工程施工内部承包合同协议书
工程内部承包合同简单版（5篇）
工程内部承包合同简单版发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）身份证号：为了完善企业内部承包经济责任制，加强工程施工管理，明确双方享有权利和承担的民事责任义务。
确保本工程甲方与建设单位签订的施工合同中各条款的履行和全面完成，根据公司对承包经营责任制实施精神，结合工程的具体情况。
甲方将合同下述工程的施工任务下达承包给乙方，经双方协商同意达成下列条款，共同遵守执行：一.建设单位：三都县大塘国际城4.5.____号楼。
二.工程名称：大塘国际城三.工程地点：三都县大塘四.承包范围：按图纸施工五.工程造价：按造价每平米900元计价（不含税收），甲方按此作为乙方承包计算依据，最后以竣工结算数量为准。
六.施工工期：300天（按日历计算）以开工令为准七.工程质量等级：达到国家现行验收规范标准。
八.承包方式：包工包料。
九.承包价款及支付办法：按主体第一层完成后60%支付，以此类推。
十.除第五，九条以外，所有条款都以总合同执行。
1.乙方独立核算，自负盈亏，自担风险，并按本工程结算总价向甲方交纳管理费。
所有费用由乙方自行交纳。
（公司挂靠费1%由甲方承担0.5%，乙方承担0.5%）。
2.甲方预留乙方工程合同总造价3%作为安全责任费，质量目标保证费以及会计资料档案费。
工程竣工交验合格，未发生安全质量事故，质量体系运作资料，会计资料，竣工资料完善齐全，并按工程部规定格式装订成册交给工程部后，甲方方能将预留的工程款项全部返还乙方。
3.建设单位拨付的工程款必须进入甲方账户，甲方扣除乙方应交纳的费用及预留款后支付乙方。
乙方全额承包，并负责承担工程全部费用开支，保修款项按建设单位约定扣除。
4.甲方与建设单位签订的工程施工合同中有关质量安全，工期，保修，违约等相关条款均适用于乙方，其造成的责任和损失全部由乙方承担。
5.乙方必须按时将工程发生的成本费用提交甲方财务部门作为本核算。
十一.工程管理：1.乙方必须在本承包合同签订后五日内到甲方工程部办理开工报告及项目机构组建等相关手续。
内部承包工程协议样书6篇
内部承包工程协议样书6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1内部承包工程协议样书甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方为顺利开展某项工程项目，需要聘请乙方承担一定的工程施工任务，双方携手，共同合作，兹签订如下内部承包工程协议，共同遵守：第一条项目内容及规模1.1 甲方将工程项目命名为（项目名称），工程项目规模为（工程项目规模描述）；1.2 工程项目内容包括但不限于（工程项目具体内容），乙方承包的具体施工任务为（乙方承担的施工任务描述）。
第二条质量要求2.1 乙方承包的施工任务应严格遵守甲方和国家有关规定，确保工程质量符合标准要求；2.2 乙方在施工过程中如发现任何质量问题，应立即向甲方报告并协商处理措施。
第三条工期安排3.1 工程项目的总工期为（工期描述），乙方承包的施工任务应按照甲方的工期安排合理调整进度；3.2 若因特殊原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方并协商解决方案。
第四条施工费用及支付方式4.1 工程项目总费用为（项目总费用），乙方承包的施工任务费用为（施工任务费用），其中包括材料费、人工费等；4.2 施工费用支付方式为（支付方式描述），甲方应按约定时间及时支付费用给乙方。
第五条安全生产5.1 乙方在工程施工中应加强安全生产管理，切实保障施工人员的生命安全和财产安全；5.2 甲乙双方应共同维护工程项目的安全稳定，如发生安全事故，双方应共同承担责任。
第六条违约责任6.1 任何一方在履行协议过程中如出现违约行为，应承担相应的违约责任；6.2 如双方协商无法解决争议，应提交相关部门或仲裁机构进行调解，并接受调解结果。
第七条协议变更7.1 如因工程项目需要或其他合理原因导致协议内容发生变更，双方应共同商定并签订书面变更协议；7.2 变更协议应与本协议具有同等效力，双方应按照变更后的内容履行相关义务。
第八条协议解除8.1 本协议自双方签字生效，至工程项目完工验收结束；8.2 如工程项目未按约定完成或出现其他未履行合同义务情况，双方可协商解除本协议，并应按照相关法律法规处理。
5000字工程项目内部承包协议范文7篇
5000字工程项目内部承包协议范文7篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方与乙方在平等自愿的基础上，就甲方所承包的工程项目内部承包事宜达成如下协议，以兹共同遵守。
一、协议背景甲方系一家专业从事工程建设的公司，拥有丰富的工程项目经验和资质。
现甲方将其所承包的工程项目内部承包给乙方，由乙方负责具体施工及相关事宜。
二、工程项目概况工程项目名称：__________工程项目地点：__________工程项目规模：__________工程项目内容：__________三、承包范围及方式1. 承包范围：乙方承包本工程项目的全部施工任务，包括但不限于土方、基础、主体、装修等全部工程内容。
2. 承包方式：本工程项目采用包工包料的方式，由乙方负责提供施工所需的全部材料和劳动力，并负责施工过程中的质量安全。
四、合同价款及支付方式1. 合同价款：本工程项目总造价为人民币__________元整（大写：__________元整）。
具体金额以工程竣工结算为准。
2. 支付方式：甲方按照工程进度向乙方支付款项。
工程竣工验收合格后，双方进行结算并支付尾款。
五、工期及质量要求1. 乙方应按照甲方要求的工期完成施工任务。
如遇特殊情况，应提前与甲方协商解决。
2. 乙方在施工过程中应严格按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
六、甲方责任1. 甲方负责提供工程项目的施工图纸、技术资料及现场交底。
2. 甲方负责协调与业主、设计、监理等相关单位的关系，确保工程顺利进行。
3. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督、检查，确保工程质量和进度。
七、乙方责任1. 乙方应按照甲方的要求，组织施工和管理人员，确保工程进度和质量。
2. 乙方应严格遵守安全生产的有关规定，确保施工现场的安全生产。
3. 乙方应对施工过程中的质量问题负责，并承担由此造成的经济损失。
4. 乙方应合理控制工程造价，确保工程成本不超预算。
施工管理内部承包责任合同6篇
施工管理内部承包责任合同6篇篇1甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、公正、诚实、守信的原则，经友好协商，就甲方所承担的工程项目内部承包给乙方施工管理的相关事宜达成如下协议：一、工程概况及承包方式1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 承包方式：乙方采用包工包料的方式对甲方指定的工程内容进行承包施工。
二、承包范围及工作内容乙方承包范围包括但不限于以下内容：基础工程、主体结构施工、装修工程等施工图纸所包含的全部内容。
具体工作内容包括但不限于人工、材料采购与管理、设备使用与保管、安全文明施工、工程质量保障等。
三、合同工期1. 承包工程总工期为XX天，开工日期自合同签订之日起计算。
2. 乙方应按照甲方要求的进度计划进行施工，确保工程按期完成。
如遇特殊情况需调整工期，应提前向甲方提出申请并征得同意。
四、质量与验收1. 乙方必须严格按照施工图纸、施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应组织内部验收并进行整改。
验收合格后，提交验收报告给甲方。
甲方接到报告后组织最终验收。
3. 如因乙方施工质量问题导致工程返工或整改，乙方应承担全部责任并赔偿甲方相应损失。
五、合同价款及支付方式1. 工程合同总价为人民币[金额汉字大写]（含税价）。
此价格包括工程施工、材料设备购置与安装等全部费用。
具体支付细节和金额按照工程进度进行结算支付，待竣工验收合格且结算完成后付清余款。
乙方需提供正规的税务发票给甲方进行财务报销。
如实际工程量有增减，合同总价作相应调整。
2. 支付方式：甲方按照工程进度向乙方支付款项，具体支付时间节点为：开工后XX天支付总价的XX%，工程完成XX%时支付XX%，竣工验收合格后支付剩余款项。
工程款支付需经甲方审核确认后支付。
若乙方施工质量不达标或工期延误等原因造成损失，甲方有权从工程款中扣除相应金额作为赔偿。
工程施工内部承包协议(3篇)
第1篇甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方需要将某工程项目进行施工，乙方愿意接受甲方委托，承担该项目的施工任务。
为明确双方的权利、义务和责任，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程范围：__________4. 工程质量：符合国家及地方相关质量标准5. 工期：__________二、双方责任（一）甲方责任1. 负责提供施工图纸、技术资料、施工场地、施工用水、用电等必要的施工条件。
2. 指导乙方按照设计要求和施工规范进行施工，确保工程质量。
3. 按时支付工程款，确保乙方施工顺利进行。
4. 负责协调解决施工过程中与周边环境、邻里关系等方面的纠纷。
（二）乙方责任1. 按照甲方要求，负责工程的施工、管理、监督和验收。
2. 严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。
3. 按时完成施工任务，确保工程按期交付。
4. 负责施工过程中的安全生产，确保施工人员的人身安全。
5. 遵守国家及地方有关环保、消防、安全生产等方面的法律法规。
三、工程款支付1. 甲方在工程开工前，预付乙方工程款的30%作为启动资金。
2. 工程进度款按实际完成工程量的50%支付。
3. 工程竣工验收合格后，支付剩余工程款的50%。
4. 质保金为工程款的5%，质保期为两年，质保期满后支付。
四、违约责任1. 甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为应付款的1%。
2. 乙方未按约定完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金为工程款的1%。
3. 双方违反本协议约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。
2. 协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表人（签字）：__________代表人（签字）：__________签订日期：__________注：本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
内部承包施工合同(精选6篇)
内部承包施工合同（精选6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!内部承包施工合同（精选6篇）内部承包施工合同第1篇发包发(甲方)：_______________________承包方(乙方)：_______________________经双方协商同意甲方将_____________________________工程承包给乙方，为了明确甲乙双方责任和义务，特签订本合同：一、承包方本工程乙方包工不包料(包小型机具、扫帚等)，包安全、质量、工期、以及施工中产生的垃圾清理。
工程内部承包合同6篇
工程内部承包合同6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结报告、合同协议、条据文书、心得体会、规章制度、演讲致辞、应急预案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, contract agreements, document documents, insights, rules and regulations, speeches, emergency plans, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!工程内部承包合同6篇合同是双方或多方法律行为，须有双方或多方当事人，我们在写合同的时候，一定要注意其中的内容是齐全的，下面是本店铺为您分享的工程内部承包合同6篇，感谢您的参阅。
建设工程内部承包合同书6篇
建设工程内部承包合同书6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲乙双方同意按照中华人民共和国有关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平的原则，就以下建设工程的内部承包事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程规模：_________________________4. 工程内容：_________________________二、承包范围及方式1. 承包范围：乙方负责施工本工程的设计、采购、施工、调试及保修等全部工作内容。
具体包括但不限于以下方面：结构设计、建筑材料选购、设备设施配置、施工管理及现场协调等。
2. 承包方式：采用包工包料方式，乙方负责提供符合工程质量要求的施工人员和材料设备。
三、合同工期1. 开工日期：_________________________2. 竣工日期：_________________________3. 合同总工期：乙方应按照约定的时间完成工程，并确保工程质量。
如遇不可抗力因素导致工程延期，应提前书面通知甲方，并提供相关证明材料。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关法规、规范及设计要求，确保工程质量。
2. 甲方在工程竣工后有权对乙方所完成的工程进行验收，乙方应配合并提供相关验收资料。
3. 如工程验收不合格，乙方应负责无偿返工并承担由此造成的一切损失。
五、合同价款及支付方式1. 工程总造价：人民币_________元（大写：_________元整）。
2. 支付方式：甲方按照工程进度向乙方支付款项。
具体支付节点及比例为：基础工程完成_____%，主体工程每完成一层支付_____%，竣工验收合格后支付剩余款项。
六、违约责任1. 若因乙方原因导致工程延期，乙方应支付违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程施工内部承包合同
协议书
内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
工程施工内部施工班组分包协议书
甲方：建设工程有限公司
乙方：（班组负责人）
甲方承建的工程，经研究决定，落实由
施工班组负责施工。
为明确双方职责，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下合同条款，共同遵守执行。
第一条：工程地点及名称
1、工程地点：
2、工程名称：
第二条：工程内容及方式
内容：
承包方式：实行质量、安全、工期承包施工，经济独立核算承包。
第三条：双方职责
1、甲方职责
①对乙方的施工队伍素质力量、现场管理班子、机械设备的配备实行监督。
②对乙方定期或不定期进行检（抽）查，如发现乙方现场管理混乱，工程质量、安全和进度达不到要求，甲方有权要求乙方进行整改，调整充实施工力量。
③甲方委派代表，代表甲方对乙方施工进度、施工质量、安全生产及现场施工情况等进行监督检查。
④配合乙方做好工程所需的各项工作，及时为乙方办理工程款结算业务。
⑤监督乙方做好内部工程管理工作。
2、乙方职责
1、必须牢固树立“质量第一、安全第一、用户至上”的思想，全面履行甲方与建设单位的承包合同相关条款和一切承诺。
2、严格按业主合同要求及职能部门现行施工规范、质量检验评定标准及设计图纸要求进行组织施工。
严格做好工程施工安全、质量等各项工作。
3、编制施工组织设计，开工前报建设单位，经批准后，由乙方组织实施，做好施工现场布置。
4、做好文明施工现场范围内各种管线及建筑物保护工作，确保管线正常使用。
如有损坏，由乙方负责修复并承担所发生费用和责任。
5、在施工中指定专人负责现场施工、技术质量、安全、治安消防等工作。
并经常与建设单位保持联系，做好文明施工及工地整洁，同时做好临时用工的计划生育工作，执行国家颁发计划生育工作法规、法则。
6、施工项目全部完成竣工后，在未验收接管使用之前，做好成品保护工作，在保护期间发生损坏，由乙方自费予以修复。
7、对进场施工人员必须进行安全生产，文明施工的教育，杜绝因工死亡和重大工程安全事故。
安全事故确保控制在1‰以下。
发生事故引起的一切经济损失列入项目成本支出，且每起事故处罚1.0—2.0万元。
施工现场文明施工达不到要求的惩处3000—10000元。
省、市、县各级施工文明大检查应达到合格，达不到合格，通报批评的处以1.0—2.0万元罚款。
做好综合治安管理工作，杜绝民事、刑事案件的发生。
8、对工程质量问题无条件处理。
如由乙方原因造成的，其处理费用和工期损失，由乙方承担。
省、市、县各级施工过程质量大检查达不到合格，处以3000—10000元惩罚，达到通报表扬以上的给予奖励。
9、施工防护工程需要在施工范围内采取必要措施，并做好施工照明、看守、围栏和警卫等安全措施。
如乙方未履行上述义务造成人身伤害，由乙方承担责任及发生的费用。
10、按月支付施工人员工资，不得拖欠。
如有违约，甲方从工程款或工程履约保证金中扣除，并处以所欠工资2倍的罚款。
11、应积极纳税，并全额承担工程所产生的一切税金、规费。
12、乙方严格按甲方公司规章制度相关条例执行，全力维护甲方公司信誉。
13、由于项目管理不善造成的项目亏本，由乙方承担一切责任，并补亏为盈。
情节严重的，追究法律责任。
第四条：工程质量检查与验收
1、本工程施工质量，乙方保证达到合格。
2、乙方提供竣工资料和验收报告时间，应在验收前15天内提供完整的符合建设单位要求的竣工资料，甲方公司备案一份。
由建设单位邀请有关单位进行预验，在预验中发现质量问题，乙方应及时纠缺。
正式验收待工程全部竣工后，按有关规定办理交接手续。
3、乙方在施工中如发现设计、质量、材料等问题应及时与建设单位及设计单位联系，共同协商处理。
4、本工程因乙方施工质量原因，经验收单位验收后达不到合格工程，翻工至验收合格为止，费用由乙方自负。
工程工期以甲方与发包方签定合同为准，乙方必须按规定工期完工。
违约按甲方与发包方签定合同执行（如发包方不予追究，则甲方认同发包方意见）。
第六条：材料供应
1、乙方按设计和施工有关标准要求自行采购材料，并提供产品合格证明，对使用材料质量负责。
2、乙方采购的材料在使用前，应按要求进行检验，不合格的不得使用。
如因乙方使用不合格材料所造成的一切后果由乙方自负。
第七条：工程总造价及付款方式
1、工程总造价暂定元（大
写：），以竣工后工程决算审计的数字为准。
2、乙方在签订合同后交甲方质量、安全保证金贰万元整（考虑到乙方资金周转，同意待乙方收到第一笔工程款时，从该款项中扣除）。
待工程验收合格并确定无债务纠纷后退还。
如有安全、质量问题或拖欠民工工资，款项从该保证金中扣除。
如因安全或质量问题造成的损失超过贰万元，超出部分从工程款中扣除。
3、合同生效后，工程款（进度款）由甲方向发包方结算，甲方扣除税款（代扣税金以税票为准）及管理费 %后及时支付乙方。
4、如因乙方原因造成工程质量、安全事故，甲方视情节轻重向乙方收取管理费1~3倍的罚金。
5、甲方委派代表，采取不固定抽查形式。
其费用由乙方按500元/次·人支付。
1、争论解决程序：协商、调解。
2、如争论解决方式：如协商、调解无效，定向东阳市人民法院提起诉讼。
第九条：其它
本合同经甲乙双方签字即生效，保修期满，结清费用后自动失效。
本合同在执行过程中，如需修改补充，经双方协商后另订补充合同。
本合同与总包合同条款相抵触时以总包合同为准。
本合同1式2份，甲乙双方各执1份。
甲方：建设工程有限公司乙方：
（盖章）
法人代表：（盖章）经办人：
年月日。