电力标段管护合同

等(两)个乡(镇)土地整治项目

工程后期管护合同

甲方:乡(镇)土地整治项目指挥部

乙方:村委会

为了确保等(两)个乡(镇)土地整理项目竣工后的各项工程不被损坏,更大地发挥项目的投资效益,保证投资效果,甲方委托乙方为该项目的后期管护者,对项目区内的变压器及高低压输电线路进行管理、维护。按照《中华人民共和国合同法》及有关文件规定,并结合本项目的具体情况,经甲乙双方协商签订如下合同:

一、管护范围:村范围内土地整理项目电力设施,共个台区。

二、管护内容:配电房座,100KVA电力变压器及系统台,高压输电线路米,底压输电线路米。

三、管护时间:从交付其使用开始,即年月日开始。

四、管护的责任和义务:

乙方作为项目后期管护者的职责和义务,主要是在土地整理项目运营过程中对电力变压器及配套高低压输电线路进行管理和维护,乙方必须严格按照甲方的管护要求履行其职责和义务,不得违约,具体内容如下:

1、要求乙方派具有相关资格、有管理经验的专业电工管理和操作已交付使用的电力变压器系统及附属输电设施,保

证变压器及输电线路安全运行。乙方应对设备及线路进行定期的检查与维护,避免操作及使用过程造成安全事故,如乙方管理使用不善造成安全事故由乙方负责处理。

2、交付使用的电力设施,如因乙方管理使用不善造成人为损坏或设施被盗,由乙方组织人力、物力及时进行维修完善,不能影响正常使用功能。

3、在交付使用后的一年内,确因施工引起的质量问题,乙方要及时报告甲方,甲方派专人到现场处理。

五、其它未尽事宜,双方另行商定。

六、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,双方负责人签字盖章后生效。

甲方:(盖章)乙方:(盖章)

负责人:负责人:

年月日年月日

电力工程施工合同书版

工程施工合同 合同编号: 工程名称:XXXX中学(630KV A)10KV配电新建一户一表工程 发包方:XXX中学 承包方:XXXX有限公司 签订日期:年月日 工程施工合同

根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规,国家、行业、地方工程建设管理规定。为保障工程建设安全、质量、进度,双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则

,共同协商、签订工程施工合同(以下简称合同),以资共同遵守。 一、合同签订单位: 发包方:XXXX (简称甲方) 承包方:XXXX (简称乙方) 二、工程名称:XXXX(630KV A)10KV配电新建一户一表工程 三、工程地点:XXXX321号 四、工程建设规模:新上容量630KV A,一户一表改造。 合同承包范围:合同承包内容:(具体详见工程预算书中所列 五、合同价款支付方式:转账 六、双方责任: 1、甲方 (1)负责委派工程项目建设代表;负责监督、检查工程施工安全、质量和进度等工作;负责组织工程中间验收和工程竣工验收工作;负责协调和处理工程项目实施过程中的地方关系和周边环境工作及其相应费用(如阻工、青赔、补偿等)。 (2)负责办理工程建设项目规划、城建、城管、交警、环卫、园林绿化、电力等报批及其相应费用;负责向乙方提交工程施工所需资料。 (3)负责按照国家、行业、地方工程建设管理标准、规范、规程、规定、工程施工图纸和工程技术资料规定及其要求进行工程施工工作。 (4)负责协调处理施工场地内各交叉作业单位之间关系,确保乙方按合同约定工作。 (5)负责工程物资进场道路平整、施工场地内障碍清除和清理等工作;负责按照合同约定完成甲方工程施工部份的工程竣工验收和工程施工场地移交乙方施工工作;负责向乙方提供安全的工程物资存放条件。 (6)负责在工程施工期间内向乙方提供施工所需水源和电源,确保乙方工程施工需要。 (7)负责按合同约定的范围内容和时间完成工作,积极配合乙方工作。

电力物资采购合同

电力物资采购合同 篇一:电力设备采购合同 电力设备采购合同 供方:合同编号:需方:签订地点: 根据《中华人民共和国合同法》之规定,供需双方本着平等自愿、诚实守信的原则,就供方向需方供货事宜达成一致,特签订本合同,共同遵守执行。 一、设备的名称及合同价款 1、产品的名称及规格型号,详见合同附件。 2、合同总价款:元,大写:。 二、质量标准: 质量标准按照国家标准执行。 三、出卖人对质量负责的条件及期限: 正常使用条件下,质保期为2年。四、交(提)货地点和费用负担: 费用由出卖方负担,运输中出现的安全问题由乙方自行负责。四、验收: 买方在验收及使用过程中,如发现产品的品种、规格型号、质量不符合规定的,有权在妥善保管的同时于发现问题之日起十五日内向卖方提出书面质量异议。如经检验异议属实,则甲方可以退货,并可以解除合同,由此发生的所有费

用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。 五、付款及结算方式、时间及地点: 合同签订后,甲方付合同价款的20%作为预付款,出卖人将货送到买受人指定现场后办理完出入库手续,买受人支付出卖人总价款的50,安装验收合格后,买受方付至合同总价款的95,余款5作为质保金,待保修期(两年)满后买受方支付出卖人。六、本合同解除的条件:货、款两清。七、违约责任: 1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定,应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付设备,设备每迟交一天,按中标总金额的1‰支付违约金。延期超过7日,则甲方可以解除合同,由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。 2、乙方违约,双方未能就赔偿损失达成协议,引起诉讼或仲裁时,乙方除应赔偿甲方经济损失外,还应承担甲方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。 3、其它应承担的违约责任,以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准,无相关规定的,双方协商解决。八、合同争议的解决方式: 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商或调解不成的,向法院提起诉讼。九、本合同自签字盖章之日起生效。

设计(电力工程)合同协议书范本

发包人: 设计人: 经发包人和设计人协商一致,发包人委托设计人____________________________区域改造项目电力工程施工图纸的设计以及天津____________设计院电气图纸的对接和补充设计工作。 第一条本合同签订依据 1.1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2、国家及地方有关工程勘察设计管理的法规和规章。 1.3、____________________________区域改造项目的批准文件。 第二条设计依据 2.1、发包人提交的文件、图纸等基础资料 2.2、设计人采用的主要技术标准: ①、项目所在地电力部门相关的规定和要求。 ②、现行的《供配电系统设计规范》。 ③、现行的《电力工程电缆设计规范》。 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:1、合同书;2、其它有关文件。

第四条本合同承发包主要内容和涵盖范围 4. 1、该项目建筑红线范围内商业配电室电气设计、住宅变配电室的基础提资设计、室外电缆管线土建设计。 4.2、该项目范围内的变配电室低压动力供电系统设计。 4.3、制冷机组10KV动力配电系统设计。 4.4、对天津____________设计院电气专业变配电系统的设计图纸中未完善的或缺项的部分进行对接和补充设计。 4.5、因为各建筑的各功能分区的低压配电系统____________设计院已经做出设计,因此,已有____________设计院的设计可做为变配电室低压出线的依据。变配电低压系统应根据所需为各个单体建筑选择出线开关和出线电缆的型号规格及参数。 4.6、因该项目总体施工图审查的需要,____________设计院对变配电室照明、变配电室接地、变配电室火灾报警系统已经做出设计。但因变配电设备位置等不确定的原因,所以不能作为最后施工的依据。该部分由本合同设计人审核确定或重新做出设计。 第五条设计成果要求 5.1、设计文件、图纸等设计成果(含设计采用的设备、材料、电线电缆、元器件的规格、型号、参数等)须符合现行的国家标准和规范以及供电部门的规范、规程、规定和相关要求。 5.2、设计人承诺本次设计与该项目的总体设计单位(天津____________设计院)的设计成果无缝对接,并对天津____________设计院的设计进行完善和补充,做到不留空白。 5.3、设计成果须通过工程所在地供电部门的审定并达到施工单位按图施工的深度。 第六条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

电力施工合同协议书

电力施工合同协议书 甲方:徐州中捷电力公司 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》甲方徐州中捷电力公司将XXXXXX 承包给XXXXXX 施工,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议。 第一条工程概况 一工程名称: 二工程量:安装4台环网柜、2台箱变、敷设3500米高低压电力电缆,相应导线、电缆、电杆拆旧。 三工程地点:扬州市区 四合同价款(工程总造价):工程施工费用总造价暂定69000元人民币,工程竣工后以工程竣工实际工程量决算为准,需要增加的工程量项目部分以供电公司要求为准,具体按实际竣工工程量结算。 五结算依据,10KV高压电缆包含敷设以及所有涉及到的电缆头制作单价:18元/米,低压电缆包含敷设以及所有涉及到的电缆头制作单价15元/米。箱变、环网柜1000元/台,拆除10KV高压导线10000元/3相公里。拆除电杆为300元/根(包含清理出市区,到指定回收地点)。注(不包含费用:箱变吊运费用,由甲方项目经理与乙方工程负责人共同确定)。 六适应标准、规范:国家电力工程质量验评标准,江苏省配电网工程验收规范。 七工程甲方项目经理:负责工程全过程跟踪动态管理。 八工程乙方负责人:施工全过程。 第二条甲方工作 一施工场地具备开工条件,甲方负责在开工前办理好现场交底、安全交底等相关手续。 二甲方对质量不合格处工程,有权责令乙方返工,直至合格为止。 三负责根据乙方提供的需要的工程材料及时上报供电公司,并负责对材料供货情况进行跟踪,确保乙方的材料供应。 第三条乙方工作 一根据实际情况,会同甲方项目经理,确定现场施工方案,实际所需材料、电缆长度及电缆走向,确保电缆与现场一致,及时将施工材料会同甲方项目经理,上报供电公司。 二与甲方签定工程施工合同和安全合同,并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。 三在工程施工前,必须向甲方申报开工报告,报告经甲方同意后,申报供电公司后方可进行工程施工。工程竣工后,向甲方提出竣工申请,并上报供电公司,并配合甲方做好工程竣工验收工作。 四送电前必须对电缆及变压器做耐压试验,接地网做接地电阻测试,确保送电一次性成功,另外对甲方检查中发现的不合格工程,乙方必须无条件返工,确保工程质量达到合同约定的验收标准。 五用户政策处理协调方面,3000元以下政策协调费用需联系甲方项目经理,共同协商,拿出解决措施,并保留手续,交由甲方项目经理上报供电公司。3000元及以上政策协调费用由甲方项目经理逐级汇报,并上报供电公司协商解决。 六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方同意办理有关手续,甲方承担发生的费用,但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。

电力施工合同(标准版)

电力施工合同 发包人: 承包人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称:; 2、工程地点:; 3、工程范围:;(详见施工图纸内容); 4、承包方式:_。 5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)。 二、合同工期及工期延误 1、开工日期:年月日,竣工日期年月日,合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起); 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工,每逾期一日,承包人向发包人支付合同价款万分之__的违约金,算至验收合格之日; 3、因以下原因造成工期延误,工期相应顺延: a发包人未能按约定提供(或确认)施工图纸及开工条件; b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款; c发包人代表(或监理工程师)未按约定提供指令、批准等,致使施工不能正常进行;

d设计变更或工程量增加; e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时; f不可抗力; g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。 4、承包人在以上情况发生后日内,就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后日内予以确认,逾期不予确认提出修改意见,视为同意顺延工期。 三、质量标准 工程质量标准:合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额(大写)(人民币),小写 ¥。 五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款; 2、纲结构主体完工之日起日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款; 3、工程全部完工之日起日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金,发包人于壹年内返还承包人; 六、施工准备

10KV架空线路施工总承包合同(2012)

10kV电力架空线路#~#杆工程 施工总承包合同 [合同编号:] 甲方(发包方): 乙方(承包方): 签约地点: 时间:年月日

10kV电力架空线路 #~#杆工程 施工总承包合同 (甲方): (乙方): 甲方作为10kV电力架空线路#~#杆工程发包方,根据工程需要,现委托乙方承担此项目10KV线路工程总承包施工,为进一步明确双方的责任与权益,根据《中华人民共和国合同法》,甲乙双方经友好协商签订本合同,以资共同遵守。 第一条工程名称 第二条10kV电力架空线路#~#杆工程 第三条工程地点及迁改方案 地点:本合同工程位于。 初步设计及施工图方案:迁改初步方案已经业主()审定,详见附件。 第三条工程内容、范围及工程量 本合同工程内容、范围及工程量以审定的施工图为准。主要工程量为:10kV电力线路#~#杆共处、长公里 以上迁改数量均为施工图评审确定的数量,项目具体内容详见相关设计图纸。乙方需按批准施工图完成各杆线线路及设施安装、征地及青苗补偿、验收资料等工作。 第四条承包方式 乙方包工、包料,包工期、包质量、包安全、包文明施工、包征地及青赔,包组织完成施工图设计以及在工程实施中甲方委托乙方开展与本工程相关的建设内容。 第五条工程监理 本工程由(广西正远电力工程建设监理有限责任公司)进行监理,监理公司依据监理合同对工程进行“四控制”(质量、投资、进度、安全控制)、“两管理”(合同、信息管理)、“一协调”(协调业主和承包商关系)所采取的相关措施,双方均予以认可或执行。 第六条合同金额 本项目实行总价承包,合同金额为整人民币(¥),此费用已包含乙方完成

本合同工程的全部费用,并已包含各种难度及风险,由乙方包干使用,自负盈亏,除新增项目外,本合同工程的费用不能调整。 第七条费用支付及相关要求 1、首期工程预付款:合同签订后14个工作日内,在乙方人员机械全部进场、项目已正式开工的情况下,甲方将按本合同金额的20%(其中预留合同金额的10%作安全文明施工保证金)通过银行转帐的方式一次性汇入乙方银行帐户内。 2、乙方于本项目的杆、塔、导线、电缆等主要材料订货后,应将订货合同交甲方备案并提前按订购合同约定付款时间及数额向甲方申请主要材料款,甲方核实后在7个工作日内支付乙方材料采购款,甲方支付乙方主要材料款限额控制在本合同主要材料款总额范围内。 3、工程量完成达65%,乙方提出申请甲方核实后在7个工作日内再支付合同金额的12%(其中暂扣合同金额的2%作民工工资保证金); 4、工程量完成达85%,乙方提出申请甲方核实后在7个工作日内支付至合同金额的85%(含已付款); 5、工程全部完工经验收合格交付使用后,双方办理工程结算确认手续后14个工作日内,甲方一次性支付工程结算余款给乙方(留5%作为质保金,质保期一年)。 乙方收到每一相关款项后应向甲方提供正式的税务发票。 第八条施工工期 本合同工期为个月,从本合同签订当天算起共天。 工程质量 工程质量等级:质量等级以国家或行业颁发的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据,要求交工验收分项工程质量合格率为100%。工程项目符合投产的要求。 第九条安全及文明施工 1、安全目标:不发生人身重伤及以上事故;不发生因施工原因引起的电网一类障碍;不发生有责任的一般电网、设备事故;不发生一般施工机械设备损坏事故;不发生负同等及以上责任的生产性重大交通事故;不发生火灾事故;不发生重大职业卫生伤害事故;不发生环境污染事故和重大垮(坍)塌事故;不发生违章、恶性误操作事故;不发生因违反调度纪律而造成的事故;不发生因施工引起的环境破坏和污染事故。 2、乙方必须认真贯彻国家、电力行业有关安全生产的法律、法规、方针、政策以及xxx电网有限责任公司、产权方和甲方的有关规定,接受甲方、监理、产权方和政府相关部门对安全文明施工、环境保护、卫生健康等的监督检查。乙方必须根据电网建设安全风险管理体系建设工作的有关规定,对施工现场及周边环境的危险源及环境因素进

电力劳务用工合同范本(2020版)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-038134 电力劳务用工合同范本(2020

电力劳务用工合同范本(2020版) 甲方:身份证号码:联系电话: 乙方:身份证号码:联系电话: 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律、法规规定、甲乙双方经充分协商,在平等自愿、协商一致,诚实信用的基础上,签订劳动合同,共同遵守。 一、聘用协议期限 以完成【凯里供电局】110kV渡凤变电站10kV渡凤Ⅲ线新建等工程为期限的劳动合同。即自年月日至本项目工作任务完成之日止。合同期内,工程项目如发生停建、缓建或者甲方与劳务发包方解除劳务作业合同等情形的,劳动合同从该情形发生之日起终止。 二、工作内容、工作地点及要求 1、甲方安排乙方在【凯里供电局】110kV渡凤变电站10kV渡凤Ⅲ线新建等工程项目(口普工/口技工)岗位工作。 2、乙方应当按照甲方安排的工作内容及要求履行劳动义务,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量要求。 3、乙方工作地址以甲方安排为准。

三、劳动报酬及相关待遇 1、甲方支付乙方的劳动报酬实行□日工资单价元人民币/工日,以点工包做的方式进行记工,基本工作时间每个工日不得少于8小时;□月标准工资元人民币/每月。工资标准的设定充分考虑了乙方的岗位性质、技能状况、职责轻重、工作特点、行业水平以及本项目地域的差异、环境的优劣、工期要求、质量达标等因素。甲方支付乙方的工资标准不得低于本协议有效起始期间内当地政府公布的最低工资标准线。 2、甲方必须按月在规定的日期以货币形式支付乙方的劳动报酬,不得克扣和拖欠,按月结清。 3、甲方不得因工程的亏损对乙方采取损失转移行为。 四、甲乙双方职责: 1、甲方应对乙方进行安全规程和安全知识的培训教育及进行电力安全工作规程考试,合格后方可安排乙方进行工作。乙方应主动接受甲方的安全培训,佩戴甲方印发的临时工上岗证。甲方应为乙方提供基本的劳动防护用品和安全工器具,乙方进入工作现场必须按规定正确使用劳动防护用品和安全工器具。 2、工作前,甲方应向乙方人员交待现场安全措施、危险点源、安全注意事项和工作范围。乙方人员应参加甲方组织召开的站班会活动、安全施工作业交底、工地例会等。乙方必须在甲方监护人的监护下才能从事指令性的工作,严禁乙方人员单独从事任何工作。 3、乙方在工作过程中应集中精力,认真负责,不得超越甲方规定的工作范围,必须遵守甲方交待的各项安全工作要求,遵守劳动纪律,遵守公共秩序,严禁粗野蛮干,严禁酒后进入工作现场,严禁随便进出工作现场,严禁从事任何电

电力工程施工合同协议书范本详细版

编号:_____________ 电力工程施工合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_____ 年_____ 月_____ 日 甲方: 乙方: 第一部分协议书 甲方(全称):

乙方(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规,遵 循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本电力工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容: 4、承包方式:包工包料 二、合同工期 1、工期:自签订合同之日起天 三、质量标准:以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据,要求竣工验收单位工程质量合格率为100%,优良率:安装工程为:________ % 土建工程为75%。 四、合同价款和支付方式: 1、合同价款:暂定元整(Y: _________ )(人民币 _________ )。 2、付款方式:合同签订后3个工作日内,甲方向乙方支付30%合同款,款项合计Y_ ____________ 元,工程竣工合格后甲方向乙方支付合同款;经北海市财政评审中心评审工程结算后支付剩余工 程款。 五、其他约定: 1、合同价格调整:合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的,若主要设备材料价格上涨超过5%的则按照新价格执行。 2、甲方不能按合同约定支付工程款,甲方应承担违约责任,甲方每延误一天付款,须按本合同 价款的0.2%向乙方支付违约金。工程竣工验收合格后甲方未按照合同约定付清工程款,乙方向

10kV电力施工合同

电力工程施工劳务合同 工程名称: 工程地点: 建设方(甲方): 施工方(乙方):

电力工程安装劳务合同 建设方(甲方): 施工方(乙方): 工程地点: 一、工程名称: 二、工程范围: 三、主要工程内容: 四、工程金额:双方共同约定金额为人民币¥元(大写)。此合同价款不包含税款。 五、安装金额结算方式及期限: 付款方式: 六、双方各自责任 1、工程勘测设计时,甲方应向乙方提供准确的用电功率、用电特点和

用地规划,对工程的设计规模和电力通路负责。 2、共同勘测好的线路通道内(12米宽)若发现有人取土建房、种树,由甲方阻止,因阻止不力,造成线路设计改变,增加的工程成本由甲方负责。 3、开工前甲方应向乙方提供用电批文、林木砍伐证、土地占用青苗损害赔偿协议书,并负责工程场地平整、运输通道的修理、工程占地协调。 4、乙方负责工程的勘测、设计和施工,必须严格按国家电力行业现行规范标准进行设计施工,对工程质量负责,工程验收由乙方组织供电部门和甲方共同验收,验收合格后,线路自行交付甲方(产权单位)维护管理使用。 5、现场的施工安全由乙方自行拟定,在施工中若发生安全事故,由乙方自行承担。 6、工程施工中甲乙双方应廉洁工作,不得吃拿卡要等。 7、在无特殊情况下,工程应按期完工,如因停电审批,天气因素影响到工期的,甲乙双方应本着互相支持配合的方式协商解决。如因地震、自然灾害等不可抗拒因素造成工程无法完工的,本合同自行废除。 8、其它事项责任的共同约定:无。 9、未尽事宜,双方共同协商解决,并作补充协定。本合同经甲乙双方代表签字(盖单位公章)即生法律效力,合同一式玖份,甲乙双方各执壹份。 甲方[建设方]名称

电力工程施工合同(完整版)

合同编号:YT-FS-9022-70 电力工程施工合同(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

电力工程施工合同(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 工程名称:xx工程 发包单位:xx 承包单位:xx 施工安全协议 甲方:海南电网xx公司 乙方:xx 工程项目名称:xx 工程项目地点:xx 计划工作时间:xx年xx月xx日至xx年xx月xx 日 甲方作为管辖电网工程承包单位之一,由于部分工程的实施具体需要,与乙方建立劳务合同关系,为明确劳务合同双方的安全责任,保证工程施工安全,防止事故发生,经甲、乙双方协商同意并达成如下协

议: 一、甲方应承担的安全责任 1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款,甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书(组织机构代码证)、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后,甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底,并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定,在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。

电力设备材料采购合同范本

________工程1 ______(设备/材料名称)采购合同 合同编号: 工程名称: 买方: 卖方: 签订日期2: 1工程名称应明确到站名(变电站、换流站等)。 2此处的签订日期应与合同协议书中的最迟签订日期保持一致。

签订地点:

使用说明 1. 本统一合同文本适用于国家电网公司各单位签订设备/材料采购合同。 2. 对本统一合同文本中需当事人填写之处,如当事人约定无需填写的,则应注明“无”或划“/”。 3. 对本统一合同文本的任何修改或补充,当事人均应在专用条款中进行约定,不得直接对通用条款进行改动。 4. 有关本统一合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。 5. 国家电网公司各单位合同承办人员应按照本使用说明起草合同,在合同开始部审核或提交对方前应删除本使用说明及合同文本脚注。

目录

工程(设备/材料名称)采购合同 第一部分合同协议书 买方: 卖方: 鉴于买方有意向卖方采购设备/材料,用于 项目的建设,且卖方同意向买方供应上述设备/材料,根据《中华人民国合同法》等有关法律、法规和规章的规定,买卖双方经协商一致,订立本协议。 第1条词语含义 本协议中所用词语的含义与通用条款和专用条款中相 应词语的含义相同。 第2条合同组成文件 下列文件为合同的组成部分: 2.1 双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件; 2.2 合同协议书; 2.3 合同专用条款; 2.4 中标通知书/签约通知书(如有); 2.5 合同通用条款; 2.6 合同附件; 2.7 招标文件和投标文件(如有); 2.8 构成合同的其他文件。 上述文件应互为补充和解释,如有不一致,以所列顺序在前的为准。 第3条合同价格 本合同价格为人民币(大写)(¥)(含税),具体价格构成详见《供货围及分项价格表》(附件一)。

电力高低压配电工程设计合同协议书完整版

电力高低压配电工程设 计合同协议书 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

合同编号: 电力(高低压供配电)设计合同 委托工作名称: 发包人: 设计人: 签署日期:2017年12月12日 电力(高低压供配电)设计合同 发包人: 设计人: 发包人委托设计人完成_ 项目(下称“项目”或“本项目”)高低压供配电工程(下称“工程”或“本工程”)设计工作(下称“设计工作”),设计人接受委托。为明确双方的责任、保护双方的合法权益,确保本工程设计的顺利完成,根据有关法律法规及文件规定,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守。 1 本合同依据下列文件签订: 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》》、《河南省城镇住宅电力设施建设技术规范》。 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 建设工程批准文件。 2本合同项下设计人的设计内容为:本工程方案设计、施工图设计。设计人完成的各阶段设计成果应满足附件一《设计任务书》规定的设计深度要求。 发包人的工程造价控制在______万元内(本数据依据投标时概算投资总额确定)。 4 设计人应向发包人交付的设计成果(包括设计资料及设计文件等)

5 设计服务内容及周期: 设计人的设计服务须按项目所在地供电部门和发包人的要求完成,按时提供高质量的设计成果,并免费提供专业设计咨询。设计人提供的设计服务内容包括设计人在投标时提供概念设计方案;以及在发包人确认的电气设计方案的基础上进行方案深化设计、施工图设计及施工阶段服务工作。 设计方案范围和内容: (一)项目概况: 1 项目名称: 2 项目地址:本项目位于 3 项目概况:该项目总用地面积约亩,项目住宅总建筑面积约万平方米(其中地上万平方米,地下万平方米)。 (二)设计方案范围和内容: 设计方案应满足郑州市供电公司提供的有关电力建设技术规范。住宅项目共用电力设施设计范围从10千伏电源接入点至新建住宅项目建设范围居民计量电表箱。住宅项目专用电力设施(物业、商用、电梯、消防、绿化、公共照明、电动汽车充电设施等)设计范围是从10千伏电源接入点至新建住宅项目专用电力配电室低压出线柜。 注:开闭所、配电室及桥架的位置请结合主体建筑设计院综合管网布置。 附:设计任务书 6 设计深度 达到可以根据设计内容进行设备采购安装和系统集成、系统调试验收合格、现场答疑。(达到供电项目协议要求并通过图纸审查加盖供电公司审图专用章) 7 本合同设计费的确定与支付 本合同设计费采用固定总价,设计费总金额(即总设计费)为贰拾柒万元人民币(小写:¥270000元整)。

电力劳动合同范本模板

( 劳动合同) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YB-BH-077552 电力劳动合同范本模板Model power labor contract

电力劳动合同范本模板 电力劳动合同范本 甲方名称:_____ 地址:_____ 法人代表:_____ 乙方姓名:_____ 性别:_____ 年龄:_____ 民族:_____ 文化程度:_____ 籍贯:_____省_____市 现住址:_____ 属于:_____(农业人口/非农业人口) 居民身份证号码:_____ 务工许可证号码:_____ 甲方因生产(工作)需要,经劳动部门批准,劳务市场介绍,同意招用乙方为

临时工,根据有关国家有关规定及有关政策,经双方协商同意自愿订立本合同,并共同遵守如下条款: 一、合同期限 自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。合同期满,本合同自行终止。如甲方需要继续留用,经乙方同意,双方可以续订合同,并办理鉴证手续。 二、生产(工作)任务 甲方根据生产(工作)需要,安排乙方在_____岗位,承担_____临时生产(工作)任务。乙方若同意,须服从。在合同期内甲方因调整生产(工作)任务,需要变更乙方的岗位和任务,需经乙方同意。如乙方不同意,可提出辞职,双方办理解除合同手续。 三、劳动时间与劳动报酬 (一)劳动时间:甲方实行每周_____日,每日_____小时工作制。严格控制加班加点,确因生产(工作)需要加班加点的,应控制每日加班不超过_____小时,每月加班不超过_____小时,加班要提前通知乙方,由甲乙双方商定,按规定发给加班加点费。 (二)劳动报酬:按国家有关规定和单位的实际情况,根据乙方的岗位和承担任务,甲乙双方协商定为每日_____元,每月_____元。加班工资,按不低于国家规定的标准执行。奖金,根据单位效益和劳动贡献,定期发给。实行计件工资制的,月工资按计件单价结算。具体办法在本合同双方约定栏中约订。从事夜班的,应发给夜餐费_____元。 (三)在合同期间,如发生停工待料情况,甲方每天发给乙方基本生活费_____

电力工程施工合同书

合同编号: 项目 工 程 施 工 合 同 签订时间:年月 签订地点:河南·潢川

甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,乙方承揽甲方安装工程,经双方友好协商达成共识,签订本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 二、工程范围 三、材质要求 四、技术要求 五、工程说明 六、施工方式: 包工包料,预留端口符合相关技术要求。 七、工程质量及要求: 1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。 2、材料供应 (1)、本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备,由乙方自行购买,但质量必须符合合同要求和现行国家标准。 (2)、乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料;所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件,并

对材料质量负责。 (3)、乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品,否则,乙方承担全部责任,并赔偿由此给甲方造成的损失。 八、工程工期 1、准备工期:个日历天。 2、安装工期: 个日历天。 3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。安装开始时间由甲方提前3天通知乙方,乙方必须在规定时间到达施工现场,开始施工。因天气不可抗拒因素工期相应顺延。 九、工程价款与支付方式 1、工程总价:元整(附:预算书)。 大写:。工程变更以实际发生增减工程量进行决算。 2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。 3、合同生效后,甲方一次性支付合同总价款的95%作为预付工程款,剩余5%作为质保金,验收合格经确认无质量问题,乙方出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。 十、工程验收 1、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向供电部门和甲方提供完整竣工资料,并组织验收,依通过电力部门验收为准,但违法违规通过验收的除外。 2、验收不合格的部分,乙方应采取修理、更换等补救措施。若工程达不到合同要求,但不影响正常使用,可采取折价措施。若工程难以实现合同目的,乙方除退还甲方已支付的工程款外,还应赔偿甲

电力采购合同

篇一:电力设备采购合同 电力设备采购合同 供方:合同编号:需方:签订地点: 根据《中华人民共和国合同法》之规定,供需双方本着平等自愿、诚实守信的原则,就供方向需方供货事宜达成一致,特签订本合同,共同遵守执行。 一、设备的名称及合同价款 1、产品的名称及规格型号,详见合同附件。 2、合同总价款:元,大写:。 二、质量标准: 质量标准按照国家标准执行。 三、出卖人对质量负责的条件及期限: 正常使用条件下,质保期为2年。四、交(提)货地点和费用负担: 费用由出卖方负担,运输中出现的安全问题由乙方自行负责。四、验收: 买方在验收及使用过程中,如发现产品的品种、规格型号、质量不符合规定的,有权在妥善保管的同时于发现问题之日起十五日内向卖方提出书面质量异议。如经检验异议属实,则甲方可以退货,并可以解除合同,由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。 五、付款及结算方式、时间及地点: 合同签订后,甲方付合同价款的20%作为预付款,出卖人将货送到买受人指定现场后办理完出入库手续,买受人支付出卖人总价款的50,安装验收合格后,买受方付至合同总价款的95,余款5作为质保金,待保修期(两年)满后买受方支付出卖人。六、本合同解除的条件:货、款两清。七、违约责任: 1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定,应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付设备,设备每迟交一天,按中标总金额的1‰支付违约金。延期超过7日,则甲方可以解除合同,由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。 2、乙方违约,双方未能就赔偿损失达成协议,引起诉讼或仲裁时,乙方除应赔偿甲方经济损失外,还应承担甲方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。 3、其它应承担的违约责任,以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准,无相关规定的,双方协商解决。。八、合同争议的解决方式: 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商或调解不成的,向法院提起诉讼。九、本合同自签字盖章之日起生效。 甲方:(盖章)乙方:(盖章)法人代表:法人代表:地址:地址:电话:电话:开户银行:开户银行:帐号:帐号:时间: 时间:篇二:(001)电力设备材料采购合同 ________工程1 ______(设备/材料名称)采购 合同编号: 工程名称: 买方: 卖方: 签订日期2: 1工程名称应明确到站名(变电站、换流站等)。 2此处的签订日期应与合同协议书中的最迟签订日期保持一致。 合同签订地点:使用说明 1. 本统一合同文本适用于国家电网公司各单位签订设备/材料采购合同。 2. 对本统一合同文本中需当事人填写之处,如当事人约定无需填写的,则应注明“无”或划

电力工程勘察设计合同协议书范本 专业版

发包人(甲方): 勘察设计人(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计管理条例》及有关规定,为明确合同主体双方在设计过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同并确认以下合同条款。 第1条工程概况 1.1工程名称:__________区综合实践基地配电工程设计 1.2建设地点:毕节市 1.3设计范围:变电所10KV高压进线到0.4KV低压箱变及电缆分支箱出线侧的供电设计;变电所土建资料图及土建要求说明:0.4KV低压箱变及电缆分支箱实践基地各楼层配电箱供电。 第2条勘察设计工期及有关资料份数 2.1电缆敷设图勘察成果、设计资料,本合同签订之日起5日内完成设计方案,30日内完成并提供经行业主管部门审查通过的施工勘察成果(勘测设计报告)、设计图纸资料8份,全部成果的电子文件资料2份。电子文件要求为PDF格式,(提供图纸时需附图纸总清册)。 2.2提交竣工图时间:在工程竣工后十五日内,提交设计竣工资料6份。 2.3提交甲方明确要求的其他相关资料。 第3条审查、确认 3.1审查:

乙方应按国家及电力行业有关设计规程、规定,按时提交符合各勘察设计阶段内容深度和要求的图纸文件和资料供行业行政主管部门审查,乙方负责审查的安排及审查通过。若审定的设计原则有重大变更而重做或修改设计时,乙方应承担其全部责任。 3.2确认:甲方按时组织并对提交的勘察设计、施工图设计阶段图纸和工程概算进行确认和会审。 第4条合同价款与支付 4.1收费标准及付费方式 4.1.1本工程勘察设计费用为;人民币:壹拾贰万肆仟元整(¥124,000.00)。在乙方签订合同、成果提交上报时支付50%,在乙方提交成果审查通过后的完整的勘察设计成果报告资料后二十个工作日内,发包人向勘察设计人支付合同总价的80%,剩余尾款待本项目工程验收通过并在竣工资料移交后,按工程决算审计金额结算价款,一次性付清。 4.1.2取费依据:国家发展计划委员会、建设部颁布发的《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)。下浮20% 4.1.3工程竣工验收合格,两个月内完成工程决算审计工作。 第5条双方责任 5.1甲方责任 5.1.1 尊重乙方根据国家和地方或行业有关标准、规范规定进行勘察设计工作的权利,不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求; 5.1.2 提供本(工)程前期有关数据和资料; 5.1.3 按合同规定向乙方支付勘察设计费;

电力劳务用工合同样本(完整版)

合同编号:YT-FS-6737-54 电力劳务用工合同样本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

电力劳务用工合同样本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方:身份证号码:联系电话: 乙方:身份证号码:联系电话: 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和 国劳动合同法》等有关法律、法规规定、甲乙双方经 充分协商,在平等自愿、协商一致,诚实信用的基础 上,签订劳动合同,共同遵守。 一、聘用协议期限 以完成【凯里供电局】110kV渡凤变电站10kV渡 凤Ⅲ线新建等工程为期限的劳动合同。即自年月日 至本项目工作任务完成之日止。合同期内,工程项目 如发生停建、缓建或者甲方与劳务发包方解除劳务作 业合同等情形的,劳动合同从该情形发生之日起终止。 二、工作内容、工作地点及要求 1、甲方安排乙方在【凯里供电局】110kV渡凤变

电站10kV渡凤Ⅲ线新建等工程项目(口普工/口技工)岗位工作。 2、乙方应当按照甲方安排的工作内容及要求履行劳动义务,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量要求。 3、乙方工作地址以甲方安排为准。 三、劳动报酬及相关待遇 1、甲方支付乙方的劳动报酬实行□日工资单价元人民币/工日,以点工包做的方式进行记工,基本工作时间每个工日不得少于8小时;□月标准工资元人民币/每月。工资标准的设定充分考虑了乙方的岗位性质、技能状况、职责轻重、工作特点、行业水平以及本项目地域的差异、环境的优劣、工期要求、质量达标等因素。甲方支付乙方的工资标准不得低于本协议有效起始期间内当地政府公布的最低工资标准线。 2、甲方必须按月在规定的日期以货币形式支付乙方的劳动报酬,不得克扣和拖欠,按月结清。 3、甲方不得因工程的亏损对乙方采取损失转移行

电力施工合同通用版--范本.doc

电力施工合同通用版 施工合同即建筑安装工程承包合同,是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程,明确相互权利、义务关系的合同。下面是搜集的电力施工合同范本五篇,希望对你有所帮助。 电力施工合同范本(一) 发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成,经双方同意签订合同如下: 第一条工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容:承包形式: (不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等) 第二条工程总价 合同总价为(B):元整含税(大写壹佰万元整)。 第三条付款方式 1、双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后,甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写肆拾万元整); 2、设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写伍

拾万元整)3、工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写拾整)4、双方盖章后合同开始生效。 第四条合同范围 1、合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件) 2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据),双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账,惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账; 3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。 第五条甲方职责 1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。 2、保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付; 3、供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电; 4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助; 5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。 第六条乙方职责 1、向供电局申请用电手续至业主送电完成; 2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电; 3、协助甲方向供电局申请10外线施工的手续; 4、自柜体到厂日起履行保固条款; 5、开具本合同价上的工程发票。

电力工程货物采购招标合同

(电力工程货物名称)采购合同 (招标) 合同编号(买方): 合同编号(卖方): 工程名称: 买方: 卖方: 签订日期: 签订地点:

目录 第一部分合同协议书 (1) 第二部分通用合同条款 (6) 1. 一般约定 (6) 2. 合同范围 (10) 3. 合同价格与支付 (10) 4. 监造及交货前检验 (11) 5. 包装、标记、运输和交付 (13) 6. 开箱检验、安装、调试、考核、验收 (15) 7. 技术服务 (18) 8. 质量保证期 (19) 9. 质保期服务 (20) 10. 履约保证金 (20) 11. 保证 (20) 12. 知识产权 (22) 13. 保密 (22) 14. 违约责任 (22) 15. 合同的解除 (23) 16. 不可抗力 (24) 17. 争议的解决 (25) 第三部分专用合同条款 (26)

1. 一般约定 (26) 3. 合同价格与支付 (27) 4. 监造及交货前检验 (29) 5. 包装、标记、运输和交付 (30) 6. 开箱检验、安装、调试、考核、验收 (33) 7. 技术服务 (34) 8. 质量保证期 (34) 9. 质保期服务 (35) 10. 履约保证金 (37) 11. 保证 (38) 14. 违约责任 (38) 15. 合同的解除 (41) 16. 不可抗力 (42) 17. 争议的解决 (42) 18. 转让和分包 (42) 19. 合同的中止履行 (42) 20. 合同的变更 (42) 21. 税费 (43) 22. 通知 (43) 第四部分合同附件 (45)

第一部分合同协议书 买方: 卖方: 鉴于买方为实施 [项目名称],已接受卖方对该项目货物 [物资名称](简称“合同设备”)的投标,买卖双方就合同设备的采购订立本协议。 一、词语含义 本协议中所用词语的含义与通用合同条款和专用合同条款中相应词语的含义相同。 二、合同组成部分 下列文件为合同的组成部分: 1.双方在合同履行过程中达成的协议、纪要等文件; 2.合同协议书及附件; 3.中标通知书; 4.专用合同条款及附件; 5.通用合同条款; 6.招标文件和投标文件; 7.构成合同的其他文件。 上述组成合同的各项文件应互相解释,互为说明。如有不一致,解释合同文件的优先顺序按照上述文件所列顺序为准。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。卖方承诺除偏差表释明外已完全响应买方招标文件,若发生投标文件与招标文件不一致的,则买方有权选择以招标文件或投标文件为准。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分,并根据其性质确定优先解释顺序。

相关文档
最新文档