广州市建设工程施工合同标准范本_4

合集下载

广州建设工程施工合同范本

广州建设工程施工合同范本广州建设工程施工合同范本1.合同背景和目的本合同是建设工程施工单位（以下简称“甲方”）委托施工方（以下简称“乙方”）进行广州地区的建设工程施工项目。

本合同目的在于明确双方的权利和义务，确保工程按时、按质量要求完成。

2.合同范围2.1 工程名称：________________________2.2 工程地质：________________________2.3 工程规模：________________________2.4 工程费用：________________________2.5 工期要求：________________________2.6 技术要求：________________________2.7 其他特殊条款：________________________3.甲方权利和义务3.1 提供施工图纸和设计文件。

3.2 提供工程资金。

3.3 提供必要的监督和指导。

3.4 对施工质量进行检查和验收。

3.5 向乙方支付工程款项。

4.乙方权利和义务4.1 按照合同约定进行施工。

4.2 保证施工质量符合相关法律和标准要求。

4.3 配合甲方的监督和指导。

4.4 按时完成工程，并保证工程达到约定标准。

4.5 保证施工现场的安全。

5.工程付款方式5.1 工程初始结算金额为______，乙方收到后在三个工作日内开具首次付款发票。

5.2 工程进度款项按照工程进度完成情况支付，支付比例为______。

5.3 工程最终结算金额为______，乙方收到后在三个工作日内开具最终结算发票。

6.变更和索赔管理6.1 如因设计变更或施工条件变更需要调整合同范围或造成费用变更的，双方应及时协商解决。

6.2 如发生索赔情况，双方应进行友好协商并按照合同约定进行处理。

7.违约责任7.1 如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。

7.2 如乙方严重违约，甲方有权解除合同，并追究乙方的责任。

8.合同解除和争议解决8.1 如双方协商解除合同，应签署解除协议。

广州市建设工程施工合同模板3篇

广州市建设工程施工合同模板3篇本文是关于广州市建设工程施工合同模板3篇，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。

广州市建设工程施工合同模板一发包方(甲方)：承包方(乙方)：根据>和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。

第一条工程项目(一) 工程名称：________________________________________________(二) 工程地点：________________________________________________(三) 工成内容：______层栋，建筑面积____________平方米，其它(四)承包范围：按甲方提供的工程施工图纸规定内容：__________________(五)乙方分包工程：由乙方分包的工程必须另签合同。

(六)承包方式：________________________________________________第二条工程造价(预算或概算)人民币大写：____________万元，其中土建____________万元，安装____________万元。

工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复，逾期视作同意，并按审定的预算造价为调整合同造价。

第三条工期(一) 按定标规定工期为______天(日历天)，自______年____月____日至______年____月____日竣工验收止。

实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文，办妥城监标牌，送达乙方之日起天内起计，并以双方现场管理代表签字为准。

(二)开工前______天，在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书，每个单项工程工期的起止日期为________________________在履约过程中，根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。

如甲方提出赶工________________________________________________第四条工程质量标准和保修期(一) 工程质量标准按国家现行施工规范验收规范____________________(二) 工程保修按建设部有关规定执行，保修期为一年，其中安装工程半年。

广州市建设工程施工合同【模板】

广州市建设工程施工合同【模板】广州市建设工程施工合同【模板】1. 合同背景本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、广州市相关法规以及相关政策的规定，由广州市建设工程施工单位与建设工程业主签订的一份合同。

本合同旨在明确并规范双方在建设工程施工过程中的权利与义务，保证工程的安全、质量、进度等要求的实现，维护双方的合法权益。

2. 合同主要内容2.1 项目基本信息项目名称：【填写项目名称】建设地点：【填写建设地点】建设单位：【填写建设单位名称】施工单位：【填写施工单位名称】合同金额：【填写合同金额】工期：【填写工期】工程内容：【填写工程内容】2.2 权利与义务2.2.1 建设单位的权利与义务提供施工场地，并确保场地符合施工要求；向施工单位提供必要的施工图纸、资料等；按照约定支付施工进度款项；监督施工单位按照合同约定完成施工任务；在施工中及时提供必要的配合和协助；对施工单位不正当行为有权向相关主管部门投诉，并要求采取相应的监督、处罚措施。

2.2.2 施工单位的权利与义务按照合同约定的条件和要求完成工程施工；保证工程质量符合国家标准和相关规定；严格按照施工进度完成工程，并提前向建设单位报告工程进度；向建设单位提出必要的设计变更和施工方案建议，并获得建设单位的审批；按照约定接收工程款项，并按时支付相关材料、设备、人工等费用；对建设单位提供的施工场地、图纸、资料等进行妥善保管，如有损坏或丢失需负责赔偿。

2.3 合同变更与解除2.3.1 合同变更双方在工程施工过程中发现必要的设计变更、施工进度调整等情况时，应通过书面形式提出变更要求；双方经协商一致后，可以对合同进行变更，变更事项应以书面形式作为合同附件，并经签字认可；合同变更产生的费用、工期等调整应在变更协议中明确。

2.3.2 合同解除因一方违反合同约定且经过书面通知后未能改正的，对方有权解除合同；一方因不可抗力因素无法继续履行合同的，应及时向对方提供书面通知，并共同协商解决办法；合同解除后，双方应按照约定进行结算，并退还对方履约保证金。

广州市建设工程施工合同范本

广州市建设工程施工合同范本在广州市的城市建设中，建设工程施工合同起着至关重要的作用。

它是建设单位与施工单位之间权利和义务的明确约定，是保障工程顺利进行、质量合格以及双方合法权益的重要法律文件。

一份完整、规范的广州市建设工程施工合同通常包括以下几个主要部分：一、合同主体与工程概况这部分首先要明确合同的双方主体，即建设单位（发包方）和施工单位（承包方）的名称、地址、联系方式等基本信息。

同时，对于工程的概况也要有清晰的描述，包括工程的名称、地点、规模、结构形式、工程内容等。

例如，是建造一座住宅小区，还是修建一条道路，或者是翻新一座商业大楼，都需要在合同中准确说明。

二、工程期限工程期限是合同中的关键条款之一。

它规定了工程的开工日期和竣工日期，以及可能的工期顺延条件。

比如，遇到不可抗力、设计变更、甲方原因导致的停工等情况，工期应相应顺延。

明确的工期有助于双方合理安排资源，确保工程按时完成。

三、工程质量与验收工程质量是建设工程的核心要求。

合同中要详细规定工程应达到的质量标准，如符合国家相关规范、行业标准等。

同时，对于质量验收的程序、方法和标准也要有明确约定。

通常包括分部分项工程验收、中间验收和竣工验收等环节，验收不合格的处理方式也应在合同中明确。

四、工程价款与支付方式工程价款是施工单位最为关心的内容之一。

合同中应明确工程的总价款以及计价方式，是固定总价合同、固定单价合同还是成本加酬金合同等。

支付方式一般会按照工程进度进行分期支付，比如预付款、进度款、竣工结算款等，每一期支付的比例和条件都要清晰规定。

五、双方的权利与义务建设单位的权利主要包括对工程进度、质量的监督检查，对施工单位不符合要求的行为提出整改要求等。

义务则包括按时提供施工所需的场地、图纸、资金等。

施工单位的权利包括按照合同要求获取工程价款，对建设单位不合理的要求提出异议等。

义务则包括按照合同约定的质量、工期要求完成工程，遵守施工现场的管理规定，确保施工安全等。

广州市建设工程施工合同

广州市建设工程施工合同一、合同双方甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系电话：二、合同背景本合同旨在明确甲方委托乙方承担广州市建设工程的施工任务，并约定双方的权利和义务。

三、工程概况1. 工程名称：2. 施工地址：3. 工程规模：4. 工程开始日期：5. 工程预计完工日期：四、合同条款1. 乙方承诺按照国家相关法律法规及有关标准和规范的要求进行施工，并保证工程质量符合合同约定的标准。

2. 乙方应按照甲方提供的工程设计图纸和施工要求进行施工，并按照工程进度计划完成工程。

3. 乙方应按照甲方提供的材料清单进行材料采购，并按照工程质量要求进行验收。

4. 甲方应按照合同约定支付工程款项，并在规定时间内支付。

5. 如因工程设计或施工中出现问题导致施工进度延误或工程质量不达标，乙方应承担相应的责任并进行修正。

6. 乙方应按照甲方要求，配合监理单位进行工程监督检查，并提供相关施工资料。

7. 乙方应采取合理的安全措施，确保施工过程中的安全和防范措施，确保施工人员的人身安全。

8. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，并提出必要的整改要求。

9. 甲方应按照合同规定支付乙方的合理费用并签发相应的付款证明。

10. 合同终止条件：工程竣工并交付使用，双方达成解除合同的共识，或合同期满。

五、违约责任1. 如乙方未按照合同约定的质量要求进行施工或工程质量严重不达标，甲方有权要求乙方进行整改或承担相应的违约责任。

2. 如甲方未按照合同约定支付工程款项或违反其他约定的义务，乙方有权要求甲方进行支付或承担相应的违约责任。

3. 甲乙双方均不得擅自解除合同，否则应承担相应的违约责任。

六、争议解决1. 甲乙双方在履行合同过程中发生的争议应通过友好协商解决。

2. 如果协商不能解决争议，双方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定（在此可以根据具体情况列举双方对其他事项的约定，如保修期限、保险责任等）八、合同生效本合同一式两份，双方各执一份，自双方代表或授权代表签字之日起生效。

广州建设工程施工合同范本_合同范本

广州建设工程施工合同范本对于，承包人主体资格受到严格限制建设工程施工合同的承包人，除了在经工商行政管理部门核准的经营范围内从事经营活动外，应当遵守企业资质等级管理的规定，不得越级承揽任务。以下是小编为大家精心准备的：广州建设工程施工合同相关范本。欢迎阅读与参考! 广州建设工程施工一第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》)和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)，组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：一、发包方(简称甲方)：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。二、甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在《协议条款》中指定的代表。三、承包方(简称乙方)：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。四、乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在《协议条款》中指定的代表人。五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。十、工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。十二、经济支出：在施工中发出，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。十三、费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。十四、工期：甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在《协议条款》中约定的合同工期。十五、开工日期：《协议条款》约定的工程开工日期。十六、竣工日期：《协议条款》约定的工程竣工日期。十七、图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。十八、施工现场：经甲方同意、"施工组织设计"或"施工方案"所确定的用以施工的场地。十九、书面形式：根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。广州建设工程施工合同范本二 (GF—1999—0201) 合同编号：字号中华人民共和国建设部，国家工商行政管理局制定第一部分发包人(全称)：承包人(全称)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额(大写)：元(人民币) ￥：元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定后生效发包人：(公章) 承包人：(公章) 住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款一、词语定义及合同文件 1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义： 1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。 1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。 1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。 1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。 1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。 1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。 1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。 1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。 1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。 1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。 1.14工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。 1.15开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。 1.16竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。 1.17图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。 1.18施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。 1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。 1.20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。 1.21索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。 1.22不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。 1.23小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。 2、合同文件及解释顺序 2.1合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下： (1)本合同协议书 (2)中标通知书 (3)投标书及其附件 (4)本合同专用条款 (5)本合同通用条款 (6)标准、规范及有关技术文件 (7)图纸 (8)工程量清单 (9)工程报价单或预算书合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。 3、语言文字和适用法律、标准及规范 3.1语言文字本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。 3.2适用法律和法规本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。 3.3适用标准、规范双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称;没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称;没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。 4、图纸 4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

协议编号：LX-FS-A99792
After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship
Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests.

编写：_________________________
审批：_________________________
时间：________年_____月_____日

A4打印 / 新修订 / 完整 / 内容可编辑

广州市建设工程施工合同标准范本
精编范本，实用简洁协议编号：LX-FS-G99792

第2页 / 总11页
编写：xxxxx
审核：xxxxx

广州市建设工程施工合同标准范本

使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有
经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行
条款调整，套用时请仔细阅读。

合同编号：_____

发包方：_____
法定代表人：_____
承包方：_____
法定代表人：_____
按照《中华人民共和国合同法》的原则，并参考
《中华人民共和国建筑法》，《建设工程施工发包与
承包价格管理暂行规定》，《建筑工程施工发包与承
包计价管理办法》等法律、法规相关规定，为明确发
包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务，促
使双方互相创造条件，搞好配合协作，多快好省地完
精编范本，实用简洁协议编号：LX-FS-G99792

第3页 / 总11页
成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签
订本合同，以便共同遵守。
第一条合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
1.本合同;
2.本合同附件;
第二条图纸和文件的保管与提供
1.图纸由工程师单独保管，但应免费提供给承包
方两套复制件。承包方需要更多复制件时，其费用自
行负担。除非为执行合同绝对需要，承包方在未经工
程师同意的情况下，不得将雇主或工程师提供的图
纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。在
发出缺陷责任证书时，承包方应将根据合同提供的全
部图纸、规范和其他文件退还给工程师。
2.承包方应将其按合同规定提供的并经工程师批
精编范本，实用简洁协议编号：LX-FS-G99792
第4页 / 总11页
准的全部图纸、规范和其他文件的四套复印件提交给
工程师，同时对于不能复制成相同规格的任何资料亦
应提交一套可复制的副本。此外，承包方应按工程师
的书面要求提交更多的上述图纸、规范和其他文件的
复印件供雇主使用，其费用由雇主支付。
3.上述提供给承包方的或由承包方提供的图纸的
一套复印件应由承包方保留在现场，该套图纸应可随
时提供给工程师和任何由工程师书面授权的其他人员
检查和使用。
第三条工程概况
1.工程名称：_____工程。
2.国家(或各部委，或省，自治区，市政府，计
委，建委等有关单位)对工程的批准投资计划文件
号：_____，工程项目表文件号：_____，申请建筑许
可执照文件号：_____，计划任务书文件号：_____，
精编范本，实用简洁协议编号：LX-FS-G99792
第5页 / 总11页
初步设计文件号：_____，总概算文件号：_____。
3.工程编号：_____;施工许可证号：_____;营业执
照号：_____
4.工程地点：_____市_____区(县)_____路
5.工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计
_____平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目
一览表)。
6.工程承包方式：双方商定采取下列第_____种承
包方式。
(1)承包方包工、包全部材料。
(2)承包方包工、部分包料，发包方提供部分材
料
(3)承包方包工、发包方包全部材料
如按预算实行包工包料，属于承包方及发包方负
责供应之材料，承包方将材料品种、规格、数量、交
精编范本，实用简洁协议编号：LX-FS-G99792
第6页 / 总11页
货时间、技术要求等用附表详细注明)。
第四条工程期限
(一)开工
1.根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期
为_____天(日历天)，自_____年_____月_____日开工至
_____年_____月_____日竣工验收(附各单位工程开竣工
日期，见附表一)。
2.开工前_____天，承包方向发包方发出开工通知
书。
3.如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工
期相应顺延：
(1)按施工准备规定，不能提供施工场地、水、
电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施
工;
(2)凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半
精编范本，实用简洁协议编号：LX-FS-G99792
第7页 / 总11页
成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、
配、代、换而影响进度;
(3)不属包干系数范围内的重大设计变更，提供
的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工
无法进行的原因而影响进度;
(4)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续
间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，
影响正常施工;
(5)非承包方原因而监理签证不及时而影响下一
道工序施工;
(6)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代
购材料差价款而影响施工;
(7)人力不可抗拒的因素而延误工期。
(二)竣工
(1)承包方必须按照协议书约定的竣工日期或工
精编范本，实用简洁协议编号：LX-FS-G99792
第8页 / 总11页
程师同意顺延的工期竣工。
(2)因承包方原因不能按照协议书约定的竣工日
期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包方承担违约
责任。
(3)施工中发包方如需提前竣工，双方协商一致
后就应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。
提前竣工协议应包括承包方为保证工程质量和安全采
取的措施。发包方为提前竣工提供的条件以及提前竣
工所需的追加合同价款等内容。
(4)凡是延期开工或顺延工期的约定，都是以约
定的开工日期和竣工日期为计算基础。
第五条工程师
建设工程实行监理的，发包方应当与监理人采用
书面形式订立委托监理合同。发包方与监理人的权利
和义务以及法律责任，应当依照《中华人民共和国合
精编范本，实用简洁协议编号：LX-FS-G99792
第9页 / 总11页
同法》中委托合同以及其他有关法律、行政法规的规
定。
1.发包方应在实施监理前将委托的监理单位名
称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包方。
2.工程师姓名：_____，职务：_____，职权：
_____，发包方委托的职权：_____，需要取得发包方
批准才能行使的职权：_____。
3.合同履行中，发生影响发包方承包方双方权利
或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其
职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处
理有异议时，按本合同关于争议的约定处理。
4.除合同内有明确约定或经发包方同意外，负责
监理的工程师无权解除本合同约定的承包方的任何权
利与义务。
第六条工程质量
精编范本，实用简洁协议编号：LX-FS-G99792
第10页 / 总11页
(一)工程质量等级
1.工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标
准的合格条件。发包方要求部分或全部工程质量达到
优良标准，应支付由此增加的经济支出，对工期有影
响的应给予相应顺延。
双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实
际经协商一致后，可对本合同内容具体化、补充或修
改，在条款内约定。
发包方(盖章)：_____ 承包方(盖章)：
_____
法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签
字)：_____
委托代理人(签字)：_____ 委托代理人(签
字)：_____
精编范本，实用简洁协议编号：LX-FS-G99792

第11页 / 总11页
_____年____月____日 _____年____月____日
签订地点：_____ 签订地点：_____
请在该处输入组织/单位名称
Please Enter The Name Of Organization / Organization Here