低压配电成套设备项目承包合同
成套配电柜合同模板
成套配电柜合同模板甲方，（委托方）。
地址：联系人：电话：乙方，（供应方）。
地址：联系人：电话：鉴于甲方拟向乙方购买成套配电柜，双方经友好协商，就有关事项达成一致，特订立本合同。
一、产品名称及规格。
1. 甲方拟购买的成套配电柜产品名称及规格为：2. 产品数量：3. 技术参数及性能要求详见附件《成套配电柜技术参数表》。
二、价格及支付方式。
1. 产品单价：2. 总价：3. 付款方式，甲方应在签订合同后3日内支付合同总价的30%作为订金，剩余70%在产品交付前一周内支付。
三、交货期。
1. 乙方应在收到订金后，按照双方约定的交货期限完成产品的生产制造，并按照约定的时间交付给甲方。
2. 若因乙方原因导致交货期延迟，乙方应承担相应的违约责任。
四、验收标准。
1. 甲方应在收到产品后，按照双方约定的验收标准进行验收。
2. 若产品不符合合同约定的技术参数及性能要求，甲方有权拒收，并要求乙方承担相应的责任。
五、售后服务。
1. 产品交付后，乙方应提供一年的免费维修服务。
2. 对于产品质量问题，乙方应在收到甲方通知后，24小时内派专业人员进行处理。
六、保修期。
1. 产品保修期为一年，自产品交付之日起计算。
2. 在保修期内，若产品出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
七、违约责任。
1. 若一方未能履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任。
2. 若因不可抗力因素导致无法履行合同的一方，应及时通知对方，并提供相关证明文件。
八、争议解决。
本合同的履行及解释均适用中华人民共和国法律。
因本合同引起的一切争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
九、其他事项。
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。
2. 本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：附件，成套配电柜技术参数表一份。
本合同经双方盖章后生效。
以上为成套配电柜合同模板，甲方与乙方在签订合同时，应仔细阅读合同内容，确保双方权益得到保障。
高低压配电工程合同范本
高低压配电工程合同范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方高低压配电工程项目的施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程内容1.1 工程名称：________高低压配电工程项目1.2 工程地点：________1.3 工程规模：________1.4 工程性质：新建/改建/扩建1.5 工程内容：主要包括高低压配电柜、变压器、电缆敷设、母线槽安装、接地系统、保护装置等设备供应、安装、调试及验收等。
二、合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
2.2 合同金额包括：设备供应、安装、调试、验收等全部费用，以及乙方为完成本工程所需的人工、材料、设备、交通、住宿等费用。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。
3.2 乙方应按照约定的工期完成本工程的施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担因此产生的违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求，保证工程质量。
4.2 工程验收合格后，乙方应提供完整的工程技术资料和质保书。
4.3 工程质量保修期为____年，自工程验收合格之日起计算。
五、合同的履行5.1 甲方应按照合同约定的时间和金额支付乙方工程款项。
5.2 乙方应按照合同约定的时间和质量要求完成本工程的施工。
5.3 甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、临时设施、施工用水电等。
5.4 乙方应按照合同约定的工程内容和质量标准，完成本工程的施工。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定的时间和质量要求完成本工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的____%。
6.2 甲方未按照约定时间支付乙方工程款项的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
成套设备项目合同模板
成套设备项目合同模板一、合同背景随着科技的不断进步和经济的快速发展，各行各业对于成套设备的需求也越来越大。
为了确保项目的顺利进行和双方的权益得到保护，签订一份合同是非常必要的。
本文将介绍一份成套设备项目合同模板，以便双方能够根据实际情况进行相应的修改和补充。
二、合同主体1. 合同双方本合同由甲方（以下简称“供方”）和乙方（以下简称“需方”）共同签订。
供方是指提供成套设备的一方，需方是指需要购买成套设备的一方。
2. 合同目的本合同的目的是明确供方向需方提供成套设备的具体要求、价格、交付时间和双方的权益，以确保项目能够按照双方的约定顺利进行。
三、合同条款1. 成套设备的描述和要求供方应在本合同中详细描述所提供的成套设备的规格、型号、数量、质量要求等，并确保所提供的设备符合国家相关标准和法律法规的要求。
2. 价格和支付方式双方应在本合同中明确成套设备的价格和支付方式。
价格应包括设备本身的费用、运输费用、安装费用等相关费用，并在合同中注明是否包含税费。
支付方式可以选择一次性支付、分期支付或其他方式，具体细则应在合同中详细说明。
3. 交付时间和方式供方应在本合同中明确成套设备的交付时间和交付方式。
交付时间应根据实际情况合理安排，并在合同中注明具体日期。
交付方式可以选择送货上门、自提或其他方式，具体细则应在合同中详细说明。
4. 安装、调试和验收供方应在本合同中明确成套设备的安装、调试和验收要求。
安装和调试应由供方负责，并在合同中注明具体时间和方式。
验收应由双方共同参与，并在合同中注明验收标准和程序。
5. 保修和售后服务供方应在本合同中明确成套设备的保修期限和售后服务内容。
保修期限应根据设备的性质和质量确定，并在合同中注明具体时间。
售后服务内容可以包括设备维修、技术支持等，具体细则应在合同中详细说明。
6. 违约责任双方应在本合同中明确违约责任。
一方违约时，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
变配电工程承包合同范本3篇（2）
变配电工程承包合同范本3篇(2)变配电工程承包合同范本二合同编号：合同双方：发包方：承包方：发包方(甲方)：承包方(乙方)：工程(部分) 施工承包合同甲方经文批准，建设工程，已于年月日经过招投标，由乙方中标承包。
按照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，达成如下协议：第一条工程概况1、工程名称：。
2、工程地点：。
3、工程项目批准单位：。
4、承包范围和内容：。
5、其他需要约定的工程概况内容。
第二条工程期限1、本工程开工日期------年-------月-------日，竣工日期-----年----月-----日。
2、如遇下列情况，经甲方现场代表和监理单位现场代表签证后，工期相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。
(1)甲方在合同规定开工日期前未能提供施工场地，道路、水、电源未能接通而影响施工。
(2)甲方负责供应的设备、材料在交验时发现有缺陷，需要修、配、改、代、换而影响进度的。
(3)因设计变更而延误工期的。
(4)一周内非乙方原因停水、停电累计8小时以上而影响进度。
人力不可抗拒的因素而延误工期。
第三条工程总价1、本工程承包总价为人民币-----------元。
大写2、工程的承包方式为按甲方审定的本工程预算总额承包，包工包料(其中：不含 )。
3、预算、结算编制依据：4、遇下列情况，承包总价可作相应调整：(1)本工程承包总价为暂估价，经双方确认暂估价有变化;(2)在合同工期内政策性调整所发生的费用变化;(3)经双方审查确认的设计变更或工程量变更;(4)经甲方批准在施工中增加了工程项目;第四条工程承包价款的支付与结算1、本合同生效后，甲方向乙方支付工程预付款----------万元。
2、甲方收到乙方的工程进度月报后，在-------天内按核实的工程进度支付工程进度款，工程进度款支付达到合同总价的---------%时，逐步按比例开始扣回预期付款。
3、工程进度款支付达到合同总价的--------%时，不再按进度付款。
供配电工程合同协议书范本
甲方（发包人）：乙方（承包人）：双方本着平等互利、友好协商的原则，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等法律法规的规定，就甲方发包乙方供配电系统工程，订立以下协议，以共同遵守：第一条电力建设工程基本情况1、工程名称：2、工程地点：3、工程施工依据：（1）供电方案及工程电力施工图；（2）“综合管线布置图”等所有相关的图纸、文件；（3）关于本项目的管线综合平衡会议纪要。
4、工程类型：箱变、电缆、电表安装工程。
5、承包方式：工程由乙方以包工、包料的方式承包完成。
乙方应负责工程安装施工、竣工验收合格、办妥送电手续。
第二条工程施工方案、图纸设计1、工程所有供电方案和施工图纸均由乙方负责设计和报批。
2、乙方应于开工前完成以下全部工作内容：（1）完成本项目全部电力工程供电方案的设计，并报甲方审批通过；（2）完成本项目配电室以及电力排管的施工图设计，并报甲方审批通过；3、乙方应按国家及甲方的相关规定设计工程供电方案和施工图纸等，且所设计的方案和施工图纸应同时满足以下条件：（1）设计的每户的供电容量标准应符合”供电工程建设标准”的规定；（2）符合当地规划局关于本项目的管线综合平衡会议纪要的要求。
第三条合同价款本合同总价款：元，包括乙方的直接费、间接费、利润等与之相关的所有费用。
第四条工期1、本合同签订之日起至年月号完成设计、报批、施工等工作，年月号完成验收、交工等工作。
2、如遇下列情况，经甲方书面签证确认后，工期可计日顺延。
（1）经甲方书面同意后的重大设计变更或设计方案改变，致使施工中断影响工程进度；（2）遇不可抗力的自然灾害；（3）由于甲方自身原因导致工程不具备施工条件。
第五条工程款支付方式1、合同签订后至工程所使用的变压器运到甲方指定的地方堆放后，甲方支付总工程款的%给乙方。
2、工程安装完毕并且通电使用后，甲方应支付至全部工程总价款的%。
3、工程完工并经甲方验收合格后的个工作日内，甲方应支付至全部工程总价款的%。
低压配电工程分包合同
低压配电工程分包合同背景介绍一、合同双方二、工程概况1.工程名称：低压配电工程2.工程地点：（填写工程所在地）3.工程范围：（详细描述工程范围和内容）三、工程分包内容–电源开关的安装和调试；–配电盘的安装和调试；–电缆敷设和连接。
1.分包进度：乙方应根据甲方的工期要求，合理安排分包工程的进度，确保工程按时完成。
四、分包合同条款1.总价款：本分包合同的总价款为（填写金额）人民币，包括人工费、材料费、机械设备费等。
–预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的20%作为预付款；–进度款：乙方完成工程的一定比例后，甲方应按照实际完成比例支付相应的进度款；–竣工结算款：乙方完成工程并通过验收后，甲方应支付剩余款项。
2.质量要求：乙方承包的工程应符合国家相关的技术标准和质量要求，如有不合格情况，乙方需负责免费修复。
3.迟延责任：如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担迟延责任并支付相应的违约金。
4.保险责任：工程进行期间，乙方应负责购买施工意外险等相关保险，以确保工程期间的人员财产安全。
五、合同变更和解除1.合同变更：如在工程实施过程中，甲方和乙方需要对合同内容进行变更，应经双方协商一致，并签订变更协议。
–经双方协商一致；–乙方出现重大违约行为；–甲方无法支付款项或违反合同约定。
六、争议解决对于因履行合同而发生的争议，双方应通过友好协商解决。
如协商不成，应提交甲方所在地的仲裁机构进行仲裁。
七、附则1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.未尽事宜，可由甲乙双方另行协商解决。
请根据具体情况修改和完善本合同内容，确保合同符合法律法规和双方的实际需求。
本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。
低压配电室改造合同3篇
低压配电室改造合同3篇篇1低压配电室改造合同合同编号：XXXXXX甲方（委托方）：XXX公司乙方（承包方）：XXX工程有限公司鉴于甲方需要对低压配电室进行改造，现委托乙方进行改造工程，双方达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：低压配电室改造工程1.2 工程地址：XXXXXXXX1.3 工程内容：包括但不限于低压配电室设备更新、线路更改、安全保障设施加固等工作。
1.4 工程时间：合同签订后X天内完成。
第二条费用和支付安排2.1 本次工程总造价为XXX元（大写：XXX元整），由甲方负责支付。
2.2 支付方式：甲方在签订合同时支付合同总价的30%作为预付款，工程完成验收后支付剩余款项。
第三条工程参与方3.1 甲方在工程期间配合乙方进入低压配电室，并提供必要的工程资料和设备支援。
3.2 乙方在工程期间保证专业技术人员的到岗，并对工程进行全程监管。
第四条质量保障4.1 乙方承诺在改造工程中选用符合国家标准的配电设备，并确保安装、调试等工作符合相关规定。
4.2 乙方为本项目提供两年的免费维修服务，保证工程质量。
第五条违约责任5.1 任何一方未按照约定履行合同的，应承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。
第六条其他事项6.1 本合同以下关于工程的相关具体内容，具体实施细则以双方签订的施工协议中为准。
6.2 本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：XXX公司乙方（盖章）：XXX工程有限公司日期：XXXX年X月X日以上为《低压配电室改造合同》内容，双方认真遵守合同条款，全力保障工程质量，确保工程圆满完成。
篇2低压配电室改造合同甲方：______________（以下简称甲方）乙方：______________（以下简称乙方）鉴于甲方欲对其低压配电室进行改造升级，现委托乙方进行相应的工程施工，为明确双方的权利和义务，特订立本合同。
一、工程内容1.1 乙方将对甲方的低压配电室进行全面改造升级，包括但不限于更换老化设备，增加监控系统，提升整体供电能力等。
低压配电照明工程合同模板
低压配电照明工程合同模板一、合同编号：[填写合同编号]二、甲方（业主）：[填写业主名称]三、乙方（承包商）：[填写承包商名称]四、合同内容：1. 工程名称：[填写工程名称]2. 工程地点：[填写工程地点]3. 工程范围：包括但不限于低压配电系统的设计与施工、照明设施的安装与调试等。
4. 工程质量：应符合国家现行相关标准和规范要求，确保工程安全、可靠、美观。
五、合同价格：合同总价：[填写合同总价]元，包含所有材料费、人工费、管理费及其他相关费用。
六、付款方式：1. 预付款：甲方需在合同签订后[填写天数]天内支付合同总价的[填写百分比]%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，甲方应按合同约定支付相应进度款项。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方应在[填写天数]天内支付剩余合同款项。
七、工期要求：乙方应于[填写日期]前完成全部工程，并确保工程质量符合要求。
如遇不可抗力因素影响工期，双方应协商解决。
八、质量保证：乙方应对所提供材料的质量负责，并对施工过程中的质量问题负全责。
工程竣工后，乙方应提供相应的质保服务。
九、违约责任：若甲方或乙方违反合同条款，应承担相应的违约责任，具体责任按照合同约定执行。
十、争议解决：合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
十一、其他事项：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
低压配电成套设备项目承包合同
甲方（发方包人）: 电气有限公司
乙方（项目经理）：
为了使电气有限公司更好的发展，落实责任制，发挥各自的工作能动性，甲将低压配电成套设备项目发包乙方承包经营，经双方协商一致，现将承包合同订立如下：
一，承包方式：采用责任承包，股份分利方式经营、管理。
1，股份分配：甲方70% 乙方30%
2，责任及分管范围：
甲方负责资金、财务和总体策划，不参与直接的生产经营性事务和管理，但行使管理监督权。
乙方负责生产、技术、质检、售后服务、资金回收、各类（目前存在的）认证通过；供应及生产过程中的办公事务性、协调性工作。
二、资金投入及上交费用结算：
1，经初步评估投入该项目资金300万元（包括现存的仓库原材料和必须周转资金），由甲方全部投资，乙方不投入资金。
由乙方按同期银行贷款利息按季度支付给甲方（因银行是按季支出的）
2，乙方应支付给甲方房租费，按实际需用的面积7元每平方计算，六个月支付一次，不计算厂房的折旧。
3，车间及办公设备的折旧费（按财务规定实际支出）由乙方支付给甲方，具体数额以财务统计为准。
每年一次（在承包期满一年时支付）。
4、按内部核算价（可按每份合同总额）的3%提取业务费，0.5%提取售后服务费，按0.5%提取公司总体支出的招待费（如客户考察、认证审核、业务出访等费用），按0.5%支出公司贷款收回超期或有可能收不回的风险资金费给甲方，由甲方负责今后支付和所承担和费用。
三、双方的权利和义务
1、甲方的权利：
●有权对乙方在承包经营过程中的总体制度及方法进行监督，并进行必要的审核。
●有权审核每月的生产经营报表，对乙方的工作业绩作出肯定或否定的决定。
●对生产经营性费用支出超出100元以上的审批权。
2、乙方的权利：
●对自己负责的工作范围作出分工安排，与各部门负责人订立岗位责任合同，并行使管理
权。
●有权采用聘任制聘用部门经理及员工，并与各部门经理和员工订立聘用合同。
●在其分管范围内的中层干部（或部门负责人）如违反公司规章制度或违法乱纪达到奖惩
制度规定内容的，有权作出免职决定，对于符合公司晋升制度规定或在特殊条件下（中层干部免职后另时空位等情况）有权作出任职的决定。
●有权参与重要岗位人员进行工资确定、利润分成；对其他工作人员的定薪、发奖有决定
权；
●所有本项目中的费用支出和其他支出有审核权，对于另时生产性材料购买及费用支出
100元以下的有审批权，对于长期供货单位的进项发票有审批权（指全年已通过公司审核的价格），对其他供货单位的资金支付有审核权。
●对每月供货单位的资金支付有提议权和决定权，对长期供货单位按供货合同约定付款的
有审批权，对其他供货单位的资金支付有审核及核算权。
●本部门的员工违规和其他不符合公司有关管理制度规定屡教不改的，有解除聘用的权
利，并上报公司换岗或解除劳动合同提议权。
3、甲方的义务：
●对经营过程中产生的疑难技术问题帮助解决。
●对于各项目经理间的相互配合中发生的问题及时处理。
●由于乙方在用人及处事过程中员工与项目经理之间产生的矛盾给予协调，并作出相应的
决定。
●及时对所有费用和报表进行审批，管理好财务和办公事务。
●其他需要协调的事项。
4、乙方的义务：
●对项目的经营管理全面负责，承担本合同规定的相应的责任。
●在次月10日前对所有支出和生产销售情况、当月工资支付、质量及售后服务反馈情况
等签署意见后交甲方审核备案。
●在次月10日前将每月利润按合同进行结算，并通报甲方和各有股份的人员。
●率先遵守公司的各项规章制度，遵循公司企业文化和员工手册中所规定的内容。
●经营过程中按自己的分管范围，制订相应的切实可行的规定和制度（可以按分管的部门
经理自己制定后交公司审核批准），总体符合公司的总体发展方针和规划，又能与其他部门配套使用，并按制度实施管理。
四、员工的聘用和解职
1、采用聘任制聘用本部门人员，即由发包人订立该顶目经营承包合同与承包人订立，再由承包人与各部门人员订立聘用合同，合同中应包括员工工资和工作内容（原则上不得低于目前工资水平或市场行情）。
2、对于公司员工由于不适应工作而不想聘用的，应书面告知公司人力资源部换岗位，或本岗位做得不好，需要完善的，给员工试用或培训期三个月，三个月期间保持原工资不变，分别由公司和项目承包经营者各承担一半，如果三个月后仍不能聘用的，由公司换岗位或解除劳动合同（经双方协商）。
3、由于工作需要招聘员工的，可书面向人力资源部提出建议，并一起参与招聘和面试。
4、如果员工违反公司规章制度和公司有关规定中需要解聘的，可由乙方作出决定，并上报公司人力资源部。
五、有关承包费用的支付和核算
1、工资、运输费、租金、管理费等按实际支出计算成本。
2、利润计算原则上按内部合同价减去进货成本价、所有生产工资费用、业务费、售后服务费、风险基金、租金、招待费、管理费后计算。
3、钣金车间采用承包经营制考核成本，即将所构成的钣金任务分解，（如GGD柜体每台多少价格，材料多少），由车间承包人签字后按时保质完成，如不按时，则应扣除多少，如质量不符合要求，则应扣除多少，并将材料使用量进行计划和领料，根据材料节约或质检合格率发放奖金给车间，由车间承包人负责发放（具体制度车间承包办法）。
4、各部门也采用费用考核制：如电话机复印、打印纸张、差旅费开支、车辆使用费支出等费用进行承包考核；
5、对于食堂开支、接送车费用、门卫人员工资及公司劳保福利支出也应由项目承包人作相对应的支出；
6、公司所有车辆采用司机承包，由使用部门支付费用的方式，进行计算，具体见车辆使用核算办法。
7、各项目承包人及业主的车辆使用费用支出采用每月核定制，超出自负的办法支出，具体标准根据各人的分管工作性质不同而定。
8、项目承包人和发包人每月根据工作情况，核定每月所发放的工资。
承包人和发包人的薪
金是每月工资加利润分成。
六、承包期限及其他要求
1、承包期限暂定为三年，确定试承包期限六个月，如果在试承包期内，由于承包人经营管理存在问题，通过民意测试和发包人考察认为确定不能再承包的，发包人可以收回发包权，承包人应中止承包，如果承包人认为不适宜再承包的，应提前15天向发包人提出中止承包要求，在核算和实物盘存交付完毕后终结承包。
2、在承包期限内除原来已生产的产品外，需要开发新产品的，可由双方协商进行开发，费用共担。
3、在承包过程中，对某些产品，如果技术上不够完善，需发包人协助的，发包人应当协助。
如果所有的技术图纸均由发包人设计的，应由承包人支付相应的设计费或技术服务费给发包人。
4、对于主动来公司联系业务的低压配电箱客户归属项目中，属公司的产值，利润分成按上述比例办法进行。
七、本协议自双方签名之日生效，本协议一式五份，甲乙双方各一份，各分管经理一份。
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.。