．角柱的震害重于内柱 C．短柱的震害重于一般柱 D．柱底的震害重于柱顶 5．下列水泥品种中，其水化热最大的是（）。 A．普通水泥 B．硅酸盐水泥 C．矿渣水泥 D．粉煤灰水泥 6．在混凝土配合比设计时，影响混凝土拌合物和易性最主要的因素是（）。 A．砂率 B．单位体积用水量 C．拌合方式 D．温度 7．关于高聚物改性沥青防水卷材的说法，错误的是（）。 A．SBS卷材尤其适用于较低气温环境的建筑防水 B．APP卷材尤其适用于较高气温环境的建筑防水 C．采用冷粘法铺贴时，施工环境温度不应低于0℃ D．采用热熔法铺贴时，施工环境温度不应低于-10℃ 8．对施工控制网为方格形式的建筑场地，最方便的平面点位放线测量方法是（）。A．直角坐标法 B．极坐标法 C．角度前方交会法 D．距离交会法 9．关于岩土工程性能的说法，正确的是（）。 A．内摩擦角不是土体的抗剪强度指标 B．土体的抗剪强度指标包含有内摩擦力和内聚力 C．在土方填筑时，常以土的天然密度控制土的夯实标准 D．土的天然含水量对土体边坡稳定没有影响 10．下列桩基施工工艺中，不需要泥浆护壁的是（）。 A．冲击钻成孔灌注桩 B．回转钻成孔灌注桩 C．潜水电钻成孔灌注桩 D．钻孔压浆灌注桩 11．关于小型空心砌块砌筑工艺的说法，正确的是（）。 A．上下通缝砌筑 B．不可采用铺浆法砌筑 C．先绑扎构造柱钢筋后砌筑，最后浇筑混凝土 D．防潮层以下的空心小砌块砌体，应用C15混凝土灌实砌体的孔洞 12．当设计无要求时，在240mm厚的实心砌体上留设脚手眼的做法，正确的是（）。A．过梁上一皮砖处 一级建造师考试市政公用工程模拟题 单项选择题 1、注浆工艺应简单、方便、安全，应根据()选择注浆工艺(法)。 A.设计要求 B.施工条件 C.土质条件 D.技术要求 2、盖挖逆作法是基坑开挖一段后先浇筑顶板，在顶板的保护下，()的施工方法。 A.自上而下开挖、支撑，由下向上浇筑结构内衬 B.自上而下开挖、支撑和浇筑结构内衬 C.由一侧向另一侧开挖、支撑和浇筑结构内衬 D.由中间向两侧开挖、支撑和浇筑结构内衬 3、园林中用于堆山、置石的山石种类常见的不含以下哪种()。 A.太湖石 B.黄石 C.英石 D.花岗岩 4、施工现场附近有35～110kV电力架空线路时，钻孔钻机的安全距离为()m。 A.4 B.6 C.8 D.5 5、根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1)的有关规定，水泥混凝土道路在面层混凝土()达到设计强度，且填缝完成前，不得开放交通。 A.抗折强度 B.抗压强度 C.抗冻强度 D.弯拉强度 多项选择题 6、任何单位和个人不得破坏绿化规划用地的()。 A.植被 B.面积 C.地形 D.地貌 E.水体 7、下列施工要点，属于微表处大修工程施工准备的有()。 A.路面局部破损处进行挖补处理 B.路面刨不少于2mm C.宽度大于5mm的裂缝进行灌浆处理 D.对原有路面病害进行处理、刨平或补缝，使其符合设计要求 E.深度15～40mm的车辙可采取填充处理，壅包应进行刨处理 8、根据挖槽方式可将地下连续墙分为()等类型。 A.抓斗式 B.冲击式 C.回转式 D.桩排式 E.组合式 9、钢筋(管)混凝土拱架按结构形式可分为()。 A.排架式 B.土牛胎式 C.扇架式 D.叠式 E.直拉式 简答题 10、背景资料： A公司中标某市城区高架路工程第二标段。本工程包括高架桥梁、地面辅道及其他附属工程：②工程采用工程量清单计价，并在清单中列出了措施项目;双方签订了建设工程施工合同，其中约定工程款支付方式为按月计量支付：并约定发生争议时向工程所在地仲裁委员会申请仲裁。 ①对清单中某措施项目，A公司报价100万元。施工中，由于该措施项目实际发生费用为180万元，A公司拟向业主提出索赔。 ③业主推荐B公司分包钻孔灌注桩工程，A公司审查了B公司的资质后，与B公司签订了工程分包合同。在施工过程中，由于B公司操作人员违章作业，损坏通讯光缆，造成大范围通讯中断，A公司为此支付了50万元补偿款。 ④A公司为了应对地方材料可能涨价的风险，中标后即与某石料厂签订了价值400万元的道路基层碎石料的采购合同，约定了交货日期及违约责任(规定违约金为合同价款的5%)并交付了50万元定金。到了交货期，对方以价格上涨为由提出中止合同，A公司认为对方违约，计划提出索赔。 ⑤施工过程中，经业主同意，为保护既有地下管线，增加了部分工作内容，而原清单中没有相同项目。 ⑥工程竣工，保修期满后，业主无故拖欠A公司工程款，经多次催要无果。A公司计划对业主提起诉讼。 问题： 一、单项选择题和多项选择题的类型 单项选择题和多项选择题的答题技巧一般分为知识型题、理解型题和计算型题。 1、知识型题 这种类型题比较简单，应考者只要记住关键知识点，一般都能做出正确选择。 [例1]项目在整个寿命周期内所发生的现金流入与现金流出的差额成为( )。 A 现金流量 B 净现金流量 C 现金存量 D 净现金存量 【答案分析】应考者只要知道净现金流量的概念，很快可以确定“B。净现金流量”。 2、分析理解型题 这类型题有一定难度，是对不同知识点异同点或相关性、灵活性等内容的比较、分析，应考者需要经过一定的辨析，才能从中选择正确答案。 [例2]财务净现值与现值指数的共同之处在于( )。 A 考虑了资金时间价值因素 B 都已设定的折现率为计算基础 C 都不能反映投资方案的实际投资报酬率 D 都能反映投资方案的实际投资报酬率 E 都可以对独立或互斥方案进行评价/中国资格考试网/ 【答案分析】应考者必须掌握财务净现值与现值指数两个知识点的概念和内容以及它们之间的相关性，才能正确回答这个题目。答案是A、B、C。 3、计算型题 这类型题难度较大，通常要求应考者既要掌握方法，又要提高计算速度和准确性。应考者在复习时应注意考试用书上的计算公式、方法，特别是给出的例题，最好是自己推导或对例题做一遍答案，对于复杂、累赘的计算可一般理解。 [例3]某建设工程，当折现率ic=10％时，财务净现值FNPV--200万元；当折现率ic=12％时，财务净现值FNPV=-100万元，用内插公式法可求得内部收益率为( )。 A 12％ B 10％ C 11.33％。 二、单项选择题和多项选择题的答题技巧 1、单项选择题的答题技巧 单项选择题由一个题干和四个备选项组成，被选项中只有一个答案最符合题意，其余三个都是干扰项。如果选择正确，该题得一分，错误不得分。这部分考题大都是考试用书中的基本概念、原理和方法，题目较简单。应考者只要扎根考试用书复习，容易得高分。 单项选择题一般解题方法和答题技巧有以下几种方法： （1）、直接选择法，即直接选出正确项，如果应考者该考点比较熟悉，可采用此方法，节约时间； [例4]下列不属于21世纪人类环境所面对的挑战的是( )。 A 温室效应 B 土地严重沙化 C 酸雨频繁土壤酸化 D 不明疾病增加 【答案分析】在考试用书12205011中明确列出21世纪人类环境所面对的八大挑战，即森林面积锐减，土地严重沙化，自然灾害频繁，淡水资源日益枯竭，温室效应，臭氧层遭破坏，酸雨频繁土壤酸化，化学废物排量居增。所以正确答案很明确是D不明疾病增加。另外，不明疾病增加应该不是环境问题，可以直接选择。 （2）、间接选择法，即排除法。如正确答案不能直接马上看出，逐个排除不正确的干扰项，最后选出正确答案。/中国资格考试网/ [例5]对于一个建设工程项目而言，下列()方的项目管理属于管理核心。 A 业主 B 政府管理机关 C 总承包方 D 设计方 【答案分析】题中“B政府管理机关”不会直接参与项目的管理，一般只起到监督管理和登记备案作用，所以B不正确；“C总承包方”和“D设计方”，他们项目管理虽然也服务于项目的整体利益，所以C、D不正确；只有“A业主”的项目管理是建设项目生产过程的总集成，是总组织者，是项目管理的核心，所以A是正确答案。对于一个建设工程来 2010年一级建造师考试《项目管理》真题 一、单选题： 1、建设工程项目管理就是自项目开始到完成，通过（）使项目目标得以实现。P2 A、项目策划和项目组织 B、项目控制和项目协调 C、项目组织和项目控制 D、项目 策划和项目控制 2、组织分工反映的是一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和（）。P15 A、管理目标分工 B、管理职能分工 C 管理责任分工D、管理权限分工 3、编制项目管理任务分工表时，首先进行项目管理任务的分解，然后（）。P25 A、确定项目管理的各项工作流程B分析项目管理合同结构模式 C、明确项目经理和各主管工作部门或主管人员的工作任务 D、分析组织管理方面存在的问 题 4、业主确定的工程项目设计变更工作流程，属于工作流程组织中的（）。P31 A、管理工作流程 B、物质流程 C、信息处理工作流程 D、设计工作流程 5、为明确混凝土工程施工中钢筋制安、混凝土浇筑等工作之间的逻辑关系，施工项目部应当编制（）。P32 A、组织结构图B任务分工表C、工作流程图D、工作一览表 6、在项目的组织工具中，用以反映项目所有工作任务及其层次关系的是（）。P16 A、管理职能分工表 B、工作任务分工表 C、项目结构图 D、组织结构图 7、建设工程项目实施阶段策划的主要任务是确定（）。P A、项目建设的总目标 B、如何实现项目的目标 C、项目建设的指导思想 D、如何组织项目的建设 &在施工总承包管理模式下，施工项目总体管理和目标控制的责任由（）承担。P A、业主 B、分包单位 C、施工总承包管理单位 D、施工总承包单位 9、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，合同实施工程中工程师同意采用承包人的合理 化建议，由此所发生的费用或获得的收益应由（）。P A、发包人与承包人另行约定分担或分享 B、发包人承担或享有 C、发包人、承包人和工程师根据约定分担或分享 D、承包人承担或享有 10、施工生产要素的质量控制中，对模板、脚手架等施工设施，除按使用的标准定型选用外， 一般应按（）要求进行专项设计。P A、施工质量B设计及施工C施工工艺D、现场安全 11、施工项目管理班子成员编制的施工项目成本计划如果得不到目标要求，则应（），并重新编制成本计划。P A、重新分解落实成本目标 B、寻找降低成本的途径 C、对项目成本进行再分解 D、修订企业定额 12、可以接受业主方、施工方、供货方或建设项目工程总承包方的委托，提供代表委托方利益的项目管理服务的组织是（）。P A、设计单位 B、建设单位 C、项目管理咨询企业 D、房地产公司 13、某工程网络计划中，工作M的总时差为5天，自由时差为3天。在计划执行情况的检查中，发现只有工作M的实际进度拖后了4天，则关于工作M实际进度的说法，正确的是 （）° A、使总工期拖后1天，使后续工作最早开始时间拖后1天 B、不影响总工期，也不影响后 续工作的正常进行 C、使总工期拖后1天，但不影响后续工作的正常进行 D、不影响总工期，但使后续工作最 早开始时间拖后1天 14、按照工程建设项目物资采购管理程序，物资采购首先应（）P A、拟定物资采购合同 B、明确采购的要求、采购分工和责任 C、选择合格的产品供应或服务单位 D、进行采购策划，编制采购计划 15、建设工程项目环境管理的目的 、环境污染不至于造成人类生存基本条件的破坏、工程项目施工场界内的污染得到有 2014年一级建造师《市政实务》真题及答案解析 一、单项选择题 1. 土路基质量检查与验收的主控项目是（）。【答案】A A．弯沉值;B．平整度;C．中线偏位;D．路基宽度【解析】土方路基主控项目有压实度和弯沉值。 路基质量检验和验收项目：主控项目为压实度和弯沉值(0．01mm)；一般项目有路基允许偏差和路床、路堤边坡等要求。参见教材P17。 2. 与悬浮-密实结构的沥青混合料相比，关于骨架-空隙结构的黏聚力和内摩擦角的说法，正确的是（）。 A．黏聚力大，内摩擦角大B．黏聚力大，内摩擦角小C．黏聚力小，内摩擦角大D．黏聚力小，内摩擦角小【答案】C【解析】骨架-空隙结构黏聚力小，内摩擦角大。参见教材P8。 3.下图所示挡土墙的结构形式为（）。【答案】B A．重力式;B．悬臂式;C．扶壁式;D．柱板式 【解析】钢筋混凝土悬臂式挡土墙采用钢筋混凝土材料，由立壁、墙趾板、墙踵板三部分组成。墙高时，立壁下部弯矩大，配筋多，不经济。参见教材P13。 4. 关于桥梁模板及承重支架的设计与施工的说法，错误的是（）。【答案】D A．模板及支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性;B．支架立柱高于5m时，应在两横撑之间加剪刀撑C．支架通行孔的两边应加护桩，夜间设警示灯;D．施工脚手架应与支架相连，以提高整体稳定性 【解析】支架或拱架不得与施工脚手架、便桥相连。参见教材P45。 5.关于预应力施工的说法，错误的是（）。【答案】B A．预应力筋实际伸长值与理论伸长值之差应控制在±6%以内;B．预应力超张拉的目的是减少孔道磨阻损失的影响C．后张法曲线孔道的波峰部位应留排气孔;D．曲线预应力筋宜在两端张拉 【解析】曲线预应力筋或长度大于等于25m的直线预应力筋，宜在两端张拉；长度小于25m的直线预应力筋，可在一端张拉。预应力超张拉的目的是防止预应力损失，这其中包含了有孔道摩阻的影响、混凝土收缩徐变、预应力锚具等多个因素。参见教材P55、P56。 6.用于城市地下管道全断面修复的方法是（）。【答案】A A．内衬法;B．补丁法;C．密封法;D．灌浆法【解析】给排水管道全断面修复可以采用内衬法、缠绕法、喷涂法。选项B、C、D属于局部修补方法。参见教材P185。 7.关于隧道浅埋暗挖法施工的说法，错误的是（）。【答案】C A．施工时不允许带水作业;B．要求开挖面具有一定的自立性和稳定性 C．常采用预制装配式衬砌;D．与新奥法相比，初期支护允许变形量最小 【解析】浅埋暗挖法施工时不允许带水作业。采用浅埋暗挖法要求开挖面具有一定的自立性和稳定性。浅埋暗挖法与新奥法相比，浅埋暗挖法支护衬砌的结构刚度比较大，初期支护允许变形量比较小，有利于减少对地层的扰动及保护周边环境。喷锚暗挖法常采用复合式衬砌，衬砌结构由初期支护、防水层和二次衬砌所组成。参见教材P91、P96。 8.设有支护的基坑土方开挖过程中，能够反映坑底土体隆起的监测项是（）。【答案】A A．立柱变形;B．冠梁变形;C．地表隆起;D．支撑梁变形 【解析】由于基坑一直处于开挖过程，直接监测坑底土体隆起较为困难，一般通过监测立柱变形来反映基坑底土体隆起情况。参见教材P116。 9.水泥土搅拌法地基加固适用于（）。【答案】C A．障碍物较多的杂填土;B．欠固结的淤泥质土;C．可塑的黏性土;D．密实的砂类土 【解析】水泥土搅拌法适用于加固淤泥、淤泥质土、素填土、黏性土（软塑和可塑）、粉土（稍密、中密）、粉细 2017一级建造师考试《市政工程》真题及答案（完整版） 一、单项选择题 1.表征沥青路面材料稳定性能的路面使用指标的是(B )。A.平整度B.温度稳定性C.抗滑能力D.降噪排水 解析：路面材料特别是表面材料，长期受到水文、温度、大气因素的作用，材料强度会下降，材料性状会变化。为此路面必须保持较高的稳定性，即具有较低的温度、湿度敏感度。 2.城市主干道的水泥混凝土路面不宜选择的主要原材料是(D )。A.42.5级以上硅酸盐水泥；B.粒径小于19.00mm的砂砾；C.粒径小于31.5mm碎石；D.细度模数在2.5以上的淡化海砂。考查水泥混凝土路面原材料质量控制：淡化海砂不得用于快速路、主干路、次干路，只能用于支路 3.关于加筋土挡墙结构特点的说法，错误的是(B )。A.填土、拉筋、面板结合成柔性结构；B.依靠挡土面积的自重抵挡土压力作用C.能适应较大变形，可用于软弱地基；D.构件可定型预制，现场拼装 4.湿陷性黄土路基的处理方法不包括(C )。A.换土法B.强夯法C.砂桩法D.挤密法 考查湿陷性黄土路基的处理：换土法、强夯法、挤密法、预浸法、化学加固法、加筋挡土墙；防止地表水下渗的措施。 5.桥梁防水混凝土基层施工质量检验的主控项目不包括(D )。A.含水率B.粗糙度C.平整度D.外观质量 外观质量是一般项目 6.预制梁板吊装时，吊绳与梁板的交角为(A )时，应设置吊架或吊装扁担A.45°B.60°C.75°D.90° P70 考查装配式施工技术：吊绳与梁板的交角小于60°时，应设置吊架或吊装扁担 7.在移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁时，浇筑分段施工缝应设在（B）零点附近。A.拉力B.弯矩C.剪力D.扭矩 8.主要材料可反复使用，止水性好的基坑围护结构是(C)。A.钢管桩B.灌注桩C.SMW工法桩D.型钢桩 9.下列盾构掘进的地层中，需要采取措施控制后续沉降的是(C )。A.岩层B.卵石C.软弱粘性土D.砂土 P141主要考查盾构法施工地层变形控制措施；后续沉降主要是在软弱粘性土地层中发生。 10.下列给水排水构筑物中，属于调蓄构筑物的是(B)。A.澄清池B.清水池C.生物塘D.反应池 P161 除了清水池是调节水量的构造物之外，其他都是反应池。 11.给水与污水处理厂试运行内容不包括(A)。A.性能标定B.单机试车C.联机运行D.空载运行 P167给水与污水处理厂试运行内容：准备工作；单机试车、设备机组充水试验、设备机组空载试运行、设备机组负荷试运行、设备机组自动开停机试运行（核实课本） 12.某供热管网设计压力为0.4MPa，其严密性试验压力(D )。A.0.42；B.0.46；C.0.50；D.0.60 P167 考查供热管道的严密性试验:试验压力为设计压力的1.25倍，且不小于0.6Mpa 13.下列燃气和热水管网附属设备中，属于燃气管网独有的是(C )。A.阀门B.补偿装置C.凝水缸D.排气装置 14.生活垃圾填埋场填埋区防渗系统结构层，自上而下材料排序，正确的是(B)。 A.土工布、GCL垫、HDPE膜； B.土工布、HDPE膜、GCL垫 C.HDPE膜、土工布、GCL； D.HDPE膜、GCL垫、土工布 15.关于施工测量的说法，错误的是(C )。A.规划批复和设计文件是施工测量的依据；B.施工测量贯穿于工程实施的全 一级建造师考试题库 [填空题]1、 某施工单位承接了5km10kV架空线路的架设和一台变压器的安装工作。根据线路设计，途经一个行政村，跨越一条国道，路经一个110kV变电站。线路设备由建设单位购买，但具体实施由施工单位负责。该线路施工全过程的监控由建设单位指定的监理单位负责。项目部在架空线路电杆组立后，按导线架设的程序组织施工。在施工过程中发生了以下事件：事件1：该线路架设到110kV变电站时，施工单位考虑施工方便，将变电站的一片绿地占为临时施工用地，受到电力管理部门的处罚。事件2：变压器经开箱检查和本体密封检验后就位，紧接着进行箱体检查、附件安装、注油和整体密封试验，在通电过程中发生烧毁事故。事件3：在施工过程中项目经理仅采用定期召开内部协调会，没有充分利用其他方法和形式加强内部沟通，结果造成施工进度拖延。经过公司内外协调方法和形式的改进，最终使该线路工程顺利完工。简述架空线路电杆组立后导线架设程序的主要内容。 参考答案： 架空电力线路安装程序：挖电杆和拉线坑→基础埋设→电杆组合→横担安装→绝缘子安装→立杆→拉线安装→导线架设。架空电力线路电杆组立后进行拉线安装及调整，才可以进行导线架设。导线架设程序：导线展放→导线的连接→紧线→绝缘子上导线固定和跳线连接。电杆上的电气设备安装应牢固可靠，电气连接应接触紧密，不同金属导体连接应有过渡措施，瓷件表面光洁无裂纹、无破损。导线架设程序的主要内容有：导线展放，导线的连接，紧线，绝缘子上导线固定，跳线连接。 [单项选择题]2、 价值工程的活动能否取得成功，关键在于（）。 A.选择对象 B.功能评价 C.功能分析 D.方案创造 参考答案：D [单项选择题]3、 2010年一级建造师考试法规及相关知识参考答案（完整版） 注：以下参考答案来源于网络整理，不代表本人观点 一、单项选择题： 1：注册建造师管理规定答：国务院建设主管部门 2：民法通则当事人答：2 3：对全国注册建造师答：国务院建设主管部门 4：民事法律关系答：民事权利和民事义务 5：民法通则施工单位答：委托代理人 6：根据物权法答：用益物权 7：建筑工程施工许可管理办法答：办理了工程质量监督手续 8：建筑业企业资质管理规定答：房屋建筑工程施工总承包 9.甲公司与（不安抗辩权） 10.下列纠纷（劳动合同纠纷） 11.根据《物权（交通运输工具） 12.同一专业（资质等级较低） 13.关于行政（未经行政） 14.施工合同（监理通知） 15.关于民事（证人有义务） 16.某施工项（16） 17：施工单位招聘答：18 18：水泥厂答：水泥厂发出答复文件时 19：根据合同法答：5 20：施工单位依法对答：项目负责人 21：某建筑施工单位有50人答：配备兼职安全生产 22：赶工奖罚协议答：附条件 23：同城里的时间答：中标通知书发出 24：关于法院采取诉讼财产答：根据法院要求提供担保后则提供担保25：某工程项目建设答：40 26：关于和解答：强制执行的效力 27：建设工程安全生产管理条例答：总承包单位 28：5日内交货答：新要约 29：关于纠纷解决方式的选择答：只能向不动产所在地 30：不招标的答：个人捐资的教育项目 31：不属于强制性标准监督检查答：劳动合同 32：原有地下管线答：建设单位 33：分包工程答：总承包单位承担 34：施工总承包答：总承包单位统一组织 35：民用建筑节能条例答：厂房 36：下列劳动合同必备条款答：福利待遇 37：根据安全生产法答：国务院负责安全生产监督38：划拨土地使用权答：县级以上 39：下列施工单位答：项目技术员 40：停建，缓建答：建设单位 41：代位权行使答：债权人可以代位行使的权利 42：国务院制定答：建筑业企业资质管理规定 43：根据民事诉讼法答：胜诉方 44：施工单位与建设单位答：未预定利息不予支付45：税收征收管理法答：30 46：建筑法答：国务院 47：市场价格履行答：订立合同时履行地 48：提供了制作叉管的钢板答：委托 49：工程建设项目施工招标办法答：中标人 50：某施工单位答：重新作出行政处罚 51：在保险合同中答：投保人 52：甲公司将其厂房转让答：2010年1月1日 53：承运人按运输合同答：质押权 54：在城市市区范围内答：15 55：甲乙两公司答：无效 56：城市维护建设税暂行条例答：营业税 57：申请执行答：人民法院 58：公司法合同须经过答：董事会 59：甲公司欠某供应商500万答：应当由乙、丙连带60：串通投标的答：招标人从几名中标候选人中61：不属于施工招标文件答：合同主要条款 62：说法错的是答：禁止在具有火灾、爆炸危险的63：以合同履行地答：施工行为地 64：工程监理单位答：整改报告建设单位 65：建设工程质量管理条例答：监理合同 66：某办公大楼在保修期间答：建设单位 67：则招标人答：应当认定投标文件无效 68：施工项目进行答：中标日期 69：单位出卖模板的合同答：有效 70：应当于期满前答：3个月一级建造师市政工程考试真题解析完整
一级建造师历年考试真题模拟及答案
2010一级建造师《市政公用工程管理与实务》真题答案
2018年一级建造师市政工程考试真题及答案
一级建造师市政考试真题及答案
2014年一级建造师考试《建筑实务》真题及解析
一级建造师考试市政公用工程模拟题
2018一级建造师考试试题及答案
2010年一级建造师考试
2014年一级建造师《市政实务》真题及答案解析(整理)
2017一级建造师考试《市政工程》真题及答案(完整版)
一级建造师考试题库
2010年一级建造师考试参考答案(四科完整版)