建设工程直接发包通知书
直接发包通知书
负责人：年月日
精选文档
备注
重庆市建设工程直接发包通知书
承包人：
我单位拟建的工程，经建
设工程招标监督机构管理机构备案，确定你单位为承包人，承包金额 为元（其中含安全文明施工专项费用元）。
承包工程范围为：
，工程规 模，
承包工期为天，工程质量达到国家施工验收规范标准。项
目经理由担任。
你单位收到本通知书后，在日内到我单位协商签订发包
合同。
特此通知。
发包人：（盖章）
法定代表人：（签字）
联系人：
联系电话：
签发日期：年月日
精选文档
注：本书一式五份，招标投标监督管理机构ห้องสมุดไป่ตู้份，招标人一份，中标人一份。
重庆市建设工程招标投标办公室监制
2006版
精选文档
重庆市建设工程施工直接发包情况确认书
工程编号:
发包人（盖章）
承包人
工程名称
投资性质
□国有□非国有
工程地址
结构类型
承包人资质等级
层数
承包工程规模
高度（米）
项目经理
承包工期（日历天）
承包金额
承包金额兀（其中含安全文明施工专项费
用元，且不低于渝建发]2010]158号文
之规定）。
承包范围
招标投标监督
建设工程直接发包通知函
建设工程直接发包通知函
尊敬的施工单位，
根据我们之间的合作协议，我们很高兴通知您，您已被选为本次建设工程的直接发包承包商。
以下是几项重要的事项，希望您注意并遵守：
1. 项目详情：项目名称为______，地点为______，工期为
______。
2. 承包责任：作为承包商，您有责任确保按时按质完成工程，并负责出现的任何质量问题。
3. 工程进度：您需要根据工期要求制定详细的工程进度计划，并确保工程按计划进行，及时报告进度。
4. 监管要求：您需要配合项目监理人员的监管工作，并根据监理人员的要求提供必要的文档和信息。
5. 资金支付：根据合同约定，我们将按照约定的进度和方式进行支付，请提供准确的和相关支持文件。
6. 安全保障：您需要确保在施工过程中按照相关法律法规和安全规范进行操作，确保工程的安全与质量。
7. 争议解决：如发生争议，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，可提起仲裁或诉讼解决。
请您在接到通知后的三个工作日内，签署确认本通知，并寄回给我方。
如有任何疑问或需补充的事项，请及时联系我方以便进一步沟通。
祝工程顺利进行。
此致，
（您的公司名称）。
工程直发包的流程
工程直发包的流程
一、建筑工程直接发包条件
《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委第３０号令）第十二条规定：需要审批的工程建设项目，有下列情形之一的，由该办法第十一条规定的审批部门批准，可以不进行施工招标：
（一）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的；
（二）属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的；
（三）施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的；
（四）施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的；
（五）在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的；
（六）法律、行政法规规定的其他情形。
二、建筑工程直接发包流程
（一）先到当地招标办申请办理直接发包，接待人员一般会给你一份直接发包要求质料，然后我们按照直接发包文件准备质料即可。
（二）“建设工程造价咨询成果预算”就是建设局下属造价公司出的预算书，说白点就是套软件收费用的，但是又必须得有；“建造师职业资格证压原件”这个在以前是没有的，不过根据现行法律法规要求该是压在招标办的；“建设资金落实证明”就是公司银行对公账户有个当年预计投资资金量的存款证明即可，比如5000万的合同当年预计投入2000万，那么只要一个2000万的资金证明既可以了。
（三）所有质料准备齐全之后，送给招标办人员审核，如果没有问题就可以出直接发包通知书了。
建设单位遵循公开、公正、公平的原则，通过采用公告或邀请书等方式提出项目内容及其条件和要求，约请有兴趣参与竞争的单位按规定条件提出实施计划、方案和价格等，再采用一定的评价方法择优选定承包单位，最后以合同形式委托其完成指定工作的活动。
建筑工程发包分为招标发包和直接发包两类。
直接发包备案书
常州市建设工程施工
直接发包备案书
常建招直[ ] 号
：
经调查和核实的实际情况，该工程符合《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工直接发包管理暂行办法》第条第项规定的情形，同意采取直接发包方式。
请自本通知书发出之日起30日内与承包人签订书面合同，并于合同签订之日起7日内将合同报我办备案。
一、工程基本情况：
工程地点：结构跨度：
建筑面积：合同额：
发包内容：
二、承包人及拟选派项目经理基本情况：
承包人名称：
承包人资质等级：资质证书编号：
承包人拟派项目经理姓名：
项目经理资质等级：资质证书编号：
经办人：签发人：
市建设工程招标投标办公室（盖章）
年月日。
工程建设项目直接发包承诺书
工程建设项目直接发包承诺书本承诺书由甲方和乙方共同签署，是双方在工程建设项目直接发包过程中的约定和承诺。
第一条合同背景根据甲方的需求和乙方的能力、技术等条件，甲乙双方同意并签订本工程建设项目直接发包承诺书，以明确双方各自的权利和义务。
第二条发包目标1.甲方将工程建设项目的承包权委托给乙方，并要求乙方按照合同约定完成工程建设项目。
2.乙方接受甲方的委托，在合同约定的时间和质量要求内完成工程建设项目。
第三条发包内容1.工程建设项目名称：[填写具体项目名称]2.工程建设项目概述：[填写项目的主要内容和范围]3.立项依据：[填写工程项目的立项依据，如相关文件、规章制度等]4.项目工期：[填写工程项目的计划工期]5.项目预算：[填写工程项目的预算总额]第四条甲方责任1.提供项目资料：甲方应按照乙方的要求，提供与工程建设项目相关的所有必要资料，并保证提供的资料真实、完整、准确。
2.项目支付：甲方应按照合同约定的进度和方式支付工程建设项目款项。
3.项目变更通知：若有项目变更需求，甲方应及时通知乙方，并协商修改合同内容。
第五条乙方责任1.工程质量：乙方应按照相关法律法规和技术要求，保证工程建设项目符合国家标准和甲方要求的质量标准。
2.工期保证：乙方应按照合同约定的工期，合理组织施工，确保项目按时完工。
3.项目配合：乙方应积极与相关单位和个人合作，保证顺利进行项目施工。
第六条违约责任1.若甲方未按照合同约定支付工程建设项目款项，乙方有权向甲方追究责任，并有权暂停工程建设项目的施工。
2.若乙方未按照合同约定完成工程建设项目，甲方有权向乙方追究责任，并有权采取法律手段维护自身权益。
第七条保密责任1.甲乙双方在工程建设项目过程中涉及的商业机密、技术资料等信息应予以保密。
2.未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露和披露相关保密信息。
第八条争议解决甲乙双方在履行本承诺书过程中如发生争议，应友好协商解决；若协商不成，双方同意将争议提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁。
工程建设项目直接发包承诺书
工程建设项目直接发包承诺书根据《工程建设项目招标投标法》，工程建设项目直接发包的承诺书应如下：
一、项目建设单位（甲方）承诺：
1. 严格按照国家相关法律法规和工程建设标准，对工程建设项目进行全面、规范、合法的管理和监督；
2. 为工程建设项目的顺利进行提供必要的条件和保障，确保施工工期和质量；
3. 委托承包单位（乙方）提供的施工图纸、技术资料等应符合相关规定，并保障乙方在施工过程中的权益；
4. 按照合同约定的支付方式和时间节点，及时足额支付承包单位的工程款，不得拖欠；
5. 配合承包单位对工程建设项目进行验收，并在验收合格后办理相关手续。
二、承包单位（乙方）承诺：
1. 严格遵守国家相关法律法规和工程建设标准，认真履行合同中的各项责任和义务；
2. 按照项目建设单位的要求，制定合理的工程建设方案，保证工程的施工质量；
3. 严格控制施工成本，提高施工效率，确保工程按时完成，并保证施工安全。
4. 配合项目建设单位对工程建设项目进行监督检查，并及时整改施工中存在的问题；
5. 保护工程建设项目中的环境和公共利益，积极履行社会责任，确保工程建设实施过程中的安全和环保。
三、双方共同承诺：
1. 在签订本承诺书后，双方应遵守承诺书的内容，并认真履行各自的责任，确保工程建设项目的顺利进行；
2. 如有违约情况发生，双方应协商解决，如无法协商解决，可依法提起诉讼。
特此承诺！
（以下为甲、乙双方单位的签章处）
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代表（签字）：代表（签字）：
日期：日期：。
建设工程直接发包通知书
中
合同工期
日历天保Biblioteka 质量合格项目经理合计
手册编号
备注：
建设单位（公章）：
法定代表人（签名或盖章）：
年 月 日
附注：本表在办理相关手续时须附招标管理机构建设工程直接发包登记表。
建设工程直接发包通知书【1】
邯郸市锦诚建筑安装有限公司：
我单位研究确定你公司为邯郸市万祥英伦公馆小区1#、2#、3#、10#、11#、12#住宅楼、会所工程的承包单位，请在＿＿月＿＿日前与建设单位签订工程承包合同。
工程名称
建筑面积
建设地址
工程承包
内容概要
施工图内全部工作内容、包工包料
合同总造价（大写）：
直接发包项目《建设工程项目管理承诺书》范本
直接发包项目《建设工程项目管理承诺书》范本
致（发包人名称）：
作为参与（工程名称）项目的施工方，根据国家、自治区及XXX市相关文件规定，我方在此向发包人承诺：
1、法人签署授权书确认项目负责人，项目负责人签署建设工程质量终身责任制承诺书，自觉承担建设工程终身责任。
2、项目负责人和管理人员按招标文件和合同约定持证上岗并履职到位，如不到位，愿意接受发包人和主管部门处罚。
3、我方保证在施工过程中，严格执行《大气污染防治法》（主席令第三十一号）、《XXX市建设工程质量和安全生产管理办法》（XXX市政府令第33号）、《关于推进建筑业改革发展提升工程治理水平的若干意见》（XXX府规[2020]33号）、《XXX市土方作业文明施工工作导则》、《XXX市建设工程质量安全标准化图集》、《xxx建设工程安全文明施工费使用管理细则》（XX建质[2015]16号）、《XXX市建设工程安全防护、文明施工措施费用管理规定》的有关规定，必须与合法运输企业签订运输合同使用符合密闭规定的合法车辆进行散体物料（建筑渣土、垃圾、砂石等）的运输，同时与辖区卫生防疫、环卫管理部门或有合法资质资格的企业签订病媒生物消杀协议、生活垃圾清运协议、在线远程监控扬尘监测协议，采取道路硬化、裸土覆盖、洗车出门、保洁路口、在线监测、抑尘喷淋等有效措施，确保建设工程各项安全防
1。
重庆市建设工程施工直接发包情况确认书和通知书
重庆市建设工程直接发包通知书
承包人：重庆彦民建筑安装有限公司
我单位拟建的 重庆北碚新城亿达创智产业园项目（一期） 项目工程，经建设工程招标投标监督管理机构备案，确定你单位为承包人，承包金额315000
元（其中含安全文明施工专项费用 11025元）。
承包工程范围为： 土石方工程 ，工程规模：占地2000平方米，土石方约6000立方米，承包工期为 61 日历天，工程质量达到国家施工验收规范标准。
项目经理由 张士金 担任。
你单位收到本通知书后，在 5 日内到我单位协商签订承发包合同。
特此通知。
发 包 人： （盖章） 法定代表人： （签字）
联 系 人：
联系电话：
签发日期： 年 月 日
注：本书一式三份，招标投标监督管理机构一份，招标人一份，中标人一份。
重庆市建设工程招标投标办公室 监制
2006 版
重庆市建设工程施工直接发包情况确认书
工程编号：。
直接发包手续办理须知
直接发包手续办理须知一、法律依据《中华人民共和国建筑法》第十九条建筑工程依法实行招标发包，对不适于招标发包的可以直接发包。
第二十二条建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位。
建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。
第二十四条提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。
建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位；但是，不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。
第二十九条建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。
施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。
建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。
总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。
禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。
禁止分包单位将其承包的工程再分包。
《建设工程质量管理条例》第七条建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。
建设单位不得将建设工程肢解发包。
第十条建设工程发包单位，不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。
建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。
第二十七条总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。
第七十八条本条例所称肢解发包，是指建设单位将应当由一个承包单位完成的建设工程分解成若干部分发包给不同的承包单位的行为。
本条例所称违法分包，是指下列行为：（一）总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；（二）建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；（三）施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；（四）分包单位将其承包的建设工程再分包的。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程直接发包通知书
承包人：六安华恒建设工程有限公司
我单位拟建的霍邱县桃园农贸大市场工程，经建设工程招标监督机构管理机构备案，确定你单位为承包人，承包金额为元。
承包工程范围为：施工图纸范围，工程规模平方，承包工期为天，工程质量达到国家施工验收规范标准。
项目经理由谷士胜担任。
你单位收到本通知书后，在七日内到我单位协商签订发包合同。
特此通知。
发包人：（盖章）
法定代表人：（签字）
联系人：
联系电话：
签发日期：年月日
Welcome To Download
欢迎您的下载，资料仅供参考！。