2010河北省造价员考试试题(基础部分测试)考试技巧、答题原则
造价员考试试题及答案
造价员考试试题及答案一、选择题1.在工程造价管理中，以下哪个属于成本管理的工作内容？A、核算成本B、编制预算C、进行定额调整D、解决工程问题答案：A、C2.对于含农民工工资和材料设备费用的工程项目，以下哪个造价核算方法更适用？A、按比例分摊法B、定额综合分配法C、工程量清单法D、生产成本法答案：B3.工程施工中，人工费用的计算应按照什么方式确定？A、按照工期计算B、按照劳动密集度计算C、按照投入人工数量计算D、按照工程规模计算答案：C4.在建设项目的招标阶段，投标报价中应包含以下哪些费用？A、材料费、施工费、管理费B、中标保证金、履约保证金C、工程概算费用、财务费用D、招标代理费、评标咨询费答案：A、B5.标底造价是指：A、工程项目的总造价B、建筑材料的成本C、工程项目的整体成本D、工程项目的最低成本答案：C二、填空题1.工程造价预算是建设项目的___________。
答案：经济核算基础2.施工单位的造价技术负责人必须具备相应的___________资格。
答案：注册造价工程师3.投标保证金通常是按照投标金额的___________比例计算。
答案：1% - 2%4.施工图设计的审查和定额编制的计算是由____________完成的。
答案：设计单位5.工程造价的编制应根据工程设计文件中的___________完成。
答案：工程量清单三、问答题1.请简述造价员的职责和工作流程。
答案：造价员是负责工程项目的成本核算和造价管理工作的专业人员。
他们的职责包括：- 协助编制工程造价预算和招标报价；- 进行工程量清单的核定和定额的调整；- 计算工程项目的人工费用、材料费用和设备费用；- 参与工程结算和支付工程款项；- 协助解决工程项目中的造价问题等。
他们的工作流程通常包括了解项目要求、编制预算报价、核算造价成本、参与招投标和工程结算等环节。
2.请解释投标保证金和履约保证金的概念及作用。
答案：投标保证金是投标人在投标报价时所缴纳的一笔款项，用于确保投标人对于中标后合同的履行。
造价员考试-试题集(含答案)
造价员资格考试历年试题集(一)判断题：1．设计概算是由施工单位根据初步设计或扩大初步设计图纸等而编制的。
（）2．国家审批项目建议书主要依据设计概算。
（）3．每个建设项目当它的初步设计和概算文件未经批准时，也能列入基本建设年度计划。
（）4．在编制建设工程概预算时，应首先编制建设项目的总概算书。
（）5．根据建设工程项目建设的顺序，建设工程概预算的内容为投资估算、设计概算、修正概算、施工图预算、施工预算、工程结算和竣工决算。
（）6．所谓建设工程费用是指建设工程从开工到竣工验收交付使用整个过程中，所投入的全部费用的总和。
（）7．一般来说，由投资估算和概算这两个经济文件所确定的建设工程费用与由竣工决算所确定的建设工程费用是一致的，没有区别。
（）8．实行定额的目的是为了力求用最少的人力、物力和财力的消耗生产出符合质量标准的建筑产品，取得最好经济效益。
（）9．劳保费是指按照国家劳保条例规定应支付的企业退休、离休和1年以上病员的工资，以及按上述职工工资提取的职工福利基金。
（）10．建筑企业的利润总额是由经营利润和法定利润组成的，（）其中经营利润是指建筑产品价格与预算成本的差额。
（）学易网提供11．当拟建工程项目的初步设计文件具有一定深度，基本上能够按初步设计的平、立、剖图纸计算出各分部工程项目的工程量时可采用概算定额编制建设工程概算。
（）12．建设工程概算指标是用建筑面积或体积为单位，以整个建筑物为依据的定额。
（）13．用类似工程预算编制概算，受地区不同限制要进行调整。
（）14．税金由国家统一规定，即它不因地区不同而在价值上产生差别。
（）15．当建设工程概算造价、单方造价指标计算出来后，就可编制建设工程概算书，以供各单位有关部门使用。
（）16．设计单位编制的设计概算文件，经过建设主管机关批准后就成为国家控制工程拨款或贷款的最高基本限额。
（）17．工程间接费用随地区不同，其收取标准也不同。
（）18．施工预算的编制方法一般有“实物法”和“实物金额法”两种，“实物金额法”是目前普遍采用的一种方法。
2010三级河北省资质要求考试技巧、答题原则
1、某建设工程项目在发包时，其内容和工程量还不能明确的确定。
在这种情况下，业主适合采用( )计价方式发包工程。
P201A.总价合同B.设计――管理承包合同C.单价合同D.总包合同答案：C2、某建设工程项目第一次竣工验收未能通过，承包人按发包人要求修改后再次验收合格。
根据施工合同示范文本的规定，该项目的实际竣工日期应是( )。
P191A.第一次送交竣工验收报告的日期B.第一次竣工验收的日期C.第二次竣工验收的日期D.第二次送交竣工验收报告的日期答案：D3、施工承包合同协议书中的合同工期应填写( )。
P191A.实际施工天数B.总日历天数C.预计竣工日期D.扣除节假日后的总日历天数答案：B4、发包人收到承包人提交的竣工验收报告后，应负责组织验收，并在验收后( )天内给予认可或提出修改意见。
P192A.7B.14C.21D.28答案：B5、下列合同形式中，承包商将承担较多风险的是( )。
P203A.固定单价合同B.总价合同C.变动单价合同D.成本加酬金合同答案：B6、根据工程变更的具体情况，由于业主要求、政府部门要求、环境变化、不可抗力、原设计错误等导致的设计修改，应该由( )承担工程变更的责任。
P208A.业主B.政府部门C.设计单位D.承包商答案：A7、根据工程变更的具体情况，由于业主要求、政府部门要求、环境变化、不可抗力、原设计错误等导致的设计修改，应该由( )承担工程变更的责任。
P208A.业主B.政府部门C.设计单位D.承包商答案：A8、某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，承包人与分包人签订了专业工程分包合同，在分包合同履行过程中，分包人的正确做法是( )。
P195A.未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系B.分包人可以直接致函发包人或工程师C.分包人可以直接接受发包人或工程师的指令D.分包人无须接受承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令答案：A9、下列关于固定总价合同适用性说法不正确的是( )。
造价员考题及答案
一、填空题1、建设工程工程量清单的计量规则应以国家标准河北省为准。
2、河北省建设工程施工合同中基准日是指招标工程以投标截止日、非招标工程以合同订立日前日。
3、某项目，计息周期为半年，名义利率为8%，则该项目的有效利率为 %。
4、《建设工程工程量清单计价规范》中对每个清单子目都给出了项目编码、项目名称、工作内容、项目特征等，其中必须严格按计价规范执行的除项目编码、项目名称、计量单位外还有。
5、建设部107号“关于‘建筑工程发包与承包计价管理办法’的规定”，承发包双方签订的合同可以采用以下三种形式：固定价、可调价、成本加酬金。
其中对业主风险最小的是的合同形式。
6、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中明确：建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应支持。
（填予、不予）7、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中明确：当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类利率计息。
8、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中明确：当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，支持。
（填予、不予）19、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中明确：当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以合同作为结算工程价款的根据。
10、工程量清单编制中，补充项目的编码，第位为“B”。
二、判断题1、成本费用指现场内外已发生或将发生的所有合理开支，包含管理费和其他合理分摊的开支及正常的利润。
（）2、书面形式指合同文书、信件和数据电文（包括电报、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
发包人、承包人可在专用条款中注明所采用的书面形式。
工程造价考试题及答案
工程造价考试题及答案一、单项选择题1、以下哪一项不是工程预算的编制原则？A.严格执行国家的经济政策和有关规章制度B.坚持经济效益与社会效益相统一的原则C.随意编制，无需考虑实际情况D.按照建设程序，分阶段编制正确答案：C.随意编制，无需考虑实际情况。
2、下列哪一项不是工程概预算的编制依据？A.施工图纸和设计说明书B.施工组织设计C.工程概预算定额D.施工合同正确答案：D.施工合同。
3、在工程预算中，下列哪一项不是按照建设阶段划分的？A.投资估算B.设计概算C.施工图预算D.竣工决算正确答案：A.投资估算。
二、多项选择题1、下列哪些是工程预算编制应考虑的因素？A.施工方法的选择B.材料设备的采购C.工期和进度安排D.工程地质条件的影响正确答案：A.施工方法的选择；B.材料设备的采购；C.工期和进度安排；D.工程地质条件的影响。
2、工程预算在工程建设中的作用包括哪些？A.控制投资额度的依据B.编制年度计划的依据C.选择施工方案的依据D.签订工程合同的依据正确答案：A.控制投资额度的依据；B.编制年度计划的依据；C.选择施工方案的依据；D.签订工程合同的依据。
三、判断题1、工程预算是工程造价管理的基础，也是工程建设中各项管理工作的基础。
（）正确答案：对。
2、工程预算定额是只针对某一个工程项目而确定的，不适用于其他工程项目。
（）正确答案：错。
造价员考试题及答案一、选择题1、在下列建筑材料中，哪一种材料的强度最高？A.混凝土B.砖C.木材D.玻璃答案：A.混凝土解释：混凝土是一种复合材料，由水泥、砂、石和添加剂等组成，具有较高的强度和耐久性。
砖、木材和玻璃的强度均不如混凝土。
2、下列哪一项不是建筑工程造价的特点？A.多次性计价B.组合性C.流动性D.复杂性答案：C.流动性解释：建筑工程造价的特点包括多次性计价、组合性、复杂性和阶段性。
流动性不是建筑工程造价的特点。
3、在下列各项中，哪一项是工程造价控制的主要目标？A.最低成本B.最高质量C.最短工期D.最大利润答案：C.最短工期解释：工程造价控制的主要目标是合理确定和有效控制工程造价，即在最短工期内以最小的成本实现最大的效益。
造价员考试答题要求提纲得分点
•一．已知条件•下表为某室内通风空调工程其中一项分部分项工程量清单，该DN100焊接钢管，连接方式为焊接，各项材料价格见下表，其中DN100焊接钢管为暂估价（其中DN100焊接钢管外径为114㎜）。
分部分项工程量清单•工程名称：某通风空调工程二、答题要求•1．列算式计算该管道橡塑保温套管及刷防锈漆定额工程量。
•2．根据2008《广‘西安装消耗量定额》及桂建标字【2011】21号文(即人工单价调整为一类工47元／工日，二类工54元/工日，管理费费率区间：28％---42％，利润费率区间：O～34％)，按我区招标控制价编制要求计算该分部分项工程量清单的综合单价，并把分析计算该分部分项工程量清单的综合单价需套用的定额编号、定额名称、定额单位、定额工程量及相应的计算结果填入表5“分部分项工程量清单综合单价分析表"中。
三、答题要点•1、计算刷油和保温的工程量。
•①橡塑保温套管定额的工程量：•V=π*(D+1.033δ)*1.033δ*L•其中：D为管道外径，δ为保温层厚度，L为管道的长度，1.033为保温层厚度偏差。
•V=3.14*（0.114+1.033*0.03）*1.033*0.03*50=0.71m³•注意：所有长度单位要化成”M”才能计算。
•②管道刷油定额工程量：S=πDL=3.14*0.114*50=17.9㎡•③分析清单里面具体要套用的定额：•1）管道安装的定额：03080014•2）管道刷油的定额：刷防锈漆第一遍03110050；刷防锈漆第二遍03110051•3）管道保温定额：橡塑保温30㎜厚03112178•③计算出每一条定额的综合单价•管道安装03080014：•人工费：3.42*47=160.74元/10米•辅材费：53.61元/10米•主材费：40*10.2=408元/10米•机械费：57.49•管理费：160.74*0.35=56.26元/10米•利润：160.74*0.17=27.33元/10米•则管道安装定额的综合单价为：160.74+53.61+408+57.49+56.26+27.33=763.43元/10米•管道刷油第一遍03110050：•人工费：0.243*47=11.42元/10㎡•辅材费：2.72元/10㎡•主材费：1.31*10=13.1元/10㎡•机械费：0•管理费：11.42*0.35=4元/10㎡•利润：11.42*0.17=1.94元/10㎡•管道刷油第一遍综合单价：11.42+2.72+13.1+4+1.94=33.18元/10㎡•管道刷油第二遍03110051：•人工费：0.243*47=11.42元/10㎡•辅材费：2.44元/10㎡•主材费：1.12*10=11.2元/10㎡•机械费：0•管理费：11.42*0.35=4元/10㎡•利润：11.42*0.17=1.94元/10㎡•管道刷油第二遍综合单价：11.42+2.44+11.2+4+1.94=31元/10㎡•管道橡塑保温03112178：•人工费：3.67*47=172.49元/m³•辅材费：396.42元/m³•主材费：2000*1.03=2060元/m³•机械费：0•管理费：172.49*0.35=60.37元/m³•利润：172.49*0.17=29.32元/m³•管道橡塑保温综合单价：•172.49+396.42+2060+60.37+29.32=2718.6元/m³•④将所计算的每条定额、对应的工程量、对应的人工、辅材、主材、机械、管理、利润费用以及对应的综合单价填入表中。
2010年造价员考试真题和题解
造价员考试工程计量与计价实务(土建工程)试题1.民用建筑分[ ]两大部分。
a生活建筑和公共建筑 b 居住建筑和公共建筑c居住建筑和文化建筑 d生活建筑和公共建筑 2.严寒地区受动荷载作用的焊接结构，应选用碳素结构钢的品种是[ ].a.q235-afb.q235-bc.q235-a.bd.q235-d解题要点：碳素结构钢按脱氧程度分镇静钢、半镇静钢和沸腾钢。
镇静钢最好，质量等级自a到d逐次提高，在低温承受动荷载的焊接结构，工作环境恶劣，应选用d级的镇静钢。
3.调制罩面用的石灰浆不得单独使用，应掺入麻刀和纸筋等以[ ]a.节省石灰b.防止开裂c.易于施工d.增加美观度答案：b解题要点：石灰浆在空气中硬化时有体积收缩现象，为防止抹面因收缩而开裂，应掺入麻刀或纸筋抵抗收缩拉力，防止裂缝。
4.其他条件一定时混凝土强度随水灰比的增大而[ ].a.增大b.不变c.降低d.不一定解题要点：决定混凝强度的因素有水泥标号、水灰比、骨料性质、温湿度、龄期等。
水灰比越大，多余的水越多（因水泥水化所需水量是一定的）。
多余的水在混凝土中会形成水泡或蒸发形成气孔，从而使强度降低。
5.试配c35混凝土，容重为2 450kg／m3，现已知单位水泥用量428 kg，单位用水量182kg，则该混凝土1 立方米所需的砂石总重量为[ ]kg.a.1 284b.1 840c.1 498d.1 584 解题要点：1立方米，混凝土重2450k8，是由4种成分组成。
现已知水和水泥的用量，所以砂石总重量应为2 450—（428+182）；1 840kg.6.某混凝配比设计中，、已知单位用水量为180 kg，水灰比为0.7，重量砂率为35％，则单位石子用量为[ ]kg. a.687 b.1 362 c.1 276 d.733 解题要点：已知单位用水量及水灰比可求单位水泥用量为180/0.7=257kg，1 立方米混凝土重量为2 400kg，则砂石总重量为2 400—（180+257）=1 963 kg，又知砂率为35％，则石子含率为65％，所以石子重量应为1 963x0.65=1 276kg.7.欲设计c30普通混凝土（σ=5），其试配强度为[ ]mpa. a.21.8 b.38.2 c.30d.40 解题要点：试配强度fcu = fcu.k +1.645σ=30+1.645*5=38.2mpa.8.工业建筑的分类中多层厂房指层数在[ ]层及以上的厂房。
2013河北省造价员考试2008-2013年真题汇总考试技巧、答题原则
1、建设项目的实际造价( )。
A、中标价B、承包合同价C、竣工决算价D、竣工结算价2、在财务评价指标体系中，静态指标有( )A 投资利润率B 静态投资利润率C 静态资本回报率D 贷款偿还期3、在财务评价指标体系中，静态指标有( )A 投资利润率B 静态投资利润率C 静态资本回报率D 贷款偿还期4、下列不属于工程造价职能的是：( )。
A、预测职能B、控制职能C、评价职能D、核算职能5、建筑安装工程费用构成中的税金由( )A 营业税、城乡维护建设税、教育费附加、水利建设专项基金B 营业税、城乡维护建设税、教学费附加、水利水电专项基金C 发票税、城建税、教学税、所得税、个人所得税D 营业税、企业所得税、个人所得税、土地房产税6、某项目中建筑安装工程费用为560 万元，设备工器具购置费工为330万元，工程建设其他费用为133 万元，基本预备费为102 万元，涨价预备费55 万元，建设期贷款利息为59 万元(没有固定资产投资方向调节税)，则静态投资为( )万元。
A、1023B、1125C、1180D、12397、工程造计的层次性包括( )。
A、建设项目总造价B、土建工程及安装工程造价C、单项工程造价D、分部分项工程造价E、单位工程造价8、以下对工程造价含义的理解，正确的是( )。
A、工程造价意味着在投资活动中所支付的全部费用形成了固定资产B、工程造价的直意就是工程的建造价格C、投资者与承包商的管理目标总是一致的D、通常把工程造价的第二种含义理解为建设安装工程价格9、根据我国《建设工程质量保证金管理暂行办法》有关规定，下列表述错误的是( ) 。
A.缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计算。
B.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告90 天后工程自动进入缺陷责任期C.全部或部分使用政府投资的建设项目，保证金按工程价款结算总额的3%预留D.缺陷责任期内，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任10、建筑安装工程费用构成为( )A 直接费、间接费、利税、规费B 工料机、措施费、规费、利润C 直接费、间接费、利润、税金D 工料机、技术措施费、规费、利润11、建设项目的实际造价( )。
造价员工程造价基础知识考试试题及答案
造价员工程造价基础知识考试试题及答案一、单项选择(各专业必答试题)1. 工程量清单由哪几部分组成？(A ）A。
由分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清单三部分组成；B。
由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和零星项目清单组成。
2.工程量清单计价计款的构成是什么?( C)A。
由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金和不可预见费构成;B. 由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、定额测定费、社会保险金构成.C。
由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金构成。
3。
综合单价的定义是什么？（B ）A。
综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润。
B。
综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。
4。
总承包服务费包括那些内容？（ A)A. 总承包服务费的内容,除招标文件另有规定外，一般情况下包括协调工程进度，各专业交叉作业配合协调等发生的费用，以及配合招标材料采购所需的费用.B.总承包服务费的内容包括，协调工程进度,各专业交叉作业的配合，分包单位使用主体施工的脚手架、垂直运输设备、以及修补凿洞的费用。
5.甲方供料是否计价,如何计价?( A）A。
甲方供应的材料应计入投标报价中，并在综合单价中体现.B。
甲方供应的材料不计入综合单价中。
6.零星工作项目费应在预留金中开销吗？(A )A 。
《计价规范》的 3。
4.1 条规定零星工作项目和预留金应分别列项，零星工作项目费不应在预留金中开销。
B .零星工作项目可以在预留金中开销。
7.工程量清单中漏项或有错如何处理?(A ）A 。
合同有约定的，按合同约定；合同没有约定的，按《计价规范》 4。
0。
9 条执行。
B.由招标人承担漏项和量错的风险。
C。
不得调整.8. 由于项目特征描述不够准确或错误而引起综合单价有了变化,应如何调整?（B )A .由于工程量清单计价一般采用的是单价合同，所以不得调整.B 。
河北省二级土建造价员考试试题含答案(开卷和闭卷)
土建造价员考试试题土建预算员模拟试题一、单选题（每题1分，选对得分，选错不得分，共30分）1．建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（D）组成。
A、建安工程费用和设备购置费等B、设备工器具购置费C、土地使用费及勘察设计费D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等2．以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（Ｃ）。
Ａ、施工机械修理费Ｂ、材料采购和保管费Ｃ、材料二次搬运费Ｄ、生产工人基本工资3．预算定额基价是指（B）的人工、材料、施工机械使用费之和。
A、单位工程B、分部分项工程C、扩大分部分项工程D、单项工程4．我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（Ｄ）。
Ａ、企业管理费Ｂ、财务费用Ｃ、其它费用Ｄ、现场管理费5．对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（A）。
A、单价法B、实物法C、概算法D、指标法6．仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（D）。
A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。
7．预算表的计算、价差表的计算、费用表的建表计算应键入以下哪一组合键（B）A、Alt+PB、Alt+1C、Alt+2D、Shift+08．水泥砂浆体积配合比是指水泥与(C)体积比。
A.天然砂B.天然净砂C.净干砂D.饱和干砂9．材料预算价格是指材料(d)费用a.采购b.成本c.预算d.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部10．一般土建工程费用定额中的费率是由(d)而定的a.施工单位资质b.工程造价的大小c.上级主管部门d.工程类别11．定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理(c)a.可换算入定额内b.建立补充定额c.由甲乙双方商定在独立费中处理12．一般住宅层高3米，某住宅只一层，但高达9米，其建筑面积应按(a)层计算a.1,b.1.5,c.3,d.视不同情况而定13．人工挖地槽、地坑定额深度为(e)米，超过时可另作补充定额a.2,b.3,c.4,d.5,e.614．机械挖土方工程量，按机械挖土方(c)％，人工挖土方(d)％计算a.80b.20c.90d.1015．砖基础施工所需工作面宽度为每边(b)mma.150b.200c.250d.30016．人工挖土方，当挖土深度超过(b)米时，需增加工日a.1.2b.1.5c.2d.以上答案都不对17．挖沟槽长度，外墙按图示(c)长计算，内墙按图示基础底面之间(e)长度计算a.实际b.外边线c.中心线d.轴线e.净长线18．某工程采用机械化施工大型土方工程10000m3,•挖土深1.5米,人工施工占10%,人工挖土方定额单价7.13元/m3,其人工挖土方的定额直接费是(C)元。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1、工程造价形成过程中，受( )的支配。
A、价值规律
B、经营管理规律
C、纸币流通规律
D、供求规律
E、社会发展规律
2、工程造价( )特征是一个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过程。
A、单件性计价
B、多次性计价
C、方法多样性
D、组合性计价
3、建筑安装工程费用构成为( )
A 直接费、间接费、利税、规费
B 工料机、措施费、规费、利润
C 直接费、间接费、利润、税金
D 工料机、技术措施费、规费、利润
4、工程造价具有( )。
A、分配职能
B;控制职能
C、评价职能
D。
预测职能
E、调控职能
5、某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100 万m3，合同约定：
工程款按月支付并同时在该款项中扣留5%的工程预付款;土方工程为全费用单价，每立方米10 元，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分调整单价，每立方米为9 元。
当某月施工单位完成土方工程量25 万m3，截止该月累计完成的工程量为120 万m3，该月应结工程款为( )万元。
A. 240
B. 237.5
C. 228
D. 213
6、现金流量图作法有
A 以水平线表示时间标度
B 箭头表示现金流动的方向
C 箭头向下表示现金流入
D 箭头向上表示现金流出
E 现金流量图与分析的角度有关
7、经全国造价师执业资格统一考试合格人员，应当在取得资格考试合格
证书后( )个月内，申请初始注册。
A 一
B 二
C 三
D 四
8、工程造计的层次性包括( )。
A、建设项目总造价
B、土建工程及安装工程造价
C、单项工程造价
D、分部分项工程造价
E、单位工程造价
9、工程造价形成过程中，受( )的支配。
A、价值规律
B、经营管理规律
C、纸币流通规律
D、供求规律
E、社会发展规律
10、以下对工程造价含义的理解，正确的是( )。
A、工程造价意味着在投资活动中所支付的全部费用形成了固定资产
B、工程造价的直意就是工程的建造价格
C、投资者与承包商的管理目标总是一致的
D、通常把工程造价的第二种含义理解为建设安装工程价格
11、某人预计5 年后需一笔10 万元资金，现在市场上正在发售期限为5 年的电力建设债券，年利率10%，一年计息两次，则他现在该购买( )元建设债券，才能保证5 年后获得10 万元资金。
A、62100
B、61390
C、66666
D、78400
12、价值工程表达式中各字母定义为：V—价值系数F—功能C—成本，
其表达式应是( )
A V=C/F
B V=F/C+1
C V=F/C
D V=F+1/C
13、国内设备、工器具价款结算的原则是恪守信用，( )。
A.及时付款、谁的钱进谁的账，由银行支配，银行先垫款
B.分期付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款
C.一次付款，谁的钱进谁的账，由银行控制，银行先垫款
D.及时付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款
14、工程造价形成过程中，受( )的支配。
A、价值规律
B、经营管理规律
C、纸币流通规律
D、供求规律
E、社会发展规律
15、工程造价的职能除一般商品价格职能外，还有自己特殊的职能：( )
A 预计职能
B 决定职能
C 调整职能
D 评价职能
16、工程量清单计价模式与定额计价模式区别有
A 采用的材料用量不同
B 采用的计价方法不同
C 项目划分不同
D 工程量计算规则不同
E 风险分担不同
17、下列不属于工程建设其它费用的是：( )。
A、工程监理费
B、土地使用权出让金
C、联合试运转费
D、施工单位临时设施费
18、工程造价( )特征是一个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过程。
A、单件性计价
B、多次性计价
C、方法多样性
D、组合性计价
19、工程造计的层次性包括( )。
A、建设项目总造价
B、土建工程及安装工程造价
C、单项工程造价
D、分部分项工程造价
E、单位工程造价
20、( )是工程项目全过程造价管理的核心和提高管理水平、经济效益的关键。
A、价值工程
B、招标投标
C、合同管理
D、可行性研究
21、已知某分项工程有关数据如下，则该分项工程投资局部偏差为( )万
元。
A.110
B.-100
C.110
D.-110
22、相对于总项目的投资而言，在实施过程中的各单项工程投资偏差属于( )
A.绝对偏差
B.相对偏差
C.累计偏差
D.局部偏差
23、对资金时间价值的理解，正确的是( )。
A、它的实质是资金作为生产要素，在扩大再生产及其资金流通过程中，
随时间产生增值
B、若不考虑通货膨胀因素，那么资金时间价值就不存在
C、利息是一种机会成本，不是资金时间价值的表现形式
D、等量资金在各个时间点上的价值是相等的
24、由工程建设的特点所决定，工程造价具有以下特点：( )
A 大量性
B 巨大性
C 层次性
D 差别性
25、在财务评价指标体系中，静态指标有( )
A 投资利润率
B 静态投资利润率
C 静态资本回报率
D 贷款偿还期
26、国内设备、工器具价款结算的原则是恪守信用，( )。
A.及时付款、谁的钱进谁的账，由银行支配，银行先垫款
B.分期付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款
C.一次付款，谁的钱进谁的账，由银行控制，银行先垫款
D.及时付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款
27、国内设备、工器具价款结算的原则是恪守信用，( )。
A.及时付款、谁的钱进谁的账，由银行支配，银行先垫款
B.分期付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款
C.一次付款，谁的钱进谁的账，由银行控制，银行先垫款
D.及时付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款。