工程延期申请书

工程延期报告

致：融创尚峰置业有限公司

由佳宇门窗有限公司施工的茶园麓山别墅铝合金门窗天窗制作安装（一标段二批次）工程，于2012年 10月12日开始施工，计划竣工时间为 2013年5月 11日，总工期210日历天，该工程实际于 2012 年10月 12日开工，计划 2013 年12月 25 日竣工验收，总工期400天，超过合同工期190天是以下原因造成：

1、因2013年二、三月份雨水天气较多，导致基坑积水，挖机无法正常工作，为了保证施工质量和安全施工，导致工程延期

2、因设计变更，工程量增加导致施工延期

3、因总包单位施工进度较慢，导致工程延期

4、因中途施工时停水，停电导致工程延期

甲方工程师：（签字、盖章）

重庆佳宇门窗有限公司 2014年7月9日

工程延期申请报告范本

工程延期申请报告 XXX工程项目管理有限公司：我公司承建的XXX “三个中心”建设工程，合同施工范围“三个中心”建设项目中的综合楼、车管中心、车检中心、考试中心、食堂、备勤室、配电室的土建施工，钢结构施工、安装工程、装饰装修工程（室内装修除外）和施工便道施工”，合同开工日期“承包人应按照监理人指示施工，工期为360日历天”，实际开工日期为2010年7月18 日，实际竣工验收日期为2013年3月29日（综合楼竣工验收日期），综合验收为2013年4月30日。然而由于本工程施工图变更较多，外墙装饰主要材料未及时确认，建设单位追加工程投资等因素，使工程无法按正常合同工期竣工，特申请该工程延长施工工期，具体情况如下：一、装饰主要材料确认因素：三个中心工程原设计外墙装饰为干挂石材，材料为白麻，综合楼主体验收：2011年5月5日，我公司同时提出确认外墙石材。 1、建设单位于2011年7月27日指定正立面、侧立面采用山东白麻； 2、背立面外墙装饰材料为“ xxx瓷业有限公司”面砖，需厂方定制，生产周期约为17天；特申请延期合计97天（详见附件）。二、施工图变更因素：本工程施工过程中，因设计施工图纸的问题，建设单位使用功能的调整，导致工程变更较多，致使施工图与竣工图纸变更较大，设计单位为XXX

工程设计咨询有限公司，而设计单位在XX与工地距离较远，有关施工图问题有时不能得到及时解决，尤其后期综合楼已施工完的部分，按建设单位通知车检、车管、综合楼按二次装修图及二次装修补充图施工。申请延期36天（详见XXX “三个中心”工程变更、签证、通知汇总表）。三、增加工程投资因素：三个中心工程原估算价为5900万元，在施工过程中，因建设单位增加工程总投资，按相关政策规定，需向相关主管部门按程序进行申报，致使工程的主要工序处于半停工状态，只能进行相关辅助性施工及前期准备工作，申报时间为2012月5日9日，文件批复时间为2012 年8月3日，计84天。申请延期42天（详见增加投资申请报告，及批复文件）。四、工程量增加因素：本工程合同总造价为24809050.00元（应扣除暂列金：1804644.45 元），实际工程总造价为27858289.00元（初审金额），在施工过程中工程量增加，工程应作相应调整。申请延期（实际造价/合同价*360-360）76天（详见附件）。五、政策性停工及天气因素：在施工过程中，接XXX行政主管部门停工通知，停工：7天，因高温天气停工7天，2012年7月23日XX出现50年一遇的特大洪峰，停工3 日，等因素停工合计：17天。特申请延期17天（详见相关通知）六、考试中心、食堂的因素：我公司在施工过程中于2011年2月24日接监理单位通知暂停考试中心和食堂施工，考试中心、食堂于2012年4月9日开工，2012

工程延期申请报告

工期延误申请报告致：XX公路管理段由XX公路工程有限公司承建的XX线改建工程，根据招标文件中的要求为2015年6月22日开工，2015年9月30日竣工。在工程施工期间，由于受到各方面因素的影响，致使我公司工程进度缓慢，与原合同工期目标相距甚远，导致工期滞后。对此，我们项目部认真进行了核查总结，对工期延误的原因归纳如下： 1、开工日期对工期的影响合同中的开工日期要求为2015年6月22日，合同签订后，经业主与监理单位批准后，双方认可的实际开工日期为2015年7月5日，按合约规定的时间推后了13天。 2、气候的影响因施工期间进入雨季，阴雨天气达到了15天，过多的雨水对桥涵的基础、下部及路基、路面的施工影响较大，导致我们无法正常施工，打乱了对该工程的施工进度控制，造成人力，物力相当大的损失。特别是8月X日的特大洪水，造成中小桥涵的便道全部冲毁，路基大部分培槽冲没了，所有材料和运输车辆进不了工地，导致工地全面停工。抗洪抢险后工程恢复正式施工日期为8月XX日。 3、工程设计变更的影响本合同段内的XX中桥原设计为桩基础（XX根桩），我们施工单位于8月1日开始对桩基础进行施工（2台钻机），由于钻进过程中碰到了坚岩，我们及时更换了钻机（梅花实心坨，2台），钻到8月底距离桩底还有2.6米（1-2桩）、3米（2-2桩），2台钻机钻了1个月也没有成孔。后来地质工程师现场重新勘测，发现地质情况与设计

不符，经市XX公路管理段、XX设计院等部门研究决定变更为浅基础。我们于9月6日下午收到变更图纸，9月7日开始对浅基础进行施工。钻孔期间整整延误36天工期。 4、征地动迁的影响本合同段内涉及主要动迁量为1处改线段的征地动迁。改线段测量放样于7月中旬完成，我们施工单位多次与被占地村民协商，于7月25日达成占地补偿标准。XX镇相关领导得到此征地信息，派分管国土人员前来检查土地动迁手续，因我们无法提供手续，此动迁被迫停止。我们将情况上报给业主，经XX交通局和XX公路管理段主要领导数次协商、沟通、上报材料，采用土地置换的方式进行征地（XX 日将置换情况说明上报国土局）。国土部门才默认此动迁。然后我们准备与村民进行量地（涉及八户村民，七户村民同意），其中有一户村民得知我们没有手续，要求被征的XX亩地按正常标准补偿，外加XX万元补偿费及置换土地全部归他所有。我们考虑到其他村民的利益和置换土地所有权不归我们所有，所以没有答应他的无理要求，导致动迁再次停止。直到现在此段还没有解决方案。 5、村民阻工的影响 KX+000—KXX+000段原设计为旧路面铣刨Xcm，加摊两层沥青混凝土面层XXcm。当铣刨铣到XX村内时（自XX桥到粮库路段），该路段两侧居民集体阻碍施工，态度强硬，并强烈要求修后路面不能高于原路面（如果不抬高，则需要多铣刨水稳基层Xcm）。XX交通局、XX 公路管理段和XX镇等主要领导多次协调，村民也不同意路面抬高，造成铣刨机被迫停工。经过15天的协商、沟通，以村民利益为主要出发点考虑，最后同意该路段不抬高。据不完全统计，由于各种原因（占地宽度、修后路面高度、以

工程延期申请报告范本

————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：

工程延期申请报告 XXX工程项目管理有限公司：我公司承建的xxx“三个中心”建设工程，合同施工范围“三个中心”建设项目中的综合楼、车管中心、车检中心、考试中心、食堂、备勤室、配电室的土建施工，钢结构施工、安装工程、装饰装修工程（室内装修除外）和施工便道施工”，合同开工日期“承包人应按照监理人指示施工，工期为360日历天”，实际开工日期为2010年7月18日，实际竣工验收日期为2013年3月29日（综合楼竣工验收日期），综合验收为2013年4月30日。然而由于本工程施工图变更较多，外墙装饰主要材料未及时确认，建设单位追加工程投资等因素，使工程无法按正常合同工期竣工，特申请该工程延长施工工期，具体情况如下：一、装饰主要材料确认因素：三个中心工程原设计外墙装饰为干挂石材，材料为白麻，综合楼主体验收：2011年5月5日，我公司同时提出确认外墙石材。 1、建设单位于2011年7月27日指定正立面、侧立面采用山东白麻； 2、背立面外墙装饰材料为“xxx瓷业有限公司”面砖，需厂方定制，生产周期约为17天；特申请延期合计97天（详见附件）。二、施工图变更因素：本工程施工过程中，因设计施工图纸的问题，建设单位使用功能

的调整，导致工程变更较多，致使施工图与竣工图纸变更较大，设计单位为xxx工程设计咨询有限公司，而设计单位在xx与工地距离较远，有关施工图问题有时不能得到及时解决，尤其后期综合楼已施工完的部分，按建设单位通知车检、车管、综合楼按二次装修图及二次装修补充图施工。申请延期36天（详见xxx“三个中心”工程变更、签证、通知汇总表）。三、增加工程投资因素：三个中心工程原估算价为5900万元，在施工过程中，因建设单位增加工程总投资，按相关政策规定，需向相关主管部门按程序进行申报，致使工程的主要工序处于半停工状态，只能进行相关辅助性施工及前期准备工作，申报时间为2012月5日9日，文件批复时间为2012年8月3日，计84天。申请延期42天（详见增加投资申请报告，及批复文件）。四、工程量增加因素：本工程合同总造价为24809050.00元（应扣除暂列金：1804644.45元），实际工程总造价为2.00元（初审金额），在施工过程中工程量增加，工程应作相应调整。申请延期（实际造价/合同价*360-360）76天（详见附件）。五、政策性停工及天气因素：在施工过程中，接xxx行政主管部门停工通知，停工：7天，因高温天气停工7天，2012年7月23日xx出现50年一遇的特大洪峰，停工3日，等因素停工合计：17天。

工期延期申请报告

工期延期申请报告工期顺延申请报告致:状元镇人民政府温州市大众城建监理有限公司我方施工的状元镇石坦村石坦北岸河道综合治理工程2标工程，自2010年5 月24日开工，于2011年1月20日竣工验收。合同完工日期为2010年10月20日，现将因非我方的原因影响工期延误的各个方面陈述如下: 1、A0+592,A0+605段居民房屋位于施工管线上，我方于2010年8月初已向塘河指挥部及业主要求加快此处房屋拆迁的政策处理工作，以便我方排水管线顺利施工;经塘河指挥部及业主单位与该户主多次协商解决房屋拆迁工作未果，后经指挥部、业主、监理单位现场协商决定，将排污管绕过该村民房屋外侧沿河道铺设，再与原设计管线接通。在我方已完成该段管道的围堰桩时，屋主强烈阻挠致施工暂停。后经各方多次协调，该段排污管道仍从该村民房屋外侧沿河道铺设。于2010年9月12日完成此段污水管施工，共延误工期30天; 2、A0+378,A0+493段工程范围内的房屋尚未拆迁，我方自开工以来曾多次向塘河指挥部及业主要求加快处理，以便工程能顺利施工并如期完成。各有关部门也多次到现场协调处理，然而，至我方完成本工程范围内能施工部分的合同项目内容后，各有关部门对此段房屋拆迁的政策处理工作何时能落实仍迟迟无明确答复，鉴于工期要求及我方工程成本的投入，我方申请对此段工程项目予以甩项，共延误工期60天; 3、因本工程排污管线需接入经七路接口，A0+493处即新桥桥头至开发区经七路间道路为居民主要出行路段，且此段道路地下埋设管线较多，经指挥部、业主、设计、监理现场查看商定:此段污水管采取DN400PE实壁管牵

引法施工。因接入口经七路路段归属经济技术开发区管辖，我方需办理道路临时占用审批手续(开挖管道牵引工作坑)，加之牵引施工过程中遇地下障碍物阻碍致施工难度加大，共延误工期30天; 4、由于工程进度款未能按时支付，我方资金周转困难，工程材料不能及时到位; 5、由于气候原因，出现的大、暴雨天气使我方无法进行施工，影响工期;同时，由于现场停电使我方正常施工受到影响; 对以上各种影响工期的因素进行叠加、累计，我方申请工程延期:工期延长92天，合同项目工期顺延92天，完工日期从2010年10月20日延至2011年1月20日。请各贵单位予以批复～特此报告～浙江明远建设有限公司 2011年4月20日

签证延期申请书范文

签证延期xxxx 第1篇:签证延期申请应我公司邀请，来我公司进行xx(商务事由)，原签证有效期至x年x月x 日，因x事务尚未完成，需要继续在沈停留，特申请签证延期至x年x月x日，望予以批准。 xx信息如下：姓名：xx 国籍：xx 护照号码：xx 出生日期：xx 我公司保证申请人材料绝对真实，如有弄虚作假，愿意承担法律责任，并将按照《中华人民共和国外国人入境出境管理法》有关规定，严格落实管理责任，如该人在签证有效期内，从事与签证事由不符的活动，我公司将按照相关规定立即向公安机关出入境管理部门报告，并及时办理签证变更、注销、吊销等手续。负责人签字：xx 单位名称：xx x年x月x日第2篇:工作xxxx 上海市公安局外国人出入境管理处

兹有本公司总经理xx先生因工作需要，需要在我司担任副总经理一职，及其妻子xx和两个儿子xx、xx作为家属留沪，现按照相关规定申请办理居留许可证事宜。致礼! xx有限公司 201x年x月x日第3篇:签证延期xx 北京市公安局出入境管理总队：我公司名为北*************公司，成立于****年**月**日，经营地址为：**********。我公司主营业务是：************************************。公司注册资金为**万美元，投资总额为**万美元。 *****我公司营销企划部聘用的商务考察人员，基本情况如下：姓名：**** 性别：* 国籍：** 出生日期：*** 护照号：********* 因公司业务需求，特向贵司申请****先生/小姐的签证延期事宜。申请签证类型为F签证，延期期限为三个月，由20**年**月**日到20**年**月**日，三个月一次往返。其本人保证在华期间遵守中国法律，绝不发生违法行为。望协助为盼! *******************公司 20**年**月**日

工程延期申请报告

工程延期申请报告广州广骏工程监理有限公司：我公司承建的富强路（北江路至人民西路）道路工程于2010年4月9日正式开工，计划竣工时间为2011年10月9日，工程合同总工期为548日历天。然而，由于征地拆迁、拆迁遗留问题、施工图变更、海仔明渠工程和天气因素等原因造成工期延误，致使工程无法按要求正常竣工，特向贵公司申请该工程延长工期，具体情况说明如下：一、征地拆迁问题总体施工进度计划CFG桩软基处理计划施工时间2010年3月1日至2010年12月31日，共计305天（前提条件是施工范围内所有地面构筑物必须拆除，否则工期将顺延），但由于本工程分三次征地：第一次于2010年3月26日进行K1+080~K1+880段征地，第二次于2010年8月10日进行K0+560~K1+080段征地，第三次于2011年4月19日进行K0+000~K0+560段征地（其中K0+000~K0+160段于2011年7月10日交付使用），因此我施工单位必须分两阶段进行施工，第一阶段K0+560~K1+880于2010年4月12日—2011年1月1日完成，第二阶段K0+090~K0+560于2011年5月4日—2011年8月12日完成，共计487天，期间有123天造成机械停滞和无法进行下步工序施工，因此造成总工期延误共计123天（详见附件施组进度计划横道图、CFG桩现场施工工程量确认表）。二、征地后遗留问题本工程于2011年2月28日前完成K0+560~K1+880右幅沥青路面，于

2011年4月19日进行K0+000~K0+560段征地，并分两次交付用地后，仍存在许多问题未解决： 1、第一次K0+160~K0+560段于2011年4月19日交付用地，存在的问题主要是K0+460~K0+500右幅有4栋居民楼未征地拆迁（其中有2栋居民楼在主车道上）、K0+460~K0+500左幅有2栋居民楼未征地拆迁和K0+480处通信电线1条未迁移，因以上问题无法进行软基处理和排水工程施工，造成工期延误共30天（详见附件施工单位工作联系单015、关于富强路（北江路至人民西路）道路工程存在问题情况汇报、工程例会周报55期—70期）。 2、第二次K0+000~K0+160段于2011年7月10日交付用地，存在的问题主要是：K0+000~K0+030段树木（绿化）未征地迁移；K0+030~K0+080左幅养鸡场未征地拆迁；K0+080~K0+180段坟墓若干个未征地拆迁；K0+170处有高压线1条、家用电线（弱电）1条；K0+060~K0+120左幅房地产开发地块未征地拆迁，因以上问题无法进行施工，造成工期延误共35天（详见附件施工单位工作联系单014、关于富强路（北江路至人民西路）道路工程存在问题情况汇报、工程例会周报55期—70期）。三、施工图变更问题本工程因施工图经常变更，现有施工图纸与原招标图纸变更较大，导致在施工过程中施工图纸存在较多的问题及工程作废后重复施工，造成工期延误共184天，（详见附见富强路变更（签证）汇总表）。四、海仔明渠改造工程问题海仔明渠改造工程位于富强路（北江路至人民西路）道路工程东侧（具体桩号：K1+200~K1+880左幅），于2011年8月15日正式开工。由于富

延期申请书范文

延期申请书范文关于工程延期的申请致：襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理项目部北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部由临汾市沈达园林绿化有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程07标工程合同工期为60天（开工日期xx年4月5日，竣工日期xx年6月3日），因以下原因导致工程未能按时完工。 1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工。 2、6月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种，影响发芽存活率低，只有在立秋后9月份以后进行播种。特申请延期至xx年10月20日，望批准! 临汾市沈达园林绿化有限公司

襄汾县汾河治理堤内绿化七标段项目部 xx年5月25日关于工程延期的申请致：襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理项目部北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部由山西省太谷县绿美园林绿化工程有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程02标工程合同工期为60天（开工日期xx年4月5日，竣工日期xx年6月3日），因以下原因导致工程未能按时完工。 1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工。 2、6月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种，影响发芽存活率低，只有在立秋后9月份以后进行播种。

特申请延期至xx年10月20日，望批准! 山西省太谷县绿美园林绿化工程有限公司襄汾县汾河治理一期堤内绿化工程二标项目部 xx年5月30日关于工程延期的申请致：襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理项目部北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部由信阳市光州园林绿化工程有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程04标工程合同工期为60天（开工日期xx年4月5日，竣工日期xx年6月3日），因以下原因导致工程未能按时完工。 1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工。

关于工程延期的申请报告

关于工程延期的申请报告致：成都市成华区统一建设办公室我部承建的新客站农迁房“兴城.嘉苑”四期项目工程于2016年12月30日正式开工。由于本工程的特殊性，纯地下部分有成都地铁7#线（在建）通过，为保护地铁7#线的正常运行及安全性，经成都地铁公司组织有关专家于2016年12月9日联合会审，要求在2017年6月30月前完成地铁保护范围内（纯地下室部分）工程后，再施工主楼部分的基础及主体工程。（详附件1：地铁保护专家会审意见）目前我部严格按照专家会议内容组织施工，本工程地铁保护线范围内的基础工程负二层已全部施工完毕，负一层正在紧张施工过程中（且主楼部分的基础桩详勘正进场提前开始施工）。预计地铁保护线范围内的地下室结构工程正常完工时间为2017年6月28日，能够保证“6·30”节点工期要求。由于先施工纯地下室再施工主楼的施工顺序打破了常规工程施工工艺做法，也违背了我单位投标时的策划与安排，合同工期为660天，开工日期为2016年12月30日，竣工日期为2018年10月30日，导致总工期严重滞后。其次，我部计划主楼部分的（土方开挖）施工从2017年6月30日正式开始，从而导致了该工程基础施工正处于雨季，也需相应延长了基础及主体的施工工期；进而再次影响总工期约2个月。鉴于上述情况，为了保证该工程的工程质量和施工安全，我部特

向贵司申请将该工程有效工期延长240天，将该工程竣工时间顺延至2019年6月19日（详见附件二：总工期计划）。特此报告！中铁八局集团建筑工程有限公司兴城.嘉苑四期项目部 2017年6月16月签收：建设单位：监理单位：抄送：成都交大工程建设集团有限公司

延期申请书范文

延期申请书范文延期申请书范文1 公司领导、人力资源部：我财务部各同事受工作时间的限制（月初月末：当月28日至次月10日为结账周期），日常的工作中周六、日多要加班收取水泥款，平时的补休都是补休周六、日加班，未能使用完毕当年的年假，故在此申请跨年度安排我部室各同事当年的年休假，申请将20xx年休假延期至20xx年03月31日前使用。请公司领导酌情批准。申请员工：xxx 日期：延期申请书范文2 申请人：河南某某有限公司，住所地郑州高新技术产业开发区某某号。法定代表人：张某某，总经理。请求事项关于郑州高新技术产业开发区人民法院（20xx）开民初字第283号“被申请人李某某诉申请人河南某某有限公司借款合同纠纷”一案，现因申请人因身体原因无法按期出庭，请求人民法院延期审理。事实与理由被申请人李某某诉申请人河南某某有限公司借款合同纠纷一案，贵院业已立案受理。申请人的法定代表人张某某因眼部受伤造成一只

眼睛失明，现在北京住院，拟在本周实施手术，若本周能安排上，则20xx年6月30号可以出院，若本周安排不上，则出院日期暂无法确定，故无法按期参加开庭审理；且本案中张某某最清楚案件具体情况，其不出庭不便查明事情真相。为保障申请人出庭参加诉讼的权利，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第132条第1款之规定，特请求人民法院推延本案开庭审理日期。此致郑州高新技术产业开发区人民法院申请人：河南某某有限公司 20xx年5月18日延期申请书范文3xx市工商行政管理局：我XX有限公司（注册号：xxxxxxx），由于营业执照原件被国际业务员带至国外做为申请相关活动材料用途，导致企业营业执照未及时申请变更营业期限而于20___年__月__日到期，故特此报告并希望贵局能受理我司变更申请。本公司营业期限超期期间所发生的债权债务均有本公司承继，且全体股东承担连带法律责任。望批准！同时感谢贵局多年来的支持关照。此致敬礼！ XX有限公司 20___年__月__日延期申请书范文4xx监督管理局：

工程延期申请报告

工程延期申请报告文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

关于瓯海区南湖城市综合体拆迁安置房一期景观绿化工程影响工期原因的报告致：温州市新龙商贸业建设投资有限公司由我公司承建的瓯海区南湖城市综合体拆迁安置房一期景观绿化工程，为保证该工程优质高效的完成，我公司按合同条款于2015年10月22日正式开工，合同工期150历天。工程于2017年2月22日预验收，于2017年5月12日与土建工程一起联合竣工验收。然而，自我项目部进驻贵工地后，由于以下问题严重影响了我司该工程的正常施工和进度：一、室外小区景观绿化整体标高调整变更的影响因该工程受周边市政道路龙霞路标高调整的影响，工程开工后，由区审管办组织相关部门召开南湖城市综合体拆迁安置房一期工程与龙霞标高衔接论证会议，对小区内景观绿化工程标高调整。具体调整的文件《温州市瓯海区发展和改革局联审会议纪要》于2015年12月4日下达各相关部门。我司在工程开工至文件《温州市瓯海区发展和改革局联审会议纪要》下达后开始进行陶粒及矿渣回填，影响工期44天。二、设计变更工作的影响《温州市瓯海区发展和改革局联审会议纪要》于2015年12月4日下达后对以下项目进行调整，具体如下： 1、因我单位投标时，河坎无设计施工图纸，为暂定项目。施工进场后，我部与监理、代建、设计、业主单位多次会议沟通协商决定，从地

质勘测到设计由设计院负责，对驳坎项目由设计院重新出图调整。设计院于2016年3月29日出具2011-A15-河坎-02G号联系单，联系单下发后我单位开始施工，影响工期57天。 2、因车库雨棚的施工图与商务标清单中的项目不一致，我部与监理、代建、设计、业主单位商议决定，对车库雨棚由设计院重新出图进行调整。设计院于2016年5月11日出具2011-A15-03号联系单，联系单下达后我单位开始施工。影响工期43天。 3、因原设计河边设计为河坎及围墙，考虑围墙自重大的原因，取消河边围墙，变更为木栏杆，由设计院重新出图。影响工期32天。三、国家法定节日春节放假 1、2016年2月7日至 2016年2月13日，停工7天； 2、2017年1月27日至 2017年2月2日，停工7天；共计停工14天。四、台风袭击停工 1、2016年7月08日，台风“伯尼特”，停工3天。 2、2016年9月14日，台风“莫兰蒂”，停工2天。 3、2016年9月23日，台风“鲶鱼”，停工2天。共计停工7天。五、专项验收的影响

英文延期申请书范文延期开庭审理申请书写

英文延期申请书范文延期开庭审理申请书写延期开庭审理申请书申请人：xxx，男，汉族，xx岁，电话：xxxx. 申请请求：请求依法延期开庭审理申请人诉XXX民事纠纷一案。事实和理由：申请人与XX纠纷一案，已经贵院受理，并定于xx年x月x日下午15时开庭。因申请人的代理人在同一时间代理其他案件出庭参加诉讼（在外地、生病等），不能准时参加本案的庭审，故特依《民诉法》第146条之规定，申请延期开庭审理，请予准许。此致 xxx ___ 申请人：xxx 特别授权代理人：xxx

申请日期：xx年x月x日民事诉讼法第一百四十六条有下列情形之一的，可以延期开庭审理：（一）必须到庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由没有到庭的；（二）当事人临时提出回避申请的；（三）需要通知新的证人到庭，调取新的证据，重新鉴定、勘验，或者需要补充调查的；（四）其他应当延期的情形。财产保全的财产保全延期申请书申请人：中山市××××有限公司，住所：广东省中山市××镇××区××路××号。法定代表人：×××，总经理被申请人：××市××××加工厂，住所:××市××区镇××区××路××号，法定代表人：×××，厂长请求事项：请求 ___依法延长对被申请人账号2144××6740××000×

×（户名：××市××××加工厂，开户行：交通银行××市××分行××支行）的冻结等财产保全措施的期限。事实和理由申请人与被申请人因买卖合同纠纷一案，在诉讼中经申请人书面申请， ___依法裁定并对被申请人的账号采取了冻结等财产保全措施。现经___依法判决，被申请人仍未履行 ___确定的义务。为防止被申请人采取转移财产等妨害民事诉讼的措施，特申请贵院延长对被申请人财产保全措施的期限。祈盼批准为谢！此致××市××区 ___！申请人：中山市××××有限公司年月日参考资料：非诉讼法律咨询就到法帮网申请书最核心的是表述愿望、提出请求（不要太长，说清楚自己请求就好，太长反而适得其反）申请书的写作格式一般来讲都是固定的，它的内容主要包括五个部分：标题、称呼、正文、结尾、落款。 (一)标题申请书一般由申请内容和文种名共同构成。题目要在申请书第一行的正中书写，而且字体要稍大。

延期审理申请书范文

延期审理申请书范文导读：本文是关于延期审理申请书范文，希望能帮助到您！ (1)注明文书名称。 (2)申请人基本情况：申请人是公民的，写明其身份基本事项;申请人是法人或其他组织的，写明其全称、地址、法定代表人姓名和职务。正文：明确写明其申请事项并说明事实和理由。 (1)请求事项：简要明确地写明申请人对何案件因何种原因提出延期审理申请。 (2)事实和理由：着重阐述申请人提出延期审理的原因，根据其上有的应当推延开庭审理的具体情形，说明其申请延期审理的必要性。基于所述事实和理由，依据法律有关规定，向人民法院提出延期审理的申请。尾部： (1)致送人民法院名称。 (2)申请人签名，申请人如果是法人或其他组织的，还应加盖单位公章，并有其法定代表人签名。 (3)申请日期。 (4)附项：附上可以证明申请人具有法律规定特殊情形并应该延期审理的证据材料，如当事人确因正当理由不能按期出庭的证明。

延期审理申请书范例申请人：河南某某有限公司，住所地郑州。法定代表人：张某某，总经理。请求事项关于郑州高新技术产业开发区人民法院(2013)开民初字第283号“被申请人李某某诉申请人河南某某有限公司借款合同纠纷”一案，现因申请人因身体原因无法按期出庭，请求人民法院延期审理。事实与理由被申请人李某某诉申请人河南某某有限公司借款合同纠纷一案，贵院业已立案受理。申请人的法定代表人张某某因眼部受伤造成一只眼睛失明，现在北京住院，拟在本周实施手术，若本周能安排上，则2014年6月30号可以出院，若本周安排不上，则出院日期暂无法确定，故无法按期参加开庭审理;且本案中张某某最清楚案件具体情况，其不出庭不便查明事情真相。为保障申请人出庭参加诉讼的权利，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第132条第1款之规定，特请求人民法院推延本案开庭审理日期。郑州高新技术产业开发区人民法院申请人：河南某某有限公司申请日期：2014年6月10日

延期申请书

延期申请书篇一：工程延期申请范文关于工程延期的申请致：襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理项目部北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部由临汾市沈达园林绿化有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程07标工程合同工期为60天（开工日期2013年4月5日，竣工日期2013年6月3日），因以下原因导致工程未能按时完工。 1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工。 2、6月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种，影响发芽存活率低，只有在立秋后9月份以后进行播种。特申请延期至2013年10月20日，望批准! 临汾市沈达园林绿化有限公司襄汾县汾河治理堤内绿化七标段项目部 2013年5月25日关于工程延期的申请致：襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理项目部北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部由山西省太谷县绿美园林绿化工程有限公司承建的临汾

市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程02标工程合同工期为60天（开工日期2013年4月5日，竣工日期2013年6月3日），因以下原因导致工程未能按时完工。 1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工。 2、6月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种，影响发芽存活率低，只有在立秋后9月份以后进行播种。特申请延期至2013年10月20日，望批准! 山西省太谷县绿美园林绿化工程有限公司襄汾县汾河治理一期堤内绿化工程二标项目部 2013年5月30日关于工程延期的申请致：襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理项目部北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部由信阳市光州园林绿化工程有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程04标工程合同工期为60天（开工日期2013年4月5日，竣工日期2013年6月3日），因以下原因导致工程未能按时完工。 1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工。 2、6月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年

合同延期申请书

合同延期申请书篇一：合同延期申请合同延期申请佳乐家生鲜品运营中心：我公司因为在XX年3月底更换公司名称，所有公司相关证件已交政府职能部门进行更名审批，因此不能及时与贵公司续签XX年签订的（截止XX年3月15日到期）联营合同。特申请将原合同延期至XX年4月30日，公司更名用新公司资料证件进行合同续签。特此申请寿光市康多食品加工部 XX年3月2日篇二：客户延期签约申请书客户延期签约申请书蓝鼎置地有限公司：本人于200 年月日与贵公司签订《商品房认购协议》，协议编号按照协议约定，本人应于月日之前与贵司签署《商品房买卖合同》。现由于本人自身原因，不能在上述约定时间内与贵司签署《商品房买卖合同》，特向贵司申请延期签约，本人保证在200 年月日之前与贵司签署《商品房买卖合同》。本人清楚上述延期已经违反了《商品房认购协议》的相

关约定，如若届时本人仍不能与贵司签署《商品房买卖合同》，本人自愿放弃对该套商品房的任何权利主张。特此申请。申请人：申请日期：篇三：合同续签申请(1) 保洁合同续签申请书申请单位：陕县优居物业管理有限公司 XX年7月10 日保洁合同续签申请尊敬的公司领导：您好！自去年8月与贵公司签订一年的物业管理合同，这一年来，我公司在贵公司领导和同事们的关心、帮助、支持下，

按照岗位职责要求和行为规范，认认真真的做好保洁区域的本职工作，较好的完成了贵公司所规定的各项工作任务。过去的一年里，我们公司主要负责厂办公区、宿舍区等区域保洁工作，以及水电暖维修工作，在为贵公司服务的一年时间里，我公司员工热情投入、勤恳敬业，我公司尽最大的努力在有限的时间里完成诸多工作，在贵公司部门领导的帮助下新建立若干项工作标准与流程（如每日卫生保洁、检查标准及流程、每周卫生区域考核评分标准、每月岗位考核奖励标准等）。在这一年里，我们也得到了很高的升华，在体会到了自身存在的弊端：如下雨天气雨水有时不能及时清扫、时有检查不到位有死角遗漏等。由于楼房时间长，基础设施老化，暖气、水路、电路、管道、门锁以及其它维修工作任务大，望能增加一名维修配合工作人员。为能够较好的为贵公司服务，我们希望在XX年8月1日至XX年7月31日能够继续为贵公司的卫生保洁工作贡献一份力量。在此,我公司真诚的申请续签物业保洁合同。申请月合计费用：。（含增加一个维修配合工作人员）若能续签今后我公司将更加努力的工作,遵守职业道德,屏蔽不足、虚心学习,将专业知识与实践更紧密地结合起来,以朝气蓬勃、奋

(完整)工程延期申请表

(完整)工程延期申请表编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（(完整)工程延期申请表）的内容能够给您的工作和学习带来便利。同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为(完整)工程延期申请表的全部内容。

工程延期申请表编号:

工程临时延期申请表【相关规定及要求】 1.由于合同中约定的下列原因引起的工期延长，施工单位可以提出工程延期申请：（1）非施工单位的责任造成工程不能按合同约定日期开工。（2）工程量的实质性变化和设计变更。（3）非施工单位原因停水、停电（地区限电除外)、停气造成停工时间超过合同的约定。（4）国家或有关部门正式发布的不可抗力事件。（5）异常不利的气候条件。（6）建设单位同意工期相应顺延的其他情况. 2.工程延期事件终止后,施工单位在合同约定期限内，向项目监理部提交《工程延期申请表》,如果工程延期事件是延续性的，施工单位应以一定的时间间隔提交暂时的细节材料；待延期事件结束后，在合同约定的时间内,再将所有提供的细节材料和详细记录汇总、整理齐全，随《工程延期申请表》一起报送项目监理部。 3.对于较复杂或持续时间较长的延期申请，总监理工程师可用《工作联系单》给予施工单位一个暂定的延期时间. 【填写要点】 1。“根据合同条款条的规定"栏中填写施工合同有关工程延期的相关条款。 2.“由于的原因”栏填写工程延期的具体原因。 3.“工程延期的依据及工期计算”栏应详细说明工程延期的依据，并将工期延长的计算过程、结果列于表内。 4。“合同竣工日期“栏填写由于相关原因施工单位申请延长的竣工日期。6。“附”栏中填写相关的证明材料。

工期延期申请表

工期延期的依据及工期计算因近期天气连续5天平均温度低于5o C，按照《建筑工程冬期施工规程》JGJ104- 97 规定, 当室外日平均气温连续五天稳定低于 5 ℃,即满足冬期施工条件，进入冬季施工阶段。按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2002）4.3.1规定，拆除底模和支架时的混凝土强度要求： 1、板 A：构件跨度不大于2米，要求达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率应不小于50%； B：构件跨度在区间（2m，8m]的，要求上述值不小于75%； C：对于构件跨度大于8米的，要求达到100% 2、梁、拱、壳 A：跨度不大于8米的构件要求达到75%以上的百分率； B：跨度大于8米的构件，要求强度达到100%。根据施工手册，不在标准养护条件下，一般混凝土日平均气温*天数大约等于150o C需要的天数为达到75%的天数。按照一般15 o C平均温度，10天即可拆除模板。本工程配电室及控制室顶板及梁最大跨度5.42m，按照规范需达到75%方可拆除底模。配电室及控制室浇筑于2010-11-26，因近几日气温极低，于 2010-12-10累积至145 o C方拆除模板，因此误工3个工作日。本工程皮带机房顶板及梁最大跨度5.2m，按照规范需达到75%方可拆除底模。皮带机房浇筑于2010-11-29，至2010-12-10累积温度92o C，依据目前气温，还有10天方可拆模。因此误工约计12工作日。因冬季施工，混凝土达不到拆模条件，我单位合计延缓工期约15个工作日。为保证施工质量前提下，我单位特申请将竣工日期延期15个工作日，至2010-12-25.我单位将合理穿插延期的工序，制定详细施工进度计划，合理组织施工，确保2010-12-25达到竣工条件。附：近阶段天气平均气温

项目延期申请报告范文4篇

项目延期申请报告范文篇一： XX研究院：我单位承担的XXXX工作，根据原设计要求，应于xxxx年9月底提交联测报告等资料，以下原因导致无法按时完成： (1)根据10月与贵单位的签订的关于可控源音频大地电磁测深的物探协议，物探工作将于xxxx年底提交资料。 (2)针对8月专家对本项目的检查情况，还存在诸多方便需要整改。依据以上原因，特申请提交报告的时间延期至xxxx年12月底，望给予批准。 XXXXXXXX 20xx年x月x日项目延期申请报告范文篇二： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程项目XXXXXXXXXXXXX工期延长申请报告 XXXXXXXXX并XXXXXXXX监理咨询有限公司：由我方施工的XXXXXXXXXXXXXX，设计总数为9195棵，原计划工期为xxxx年3月13 日至xxxx年6月12日;我方于xxxx年3月22日正式开始施工，截止xxxx年6月5日，累计完成碎石桩5040棵，尚未完成4155棵。

自我公司项目部于3月1日进驻该工地并组织施工后，由于以下问题影响了我司对该工程的正常施工和进度计划： 1、场地因素的影响： (1)、我公司于xxxx年3月4日至3月13日相继进场4台套桩机设备，但因施工场地平整工作尚未完成，施工难以开展;至xxxx年3月21日基本完成场地下平台平整工作后，我方于3月22日正式开始施工; (2)、因该工程施工场地分为多个平台，难以按原定施工方案及施工进度计划组织有效施工;根据现场施工条件，经三方讨论后将施工方式确定为：采用边平整边施工、分步分台进行;但这也给我方施工带来极大困难，由此也加大了我方的施工管理难度，并造成了窝工等引起的诸多损失。其中，xxxx年3月5日至xxxx年3月21日，建设方对施工场地下平台进行场地平整工作;xxxx年4月24日至xxxx 年5月6日，建设方对施工场地上平台2号区域进行平整工作;xxxx 年5月23日至xxxx年5月29日，建设方对上平台1号区域进行场地平整工作;场地平整期间，所有机组停机等待。时至今日，场地上平台与下平台中间不可施工区域，场地平整工作尚未完成。 (3)、因施工场地整体施工平面条件较差，土层较软、局部较陷，这给我方施工机械运行带来极大困难及严重的安全隐患，极大减慢了该工程施工进度。 2、天气因素的影响：因进入雨季，阴雨天气致使我方难以正常进行施工。从正式开工后，阴雨天气为15日。

延期申请书书写范文8篇

延期申请书书写范文8篇延期申请书（一）：年休假延期申请书公司领导、人力资源部: 我财务部各同事受工作时间的限制(月初月末:当月28日至次月10日为结账周期)，日常的工作中周六、日多要加班收取水泥款，平时的补休都是补休周六、日加班，未能使用完毕当年的年假，故在此申请跨年度安排我部室各同事当年的年休假，申请将2019年休假延期至2019年03月31日前使用。请公司领导酌情批准。申请员工:xxx 日期: 延期申请书（二）：企业延期申请书 XXXXX工商局：我公司（企业名称、注册号）因正在办理住所变更登记（或者其它原因），不能在6月30日前完成2019年度企业年检，现申请延期年检。委托经办人：XXX（姓名），联系电话：XXXXXXXXXXX.（附加盖公章的企业执照副本复印件） XXXXXXXX公司（公章） XXXX年XX月XX日延期申请书（三）：

延期申请书范本申请人：xxx，男，汉族，xx岁，电话：xx 申请事项：请求贵院延期开庭审理王诉申请人离婚纠纷一案。事实和理由： 20xx年10月26日下午4时，申请人收到了贵院受理的王诉申请人离婚纠纷一案的《应诉通知书》、《诉讼权利、义务通知书》、《举证通知书》和11月8日开庭的《传票》。不巧的是，申请人所在单位每周星期四上午召开研究室主任会议，而xx月xx日正好是星期四，另申请人由于不愿意与王离婚以及正承担所在单位编书等繁重的任务，因此出庭应诉需要必须的准备时间，按照法律规定，期望贵院给予申请人至少30天的举证时间，故有如上所请。此致 xx区人民法院申请人：申请日期：延期申请书（四）：延期申请书中华人民共和国国家工商行政管理局商标评审委员会：我厂/________收到商标局(________)标________号《________》一文，准备申请复审。因不能在期限内完成申请手续，根据《商标法实施细则》的有关规定，申请延期30天，期限自我厂/________收到

工程延期申请报告范本

工程延期申请报告范本公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

本工程施工过程中，因设计施工图纸的问题，建设单位使用功能的调整，导致工程变更较多，致使施工图与竣工图纸变更较大，设计单位为xxx工程设计咨询有限公司，而设计单位在xx与工地距离较远，有关施工图问题有时不能得到及时解决，尤其后期综合楼已施工完的部分，按建设单位通知车检、车管、综合楼按二次装修图及二次装修补充图施工。申请延期36天（详见xxx“三个中心”工程变更、签证、通知汇总表）。三、增加工程投资因素：三个中心工程原估算价为5900万元，在施工过程中，因建设单位增加工程总投资，按相关政策规定，需向相关主管部门按程序进行申报，致使工程的主要工序处于半停工状态，只能进行相关辅助性施工及前期准备工作，申报时间为2012月5日9日，文件批复时间为2012年8月3日，计84天。申请延期42天（详见增加投资申请报告，及批复文件）。四、工程量增加因素：本工程合同总造价为.00元（应扣除暂列金：元），实际工程总造价为.00元（初审金额），在施工过程中工程量增加，工程应作相应调整。申请延期（实际造价/合同价*360-360）76天（详见附件）。五、政策性停工及天气因素：