工程合同延期协议
工程施工延期协议(3篇)
第1篇甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）于____年____月____日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“合同”），合同编号为____。
根据合同约定，乙方应在____年____月____日前完成施工任务。
然而，由于以下原因，乙方申请延期完成施工任务。
经双方协商一致，特订立本工程施工延期协议。
一、延期原因1. 甲方原因：（1）提供施工图纸、技术资料及施工场地延误；（2）未按时支付工程进度款；（3）设计变更、工程量增加等。
2. 乙方原因：（1）施工过程中遇到不可预见的地质条件；（2）施工材料、设备供应不及时；（3）施工人员不足，影响工程进度。
二、延期时间1. 乙方申请延期时间为____天。
2. 经双方协商，同意将合同约定的竣工日期延长至____年____月____日。
三、双方权利义务1. 甲方权利义务：（1）按合同约定支付工程进度款；（2）提供施工图纸、技术资料及施工场地；（3）按协议约定的延期时间验收工程；（4）承担因延期给乙方造成的损失。
2. 乙方权利义务：（1）按合同约定完成施工任务；（2）及时与甲方沟通，提出延期申请；（3）按协议约定的延期时间完成施工任务；（4）承担因延期给甲方造成的损失。
四、违约责任1. 若甲方未按协议约定支付工程进度款，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担违约责任。
2. 若乙方未按协议约定完成施工任务，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议未尽事宜，按《建设工程施工合同》及相关法律法规执行。
甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________代表人（签字）：________________________代表人（签字）：________________________签订日期：________________________附件：1. 延期原因说明及证据材料；2. 工程进度款支付情况；3. 施工图纸、技术资料及施工场地提供情况；4. 设计变更、工程量增加等证明材料。
2024年工程工期延误合同书范本
2024年工程工期延误合同书范本标题：____年工程工期延误合同书甲方：（姓名/公司名称/地址/联系方式）乙方：（姓名/公司名称/地址/联系方式）鉴于甲方与乙方之间签订的工期合同无法按照约定时间完成工程，双方协商一致，特订立本合同，以解决工期延误的相关问题。
一、背景说明1.1 根据甲方与乙方之间签订的工程合同，乙方承诺在____年（具体日期）完成工程。
1.2 由于以下原因（详细列举具体原因），导致工程工期无法按照合同约定完成。
1.3 甲乙双方经过充分协商，同意延长工期以完成工程。
二、工期延长协议2.1 甲乙双方一致同意，将工程工期延长至____年（具体日期）完成。
2.2 工期延长期间，乙方需按照合同约定的质量标准和技术要求，继续完成剩余工程。
2.3 工期延长期间，甲方将给予乙方合理的支持和协助，提供必要的物资、设备等，确保工期的顺利推进。
2.4 工期延长期间，甲方将按照原合同约定支付给乙方延期完成工程的费用。
三、费用支付事项3.1 甲方同意支付给乙方延期完成工程所需的额外人工、材料和设备费等相关费用。
3.2 乙方需提供详细的费用清单，并经甲方审核确认后，方可支付相应费用。
3.3 乙方应妥善管理工程期间使用的人工、材料和设备，确保费用使用合理、透明。
四、违约责任4.1 甲乙双方同意，工期延误所产生的费用及相关损失由乙方承担。
4.2 如因工期延误导致甲方遭受经济损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
4.3 如乙方违约致使工程无法继续进行，甲方有权解除合同，并追究乙方的法律责任。
五、合同变更与解除5.1 本合同属于工期延误合同，仅对工期延误事项进行约定，合同其他条款依然有效。
5.2 甲乙双方一致同意，签订本合同后，原工期合同条款中与工期相关的条款将以本合同为准。
5.3 本合同一经签订，双方不得擅自变更或解除，如需变更或解除合同，需经双方协商一致，并以书面形式确认。
六、争议解决6.1 因本合同发生的任何争议，甲乙双方应通过友好协商解决。
工程延期免责协议模板
甲方（工程发包方）：乙方（工程承包方）：鉴于甲方委托乙方承担的[工程名称]（以下简称“本工程”）施工项目，原定工期为[起始日期]至[终止日期]。
由于[具体原因]，乙方申请延期完成工程，经双方友好协商，达成如下协议：一、延期原因及理由1. 乙方申请延期完成本工程的原因如下：[列举具体原因，如：设计变更、材料供应不足、不可抗力等。
]2. 乙方已就延期原因向甲方提供相关证明材料，甲方认可延期原因。
二、延期期限1. 本工程延期期限为[具体延期天数]，自原定工期终止日期起计算。
2. 乙方应在本工程延期期限内完成施工任务，如因乙方自身原因导致无法按期完成，乙方应承担相应责任。
三、延期责任及补偿1. 甲方同意乙方延期完成本工程，乙方无需支付违约金。
2. 乙方在延期期间，应继续按照合同约定履行合同义务，确保工程质量和安全。
3. 乙方因延期产生的额外费用（如：材料费、人工费、设备租赁费等），由乙方自行承担。
4. 如因延期导致甲方遭受损失，乙方应承担相应赔偿责任。
四、协议生效及解除1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议在以下情况下解除：（1）甲乙双方协商一致解除本协议；（2）因不可抗力导致本协议无法履行；（3）一方违约，另一方有权解除本协议。
五、争议解决1. 甲乙双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他1. 本协议未尽事宜，甲乙双方可另行协商补充。
2. 本协议未尽事宜，仍按照原工程合同及相关法律法规执行。
甲方（签字或盖章）：乙方（签字或盖章）：签订日期：____年____月____日注：本模板仅供参考，具体协议内容应根据实际情况进行调整。
工程类延期合同5篇
工程类延期合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方已签署原工程合同，明确双方权益及义务。
现因故导致工程进度延误，经双方友好协商，就工程延期事宜达成如下协议：一、背景概述1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 原合同编号及签订日期：____________________4. 工程延期原因简述：由于____________________原因，导致工程进度无法按照原合同规定的时间表进行。
二、合同延期条款1. 延期期限：经双方协商一致，本合同工程期限延期_____天。
2. 延期原因及责任归属：双方确认延期原因系因____________________造成，该原因不属于任何一方的过错。
双方应共同努力，克服上述困难，完成工程建设。
3. 工程价格调整：鉴于工程延期可能带来的成本变动，双方同意根据市场行情及合同条款对工程造价进行合理调整。
具体调整方案另行协商确定。
4. 进度计划及保障措施：乙方应在延期后的期限内，制定并提交新的工程进度计划，确保工程质量和进度。
甲方有权对进度计划进行审核与监督。
双方应共同协作，采取必要的保障措施确保工程顺利进行。
5. 质量标准与验收：工程延期期间，双方应继续遵循原合同约定的质量标准及验收标准。
乙方应确保工程质量符合相关法规及规范。
三、违约责任1. 若因乙方原因导致工程再次延期，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。
2. 若甲方未按本合同约定支付款项或其他原因导致乙方损失，甲方应承担相应责任。
四、争议解决与法律适用1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
工程延期合同协议范本
工程延期合同协议范本【工程延期合同协议】甲方（业主）：_____________乙方（承包商）：_____________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了编号为________的《建设工程合同》（以下简称“原合同”），因__________（延期原因，如自然灾害、政策变动等），现需对原合同中的工程完成日期进行调整。
经双方友好协商，一致同意按以下条款进行工程延期：一、延期期限本工程原定竣工日期由原合同规定的____年__月__日延长至____年__月__日。
二、延期责任1. 若延期是由于不可抗力因素导致，双方互不承担责任。
2. 若延期是由于甲方原因，甲方应承担由此产生的额外费用，并顺延工期。
3. 若延期是由于乙方原因，乙方应采取措施尽快恢复进度，并对甲方因此造成的损失负责赔偿。
三、经济补偿1. 若因延期导致甲方增加成本，乙方应根据实际损失向甲方支付相应的经济补偿。
2. 若因延期导致乙方增加成本，甲方应根据实际损失向乙方支付相应的经济补偿。
四、变更管理对于本次延期导致的任何合同内容变更，双方应及时签订书面补充协议予以确认。
五、争议解决因执行本协议所产生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至原合同约定的仲裁机构进行仲裁。
六、其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议未尽事宜，按照原合同及相关法律法规执行。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________ 代表人签字：_____________ 代表人签字：_____________日期：____年__月__日日期：____年__月__日。
工程延期赔偿协议书范本
4.3乙方应按照本协议约定支付延期赔偿金。
第五条违约责任
5.1如乙方未按照本协议约定支付延期赔偿金，甲方有权从工程款中直接扣除。
5.2如甲方未按照原合同约定支付工程进度款，乙方有权顺延工程工期。
第六条争议解决
6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
工程延期赔偿协议书范本
鉴于：
甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）于____年____月____日签订《工程承Байду номын сангаас合同》（以下简称“原合同”），合同编号为__________，约定由乙方承担__________工程（以下简称“本工程”）的施工任务。
鉴于本工程因不可抗力原因及/或双方协商一致的原因，需延长原合同约定的工程完工时间。
2.3延期赔偿金总额=每日赔偿金额×实际延期天数。
2.4乙方应在实际延期结束后____个工作日内向甲方支付延期赔偿金。
第三条甲方责任
3.1甲方应按照原合同约定及时支付工程进度款。
3.2甲方应确保本工程所需材料、设备及时供应，并满足施工要求。
3.3甲方应积极配合乙方办理相关延期手续。
第四条乙方责任
4.1乙方应保证工程质量，确保延期期间工程质量不受影响。
为确保双方权益，经甲乙双方友好协商，特订立如下延期赔偿协议：
第一条延期事项
1.1本工程原合同约定的完工时间为____年____月____日。
1.2经双方协商一致，本工程延期至____年____月____日。
第二条赔偿金额
2.1乙方同意按照原合同约定的延期赔偿标准向甲方支付延期赔偿金。
2.2延期赔偿金计算方式为：每日赔偿金额=原合同总价×延期赔偿比例。
工程合同延期协议书范本
工程合同延期协议书范本工程项目延期是建筑行业中常见的现象，可能由自然灾害、材料供应延迟、设计变更、法律法规变化等多种原因引起。
为了规范管理这一过程，甲乙双方应基于平等、自愿的原则，协商一致后签署工程合同延期协议书。
以下是一份标准的工程合同延期协议书范本。
【工程合同延期协议书】甲方（业主）：_____________________乙方（承包商）：_____________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《___________工程合同》（以下简称“原合同”），约定由乙方向甲方提供_____________工程的建设服务，并确保该工程于____年____月____日前竣工。
现因以下原因需对原合同的工期进行延期：1. 原因一：（例如：自然灾害等不可抗力因素）2. 原因二：（例如：材料供应延迟）3. 原因三：（例如：设计变更）4. 其他相关原因说明。
经甲乙双方友好协商，达成如下协议：一、延期期限甲乙双方同意将原合同中的竣工日期由____年____月____日延后至____年____月____日。
延期时间为___天。
二、经济责任1. 若因乙方责任导致工程延期，乙方应向甲方支付违约金，计算方式为_____________。
2. 若因甲方责任或不可抗力因素导致工程延期，双方互不承担违约责任。
三、工作安排调整1. 乙方应根据新的竣工日期重新编制施工计划，并报甲方审批。
2. 甲方应及时协调解决影响工程进度的问题，确保乙方顺利施工。
四、其他条款1. 除本协议外，原合同的其他条款继续有效。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
3. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
4. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_____________________乙方代表（签字）：_____________________签订日期：____年____月____日。
工程款延期协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（工程承包方）：________________________乙方（工程业主方）：________________________鉴于甲方承包的________项目（以下简称“本项目”），项目合同编号为________，合同签订日期为_______，合同约定工程款支付期限为_______。
由于________（具体原因），甲方无法按照合同约定的时间支付工程款，经双方友好协商，达成如下延期支付协议：一、延期支付原因1. 甲方因________（具体原因）导致资金周转困难，无法按期支付工程款。
2. 乙方因________（具体原因）导致工程进度延迟，影响甲方工程款支付。
3. 其他原因：________。
二、延期支付期限1. 原合同约定的工程款支付期限为_______，现经双方协商，同意将支付期限延期至_______。
2. 延期支付期限内，甲方应按照原合同约定的支付比例和支付时间节点，向乙方提交付款申请。
三、延期支付金额1. 延期支付金额为原合同约定支付期限内应支付的全部工程款，即人民币_______元整（大写：_______元整）。
2. 延期支付金额应包括但不限于：工程进度款、结算款、质保金等。
四、支付方式1. 甲方应在延期支付期限内，按照原合同约定的支付方式和程序，向乙方提交付款申请。
2. 乙方应在收到甲方付款申请后_______个工作日内，按照约定将延期支付金额支付给甲方。
五、利息及滞纳金1. 甲方在延期支付期限内，应按照中国人民银行同期贷款利率向乙方支付利息。
2. 若甲方未按约定时间支付利息，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金按每日万分之_______计算。
六、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付延期支付金额，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金按每日万分之_______计算。
2. 若乙方未按约定时间支付利息或滞纳金，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金按每日万分之_______计算。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程合同延期协议
篇一:工程款延期支付协议书
工程款延期支付协议书
甲方:
乙方:
一、甲乙双方于年月日签订合同。
双方在
合同中约定，该合同总价为
二、合同规定付款方式:
20%，即元
(大写: 元整)，作为工程预付款。
的60%，即元(大写:，作为工程进度款。
理完移
交手续，且完成对甲方操作员培顺，经供电局及甲方责任人确认后七天内甲方支付工程总价款的15%，即元(大写 :
元整)，作为工程款。
5%，即元(元整)，作为工程质保
金。
三、应付金额
1
实付金额
逾期金额
四、乙方已适当地履行合同义务，甲方对此并无任何异议;
五、甲方由于方式的2、3、4笔款项，乙方同意在本协议约定的条件下，接受甲方此请求。
就此情况，经双方经协商一致，签订协议如下:
1、甲方以照中国人民银行同期贷款利率支付利息。
23、延期付款期间，乙方不能因为资金不到位而影响工程进度，中途停止施工，否则乙方承担违约责任及损失赔偿。
4、乙方同意甲方延期支付部分合同价款的请求。
六、与本协议理解、执行有关的一切纠纷，由双方当事人协商，协商不成的，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、本协议一式四份，双方各执二份。
本协议自双方签字盖章之日起生效，至本协议项下工程款全部清偿时自动失效。
甲方:
(签字盖章)
年月日
乙方:
(签字盖章)
年月日
篇二:关于施工合同延期的说明
2
关于施工合同延期的说明
贵州银行遵义市中南支行:
我单位与贵阳建筑勘察设计有限公司于2012年12月签订了遵义市子尹路南延线棚户区改造项目边坡治理工程施工合同，当时由于拆迁及土地问题未完全解决，导致工程施工延期至现在，经过有关部门通力合作解决了现场部分问题，现已具备
施工条件，我单位已通知施工单位于2014年5月10日进场施工，工期顺延至2014年9月10日(合同工期120日历天)，请贵行办理该工程的安全文明施工措施费银行专户手续为谢～
遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司
子尹路南延线项目部
2014年5月20日
篇三:承包合同延期协议书
承包合同延期协议书
发包方:王村镇雷李村刘家庄组刘镇凯承包方:邓志军
(简称甲方) (简称乙方)
甲乙双方于二零零五年五月一日签定沙滩地承包合同，期限四年，承包费每年四万元，二零零九年五月一日终止。
经公证处公证后已生效。
由于乙方要求继续在原地采砂，需延长承包期限五年。
到
3
二零一四年五月一日至。
经甲方同意，在原合同基础上给乙方延长承包期限五年。
到二零一四年五月一日，其他条款与原合同一致。
此协议一式两份，甲乙双方各执一份，与原合同同时装订存放，签字之日生效。
甲方:乙方:
年月日
泾川县王村金源砂厂二?一一年职工花名册
相关热词搜索:延期协议合同工程合同延期补充协议合同延期协议范本
4。