农村自建房承包合同是一般承揽合同
农村自建房承包合同通用版(10篇)
农村自建房承包合同通用版（10篇）农村自建房承包合同通用版【篇1】甲方(发包人)：______________乙方(承包人)：______________甲乙双方在平等互利、公平合理、诚实信用的原则下，经协商就甲方修建私人住宅的建筑工程承包事宜达成以下协议：甲方拟建房屋一座，位于，由乙方负责承揽建设，为明确双方权利义务关系，经平等协商，双方自愿签订本加工承揽合同。
一、双方权利义务1、甲方负责提供砖、水泥、沙子、水源、钢材、电线、水管等需用建筑材料。
根据施工进度，乙方应提前天以上通知甲方购买所需材料。
2、乙方具有从事农村房屋建设的成熟经验，负责施工建设并交付建房成果。
当事人明确，双方不存在雇用关系。
3、搅拌机、震动器等施工机械以及模块，脚手架等所有劳动工具由乙方自带，费用有乙方自理。
4、工期从_____年___月___日开始建设，到____年___月___日必须完工，工期为天。
5、乙方要加强对其施工人员的安全教育，严格管理，以安全第一为原则，按作业标准安全施工，若由于乙方人员故意或过失引起的安全事故须由乙方自行负责，与甲方无关。
6、乙方所属人员工资报酬由乙方负责支付，与甲方无关。
二、质量要求1、乙方应本着保质量的原则，按照甲乙双方商定的图纸施工加强质量管理。
2、重要施工过程，如地基、浇注需要经甲方验收后才能进行下一工序。
3、甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料，工作不负责任，影响房屋质量等行为，并在施工中若发现材料损失、浪费，甲方有权责令乙方整改。
4、乙方必须认真按照甲方的意图施工，并有随时接受甲方或甲方委托人员的督查。
5、乙方施工时要保证质量，使用前必须把砖头浇水湿润，沙浆的饱满度必须达到“三个一”(砌筑法，即一块砖，一铲灰，一挤揉)。
圈梁和挑梁浇注凝固后不应有蜂窝、麻面，更不能出现钢筋外漏现象。
在砌砖及浇注圈梁过程中，乙方施工时保证质量，墙面平整，房屋直角的地方不能纵角。
6、如果因乙方自身水平原因达不到工程合格条件，乙方应按照甲方及其甲方委派人员的要求返工或重做。
农村自建房合同协议书包工不包料优秀模板
农村自建房合同协议书包工不包料优秀模板甲方：乙方：甲方新建房屋一栋，建筑层数两层，一层约平方米，二层约平方米，由乙方承揽施工。
双方本着公平、互利、诚信原则，保证工程安全、优质、高效率、低能耗，经双方协商同意签定本俩，以期共同严格遵守：一、承包方式使用发包不包料方式承揽。
甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。
乙方提供更多劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。
二、承建项目乙方按照设计图纸或甲方明确提出的建议承揽。
甲方房屋主体工程的建筑，包含墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、乌钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内细铺上、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、加装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光，同时做好严防扩散水处理。
三、承包价格每平方米人民币大写：xx元，建筑面积按每层楼外墙排序。
施工范围包含所有须要水泥砂浆抹面的墙体。
四、付款方式合约签定完，工具进场，人员妥当，预付30%，顺利完成第一层砖砖并捣制不好楼面付到50%，顺利完成第二层以及屋顶付到75%退款八仟元，工程全部竣工，交验完付到90%，留出10%为质量保证金，竣工一年内并无质量问题，清尾款。
五、双方责任甲方负责管理水电妥当供给及原材料及时进场，每日午餐。
乙方必须保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。
六、质量建议乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全劳保措施，施工防护措施到位，安全施工。
如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。
文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。
八、工期建议主体工程工期为75(日历天)，从签订合同之次日起计算，乙方必须在年月日前完成主体工程，遇天气原因顺延，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。
农村自建房施工合同范本(精选10篇)
农村自建房施工合同范本（精选10篇）农村自建房施工合同范本（篇1）甲方：__乙方：__甲方拟在本村组原庄基上修建房屋，乙方长期从事农村房屋修建，具有一定的专业水平和知名度，甲方现将修房承揽给乙方施工，双方在平等互利、协商一致的基础上达成如下合同：一、房屋结构及承揽范围：甲方拟建砖混结构一层平房，甲方已完成打地基及底圈梁，现将房屋地上的修建承揽给乙方施工，承揽范围包括砌墙修建主体、打上圈梁、上屋面、房屋内粉刷、贴瓷（门前墙面外贴瓷、客厅墙面内贴瓷、厨房及卫生间内贴卫生瓷）、地面水泥压光、房屋东侧水泥外粉墙；二、房屋计价面积及工价支付方式：1、面积计算方式：房屋修建完后双方先丈量所建房屋长度与宽度，是从一侧房屋滴檐水起到另一侧房屋滴檐水止，相乘得到的面积减去院内亮天面积后为房屋计价面积。
房屋计价面积为__平方米；2、价格：双方约定单工价为__元/平方米（大写__元/平方米），总工价（房屋计价面积乘以单工价）为__元；3、支付方式：在本合同签订之日前，甲方向乙方支付__元（大写__元）作为定金，在主体修建打上圈梁上屋面后甲方向乙方支付__元（大写元），在粉刷完毕甲方验收质量合格后，向乙方支付__元（大写__元），下剩款项在__月__日前付清。
三、合同期限：本合同的期限从__月__日起到__月__日止。
其中砌墙修建主体、打梁上屋面在__月__日前完成，房屋内粉刷、贴瓷、地面水泥压光、房屋东侧水泥粉外墙在__月__日前完成；四、双方的权利与义务1、甲方根据约定向乙方支付价款，并根据乙方施工进度其提供建房所需的水泥、沙子、钢筋等建筑材料；2、甲方应当提供乙方使用的水、电，并保证水电能正常使用；3、乙方根据甲方修建房屋设计意图保证按期完成工程，且房屋质量符合行业要求及一般要求，所需的专业设备如搅拌机、架板及架管等由乙方提供；4、乙方施工中自行指挥所雇人员各负其责，组织施工并进行监督，对房屋质量负责，乙方积极采取安全措施，确实抓好安全生产，施工中如发生安全事故，所造成的伤害均由乙方承担，甲方不承担任何责任。
农村自建房承包合同范本(合集40篇)
农村自建房承包合同范本篇1甲方：乙方：根据《建筑法》，《经济合同法》及有关法律法规，甲乙双方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成合同，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。
甲方将位于环城西路84号商住大约200平方米全框架混砖加三四层约100平方米自用房的建设施工工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下合同：一、此次建房的施工承包方式为乙方包工包料。
乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备、建房所用全部原材料，施工过程所需的水电费用由乙方支付，施工人员的吃住行生活由乙方自理。
乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任，因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。
由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的，乙方应对此负全部责任。
二、被建房屋的建筑面积为300平方米，甲方将包括地梁地下石角在内的房屋建筑工程的`施工全部承包给乙方（其中包括粉外墙的涂料、斜屋面琉璃瓦、污水池一个、木工、水电管线安装）。
乙方的施工承包单价为每平方米880元，工程总价款为264000元（大写：贰拾陆万肆仟元整）。
三、施工要求。
本工程施工方式为包工包料，面积价格一次性包死。
工程每层甲方提供草图，未经甲方同意不得随便增加面积，不得偷工减料，使用劣质材料。
确实需要变更的，需双方协商一致经甲乙双方同意后方可修改，并双方签字确定。
部分材料要求：水泥：均使用红狮水泥分别为：上下圈梁，坡挑檐均使用425标号水泥，其余使用325标号水泥。
钢筋：均按图纸要求。
昆钢二级钢。
砖：大龙井砖厂。
沙：月望沙坡隆。
石子：王家庄石场。
乙方应按照甲方的建房质量要求保证施工质量。
房屋完工交工后，由甲方按照施工要求进行验收。
如房屋出现建筑质量问题，乙方应重新修缮直至符合甲方质量要求为止，并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失，重新修缮的费用（包括修缮使用的材料）全部由乙方自行承包。
农村自建房施工合同
农村自建房施工合同农村自建房施工合同1甲方：______________乙方：______________甲方将位于______________的自住用房的建设施工工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：一、此次建房的施工承包方式为乙方包工，甲方包料。
乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备，甲方负责建房所用的全部原材料，施工过程所需的水电费用由甲方支付，施工人员的吃住行生活由乙方自理。
乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任，因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的一切伤亡事故由乙方负完全责任，与甲方无关。
由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的，乙方应对此负全部责任。
二、被建房屋的建筑面积为200平方米，甲方将包括地梁在内的的.房屋建筑工程的施工全部承包给乙方（其中包括贴外墙的瓷砖、楼梯及其附属设施）乙方的施工承包房子主体单价为每平方米155（大写：壹佰伍拾伍元）元整。
平方面积以滴水为界；楼梯1个平方按两个平方计算。
二层多砌一堵挡土墙。
三、付款方式：开工付______________（大写：______________）元整。
一层房面打完付______________（大写：______________）元整。
二层房面打完再付______________（大写：______________）元整。
竣工后付清剩余款项（余伍千元整作为质量保证金，一月后无任何质量问题再付清剩余伍千元）四、特别要求及说明：1、基础开挖深度及宽度按施工图及地质情况现场确定。
基础施工含基础槽挖掘和土方回填、夯实。
2、楼板要求层层现浇（包括楼梯、门窗、过梁）3、内墙全部抹灰，外墙正立面全部贴面砖。
立柱贴砖。
楼梯贴砖。
4、工期为两个月，雨天除外。
五、工程质量等级：达到施工规范规定的验收合格标准，屋顶阴角不能超过2公分，墙体阴角不能超过1公分，砖体四大角不超过1公分，石墙墙面不超过3公分。
农村自建房包工包料施工合同范本
农村自建房包工包料施工合同范本农村自建房包工包料施工合同篇1发包方：________________________(以下简称甲方)身份证号：______________________通讯地址：______________________联系方式：______________________承包方：________________________(以下简称乙方)法定代表人：____________________通讯地址：______________________联系方式：______________________甲方现需新建房屋一栋，在遵循平等，自愿，公平和诚实信用的原则下，双方就本建设工程施工事项协商一致，特订立本合同。
第一条、工程承包形式本工程采用单包工形式承包给乙方，乙方自行承担施工作业所需要的机械、模板(清水木)、马儿柱、安全绳、切割机等工具。
撮箕、钉子、铁丝、扎线、焊条等辅助材料由甲方负责。
第二条、工程承包范围1、基础工程:以设计施工图为准。
基础应挖至甲方认可的硬土层，乙方还应负责基础的回填和夯实。
2、主体工程:砌砖、钢筋制作、模板(清水模板)、砼浇灌等分项工程，严格按照设计施工图及双方商量的改动方案进行施工作业。
3、抹灰工程:内墙及外墙东面为乳胶漆，南面为墙砖。
腻子由乙方负责，甲方负责乳胶漆。
如需改动甲方应提前通知乙方。
4、门窗工程:乙方施工过程中应严格按照施工要求留好门窗口尺寸，同时配合做好相关工程施工作业。
5、水电安装工程:由甲方提出方案，甲方出材料乙方负责安装。
如需改动甲方应提前通知乙方。
6、附属及装饰工程:化粪池和屋面水池，整栋房屋的飞檐、内、外墙粉刷、地板砖、门窗、大玻璃、外墙马蹄、提脚线及卫生间和厨房的装饰、吊顶、操作台、防水均由甲方出材料，由乙方按设计施工图和甲方的要求进行施工和铺设。
7、按实际施工建筑面积以每平方米贰佰柒拾元整(270元/㎡)计价。
坡屋面和阳台根据国家建筑面积计算规则按半价计算，即每平方米壹佰叁拾伍元整(135元/㎡)，大门及围墙双方另行协商。
农村自建房合同协议书范本(7篇)
农村自建房合同协议书范本（7篇）农村自建房合同协议书篇1甲方：_______________乙方：_______________甲方拟在_________修建房屋，乙方长期从事农村房屋修建，具有一定的专业水平和知名度，甲方现将修房承揽给乙方施工，双方在平等互利、协商一致的基础上达成如下合同：一、房屋结构及承揽范围：甲方拟建砖混结构一层平房，甲方已完成打地基及底圈梁，现将房屋地上的修建承揽给乙方施工，承揽范围包括砌墙修建主体、打上圈梁、上屋面、房屋内粉刷、贴瓷(门前墙面外贴瓷、客厅墙面内贴瓷、厨房及卫生间内贴卫生瓷)、地面水泥压光、房屋东侧水泥外粉墙。
二、房屋计价面积及工价支付方式：1、面积计算方式：房屋修建完后双方先丈量所建房屋长度与宽度，是从一侧房屋滴檐水起到另一侧房屋滴檐水止，相乘得到的面积减去院内亮天面积后为房屋计价面积。
房屋计价面积为______平方米;2、价格：双方约定单工价为______元/平方米(大写______元/平方米)，总工价(房屋计价面积乘以单工价)为______元;3、支付方式：在本合同签订之日前，甲方向乙方支付______元(大写______元)作为定金，在主体修建打上圈梁上屋面后甲方向乙方支付______元(大写______元)，在粉刷完毕甲方验收质量合格后，向乙方支付______元(大写______元)，下剩款项在_________年______月___日前付清。
三、合同期限：本合同的期限从_________年______月___日起到_________年______月___日止。
其中砌墙修建主体、打梁上屋面在_________年______月___日前完成，房屋内粉刷、贴瓷、地面水泥压光、房屋东侧水泥粉外墙在_________年______月___日前完成。
四、双方的权利与义务1、甲方根据约定向乙方支付价款，并根据乙方施工进度其提供建房所需的水泥、沙子、钢筋等建筑材料;2、甲方应当提供乙方使用的水、电，并保证水电能正常使用;3、乙方根据甲方修建房屋设计意图保证按期完成工程，且房屋质量符合行业要求及一般要求，所需的专业设备如搅拌机、架板及架管等由乙方提供;4、乙方施工中自行指挥所雇人员各负其责，组织施工并进行监督，对房屋质量负责，乙方积极采取安全措施，确实抓好安全生产，施工中如发生安全事故，所造成的伤害均由乙方承担，甲方不承担任何责任。
农村自建房房屋施工承包合同
农村房屋建设承包合同 甲方（负责人）： __________________________________ （姓名，身份证号码）
乙方（承包人）： __________________________________ （姓名，身份证号码）
根据《建筑法》、《经济合同法》及有关法律法 规，甲乙双方在平等互利、公平合理、诚实信用的原则 下，经协商，就甲方修建私人住宅的建筑工程承包事宜 达成以下协议：
甲方拟建房屋一座，位路在 ,由乙方负责承揽建设。采取包工不包料的方 式，为明确双方权利义务关系，经平等协商，双方自愿 签订本加工承揽合同。 一、双方权利义务
1・甲方负责提供石灰、砖、水泥、沙子、水源、钢 材等建筑材料。根据施工进度，乙方应提前 _________________ 天以 上通知甲方购买所需材料。
2 •乙方具有从事农村房屋建设的成熟经验，负责施 工建设并交付建房成果。当事人明确，双方不存在雇佣 关系。 3•搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等 所有劳动工具由乙方自带，费用由乙方自理。
4•工期从 _______ 年 月 日开始建设，工期为 ______ 天。如发生下雨、停电、地震等影响施工的不可 抗力情况的，可顺延工期。
5•乙方要加强对其人员的安全教育，严格管理，遵 守国家法律法规，安全施工。由于乙方人员的故意或过 失引起的安全事故由乙方自行负责，与甲方无关。
6 •乙方所属人员的工资报酬由乙方负责支付，与甲 方无关。
二、质量要求 1 •乙方应当本着保质保量的原则，严格按照图纸施 工，加强质量管理。如施工过程中需更改原有图纸方 案，需和甲方协商，不得私自更改。
2•重要施工过程：如地基、浇铸须经甲方验收后方 能进行下一工序。
3•甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不 负责影响房屋质量等行为，并在施工中若发现造成材料 损失、浪费，甲方有权责令要求乙方停工整改并罚款， 视情节严重而定，会在支付款中扣除相应的损失费用。 4 •乙方必须认真按照甲方的意图施工，并随时接受 甲方或甲方委托人员的督查。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
农村自建房承包合同是普通承揽合同农村建房发包合同是普通承揽合同还是建设工程合同？承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果，定作人给付报酬的合同，承揽关系分为普通承揽关系和建设工程承揽关系。
本文将为您提供全面的农村自建房承包合同以供参考。
农村建房以清包工(包工不包料) 的形式发包给包工头承建，在施工过程中发生伤亡事故，是比较普遍的现象，但对包工头和房主达成的协议性质是普通承揽合同还是建设工程合同，在实务中存在较大争议，法院判决也是两者都有,本人认为应定性为普通承揽合同比较符合立法本意.理由如下:承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同，承揽关系分为普通承揽关系和建设工程承揽关系.建设工程承揽活动普通含有较高的技术含量和很大的执业风险，法律要求建设工程合同的双方必须具有相应的资质，必须有一定的注册资金和抗风险能力的单位，而农村个体建造普通技术含量相对较低，执业风险相对较小, 民间个体工匠即可参预民间建造。
且民间建造的承包方和发包方多为个体或者个体组织,建造法第八十三条规定：农民自建低层建造不合用建造法的规定.所以,农村建房以清包工(包工不包料)的形式发包给包工头承建，房主和承包人形成的合同关系应为普通承揽合同关系。
农村建房承包承揽发生伤害连带赔偿案例介绍：近日, 四川长宁县人民法院，对原告杨某诉被告刘某、林某、彭某、张某、周某夫妻承包承揽被告彭某农房建造中发生安全事故造成人身伤害赔偿一案进行了宣判，判决被告彭某赔偿原告杨某医疗费,伤残等用费76647.62 元的30％责任22994 。
28 元；判决被告刘某赔偿原告杨某医疗费、伤残等费用76647 。
62 元的30%责任22994.28 元；判决被告张某、周某夫妇赔偿原告杨某医疗、伤残等费用76647 。
62 元的30%责任22994 。
28 元；判决被告林某赔偿原告杨某医疗费等76647 。
62 元的10%责任7664.76 元。
上述五被告对赔偿总额承担连带清偿责任。
驳回原告杨某的其他诉讼请求。
在庭审中，原告杨某辩论称，本组村民彭某与刘某口头约定建房合同，同时雇用被告张某运输封项材料和提供起吊机械设备，交由建房现场施工林某负责起吊运行发生故障，将其砸伤致残，又拒赔偿医疗费等，所以惟独诉请法院判令五被告连带赔偿其医疗费11328.10 元、住院护理费2800 元、住院生活津贴费400 元、误工费3982 。
16 元、伤残赔偿金38566.4 元、鉴定费743 元、交通费576 元、精神安抚金30000 元,共计赔88395.66 元.并令其承担本案受理费。
被告彭某辩论称，建房是用口头协议形式承包给刘某的。
是刘某雇用张某提供起吊机设备的，同时张某雇用林某负责起吊工作运行不慎发生故障,致原告受伤致残。
在整个过程中，彭某无过错，因此不承担赔偿责任.被告刘某在辩论中称，原告诉讼理由与事实不符，我只为彭某提供单包工程劳务服务.约定工程价款为建造面积每平方米45 元。
其中木工和封顶现浇工程暂时需要增加人员及使用机械, 由被告彭某另行雇请并承担费用。
张某并非刘某雇请，林某是彭某建房时雇用的木工，是因张某的妻子因有事，暂时叫其开提升机的。
刘某并未对原告实施侵权，不具备连带赔偿责任的法定条件，因此不应承担其法律责任。
被告先行垫付3000 元赋予原告治伤，并非是有过错而为，是基于对原告的同情。
此款待责任认定后，要求对原告负有侵害赔偿责任的人予以返还。
被告张某、周某辩称,原告受伤是被告彭某雇请的，是被告林某在吊车运送建造材料时打伤。
原告所受的伤不是被告造成的, 因此不承担赔偿责任。
被告林某辩称，自己系被告彭某雇请的木工，负责关闭模板。
被告彭某修筑房屋在二搂封顶现浇时，需要增加工人及使用机械,于是雇请被告张某自带起吊机负责完成此项工作。
被告张某选址、安装、试吊几次后，交由其妻周某负责起吊。
因周某暂时有事委托被告林某帮忙负责起吊.伤害事实发生的原因是，被告张某安装起吊机时,在该机械滑轮支撑点的插销处,应当使用金属类材料,而则用了一根腐朽木棒做插销。
为该事故发生埋下了安全隐患.机械运行中，插销断裂致原告受伤。
被告林某的操作行为受张某、周某委托所为，其产生伤害的后果应由委托人承担。
法院审理查明，被告张某与被告周某系夫妻。
2022 年11 月，被告彭某与被告刘某口头约定建设农房合同，彭某将自己所建房屋承包给被告刘某修筑，由彭某提供材料，刘某负责施工和劳务，每平方米承包费45 元.彭某将所修房屋的木工工程发包给林某。
2022 年11 月19 日，彭某所修筑房屋至二楼封顶，因现浇楼顶板需用机械提吊。
经刘某介绍，雇请张某负责起吊和提供起吊设备.张某与彭某头约定，彭某在张某运输完成封顶现浇所需材料任务后，彭某给付工资150 元。
张某自带机械设备并自行选址、安装、试吊几次后，准备交由其妻周某负责起吊.暂时周某因有急事须办，速请被告林某帮忙负责起吊。
2022 年11 月19 日14 时30 分摆布，因吊车在运行中因机械滑轮支撑点插销处木棒断裂，将正在相帮彭某家干活的原告杨某打伤，被送往县人民医院治疗.经诊断为,脑挫伤、面瘫、右手瘫、颅骨骨折.原告杨某住院治疗40 天出院，于2022 年1 月15 日经宜宾新兴司法鉴定中心鉴定为：右侧肢体偏瘫为五级伤残、双眼视力障碍为六级伤残、右眼睑不能闭合为八级伤残。
原告杨某就医疗费、伤残费等赔偿与被告彭某、张某、周某、刘某、林某商议未果，诉讼到法院,请求判决。
法院审理认为,被告彭某与被告刘某之间形成建造承包合同关系。
被告彭某与被告张某之间形成承揽合同关系。
被告林某与被告彭某形成承揽合同(木工) 关系.被告周某因雇请被告林某代为操作提吊机属委托关系.原告杨某无偿为被告彭某提供劳务服务，属帮工关系。
且原告杨某在帮工过程中无故意和重大过失,不应承担责任。
被告彭某、刘某作为建房人和施工方应对施工安全尽妥善注意之义务，因疏忽大意致侵权行为发生并造成伤害后果,对此也应承担相应的赔偿责任;被告张某在履行承揽工作中，安装提吊机的机械滑轮支撑点的插销时，因疏忽大意导致运行中插销断裂而致伤原告并造成相应的伤害后果。
被告张某、周某应承担相应的赔偿责任。
被告林某在接受处理委托事务过程中,未尽妥善注意安全之义务，因此对侵权行为造成的伤害后果亦应承担其相应的赔偿责任。
被告彭某明知刘某等人无建造资质和安全生产条件的情况下将建房工程交与刘某等人，因此，对本案的民事赔偿应承担一定的责任.因此各被告应对本案的民事赔偿承担连带责任.原告杨某主张应由五被告赔偿医疗费11328 。
10 元、住院护理费(40 天x35 元x2 人) 2800 元、住院生活津贴费(40 天x10 元)400 元、误工费(13543 元÷12÷20 。
83×56 天) 3034 。
12 元、伤残赔偿金(3013×20×64%) 38566 。
40 元、鉴定费743 元、交通费576 元、精神安抚金(30000×64%) 19200 元共计76647 。
62 元的诉讼主张,本院应予以支持。
被告彭某、刘某、张某、周某、林某的辩称理由不能成立，法院不予支持。
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百三十第,《中华人民共和国民法通则》第六十三条、第一百一十九条、第一百三十条和《中华人民共和国合同法》第二百五十一条、第三百九十六条，以及最高人民法院《关于审理人身伤害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十四条、第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条之规定，遂作出上述判决。
结束语：近年来农村建房承包不注意施工资质、不注意施工安全,发生安全事故,造成人身伤害不少，有点令人堪忧，希翼通过这个案件，能唤起泛博农民朋友们在建房中引起关注.农村建房承揽施工合同书甲方: 家住镇村乙方：家住镇村甲方拟在镇村原老房基上建房一幢，并以包清工形式发包给乙方施工，现双方在平等互利、商议一致的基础上达成合同条款如下：第一条: 甲方拟建房坐北朝南，砖混结构，甲方现已基础完工，铺设好水泥板，交由乙方施工，房屋占地面积平方米共层，房屋建成按实量面积计价。
第二条：凡甲方建房所需材料由其提供，根据施工进度乙方应提前天通知甲方承办；乙方承揽施工(包建房) 采用定额计价形式计价报酬:凡是泥水工、木工以及暂时工等工作全部发包给乙方管理施工。
第三条：乙方施工范围房屋整体框架结构，落成后，里外墙面粉刷完毕，房屋结构由甲方提供。
计价价格为元/每平方米,其中砖匠工按层计算每平方米为元;木工按层计算，每平方米为元(第一层至第三层按实量面积计算，屋顶按第三层的一半计算) 。
第四条：质量要求建造尺寸均匀整直, 乙方应按甲方要求标准施工，如需改变结构或者作修改,应经双方商议一致后方可施工。
第五条:完工时间为本合同签字后起年月日前落成.第六条：付款方法按施工进度计算,第一层至第三层付人民币元(大写万千百元整)，房屋落成完工验收合格后付人民币元(大写万千百元整),余人民币元(大写万千百元整) 作为房屋质量保证金，至年月日止，如无质量问题即付清余款。
第七条：甲方要求乙方对所有施工人员(包括砖匠工、木工)等技工人员一律持证上岗，并对所有施工人员参加人生安全保险，施工中应积极采取安全措施，确实抓好安全生产，施工中如发生安全事故，所造成的伤害均由乙方承担。
第八条:如未尽事宜由双方商议解决。
第九条：本合同一式二份，双方各执一份。
甲方签字(手印) :乙方签字(手印)：20 年月日名词解释:承揽合同是指承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同农村建房施工要注意的点(一)施工前的准备工作1 、选择施工队伍工程施工前应对当地的建造队伍进行考察，选择有技术、有施工机械、有施工经验整体素质好的专业施工队伍，最好是有资质的建造公司。
2 、选择设计图纸和专用通用图集(2022 年编：社会主义新农村住房图集) ,施工图纸是建设工程的重要依据，直接决定工程结构安全及使用功能是否合理，并且施工中的监督、验收以及争议的处理都要依据图纸，因此，施工前进行图纸设计或者选择专用施工图集，对于选用图集的，其基础应请专业人员进行复核，以确保结构安全。
3 、选址建房前，应对周边地质环境进行考察。
应尽量避免在水沟、池塘和有粪坑、墓穴的地方选址建房。
以防止地基产生不均匀下沉,造成房屋开裂,甚至崩塌。
4 、签订合同在选择好施工队伍后，双方应签订正式合同，将相关事宜(特殊是工程选址、工期、材料的与质量要求，工程质量、安全责任、保修期限、争议处理、工程造价结算等)在合同中约定.(二)施工过程中的重要控制点1 、地基基础(1) 地基必须挖至老土层,土质应均匀一致,并且进入老土层深度不应小于20cm。