植筋施工合同

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

经协商，甲方将项目中的植筋工程交由乙方施工，双方协议如下：

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地址：

二、合同价格

1、以上价格币种为人民币，不含税，工程总价

按实际工程量结算。

2、植筋单价已包括乙方自备的电锤、电线、配

电箱、安全帽等工具及钢筋植筋胶的材料费

用。

3、乙方施工用电产生的费用由甲方负责。

三、双方责任

1、乙方责任

（1）根据甲方及上表所列的内容、规格、数量进行施工；

（2）施工过程中，如遇问题，即时向甲方反映，共同协商解决；

（3）按质按量定期完工；

（4）工程完工5天内，双方必须进行验收，否则，视验收通过；

2、甲方责任

（1）负责提供水电设施的接点，以及乙方的住宿；（2）

组织有关单位进行验收；

（3）按期支付工程款；

（4）甲方负责编制施工进度计划，协调监理、总包的关系，负责提供技术支持；

四、付款条件及方式

1、进度款按每月完成工程量的60%支付%40给乙方，乙方每月29日向甲方提交当月工程进度产值清单，经甲方核定后支付；

2、甲方不按合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，已方可停止施工，由甲方承

担违约责任；

3、工程完工甲方验收后，办理完结算手续，当日支付余下30%给乙方；

4、人员退场后一个月之内支付余下的最后30%。

五、其它事项

1、特别声明条款：本合同所有条款已经双方确认并充分理解，自愿完全遵守履行；

2、合同一式肆份，双方各执贰份，签订之日起生效；

3、如甲方需要增加数量或其他变更，施工工期将作适当调整；

4、在合同有效期内双方必须遵守国家的政策、法令及法律规定；

5、本合同如有未尽事宜，双方应以友好态度协商解决；如协商不成，按《中华人民共和国合同法》执行；

6、如果双方发生纠纷，协商不成导致诉讼的，由原告所在地法院负责诉讼；

甲方签字：乙方签字：

电话：电话：

日期：日期：

植筋承包合同协议书范本标准版

植筋承包合同甲方： ________________________ 乙方： ________________________ 签订日期： ___ 年 _____ 月 ____ 日编号号：

发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）: 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和编号为项目（合）字第号本工程《建设工程施工合同》以下简称为“总合同”）的条款及本工程施工现场具体情况，甲方将本工程植筋专业工程分包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下合同条款：一、工程概况建设单位名称：工程名称：项目施工。建设地点：市。建筑面积：m2 结构类型：。层数：层二、质量要求: 合格,经检测达不到合格按合同价款的％支付违约金。三、工期要求：该合同内容按甲方要求进度按时完成。由于乙方原因造成的工期延误，按元/天支付违约金，累计计算。四、承包范围及工作内容：施工图、补充施工图、设计变更范围内中所有的墙体拉筋、构造柱、过梁、门边柱等需要植筋的工作。五、承包方式：包工、包料（钢筋除外）、包工具、包质量、包工期、包安全、包文明施工。六、合同价款：按实结算

植筋规格（mm单价（元/个）植筋规格（mm单价（元/个）$ 6.5$ 18 $ 8$ 20 $ 10$ 22 $ 12$ 25 $ 14$ 28 $ 16 2、以上单价均包括完成该项目的电钻、电线、吹风、建力得胶水、人工费、生产工人劳动保护费、保险费、工伤人员工资、病假人员工资、管理费及税金、乙方的管理费及税金、利润、风险费、措施费、政策性人工调差等所有费用。包括工期要求、质量要求、地理位置、现场情况、现场材料运输、材料堆放地点、工人食宿、现场机械配备变化、不同施工季节、安全文明施工要求等所涉及的一切费用。七、工程付款 1、工程付款：第一次支付工程款同时满足有地下室的部分施工至地下室顶板混凝土浇筑完成，无地下室的部分施工至首层地面混凝土浇筑完成后支付已完工程量价款的%以后按完成进度付款%余款于交工验收合格后（工程总体验收）在半年内付清 2、乙方按规定缴纳结算总价％的个人所得税，由甲方在每次付款时按付款额扣除（如遇国家及地方税收政策调整按调整后的税率扣除），乙方的管理费和税金由乙方自行交纳。 3、为了保证民工工资的发放，由乙方按进场人员花名册造工资表（花名册必须附身份证复印件后送甲方备案，工资表人员必须与经过备案的花名册上人员一致)后送甲方，由甲方财务人员根

简易施工合同范本标准版本

文件编号：RHD-QB-K8053 （合同范本系列）甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 简易施工合同范本标准版本

简易施工合同范本标准版本操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。发包方（以下称甲方）：法定代表人：承包方（以下称乙方）：法定代表人：为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程名称：_______________。二、建筑面积（工程形式）：___________。

三、施工地点：_________。四、工期： 1、开工：____年___月___日； 2、竣工：____年___月___日； 3、合同工期总共历时____天。五、承包形式：____________。六、工程价款：共计_______人民币元。七、付款方式：本合同生效后支付合同款项的____%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的____%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。八、质保期：____年。九、工程质量及验收：本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，质量合格。

十、甲方的责任：乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题；甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物；十一、乙方的责任： 1、按照合同所规定的施工内容进行施工，确保工程质量，按照合同规定的时间如期完工和交付使用。 2、在国家规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，免费无偿修理。十二、特别约定： 1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故，均由乙方负责，并承担相关医疗、赔偿费用。 2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用，由双方共同协调处理。

植筋合同协议书范本通用版

编号：_____________植筋合同甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方：_ 乙方：_ 经双方友好协商，甲方将工程的植筋工作分包给乙方施工。为明确甲乙双方在合作施工过程中的权利和义务，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及相关法律、法规，本着自愿、公平、诚实信用的合作原则，签订以下协议书：一、工程名称：_ 二、承包工作内容：构造柱钢筋、砌体拉结筋、窗台钢筋、过梁钢筋、其他植筋工作。三、承包方式：包工包料，（钢筋、电源由甲方提供）其余均由乙方负责。四、工程质量： 1、所有植筋均应经拉拔试验合格，拉结长度、植筋深度均应符合设计要求及规范规定。 2、所有植筋部位须按照甲方指令和技术交底进行施工（打孔、清孔、涂胶、除锈、植筋），乙方不得擅自做主任意修改。 3、植筋部位的各个点必须保持在同一面、同一线上、不能偏出构件。五、承包价格：价格组成：钻孔用机械工具、植筋胶，植筋人工费等。

六、甲乙双方职责： 1、甲方职责：（1）提供乙方职工的住宿宿舍；（2）提供植筋施工用电电源，提供植筋施工用脚手架或人字梯；（3）对乙方进行植筋施工书面技术交底和施工进度交底；（4）各层结构墙体上全部弹好建筑标高控制线和楼面平面定位线；（5）将所植筋用钢筋及时提供；（6）及时组织对植筋的拉拔试验。 2、乙方职责：（1）根据甲方要求及时组织施工人员进场，确保工期,未按甲方的进度完成任务，承担一切费用。（2）乙方进入施工现场服从甲方管理人员的管理，并执行甲方的各项规章制度。有事必须提前通知甲方，不能随意停工，如有上述行为，每发生一次将处罚款元整。（3）按照甲方书面的技术交底和结构墙体上建筑标高控制线及楼面平面定位线进行植筋工作，未按图纸或未按技术交底施工，发生一切费用你班组承担。（4）按照甲方进度要求完成植筋工作。（5）按照协议质量要求完成植筋工作。（6）所有植筋拉拔试验必须合格。如拉拔试验不合格，承担其一切经济损失。（7）材料计划：乙方必须提前天上报所植钢筋材料计划。（8）做好工完场清工作，剩余拉结筋及时清理利用，否则发生费用你班组承担；七、工程款结算： 1、工程量签认：按照甲方技术人员现场验收签认的工程量确认单为准； 2、工程量结算：已签认单中各植筋直径数量分别计算合价； 3、工程款支付：按照完成量的总价的 %已现金支付，全部工程完成办理结算后一个月内全部以现金结清。八、协议份数：

二次结构植筋施工协议

鹤壁市新建兰苑中学办公综合楼、图书馆实验楼工程二次结构植筋施工协议总包方（甲方）：河南广正建筑工程有限公司施工方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，甲乙双方协调一致，订立本协议。第一条承包范围及内容：承包范围：施工图纸内所有二次结构植筋工程。内容：植筋胶购买、墙体打孔、打胶植筋等所有工序。第二条合同日期合同工期：随填充墙工期，不得影响砌筑工期。若因乙方原因致使砌筑工期延误，每延误一天对乙方处以500元罚款。第三条合同造价及支付 1 、乙方须按本合同规定的工期、质量等级要求完成本合同承包范围内的全部施工内容，不再计取任何费用，一次包死不再调整，工程量按植筋数量结算。 2、综合单价：本合同结算单价：根据现场实际完成植筋个数0.6元/根。 3、工程款支付：一至三层全部植筋完毕支付实际已完成工程量的60%。工程全部植筋完毕支付实际已完成工程量的60%。工程全部砌筑完成后支付全部工程款。第四条工程质量本工程质量必须通过甲方、业主、监理的验收和确认。且必须通过拉拔实验并合格。若无法通过拉拔实验，产生的一切返工、误工及材料损失全部由乙方承担。第五条甲方责任 1、提供夜间照明，如乙方需要可提供住宿。

2、在乙方开始施工前，向乙方进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准及文明施工的交底工作。 3、甲方提供乙方施工所需的植筋位置及直径大小。 4、在施工期间提供乙方施工用电源，在甲方支付工程款时不扣除乙方施工用电费。第六条乙方责任 1、乙方负责植筋胶的购买并自备施工工具。 2、工人进场后必须对施工人员进行安全教育，要求必须正确佩戴安全帽，检查时发现有未带安全帽现象时将对其进行处罚100元/人/次；提升机吊篮严禁人员上下，发现每次100元的处罚。 3、在施工过程中，乙方如违反规定达不到规定标准的，甲方有权要求乙方返工，如乙方不配合甲方将另安排人员进行施工，费用由乙方承担。 4、乙方打孔完成后必须严格清理吹灰，未清理或清理不彻底的不予计算工程量。每层超过十个对乙方处以200/次的罚款。第七条违约责任 1、工程质量达不到验收标准的部分，乙方应按甲方要求的时间内予以修复，直到符合验收标准为止，其费用与工期拖延的损失由乙方承担。 2、若乙方违约中途退场，对乙方已完成并经过甲方验收的工程量依照本协议价格的70%进行结算。第八条其他条约本合同一式五份，甲方执四份，乙方执一份。自双方法定代表或委托代理人签字后生效。自所剩余款付完后自动失效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表或委托代理人：法定代表或委托代理人：地址：地址：签约地点：签约日期：

植筋承包合同协议书范本标准版

编号：_____________植筋承包合同甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

发包方(简称甲方)：承包方(简称乙方)：按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和编号为项目（合）字第号本工程《建设工程施工合同》以下简称为“总合同”）的条款及本工程施工现场具体情况，甲方将本工程植筋专业工程分包给乙方施工,经双方协商一致，达成以下合同条款：一、工程概况建设单位名称：工程名称：项目施工。建设地点：市。建筑面积：m2，结构类型：。层数：层二、质量要求：合格,经检测达不到合格按合同价款的%支付违约金。三、工期要求：该合同内容按甲方要求进度按时完成。由于乙方原因造成的工期延误，按元/天支付违约金,累计计算。四、承包范围及工作内容：施工图、补充施工图、设计变更范围内中所有的墙体拉筋、构造柱、过梁、门边柱等需要植筋的工作。五、承包方式：包工、包料（钢筋除外）、包工具、包质量、包工期、包安全、包文明施工。

六、合同价款：按实结算 1、包干单价： 2、以上单价均包括完成该项目的电钻、电线、吹风、建力得胶水、人工费、生产工人劳动保护费、保险费、工伤人员工资、病假人员工资、管理费及税金、乙方的管理费及税金、利润、风险费、措施费、政策性人工调差等所有费用。包括工期要求、质量要求、地理位置、现场情况、现场材料运输、材料堆放地点、工人食宿、现场机械配备变化、不同施工季节、安全文明施工要求等所涉及的一切费用。七、工程付款 1、工程付款：第一次支付工程款同时满足有地下室的部分施工至地下室顶板混凝土浇筑完成，无地下室的部分施工至首层地面混凝土浇筑完成后支付已完工程量价款的%，以后按完成进度付款%，余款于交工验收合格后（工程总体验收）在半年内付清 2、乙方按规定缴纳结算总价%的个人所得税，由甲方在每次付款时按付款额扣除(如遇国家及地方税收政策调整按调整后的税率扣除），乙方的管理费和税金由乙方自行交纳。 3、为了保证民工工资的发放，由乙方按进场人员花名册造工资表（花名册必须附身份证复印件

植筋工程施工合同

植筋工程施工合同甲方：惠州市东江物业开发有限公司乙方：深圳市固特建筑加固科技有限公司由惠州市东江物业开发有限公司投资新建的“东江明珠花园” 1#2#楼工程，为满足裙楼的使用功能，在裙楼南向增加外挑工程。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》，甲乙双方本着平等互利、公平公正的原则，经双方协商，甲方同意将本工程的植筋分项工程委托给乙方包工包料（其中不含钢筋、脚手架、施工用水、试验费用），为保证工程质量，明确双方责任，特订本合同，双方共同遵照执行。一、工程概况 1、工程名称：惠州市东江明珠花园1#2#楼。 2、工程地点：麦地东路 1 号。 3、承包内容：1#2#楼裙楼北面增加工程植筋植筋。 4、工期：二十天（从甲方通知进场之日起计算工期）。二、承包形式及合同价款 1、本合同为包干价（不含钢筋、脚手架、施工用水、抗拨试验费，如发生则由甲方按实承担）。 2、工程量以实际完成的植筋数量来结算工程价款。 3、结构胶名称：土0.000以下采用国产胶（上海诚果），其它采用喜利得（RL500）。 4、本工程承包范围外的甲方设计变更或其它增加工程，本合同涉及到的可参照本合同单价执行，无参照的可按有关定额或甲方确认单价执行。 5、植筋价格见《1#2#楼北面植筋数量及价格统计表》。三、工程款支付方式本工程工期短，不作预付款，由乙方垫资支付材料费，工程完工经有关单位验收合格后十五天内一次性付清。四、甲方的责任 1、负责提供外脚手架。 2、提供施工临时水电驳接位置，电费由乙承担。 3、负责组织图纸会审及技术交底，指派专业工程师现场协调工作 4、向施工单位提供施工图纸壹份。

工程施工合同书范本正式版

YOUR LOGO 工程施工合同书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用

工程施工合同书范本正式版使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。一、工程名称：地点：. 二、承包方式三、工程承包内容四、合同价款五、付款方式六、总工期要求个工作日。七、甲方责任 1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。 2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。八、乙方责任

1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。建筑工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流 2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。九、工程质量、安全及保修 1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。 2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。 3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。十、争议及解决办法未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁; 第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。甲方：_____ 乙方：_____ xx年xx月xx日可在本位置填写公司名或地址 YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION

植筋合同范本正式版

YOUR LOGO 植筋合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用

植筋合同范本正式版使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。植筋合同（一）甲方：乙方：依照我国相关法律法规，甲方现将本建筑楼主体的钢筋植筋施工承包给乙方，具体协议如下：第一条工程概况工程名称：___________ 工程地点：___________ 第二条工程承包范围承包范围：_________ 第三条合同工期：______ 第四条质量标准：质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据第五条各种型号钢筋植筋的约定单价：第六条付款：第七条双方工作 1、甲方指令钢筋班组按植筋要求下料并分组堆放；乙方积极配合甲方的总体统筹安排，确保质量、进度，切实做到安全文明施工。

2、甲方提供水平与垂直运输机械及脚手架，乙方严格按照甲方施工员的定位线施工。乙方在施工中，植入墙体内钢筋的长度必须满足设计要求。第八条结算乙方每施工完一层楼或一个阶段后，即申请甲方验收签证，以此作为结算依据。以上协议，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，至结算后失效。甲方签字：乙方签字： xx年xx月xx日植筋合同（二）发包单位（甲方）：西安市建筑工程总公司文景小区项目部五分部施工单位（乙方）：陕西银河钻切加固有限责任公司一、工程名称：西安文景小区34#35#高层住宅楼二、工程地点：凤城九路三、结构概况：剪力墙结构四、承包范围及内容：植筋、钻孔五、承包单价：六、结算办法：按月工程进度的60%付款，余款待工程完工，验收合格后三个月内付清。

建设工程施工合同书样本

建设工程施工合同书样本甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本项目的具体情况，经双方协商，签订本合同，共同遵守。第一条概况 1、项目名称： 2、项目地点： 3、项目内容：综合布线系统施工和测试，辅材和线管线槽的采购、安装铺设。第二条工期 1、本项目的施工期限为合同签订后的个工作日。 2、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做相应调整。 2.1、重大设计变更(指设计功能改变、在关键线路上的改变)造成的工期变化，并经甲方书面确认; 2.2、双方书面确认的计划工期改变; 2.3、不可抗力因素。第三条承包方式和造价 1、承包方式：包工包料(具体内容参见工程设备报价清单)。 2、项目总造价：人民币(大写)：(￥)。工程施工信息点数、单价及材料报价清单为合同附件，项目最后造价按实际施工工程量结算。

第四条付款方式、结算方式 (一)付款方式 1、在合同签定后，甲方向乙方支付合同总价的30%，即人民币(大写)。(￥); 3、完工并经甲方验收合格后的三个工作日内甲方支付到乙方合同总价的65%，即人民币(大写)。(￥); (二)结算方式： 1、乙方已根据甲方的需求进行评估和整合整个布线工程所需材料及工作量，本合同总价为工程综合材料及施工费用总和。 2、若甲方需求有变更时，工程施工时发生增项部分，合同总价报价清单已有的项目按报价清单中单价乘增项部分工程项目数量。如合同总价报价清单中没有的项目则按甲乙双方协商后经签证后的单价为结算依据。该计算原则适用于工程施工时发生减项部分的计算。第五条材料供应 1、材料供应：施工前乙方提供材料经甲方审核、认可后，方可使用。 2、采用新型材料和代用材料时，乙方须在甲方的书面签字确认后方可进行使用。第六条甲、乙双方责任 (一)甲方责任 1、为乙方的施工提供必要的便利条件，并协调水源、电源，提供材料的合理堆放场地，协助乙方顺利进行施工。 2、按合同规定及时支付工程款项。

植筋合同范本

合同编号：__________植筋合同范本甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

植筋合同（一）甲方：乙方：依照我国相关法律法规，甲方现将本建筑楼主体的钢筋植筋施工承包给乙方，具体协议如下：第一条工程概况工程名称：___________ 工程地点：___________ 第二条工程承包范围承包范围：_________ 第三条合同工期：______ 第四条质量标准：质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据第五条各种型号钢筋植筋的约定单价：第六条付款：第七条双方工作 1、甲方指令钢筋班组按植筋要求下料并分组堆放；乙方积极配合甲方的总体统筹安排，确保质量、进度，切实做到安全文明施工。

2、甲方提供水平与垂直运输机械及脚手架，乙方严格按照甲方施工员的定位线施工。乙方在施工中，植入墙体内钢筋的长度必须满足设计要求。第八条结算乙方每施工完一层楼或一个阶段后，即申请甲方验收签证，以此作为结算依据。以上协议，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，至结算后失效。甲方签字：乙方签字：年月日植筋合同（二）发包单位（甲方）：西安市建筑工程总公司文景小区项目部五分部施工单位（乙方）：陕西银河钻切加固有限责任公司一、工程名称：西安文景小区34#35#高层住宅楼二、工程地点：凤城九路三、结构概况：剪力墙结构四、承包范围及内容：植筋、钻孔五、承包单价：六、结算办法：按月工程进度的60%付款，余款待工程完工，验收合格后三个月内付清。

施工合同协议书样本3篇

施工合同协议书样本3篇 Sample of construction contract agreement 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日

施工合同协议书样本3篇前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：施工合同协议书模板 2、篇章2：施工合同协议书样本 3、篇章3：施工合同协议书2020版篇章1:施工合同协议书模板（混凝土路面工程）发包人（全称）（以下简称甲方）：承包人（全称）（以下简称乙方）：按照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设混凝土路面工程施工事项协商一致，结合本工程具体情况，双方特签定如下协议：

第一条、工程概况：工程名称工程地点第二条、混凝土路面工程承包范围及方式： 1、承包方式：包工。 2、承包内容：混凝土路面及铺砖工程。 3、工程质量：符合相关规范，行业标准及设计图纸要求，验收要合格。第三条、甲乙方责任： 1、甲方提供施工用水、用电。 2、在施工过程中，甲方应该帮助乙方协调处理好各部门的关系。 3、如果甲方在施工过程中造成技术上的失误由甲方全部承担，乙方概不负责 4、乙方在施工过程中必须听从甲方安排，严格按照甲方管理人员的要求施工，不得擅自更改和变更。

建筑工程合同书范本正式版

YOUR LOGO 建筑工程合同书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用

建筑工程合同书范本正式版使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。总承包人：_________(以下简称甲方)，地址： _________，电话号码：分包人：_________(以下简称乙方)，地址：_________，电话号码：甲方与乙方达成协议，因有鉴于甲方已进入与雇主签订一总包合同，其详细条款载明于附表一内，作为承担总包合同工程的一部份。本着诚实守信，本总包合同的各条规定及相关事实，甲乙双方应充分如实告知相关当事人，甲方提供之本合同之标的应合法有效。现于_________年_________月_________日双方同意如下条款。第一条：工程名称：第二条：工程地点：第三条：工程范围：附件二。第四条：价款 4.1工程总价：人民币元整，大写为(此项为投标价，支付以实际工程量为依据，此为税后价)，乙方包工包料。 4.2按20xx年江苏省单位估价表方式按综合单价进行结算。材料按市场当月信息价结算，合同另有约定的除外。 4.3以上工程量总包以实际工程量价款中抽取%作为总包

植筋合同书最新范文

植筋合同书最新范文施工协议书发包单位(甲方): 施工单位(乙方): 一、工程名称: 二、工程地点: 三、结构概况:框架剪力墙结构四、承包范围及内容:植筋，二期I标: 五、承包单价: 规格单位(元/根) 备注 φ6.5 φ8 φ10 φ12 φ14 φ16 φ18 φ20 φ22 φ25 六、质量控制及结算办法: 以国家资质检测部门现场实验为准。实验费:合格由甲方支付，不合格由乙方支付，并赔偿甲方损失。数量上每天现场验收，由双方

人员共同清点植筋数量。如由甲方返工造成的重复植筋，费用由甲方承担，乙方造成的重复植筋，费用由乙方承担。植筋工程完工后一个月内按完成工程量的60%付款，余款待工程完工，验收合格后三个月内付清。七、甲、乙方的责任范围 1、甲方的责任 (1)、提供电源、水源、施工用支架、宿舍等。 (2)、负责提供施工图纸、设计变更，并组织进行技术交底。 (3)、负责准备好植筋的成品钢筋，清理好现场杂物，并在植筋部位做好标识。 (4)、甲方做好准备工作后，提前2天通知乙方施工，否则耽误甲方砌墙的责任由甲方负责。 2、乙方的责任 (1)遵照执行项目部安排的工作计划，并按时完成。 (2)自备施工用的器具、电线，符合工程设计及国家规范要求的植筋胶;施工过程中必须规范用电，服从项目部的有关安全管理方面管理。 (3)在施工中必须服从甲方现场负责人的合理调度。所有进场施工人员必须无条件服从本项目部管理规章制度。 (4)应严格按照规范施工，对验收不合格的部分乙方应无偿返工。若因植筋不合格造成质量事故时，乙方赔偿甲方相应的经济损失。 (5)乙方严格按施工规范和安全操作规程进行施工作业，服从甲方人员管理，如因违章操作造成人身安全事故，应由乙方自负其责。八、违约

植筋工程施工合同

植筋工程施工合同甲方: 乙方: 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,并结合本工程具体情况,甲、乙双方就就有关植筋工程经过友好协商一致同意按下列条款签定本合同。一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地址：二、工程内容及价格：植钢筋工程：对本工程所有需要种植钢筋的部位进行种植。价格：所有种植钢筋不分规格，全部按照0.55元/根计算，此价格包含试验及检测等费用。数量以现场施工人员签字为准。三、工期：本合同工程施工周期为自进场施工之日起天（如遇雨雪天确实影响工期相应后顺延）。四、工程质量：乙方严格按照有关规范和慧鱼工艺要求施工，工程质量应达到优良，即：（1）锚固深度达到合同要求；（2）拉拔试验达到设计拉力，钢筋无移位或被拔出。五、竣工验收施工结束后，乙方应接受甲方委托单位的拉拔试验检查。若出现不合格情况，乙方立即查明原因，并无条件返工，并承担再次抽检的费用。六、双方责任 1、甲方责任：（1）提供工程施工图或放线标示植筋位置、直径。（2）提供合同规定的各种植筋用合格成品钢筋。（3）提供施工所需的水、电条件。（4）协调处理施工过程中出现的其他问题。（5）按合同条款及时支付工程款。

2、乙方责任：（1）按合同规定工期完工。（2）按格按照合同要求及有关规范进行施工，保证工程质量，严格遵守工地的安全操作规程、服从甲方的统一管理。如因乙方原因发生安全事故，其一切责任由乙方承担。（3）使用与合同规定的品质、性能、标准一致的材料。（4）按要求提供有关竣工文件，如产品合格证、质量保证书、国家检测报告等。（5）承担因乙方原因所造成损失的责任和费用。七、付款方式工程开始时先预付材料30％其余待砌体工程竣工后半月内一次性全部付清。八、违约责任按《中华人民共和国经济合同法》，双方有分歧时可协商解决或向人民法院提出诉讼。九、未尽适宜双方协商解决本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效。本合同一式四份，甲、乙双方各两份。甲方：乙方：地址：地址：电话：电话：委托代理人：委托代理人：合同签定时间年月日合同签定地点

工程施工合同协议书范本

编号：_____________工程施工合同甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方（发包人）：法定代表人：乙方（承包人）：法定代表人：通过年月日的招标评选结果，现甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，在平等自愿、诚实信用的原则下，就下述施工范围内的工程施工等相关事宜（以下简称“本工程”），协商一致订立本合同。第一条工程概况 1、工程名称：（下称本工程）； 2、工程地点： 3、工程规模： 4、工程监理人：第二条本工程承包范围及承包内容 1、承包范围： 2、工程内容主要包括： 3、施工期限：自年月日起至年月日止。 4、关于本工程范围及工程内容的其它约定。第三条本合同组成部分及解释顺序 1、组成部分（1）在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；

（2）本合同条款；（3）中标通知书；（4）投标报价书（含报价修正函）；（5）已标价的工程量清单；（6）投标文件及承诺书；（7）招标文件及补遗文件；（8）图纸、勘察技术报告、答疑文件；（9）标准、规范和其他有关技术资料、技术要求； 2、解释顺序本合同3.1款约定的文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或相互矛盾之处，以时间最新的文件为准，若时间相同的，则以所列顺序在前的为准。第四条合同价款 1、本合同为包工包料，综合包干单价合同。 2、合同暂定总价款为人民币（大写）（￥元）。其中清单工程暂定总价款人民币（大写）（￥元）。（具体详见附件19：经确认的工程量清单报价表（另附））。 3、综合包干单价是指在合同约定期限内，为完成本合同工程范围内的全部施工内容，达到本合同约定的质量验收标准，完成缺陷处理、保修服务以及售后服务等所有费用。本合同有效期内，该综合包干单价不变，不受任何调价因素、政策因素、汇率变化、市场变化等因素的影响。乙方在签订本合同时应考虑合同执行期内的各种风险。该综合包干单价包括但不限于以下项目：

植筋工程承包合同

植筋工程承包合同甲方：深圳广田装饰集团股份有限公司乙方：卜秋玉一、品质量技术标准，施工标准：种植各种规范钢筋，砼基体强度应≥C25，粘结材料：上海汇宇锚固胶泥。质量标准：符合《值保书》要求，并符合11G101—1图集规范要求。施工：由乙方负责。钻孔工具：冲击式电锤。二、质量检验、植筋数量验收：质量检验：由甲方委托具有资质资格的质量检测单位进行现场检测，如质量达到《质保书》要求费用由甲方承担，如检测不合格费用由乙方承担并重新锚植、其所需一切费用由乙方负责。质量验收：由甲乙双方及有关人员共同参加，清点植筋数并签证。三、植筋深度及单价：以下单价包含人工、植筋胶、包抗拔试验验收合深度按照图纸要求。结算方法：按照图纸要求的面积计算平方，每平方60元。超过图纸部分不另外计算。五、方式：按照甲方提供图纸的植筋实际数量，植筋单价，以劳务人员方式现金支付。六、施工期限：

按现场施工工期要求合理调配。七、双方职责：甲方： 1、提供施工用电电源、 2、提供施工图纸，及现场标高。 3、安全施工高度的部位提供施工脚手架。乙方： 1、在植筋部位做好标记，避开原有结构钢筋，遵守甲方有关规章制度。 2、遵守安全生产规章制度 3、按照《质保书》的规定进行施工，并在甲方安排的合理工期内完成植筋工作 4、如发生安全事故，由乙方自身原因造成的责任事故自负；七、违约责任 1、乙方未在双方约定的工期内完成植筋工作，而影响甲方的工程进度，责任由乙方承担。 2、毁约金：由毁约一方付给对方人民币五仟元整。 3、解决合同争议的方式：协商解决。本合同一式两份甲乙双方各执一份。甲方代表：乙方代表： 2013-3-16 2013-3-16

植筋施工承包合同协议书范本通用版

甲方：_ 乙方：_ 依据<<中华人民共和国合同法>>、<<中华人民共和国建筑法>>及当地人民政府的有关法律、法规、遵循平等、互利、公平的原则，双方就本建筑工程分项承包事项，订立本合同。一、承包范围：。二、承包内容：框架柱墙砌砖植筋。三、承包方式：包清工（乙方带植筋胶）。按实际发生接头数量，以元/根进行结算。四、付款方式：按每月完成产值的%给付人工费（付款时间以甲方进度款到位为准、付款时带工人发放工资表）。五、工期：按土建进行（配合土建）。六、质量要求：达到国家有关验收规范合格标准。乙方按规定做拉拔实验，第一次试验费用由甲方负责，如不合格试验费用由乙方承担。七、乙方负责材料、设备进场和材料质量。甲方负责工人宿舍及现场电源安排。乙方必须按图纸和规范施工，如发生返工，甲方以材料的倍罚款。八、安全方面：

1、承包负责人为安全第一责任人，应对本承包范围内的安全工作负总责，因此必须对职工加强法制教育，安全教育，树立安全是首位的思想意识，做到“安全为了生产，生产必须安全”，所有作业人员必须严格执行安全操作规程和治安条例及甲方所制订的安全生产管理制度。 2、甲方负责提供安全生产防护设施的所需材料，乙方应对本施工范围内的机械设备、安全设施、工用具经常检查，发现隐患及时整改或向项目部安全员汇报。 3、在施工过程中发现有违章操作和野蛮施工，按甲方规定进行处罚，乙方人员如有无理取闹、打架斗殴，按情节轻重由甲方进行处罚（每人次罚款元）或送司法部门处理，施工中如因乙方或个人违章指挥、违章操作造成自身或他人安全事故的一切责任和费用均由乙方负担。九、如乙方在施工中没有达到建设单位的质量和节点要求，建设单位要求乙方撤出现场，乙方必须无条件撤出，所完成的工程量按 %结算，余款作为甲方停工损失费用。十、本合同签订后，乙方不允许转包，如果发生，甲方不负责乙方的任何费用。由此发生的一切经济责任及法律责任，甲方不承担。甲、乙双方都必须严格履行本合同。任何一方违约，向对方赔偿5%的违约金（合同价款）。本合同未尽事宜，由双方协商解决，签订补充协议。本合同双方签字后生效，受法律保护。本合同一式份，甲、乙双方各执份。甲方：乙方：年月日

植筋工程施工合同协议书

植筋工程施工合同协议书文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

植筋工程施工合同甲方：惠州市东江物业开发有限公司乙方：深圳市固特建筑加固科技有限公司由惠州市东江物业开发有限公司投资新建的“东江明珠花园”1#2#楼工程，为满足裙楼的使用功能，在裙楼南向增加外挑工程。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》，甲乙双方本着平等互利、公平公正的原则，经双方协商，甲方同意将本工程的植筋分项工程委托给乙方包工包料（其中不含钢筋、脚手架、施工用水、试验费用），为保证工程质量，明确双方责任，特订本合同，双方共同遵照执行。一、工程概况 1、工程名称：惠州市东江明珠花园1#2#楼。 2、工程地点：麦地东路1号。 3、承包内容：1#2#楼裙楼北面增加工程植筋植筋。 4、工期：二十天（从甲方通知进场之日起计算工期）。二、承包形式及合同价款 1、本合同为包干价（不含钢筋、脚手架、施工用水、抗拨试验费，如发生则由甲方按实承担）。 2、工程量以实际完成的植筋数量来结算工程价款。 3、结构胶名称：±0.000以下采用国产胶（上海诚果），其它采用喜利得（RE—500）。 4、本工程承包范围外的甲方设计变更或其它增加工程，本合同涉及到的可参照本合同单价执行，无参照的可按有关定额或甲方确认单价执行。 5、植筋价格见《1#2#楼北面植筋数量及价格统计表》。三、工程款支付方式

本工程工期短，不作预付款，由乙方垫资支付材料费，工程完工经有关单位验收合格后十五天内一次性付清。四、甲方的责任 1、负责提供外脚手架。 2、提供施工临时水电驳接位置，电费由乙承担。 3、负责组织图纸会审及技术交底，指派专业工程师现场协调工作。 4、向施工单位提供施工图纸壹份。 5、负责组织隐蔽工程验收，对乙方的工程质量、进度及安全进行监督。 6、协调安排施工现场各分包单位的工序搭接，负责移交土建施工单位，协调解决土建施工单位按植筋要求进行钢筋制作。五、乙方责任 1、按甲方通知的时间进场施工，提供合法的施工许可证及相关资料。 2、按甲方要求编制施工组织设计及技术方案，报监理及甲方审批，严格按设计图纸及相关规范施工，配合好其它兄弟单位的施工，做好工地的成品保护工作，对施工人员自身的安全及行为负责。 3、乙方采购的植筋胶（喜利得RE-500），必须一次性进场，经监理及甲方现场代表验收合格后方可投入本工程使用。 4、在施工过程中的工序流程：钻孔深度→清孔→注胶的饱满程度→植筋深度等工序必须经监理及甲方现场工程师验收确认后，方可进行下道工序施工。 5、工程完工后，乙方的施工成果必须经监理、甲方现场工程师及相关部门验收，并取得书面认可。 6、在施工现场内乙方施工人员应服从监理及甲方工程师指挥，工程所需加工场地、施工设施、工程材料的周转仓库和现

木工施工合同书范本

木工施工合同书甲方：乙方：根据施工需要，甲方将工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的控制，保证工程顺利进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照执行。一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围：施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容，施工过程中（含施工前）的一切图纸变更，技术更改随变，已包在承包范围以内。四、工程内容：模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。五、工程承包方式：

1、本工程采用包工不包料的形式承包施工（即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约）。手提电动工具及手工工具乙方负责。 2、按施工图纸，包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计价，按33元每平方计算。六、质量要求：严格要求按图施工，符合规范要求，质量等级必须满足合格。 1、模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性，其支架的支承部分必须有足够的支承面积。 2、漏浆由木工班组清理干净，浇砼时木工必须安排专人看模，漏下砼浆用水冲洗干净，否则每次罚款200元。七、施工工期：乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成甲方进度计划安排，且不得因自身原因延误其它班组施工进度。八、付款方式：九、工程管理双方责任： A、甲方责任： 1、提供有效的施工图纸，处理施工技术问题；

2、提供外脚手架及安全防护网； 3、负责协调处理施工现场各作业班组交叉作业及其他情况下发生的矛盾问题，尽量避免因配合不到位造成返工、返修，乙方必须服从甲方的处理意见； 4、及时将支模用的材料供应至现场； 5、负责模板工程质量跟踪检查及质量监督，负责模板分项工程质量评定及验收； 6、根据规范、标准、合同及施工图要求，甲方为分项、分部工程质量的最终确认者； 7、组织有关人员在拆模后及时对砼表面平整度、垂直度、夹渣漏浆情况等方面进行实测，按现行验收规范及评定标准进行质量评定，并以实际评定结果作为对乙方模板安装质量的奖罚依据； 8、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿； 9、按合同约定进度支付工程款。 B、乙方责任 1、施工前，必须熟悉图纸，对工人进行安全技术交底，所有工人必须是熟练工人，特殊工种操作必须持证上岗。遵

植筋施工合同

植筋承包合同协议书范本标准版

简易施工合同范本标准版本

植筋合同协议书范本 通用版

二次结构植筋施工协议

植筋承包合同协议书范本 标准版

植筋工程施工合同

工程施工合同书范本正式版

植筋合同范本正式版

建设工程施工合同书样本

植筋合同范本

最新植筋合同协议

施工合同协议书样本3篇

建筑工程合同书范本正式版

植筋合同书最新范文

植筋工程施工合同

工程施工合同协议书范本

植筋工程承包合同

植筋施工承包合同协议书范本 通用版

植筋工程施工合同协议书

木工施工合同书范本

植筋合同协议书范本通用版

植筋承包合同协议书范本标准版

植筋施工承包合同协议书范本通用版