工程质保金退还审核单-样本

工程质保金退还审核单-样本

工程质保金退还审核表

说明:1、本表单适用于施工单位质保金退款申请时,物业使用和管理方的审核意见流程表单,作为质保金退款申请OA提报要件上传。

物业工程质保金退还管理办法

物业工程质保金退还管理办法

物业工程质保金退还管理办法 1.总则 为规范合达联行各物业项目工程质量保证金退还管理,保证各项目工程质量问题能够得到快速、有效的解决,提升业主满意度,明确开发公司、施工单位、物业公司三方维修责任,确保工程在保修期内得到及时修缮,保修期满及时清结和拨付质保金,有效维护业主及公司的利益,特制定本管理办法。 2.定义与术语 2.1质量保修:是指建筑工程(及其建筑材料、构配件和设备)验收后在保修期限内出现的不符合工程建设强制性标准、设计文件以及合同的约定的质量缺陷,由保修责任方予以修复。 2.2质保金:是指从发包工程中应付的工程款中预留的质量保证金和建筑材料、构配件和设备质量保证金; 2.3质保金结算:是指在工程合同保修期届满,保修责任全面履行完毕,减除在保修期间实际发生或保修期间应当发生而递延的相关责任类、赔偿类、处罚类、连带类等相关费用,工程承包方结算支取预留的工程合同价款。 2.4最低质保期的界定

2.4.1建设工程保修期遵循《建设工程质量管理条例》规定:自竣工验收合格之日起计算(竣工验收合格之日:是指建设单位组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收,经验收合格并由各方签署竣工验收文本的日期)。并按合同中签定的质量保修要求进行验证。 3.物业工程质量保修 3.1质保金用来确保质保期内施工单位的维修责任得到落实。 3.2项目应对工程质量问题及维修资料(包括原件和复印件)进行备份存档。对工程质保金要按项目、按合同进行明细核算,按项目、按合同建立质保金台账。工程质保金台账应包括以下信息:(1)工程项目及施工范围;(2)施工单位邮箱地址及联系人电话;(3)合同总额(结算总额);(4)验收日期;(5)质保到期日;(6)质保金总额;(7)已动用质保金金额;(8)质保金余额;(9)其他信息 3.3物业工程质量验收合格后,工程质保期间物业工程质量保修需与开发商、施工单位、物业公司三方签定维修协议。 协议应包括以下主要内容:(1)业主报修申请经确认或物业公司自检发现质量问题后,向施工单位发《保修期工程维修通知书》,明确维修事项及维修时限等要求。(2)在施工单位不履行或怠于履行维修义务时,物业公司扣款及使用方式.(3)物业公司自行或组织第三方维修单位进行维修,就维修事项,维修费用支付的办法. (4)物业公司在紧急情况下(如漏水、

退还质保金申请书范本

退还质保金申请书范本 Sample application for refund of warranty deposit

退还质保金申请书范本 前言:合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义, 便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 桐子林建设管理局: 桐子林水电站35kV雅桐变电站1#主变(编号06080)在 原质保期内因损耗问题于20XX年6月22日对1#主变实施了 拆除,并进行返厂大修。20XX年8月16日1#主变重新安装就位;20XX年8月18日完成了对1#主变交接和冲击试验并开始空载运行;20XX年8月21日1#主变带负荷运行,且运行情况良好。 根据桐子林建设管理局(桐子林[20XX]72号)《关于重 新确定桐子林水电站35kV雅桐变电站1号主变质保期的函》,对1#主变质保期进行了重新确定,质保期从20XX年8月22 日起至20xx年8月21日截止。在改质保期内1#主变运行正常,所以根据相关约定,我公司现申请退还剩余质保金。 质保金总额:344669.13元(大写:叁拾肆万肆仟陆佰陆拾玖元壹角叁分整)已退质保金:314250.33元(大写:叁拾 壹万肆仟贰佰伍拾元叁角叁分整)剩余质保金:30418.80元

(大写:叁万零肆佰壹拾捌元捌角整)开户单位:四川省xxx 有限公司 开户银行:中国银行成*开发西区支行 申请人: 20xx年x月x日 -------- Designed By JinTai College ---------

物业工程质保金退还管理办法

物业工程质保金退还管理办法 1.总则 为规范合达联行各物业项目工程质量保证金退还管理,保证各项目工程质量问题能够得到快速、有效的解决,提升业主满意度,明确开发公司、施工单位、物业公司三方维修责任,确保工程在保修期内得到及时修缮,保修期满及时清结和拨付质保金,有效维护业主及公司的利益,特制定本管理办法。 2.定义与术语 2.1质量保修:是指建筑工程(及其建筑材料、构配件和设备)验收后在保修期限内出现的不符合工程建设强制性标准、设计文件以及合同的约定的质量缺陷,由保修责任方予以修复。 2.2质保金:是指从发包工程中应付的工程款中预留的质量保证金和建筑材料、构配件和设备质量保证金; 2.3质保金结算:是指在工程合同保修期届满,保修责任全面履行完毕,减除在保修期间实际发生或保修期间应当发生而递延的相关责任类、赔偿类、处罚类、连带类等相关费用,工程承包方结算支取预留的工程合同价款。 2.4最低质保期的界定

2.4.1建设工程保修期遵循《建设工程质量管理条例》规定:自竣工验收合格之日起计算(竣工验收合格之日:是指建设单位组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收,经验收合格并由各方签署竣工验收文本的日期)。并按合同中签定的质量保修要求进行验证。 3.物业工程质量保修 3.1质保金用来确保质保期内施工单位的维修责任得到落实。 3.2项目应对工程质量问题及维修资料(包括原件和复印件)进行备份存档。对工程质保金要按项目、按合同进行明细核算,按项目、按合同建立质保金台账。工程质保金台账应包括以下信息:(1)工程项目及施工范围;(2)施工单位邮箱地址及联系人电话;(3)合同总额(结算总额);(4)验收日期;(5)质保到期日;(6)质保金总额;(7)已动用质保金金额;(8)质保金余额;(9)其他信息 3.3物业工程质量验收合格后,工程质保期间物业工程质量保修需与开发商、施工单位、物业公司三方签定维修协议。 协议应包括以下主要内容:(1)业主报修申请经确认或物业公司自检发现质量问题后,向施工单位发《保修期工程维修通知书》,明确维修事项及维修时限等要求。(2)在施工单位不履行或怠于履行维修义务时,物业公司扣款及使用方式.(3)物业公司自行或组织第三方维修单位进行维修,就维修事项,维修费用支付的办法. (4)物业公司在紧急情况下(如漏水、

2019工程质保金最新规定

2019工程质保金最新规定 一、质保金的定义 工程质保金即工程质量保证金。《建设工程质量保证金管理暂行办法》第二条规定:本办法所称建设工程质量保证金(保修金)(以下简称保证金)是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定,从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。 二、质保金的主要功能 项目工程质保金是指为落实项目工程在缺陷责任期内的维修责任,建设单位(业主)与施工企业在项目工程建设承包合同中约定,从应付的工程款中预留,用以保证施工企业在缺陷责任期内对已通过竣(交)工验收的项目工程出现的缺陷(即项目工程建设质量不符合工程 建设强制性标准、设计文件,以及承包合同的约定)进行维修的资金。项目工程质保金按项目工程价款结算总额乘以合同约定的比例(一般为5%)由建设单位(业主)从施工企业工程计量拨款中直接扣留,且一般不计算利息。施工企业应在项目工程竣(交)工验收合格后的缺陷责任期(一般为十二个月)内,认真履行合同约定的责任,缺陷责任期满后,及时向建设单位(业主)申请返还工程质保金。建设单位(业主)应及时向施工企业退还工程质保金(若缺陷责任期内出现缺陷,则扣除相应的缺陷维修费用)。 三、建设工程质量保证金管理暂行办法

第一条为规范建设工程质量保证金(保修金)管理,落实工程在缺陷责任期内的维修责任,根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程价款结算暂行办法》和《基本建设财务管理规定》等相关规定,制定本办法。 第二条本办法所称建设工程质量保证金(保修金)(以下简称保证金)是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定,从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。 缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件,以及承包合同的约定。 缺陷责任期一般为六个月、十二个月或二十四个月,具体可由发、承包双方在合同中约定。 第三条发包人应当在招标文件中明确保证金预留、返还等内容,并与承包人在合同条款中对涉及保证金的下列事项进行约定: (一)保证金预留、返还方式; (二)保证金预留比例、期限; (三)保证金是否计付利息,如计付利息,利息的计算方式; (四)缺陷责任期的期限及计算方式; (五)保证金预留、返还及工程维修质量、费用等争议的处理程序; (六)缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式。 第四条缺陷责任期内,实行国库集中支付的政府投资项目,保证金的管理应按国库集中支付的有关规定执行。其他政府投资项目,保

退质保金申请书例文(规范版)

退质保金申请书例文(规范版) Application for refund of quality guarantee deposit

退质保金申请书例文(规范版) 前言:合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 XX建设管理局: ________水电站35kV雅桐变电站1#主变(编号06080)在原质保期内因损耗问题于________年____月____日对1#主变实施了拆除,并进行返厂大修。________年____月____日1#主变重新安装就位;________年____月1____日完成了对1#主变交接和冲击试验并开始空载运行;________年____月____日1#主变带负荷运行,且运行情况良好。 根据________建设管理局(桐子林[20XX]72号)《关于重新确定________水电站35kV雅桐变电站1号主变质保期的函》,对1#主变质保期进行了重新确定,质保期从________年____月____日起至________年____月____日截止退质保金申请书3篇。在改质保期内1#主变运行正常,所以根据相关约定,我公司现申请退还剩余质保金。 质保金总额:________________元(大写: ________________元整)已退质保金:________________元

(大写:_______________元整)剩余质保金: ________________元(大写:________________元整)开户单位:________________建设工程有限公司 账号:________ 开户银行:________ 申请人:xxx ________年____月____日 -------- Designed By JinTai College ---------

工程质保金付款申请书

工程质保金付款申请书 工程质保金付款申请书范文 工程质保金付款申请书1 XXXX公司: 我公司于XXXX年XX月XX日与贵公司签订的XXXXX工程合同。合同总价为XXXXX元整。 质保金为合同总价的XXX%即XXXXX元整,质保期为XXXXX,于XXXX年XX月XX日验收合格。按合同规定,该项目质保期至XXXX年XX月XX日已满,现申请支付。 施工单位: 施工单位联系人: 电话: 申请日期: 工程质保金付款申请书2 XXXX公司: 我公司于XXXX年XX月XX日与贵公司签订的XXXXXX合同,合同总价为人民币贰拾万元整,质保金为合同总价的XX%,即XXXX元整,质保期为xx年。该工程于XXXX年XX月xx日验收合格运行。按合同规定,该项目质保期至XXXX年XX月XX日已满,且质保期内无保修,无质量问题,现申请支付合同款(质保金)XX元整。 施工单位:

施工单位联系人: 电话: 申请日期: 工程质保金付款申请书3 致:XXXXX公司 我司承建的XXXXXX工程已按合同约定完成了图纸及工程量清单的全部内容,该工程已于XXXX年XX月XX日经过竣工验收合格,工程没有存在质量缺陷。 根据“房屋建筑工程质量保修书”约定,本工程保修期限为从工程实际竣工验收合格之日算起满X年。现保修期已满,请业主按“房屋建筑工程质量保修书”约定的保修金额(施工结算价款的X%)共计¥XXXXXXXX元支付给我司。请给予审核。 为盼! XXXXXX公司 XXXX年XX月XX日 工程质保金付款申请书4 我公司于20XX年6月19日与贵公司签订的《视频监控与红外报警系统工程施工合同》合同总金额是壹拾陆万柒仟零叁元整(¥16.7003万元)。我公司截止目前共收到合同款的95%,即壹拾伍万捌仟陆佰伍拾贰元捌角伍分(¥15.865285万元)合同款,目前尚有5%合同款(质保金)捌仟叁佰伍拾元零壹角伍分(¥0.835015万元)未支付,现质保期满,设备无故障现象,申请支付质保金。

工程质保金管理办法(修改)

保利(甘肃)投资实业有限公司 工程质量保证金管理办法 1 总则 1.1 为规范工程质量保证金管理,保证工程质量问题快速、有效的解决,提升业主满意度,明确地产公司、物业公司双方维修责任,结合公司实际情况,特制定本办法。 1.2 工程质量保证金,简称工程质保金,是指根据合同约定,按规定比例从工程款中留置的用于工程完工后、质保期内的后续质量维修的保证款项。 1.3 应当收取工程质量保证金的工程包括: 1.3.1 主体建筑工程 1.3.2 非主体建筑工程 1.3.3 安装工程 1.3.4 配套工程(政府垄断工程除外) 1.3.5 工程设备 1.3.6 按公司规定或要求需留置质量保证金的工程。 1.4 本办法适用于保利(甘肃)实业投资有限公司及关联公司。 2 质保金的收取 2.1 质保金的收取时间点为工程验收后从工程结算款中扣取,如尚未结算,应暂按合同金额进行扣取,最终以工程结算付款为准。 2.2 质保金收取比率一般为工程结算总额的 3%-5%,且不计利息,最终计取比例以地产公司与施工单位签订的施工合同为依据。 2.3 质保金的使用范围为工程合同范围内质量保修期间的维修、赔偿、管理费用及其它相关费用。 2.4 质保金的退还时间为合同保修期或合同约定规定的维修项目质保期顺延的到期之日,地产公司及物业公司对工程质量无异议且保修款结算完毕后即与施工单位办理质保金退还手续。

2.5 成本部、财务部对工程质保金需按项目、按合同进行明细核算,地产公司业务对口部门工程部、客服部、物业公司应按项目、按合同建立质保金辅助台账。工程质保金辅助台账需包括以下信息: 2.5.1 工程项目 2.5.2 施工单位 2.5.3 合同总额(结算金额) 2.5.4 验收日期 2.5.5 质保到期日 2.5.6 质保金总额 2.5.7 已使用质保金金额 2.5.8 质保金余额 2.5.9 其他信息 3 工程质量问题的整改及移交 3.1 工程项目在移交物业公司管理前或交付后三个月内,地产公司工程部对存在的工程质量问题应集中进行整改,并就集中整改期内的工程质量问题对业主承担维修整改责任。 3.2 集中整改期内责任单位维修不及时或不履行维修义务,可委托第三方单位实施维修责任;相关费用在责任单位工程进度款内予以扣除支付(如工程结算已办理完毕并支付完毕工程结算款项则从质保金中予以扣除); 3.3 项目交付 3 个月后,且重点问题整改率达到 100%、一般问题整改率≥95%,属于工程质量问题整改达到移交条件,交由物业公司及地产公司客服部负责。移交后的工程质量问题由地产公司客服部或物业公司负责组织维修。 3.4 质保期内责任单位维修不及时或不履行维修义务,可委托第三方单位实施维修责任;相关费用从责任单位质保金内予以扣除支付,若责任单位未完成结算流程或未支付完毕工程结算款项,则从工程进度款中予以扣除。 3.5 存在下述问题的由地产公司工程部负责维修,不得移交: 3.5.1 维修问题整改率未达到上述规定的; 3.5.2 存在重大设计缺陷、重大工程质量问题、市政配套类问题;

退质保金申请书

退质保金申请书 篇一:退质保金申请书 桐子林建设管理局: 桐子林水电站35kv雅桐变电站1#主变(编号06080)在原质保期内因损耗问题于20xx年6月22日对1#主变实施了拆除,并进行返厂大修。20xx年8月16日1#主变重新安装就位;20xx年8月18日完成了对1#主变交接和冲击试验并开始空载运行;20xx年8月21日1#主变带负荷运行,且运行情况良好。 根据桐子林建设管理局(桐子林[20xx]72号)《关于重新确定桐子林水电站35kv雅桐变电站1号主变质保期的函》,对1#主变质保期进行了重新确定,质保期从20xx年8月22日起至XX年8月21日截止。在改质保期内1#主变运行正常,所以根据相关约定,我公司现申请退还剩余质保金。 质保金总额:元(大写:叁拾肆万肆仟陆佰陆拾玖元壹角叁分整)已退质保金:元(大写:叁拾壹万肆仟贰佰伍拾元叁角叁分整)剩余质保金:元(大写:叁万零肆佰壹拾捌元捌角整)开户单位:四川省秭源建设工程有限公司

账号:119857739425 开户银行:中国银行成都开发西区支行 申请人:xxx 20xx年x月x日 篇二:退质保金申请书 剑河县交通运输局: 由我公司承建施工的剑河县观么至大洋(观么至老屯段)通村水泥路工程20xx年11月开工,于XX年6月竣工。XX年3月经黔东南州交通建设工程质量安全监督处现场进行实体抽查,质量鉴定为合格工程,XX年10月17日,由黔东南州交通运输局组织相关单位对该项目进行验收,同意评定为合格工程,同意剑河县观么至大洋(观么至老屯段)通村水泥路工程通过交(竣工)验收。

剑河县审计局已对该项目进行审计,本工程合同价为元,送审竣工结算价为:元,经审计审定结算价为:元,按照合同文件要求,应退还质量保证金为:6334508×10%=元,请予核实拨付为谢。 申请人:xxx 20xx年x月x日 篇三:退质保金申请书 广州铁路职业技术学院: 我公司于xx年x月x日与学院签订xxx(合同名)项目采购合同,合同编号xxxxx,合同总金额为¥xx元。我公司于xx年x月x日向学院缴纳质保金¥xx元,(附:收据或转帐凭证等),质保期为xx年。质保期内我公司完全按照合同约定履行,所供设备未出现质量问题。 现质保期满,申请贵单位按合同全额退还质保金。

工程质保金的最新规定是什么

工程质保金的最新规定是什么 《建设工程质量保证金管理暂行办法》第二条规定:本办法所称建设工程质量保证金(保修金)(以下简称保证金)是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定,从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。规定的质保金是工程总造价的5%,一般工程都依据此比例执行。 在建筑过程许多建筑企业会在从中获取利益,而为了阻止这一现象的发生,工程质保金就是很多发包方的有利武器,工程质保金即工程质量保证金,是遏制建筑方偷工减料的实际措施,那么关于工程质保金的最新规定是什么呢?下面由小编告诉你。 一、工程质保金新规定是怎样的? 工程质保金预留比例不高于结算总额的3%《建设工程质量保证金管理暂行办法》第二条规定:本办法所称建设工程质量保证金(保修金)(以下简称保证金)是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定,从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。缺陷是指建

设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件,以及承包合同的约定。缺陷责任期一般为六个月、十二个月或二十四个月,具体可由发、承包双方在合同中约定。第九条缺陷责任期内,承包人认真履行合同约定的责任,到期后,承包人向发包人申请返还保证金。第十条发包人在接到承包人返还保证金申请后,应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议,发包人应当在核实后14日内将保证金返还给承包人,逾期支付的,从逾期之日起,按照同期银行贷款利率计付利息,并承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复,经催告后14日内仍不予答复,视同认可承包人的返还保证金申请。 二、质保金的主要功能项目工程质保金 是指为落实项目工程在缺陷责任期内的维修责任,建设单位(业主)与施工企业在项目工程建设承包合同中约定,从应付的工程款中预留,用以保证施工企业在缺陷责任期内对已通过竣(交)工验收的项目工程出现的缺陷(即项目工程建设质量不符合工程建设强制性标准、设计文件,以及承包合同的约定)进行维修的资金。项目工程质保金按项目工程价款结算总额乘以合同约定的比例(一般为5%)由建设单位(业主)从施工企业工程计量拨款中直接扣留,且一般不计算利息。施工企业应在项目工程竣(交)工验收合格后的缺陷责任期(一般为十二个月)内,认真履行合同约定

工程质保金退还新规定有哪些

工程质保金退还新规定有哪些 工程质保金预留比例不高于结算总额的3%,也是出自清理保证金通知中的要求。老办法并未强制性要求工程质保金的预留比例,只是规定使用政府投资的建设项目按工程价款结算总额5%左右的比例预留保证金,社会投资项目可参照执行。 推荐:工程验收单建设工程承包合同工程施工合同拖欠工程款工程款税率工程款支付申请 随着现在社会越来越多的人从事建筑行业,关于建筑行业的法规也越来越健全,承包各类工程也是有了相应的规定,而承包工程的一方在承包时是要缴纳一定的工程质保金的,相信大家对于这个工程质保金的了解还是有些缺乏的,今天小编给大家整理一下关于工程质保金退还新规定有哪些这个问题。 一、何为质保金 建设工程承包合同中约定的“质保金”,有两种不同的含义,其一是指质量保修金,其二是指质量保证金。

所谓质量保修金是指建设单位与施工单位在建设工程承包合同中约定或施工单位在工程保修书中承诺,在建筑工程竣工验收交付使用后,从应付的建设工程款中预留的用以维修建筑工程在保修期限和保修范围内出现的质量缺陷的资金。 所谓质量保证金,或称建筑工程信誉保证金,是指施工单位根据建设单位的要求,在建设工程承包合同签订之前,预先交付给建设单位,用以保证施工质量的资金。 二、关于质保金的新规定 变化一首次明确缺陷责任最长不超过2年 缺陷责任期直接关系到工程质量保证金的返还时间,关系承包人切身利益。实践中,发包人经常有意或无意将工程质量保修期与工程质保金的返还挂钩,要求在工程质量保修期满后,方可返还质保金。但根据《建筑工程质量管理条例》规定,基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低质量保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限。因此,如果按照发包人的要求,那么质保金就要等到工程寿命结束才能收回,这显然是对承包人不公平的,由此也造成了大量的质保金返还争议。 虽然《老办法》中规定缺陷责任期一般为六个月、十二个月或二十四个月,具体可由发承包双方在合同中约定,但并未明确

退还工程质保金申请书怎么写

退还工程质保金申请书怎么写 x职业技术学院:正文:我公司于xx年xx月xx日与学院签订x(合同名)项目采购合同,合同编号x,合同总金额为x¥元。我公司于年月日向学院缴纳质保金xx¥元,(附:收或转帐凭证等),质保期为x年。质保期内我公司完全按照合同约定履行,所供设备未出现质量问题。现质保期满,申请贵单位按合同全额退还质保金。 推荐:工程验收单建设工程承包合同工程施工合同拖欠工程款工程款税率工程款支付申请 现如今,工程建设随处可见,但是由于工程建设质量不过关,造成了各种各样的事故,这是令广大人民头疼的事情了。这已经从一件事情变成了一种社会问题,因此党和政府高度关注,制定了各种措施来促使工程质量保证,例如建设工程质保金的约定以及退还了。接下来,小编为大家介绍退还工程质保金申请书的写法。 一、什么是项目工程质保金?

工程是科学和数学的某种应用,通过这一应用,使自然界的物质和能源的特性能够通过各种结构、机器、产品、系统和过程,是以最短的时间和最少的人力、物力做出高效、可靠且对人类有用的东西。将自然科学的理论应用到具体工农业生产部门中形成的各学科的总称。 申请书是个人或集体向组织、机关、企事业单位或社会团体表述愿望、提出请求时使用的一种文书。申请书的使用范围广泛,申请书也是一种专用书信,它同一般书信一样,也是表情达意的工具。申请书要求一事一议,内容要单纯。不同的对象有不同的申请书,常见的有入团申请书,入党申请书等。 项目工程质保金的具体含义,实践中有两种不同的理解:一种理解为质量保修金;一种理解为质量保证金。 质量保修金,是由合同双方约定从应付合同价款中预留的,当标的物出现质量问题,需要进行修理时,用于支付修理费用的资金。 质量保证金,是施工单位根据建设单位的要求,在建设工程承包合同签订之前,预先交付给建设单位,用以保证施工质量的资金。 二、退还工程质保金申请书怎么写? xxxx职业技术学院:

质保金退还问题案例分析

在本案中质保金应否返还 2002年3月30日,张某将其承包的某中学宿舍楼建设工程中的部分工程项目清包给朱某负责施工,张某负责材料的供应,双方约定朱某必须遵守张某制订的各项规章制度,并按张某提供的工程技术要求进行施工,张某对朱某的施工进行现场监督。 2003年1月份,朱某所清包的项目工程俊工,双方于同年1月22日进行了工程款结算,结算结果为总工程款为476762元,总支现金404850元,下余工程款71912元,扣除维修金及部分地面保证金30000元,保修期满于2003年9月份结算付清,春节前应付款41912元。保修期满后,朱某向张某索要下余款3万元,张某则以3万元是质量保证金,工程质量出现问题为由拒付,因此引起诉讼,朱某于2004年1月5日向法院起诉要求张某给付所扣欠的人工费3万元。 分歧: 本案在审理过程中,对此3万元是质保金还是人工费以及本案是否存在反诉与合并审理问题,存在不同认识。 提示:处理本案不可忽视和背离作为建设单位某中学与被告张某之间的建设工程合同关系。就建筑物的质量责任而言,张某是承包某中学的工程进行施工,故张某应就工程的质量问题向学校负责。 一种观点认为,涉案标的3万元应为质量保证金,因为工程总结算单上明确写明了是扣除维修金与部分地面保证金3万元。本案原、被告间基于施工合同关系而形成此质量保证金的扣留问题,而质保金的用途就是为了保证工程质量。现被告既然已提供证据证明原告所干工程存有质量问题,双方就此已生争执,故,被告不返还质保金是正当地行使权利,现原告起诉要求返还质量保证金,被告可以就质量问题提出反诉,法院应合并审理。 一种观点认为,此案标的3万元虽名为质保金,但实际为人工费,因为原告与被告之间是清包工合同关系,原告仅是提供劳务以获取报酬,被告拖欠的实为原告应得的劳动报酬,双方约定的保质期也已届满,保质期已过,且所建工程已实际投入使用,被告以质量问题为由拒付欠款是不成立的,原告的请求应予支持,关于被告提出的质量问题,因工程质量具体存在什么问题?能造成多少经济损失?出现质量问题是否与原告有利害关系?等等,不是本案所能解决的问题,被告可另行提起诉讼或通过其他合法途径解决,本案被告应返还所扣欠原告的劳务费3万元。 评析: 笔者对本案争议的问题存在不同认识。首先,关于3万元问题,说其是人工费即劳动报酬不错,但认定其为质保金也不错,因为双方在结算时,已客观地达成共识,将此3万元劳务费扣留作为质量保证金了。其次,关于此质保金应否返还,也即被告能否反诉和法院能否合并审理的问题,笔者认为,处理本案不可忽视和背离作为建设单位某中学与被告张某之间的建设工程合同关系。就建筑物的质量责任而言,张某是承包某中学的工程进行施工,故张某应就工程的质量问题向学校负责;而朱某相对于张某来说,他们之间是清包工合同关系,也即纯提供劳务的合同关系,故朱某就该工程质量对建设单位来说不负有保证责任,仅是对张某而言负有一定的质量保证责任,但张某就该工程质量问题与建设单位之间是否发生纠纷?张某是否因为质量问题而受到损失?这尚不确定,故张某在本案中,无权反诉质量问题,原、被告之间既然为清包工,故被告应对下欠的劳动报酬返还原告,关于张某所说的质量问题,只有建设单位向张某主张质量责任后,张某才有权依法向朱某主张因此所受的损失。所以,本案原告要求被告给付下欠款3万元的请求应予支持。

退户申请书

原定购贵工地房屋座室,面积平方米,房价¥元。现因,申请退户,兹证明本人自月权利,并据此申请退回原交付之定金¥元整。 客户签章: 月 退定证明单 兹证明本人收讫原定购案座层室,交付之定金¥元整无误。此据专案:客户签章:年篇二:客户退还诚意金申请书 客户退还诚意金申请书 蓝鼎置地有限公司: 本人(诚意金退还申请人)于200 年月日与贵公司签订《商品房意向认购协议》,协议号no. ;根据该协议约定,本人拥有对城期栋单元号的认购权。 现由于本人自身原因,本人欲放弃意向认购权,不再认购该套房屋。特此向贵司申请放弃认购权,希望贵司酌情退还本人在签订《商品房意向认购协议》时所交纳的意向认购诚意金。 本人自愿放弃对该套房屋的意向认购权,由此决定带来的纠纷与贵公司无关。 特此申请。 申请人: 申请日期:篇三:会员退会申请书 会员退会申请书 广西糖网食糖批发市场有限责任公司: 我于年月日在你公司启用会员号席位,现申请办理退会手续,请将我账户上剩余资金元(¥元)退至以下账户: 户名: 账号: 开户行: 特此申请。 申请人: (身份证号) 年月日篇四:质保金退付申请书 关于退还质保金申请书 广州铁路职业技术学院: 我公司于年月日与学院签订(合同名)项目采购合同,合同编号,合同总金额为¥元。 我公司于年月日向学院缴纳质保金¥元,(附:收据或转帐凭证等),质保期为年。质保期内我公司完全按照合同约定履行,所供设备未出现质量问题。现质保期满,申请贵单位按合同全额退还质保金。 特此申请! 申请单位名称: 开户行: 帐号: 联系人:

单位名称(盖章) 申请人:李小冬 尊敬的外联部部长: 您好! 首先,非常感谢您这一学期来对我的信任和关照。 光阴荏苒,岁月如梭。每每回顾上一学期在光华管理协会外联部的学习、工作、生活等 情况,我的感悟、感想、感受都非常的深刻,许多工作生活的场景都依然深记在我的脑海之 中。在服务于光华管理协会外联部的这段时间内,我感悟到作为光华外联部一员的不易,与 同学们的朝夕相处让我感受到集体的温暖和彼此间的友爱,从工作中得到锻炼,使我对学习、 工作都有了更加深层次的认识。 我在外联部的时间已经有一个学期多了,在这段时间里我学到了许多关于做事和做人方 面的道理,我原先是个不懂得做事和说话的人,而在外联部的一个学期时间里,我变得会说 话了,会做事了,我有今天的成绩,全部都是外联部恩赐给我的。 我在这一个多学期的时间里学到的道理使我受益终身,我在部门里学到了如何跟成员们 相处得更加融洽,使大家在一起能够非常开心、非常快乐,每当自己看到他们那张活泼可爱 的笑脸时,我便又下起我决心,一定要好好学习,等将来我们又有机会又可以在一起有说有 笑。 这段时间以来在光华的工作中,我也产生了一些对光华的感情, 同时也对 此有一些自己的想法与观点. 首先,我希望我们的光华管理协会的纪律应该更严明一些,一个光华管理协会会员之所以 优秀是因为他身在一个优秀的组织当中,当一个组织真正能团结起来时,我们的光华管理协会 会员才能更自豪. 其次,我希望我们的光华管理协会在新一年的工作中能够推出一定的奖惩措施,对表现突 出的学生会成员一定要表扬,对做得不好的要批评,此项工作进行要公开,否则每人的工作量 及工作效果不同还在受到同样的态度,这样不利于提高干事的积极性. 在光华管理协会工作的时间里,我学到很多东西,无论是交际方面还是做人方面都有了 很大的改善,感谢会长黄奇虎和副会长张帅对我的关心和培养,对于我此刻的离开我只能表 示深深的歉意。非常感激这份工作给予了我很好的锻炼机会。但同时,我发觉自己从事这份 工作心有余而力不足,长时间的工作让我有点吃不消。故我决定辞职。三人行必有我师焉。 我很高兴能够进入外联部和各位一起工作,学习,在我们的同行中,我学到的很多。 这个大家庭,离开这些曾经同甘共苦的同学,很舍不得,舍不得会长的谆谆教诲,舍不 得同学之间的那片真诚和友善。

退还保修金申请报告

退还保修金申请报告 工程质量保证金退还申请书 工程质量保证金退还申请书 (合同编号:HBZG/TDZL/SG2011-12 ) 本表一式四份(原件一份,复印件三份),项目实施单位财务组、工程组、监理单位、承包单位各持一份,原件由财务组存档备查。 篇二:退质保金的申请 XX公司: 由我单位承担施工任务的全部施工任务,该工程质保截止日期:2011年X月X 日,在此期间未发现任何质量问题。现申请退回工程质量保证金。(合同价:XXX 元,质保金比例:合同价款的5%) 附:施工合同复印件 XXXXX公司 2011年X月X日 广东省大宝山矿业有限公司 由我单位承担施工任务的山广场工程已经按照合同要求完成全部施工任务,该工程质保截止日期:2011年6月7日,在此期间未发现任何质量问题。现申请退回工程质量保证金。(合同价:29971.30元,质 保金比例:合同价款的5%) 附:施工合同复印件 韶关市华源水电建设有限公司 2011年06月14日 广东省大宝山矿业有限公司:

由我单位承担施工任务的夜景灯饰维修工程(合同价:136254.30元)已经按照合同要求完成全部施工任务,该工程质保截止日期:2010年12月27日,在此期间未发现任何质量问题。现申请退回工程质量保证金。附:施工合同复印件韶关市华源水电建设有限公司 2011年06月14日 篇三:退还工程质量保修金申请报告 支付工程款申请报告 由我单位施工的项目。从年月正式开工,至年月完工,年月通过验收合格并交付使用。本项目所有施工资料已全部送至贵局。按合同规定质量保修期为年,截止目前年月止质量保修期已满,在合同规定质量保修期内无质量问题。工程项目总结算造价为元,我单位共收到该项目工程款为元,本次申请工程款元。施工资料签收人: 施工单位(盖章) 年月日 建设单位工地代表意见: 建设单位(盖章) 年月日

质保金返还时间

建设工程质量保证金管理暂行办法 建质[2005]7号 各省、自治区建设厅、财政厅,直辖市、计划单列市建委、财政局,国务院有关部门建设司、财务司,新疆生产建设兵团建设局、财务局: 为了规范建设工程质量保证金管理,落实工程在缺陷责任期内的维修、修养责任,建设部、财政部制定了《建设工程质量保证金管理暂行办法》。现印给你们,请结合本地区、本部门实际认真贯彻执行。 附件:建设工程质量保证金管理暂行办法 中华人民共和国建设部 中华人民共和国财政部 二○○五年一月十二日 建设工程质量保证金管理暂行办法 第一条为规范建设工程质量保证金(保修金)管理,落实工程在缺陷责任期内的维修责任,根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程价款结算暂行办法》和《基本建设财务管理规定》等相关规定,制定本办法。 第二条本办法所称建设工程质量保证金(保修金)(以下简称保证金)是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定,从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。 缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件,以及承包合同的约定。缺陷责任期一般为六个月、十二个月或二十四个月,具体可由发、承包双方在合同中约定。第三条发包人应当在招标文件中明确保证金预留、返还等内容,并与承包人在合同条款中对涉及保证金的下列事项进行约定: (一)保证金预留、返还方式; (二)保证金预留比例、期限; (三)保证金是否计付利息,如计付利息,利息的计算方式;

(四)缺陷责任期的期限及计算方式; (五)保证金预留、返还及工程维修质量、费用等争议的处理程序; (六)缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式。 第四条缺陷责任期内,实行国库集中支付的政府投资项目,保证金的管理应按国库集中支付的有关规定执行。其他政府投资项目,保证金可以预留在财政部门或发包方。缺陷责任期内,如发包方被撤,保证金随交付使用资产一并移交使用单位管理,由使用单位代行发包人职责。 社会投资项目采用预留保证金方式的,发、承包双方可以约定将保证金交由金融机构托管;采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的,发包人不得再预留保证金,并按照有关规定执行。 第五条缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的,缺陷责任期从实际通过竣(交)工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的,在承包人提交竣(交)工验收报告90天后,工程自动进入缺陷责任期。 第六条建设工程竣工结算后,发包人应按照合同约定及时向承包人支付工程结算价款并预留保证金。 第七条全部或者部分使用政府投资的建设项目,按工程价款结算总额5%左右的比例预留保证金。 社会投资项目采用预留保证金方式的,预留保证金的比例可参照执行。 第八条缺陷责任期内,由承包人原因造成的缺陷,承包人应负责维修,并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用,发包人可按合同约定扣除保证金,并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后,不免除对工程的一般损失赔偿责任。 由他人原因造成的缺陷,发包人负责组织维修,承包人不承担费用,且发包人不得从保证金中扣除费用。 第九条缺陷责任期内,承包人认真履行合同约定的责任,到期后,承包人向发包人申请

[质保金退还申请范文]质保金承诺书范文

[质保金退还申请范文]质保金承诺书范文【--个人简历范文】 桐子林建设管理局: 桐子林水电站35kv雅桐变电站1#主变(编号06080)在原质保期内因损耗问题于20xx年6月22日对1#主变实施了拆除,并进行返厂大修。20xx年8月16日1#主变重新安装就位;20xx年8月18日完成了对1#主变交接和冲击试验并开始空载运行;20xx年8月21日1#主变带负荷运行,且运行情况良好。 根据桐子林建设管理局(桐子林[20xx]72号)《关于重新确定桐子林水电站35kv雅桐变电站1号主变质保期的函》,对1#主变质保期进行了重新确定,质保期从20xx年8月22日起至xx年8月21日截止。在改质保期内1#主变运行正常,所以根据相关约定,我公司现申请退还剩余质保金。 质保金总额:344669.13元(大写:叁拾肆万肆仟陆佰陆拾玖元壹角叁分整)已退质保金:314250.33元(大写:叁拾壹万肆仟贰佰伍拾元叁角叁分整)剩余质保金:30418.80元(大写:叁万零肆佰壹拾捌元捌角整)开户单位:四川省秭源建设工程有限公司

账号:119857739425 开户银行:中国银行成都开发西区支行 申请人:法律教育网 20xx年x月x日 质保金声明和承诺函 我公司与北京当当网信息技术有限公司/北京当当科文电子商务有限公司(以下简称“当当网”)于xx年9月20日签订了编号为bh1110-56的/经、代销协议,我公司在当当网的店铺号为6656,同时我公司按合同规定向当当网支付了保证金5000元,当当网为我公司开具了保证金收据。 我公司因不慎,现将该保证金收据原件丢失。鉴于我公司履行了合同约定的义务,没有违约行为,现合同到期,我公司申请解除双方合同,并申请当当网退还收取的保证金 5000 元。 为此,我公司声明并承诺如下:我公司在当当网店铺号为xx-xxx-x 项下的任何质保金收据现已全部作废。本文件作为止付通知,即使当

退质保金申请书范文一(2021版)

编号:YK-HT-015289 退质保金申请书范文一 Application for refund of warranty deposit 甲方:_________________________ 乙方:_________________________ 日期:_________年_____月_____日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 编订:Yunbo Design

退质保金申请书范文一 xx建设管理局: 桐子林水电站35kv雅桐变电站1#主变(编号06080)在原质保期内因损耗问题于20xx年6月22日对1#主变实施了拆除,并进行返厂大修。20xx年8月16日1#主变重新安装就位;20xx 年8月18日完成了对1#主变交接和冲击试验并开始空载运行;20xx年8月21日1#主变带负荷运行,且运行情况良好。 根据桐子林建设管理局(桐子林[20xx]72号)《关于重新确定桐子林水电站35kv雅桐变电站1号主变质保期的函》,对1#主变质保期进行了重新确定,质保期从20xx年8月22日起至2015年8月21日截止退质保金申请书3篇。在改质保期内1#主变运行正常,所以根据相关约定,我公司现申请退还剩余质保金。

质保金总额:344669.13元(大写:叁拾肆万肆仟陆佰陆拾玖元壹角叁分整)已退质保金:314250.33元(大写:叁拾壹万肆仟贰佰伍拾元叁角叁分整)剩余质保金:30418.80元(大写:叁万零肆佰壹拾捌元捌角整)开户单位:四川省秭源建设*程有限公司 账号:1 开户银行:中国银行成都开发XX区支行 申请人:xxx 20xx年x月x日 XX文创设计有限公司 Yunbo Graphic Design Co., Ltd.

相关文档
最新文档