电力线路施工合同
电力线路施工合同协议书3篇
电力线路施工合同协议书3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1电力线路施工合同协议书甲方（委托方）：_______________（单位名称）联系地址：_____________________法定代表人（负责人）：_________电话：__________________________传真：__________________________乙方（承包方）：_______________（单位名称）联系地址：_____________________法定代表人（负责人）：_________电话：__________________________传真：__________________________鉴于甲方拟委托乙方承包电力线路施工项目，为明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经甲、乙双方友好协商，特订立协议如下：一、项目名称：___________________________项目地点：_____________________________二、项目内容：1. 电力线路施工的范围、工程量及技术要求详见附件（具体项目清单）。
2. 施工费用：本次合同的总承包价为__________________元（大写：____________________元整）。
三、施工期限：1. 甲方将于________年___月___日起授予乙方电力线路施工合同，并要求乙方按照合同规定的工期完成工程。
2. 工程竣工日期：________年___月___日。
四、施工方式：1. 乙方应按照合同要求，负责完成电力线路施工工作，确保施工质量、进度和安全。
2. 甲方有权对电力线路施工进行监督和检验，确保施工工作符合相关标准和规范。
五、付款方式：1. 甲方应按合同约定的进度付款，付款金额应在工程验收后的十个工作日内结清。
2. 乙方应按照合同规定的方式收取付款，并在验收后提供相关发票及文书。
六、违约责任：1. 若一方未履行合同义务，应承担违约责任，并支付对方因此造成的损失。
电力线路施工合同协议书8篇
电力线路施工合同协议书8篇第1篇示例：电力线路施工合同协议书甲方：（施工单位名称）法定代表人：地址：联系人：电话：经甲、乙双方协商一致，就甲方承担乙方电力线路施工工程项目达成协议如下：一、项目概况甲方承接乙方电力线路施工工程项目，具体包括但不限于：电力线路建设、设备安装、调试、验收等内容，工程地点为乙方指定的地点。
二、工程进度1. 甲方接到乙方的委托后，应根据合同约定的工程周期、工程进度表和施工方案按时按质按量地完成工程项目；2. 如因不可抗力等原因导致工程进度延误的，甲方应及时通知乙方并提出解决方案；3. 乙方有权对甲方的工程进度和质量进行监督和检查，甲方应配合并接受相关检查。
三、施工质量1. 甲方应按照合同约定的标准和要求完成工程项目，确保电力线路施工质量；2. 乙方有权对甲方的施工质量进行抽查和验收，甲方应积极配合并接受相关检查。
四、施工安全1. 甲方应严格遵守国家和地方相关法律法规，加强施工现场管理，确保施工安全；2. 乙方有权要求甲方提供施工安全措施和计划，并对其进行检查和审核。
五、价格及支付方式1. 本次电力线路施工工程项目的总价为【具体金额】人民币；2. 乙方应按照合同约定的支付方式和时间节点向甲方支付工程款；3. 若因甲方原因导致工程质量不符合合同约定，乙方有权扣除相应款项。
六、违约责任1. 甲方违反合同约定导致工程质量不符合要求的，应承担相应违约责任；2. 乙方违反合同约定导致工程款未按时支付的，应承担相应违约责任；3. 若一方违反合同约定严重影响工程进度和质量的，对方有权解除合同并要求违约方承担相应赔偿责任。
七、其他约定1. 本合同自双方盖章之日起生效，至工程项目完工并验收合格之日止；2. 合同有效期内如有任何争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的法院进行解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：第2篇示例：电力线路施工合同协议书甲方：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方权利和义务，就甲方委托乙方进行电力线路施工事宜，甲、乙双方特此达成如下协议：一、工程名称：____________________________________________________六、合同价款及支付方式：1.合同总价为______________________元整，包括劳务费、材料费、设备费及其他费用。
电力线路施工合同协议8篇
电力线路施工合同协议8篇篇1甲方（发包方）：XXXX电力公司乙方（承包方）：XXXX电力建设有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方电力线路施工项目达成以下合同协议，以资双方共同遵守。
一、工程概况工程名称：XXXX电力线路施工项目工程地点：XXXX工程内容：电力线路施工，包括但不限于线路铺设、设备安装、调试等。
二、合同双方的权利和义务1. 甲方权利和义务（1）甲方应向乙方提供施工所需的相关资料，包括但不限于施工图纸、技术要求等。
（2）甲方应协助乙方办理施工所需的各项审批手续。
（3）甲方应按照合同约定及时支付乙方施工款项。
（4）甲方应配合乙方的施工进度，提供必要的支持和协助。
2. 乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定完成电力线路施工任务。
（2）乙方应确保施工质量符合国家标准和行业标准。
（3）乙方应确保施工进度符合合同约定。
（4）乙方应遵守施工安全规定，确保施工安全。
（5）乙方应及时向甲方提供施工进度报告和相关技术资料。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款本合同总价为人民币XXXX元（大写：XXXX），具体详见附件一《工程预算表》。
2. 支付方式（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价的XX%作为预付款。
（2）中期款：乙方按照合同约定完成相应工程量后，甲方应向乙方支付合同总价的XX%作为中期款。
具体支付节点和金额详见附件二《付款节点及金额表》。
（3）尾款：工程竣工验收合格后，甲方应向乙方支付合同总价的XX%作为尾款。
四、施工工期及延期责任1. 施工工期本合同工期为XX个月，自合同签订之日起计算。
具体开工和竣工时间详见附件三《施工进度表》。
2. 延期责任（1）因甲方原因导致工期延期的，责任由甲方承担。
具体包括但不限于：未按时提供相关资料、未协助办理审批手续、未按时支付施工款项等。
（2）因乙方原因导致工期延期的，责任由乙方承担。
电力线路施工合同范本6篇
电力线路施工合同范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力线路施工工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：电力线路施工工程2. 工程地点：具体地址依据甲方提供的施工图纸确定3. 工程内容：包括电力线路的铺设、设备安装、调试等二、合同工期1. 工程开工日期：依据甲方通知确定2. 工程竣工日期：依据合同约定的工期及实际情况确定三、合同造价1. 工程总造价：依据施工图纸及工程量清单确定，具体金额为大写：____________________元整，小写：￥____________________元。
四、工程质量与验收1. 乙方必须按照施工图纸、施工规范及国家相关标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的竣工资料。
甲方应当在接到通知后及时组织验收。
3. 工程质量不符合约定的，乙方应当无偿返修，并承担由此造成的损失。
五、工程变更与调整1. 施工过程中如遇设计变更，双方应当书面确认并签字盖章。
重大设计变更导致工程量增加的，双方应当签订补充协议。
2. 甲方在施工过程中需要调整工程进度的，应当以书面形式通知乙方，乙方应当按照新的进度安排进行调整。
六、工程款支付与结算1. 工程款支付方式：分期支付。
乙方完成基础工程并经甲方验收合格后支付工程总造价的百分之XX；完成全部工程并经竣工验收合格后支付工程总造价的百分之XX；剩余百分之XX作为质保金，质保期满后无质量问题一次性付清。
2. 结算方式：依据施工图纸、变更签证及合同约定进行结算。
七、安全施工与文明施工1. 乙方应当按照安全施工规范进行施工，确保工程安全。
如因乙方原因造成安全事故的，由乙方承担全部责任。
2. 乙方应当文明施工，保持施工现场整洁有序。
电力线路施工合同范本5篇
电力线路施工合同范本5篇篇1电力线路施工合同范本甲方（施工单位）：______________________乙方（建设单位）：______________________丙方（监理单位）：______________________为了规范电力线路施工过程，保证工程质量，双方经协商一致，特订立本合同如下：第一条项目名称：_______电力线路施工合同第二条项目地点：_______（具体地址）第三条项目内容：1. 电力线路施工范围：_______（具体包括线路长度、电压等级等）2. 项目工程量：_______（具体工程量，包括材料、设备等）第四条项目周期：本项目施工周期为_______天/月，具体工期根据实际情况经双方协商确定。
第五条施工标准：1. 本项目施工应符合国家相关法律法规和标准要求。
2. 施工过程中应严格按照设计图纸和技术要求进行，不得擅自更改。
3. 施工单位应配备符合资质要求的专业施工队伍和设备。
第六条施工条件：1. 乙方应提前为施工单位提供必要的施工条件，包括场地、通行权等。
2. 如施工单位因乙方原因无法按期开工或施工，乙方应承担相应责任。
第七条施工价款：1. 本项目总价款为_______万元，施工单位应在工程完工后按照规定支付。
2. 施工单位应按照工程进度支付工程款，并提供相应的发票和结算单据。
第八条变更与索赔：1. 如因乙方原因导致施工单位需要变更工程内容，应书面通知并经双方协商确定变更金额。
2. 施工单位在施工过程中如发现工程量增减或遇到不可抗力等情况，应及时向乙方报告。
第九条安全与质保：1. 施工单位应严格遵守安全规定，保障施工过程中人员和财产的安全。
2. 施工完工后，施工单位应提供一定期限的质量保证期，并承担相应质保责任。
第十条违约责任：1. 若一方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力等因素导致合同无法履行，双方应协商解决或提前终止合同。
第十一条其他约定：1. 本合同内容如有争议，双方应友好协商解决；协商不成可向有关部门申诉。
电力线路工程施工合同范本5篇
电力线路工程施工合同范本(1)电力工程施工合同电力工程施工合同电力工程施工合同甲方：辽宁省XXXXXX供电公司乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，辽宁省电力XXXX供电公司将承包给施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。
第一条工程概况一工程名称：二工程内容：三工程地点：四设计单位：五工期：六质量标准：七合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定 (￥ )万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。
第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律一合同语言：汉语二适用法律：国家法律、法规，以及工程所在地地方法规。
三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。
第三条甲乙方驻工地代表一甲方项目负责人：二乙方项目负责人：三工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。
第四条甲方工作一施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。
二负责组织辽宁省电力XXXXX供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。
三根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。
四负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。
第五条乙方工作一按照国家电力工程质量验评标准，担负施工任务。
二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。
三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。
工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。
四对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。
五提供施工的工程进度计划及相应进度统计表和工程事故报表，提供前后设备对比变化的照片及录像，并移交档案。
输电线路工程施工合同三篇
输电线路工程施工合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“承包方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行输电线路工程施工的事宜，经友好协商，达成以下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：____________输电线路工程1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：包括但不限于输电线路的设计、设备材料采购、施工、调试、验收等。
第二条工程期限2.1 工程的预计开工日期为：____________年____________月____________日。
2.2 工程的预计竣工日期为：____________年____________月____________日。
2.3 工程实际开工日期和竣工日期以双方签订的《工程开工通知书》和《工程竣工验收报告》为准。
第三条工程质量3.1 乙方应按照甲乙双方确认的施工图、技术规范、标准和要求进行施工。
3.2 乙方应保证工程质量，确保工程一次性通过验收，达到合格标准。
3.3 乙方应承担因施工原因导致工程质量问题的整改和修复工作。
第四条工程造价及支付4.1 乙方向甲方提交《工程预算书》，甲方审批后双方确认工程造价。
4.2 甲方按照双方确认的工程进度，向乙方支付相应的工程进度款。
4.3 工程竣工并经验收合格后，甲方向乙方支付剩余的工程款。
4.4 乙方向甲方开具合法的税务发票。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定的工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金。
5.2 乙方未按照约定的质量标准完成工程，甲方有权要求乙方返工、整改，并承担相应费用。
5.3 甲方未按照约定的进度支付工程款，应按照逾期天数向乙方支付违约金。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
6.2 如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
电力线路改造施工合同
电力线路改造施工合同电力线路改造施工合同（精选6篇）电力线路改造施工合同1甲方：乙方：低压电线路改造施工事项，经甲乙双方共同协商同意达成以下协议，双方愿共同遵守。
一、总工程量：1、工程量按电杆数计算，挖电杆坑回填和竖电杆清理线路障碍物在内。
2、调运电杆上下车工作量及拆旧线并如数集中到一起。
3、放线、拉线及相关工作量。
二、施工技术要求：1、所有工程量必须按供电所施工技术员技术要求施工。
2、服从安排、听从指挥、安全保质保量、按期完成总工程。
三、安全责任：村级民工在施工时严格按电力建设工程使用民工安全须知施工，一切安全责任乙方施工人员自负，甲方不负任何责任。
四、工程价：1、具体工价按电杆计算，设计到红春变压器的每根350元，青坪变压器的每根390元。
2、以上工价包括二次搬运费。
3、乙方中途停工者，甲方有权扣减工资。
五、工资结算办法：1、工程完工验收合格后，一次性付清。
2、中途不预支工资。
六、未尽事宜：1、未尽事宜，甲乙双方代表协调解决。
2、此合同一式二份，双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）年月日电力线路改造施工合同2发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据电网公司批复的供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价X设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从年月日至年月日。
二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工程安装费的75%。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
五、乙方的权利和义务
1、积极配合甲方的工作，按照甲方的施工进度要求提前做好线路的停电工作；
2、按照电力行业相关技术标准的要求，对迁改线路进行验收；对不符合技术要求的迁改线路提出整改要求；
3、督促监督丙方按时保质完成线路迁改工作，负责对迁改工程进度、施工质量等进行监督和验收。
迁改工程设计文件中所涉及的工程内容：廊沧高速公路廊坊段占地界内涉及乙方所属的35kV后信线路，110kV康新一回、康新二回、张清线路、张王线路、张城线路、广尚线路、广留双回线路，220kV霸康双回、等9处输电线路设施的迁改工作。
（详见设计文件）
八、工程费用及付款方式
1、根据迁改工程设计文件，经甲方、乙方与丙方协商一致，迁改工程费总计33000000.00元。大写：叁仟叁佰万整。由丙方包干使用。该费用包括设计费、监理费、施工费、线路装材费。
解决。
十一、其他事项
1、其他未尽事宜，另行协商；
2、本协议自三方签字盖章之日起生效，迁改工程竣工验收完成且甲方支付了全部工程费用后本协议自动终止。
3、本协议一式拾贰份，甲方肆份，乙方肆份，丙方肆份。甲方：廊沧高速公路廊坊建设管理处（盖章）法定代表人：
授权委托人：
时间：20XX年 月 日
乙方：
负责人：
六、丙方的权利和义务
1、按照本协议约定，受甲方委托，负责线路迁改施工；
2、丙方应根据甲方提供的廊沧高速公路的施工计划合理安排施工，按照本协议约定的工期完成施工；
3、应确保按照线路迁改工程的设计图纸完成施工，符合国家及电力行业相关标准的要求，满足廊沧高速公路施工和运行要求；
4、在线路迁改施工中建立安全质量保障体系，设立专职安全监督人员，确保安全施工无事故；七、线路迁改工程内容
电力线路施工合同范本
甲方：
地址：
联系人：某某
联系电话：
乙方：
地址：
联系人：某某
联系电话：（自愿退股协议书）
丙方：
地址：
联系人：某某
联系电话：
传真：
开户银行：帐号：
廊沧高速公路建设项目是河北省政府重点建设项目之一。根据廊沧高速公路建设需要，对廊沧高速公路工程建设占地范围内的电力线路设施进行迁改。依据《合同法》、《电力法》、《电力设施保护条例》的相关规定，甲、乙、丙三方协商达成如下协议。
一、乙方同意对甲方负责建设的廊沧高速公路廊坊段内交跨的乙方所辖的高压输电线路进行迁改。
二、甲方承担所涉及线路的迁改费用。
三、丙方受甲方委托，负责该线路迁改工程施工。
四、甲方的权利和义务
1、按照合同约定及时支付迁改线路所需工程费用；
2、施工前向乙方提供廊沧高速公路路由占地界和相关数据资料；
3、负责线路迁改所涉补偿等工作，确保群众的合法权益得到维护，确保社会稳定并协调对高速公路建设期间迁改线路的杆塔基础养护工作提供方便；
授权委托人
2、因以下原因，造成施工延误的，工期相应顺延：（1）因山洪、地震、海啸、龙卷风、连续大暴雨等不可抗力。
（2）因甲方未及时完成线路通道清理工作造成施工受阻，工期延误；
（3）因甲方或者上级主管部门对廊沧高速廊坊段施工计划调整。
十、争议解决方式
协议各方在本协议履行过程中如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成时，因本协议发生的一切争议，应向乙方住所地人民法院提起诉讼
电力线路改迁协议书电力线路改迁协议书
2、付款方式
（1）甲方应在本协议签字生效之日起5日内向丙方支付前期迁改工程费30000000.00元，大写： 叁仟万元；
（2）甲方在线路迁改工程竣工后15天内向丙方支付剩余全部工程费用。
九、施工期限
1、自甲方将前期工程费用支付给丙方之日起70天内完成本协议约定的所有迁改线路的施工；