工程施工保证契约书
工程保证契约范本「精选3篇」
工程保证契约范本「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
立保证书人****今因****新建工程，水电工程承包人*****工程行与业主****订立合约承包，工程费计人民币****元整。
兹由****为承包人的保证人，全部应行担保各节开列如下：1．保证人保证承包人凡关于该合约图说及各种附件内所订各节应办的工程及事项，均能切实履行，得业主及建筑师的满足为止。
2．保证人保证承办商凡关于该合约各文件内所订明一切应履行或因故须赔偿之处，均能完全负责，万一该承办商不能履行，致业主受有损失，保证人愿代赔偿一切。
3．独立此保证书后，立保证书人或其法定代理人，或继承人，各应始终尽保证人之责至全部合约履行完竣业主满足为止，如承办商不克尽其职责而发生纠纷时，保证人自愿放弃抗辩权，保证人对本合约及所附各项附件内容，均已具体批阅。
特立此保证书为凭。
保证人（盖章）：****被保证人（盖章）：***负责人（签字）：****负责人（签字）：********年**月**日****年**月**日工程保证契约范本「第二篇」合同标题：工程保证契约范本摘要：本合同旨在确保工程的质量和完成时间，并规定双方的权利和责任。
双方应妥善履行合同约定的义务，确保工程的顺利进行。
合同正文：工程保证契约甲方：（委托方）地址：电话：传真：乙方：（承包方）地址：电话：传真：鉴于甲方拟委托乙方承担工程的建设和维护，双方根据平等互利的原则达成以下合同：第一条合同目的和范围1.1 甲方委托乙方完成以下工程：（工程的名称、规模、地点、要求等详细描述）1.2 乙方必须按照约定的工程要求，确保工程的质量和完成时间。
第二条乙方义务2.1 乙方应确保工程的质量符合相关法律法规和标准的要求，杜绝使用伪劣材料和违规操作。
2.2 乙方应按照合同约定的时间节点完成工程。
如有不可抗力导致延迟，乙方应立即向甲方报告，并提供可行的解决方案。
2.3 乙方应组织和管理施工队伍，确保工程进度和质量。
工程施工保证契约书精选4篇
工程施工保证契约书立保证书人xxx今因xx新建工程，水电工程承包人xx工程行与业主xxx订立合约承包，工程费计人民币xx元整。
兹由xxx为承包人的保证人，所有应行担保各节开列如下：（1）保证人保证承包人凡关于该合约图说及各种附件内所订各节应办的工程及事项，均能切实履行，得业主及建筑师的满意为止。
（2）保证人保证承办商凡关于该合约各文件内所订明一切应履行或因故须赔偿之处，均能完全负责，万一该承办商不能履行，致业主受有损失，保证人愿代赔偿一切。
（3）自立此保证书后，立保证书人或其法定代理人，或继承人，各应始终尽保证人之责至全部合约履行完竣业主满意为止，如承办商不克尽其职责而发生纠纷时，保证人自愿放弃抗辩权，保证人对本合约及所附各项附件内容，均已详细审阅。
特立此保证书为凭。
立保证书人厂商：负责人：营业证号码：地址：产保证书人厂商：对保人：xxxx年x月x日建筑工程施工投标保函范本编号：（工字）第号（招标人）：_____________________________鉴于_________________ （以下简称投标人）参加_________________ 项目投标，应投标人申请，根据招标文件，我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方在投标人发生以下情形时承担保证责任：1.投标人在招标文件规定的投标有效期内即______年______月______日后至______年______月______日内未经贵方许可撤回投标文件；2.投标人中标后因自身原因未在招标文件规定的时间内与贵方签订《建设工程施工合同》；3.投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证；4.招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。
我方保证的金额为人民币____________元（大写：__________________）。
二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。
建设工程施工合同担保保证协议书3篇
建设工程施工合同担保保证协议书3篇篇1建设工程施工合同担保保证协议书甲方：___________________（委托人全称）证照或身份证明号码：____________________地址：__________________________________乙方：___________________（承包人全称）证照或身份证明号码：____________________地址：__________________________________丙方：_____________（担保人全称）证照或身份证明号码：____________________地址：__________________________________为明确各方在建设工程施工合同（以下简称“施工合同”）履行过程中的权利、义务和责任，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，经甲、乙、丙三方友好协商，特订立本协议。
一、为保证乙方按照施工合同的约定按时、合格完成合同工程，并向甲方交付符合国家规定标准及技术规范的工程成果，乙方愿意提供担保。
二、丙方愿意为乙方提供担保担保措施为：保证担保。
三、担保期限：自乙方签收完工验收书之日起终止。
四、主要内容：1、在乙方签收完工验收书的前提下，如果乙方未按照施工合同的约定及时、合格完成合同工程，经甲方通知后，丙方应立即按照施工合同约定的全部保证金数额向甲方支付违约金。
2、乙方违约导致甲方损失的超过保证金数额的，丙方应按照甲方的损失情况继续扣缴担保金直至赔偿完毕。
3、丙方承担的担保责任不受乙方或其他人的任何抗辩。
4、如甲、乙方在项目实施过程中发生任何争议，应当本着友好协商原则进行，如无法协商解决的，应当向相关仲裁机构申请仲裁。
五、本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同履行完毕止。
六、本合同一式两份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：签订日期：_____________以上为建设工程施工合同担保保证协议书内容，如有疑问请与相关法律机构联系，以便获得更详尽的解释。
建设工程施工合同担保保证协议书6篇
建设工程施工合同担保保证协议书6篇篇1本协议旨在明确建设工程施工合同的担保保证事项，确保工程建设的顺利进行，维护合同双方的合法权益。
经协议双方友好协商，达成如下协议：一、协议双方甲方（建设单位）：______________________乙方（施工单位）：______________________二、协议目的为确保建设工程施工合同的履行，保障工程质量、进度和安全，甲方委托乙方进行工程建设，并由乙方提供担保保证。
三、担保保证事项1. 乙方保证按照建设工程施工合同约定的工期完成工程建设，确保工程进度与质量达到合同约定标准。
2. 乙方保证履行工程施工过程中的安全责任，防止事故发生，确保施工现场安全。
3. 乙方保证遵守国家有关工程建设的法律法规和政策，合法合规进行工程建设。
4. 乙方保证维护甲方合法权益，不泄露甲方商业秘密及其他机密信息。
四、担保保证期限担保保证期限自本协议书签订之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
五、担保保证方式1. 连带责任保证：乙方对工程建设承担连带责任，确保工程按时按质完成。
2. 保证金质押：乙方按照合同约定提供一定金额的保证金，用于担保保证工程的履行。
3. 其他合法担保方式：如第三方担保、抵押等，经双方协商一致，可作为本协议补充条款。
六、担保保证金额担保保证金额为建设工程施工合同总金额的____%。
具体金额根据工程规模、工期和风险程度等因素确定。
七、协议履行与违约责任1. 双方应严格遵守本协议的约定，履行各自义务。
2. 若乙方未能按照协议约定履行担保保证事项，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
3. 违约金的具体数额和支付方式应在建设工程施工合同中明确约定。
八、争议解决1. 本协议的履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
工程保证契约书模板9篇
工程保证契约书模板9篇第1篇示例：工程保证契约书甲方：（委托单位名称）乙方：（施工单位名称）鉴于甲方拟将工程项目委托给乙方进行施工，并双方就工程的质量、进度、安全等事项达成协议，特订立本合同，以便明确双方的权利和义务。
一、工程内容和标准1.1 甲方委托乙方对项目（项目名称）进行工程施工，具体内容和标准详见双方签订的施工合同。
1.2 乙方应当按照相关法律法规和标准要求进行施工，确保施工质量、工程进度和安全。
二、保证时间和责任2.1 工程保修期为（具体天数），自工程竣工验收之日起计算。
2.2 在保修期内，如因乙方施工质量问题导致工程出现质量问题或设备故障，乙方应当及时进行维修和整改。
2.3 甲方在保修期内发现工程质量问题或设备故障应及时通知乙方，乙方应在接到通知后24小时内进行处理。
三、保证金和违约责任3.1 乙方应向甲方缴纳工程保证金，以确保工程质量和保修责任的履行。
3.2 若乙方违约导致工程质量问题或设备故障，乙方应承担相应的违约责任，并按照双方约定支付违约金或承担损失。
3.3 如因不可抗力因素导致工程质量问题或设备故障，相关责任按照法律规定处理。
四、其他约定4.1 本合同自双方盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收之日止。
4.2 本合同如有未尽事宜，双方可以协商修改或签订补充协议。
4.3 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为工程保证契约书模板，甲、乙双方应当遵守合同约定，共同努力确保工程质量和进度。
祝双方合作顺利，工程完美竣工。
第2篇示例：工程保证契约书保证人（甲方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就乙方承揽的工程项目进行保证事宜，达成如下协议：一、保证内容1. 乙方承诺按照合同规定的工程标准、工期、质量等要求，保证工程项目的顺利实施。
若因乙方原因导致工程项目无法按照约定完成的，乙方愿意承担相应的责任，并进行赔偿。
工程施工安全责任合同协议书6篇
工程施工安全责任合同协议书6篇篇1甲方（发包单位）：__________________________乙方（承包单位）：__________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，为确保工程施工过程中的安全，明确甲乙双方的安全责任，确保施工期间的人身安全和财产安全，经甲乙双方友好协商，达成以下协议条款：一、工程概况与施工范围（在此填写具体的工程名称、地点、规模及施工范围等。
）二、合同目的与原则双方本着平等互利、诚实信用的原则，共同确保工程施工期间的安全，预防安全事故的发生。
三、甲方的责任与义务1. 甲方应当向乙方提供必要的安全施工条件和环境。
2. 甲方有权对乙方的安全生产工作进行监督、检查。
3. 甲方应提供符合安全标准的施工图纸和作业指导书。
4. 甲方应及时向乙方传达有关安全生产的法律法规和政策要求。
四、乙方的责任与义务1. 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规和本合同约定，履行安全生产职责。
2. 乙方应制定并执行安全施工措施和安全操作规程。
3. 乙方应建立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。
4. 乙方应对施工现场进行封闭管理，确保现场安全警示标志的设置和维护。
5. 乙方应对所有参与施工的人员进行安全教育培训，确保每位员工都了解并遵守安全操作规程。
6. 乙方应定期向甲方报告安全生产情况，及时报告安全事故及隐患。
7. 乙方应对其提供的机械设备进行安全检查和维护，确保其安全运行。
8. 乙方应保证施工现场的消防安全，制定消防应急预案并定期演练。
9. 因乙方原因造成的人身伤亡事故或其他安全事故，乙方应承担全部法律责任和经济损失赔偿责任。
五、安全检查和整改措施1. 双方应定期进行施工现场的安全检查，及时发现和纠正安全隐患。
2. 对检查中发现的问题和隐患，双方应共同制定整改措施并限期整改。
3. 若因乙方原因造成安全事故或安全隐患未及时整改，甲方有权要求乙方停工整改并追究相关责任。
工程保证契约书范本5篇
工程保证契约书范本5篇第1篇示例：工程保证契约书范本甲方：____________（单位名称）乙方：____________（单位名称）鉴于甲方和乙方本着互信、公平、诚实的原则，就进行工程保证进行协商，特订立本保证契约书。
一、工程保证项目1. 甲方委托乙方进行_________（工程项目名称）工程，项目详细内容如下___________（详细描述）。
2. 工程保证期限为_______（具体期限，通常为一定的工程完工时间），在该期限内，乙方将按照相关合同规定，按质按量完成工程，并保证工程质量符合合同约定。
1. 乙方在工程保证期间，对工程在质量上的不合格或者出现问题，将承担相应的维修和改正责任，保证及时解决问题。
2. 如果乙方无法按时完成工程或者工程质量不符合要求，乙方将承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方造成的经济损失。
3. 乙方承诺，不得私自泄露甲方的商业秘密，不得将工程信息透漏给其他不相关的第三方，确保甲方的商业利益不受损害。
1. 为保证工程质量和完成时间，甲方将向乙方提供工程保证金_______（具体金额），作为乙方履行工程保证责任的保证。
2. 一旦工程按时按质完成并经验收合格后，工程保证金将由甲方返还给乙方；若违约或者工程质量不合格，甲方有权利按照实际损失从工程保证金中扣除必要费用。
1. 本合同经双方代表签字盖章后生效，并正式执行。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。
五、其他事项1. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
2. 本合同所涉及的任何争议，双方应友好协商解决；如未能达成一致协议，应提交法院诉讼解决。
（以上为工程保证契约书范本，具体内容可根据实际情况作适当修改，双方需在合同签署前仔细阅读并确认所有条款。
）第2篇示例：工程保证书是一种法律文件，用于规范工程施工期间业主与承包商之间的权利和义务。
工程保证书的签订是为了保障工程的质量和进度，确保双方在工程施工过程中能够达成一致，并有法律保障。
施工安全保证合同4篇
施工安全保证合同4篇篇1施工安全保证合同一、签约双方甲方：_____________（施工单位名称）法定代表人/负责人：_____________联系地址：_____________联系电话：_____________乙方：_____________（监理单位名称）法定代表人/负责人：_____________联系地址：_____________联系电话：_____________二、合同背景鉴于甲方承接了_____________项目的施工任务，为保证施工过程中的安全生产，甲、乙双方本着互惠互利、安全第一的原则，特签订本合同。
三、安全责任1. 甲方责任：（1）严格按照国家相关法律法规和项目安全规定执行施工作业；（2）制定并实施安全管理制度，确保现场作业人员的安全；（3）配备专职安全员，定期进行安全培训和技术交流；（4）提供必要的安全保护装备，并对作业人员进行安全教育；（5）定期组织安全检查，及时发现并整改安全隐患。
2. 乙方责任：（1）全程监督施工现场的安全生产工作；（2）定期检查施工单位的安全管理制度执行情况；（3）提出安全改进建议，并要求甲方及时整改；（4）对施工单位的现场安全行为进行评估，并及时向甲方提供反馈意见。
四、安全保证措施1. 甲方责任：（1）落实安全管理主体责任，建立健全安全监督体系；（2）加强施工现场安全防护，保障作业人员的人身安全；（3）施工现场必须配备必要的安全设施和器具，严格遵守操作规程；（4）严格控制施工现场的安全风险，杜绝事故发生。
2. 乙方责任：（1）全程监督施工单位的安全施工情况，并提供安全指导；（2）审核甲方的安全管理制度和操作规程，保证合理有效；（3）向甲方及时反馈安全问题和改进建议，协助整改工作；（4）建立安全档案，定期评估施工单位的安全管理水平。
五、安全奖惩制度1. 甲方：如因违反安全管理规定导致事故发生，造成人员伤亡或财产损失，将依法承担相应法律责任，并赔偿相应损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程施工保证契约书 Revised by Petrel at 2021
工程保证契约书
立保证书人x x x今因x x新建工程，水电工程承包人x x工程行与业主x x x订立合约承包，工程费计人民币x x元整。
兹由x x x为承包人的保证人，所有应行担保各节开列如下：
（1）保证人保证承包人凡关于该合约图说及各种附件内所订各节应办的工程及事项，均能切实履行，得业主及建筑师的满意为止。
2）保证人保证承办商凡关于该合约各文件内所订明一切应履行或因故须赔偿之处，均能完全负责，万一该承办商不能履行，致业主受有损失，保证人愿代赔偿一切。
（3）自立此保证书后，立保证书人或其法定代理人，或继承人，各应始终尽保证人之责至全部合约履行完竣业主满意为止，如承办商不克尽其职责而发生纠纷时，保证人自愿放弃抗辩权，保证人对本合约及所附各项附件内容，均已详细审阅。
特立此保证书为凭。
立保证书人厂商：
负责人：
营业证号码：
地址：
产保证书人厂商：
对保人：
x x x x年x月x日。