单项工程施工委托协议书范本
委托工程施工合同书范本
委托工程施工合同书范本甲方（委托方）：单位名称：法定代表人：联系地址：电话：传真：乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：联系地址：电话：传真：鉴于甲方需委托乙方承担工程施工任务，双方经友好协商，达成如下合同条款：一、工程项目名称：委托方委托承包方进行（工程项目名称），工程地址为（详细地址），工程范围包括（具体工作内容），工程合同额定为人民币（金额）元整。
二、工程施工时间：具体工程施工时间为合同签订生效之日起至（具体完工日期）止。
如因不可抗力导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并延长工期。
三、工程款及付款方式：1. 甲方按照工程合同约定支付工程款，支付方式为（分期支付、一次性支付等）。
2. 工程款支付方式为（具体支付方式），支付时间及款项明细如下：* 第一笔款项：合同签订生效之日起，支付工程合同总额的（具体比例）%；* 第二笔款项：工程完成（具体阶段）后，支付工程合同总额的（具体比例）%；* 第三笔款项：工程最终验收合格后，支付工程合同总额的（具体比例）%。
4. 工程款支付前，乙方需提供相应的发票和收据，并在甲方指定账户办理相应的支付手续。
四、工程质量和验收标准：1. 乙方承诺在工程施工过程中，严格按照相关法律法规和工程规范要求，保证工程质量符合国家标准。
2. 工程验收标准为工程竣工后由甲方委托第三方专业机构进行验收，验收合格方可结算工程款。
3. 如工程验收不合格，乙方应在规定时间内整改，并重新提交验收，直到达到合格标准为止。
五、违约责任：1. 如乙方未按照合同约定的时间和质量要求完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应的违约金。
2. 如因甲方原因导致工程进展受阻，甲方应承担相应的责任并支付乙方的工程款。
六、保密条款：双方在合作过程中应保守工程方案、设计图纸等相关资料的机密性，未经对方同意不得向他人透露。
七、法律适用和争议解决：1. 合同履行中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的仲裁委员会申请仲裁。
工程委托施工合同范本(实用5篇)
工程委托施工合同范本（实用5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!工程委托施工合同范本（实用5篇）工程委托施工合同范本第1篇委托单位(甲方)：施工单位(乙方)：甲方为完成高速公路工程物探工程，委托乙方施工该工程的电法一、项目名称：阳泉西环高速公路隧道物探工程。
委托施工协议书
委托施工协议书甲方：（委托方名称）地址：（委托方地址）联系人：（委托方联系人）联系电话：（委托方联系电话）乙方：（施工方名称）地址：（施工方地址）联系人：（施工方联系人）联系电话：（施工方联系电话）鉴于甲乙双方达成一致意见，为确保委托方工程的顺利进行，特订立本协议，共同遵守以下条款：第一条：工程概况1.1 甲方根据委托方工程的实际需要，委托乙方进行施工，具体工程名称为（工程名称），工程地点为（工程地点）。
1.2 工程包括但不限于（列举工程范围和内容）。
第二条：委托内容2.1 甲方授权乙方负责工程的施工、监理、质量控制等相关工作，保证工程进度和质量符合国家相关标准和要求。
2.2 乙方承诺按照甲方的要求进行工程施工，确保施工工期的准时交付。
第三条：工期安排3.1 工程的开始日期为（具体日期），完工日期为（具体日期）。
3.2 如因甲方原因或不可抗力因素导致工期延迟，甲方应提前书面通知乙方。
第四条：工程款支付4.1 在工程施工过程中，甲方应按照支付计划逐次向乙方支付相应的工程款项，支付方式为（支付方式）。
4.2 乙方应按照工程进度及时向甲方提交工程款支付申请。
第五条：质量保证5.1 乙方承诺按照国家相关标准和要求进行工程施工，保证工程的质量符合甲方的要求。
5.2 工程交付后，乙方提供的质量保修期为（具体时间），在此期间内，乙方应及时处理由于工程质量引起的问题。
第六条：违约责任6.1 任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的经济损失。
6.2 如因不可抗力因素导致无法按照本协议履行义务，双方应互相体谅，并及时通知对方。
第七条：解决纠纷7.1 出现本协议履行过程中的纠纷或争议，双方应通过友好协商解决。
7.2 如协商解决不成，双方同意将纠纷或争议提交至有管辖权的人民法院解决。
第八条：协议生效8.1 本协议自双方签署之日起生效，有效期为工程完工并验收合格之日，但在工程质量保修期内仍有效。
单项工程施工合同范本5篇
单项工程施工合同范本5篇篇1单项工程施工合同范本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、良性合作的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担_______（项目名称），特订立本合同，以便明确双方权利义务，保障双方合法权益，共同遵守。
第一条项目概况甲方委托乙方施工_______（项目名称），项目位于_______（具体地址），项目范围包括________（详细工程内容），总工程造价为_______（数字），工程进度计划为_______（具体工期）。
第二条工程质量要求乙方承诺在工程建设过程中，严格遵守国家相关法律法规及技术标准，保证工程施工质量符合国家规定的相关标准，并向甲方提供相关质量保障文件。
第三条工程进度乙方应按照双方确立的进度计划，按时按质完成工程施工。
如遇不可抗力等情况影响工程进度，应及时向甲方报告情况并协商调整工程进度计划。
第四条费用支付工程费用为_______（总费用），乙方可根据工程进度情况向甲方提出分阶段支付方式，甲方应按时支付工程款项。
支付方式包括_______（具体要求）。
第五条工程保修工程竣工后，乙方应提供一定期限内的免费保修服务，保证工程设施正常运行。
保修期为_______（具体时间），在保修期内如有质量问题发生，乙方应及时处理。
第六条安全责任乙方施工过程中应遵守国家相关安全生产法规，确保施工现场安全，保护工人劳动权益。
如因乙方违反安全规定造成人身伤亡或财产损失，应承担相应的法律责任。
第七条合同变更若双方需要变更合同内容，须经双方协商一致并签订书面变更协议，变更后的合同内容仍具有法律效力。
第八条纠纷解决若在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，应提交_______（具体仲裁机构）进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决。
第九条其他事项本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
第十条合同生效本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，自双方盖章后生效，本合同效力至工程竣工并经验收合格之日终止。
建设工程工程施工委托协议书
建设工程工程施工委托协议书甲方：(委托方全称/姓名)地址：(甲方地址)联系电话：(甲方联系电话)乙方：(承办方全称/姓名)地址：(乙方地址)联系电话：(乙方联系电话)鉴于甲方拟进行某建设工程的施工，并希望委托乙方作为承包商进行施工及相关工作，甲、乙双方经友好协商，达成以下协议：一、工程基本信息1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容与范围：二、委托内容1. 委托乙方进行具体施工：(详细描述具体施工内容，包括工程进度、质量要求等)2. 委托乙方负责的相关工作：(列出乙方需承担的相关工作，如施工人员管理、材料采购等)三、委托期限1. 开工日期：2. 预计完工日期：3. 实际完工日期：四、委托方义务1. 向乙方提供工程所需的设计图纸、规格及相关文件；2. 按照约定的时间支付施工费用；3. 提供必要的工程指导与支持；4. 遵守工程进度安排并配合乙方施工。
五、乙方义务1. 按照约定的质量要求与进度完成工程施工；2. 在施工期间合理安排工程人员和材料；3. 承担工程质量问题的责任，并提供质保服务；4. 配合委托方对工程进行监督与检查。
六、费用与支付方式1. 工程总价款：2. 付款方式：(具体描述付款方式，如分期付款、一次性付款等)3. 付款时间及比例：(具体描述付款比例及付款时间安排)七、违约与解除1. 若乙方未按照约定质量要求和进度完成工程，甲方有权解除本协议；2. 若甲方未按时支付工程费用，乙方有权解除本协议；3. 若一方因不可抗力等原因无法履行本协议，应及时通知对方并协商解决办法。
八、争议解决本协议的解释与执行应依据适用法律，并提交相关争议解决机构进行调解或仲裁。
九、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效；2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：(甲方签字/盖章)日期：乙方：(乙方签字/盖章)日期：。
2024年单项工程承包施工合同（3篇）
2024年单项工程承包施工合同甲方：工程公司项目经理部乙方：模板工程承包班组甲乙双方就甲方承建的模板单项工程，于____年____月____日达成以下协议：一、工程内容乙方承担甲方发包的模板单项工程，具体包括按益施工图纸中基础分部±0.000以下所有模板工程项目与设计变更单的所有工作内容。
二、承包造价乙方按照模板与砼接触面积计算工程量，负责包括制作、安装、拆卸、运输及现场文明施工在内的全部工作内容，并承担所有预埋铁件拉墙筋的安装。
承包单价为每平方米____元（已含乙方管理费、各类补贴费用及制安模板所用的铁丝、铁钉等费用）。
三、组织领导1. 甲乙双方应指定专职管理人员，负责施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量及生活、计生等工作。
2. 乙方必须确保进场人员的政治素质、身体健康和技术能力，不得使用童工和女工。
3. 乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导和管理，遵守甲方现场的各项管理制度。
4. 合同期内，未经双方协商一致并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍。
四、双方责任1. 甲方责任：1）为乙方提供进场人员的生活住宿条件，并负责申报临时户口。
2）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督和管理。
3）提供必要的机械设备，并负责机械的一次性调试运转（此后由乙方负责），小型工具由乙方自备。
4）保证材料供应（材料运至现场____米内，但不提供塔吊运输）。
若材料供应不足，甲方应及时安排其他工作，乙方应服从甲方的调配。
工地现场计时工每工日____元。
2. 乙方责任：1）严格按照施工图纸和设计变更通知施工，遵守国家现行《施工技术验收规范》，确保工程质量达到优良等级以上。
2）加强安全生产教育，每个工人入场时都必须认真学习并遵守甲方的《安全管理暂行规定》等制度，提高安全生产意识，避免安全事故，并承担违反安全操作规程和安全制度造成的一切安全事故责任。
3）提倡文明施工，遵守甲方的文明施工管理制度，保持与建设、监理单位及甲方和其他班组间的关系，确保工人遵守纪律。
单项工程承包委托书模板
甲方（委托方）：乙方（承包方）：鉴于甲方因项目施工需要，特委托乙方承担以下单项工程承包业务。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________工程2. 工程地点：_________3. 工程规模：_________4. 工程内容：_________5. 工程质量要求：_________二、承包范围及内容1. 乙方负责本工程的施工、安装、调试、试运行等工作。
2. 乙方应按照甲方提供的工程设计图纸、技术规范、施工方案及质量要求进行施工。
3. 乙方负责组织、协调、指挥施工队伍，确保工程按时、按质、按量完成。
4. 乙方负责施工过程中所需材料的采购、运输、保管等工作。
5. 乙方负责施工过程中产生的废水、废气、噪声等环保问题的处理。
6. 乙方负责施工过程中发生的安全事故的处理和赔偿。
三、承包方式及期限1. 本工程采用包工包料的方式进行承包。
2. 承包期限：自合同签订之日起至_________年_________月_________日止。
四、工程款支付1. 工程款支付方式：分阶段支付，具体支付比例及时间由甲乙双方协商确定。
2. 甲方在工程款支付前，应核实工程进度和质量，确保工程按约定完成。
五、违约责任1. 若乙方未按约定时间完成工程，每延误一日，应向甲方支付_________%的违约金。
2. 若乙方施工过程中出现质量问题，应承担相应的修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
3. 若乙方在施工过程中违反国家法律法规，造成安全事故，应承担相应的法律责任。
六、争议解决1. 本合同履行过程中如发生争议，甲乙双方应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
单项工程承包施工合同范文（二篇）
单项工程承包施工合同范文合同编号：XXX甲方（委托方）：（详细信息）乙方（承包方）：（详细信息）鉴于甲方有意将工程委托给乙方进行承包施工，并达成以下协议，特订立本合同。
第一条合同工程1.1 甲方委托乙方承包的工程为：（详细工程名称、位置、范围等）。
第二条工程交付和施工期限2.1 工程的开始时间为本合同生效之日，预计结束时间为（预估天数/日期）。
2.2 若乙方未能按时完成工程或工程质量不符合约定，乙方应向甲方支付违约金，违约金的金额为合同总价款的5%。
第三条合同价款3.1 合同总价款为（具体金额）。
3.2 甲方应向乙方支付合同价款的工程款项分期支付标准如下：（详细支付方式和期限）。
3.3 如甲方逾期未支付工程款项，乙方有权暂停工程。
第四条质量保证和验收4.1 乙方对工程的质量负责，并确保施工符合所有相关法律法规和质量标准。
4.2 工程竣工后，甲方有权对工程进行验收，对于发现的质量问题，乙方需及时进行修补。
4.3 工程的最终验收由双方共同完成，甲方对工程质量满意后，乙方有权收取剩余工程款项。
第五条保险责任5.1 乙方应为工程承包施工期间的所有人身伤害、财产损失等风险购买相应的保险，并在保险期内保持有效。
5.2 乙方应将购买的保险单向甲方进行备查。
第六条违约责任6.1 若乙方未能按时完成工程或工程质量不符合约定，乙方应向甲方支付违约金。
6.2 若甲方未能按时支付工程款项，甲方应向乙方支付滞纳金，滞纳金的金额为欠款金额的1%。
第七条争议解决7.1 双方在履行本合同过程中出现争议的，应协商解决。
如协商不成，可通过仲裁或诉讼解决。
第八条合同变更8.1 本合同未尽事宜，可由双方另行协商确定。
双方一致同意的变更事项，须以书面形式确认。
第九条合同解除9.1 双方一致同意解除本合同的，应向对方提前（具体天数）书面通知。
9.2 解除本合同的一方应向对方支付相应的违约金，违约金的金额为双方协商确定。
第十条合同执行10.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
单项工程施工委托协议书范本
单项工程施工委托协议书范本
在现实社会中，很多情况下我们需要用到协议，签订签订协议可以使事务的结果更加完美化。
到底应如何拟定协议呢？以下是收集整理的单项工程施工委托协议书范本，仅供参考，希望能够帮助到大家。
甲方：
乙方：
甲方承建之xxxxxx，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。
为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：
一、工程内容
按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为：站、区间交通设施部分工程。
二、方式
甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的10%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。
三、组织领导：
1）乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。
2）乙方必须确保进场人员的.技术素质，所有工种均持证上岗。
在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
3）乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
四、双方责任：
1、甲方责任：
1）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。
2）负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。
3）负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。
2、乙方责任：
1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。
尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。
2）强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。
否则由乙方承担由此产生之全部责任。
3）工人进入施工现场必须穿反光背心，佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。
4）负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。
做到绝对服从甲方工程进度安排；班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。
5）必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。
6）具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自承担。
7）乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。
如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。
同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。
8）该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。
9）乙方不得将依据本责任书取得，经甲方委托施工之施工任务再行转包，否则甲方有权立即收回本施工项目。
10）工程完工后，向甲方及时上报该工程的施工总结。
五、工程质量及验收标准：
工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲
方的要求。
必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。
因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。
六、工期：
乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价的‰或元向甲方支付罚金。
七、付款方法：
1）甲方按乙方所完成之实际施工进度，每月或每一单项工程完工后，根据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方帐户后三天内按95%扣除税金和管理费后支付给乙方。
2）质保金：质保金按工程总造价的5%逐月或每单项工程逐次扣除，待工程完工并通过竣工验收两年后，据实返还。
因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担。
工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知10日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。
八、其它：
1）若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价3%的违约金。
2）若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其
他导致本责任收无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
九、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。
十、本责任书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。
该责任书自双方签自盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除保修条款依然有效外，即告终止。
甲方：
代表：
经办人：
签约日期：年月日
乙方：
代表：
施工责任人：
签约日期：年月日。