监理合同(最新6篇)
监理合同最新范本5篇
监理合同最新范本5篇篇1监理合同最新范本监理合同是工程建设中非常重要的一种合同，它是监理工程师和业主之间约定的一种监督和检查工程进度、质量、安全等方面的协议。
监理合同的制定对于保障工程建设的顺利进行具有重要意义。
以下是一份最新的监理合同范本，供大家参考：监理合同甲方（监理工程师）：名称：__________地址：__________电话：__________法定代表人：__________乙方（业主）：名称：__________地址：__________电话：__________法定代表人：__________为确保工程质量和安全，监理工程师甲方与业主乙方就以下工程签订监理合同：一、工程名称：__________二、工程地址：__________三、工程范围：__________四、监理费用：1.监理费用总额为__________，分____次支付，第一次支付比例为____%，随后每次支付比例为____%。
2.监理费用支付方式为__________，支付时间为__________。
五、工程监理工作内容：1.监理工程师甲方负责对工程的设计、施工、材料采购等环节进行监督和检查，确保工程质量、进度和安全。
2.监理工程师甲方应当及时向业主乙方报告工程进展情况、存在的问题和风险，提出解决方案并跟踪落实。
3.监理工程师甲方有权对工程现场进行检查和抽样检验，对不合格的工程进行整改或报告业主乙方要求整改。
六、监理工程师的权利：1.监理工程师甲方有权随时进入工程现场，并要求工程相关人员提供必要的资料和配合。
2.监理工程师甲方有权要求业主乙方提供必要的经费和条件，确保监理工作的正常进行。
3.监理工程师甲方有权对工程施工单位和材料供应商提出合理的要求，确保工程按照设计要求进行。
七、保密条款：双方应当保守工程设计、施工和监理等相关信息的保密，不得擅自泄露或利用。
八、其他约定：双方在签订本监理合同前已就工程监理的相关事宜进行充分沟通和协商，双方均知晓并同意本合同的内容。
最新-监理合同通用5篇
监理合同通用5篇辛弃疾教学模式，学习方法报告：近义词诗歌竞选简章团结：文化建设公司简介计划读书三字经，辞职信意见书仿写卷首论文，策划书个人介绍方案。
本文是编辑给大家整理的监理合同通用5篇。
监理合同篇一发包人：______ 合同编号：_________监理人：______ 签定地点：_________签定时间：____年____月____日依据《中华人民共和国合同法》，__________(以下简称发包人)与__________(以下简称监理人)，就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。
一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。
(一)工程概况：1.工程名称：__________________________2.工程地点：__________________________3.工程规模及特性：_______________________4.工程总投资：静态：______________________动态：______________________5.工程总工期：_________________________(二)监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。
(三)监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。
(四)工程建设监理的期限自___年___月___日至___年___月___日。
(五)建设监理报酬为(大写)______元，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。
二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。
(一)监理委托函或中标函。
(二)监理合同书。
(三)监理实施过程中双方共同签署的补充文件。
(四)专用合同条款。
(五)通用合同条款。
(六)监理招标书(或委托书)。
(七)监理投标书(或监理大纲)。
上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。
三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。
工程建设监理合同范本(6篇)
工程建设监理合同范本(6篇)工程建设监理合同范本1委托单位：__________________________________________ 监理单位：__________________________________________ 本合同由_________（以下简称甲方）与_________（以下简称乙方）双方协商一致签订。
根据甲方要求，乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文，承担________________工程建设监理服务。
兹就以下事项签订本合同。
1．工程概况工程名称：__________________________________________ 工程地点：__________________________________________ 工程规模为：________________________________________ 2．合同总价_________元。
其中工程设计监理费用_________元，土建工程监理费用_________元，安装工程监理费用_________元，合计监理费_________元。
3．责_____限：从基本设计（第一次设计联络会）开始计算起，至_________装置通过_________小时运行后6个月。
4．下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解。
未尽事宜（以国家法律，法规和有关规定为基础），协商解决（1）甲方／乙方工程建设监理合同通用条款；（2）甲方／乙方工程建设监理合同专用条款；（3）本合同附件，即：__附件A-监理服务范围；__附件B-甲方提供的职员、设备、设施和其他；__附件C-报酬和支付。
（4）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。
5．考虑到下文提及的甲方对乙方的支付，乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。
6．甲方在此同意按本合同中约定承担责任，按注明的期限和方式，向乙方支付根据合同规定应支付的款项，以此作为履行服务的报酬。
监理合同模板六篇
监理合同模板六篇监理合同模板六篇随着时间的推移，很多场合都离不了合同，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。
那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编帮大家整理的监理合同6篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
监理合同篇1业主（甲方）：监理单位（乙方）：依据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》以及行业相关规定，结合本工程具体情况，经过双方协商一致，签订本合同。
第一条：工程概况1、工程名称：**银行**分行开发区支行装饰工程2、工程内容：**银行**分行开发区支行室内外改造装修、土建、消防、空调、水电工程3、工程造价：开发区支行装饰工程合同价4、合同起止时间：年月日至年月日第二条：公司委托代表**中南工程建设监理公司**分公司派驻毕立华监理工程师为驻工地代表。
第三条：监理人员的资质要求派驻现场监理人员必须有国家注册工程师资质（包括土建、装饰、水电等）第四条：监理费及付款方式1、本合同约定范围内按工程合同价的1.76%计算工程监理费。
2、进场七日内支付30%监理费，工程竣工验收合格后七日内支付监理费至95％，如有罚则约定范围的相应扣除工程监理费用，工程决算完毕监理费余款付清。
第五条：监理的义务权力1、监理的义务：1.1、监理参与业主装饰工程设计方案制定、施工设计图审定、工程招标、工程施工、工程验收、工程决算等工作的整个流程范围，并明确赋予其职权和工作要求；1.2、在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料；1.3、协助业主办理消防、质监等有关开工手续，并代表业主组织工程分部和竣工验收整理存档工作；1.4、监理在履行本合同的义务期间，应注重信息、新工艺、新材料，应运用合理的技能，为业主提供与其监理单位水平相适应的咨询意见，认真、勤奋地工作，帮助业主实现合同预定的目标，公证地维护各方的合法权益；1.5、工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向设计方或施工方提出建议，并向业主提出书面报告，如果由于拟提出的建议会提高工程造价，延长工期，应当事先取得业主的同意；1.6、在委托的工程范围内，业主对本工程的有关任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理提出，由监理研究处臵意见，再同双方协商确定。
建设工程的监理合同6篇
建设工程的监理合同6篇篇1甲方（业主单位）：___________________________乙方（监理单位）：___________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程监理事宜，经友好协商，达成以下协议：一、监理工程概况及监理内容（一）工程名称：___________________________。
（二）工程地点：___________________________。
（三）工程规模：___________________________。
（四）监理范围：包括工程施工阶段的全过程监理，具体内容包括但不限于质量控制、进度控制、造价控制、安全管理、合同管理、信息管理、各方协调等。
二、监理期限监理期限自本合同生效之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
三、监理费用及支付方式（一）监理费用：按照国家和地方有关规定的标准计算，总价为人民币________元整（￥________元）。
（二）支付方式：甲方应按工程进度分期支付监理费用，具体支付时间和金额按照双方另行签订的补充协议执行。
四、监理职责与义务（一）甲方的职责与义务1. 甲方应当向乙方提供与工程相关的必要资料，并确保资料的真实性和完整性。
2. 甲方应当支持乙方履行监理职责，为乙方实施监理工作提供必要条件。
3. 甲方应当按时支付监理费用。
（二）乙方的职责与义务1. 乙方应当按照国家法律、法规、规范和技术标准的要求，履行监理职责。
2. 乙方应当制定详细的监理计划，并组织实施。
3. 乙方应当对工程施工过程进行监督和管理，确保工程质量和进度达到预定目标。
4. 乙方应当及时记录和报告工程进展情况和问题，并提出合理化建议。
5. 乙方应当协助甲方处理与工程相关的其他事务。
五、违约责任与解决方式（一）甲方未按约定支付监理费用或其他应付款项，应当承担违约责任，并向乙方支付违约金。
工程建设监理合同(1)7篇
工程建设监理合同（1）7篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（建设单位）：[甲方全称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（监理单位）：[乙方全称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方委托乙方对位于[具体地点]的工程项目进行监理，经双方友好协商，达成如下协议：一、监理工程概况工程项目名称：[具体工程名称]。
工程地点：[具体地点]。
工程规模：[具体规模描述]。
工程进度及质量、造价等相关要求已明确，具体内容见附件。
二、监理范围与任务乙方负责工程项目的施工监理工作，包括但不限于施工质量控制、进度控制、造价监控、安全生产监管等。
乙方需确保工程按照设计要求及国家相关标准进行施工，保证工程质量并促进工程进度。
三、监理期限监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
若工程有保修期，保修期内乙方仍需履行部分监理职责。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用：总计人民币[金额汉字大写]（¥[金额数字小写]）。
具体费用明细按照工程进度进行支付。
2. 支付方式：按季度或月度结算，甲方收到乙方开具的正规发票后XX个工作日内支付相应款项至乙方指定账户。
五、双方职责与义务1. 甲方职责：按时支付监理费用，为乙方提供必要的工作条件，确保乙方顺利开展监理工作。
2. 乙方义务：认真履行监理职责，确保工程质量与安全，及时汇报工程进度及存在的问题，提出合理化建议等。
六、保密条款双方应严格保守工程相关的商业秘密及资料，未经对方同意不得向第三方透露相关信息。
七、违约责任与解决方式1. 任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
若因违约造成对方损失，应赔偿对方因此产生的全部损失。
2. 合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
八、其他约定事项[其他具体约定事项，如项目重大变更处理、奖惩措施等]。
监理合同(实用5篇)
监理合同（实用5篇）监理合同篇一合同编号：委托人：与监理人：xxxx工程咨询有限公司经双方协商一致，签订本合同。
第1条委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：1、工程名称：xx桥改造工程。
2、工程地点：x区境内。
3、工程规模：桥梁全长12米，宽5米。
4、总投资：。
第2条本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
第3条下列文件均为本合同的组成部分：1、监理投标书或中标通知书；2、本合同标准条件；3、本合同专用条件（包括补充合同）。
4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
第4条监理人向委托人，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
第5条委托人向监理人按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。
第6条本合同自年月日开始实施，至本工程备案验收完成之日（工程施工监理期为日历日天）。
第7条本合同一式陆份，均具有同等法律效力，其中，委托人三份，监理人三份。
委托人（签字并签章）：监理人（签章）：xx工程咨询有限公司住所：住所：法定代表人：（签章）法定代表人：（签章）问候语简章通知篇二合同检讨书论文的员工手册小升初好词离职报告团结，祝酒词策划书节日宣言开场白的作文团结报道稿的写法整改措施汇报的绝句评价建党解析，歇后语鄂教版工作课标李清照心得体会。
工程监理合同篇三甲方委托乙方对工程的施工进行约定范围内的监理。
为明确双方的职责、权利与义务，经双方协商签订如下协议：1、本协议书中的名词和用语与下文提到的合同条款中规定的含义相同。
2、下列文件构成全部监理合同文件（以下称本合同）不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列文件次序在先者为准：（1）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件；（2）本合同协议书；（3）合同专用条款；（4）合同通用条款；（5）施工监理委托书或监理中标通知书；（6）与本合同有关的其它文件。
3、甲乙双方同意按照本合同的约定，承担和履行各自的全部职责和义务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
监理合同（最新6篇）监理合同篇一本协议书由____________（以下简称“甲方”）为一方，与____________（以下简称“乙方”）为另一方共同订立。
鉴于甲方已委托乙方为____________工程提供监理服务并已接受了乙方就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益、兹就以下事项达成协议:一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。
二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。
1、公路工程施工监理中标函或委托函2、公路工程施工监理合同通用条件3、公路工程施工监理合同专用条件4、《公路工程施工监理规范》（JTJ077－95）5、公路工程施工监理招、投标文件6、双方签认的补充或修正文件7、其它文件三、甲方在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向乙方支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。
四、乙方基于甲方的上述保证，在此向甲方承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。
五、本协议书经双方签字盖章后，自_________年_______月______日生效，至_________年_______月______日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
六、本协议书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
协议书副本_________份，双方各执_________份。
甲方：（盖章）____________乙方：（盖章）_________法定代表人：（签字）______法定代表人：（签字）_______单位地址：________________单位地址：_________________邮编：____________________邮编______________________传真：____________________传真：_____________________开户银行：________________开户银行：_________________帐号：____________________帐号：_____________________监理合同篇二1、材料设备采购评标，采用综合评估法的缺点是（）。
A、考虑要素较为全面B、难以对要素进行量化C、方法复杂不易操作D、难以合理确定技术性能差异答案：D。
解析：综合评估法的好处是简便易行，评标考虑要素较为全面，可以将难以用金额表示的一些要素量化后加以比较。
缺点是各评标委员独自给分，对评标人的水平和知识面要求高，否则主观随意性大。
投标人提供的设备型号各异，难以合理确定不同技术性能的相关分值差异。
2、在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人（）情形属于没有进行实质性响应，其投标将被否决。
A、按照招标文件按时交纳投标保证金，但是金额不足B、有法定代表人的签字和盖章C、投标人业绩高于招标文件的要求D、单价计算的结果与总价不一致答案：A。
解析：属于没有实质性响应招标文件的情形：（1）未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式或投标保函出证银行不符合招标文件要求；（2）超出经营范围投标；（3）资格证明文件不全；（4）投标文件无法人代表签字，或签字无法人代表有效委托书；（5）业绩不满足招标文件要求；（6）投标保函的有效期不足；（7）不满足技术规格书中主要参数和超出偏差范围。
3、勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中不属于发包人的工作是（）。
A、修好通行道路、接通电源水源B、勘察现场设备机具的布置和架设C、落实土地征用、青苗树木赔偿D、平整施工现场答案：B。
解析：根据项目的具体情况，双方可以在合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件，可能包括：①落实土地征用、青苗树木赔偿；②拆除地上地下障碍物；③处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题；④平整施工场地；⑤修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等。
4、勘察费用在合同签订后（）天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。
A、1B、2C、3D、5答案：C。
解析：勘察费用在合同签订后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。
5、建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是（）。
A、勘察工作尚未进行，应全额退还已经支付的定金B、勘察工作已经进行了35%，发包人应按实际完成的工作量支付勘察费C、勘察工作已经进行了40%，发包人应支付预算额100%的勘察费D、勘察工作已经进行了70%，发包人应支付预算额100%的勘察费答案：D。
解析：合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。
6、设计合同履行过程中，属于设计人责任的是（）。
A、组织对设计文件的审查、鉴定和验收B、办理设计文件的报批手续C、选定设计文件依据的设计规范D、为现场的设计人提供必要的工作条件答案：C。
解析：设计合同履行过程中，设计人的责任包括：保证设计质量；各设计阶段的工作任务（包括选定设计文件依据的设计规范）;对外商的设计资料进行审查；配合施工的。
义务；保护发包人的知识产权。
7、在设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由（）承担。
A、发包人B、设计人C、发包人和设计人共同D、设计审批部门答案：A。
解析：发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。
A、投标截止日B、签订合同日C、基准日D、竣工日答案：C。
9、根据《标准施工合同》，下列事项属于发包人应承担的义务是（）。
A、现场查勘B、提供夜间施工使用的照明设备C、提供施工现场的工程地质资料D、提供工程进度计划答案：C。
解析：为了保障承包人按约定的时间顺利开工，发包人应按合同约定的责任完成满足开工的准备工作：（1）提供施工场地。
包括施工现场，地下管线及地下设施的相关资料，现场外的道路通行权。
（2）组织设计交底。
发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人时提供的施工图纸和设计文件进行交底。
（3）约定开工时间。
10、按照《建设工程安全生产管理条例》规定，对于深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程的分部分项工程的专项施工，还需经（）以上专家论证方案的安全性和可靠性。
A、2人B、3人C、5人D、7人答案：C。
解析：按照《建设工程安全生产管理条例》规定，在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。
对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。
11、在下列行为中，不符合暂停施工规定的是（）。
A、工程师在认为有必要时可向承包人发出暂停施工的指示B、暂停施工期间由承包人负责妥善保护工程并提供安全保障C、当工程具备复工条件时承包人应立即复工D、承包人无故拖延复工要承担由此产生的费用和工期延误答案：C。
解析：当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知，承包人收到复工通知后，应在指示的期限内复工。
承包人无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误由承包人承担。
12、施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。
投入使用后，工程师发现由于材料原因，已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。
则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。
A、费用由承包人承担，由此延续的工期不予顺延B、费用由承包人承担，由此延续的工期可以顺延C、费用由发包人承担，由此延续的工期不予顺延D、费用由发包人承担，由此延续的工期可以顺延答案：A。
解析：工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
在本题中，由承包商采购的材料，虽已经工程师检验，但仍不能免除承包商的责任。
13、（）指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项。
A、暂估价B、暂列金额C、质量保证金D、预付款答案：B。
解析：暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项。
14、关于工程量计量的说法，错误的是（）。
A、单价子目已完成工程量按月计量B、总价子目的计量周期按批准承包人的支付分解报告确定C、已完成合格工程量计量的数据是工程进度款支付的依据D、通常通过现场计量来获得总价子目表中用于结算的工程量答案：D。
解析：承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、专用条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象进度或分阶段完成的工程量和有关计量资料。
监理人对承包人提交的资料进行复核，有异议时可要求承包人进行共同复核和抽样复测。
除变更外，总价子目表中标明的工程量是用于结算的工程量，通常不进行现场计量，只进行图纸计量。
15、施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日期应为（）。
A、开始进行竣工验收日B、发包人组织竣工验收日C、验收组通过竣工验收日D、承包人提交竣工验收申请报告日答案：D。
解析：竣工验收合格，以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明。
16、根据《标准施工合同》，（）表明合同终止。
A、竣工验收合格B、工程移交C、竣工结算D、结清单生效答案：D。
解析：承包人收到发包人最终支付款后结清单生效。
结清单生效即表明合同终止，承包人不再拥有索赔的权利。
17、根据标准总承包合同通用条款的规定，①专用条款；②通用条款；③承包人建议书；④发包人要求，这四个文件的有效性排序正确的是（）。
A、①②③④B、④①②③C、①②④③D、②①④③答案：C。
解析：在标准总承包合同的通用条款中规定，履行合同过程中，构成对发包人和承包人有约束力合同的组成文件包括：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用条款；（5）通用合同条款；（6）发包人要求；（7）承包人建议书；（8）价格清单；（9）其他合同文件—经合同当事人双方确认构成合同文件的其他文件。
18、设计施工总承包合同模式下，一般其履约担保需要在（）一直有效。
A、竣工验收前B、颁发工程接收证书前C、工程移交前D、竣工后试验通过前答案：B。