建设工程施工合同专用条款
建设项目工程EPC总承包项目合同专用条款6篇
建设项目工程EPC总承包项目合同专用条款6篇篇1工程名称：XXXXXX项目工程地点：XXXXXX发包方（甲方）：XXXXXX承包方（乙方）：XXXXXX合同编号：XXXXXX签订日期：XXXXXX一、合同双方的权利和义务1. 甲方权利和义务1.1.1 甲方应向乙方提供必要的支持和协助，确保乙方能够顺利完成本项目的工程设计和实施。
1.1.2 甲方应按照合同约定支付相应的款项，确保乙方的合法权益得到保障。
1.1.3 甲方应监督乙方的履约情况，确保乙方按照合同约定履行义务。
2. 乙方的权利和义务2.2.1 乙方应按照合同约定完成本项目的工程设计和实施，确保工程质量和进度。
2.2.2 乙方应遵守相关的法律法规和标准，确保施工安全和环境保护。
2.2.3 乙方应积极配合甲方的监督和管理，确保项目的顺利进行。
二、合同价款和支付方式3. 合同价款本项目的合同价款为人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX），包括工程设计、材料采购、施工安装、调试等全部费用。
4. 支付方式甲方应按照以下方式向乙方支付款项：4.1.1 预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的XX%，即人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX）。
4.1.2 中期款：乙方完成工程设计并通过甲方审核后，甲方应向乙方支付合同总价款的XX%，即人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX）。
4.1.3 尾款：项目竣工并通过甲方验收后，甲方应向乙方支付合同总价款的XX%，即人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX）。
三、工期和进度5. 工期和进度5.1.1 本项目的工期为自合同签订之日起至项目竣工验收之日止。
具体开工时间和竣工时间以甲方书面通知为准。
5.1.2 乙方应按照合同约定的工期和进度完成本项目的工程设计和实施。
如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
5.1.3 甲方应提供必要的支持和协助，确保乙方的工期和进度不受影响。
如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的责任。
建筑工程施工合同有哪些专用条款(二)
建筑工程施工合同有哪些专用条款（二）建筑工程施工合同是指建设单位与施工单位之间签订的关于建筑工程施工的具体约定和规定的法律文件。
而专用条款则是在建筑工程施工合同中特别针对某些具体情况或特殊要求而设立的条款。
在前一篇文章中，我们已经介绍了建筑工程施工合同中的一些专用条款，接下来，我们将继续探讨建筑工程施工合同中的其他专用条款。
1. 质量保证条款质量保证条款是建筑工程施工合同中非常重要的一个专用条款。
该条款规定了施工单位对工程质量的保证，包括建筑材料的质量、施工工艺的质量等。
同时，该条款还规定了建设单位对工程质量的验收标准和期限，并对质量问题的追责和赔偿事宜进行了明确规定。
2. 安全条款建筑工程施工合同中的安全条款主要针对工程施工过程中的安全问题而设立。
该条款规定了施工单位必须采取的各项安全措施，包括施工现场的安全防护、施工过程中的安全操作和应急处理等。
此外，该条款还要求施工单位必须配备专业的安全管理人员，并进行安全教育和培训。
3. 工期条款工期条款是建筑工程施工合同中的另一个重要专用条款。
该条款规定了工程施工的时间要求和工期计算的方法，并对可能出现的工期延误进行了明确规定。
同时，该条款还规定了施工单位必须采取的加班或增加施工人员的措施，以保证工程的按时完成。
4. 变更条款变更条款是建筑工程施工合同中的一项灵活的专用条款。
该条款规定了施工单位在施工过程中，如遇到建设单位提出的变更要求时，双方应如何协商和处理。
该条款明确规定了变更的程序、范围和费用计算方法等，以保证变更工作的有序进行。
5. 违约条款违约条款是建筑工程施工合同中的一项重要的专用条款。
该条款规定了施工单位和建设单位在合同履行过程中的违约责任和违约处理方式。
一方违约时，对其他方造成损失的，应按照合同的约定承担违约责任，并进行赔偿。
6. 竣工验收条款竣工验收条款是针对建筑工程竣工验收的具体要求而设立的专用条款。
该条款规定了竣工验收的程序、验收标准和时间，以及验收合格后的保修期等。
(完整版)建设工程施工合同专用条款(两篇)
(完整版)建设工程施工合同专用条款（二）建设工程施工合同专用条款（二）第一章总则第一条目的和依据1.1 目的：为确保建设工程施工过程中双方权益的保障，明确双方责任和义务，统一遵循合同法、建筑法等相关法律、法规及规章制度，本合同所列条款，由双方共同遵守。
1.2 依据：本合同的制定依据包括但不限于：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。
第二章项目内容与承包方式第二条项目内容2.1 本合同约定的项目内容包括但不限于：项目范围、工程量清单、工程质量标准、工期、工程款支付时间等。
2.2 项目范围：详细列举项目所包含的各项工程及相应数量和质量要求。
2.3 工程量清单：根据工程设计图纸及相关规范，明确列举各项工程的工程量并注明工程计量单位。
第三章项目进展和工期第三条项目进展3.1 承包人应按照合同约定的工程进度要求，合理组织施工，保证施工进度。
3.2 建设单位有权对工程进展进行监督，并提出合理要求与意见。
第四章施工质量和验收第四条施工质量4.1 承包人应按照合同约定的质量标准进行施工，保证工程质量符合国家建筑标准及相关规范要求。
4.2 建设单位有权随时进行工程质量检查，并提出整改要求和意见。
第五章工程款支付第五条工程款支付方式5.1 工程款支付方式为（按比例支付/按工程进度支付）。
5.2 工程款支付时间：根据施工进度及工程量的累计完成情况，双方可以协商确定工程款的支付时间。
第六章违约责任第六条承包人违约责任6.1 承包人未按合同约定的工期完成工程的，应承担相应的违约责任，并按照工程延期的天数支付违约金。
6.2 承包人不按合同约定的施工质量标准进行施工，导致工程质量不符合要求的，应及时进行整改，并赔偿建设单位因此遭受的实际损失。
第七章争议解决方式第七条争议解决方式7.1 承包人和建设单位应本着友好协商的原则解决合同执行中的争议。
7.2 若协商不能解决争议，双方可以协商选择仲裁或诉讼等方式解决。
施工合同专用条款
施工合同专用条款
合同范本专家。
标题，施工合同专用条款。
在撰写施工合同的过程中，需要特别关注以下专用条款，以确保合同的合法性和有效性：
1. 工程描述和范围，详细描述工程的具体内容和范围，包括工程的地点、规模、材料、设备等，以确保双方对工程的理解一致。
2. 工期和进度，明确规定工程的开始和结束时间，以及工程进度的安排和监督机制，确保工程按时完成。
3. 价格和支付方式，规定工程总价、付款方式和付款期限，包括工程款的分期支付安排，以确保双方权益。
4. 变更和索赔，规定工程变更的程序和条件，以及双方对索赔的处理方式，避免因工程变更和索赔引起的纠纷。
5. 质量和保修，明确规定工程质量标准和保修期限，以及双方对质量问题的处理方式，保障工程质量和双方权益。
6. 安全和责任，规定工程安全措施和责任分工，保障工程施工过程中的安全和责任。
以上是施工合同专用条款的主要内容，根据具体情况可适当调整和完善。
如有任何疑问或需要进一步咨询，请随时与我联系，我将竭诚为您提供专业的建议和指导。
建设工程施工合同,专用条款-23年版
建设工程施工合同,专用条款
1. 施工范围和工期：明确项目的施工范围，并约定工程开始和结束日期，合同双方保证按照约定时间完成工程。
2. 施工方案和设计变更：约定施工方案和设计变更的程序和责任，确保施工方案和设计变更经过双方的协商和确认。
3. 技术要求和质量标准：约定工程的技术要求和质量标准，并明确质量检验、验收和保修责任。
4. 付款方式和进度款：约定工程款项的支付方式和进度款的支付时间和比例，明确款项支付的条件和手续。
5. 竣工验收和保修：约定竣工验收的程序和标准，并约定保修期限和保修责任。
6. 索赔和争议解决：约定双方的索赔和争议解决方式，明确仲裁的地点和方式。
7. 违约责任和赔偿：协商双方的违约责任和赔偿方式，确保违约方承担相应的法律责任。
8. 不可抗力和解除合同：约定不可抗力事件的处理方式和解除合同的条件和程序。
9. 保密和知识产权：约定双方在合作过程中的保密责任和双方的知识产权归属。
10. 合同解释和生效：约定合同的解释方式和生效条件。
以上仅为一些常见的条款，具体的合同内容可以根据具体项目的需求进行修改和补充。
建议在签订合同前，咨询专业的法律顾问以确保合同的合法性和有效性。
建筑工程合同专用条款
建筑工程合同专用条款1. 总则本合同是由甲方（建筑施工方）和乙方（业主）签订的建筑工程合同，根据双方自愿、平等和互利的原则，按照相关法律法规，以及国家和地方政府有关建筑工程管理的规定，共同约定以下条款。
2. 工程概况（1）工程名称：建筑工程项目名称（2）工程地点：建筑工程项目地点（3）工程范围：详细描述工程的具体建设内容和要求（4）工程工期：约定工程开始日期和完工日期（5）工程准备：双方约定的工程资料准备和施工条件准备事项3. 合同价款与支付方式（1）合同总价款：合同约定的工程总价款金额（2）价款支付方式：详细说明价款的支付方式、时间和比例（3）价款结算：约定工程进度款和最终竣工结算款的支付时间和方式4. 质量与保修（1）工程质量标准：按照国家和地方有关建筑工程质量标准进行施工（2）竣工验收：约定工程竣工验收标准和程序（3）质量保证期：确保工程质量的保修期限，以及保修期内出现的问题的处理方式5. 变更与索赔（1）变更事项：合同履行过程中，如需对工程范围、设计、材料等进行变更的约定和程序（2）索赔处理：约定双方在工程实施中可能发生的索赔事项和处理方式6. 违约责任（1）甲方违约责任：约定甲方违约的违约责任、违约赔偿等相关事宜（2）乙方违约责任：约定乙方违约的违约责任、违约赔偿等相关事宜7. 保密与知识产权（1）保密义务：约定双方在合同履行过程中对于商业秘密和技术资料的保密义务（2）知识产权：对于工程中涉及的知识产权问题进行约定和处理方式8. 争议解决（1）协商解决：约定双方在合同履行过程中发生争议时，首先进行协商解决（2）仲裁解决：如无法通过协商解决，约定以仲裁方式解决争议的相关事宜9. 合同的生效和解除（1）合同生效：约定合同生效的条件和日期（2）合同解除：约定合同解除的条件和程序10. 其他事项双方对于合同履行过程中未涉及的其他事项进行约定和补充。
11. 附件本合同的附件是合同不可分割的组成部分，包括详细的工程图纸、设计文件、技术规范等，附件内容与合同正文具有同等法律效力。
建筑工程合同范本专用条款
建筑工程合同范本专用条款第一条合同当事人1.1 本合同由以下双方签订：发包方（以下简称“甲方”）：（填写发包方名称、地址、法定代表人等）承包方（以下简称“乙方”）：（填写承包方名称、地址、法定代表人等）1.2 甲方同意将（具体描述工程项目）的施工任务发包给乙方。
第二条工程概况2.1 工程地点：（填写工程地点）2.2 工程规模：（填写工程规模描述）2.3 工程质量标准：（填写工程质量标准）2.4 工程造价：（填写工程造价约定）第三条工程工期3.1 开工日期：（填写开工日期）3.2 竣工日期：（填写竣工日期）3.3 合同总工期：（填写总工期天数）3.4 乙方应按照甲方的要求，合理安排施工进度，确保工程按时第四条质量管理4.1 乙方必须按照国家建筑工程质量标准和甲方提供的设计文件要求进行施工，确保工程质量。
4.2 乙方应建立健全的质量管理体系，确保工程质量符合国家和行业标准。
4.3 甲方可对工程进行质量监督和检查，如发现质量问题，乙方应负责及时整改。
第五条工程变更5.1 工程变更应经甲方书面同意，并签订书面变更协议。
5.2 变更后，乙方应按照新的工程量或变更后的设计文件进行施工。
5.3 如因工程变更导致工程造价或工期发生变化，双方应协商确定相应条款。
第六条分包管理6.1 乙方可以将部分非主体工程分包给具有相应资质的专业分包单位。
6.2 分包单位应接受乙方的管理，并对乙方负责。
6.3 如因分包单位原因造成工程质量等问题，乙方应承担相应责第七条进度款支付7.1 甲方应按合同约定支付进度款，支付时间为收到合格工程量报告后的（具体天数）内。
7.2 进度款支付比例：（填写支付比例）。
7.3 如因甲方原因导致工程进度款支付延迟，乙方有权顺延工期。
第八条竣工验收8.1 工程竣工后，乙方应通知甲方进行竣工验收。
8.2 竣工验收应依据国家建筑工程质量标准和甲方提供的设计文件进行。
8.3 竣工验收合格后，甲方出具验收合格证书，工程方可视为正式交付。
建设工程施工合同专用条款正规范本(通用版)
建设工程施工合同专用条款1. 质量要求1.1 施工质量标准1.1.1 施工方应根据相关法律法规以及合同约定，保证施工质量符合国家和地方标准或规范的要求。
1.1.2 施工方在施工过程中应严格按照设计图纸和技术要求进行施工，不能进行任何未经业主或监理单位同意的变更。
1.1.3 施工方应确保建筑物结构安全可靠、功能正常，并保证工程质量符合国家规定的验收标准。
1.1.4 如在验收过程中发现施工质量存在问题，施工方应承担相应的责任并进行整改。
1.2 施工资质要求1.2.1 施工方应具备相应的建筑工程施工资质，并保证承建工程的施工符合相关法律法规的规定。
1.2.2 施工方应提供建筑工程施工许可证明以及其他相关的资质证书，在合同签订后及时向业主或监理单位提供。
1.2.3 如施工方无法满足相关施工资质要求，业主有权解除合同并要求施工方承担违约责任。
2. 工期要求2.1 合理安排施工进度2.1.1 施工方应合理安排施工进度，确保工程能够按照合同约定的时间节点完成。
2.1.2 施工方应在合同签订后，根据工程规模和施工条件，制定详细的施工进度计划，并及时向业主或监理单位提供。
2.1.3 如施工方因自身原因导致工期延误，施工方应承担相应的违约责任，并赔偿业主因此所造成的损失。
2.2 合理安排施工班次2.2.1 施工方应根据合同约定的工期，在施工过程中合理安排施工班次，确保施工工期不受影响。
2.2.2 施工方在安排施工班次时应考虑到施工人员的合理休息时间，以确保施工安全和施工质量。
2.2.3 如因施工方未能按时完成施工导致工期延误，施工方应承担相应的违约责任，并赔偿业主因此所造成的损失。
3. 风险控制3.1 施工安全措施3.1.1 施工方应根据相关法律法规和工程特点，制定安全施工方案，并向业主或监理单位提供。
3.1.2 施工方应在施工现场设置明显的安全警示标志，保证施工场所的安全。
3.1.3 施工方应配备足够数量和合格的安全施工人员，确保施工过程中的安全措施得到有效执行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第三部分专用主要条款一、词语定义及合同文件1、合同文件及解释顺序合同文件及解释顺序：1、本合同协议书；2、本合同专用条款；3、本合同通用条款；4、议标文件；5、标准、规范及有关技术文件；6、施工图；7、增减变更联系单；施工现场签证单等文件。
2、语言文字和适用法律、标准及规范2.1本合同除使用汉语外文字2.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规建筑法、合同法、多种解释条款、劳动保护法、各类调整文件、相应规范、标准、定额及配套文件、与本项目相关的全部文件。
2.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：_国家现行＜建筑工程施工质量验收规范》发包人提供标准、规范的时间：—合同订立后、开工前五日内提供各工种相应的规范及标准。
国内没有相应标准、规范时的约定：—委托承包方办理，其费用由发包方承担。
3、图纸3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数： _开工前十五天向承包人提供经审定后备案的施工图纸肆套。
—3.2发包人对图纸的保密要求：_无保密要求，部分如需保密，由发包方承担费用。
3.3使用国外图纸的要求及费用承担：图纸和翻译费由发包方承_____ 担。
二、双方一般权利和义务4.工程师4.1监理单位委托的工程师姓名：______________________ 职务： _________________________ 发包人委托的职权：_________________________________________需要取得发包人批准才能行使的职权： __________________________4.2发包人派驻的工程师姓名：______________________ 职务： _________________________ 职权：______________________________________________________4.3实行监理的，工程师职权：_代表发包方行使监督权和签字权，但以上权利应符合相关法律规定。
—4.4实行监理的，工程师职权：________________________________5.项目经理姓名：______________________ 职务： _________________________6.发包人工作6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：承包人进场，发包人完成施工场地的路通、水电、电讯通，满足施工要求的场平，如委托承包方办理，费用由发包方承担纳入结算。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：—开工前五天，水、电、通讯，接入基地内_30米处，同时满足使用。
如委托承包方办理，费用由发包方承担纳入结算。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：以监理公司或甲方颁发进场通知书为准。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：进场前五天内，发包方将项目地质材料和地下管网分布图交承包方做施工组织设计。
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：发包方必须办齐本项目所需的一切政府批件、—证件，在施工中如因批件、证件不齐产生的停工、损失由发包方承担（损失费按实际产生的费用结算）。
—（6）水准点与坐标控制点交验要求：自开工之日前五日内发包方现场以书面形式交承包方保护、使—用。
（7）图纸会审和设计交底时间：自进场之日起十四日内由发包方组织一次图纸会审和技术交底。
—因承包人准备不充分需进行多次图纸会审和技术交底的，_发包人可组织各单位参加，费用由承包人承担。
—(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：开工前五天发包方现场以书面形式交承包方协商保护。
(9)双方约定发包人应做的其他工作：1.地方关系的协调；2.工程款的按时结算、支付；_3.政府相应部门的协商。
6.2发包人委托承包人办理的工作：按施工组织计划做好安排，按质量要求，按时竣工交付使用，—管理好自己的施工人员，安全施工、文明施工。
7、承包人工作7.1承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：(1)需有设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：在施工中如发包方委托承包方进行部分深化设计，—承包方按发包方委托所示和施工进度要求及时完成设计文件的深化设计，—设计费用由甲方承担。
(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：开工后十五天内提供完美的施工组织设计和安全专项施工方案，每月25日提交本月已经完成工程量报表，下月_5日前要求发包方审定完毕。
—(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按合同和相关部门要求，搞好安全保卫和非夜间照明。
—(4)向发包人提供的办公和生活的房屋及设施的要求：双方协商确定。
(5)需承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按当地规定办理，如有特殊要求，产生的费用由发包方承担。
因承包人责任造成的罚款除外。
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：交验前由承包方保护，综合交验后由发包方保护；如委托承包方保护，增加费用由发包方承担。
—(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：开工前五天发包方现场以书面形式交承包方保护，费用由发包方承担。
(8)施工场地清洁卫生的要求：按相关规定做好清洁卫生工作。
—承担因自身原因造成的损失和罚款。
三、施工组织设计和工期8.进度计划8.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间表：开工后十五天内提供完善的施工组织设计和安全专项施工方案，每月25日提交本月已完成的工程量报表和下月进度计划。
8.2工程师确定的时间：下月5日前完成确认，逾期不确认也不提出书面意见的视为已经—确认8.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查和监督，工程实际进度与经确认的进度计划不符时, 承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。
因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进行措施提出追加合同价款。
9.工期延误9.1双方约定工期顺延的其他情况：1.人力不可抗拒的自然因素；_2.超过规定的停工参照_(6.1.5)；—3.非承包方原因的停工、工期顺延，发包方承担由此给承包方带来的经济损失参照(6.1.5)_四、质量与检验10.隐蔽工程和中间验收10.1双方约定中间验收部位10.1.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前_48小时以书面形式通知工程师验收。
通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。
承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可—进行隐蔽和继续施工。
验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。
10.1.2工程师不能按时进行验收，应在验收前_24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过—48小时。
工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师—应承认验收记录。
10.1.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。
五、安全施工：1.承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，—严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，—采取必要的安全防护措施，—消除事故隐患。
由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
—2.发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，_并对他们的安全负责。
必包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。
—因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
六、合同价款与支付按合同约定进度按时支付，否则视为违约。
—12.合同价款及调整12.1本合同价款采用：(1)本合同采用四川省《_2009》清单及_2015计价定额可调方式确定。
建筑工程量清单计价定额及相关配套文件，—施工当期政府相关文件规定进行组价，材料单价以四川省定额站发布的信息价计价，—不足部分按市场价认质认价以确认函方式确定材料结算单价。
间接费用计取按企业持有的取费证标准执行，—人工费调整按省、市政府造价主管部门颁布以最新(在施工期间内)文件、规范规定费率为准；施工期间费率有波动的，以各次费率算术平均值计算。
（2）采用可调价格合同，合同价款调差方法：按实际结算计价。
合同总价中：仿古园林建筑、别墅工程造价上浮10% ;市政道路、河堤堡坎、园区绿化下浮_3%。
⑶采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：本项目不采用本条。
13.工程量的确认13.1承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。
工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。
承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。
13.2工程师收到承包人报告后_7天内未进行计量，从第8天起, 承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。
工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。
13.3对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工_ 程量，工程师不予计量。
14.工程款（进度款）支付双方约定的的工程款（进度款）支付的方式和时间：乙方进场一个月内甲方向乙方支付合同总价15%的预付款。
工程预付款的扣回时间、比例：工程项目主体封顶前。
甲方按乙方每月所完成工程量价款的_85%支付给乙方，以此类推。
拔付工程—款的时间：每月25日提交当月已完成工程进度款的报告。
—甲方在次月。