施工合同(精选19)
施工工程承包合同协议书（精选20篇）
施工工程承包合同协议书（精选20篇）施工工程承包合同协议书篇1发包方：____________________________承包方：____________________________甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则，就_______________工程施工的劳务人工费事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行。
第一条工程概况（一）工程名称：____________________________（二）工程地点：____________________________（三）施工面积：____________________________第二条承包范围人工挖运土石方、回填、____________________。
第三条承包金额详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。
承包金额的构成=单价×实收方量+上、下浮比例金额本工程劳务人工费除绿化工程外，所有工程价格均已包括，不再另立项目，若有，现场根据实际情况确定。
本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金，工程顺利进场15日后甲方退还保证金。
主要分项工程单价附在本合同后面，作为合同附件。
本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。
第四条工期（一）开工日期：____________________________（二）竣工日期：____________________________第五条施工技术要求（一）每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字。
（二）乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。
先作样板，达标后再施工。
（三）第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行，本工序完成验收合格后，方可进行下一工序工作。
第六条双方责任及工作（一）甲方工作1.提供食宿条件：2.为乙方施工协调有关工作关系：3.派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进行安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进行监督检查。
施工承包合同(精选15篇)
施工承包合同(精选15篇)施工承包合同1发包方(甲方)：承包方(乙方)：甲乙双方自愿达成以下承包施工协议如下：甲方把土建工程承包给乙方自行组织人员进行承包工程。
甲方负责所有材料，乙方负责施工。
一、乙方不包基础费钱3000元，乙方从基础地面做起，房子为半框架结构建筑工程，人工费按垂直投影建筑面积计算，每平方米人民币220元。
二、承包内容：乙方负责水泥工、钢筋工、木板工、顶木与其他一切做工用具等。
负责室内外批档，批档外三面过水泥油，还包每一层一个卫生间，第二层加两个卫生间。
三、付款方式：乙方进场后，甲方要按工作进度预付生活费。
每封一层顶要按照每层楼总工程款的70%工程款预付给乙方。
四、每次捣制混凝土的机械费用甲乙双方各一半，在捣板当天伙食费由甲方负责。
五、顶上楼梯房按面积计算220元/平方米，栏水墙每米70元(包批档)。
六、合同协议书一式二份，甲、乙双方各执一份，从签订之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日 _________年____月____日施工承包合同2第一条合同当事人、签约时间和地点1.1 本合同当事人1.1.1 发包人：以下简称：甲方家庭住址：身份证号码：联系电话：1.1.2承包人：以下简称：乙方浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼家庭住址：身份证号码：联系电话：1.2 本合同签订时间：年月日。
1.3 本合同签订地点：。
第三条标的房屋3.1 标的房屋为位于市路号的由发包人持有的“”项目地上第层整层（以下简称“该房屋”）。
该房屋发包建筑面积约为平方米。
甲方同时将房产附属通道、楼梯、设施以及本合同约定的场地、位置等提供给乙方及其顾客使用。
3.2标的房屋总租赁建筑面积及其各部分租赁建筑面积以双方12314.5 标的房屋场内除发包人投资的设备、设施的物业管理由承包人负责，具体为：14.5.1 标的房屋场内保安、保洁。
建设工程施工合同(范本7篇)
建设工程施工合同（范本7篇）建设工程施工合同精选篇1甲方(发包人)：____________________乙方(承包人)：____________________根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定，并结合工程的实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，在平等自愿、公平和诚实信用原则的基础上，双方自愿签订本合同。
第一条工程概况一、工程名称：________________________________________二、工程地点：________________________________________三、承包工程范围和内容：________________________________________四、工程工期：开工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。
五、本合同为固定综合单价合同，工程量及固定综合单价见附表。
工程总价款为(小写)￥________万元(大写___________________________元整)。
第二条工程质量一、双方约定的工程质量标准：符合甲方企业标准。
二、铺装的产品名称、型号、规格：符合甲方标准或见附件。
三、工程完工后，乙方应在3日内通知甲方及时验收。
第三条工程价款的支付与结算一、本合同签订后3日内，甲方支付合同价款的30%作为预付款;二、工程施工期间，完工80%前，付至合同价款的60%;三、工程验收合格后5日内，付至合同价款的80%;四、结算完成后7天内付至结算价的95%;五、剩余工程总价款的5%作为质量保修金。
在达到合同约定的质保期限后支付。
第四条双方的权利和义务一、甲方权利义务：1、对乙方进行安全、质量、文明施工等方面的教育，做好日常监管工作。
2、负责对乙方施工人员的安全、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
工程施工劳务合同(精选9篇)
工程施工劳务合同（精选9篇）用工劳务合同篇一编号：甲方（单位）名称：乙方（工人）姓名：甲方因工作需要，同意招用乙方为临时工，经双方协商同意自愿订立本协议，并共同遵守如下条款：一、协议期限自年月日起至年月日止。
协议期满，本协议自行终止。
如甲方需要继续留用，经双方协商可以续订协议，并办理签订手续。
二、工作任务甲方根据工作需要，安排乙方在岗位，承担临时工作任务。
在协议期内甲方因调整工作任务，需要变更乙方的岗位和任务，需经乙方同意。
如乙方不同意，可提出辞职，双方办理解除协议手续。
三、劳动时间与劳动报酬（一）劳动时间：甲方实行每周严格控制加班加点，确因工作需要加班加点的，加班要提前通知乙方，由甲乙双方商定，按规定发给加班加点费。
（二）劳动报酬：按单位的相关管理规章制度，根据乙方的岗位和承担任务，甲乙双方协商定为每月元，标准工时为21.75天。
乙方不享受奖金及其它福利。
（一）甲方不为招用的。
临时工缴纳社会统筹保险。
（二）乙方在劳动期间应严格遵守劳动制度，注意劳动安全，因工作疏忽等自身原因造成的伤害，由乙方自理，甲方不承担任何责任。
（三）根据工作岗位需要，并参照国家有关规定，甲方发给乙方劳动保护用品。
（四）甲方为乙方提供午餐补助。
五、劳动纪律（一）按时上下班，不得迟到早退。
（二）爱护单位财产，不无故损坏公物。
（三）听从指挥，服从调动。
（四）保质保量完成任务。
六、劳动协议的变更、终止、解除和辞职（一）甲方因转产，调整生产项目或者由于情况变化，可以变更协议的相关内容。
（二）协议期满后即终止执行，并办理终止协议手续。
如工作需要，甲方继续招用乙方，需要经乙方同意，双方重新签订协议。
（三）有下列情形之一的，可以解除劳动协议：（1）双方一致同意的；（2）乙方不符合录用条件或乙方不愿意供职的；（3）乙方非因工负伤，治疗终结两个月仍不能复工的。
（四）有下列情形之一的，本协议自行解除：（1）甲方宣告破产，或者濒临破产处于法定整顿期间的；（2）乙方被除名开除、劳动教养或判处徒刑的。
施工合同范本精选15篇
施工合同范本精选15篇施工合同范本1甲方：乙方：甲乙双方经协商，达成如下协议：一、工程内容甲方将位于房屋的施工工程承包给乙方。
甲方负责建房所需的钢筋、水泥、砖沙、石灰、碎石等材料，乙方负责工程施工，包工不包料。
二、工程工价1.建筑1-3层，按楼层实际建筑面积计算工价，每平方米计人民币130元（木工除外）。
2.出沿部份工价按照楼层工价的50%另外计价。
3.外墙贴瓷面砖按20元/平方米计算另外计价。
4.第三层楼顶以上全部建筑，另计工价元。
总工价为以上1-4款金额之和。
三、双方责任（一）甲方责任：1、提供施工水、电。
2、提供需用建材（运到距建筑房屋50米以内的范围即可）。
3、乙方所需小型材料必须在24小时前，通知甲方筹备；大型材料在3天前，通知甲方筹备。
（二）乙方责任1、楼房主体建筑、柱、梁、墙、楼面等施工建设（各建筑规格均由甲方确定）。
2、淋砖、工程结束后清理各楼层。
3、墙内外批灰，屋顶现浇。
4、甲方交给乙方的建材等，乙方负责保管，不得短缺、遗失。
四、工程质量要求1、第一层楼高3.4米、第二层楼高3.2米、第三层楼高3.1米。
2、墙面粉刷后，同一平面内，任何3米直线上凹凸差不得超过0.5厘米。
3、每层窗套全部现浇（即用混凝土浇筑）。
4、所有的墙角、门窗、梁柱全部做包角。
5、屋内每层地面必须抓平、磨光，甲方指定要铺地面砖除外。
6、浇水泥楼层、梁柱等不得有水泥纸、木榍及任何大块其他杂物。
7、本协议质量标准以国家规定标准为准。
以上各款有超过国家标准要求，按协议标准执行，低于国家标准要求的以国标为准。
五、安全协议为确保施工安全，甲方付给乙方人民币佰元整，作为乙方的保险金额，乙方在施工前必须为本合同范围内所有施工人员参加保险，并且确保工程施工过程中施工人员安全。
如果在施工过程中发生意外事故，甲方一概不负责任。
六、验收方式乙方要确保施工质量至少要符合国家规定的标准，如达不到甲方要求，甲方有权要求乙方返工，返工所需工钱和材料全部由乙方负责。
最新建筑施工合同范本（精选11篇）
最新建筑施工合同范本（精选11篇）最新建筑施工合同范本（精选11篇）现今社会公众的法律意识不断增强，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。
那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家收集的最新建筑施工合同范本，欢迎大家分享。
最新建筑施工合同篇1发包方：_________（以下简称甲方）承包方：_________（以下简称乙方）依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把_________工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：（一）工程项目1、工程名称：2、工程地址：3、工程范围：4、承包造价：_________元（大写：_________）（二）工程期限根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期_________天。
（雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延）开工日期为20___年__月__日至20___年__月__日，总工期_________天。
（三）本工程竣工质量为一次性合格工程乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工。
（四）工程价款支付及结算本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。
（五）其它约定1、甲方承担的安全责任、权利（1）甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程；（2）甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；（3）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚；（4）甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。
2、乙方的责任、权利（1）乙方施工时是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度；（2）乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方承担全部负责；（3）乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违章作业，不得冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好防护工作；（4）乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。
施工合同范本精选15篇
施工合同范本精选15篇施工合同范本1根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律条文，结合本工程具体情况，经双方友好协商，本着平等互利的原则，达成以下协议：一、工程概括1、工程名称：___________。
2、工程地点：___________。
3、工程内容：___________。
4、承包方式：___________。
二、工程价款及支付方式1、本工程幕墙按实际结算；2、不锈钢雨棚按不锈钢板实际结算；3、支付方式：合同签订后支付30%预付款，工程完工80%后。
付40%，剩余款项验收合格一次性付清。
三、甲方责任范围1、负责属于甲方办理的手续；2、负责与工程其它工程施工队的协调工作；3、负责提供乙方脚手架、水源、电源等；4、提供乙方现场仓库等临时设施；四、乙方职责范围1、乙方服从甲方的工程质量和进度全方位管理。
2、乙方必须按照图纸施工，在施工中如需变更者，应同甲方办好变更手续。
3、工地进行文明施工，做到落手清。
五、合同有效期1、本合同一式两份，双方各持一份。
2、本合同自双方签字生效，在竣工结算，甲方支付款项完毕，即告终止。
六、争议1、甲、乙双方因合同发生争议，按以下顺序采用一种方法解决。
（1）甲乙双方互相协商，如协商不成采用以下条宽执行。
（2）向合同签定地人民法院起诉。
甲方：___________乙方：___________日期：___________日期：___________施工合同范本2（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。
发包人和承包人共同达成如下协议。
1、第标段由K+至K+，长约km，公路等级为，设计时速为，路面，有立交处；特大桥座，计长m；大中桥座，计长m；隧道座，计长m以及其他构造物工程等。
2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；（2）中标通知书；（3）补遗书；（4）投标函及投标函附录；（5）项目专用合同条款；（6）公路工程专用合同条款；（7）通用合同条款；（8）技术规范；（9）图纸；（10）已标价工程量清单；（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；（12）其他合同文件。
施工合作协议书范本(19篇)
施工合作协议书范本（19篇）施工合作协议书范本（精选19篇）施工合作协议书范本篇1发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：根据有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目一、工程名称：发电项目光伏板安装工程二、工程地点：_______三、承包方式：包工、包机械、包安全。
第二条工程期限合同工期总日历天数10天。
第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
甲方：__________乙方：_______代表：__________代表：_______年_____月_____日_______年_____月_____日施工合作协议书范本篇2甲方：乙方：丙方：为明确施工过程中的权利义务，依照《中华人民共和国合同法》《建设安装工程承包合同条例》及相关法律法规规定，结合本工程具体情况，三方签订本合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工合同有关施工合同汇总五篇在不断进步的社会中，合同的法律效力与日俱增，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。
那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是我们精心整理的施工合同5篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
施工合同篇1甲方：东海县山左口乡人民政府乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包条例》等法律、法规的规定，在平等、互利、协商一致的基础上，甲乙双方自愿达成如下工程承包合同：一、工程概况1、工程名称：山左口乡中心幼儿园2、工程地点：消防站南侧3、工程内容：土建、水、电安装、建筑面积9302平方米、装饰工程（按照图纸、变更通知单施工，相关要求见附件）。
二、开工及竣工期限1、工程开工日期：20xx年3月x日2、工程竣工日期：20xx年11月x日三、工程质量标准：合格四、工程承包方式：包工包料五、甲方的权利及义务1、提供建筑楼房的土地及设计图纸给乙方施工。
2、根据乙方的施工进展及质量情况，给付工程款。
3、甲方及受其委托的监理有权对乙方的施工进度、工程质量进行监督，如发现乙方工程质量存在问题，甲方有权要求乙方赔偿，赔偿标准按受损的五倍计算。
4、负责施工期间的水通、电通、路通，水、电费用由乙方承担。
六、乙方的权利及义务1、必须按甲方提供的图纸进行施工，并接受甲方代表、监理人员的监督和管理。
2、施工时必须用搅拌设备，并负责水、电设施的安装工作。
3、施工中应做好安全事故的防范工作，如出现人身等安全事故的，一切责任均由乙方负责，甲方概不承担任何责任。
4、建设工程主体结构的施工由乙方自行完成；乙方不得将建设工程转包给第三方或者将其承包的全部工程肢解以后以承包的名义分别转包给第三方。
七、关于延期、暂停施工和检查、返工的问题1、如遇大雨天不能施工的，或遇非正常停电，一周内累计超过24小时的，施工期限应顺延。
2、乙方施工中应该接受甲方及甲方代表、监理人员的监督检查和验收，因质量不合格造成返工的，所需费用由乙方承担。
3、关于隐蔽工程的验收：乙方应通知甲方，经验收后，双方办理合格手续，方可继续下道工序施工。
八、工程款及支付办法1、经公开招标，山左口乡中心幼儿园工程造价xxx元/平方米，总计人民币（小写）xxxx元，大写：xxxx2、工程完成一半时，付工程款的xxx％；工程验收合格后付总造价的.xxxx％；20xx年6月底前分xx次付清全部工程款。
九、关于质量保修问题1、范围：水、电、楼面、墙面、地面和楼上建筑结构。
2、保修期：自竣工验收之日起1年。
十、违约责任1、合同履行期间，甲乙双方均不得擅自变更或终止合同内容，如有发生，违约方应向守约方偿付违约金xxx万元。
2、如乙方不能按期完成建筑工程任务的，每逾期1天，甲方有权向乙方收取总工程款2‰的违约金。
如乙方因质量问题造成损失的，甲方有权根据所受损失情况要求乙方赔偿。
十一、附则1、本合同一式肆份，甲乙双方和见证机关各执一份。
2、本合同自签订之日起生效。
3、本合同附有施工要求，本要求与合同具有同等法律效力。
4、本合同未尽事宜，甲乙双方可自行协商解决，或诉至东海县人民法院。
甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：项目负责人：项目经理：见证机关：见证员：20xx年月日附件：山左口中心幼儿园用料及施工要求1、钢筋标准：国标2、内门为钢木门，外门为防盗门及地簧门。
3、窗为塑钢窗，使用玻璃为普通单层玻璃。
4、楼面、地面地砖为普通水磨石；卫生间为防滑地面砖；卫生间墙面砖高度为xxx米，规格为xxxxx；轻钢龙骨塑料扣板吊顶。
5、外墙乳胶漆按效果图施工。
6、建筑物内所有回填土均在工程承包范围内，由乙方承担。
7、基础工程量按实际发生的工程量决算。
8、施工所用材料必须为合格以上产品，经甲方或其委托的监理、乡建管所人员认可后方能进场。
9、如图纸存在设计问题或因甲方提出发生变更的，必须由甲方、乡建管所人员和监理等共同签字认可。
10、所有材料价格不作为变更内容。
11、其他：按照图纸和施工规范施工。
施工合同篇2甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》和建设承包合同条例及有关法律、法规、规章、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建筑分包工程外墙瓦施工事项协商一致订立本合同。
(注：进场时间听甲方通知)。
一、工程名称：二、工程地点：三、技术要求：依据甲方对乙方技术交底进行施工，外墙采用S西瓦，甲方应安排质检人员进行质量抽查，达到验收合格，乙方可继续施工，对出现问题，乙方应及时进行整改。
施工验收合格为：《建设工程质量检验规定》及《建筑装饰工程验收规范》。
四、承包方式合同价格：本工程由甲方提供材料及外墙瓦，乙方专业人员负责铺贴工作。
本工程外墙瓦人工费按实际铺贴面积计算，计￥元/平方米。
四、承包范围：1、甲方提供主材料，搅拌机、提升机、主电箱。
其它的小型机具由乙方负责：(如：切割机、切割片、插板线、电灯、电线、灰桶、铁铲、施工所用的胶线、墨斗、墨汁等等小型材料和工具)。
2、如乙方在途中找借口退场，工程款按已完成工程量的50%计算。
3、在乙方施工过程中要保质，保量、保安全，要服从甲方管理人员的安排。
4、材料搬运由乙方负责。
五、付款方式：乙方施工完成一栋外墙瓦后，铺第二栋时，待甲方、施工员，验收第一栋瓦面合格后，付第一栋瓦面的总面积造价80%，待公司全部工程完工后，全部工程验收合格后30日之内，将剩余的工程款全部付清给乙方。
六、工期要求：每栋铺贴时间天。
如果完不成超期按每天1000元罚款处理。
七、双方遵守责任：(一)甲方责任：1、甲方提供主材料，搅拌机、提升机、手推车。
2、按合同约定支付分包工程款。
3、甲方给乙方提供住宿及水电。
(二)乙方责任：1、乙方提供工人的安全用具，如安全带、安全帽等。
乙方施工需按甲方的技术交底进行施工。
乙方施工的工艺必须达到甲方的验收标准，确保验收达到合格工程。
2、乙方在施工工期必须按甲方的施工进度进行。
如因乙方自身原因耽误工期，产生的后果由乙方负责。
3、乙方现场工作人员禁止穿拖鞋、喝酒进入工作现场，若喝酒后上班，被公司项目部发现，发款从工程款里直接开单扣除。
4、乙方必须安全生产，服从项目部的指挥及安排去施工，乙方在施工工程中，出现返工事件由乙方自付。
八、违约责任：甲、乙双方必须覆约双方的责任，并按合同约定的相关条款进行施工。
九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字或盖章生效。
十、如乙方质量不达标，人力跟不上，管理跟不上，甲方有权单方解除合同，结算方式按合同《四、2》条执行。
甲方签字：乙方签字：签订日期：年月日施工合同篇3合同编号：发包人（全称）:承包人（全称）:依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就暖通工程施工事项协商一致并订立本合同。
一、工程概况1、工程名称:东升花苑二期01栋综合楼2、工程地址:南京市中央路238号3、工程内容:暖通工程安装二、工程承包范围承包范围：暖通工程安装三、工程工期：根据工程项目施工进度及发包人要求进行施工(具体施工日期甲方需提前3个工作日通知承包人)。
四、质量与验收：1、质量标准：符合GB50243-20xx的标准及地方相关标准2、承包人对质量负责的条件及期限：符合工程图纸设计要求及相关规范标准乙方对所施工的工程质量免费保修一年,如发生质量问题一切责任由承包人承担。
五、材料设备供应：1、涉及到暖通工程所用材料均由承包人自行采购。
2、承包人材料采购时应先提供样品、质量证明书及价格，经发包人确认签证后方可采购并办理相关手续。
六、工程结算：1、按工程设计图纸、设计变更、现场签证计算工作量（即按实结算）。
2、定额执行现行标准。
3、让利幅度：按实结算后总价下浮7%。
七、付款方式及时间：工程施工结束经验收合格后付工程总价的95%，留5%质量保证金一年内付清。
八、违约责任：1、按合同法。
2、如有违约，违约方需偿付违约部分的5%给另一方。
九、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人友好协商解决。
十、本合同自双方盖章后生效。
十一、末尽事宜，按该工程建设工程施工合同（编号：20xx-46-043）执行。
发包人：承包人：地址:地址：电话：电话：法人或授权代表：法人或授权代表：开户银行：开户银行: 帐号:帐号：日期：日期：施工合同篇4发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：兹有乙方承接甲方内外墙粉刷及其它施工工程事宜，经双方自愿协商，为保质保量按时完成这一工程，在平等互利的基础上，达成了如下约定，以资共同遵守：第一条：工程基本概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：内外墙粉刷及主体施工过程中留下的搭架洞楼板缝的封补、地面、屋面、散水、外墙砖等工程。
4、工程期限：自阳历20xx年月日开工至阳历20xx年月日竣工，工期为天（如遇自然灾害的情况，则工期顺延）。
5、合同价格：单价按实际粉刷面积（扣除门、窗洞口面积）每平方米拾元结算（已经包含外墙架的搭与拆的费用），外墙砖按实际面积每平方米拾计算。
第二条：工程质量要求1、抹灰的施工顺序：先顶棚，后墙面，再做地面。
2、垂直度、平整度不超过3毫米标准进行验收。
3、柱头垂直交接处、圈梁上面交接处需贴网格布一道，所有砼面必须刮胶泥一道；4、做水泥面前务必将砼表面清理洗扫干净，在砼层湿润的情况下，先涂刷混凝土界面处理剂，然后趁湿开始抹灰，以提高粉刷层与基层的粘结强度，防止粉刷层的空鼓开裂的现象出现；5、将墙面残存的砂浆、污垢、灰尘等清理干净，用水将砖缝中的尘土冲净，墙面湿润；6、阳台与檐沟的花底边刮胶泥后先按边角条，第二天再刮浆。
7、内外粉刷工程中某段工程完工之日起顺延140天进行验收，不得有空鼓现象出现，外墙砖不能脱落，如有空鼓脱落等施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。
第三条：工程承包方式由甲方提供原材料，乙方包清工的形式组织施工（包括外墙架的搭与拆）。
乙方自备施工中用得着的全部工具。
第四条：双方职责与权限范围一、甲方责任1、甲方提供存放器材的场所和工期间的用水、用电，并承担由此带来的费用。
2、工期内甲方承担外架的使用租费。
3、负责提供与施工相关的材料。
4、甲方应经常性到工地现场帮助乙方解决由甲方需要负责的事项，与乙方协商解决施工中出现的问题。
5、及时支付乙方劳务费用；6、负责对工程质量的监督、检查及竣工验收。
二、乙方责任1、严格按本合同中的第二条里的工程质量要求进行施工，确保质量，按时完工。
2、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料工具失窃负责，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。
3、严格遵守操作规程，克服质量通病，搞好细部处理，做到一次成优。
4、加强对所属职工的安全管理做好职工的安全教育工作，严格按安全操作规程施工，在施工中乙方不慎所发生重大伤亡及其它安全事故，发生的安全事故一切费用由责任方承担。