风机基础防水加固施工合同
风电基础加固施工合同内容
风电基础加固施工合同内容1. 风电基础加固施工不能马虎啊，就像盖房子得打好地基一样！咱得把这活儿干得漂漂亮亮的。
这合同里就得明确施工质量的标准，不能含糊，要是不达标那怎么行呢？就好比你买个东西质量不行，你能乐意嘛？好比老张他们那次做的加固，质量杠杠的，咱也得达到那个水平呀！2. 施工的时间节点可得说好呀，这不是开玩笑的！总不能拖拖拉拉的吧，那多耽误事儿啊！你想想，如果风电设备等着用，这加固还没搞好，那不就抓瞎啦！比如说上次隔壁工地，因为拖延了时间，损失多大呀！咱可不能这样。
3. 安全措施可太重要啦！这可不是闹着玩的。
在这施工现场，处处都得注意呀！万一出点啥事儿，那可不得了。
就好像走钢丝一样，得小心翼翼的，不能有丝毫马虎。
你看那些出安全事故的例子，多惨痛呀！咱得避免这种情况发生。
4. 费用支付的事儿也得清楚明白呀！不能稀里糊涂的。
什么时候给多少钱，都要有明确规定。
这就跟你买东西付钱一样，得合理吧。
不然到时候扯起皮来多麻烦呀。
就像上次老李他们因为费用问题闹得不愉快，咱可不能这样。
5. 材料的选用也不能马虎呀！这可是关系到质量的关键。
得用质量好的材料，不能为了省钱用差的呀。
这就好比你穿衣服，肯定穿质量好的舒服呀，那差劲的材料怎么能行呢！咱得保证加固的效果呀。
6. 施工现场的管理也得跟上呀！不能乱糟糟的。
大家都得遵守规矩，这样干活才有效率嘛。
不然乱七八糟的像什么样子呀！就好像一个有序的队伍和一个混乱的队伍，那差距多大呀！7. 保修的条款也得有呀！万一后面出点问题，咱得负责呀。
不能做一锤子买卖吧。
这就像你买电器有保修一样，让人放心呀。
要是没这个保修，心里得多不踏实呀！咱得让客户放心呀。
8. 双方的责任和义务得划分清楚呀！不能到时候互相推诿。
这是做事的基本原则呀。
就像球场上踢足球一样，各自有各自的位置和任务，咱这干活也得这样，不能乱套啦！我觉得呀，这份风电基础加固施工合同就得这样明明白白的，这样才能把活儿干好，大家都开心！。
风电基础加固施工合同内容
风电基础加固施工合同内容《风电基础加固施工合同》甲方（业主）：__________乙方（施工方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方风电基础加固施工项目（以下简称“本项目”）达成如下协议：一、工程概况1.1 本项目位于__________省（自治区、直辖市）__________市（县）__________风电场，主要包括__________台风电机组基础加固工程。
1.2 工程规模：__________。
1.3 工程质量标准：符合__________（相关标准及规范名称）的要求。
二、合同金额2.1 本项目合同总金额为人民币__________元（大写：____________________元整），其中包括：（1）基础加固工程费：人民币__________元；（2）材料费：人民币__________元；（3）施工人员工资及福利费：人民币__________元；（4）施工设备使用费：人民币__________元；（5）项目管理费：人民币__________元；（6）其他费用：人民币__________元。
2.2 乙方报价应包含施工过程中可能发生的所有费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费、税费等。
2.3 合同金额如需调整，应由甲乙双方协商一致，并签订补充协议。
三、合同履行3.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工组织设计进行施工，确保工程质量、安全、进度满足甲方要求。
3.2 乙方应按照合同约定的时间节点完成施工任务，如有延误，应承担相应的违约责任。
3.3 乙方应保证施工过程中的人员安全，如发生安全事故，乙方应承担全部责任。
3.4 乙方应严格按照国家及地方环保法规进行施工，确保施工过程中对环境的影响降至最低。
3.5 乙方应按照甲方要求，对施工过程中的相关信息进行记录和报告。
风电基础加固施工合同6篇
风电基础加固施工合同6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1风电基础加固施工合同甲方（委托方）：甲方地址：乙方（承包方）：乙方地址：鉴于甲方拟对现有风电基础进行加固施工，并委托乙方承担该项工作，双方经友好协商，达成如下协议：第一条项目背景与范围甲方拥有位于（地点）的风电项目，现有的风电基础存在安全隐患，为保障项目运行及周围环境的安全，甲方拟对现有风电基础进行加固施工。
加固范围包括但不限于基础结构加固、钢筋混凝土加固、土方加固等工程。
第二条工期本项目工期自（日期）起，至（日期）止，共计（天/月），乙方应按时完成施工任务。
若因不可抗力等原因导致工期延长，须经双方协商一致，并办理相关手续。
第三条施工标准加固施工应符合国家相关标准和规范，并保证工程质量。
乙方必须派遣技术人员负责现场监理，并定期向甲方汇报工程进度及质量情况。
如发现施工质量不达标或出现安全隐患，甲方有权要求乙方及时整改，并承担相关责任。
第四条施工资金本项目总投资为（金额）人民币，甲方应按照施工进度及质量情况及时支付乙方相应款项。
双方应在签订合同后十个工作日内办理工程款支付手续，并保留相关支付凭证。
第五条保修期工程竣工后，乙方应对所做工程实行免费保修期为一年，保修期内如因施工质量等原因出现问题，乙方应承担全部修理费用。
第六条违约责任若一方违反本合同约定，应向另一方支付违约金。
违约金的金额为合同总金额的百分之（违约比例），同时违约方应承担由此产生的一切损失。
第七条争议解决本合同如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向相关仲裁机构申请仲裁。
第八条其他事项本合同未尽事宜，双方可另行协商一致，并签订补充协议。
第九条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。
合同正本一式（份），甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：篇2风电基础加固施工合同甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等互利的原则，在真诚合作的基础上，达成如下协议：一、合同目的为了加固风电基础，确保风电设备的安全运行，甲方委托乙方进行风电基础加固施工服务。
风机基础施工合同
风机基础施工合同甲方（委托方）：________________________乙方（施工方）：________________________鉴于甲方需要进行风机基础施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等互利的原则，经协商一致，签订本合同。
第一条工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：包括但不限于风机基础的开挖、混凝土浇筑、钢筋绑扎、模板安装等。
4. 工程量：根据甲方提供的施工图纸和工程量清单确定。
第二条施工期限1. 施工开始日期：_________________________2. 施工结束日期：_________________________3. 乙方应确保在约定的期限内完成施工任务。
第三条工程质量1. 乙方应按照国家及行业相关标准和甲方的要求进行施工。
2. 乙方应保证施工质量，达到甲方验收标准。
第四条工程价款及支付方式1. 工程总价款为：人民币（大写）_________________________元整。
2. 支付方式：按工程进度分阶段支付，具体支付时间和比例由双方协商确定。
第五条甲方权利与义务1. 甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督和检查。
2. 甲方应按照合同约定及时支付工程款。
第六条乙方权利与义务1. 乙方有权按照合同约定收取工程款。
2. 乙方应按照合同约定的施工期限和质量标准完成施工任务。
第七条违约责任1. 如甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按约定完成施工任务或施工质量不符合要求，应向甲方支付违约金。
第八条争议解决双方因履行本合同所发生的一切争议，应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
风机基础加固、修复合同
风机基础加固、修复合同编号：_______________________甲方：_______________________乙方：_______________________地址：_______________________联系人：_______________________联系电话：_______________________签订日期：_______________________签订地址：_______________________第一条合同目的a. 确定风机基础加固和修复的具体内容。
① 本合同旨在明确加固和修复的范围和目标。
② 通过合作实现风机基础的安全性与稳定性。
③ 保障风机的正常运行，降低潜在风险。
b. 规范双方的权利与义务。
① 明确甲方和乙方在项目中的具体职责。
② 避免因职责不清而导致的纠纷。
③ 为双方提供法律保障，确保合同的执行。
c. 确定项目的时间框架和质量标准。
① 明确项目的开始与结束时间。
② 制定项目实施的质量控制标准。
③ 设定检查和验收的具体时间节点。
第二条项目内容a. 加固设计与方案确定。
① 乙方需提供详细的加固设计方案。
② 甲方应对方案进行审核与确认。
③ 设计方案需符合相关行业标准。
b. 材料采购与施工管理。
① 乙方负责材料的采购，确保质量符合标准。
② 施工过程中需遵循安全操作规程。
③ 甲方有权对施工进度进行监督。
c. 施工验收与报告。
① 完工后，乙方需提交施工报告。
② 甲方负责对施工结果进行验收。
③ 验收合格后，双方签署确认文件。
第三条保密条款a. 双方应对商业秘密予以保密。
① 包括设计方案、技术参数等敏感信息。
② 不得向第三方透露任何合同内容。
③ 保密义务自合同签订之日起生效。
b. 保密信息的使用限制。
① 双方只能为合同目的使用保密信息。
② 不得用于其他商业活动或竞争行为。
③ 遭遇泄密时，需立即通知对方。
c. 保密责任与违约责任。
① 违反保密义务的一方应承担法律责任。
风机基础加固维修合同范本
风机基础加固维修合同范本甲方（发包方）：公司名称：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]乙方（承包方）：公司名称：[承包方公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[承包方公司地址]联系电话：[联系电话]一、工程概况1. 工程名称：风机基础加固维修工程。
2. 工程地点：[工程地点]。
3. 工程内容：对风机基础进行加固维修，包括但不限于基础加固、结构修复、防腐处理等。
二、工程期限1. 本工程的工期为[工期]，自合同生效之日起计算。
2. 如遇不可抗力或其他不可预见的因素，导致工期延误，双方应协商解决。
三、工程价款及支付方式1. 本工程的总价款为人民币[工程价款]元（大写[大写金额]）。
（1）合同签订后[支付比例]%，计人民币[支付金额]元；（2）工程进度达到[支付节点]%时，支付[支付比例]%，计人民币[支付金额]元；（3）工程竣工验收合格后[支付比例]%，计人民币[支付金额]元。
四、质量标准1. 乙方应按照国家和行业标准以及双方约定的质量标准进行施工，确保工程质量合格。
2. 工程竣工后，乙方应提交工程竣工验收报告，甲方应在[验收期限]日内组织验收。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工，直至达到合格标准，返工费用由乙方承担。
五、双方责任1. 甲方责任：（1）提供工程所需的相关资料和文件；（2）按照合同约定支付工程款；（3）协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方责任：（1）按照合同要求进行施工，确保工程质量和工期；（2）遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作；（3）负责施工过程中的垃圾清理和运输。
六、违约责任1. 如甲方未按照合同约定支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[违约比例]%向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按照合同约定的工期完成工程，每逾期一天，应按照工程价款的[违约比例]%向甲方支付违约金。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工，并承担由此给甲方造成的损失。
风电基础加固施工合同5篇
风电基础加固施工合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就风电基础加固施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]风电基础加固工程。
2. 工程地点：[具体工程地点]。
3. 工程内容：对已有风电基础进行加固施工，包括基础加固、结构补强等。
二、合同工期1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：[具体金额]。
该总价款为固定包干价，包括但不限于施工所需的人工费、材料费、机械使用费等。
2. 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的XX%作为预付款；工程竣工验收合格后，支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行的相关规范、标准进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应按照甲方的施工要求和技术交底进行施工，确保施工进度和质量。
3. 工程竣工后，乙方应提供完整的竣工资料，并向甲方提交验收申请。
甲方应在收到申请后XX个工作日内组织验收。
4. 验收标准：按照国家及地方相关规范、标准执行。
五、安全施工及文明施工要求1. 乙方应制定安全施工措施，加强施工现场安全管理，确保施工安全。
2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序，防止环境污染。
3. 如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，甲方应按未付款项的XX%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成施工任务，乙方应按合同总价款的XX%向甲方支付违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应承担全部责任并承担整改费用。
4. 若一方违反本合同其他约定，应承担由此造成的全部损失。
七、其他约定事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
风力发电基础施工防水施工合同
风力发电基础施工防水施工合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方协商一致，由乙方承建工程（以下建设单位简称甲方，施工单位简称乙方），为明确甲乙双方的责任、权利和义务，特签订本合同，以便双方共同遵守执行。
一、工程概况1. 工程名称：风力发电基础施工防水工程2. 工程地点：3. 工程质量：达到国家相关标准及甲方要求二、工程内容与工程承包范围1. 甲方提供的风力发电塔基础部分图纸所有内容，不包括施工图中所有设备预埋件（即锚栓组合件）。
2. 乙方负责开挖土石方的爆破、清理、转运、修边、清底，达到浇筑的标准（包括钢筋标准焊接和钢筋绑扎），完成基础浇筑。
3. 乙方负责风力发电基础施工防水工程，包括防水材料的采购、施工、验收及售后服务。
4. 工程总造价暂定人民币【元】。
5. 工程总造价合同履约金为人民币【元】。
三、工期1. 乙方接到甲方进场通知后7日内做好施工现场的准备工作。
2. 施工期限：开工时间以工程指挥部通知书为准，工程期限【天】（开工日期定为【年月日】，完工日期定为【年月日】）。
3. 工期调整：甲方有权根据实际情况对本工程的各分项施工进度计划及施工顺序进行合理调整，以满足现场各专业工程施工的需求。
四、质量标准与验收1. 乙方应按照国家标准、行业规范和甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收分为中间验收和竣工验收，验收合格后方可进入下一阶段施工。
3. 甲方有权对施工过程进行监督检查，并对不符合要求的部分要求乙方整改。
4. 乙方应按照甲方要求提供相关工程资料，包括设计文件、施工记录、验收报告等。
五、合同价款与支付1. 工程总价款为人民币【元】（大写：【元】）。
2. 甲方支付乙方工程进度款，具体支付比例和时间双方协商确定。
3. 工程验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款。
4. 乙方开具正规发票，甲方按国家相关规定进行报销。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
玛丽风电场风机基础防水加固
工程施工合同
合同编号：MLX-2018-014
发包人：玛丽风电有限公司
承包人：东方防腐工程有限公司
签订地点：乌市
签订时间：2018年9月
玛丽风电场风机基础防水加固
工程施工合同
发包人（全称）：玛丽风电有限公司
承包人（全称）：东方防腐工程有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1.1 工程名称：玛丽风电场风机基础防水加固施工合同
1.2 工程地点：玛丽风电场
1.3 工程内容：18台风机基础防水加固。
二、工程承包方式：包工包料
三、工程承包范围及工作内容
玛丽风电场，现场有18台机组基础环防水开裂，其中10台机组开裂严重，基础环四周正圈需要加固；8台机组轻微裂纹，三分之一圈需要做防水加固。
工作要求：在塔筒底部与水泥地坪处重新制作耐寒、耐热的防水密封，主材采用可暴露式聚氨酯防水固体胶；施工前出具四措一案，施工后各施工地点需清扫干净，不允许留下任何垃圾；施工所需材料、人工、机械由承包方自行准备，费用均由承包方承担；人员食宿、商业保险均由承包方负责；施工结束后由场内运行人员验收合格方可结束工作。
四、合同工期
开工日期：接到甲方入场通知书开始。
完工日期：接到甲方入场通知书后15天内结束。
五、质量标准
达到国家和现行电力行业工程DL/T5191-2004质量验收标准，满足《风力发电工程达标投产验收规程》NB/T31022--2012要求，并符合发包人《施工工艺标准化手册》《风电场工程建设安全文明施工标准化手册》、《质量工艺标准化手册》、《业主项目部标准化手册》《屋面工程技术规范》GB50345-2012相关要求，防水等级一级。
六、组成合同的文件
1、本合同协议书；
2、标准、规范及有关技术文件；
3、双方经商定签署形成的洽商、变更、备忘录、会议纪要、双方的往来函件等文件。
七、合同价款
本合同为固定总价合同，合同金额：小写：¥49500元整，（大写）：人民币肆万玖仟伍佰元整。
不含税金额：¥45000元（大写）：人民币肆万伍仟元整。
税率10%，税金：¥4500元，大写人民币肆仟伍佰元整。
本合同价格为本工程范围内全部内容的体现，包含但不限于为本工程的施工准备、施工、竣工和维护、保修而发生的各项应有费用，其中包括施工机械、劳务、材料、水、电、管理、利润、规费、税金及合同包含的所有交叉作业费、正常的冬雨季及夜间施工增加费、环境污染、试验费、现场清理、材料和设备的卸车、保管费、所造成的机械台班增加等因素等，承包人在施工过程中可能发生的各种费用也已包含在合同总价中。
八、工程款支付
8.1本合同工程内容包括的所有工程量完工，甲方验收合格，甲方验收通过后，承包人提供相应等额财务收据及全额发票，发包人支付合同价款的95%。
8.2质保金：合同价5%作为质量保修金待保修期满确认无质量问题后一次性付清。
九、工期延误罚则
因承包方原因造成工期滞后:按1000元/天进行误期损害赔偿，最高不超过合同额的10%。
十、材料供应
10.1该项目所需材料由承包人自购（人员防护用品由承包人自购，防护用品等符合国家要求，如因此造成的施工人员任何伤害均由承包人承担。
），承包人采购的材料必须接受发包人的监督，必须达到国家规定的质量标准，资料齐全；机械设备由承包人自备。
10.2承包商采购的所有用于本工程的材料和设备进场以前，承包商必须向发包方工程师提交生产厂商出具的质量合格证书和承包商检验合格证书，证明材料、设备质量符合本合同技术规范的规定，发包方工程师批准。
10.3承包商应为发包方工程师对材料或设备的检验提供一切必要的协助（包括但不限于劳力、电力、燃料、贮藏室、仪器及仪表等），在材料用于工程之前，承包商应按监理工程师的要求提供材料样品以供检验。
10.5承包商应采取有效的成品保护措施以确保承包商采购加工的所有用于本工程的材料和设备的外观的完好。
10.6无论是承包商提供的材料和工程设备，还是发包方指定供应来源的材料和工程设备，均由承包商负责检验和交货验收。
10.7除合同另有规定外，为完成本合同各项工作所需的材料和按合同规定由承包商提供的工程设备，均由承包商负责采购、验收、运输和保管。
10.8承包方提供的材料质量不符合合同要求的，发包人有权要求更换或重新供货。
给发包人造成损失的，除应支付合同总额20%的违约金外，还应赔偿给发包人造成的损失。
十一安全措施
11.1 承包人按甲方安全文明施工规定和相关部门的规定办理，保持现场良好的施工环境，所需费用已含在合同价中。
11.2 承包商应负责其管辖区的消防工作，在其施工工地和生活区配置一定数量的消防专职人员，配备必要的消防设备和救助设施。
承包商应按监理工程师的指示定期进行防火安全检查，及时消除火灾隐患。
承包商在进行容易引起火灾的作业时，应采取可靠的措施，严防火灾发生。
11.3 安全生产考核按业主单位有关规定执行，符合业主《风电场安全文明施工标准化手册》及相关安全文明施工管理制度的要求。
十二、双方一般权利和义务
12.1发包人在履行合同过程中，应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）发包人应合理安排资金,按本合同规定向承包人支付合同项下的应付款项。
12.2承包人在履行合同过程中，应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）承包人在履行合同的过程中，如出现人员、机械、材料、设备等因素不能满足本工程的需要和要求时，发包人可委托第三方进入现场进行施
工，此时，承包人应承担发包人所应支付给第三方为完成上述工作而发生的全部费用外，还应向发包人承担委托给第三方所发生全部费用的10%的违约金。
（2）在合同履行过程中，承包人不得以民工工资问题为由向发包人要求支付任何款项，同时要保证农民工工资问题，如发现有拖欠情况，发包人可直接从支付给承包人价款中直接扣除并予以支付，同时扣罚承包人所拖欠部分总额2倍的罚金。
如果出现民工因劳务费用等原因上访或聚众的情况发生时，分包人应承担全部责任。
如出现一次，发包人对承包人处以5000元罚款。
（3）安全施工执行发包人的有关安全规定及国家关于安全文明生产的有关规定以及现场安全文明生产规定。
（4）承担合同范围内工程量的施工安全保卫工作，执行现场管理规定，执行发包人有关《安全文明生产责任制》的各项规定。
（5）施工场地清洁卫生的要求执行发包人有关《安全文明生产责任制》的各项规定。
（6）承包人生产及生活临时设施由承包人自行解决。
（7）双方约定承包人应做的其他工作：生活区及现场的管理执行发包人的各项规定，并接受发包人的监督考核。
十三、资料移交
13.1随承包人采购的的设备、材料供应的技术资料（说明书、合格书、图纸、检测报告、材质单、装箱单等）按组卷要求提交发包人4套，一正三副，并提交全套pdf格式电子版资料。
工程结束后一个月内，承包人编制
本标段承包人供货主要材料总清册、已安装材料清册，连同材料到货验收记录、复检记录、材料的原厂材质单、复检报告、零部件清单等统一造册并移交发包人4套，一正三副，并提交全套PDF格式电子版资料。
13.2承包人编制并向发包人提供本标段施工全过程档案资料，资料归档要求详见《TR-MR0705-0405风电场建设档案管理制度》及《风力发电企业归档范围与档案分类及保管期限划分表》，上述文件若有新版本，以最新版本为准。
十四、质量保修
14．1 质量保修范围与内容：本合同的承包范围和内容。
14．2 质量保修期：本合同工程质量保修期从工程验收通过之日算起一年期满。
14．3 质量保修责任：
（1）承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后2天内派人修理。
承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
（2）发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
（3）在发包人使用期限内，承包人确保合同范围内消防工程质量。
因承包人原因致使工程在使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
十五、争议
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
十六、合同生效
16.1本合同双方约定：本合同自双方签字盖章之日起生效。
16.2合同协议中未尽事宜，双方可协商签订补充协议，这些补充协议与本
合同具有同等法律效力。
16.3本合同一式捌份，双方各执肆份。
签字页（本页无正文）
发包人（盖章）: 玛丽风电有限公司承包人（盖章）:东方防腐工程有限公司
法定代表人（法人章或手签章）: 法定代表人（法人章或手签章）:
委托代理人: 委托代理人：
项目经理: 项目经理：
地址: 玛地址: 江
邮编: 邮编:
电话: 电话：
税号： 91 税号：
开户银行: 开户银行：
帐号: 帐号:。