烘干机合同
合同协议书
发包人（全称）：兰州大学
承包人（全称）：兰州仲盛装饰工程有限公司
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就兰州大学盘旋路校区烘干机移至兰州大学榆中校区项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：兰州大学盘旋路校区烘干机移至兰州大学榆中校区项目。
2.工程地点：兰州大学盘旋路、兰州大学榆中校区。
3.工程内容：烘干机移至榆中校区、并安装。
4.工程承包范围：烘干机移至及安装。
二、合同工期
计划开工日期：2014年12月15日。
计划竣工日期：2014年12月18日。
三、质量标准
以甲方验收合格为准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写）捌仟叁佰元(￥8300元)；
2.合同价格形式：固定总价。
五、签订时间
本合同于 2014年12月15日签订。
六、签订地点
本合同在甘肃省兰州大学签订。
七、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
八、合同生效
本合同自双方签字、盖章后生效。
九、合同份数
本合同一式3份，均具有同等法律效力，发包人执2份，承包人执1份。
十、付款方式
项目完工后，经甲方验收合格，甲方应支付乙方合同价款。
十一承包人
11.1 承包人的一般义务
承包人在履行合同过程中应遵守法律和机械安装标准规范，并履行以下义务：
（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；
（2）按法律规定和合同约定完成项目，并在保修期内承担保修义务；
（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；
（4）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；
（5）按约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；
（6）应履行的其他义务。
发包人：承包方：
发包人代表：承包方代表：
联系电话：联系电话：
地址：地址：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
烘干设备系统操作规程
新疆宜化化工有限公司2×20吨/小时 炭材竖式烘干装置 （操作规程） 编制：李永超
目录一．立式烘干机的技术性能 二．结果原理及特点 三．立式烘干机作业指导书 四．工艺流程 五．控制系统 六．巡检要求 七．设备故障处理 八．常见问题处理措施 九．突发事件应急处理
一、技术性能 二、设备名称：立式烘干机 型号：φ4×24.3m 炭材烘干能力:设计烘干能力20吨/小时（烘干后产量）业主方原料技术指标 炭材：焦炭或兰炭：水分≤22% 烘干后技术指标： 炭材终水：≤1% 破碎率（用4mm孔径筛筛余）：≤1% 烘干塔出料口炭材温度≤80℃ 运行方式：24小时连续，330天/年
二、烘干机结构原理、特点 该设备可利用各种余热或热风炉做为烘干热源，由输送设备喂料，依靠炭材的自身重力，通过布料器、分料锥将兰炭分散于烘干机周围，形成环形兰炭层，热风由引风机牵引透过环形兰炭层进行热交换，达到设定值后，输送设备开始自动出料、补料，全过程智能化检测，循环补充，连续生产。干燥系统的设计依据该工序在整个工艺链条中的功能，在确保安全、环保的基础上，实现烘干质量的绝对控制，最大程度的节能——低成本运行，智能集控一键式操作，改善生产条件。 （1）安全生产：我公司ZDLH型自动化立式烘干机采用自动化安全烘干温度切线烘干，在烘干机内部进行360度、多层次、全方位烘干，使炭材充分进行热交换。自动化控制系统可以根据炭材烘干的水分检测系统来控制无级变速卸料系统，来确保烘干质量。对可能出现的温度波动，根据工况相应调控。对炭材干燥的实际工况实施在线监测。 （2）烘干质量控制：由于受上游、天气及堆放时间长短的影响，炭材的初水分会随之产生波动，而供热与其不相匹配，造成烘干质量的不稳定，导致下道工序产量下降。本烘干设备采用在线水分检测系统和相对应的变频技术，实现了炭材烘干质量的绝对控制。 （3）破碎率低：ZDLH型自动化立式烘干机筒壁和筒内的腹腔，形成炭材烘干隔舱，炭材在烘干过程中形成环形的、充满的、封闭的、蠕动的、可控的、定量的炭材层，不会产生炭材抛落现象，炭材烘干在有序的、受控的状态下，有效的降低了破碎率。我公司采用可靠的温控技术，避免了兰炭粉在高温烘干中3%的烧损。 （4）智能集控：本兰炭干燥系统的设计是综合利用控制理论、电子装备、仪器仪表、计算机软硬件技术和其它技术，对流程性连续生产过程实现检测、控制、优化、调度、管理和决策，达到增加产量、提高质量、降低消耗、确保安全等目的的一类综合性技术，由此形成的一键操作集控系统，具有技术密集、高效、节
地源热泵合同(最终稿)
东明县大洋福邸小区一期工程 地源热泵中央空调系统 施工安装合同 发包人（甲方）：菏泽大洋房地产开发有限公司 承包人（乙方）：中大空调集团有限公司
甲乙双方商定由乙方负责安装东明县大洋福邸小区一期工程地源热泵中央空调工程系统（以下简称系统），根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规规定，双方在自愿、平等、互利的基础上协商一致达成以下合同条款，以资双方共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：东明县大洋福邸小区一期工程地源热泵中央空调安装工 程，建筑面积约9万平方米。 2、工程地点：东明县向阳路以东，万福河以南，富强路以西，梦蝶 路以北。 3、工程内容：大洋福邸一期工程（具体范围及楼座见附件一）地源热 泵系统及中央空调的供货、安装、质保及售后服务。 二、工程合同文件 1、合同文件包括本合同和确认或修改本合同任何内容的补充协议、设计资料、设计图纸（包括施工图）、往来函件、开竣工报告（令）、投标报价书、施工方案、验收记录、签证、工程经济和技术资料等。 2、合同文件前后内容不一致或有矛盾的，以最新文件资料为准。 三、承包范围及合同价款 1、承包范围：大洋福邸一期工程地源热泵及中央空调系统工程（包括室内、室外及设备机房）的设备采购、安装及所需辅材的采购及安装，保证地源热泵及中央空调系统正常运行所需的全部内容。 2、合同价款 （1）本合同价款采用固定单价模式，综合单价按采暖建筑面积为153元/㎡（大写：每平方米壹佰伍拾叁元）。该综合单价包括乙方完成本系统工程的设备采购、施工、安装、调试、技术服务、人员培训、保修等全部工作内容。 （2）本系统机房土建部分(含机房内设备基础和集水坑)和分集水器管网检查井由甲方负责（检查井挖土及回填由乙方负责），乙方负责提供相应技术服务，因乙方技术服务不到位造成一切损失，由乙方负责。 （3）室内风机盘管控制面板为液晶屏自动控制开关。
建设工程施工合同实例
建设工程施工合同 第一节合同协议书 发包人（全称）：嘉兴良友进出口集团股份有限公司 承包人（全称）：平湖市第一建筑工程有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 、工程概况 工程名称：嘉兴良友进出口集团股份有限公司办公楼工程 工程地点：嘉兴市东升路二环西路口 工程内容：土建及水电安装工程 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件） 工程立项批准文号：嘉兴市国土资源局嘉开供（）号 资金来源：企业自筹 、工程承包范围 承包范围：施工总平面图内的工程总包 、合同工期 开工日期：年月日，自承包方收到开工通知书为准。 竣工日期：年月日 合同工期总日历数天。 、质量标准 工程质量标准：合格。 、合同价款 金额（大写）：贰仟伍佰玖拾捌万元（人民币） （小写）：￥元 、组成合同的文件
组成本合同的文件包括： （）本合同协议书． （）中标通知书 （）投标书及其附件 （）本合同专用条款 （）本合同通用条款 （）标准、规范及有关技术文件 （）图纸 （）工程量清单 （）工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。 、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、按期竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 、合同生效 合同订立时间： 2008 年 5 月日 合同订立地点：嘉兴 本合同双方约定签字盖章后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： 第二节通用条款 本工程的合同的通用条款执行——《建设工程施工合同》中第二部分的“通用条款”。
烘干机合同
合同协议书 发包人（全称）：兰州大学 承包人（全称）：兰州仲盛装饰工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就兰州大学盘旋路校区烘干机移至兰州大学榆中校区项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：兰州大学盘旋路校区烘干机移至兰州大学榆中校区项目。 2.工程地点：兰州大学盘旋路、兰州大学榆中校区。 3.工程内容：烘干机移至榆中校区、并安装。 4.工程承包范围：烘干机移至及安装。 二、合同工期 计划开工日期：2014年12月15日。 计划竣工日期：2014年12月18日。 三、质量标准 以甲方验收合格为准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为： 人民币（大写）捌仟叁佰元(￥8300元)；
2.合同价格形式：固定总价。 五、签订时间 本合同于 2014年12月15日签订。 六、签订地点 本合同在甘肃省兰州大学签订。 七、补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 八、合同生效 本合同自双方签字、盖章后生效。 九、合同份数 本合同一式3份，均具有同等法律效力，发包人执2份，承包人执1份。 十、付款方式 项目完工后，经甲方验收合格，甲方应支付乙方合同价款。 十一承包人 11.1 承包人的一般义务 承包人在履行合同过程中应遵守法律和机械安装标准规范，并履行以下义务： （1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；
（2）按法律规定和合同约定完成项目，并在保修期内承担保修义务； （3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全； （4）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任； （5）按约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失； （6）应履行的其他义务。 发包人：承包方： 发包人代表：承包方代表： 联系电话：联系电话： 地址：地址： 开户银行：开户银行： 账号：账号：
地源热泵设备采购及安装合同标准版2010
某工程设备采购及安装合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就设备采购及安装项目事宜，达成如下协议，双方共同遵守： 一、工程名称及安装地点 1．名称： 2．安装地点： 二、工程范围及内容 1. 工程范围:乙方按甲方要求提供设备并负责安装调试和保修服务。 2. 具体规格和内容：详见。 三、工期要求 1. 乙方应在本合同正式生效后天内发货并完成安装及调试。 2．如遇下列情况，工期相应顺延： (1)按施工准备规定，不能提供施工场地和水、电源等，或因甲方原因影响进场施工的； (2)甲方因重大设计变更，提供的工程资料调整，导致设计方案改变或施工无法进行而影响进度的； (3)在施工中因停电8小时以上或连续间歇性停电3天以上（每次停电4小时以上），影响正常施工的；
(4)人力不可抗拒的因素而延误工期的。 (5)甲方不按合同约定付款的。 四、工程价款： 本项目项下的总价款为：人民币元整。 如因施工中特殊原因或甲方要求变更设计等原因造成的工程价款的增减由双方确认后执行。 五、付款条件： 1.本合同签订三日内，甲方向乙方支付合同总额的30%作为定金，即大写人民币元整，乙方收到定金后合同开始生效。 2.机房设备及工程材料发货前，甲方再向乙方支付合同总额的30%，即大写人民币元整。 3. 主机发货前，甲方再向乙方支付合同总额的30%，即人民币元整。 4. 设备安装调试结束后七天内，甲方再向乙方支付合同总价款的5% ，即人民币元元整。 5. 余款作为质保金，在工程完工一年内付清。 六、包装、运输与保管 1. 乙方负责本项目项下的货物的包装和运输，运费由方负责。 2．在货物运抵甲方的施工现场后，甲方应提供储存场所，以防止货物发生损坏。 3. 施工期间，乙方对所提供的设备及材料履行保护和管理的责任和义务。在乙方施工完成人员撤离施工现场后，甲方对所有设备及相关材料履行保护和管理的责任和义务。 七、工程施工及系统调试运行 1.甲方负责设备的现场卸货就位，向乙方提供施工及设备调试运行所需的水、电、工质、冷媒等条件。
建设工程施工工程施工合同案例分析
引发了社会的不稳定因素。现 并就建设工程施工合同非法转 实际施工人利益的保护途径等 建设工程施工合同案例分析 随着我国的经济体制改革，建筑市场逐步走向规范与完善，目前建筑市场竞争激烈，企业利润少、风险大， 建设工程合同管理越显重要。企业应自觉重视合同的重要性，做好合同管理 ，才能有效的降低工程风险，维 护企业的利益，增加企业利润。在建筑市场竞争日益激烈的条件下，承包人与发包人之间的经济利益的冲 突更是与日俱增。 随着我国的经济体制改革， 建筑市场逐步走向规范与完善， 目前建筑市场竞争激烈， 企 业利润少、风险大，建设工程 合同管理越显重要。 企业应自觉重视合同的重要性， 做好合同 管理，才能有效的降低工程风险，维护企业的利益，增加企业利润。在建筑市场竞争日益激烈 的条件下，承包人与发包人之间的经济利益的冲突更是与日俱增。 近年来，承包人与发包人 或建设单位之间因经济纠纷导致的诉讼案件居高不下， 尚有越演越烈之势。而在诸多承发包 纠纷案件中，以工程款纠纷案件为数之最。近年来，由于政府、建设单位、施工单位等多方 面因素的影响，在我国道路、桥梁、房地产、基地、开发区、工业园等房地产建设工程项目 中，出现了前所未所的拖欠工程款事件。 这些事件已严重影响了建筑施工企业的生存与发展、 职工和农民工工资的发放和建筑市场的正常招投标管理秩序， 结合一起建设施工合同拖欠工程款案， 对这种现象进行分析, 包、违法分包的处理原则、无效施工合同的工程款结算方式、 问题提出自己的一些见解。 、案情介绍 2005年底，为进一步加强基础设施建设，某省某市政府决定，控股成立了某高速公路 有限责任公司（以下简称业主 A ）。2006年3月份，业主A 通过在全国范围内的招投标， 将一 条通往省外的高速公路以总承包施工的方式，发包给某施工集团公司 （以下简称B ）施工建 设。B 承接整个工程的施工任务后， 将其中的三个工区的工程项目转包给某投资有限公司 （以 下简称C ）。2006年5月，B 与C 签订《建筑工程劳务承包合同》约定：承包方式为总承包， B 配合C 进行现场管理、技术管理，C 全权负责现场组织施工；工程款的支付与结算， 实行综 合单价承包，合同期内不作调整， 工程量以业主 A 批复的工程量为准。B 不向C 预付工程款, 每月底验工计价，扣除 5%质量保证金。工程税金由 B 承担。C 由于是家投资公司，没有相应 的施工资质，于 F 2006年6月与施工班组（实际施工人）D 签订了一份《劳务合同协议书》， C 将承接高速公路桥梁工程项目承包给 D 施工，包工包料；合同价，以工程量 清单为准，在此基础上下调 6%乍为C 的管理费用，单价表详见双方签字确认的附件 ；付款方 式为，C 按照D 每月工程进度，由项目部报业主批复后，按实际完成的工程量 90%支付，每 月余额的10%在工程完工后付 5%余款5%乍工程质保金，两年内付清。2006年12月，因各 种原因，实际施工人 D 被迫退场。经D 与C 书面结算，本工程总工程款为 1314178.3元，扣 除材料款 793267.8元，代付款 81048元，借支款199000元，C 拖欠D 工程款392302元。2 007年底，因民工上访，业主 A 支付了 D 实际施工人班组 5万元民工工资。截止 2008年实 际施工人D 作为原告起诉之日， 共被拖欠工程款 342302元。因业主A 、总承包施工人 B 转 包人C 三被告拒绝支付剩余拖欠的工程款，遂致诉。 、案例分析 1、建设工程施工合同非法转包、非法分包的处理原则 合法的工程分包存在着众多风险 （如工程质量、工期、安全、工程款结算与支付以及政 策法律、
烘干机技术协议样本
天津荣程联合钢铁集团有限公司 回转窑消石灰生产线高效回转式烘干机 技术协议 买方：天津荣程联合钢铁集团有限公司 卖方：唐山华威水泥装备有限公司 签订日期：2010年1月20日
技术协议 发包人：天津荣程联合钢铁集团有限公司 承包人：唐山华威水泥装备有限公司 天津荣程联合钢铁集团有限公司（甲方）与唐山华威水泥装备有限公司（乙方）就回转窑消石灰生产线高效回转式烘干机（HW2014.00）的供货事宜达成如下技术协议： 一、供货范围及数量： 主体部分：筒体1件、支撑2套； 内部装置：组合式扬料板1套材质（16Mn）、热交换装置1套； 传动部分：减速机（天津一减）（NGW82—B 速比25）1台、电机（上海贝德）（YCT250—4B 22Kw）1台；大齿轮装置：大齿轮1套、弹簧板1套及连接螺栓1套；进料装置：罩体1件、进料螺旋绞刀1套、密封1套； 出料装置：罩体1件、下料锁风翻板阀1件； 电控开关柜整套设备。 一、设备用途及技术要求：
该设备用于回转窑消石灰生产线中的消石灰进行烘干作业，热风和物料顺流进行热交换，前面配有热风炉，后面配有旋风收尘器等，其出料水份在小于5%时，经过倒料仓进入系统雷蒙磨机进行研磨以达到所要求的细度。 1、工艺条件：进料水分：小于32% 出料水分小于5% 产量10—12吨/小时。 2、技术规格：φ2.0x14m 斜度3% 连续运转，设备运转率95%以上。 3、技术要求及结构概述 它由筒体﹑支承装置、传动装置、密封装置、进出料装置组成。 筒体是由Q235B优质碳素结构钢焊接而成，其内部配有弧型、组合式扬料及热交换装置，与水平成3—５％斜度（根据物料粒径和初始水分含量选取），内径φ２．0米，长度１４米，筒体上活套两个轮带以满足有足够的支撑力。 支撑装置共有两组，其中一组带有挡轮装置，以控制筒体运行中位移现象，托轮轴部位装有自动调心滚子轴承，并配有托轮中心调整螺栓，可根据运行情况进行有效的调整，使托轮与轮带之间接触良好。 传动装置是开式齿轮传动形式，大齿轮是由弹簧板与筒体连接，以克服筒体径向位移对传动的影响，小齿轮与减速机连接，并通过调速电机来调整筒体的转速。 密封装置是采用叠加组合型弹簧片密封，其密封效果好，易于维护。
地源热泵施工合同
地源热泵工程施工合同 合同编号：GC-20130112 项目名称：太仓月星家居广场 发包单位（甲方）：太仓市合创置业发展有限公司 承接单位（乙方）：上海美意机电工程有限公司（联合体投标）上兴圣鲸新能源工程有限公司（联合体投标） 监理单位：工大建设监理咨询有限公司 合同签约地点：华威商都6楼 合同签约时间：2013年03月18日
目录 第一条工程项目概况 第二条工程承包围、方式 第三条工期 第四条合同文件组成及解释顺序 第五条图纸 第六条甲方驻工地代表 第七条甲方工作 第八条乙方驻工地代表 第九条乙方工作 第十条工程质量 第十一条材料要求、设备供应 第十二条设计变更 第十三条竣工验收 第十四条竣工结算 第十五条工程价款、付款方式 第十六条保修 第十七条争议 第十八条违约 第十九条索赔 第二十条安全施工 第二十一条不可抗力 第二十二条保险 第二十三条合同的生效与终止 第二十四条合同份数 第二十五条其它约定事项 第二十六条技术协议（与合同具有同等法律效力）
第二十七条合同外附加条款 第二十八条合同补充条款 第二十九条地源热泵工程适用的规第三十条其他等技术要求 第三十一条本合同包括以下附件
地源热泵工程施工合同 发包方（以下简称甲方）：太仓市合创置业发展有限公司 承包方（以下简称乙方）：上海美意机电工程有限公司（联合投标） 上兴圣鲸新能源工程有限公司（联合投标）经甲乙双方协商，本工程按照《中华人民共合国经济合同法》、工商管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同示文本》，根据省市有关规定结合本工程的具体情况，签订本合同。 第一条工程项目概况 1.1 工程名称：月星家居广场“地源热泵系统”工程 1.2 工程地点：太仓市和西路288号 1.3 工程容：地源热泵工程的设计、施工（含相关设备采购）、办理（政策规定有此项容）政府补贴及其它相关工程项目的成套安装工程。 1.4 建筑面积：54000M2 第二条工程承包围、方式 2.1地源热泵空调系统冷、热源部分的系统设计、地源热泵机房设备控制系统、系统集成；（包括机房自动控制系统、末端控制系统的设计）。 2.2地源热泵空调系统冷热源部分的室外打井，共896口井，112个环路及设计文件的工程量，水平、竖向埋管其中包括地埋管水温检测系统等所有相关室外部分；室风机处理机、天棚系统安装调试、未端控制系统安装调试。（注该工程末端系统、设备、材料安装费用另外约定） 2.3地源热泵机房的所有设备、材料、热泵机组、冷冻泵、冷却泵、冷却塔、定压
地源热泵中央空调施工合同及安全协议讲诉
暖通安装工程内部承包合同 建筑项目名称：_____________________________________ 分包工程名称：____________________________________ 分包单位名称：____________________________________ 合同编号：__________________________ 协议签订时间：2015年03_月辽日 签订地点：___________
工程承包合同 发包方（甲方）：_________________________ 承包方（乙方）：________________________ 身份证号：__________________________ 为了保护甲、乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规的规定，并结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利和义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，甲乙双方就事宜协商一致签订本合同，以资共同遵守。 第一条：工程概况 工程名称：______________________ 工程地点：___________________________ 第二条：承包范围 1、工程内容：中央空调末端系统的安装及调试验收（含风机盘管、水系统、冷凝水系统、风机盘管接温控器），楼内管道与竖井管道连接安装、立管安装铺设以及管道的连接打压、保温等施工。 2、工程量： （1）本工程末端系统，共计1198台风机盘管（根据实际数量结算）。 （2）中央空调立管系统。（内容：中央空调管道井内立管至地下室管道出楼体外1.2米）。 3、工程质量：乙方严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进 行施工，工程质量达到国家或专业质量验收评定标准的条件，本工程要求质量等级为：合格 4、承包方式： （1）包人工、施工机械及耗材（电锤钻头、台钻钻头、切割片、油漆、
一期地源热泵工程分包合同条件
目录 1. 定义及解释 1.1 定义 1.2 标题 1.3 解释 1.4 单数和复数 1.5 通知、同意、批准、证书、确认和决定 1.6 书面指示 2. 一般义务 2.1 分包商的一般责任 2.2 履约保证 2.3 分包商应提交的进度计划 2.4 分包合同的转让 2.5 再次分包 3. 分包合同文件 3.1 语言 3.2 适用的法律 3.3 分包合同协议书 3.4 分包合同文件的优先次序 4. 总承包合同 4.1 分包商对总承包合同的了解 4.2 分包商对有关分包工程应负的责任 4.3 分包商与雇主关系 5. 分包商与总承包商及其他承包商共同使用总承包商的设备及设施 5.1 总承包商供共享的设备及设施 5.2 分包商不会享有总承包商的设备和(或)其他设施(如有时)的专用权 5.3 对误用临时工程、总承包商的设备和设施(如有时)的保障
目录(续上) 6. 现场工作和通道 6.1 工作时间及规章制度 6.2 为分包商提供现场和现场通道 6.3 分包商允许进入分包工程的义务 7. 开工和竣工 7.1 分包工程的开工及竣工时间 7.2 分包商的竣工时间的延长 7.3 总承包商有义务通知 8. 指示和决定 8.1 根据总承包合同所做的指示和决定 8.2 根据分包合同所做的指示 8.3 分包商未能按分包合同/指示执行工作 9. 变更 9.1 分包工程的变更 9.2 口头变更指示的确认 10. 变更的计价 10.1 计价的方式 10.2 变更价值的计算 10.3 参照总承包合同的测量进行计价 10.4 变更不计取措施费 10.5 计日工作 11. 通知和索赔 11.1 通知 11.2 索赔 11.3 未发出通知的影响 12. 分包商的设备 12.1 分包商的设备
建设工程施工合同案例分析
建设工程施工合同案例分析 随着我国的经济体制改革，建筑市场逐步走向规范与完善，目前建筑市场竞争激烈，企业利润少、风险大，建设工程合同管理越显重要。企业应自觉重视合同的重要性，做好合同管理,才能有效的降低工程风险,维护企业的利益，增加企业利润。在建筑市场竞争日益激烈的条件下，承包人与发包人之间的经济利益的冲突更是与日俱增。 随着我国的经济体制改革，建筑市场逐步走向规范与完善，目前建筑市场竞争激烈，企业利润少、风险大，建设工程合同管理越显重要。企业应自觉重视合同的重要性，做好合同管理,才能有效的降低工程风险,维护企业的利益，增加企业利润。在建筑市场竞争日益激烈的条件下，承包人与发包人之间的经济利益的冲突更是与日俱增。近年来，承包人与发包人或建设单位之间因经济纠纷导致的诉讼案件居高不下，尚有越演越烈之势。而在诸多承发包纠纷案件中，以工程款纠纷案件为数之最。近年来，由于政府、建设单位、施工单位等多方面因素的影响，在我国道路、桥梁、房地产、基地、开发区、工业园等房地产建设工程项目中，出现了前所未所的拖欠工程款事件。这些事件已严重影响了建筑施工企业的生存与发展、职工和农民工工资的发放和建筑市场的正常招投标管理秩序，引发了社会的不稳定因素。现结合一起建设施工合同拖欠工程款案，对这种现象进行分析，并就建设工程施工合同非法转包、违法分包的处理原则、无效施工合同的工程款结算方式、实际施工人利益的保护途径等问题提出自己的一些见解。 一、案情介绍 2005年底，为进一步加强基础设施建设，某省某市政府决定，控股成立了某高速公路有限责任公司(以下简称业主A)。2006年3月份，业主A通过在全国范围内的招投标，将一条通往省外的高速公路以总承包施工的方式，发包给某施工集团公司(以下简称B)施工建设。B承接整个工程的施工任务后，将其中的三个工区的工程项目转包给某投资有限公司(以下简称C)。2006年5月，B与C签订《建筑工程劳务承包合同》约定：承包方式为总承包，B配合C进行现场管理、技术管理，C全权负责现场组织施工;工程款的支付与结算，实行综合单价承包，合同期内不作调整，工程量以业主A批复的工程量为准。B不向C预付工程款，每月底验工计价，扣除5%质量保证金。工程税金由B承担。C由于是家投资公司，没有相应的施工资质，于2006年6月与施工班组(实际施工人)D签订了一份《劳务合同协议书》，协议书约定：C将承接高速公路桥梁工程项目承包给D施工，包工包料;合同价，以工程量清单为准，在此基础上下调6%作为C的管理费用，单价表详见双方签字确认的附件;付款方式为，C按照D每月工程进度，由项目部报业主批复后，按实际完成的工程量90%支付，每月余额的10%在工程完工后付5%，余款5%作工程质保金，两年内付清。2006年12月，因各种原因，实际施工人D被迫退场。经D与C书面结算，本工程总工程款为1314178.3元，扣除材料款793267.8元，代付款81048元，借支款199000元，C拖欠D工程款392302元。2 007年底，因民工上访，业主A支付了D实际施工人班组5万元民工工资。截止2008年实际施工人D作为原告起诉之日，共被拖欠工程款342302元。因业主A、总承包施工人B、转包人C三被告拒绝支付剩余拖欠的工程款，遂致诉。 二、案例分析 1、建设工程施工合同非法转包、非法分包的处理原则
设备采购合同范本
设备采购合同 买方：河南奥威斯葡萄酒业有限公司（以下简称甲方） 卖方：河南地远商贸有限公司（以下简称乙方） 经甲、乙双方充分友好协商，就购买河南奥威斯葡萄酒业有限公司生产、储存设备项目特订立本合同，以便共同遵守。一、设备的名称、规格型号、质量及数量 编号数量 单价 （元） 金额 （元） 1 50吨储电不锈钢贮存罐7 200000 1400000 2 40吨不锈钢贮存罐15 78000 1170000 3 20吨不锈钢贮存罐 2 47000 94000 4 5吨不锈钢贮存罐 1 20000 20000 5 2吨不锈钢贮存罐 1 12000 12000 6 1吨不锈钢贮存罐 1 8000 8000 7 15吨不锈钢冷藏罐 4 80000 320000 8 微孔过滤机GHT 10t/h 2 10000 20000 9 板框式精密精滤机 SASB/400CCN-1 1 40000 40000 10 饮料泵BAW 20t/h 4 5000 20000 11 DS系列反渗透水处理（RO) 制水系统（DS)1000 1 50000 50000
12 全自动电加热蒸汽发生器 D2千2 1 10000 10000 13 冷冻机190911A 1 50000 50000 14 电子天平千A2004B 1 10000 10000 15 电热鼓风干燥箱101-0A 1 8000 8000 16 电热恒温培养箱 DH-360A 1 8000 8000 17 电子恒温水浴锅DZKW-4 1 5000 5000 18 手捏压力蒸汽灭菌器X千 S-280A 1 5000 5000 19 显微镜XSP-BM-1C 1 2000 2000 20 单人净化工作台 SW-CJ-1D 1 4000 4000 21 电水箱BCD-139C 1 4000 4000 22 玻璃仪器及试剂 1 10000 10000 23 DXC冲瓶机 1 430000 430000 24 GDF单缸低真空灌装机 1 380000 380000 25 SY-1软木塞机 1 290000 290000 26 ZSH-1型烘干机 1 180000 180000 27 JSM-1热缩帽机 1 260000 260000 28 K68连续式喷码机 1 180000 180000 29 TL-2015激光喷码机 1 360000 360000
地源热泵合同模版
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 地源热泵合同模版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
地源热泵合同模版 篇一：地源热泵合同（最终稿） 东明县大洋福邸小区一期工程 地源热泵中央空调系统 发包人（甲方）：荷泽大洋房地产开发有限公司 承包人（乙方）：中大空调集团有限公司 施工安装合同 甲乙双方商定由乙方负责安装东明县大洋福邸小区一 期工程地源热泵中央空调工程系统（以下简称系统），根据 《中华人民共和国合同法》等相关法律法规规定，双方在自 愿、平等、互利的基础上协商一致达成以下合同条款，以资双方共同遵照执行。 一、工程概况 1程，建筑面积约9万平方米。 2、工程地点：路以北。 3泵系统及中央空调的供货、安装、质保及售后服务。 二、工程合同文件 1、合同文件包括本合同和确认或修改本合同任何内容 的补充协议、设计资料、设计图纸（包括施工图）、往来函 件、开竣工报告（令）、投标报价书、施工方案、验收记录、
签证、工程经济和技术资料等。 2、合同文件前后内容不一致或有矛盾的，以最新文件 资料为准。 三、承包范围及合同价款 1、承包范围：大洋福邸一期工程地源热泵及中央空调 系统工程（包括室内、室外及设备机房）的设备采购、安装 及所需辅材的采购及安装，保证地源热泵及中央空调系统正 常运行所需的全部内容。 2、合同价款 （1）本合同价款采用固定单价模式，综合单价按采暖 建筑面积为元/仃（大写：每平方米壹佰伍拾参元）。该综合 单价包括乙方完成本系统工程的设备采购、施工、安装、调 试、技术服务、人员培训、保修等全部工作内容。 （2）本系统机房土建部分（含机房内设备基础和集水坑）和分集水器管网检查井由甲方负责（检查井挖土及回填由乙 方负责），乙方负责提供相应技术服务，因乙方技术服务不 到位造成一切损失，由乙方负责。 （3）室内风机盘管控制面板为液晶屏自动控制开关。 四、支付及结算方式 1、双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支 付。
医疗卫生机构地源热泵技术及合同能源管理模式
医疗卫生机构地源热泵技术 及合同能源管理模式应用实践 李敏马宏权郁松涛张志鹏郭放 （南京丰盛新能源科技股份有限公司南京，江苏 210012） 摘要：营造绿色、低碳、节能型医院是现代化医疗建筑发展的一个重要方向，地源热泵技术作为一种高效、节能的空调技术必将成为我国医疗建筑节能领域重点推广的技术之一。本文对医疗建筑的空调能耗现状、特点和采用地源热泵技术的节能潜力进行分析，并对医疗建筑中应用地源热泵技术的实际案例进行了介绍，证明了地源热泵技术将为医疗建筑节能技术的发展带来更大的空间。 关键词：地源热泵；医疗建筑；空调能耗 1医院空调系统的能耗特点 医院承担着为病人和特定人群提供诊断、治疗、防疫及其他健康服务的重任，在我国国民生活中扮演着非常重要的角色。医院空调系统区别于民用空调系统之处在于其应用场合的不同，其技术要点是在保证温湿度要求的同时能控制空调房间的污染物浓度以保证目标区域的工作顺利进行。与民用空调系统相比，其空调系统具有温湿度要求高、洁净度要求高、末端气流组织要求严格、运行时间长等特点[1]，这些要求，都不可避免地加大了医院空调系统的能耗。 此外，由于医疗建筑功能区域划分较为严格，各区域间为了控制疾病，防止疾病传播和扩散，通常需要满足一定的防护距离要求。因此，医院的空调系统负荷较为分散，管线较长，空调系统内的气/水驱动耗能较大，这也从一定程度增加了空调系统的整体能耗。 综合以上各方面因素可以看出：医疗建筑的空调系统具有高能耗，高费用的特点。并且随着医学技术的进步以及人们对于医疗环境舒适度要求的提高，医院空调系统的能耗也不可避免地增加。据统计，医院空调系统的年一次能耗量，是一般办公建筑的1.6~2倍。而在手术部和一些特殊部门，空调能耗可以达到一般空调系统的5~10倍[2]。由此可见，医疗建筑的空调系统具有很大的节能空间，通过合理的技术手段降低医院空调系统的运行能耗，建立节能环保的绿色医院也是我国医疗事业今后的一个重要发展方向[3]。
建筑工程合同案例(含答案)
【案例1】建筑工程合同管理和索赔 某施工单位根据领取的某200m2两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。该施工单位(乙方)于某年某月某日与建设单位(甲方)签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，无法如期支付工程款，口头要求乙方暂停施工一个月。乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时，甲方发现工程质量有问题，要求返工。两个月后，返工完毕。结算时甲方认为乙方迟延交付工程，应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期，加快施工进度才出现了质量问题，因此迟延交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺，承担违约责任。 问题：1．该工程采用固定价格合同是否合适? 2．该施工合同的变更形式是否妥当?此合同争议依据合同法律规范应如何处理? 分析要点：本案例主要考核建设工程施工合同的类型及其适用性，解决合同争议的法律依据。建设工程施工合同以计价方式不同可分为：固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。根据各类合同的适用范围，分析该工程采用固定价格合同是否合适。 问题1：答：因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。该工程基本符合这些条件，故采用固定价格合同是合适的。 问题2：答：根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同(示范文本)》的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下，可采取口头形式，但事后应予以书面形式确认。否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，往往因口头形式协议很难举证，而不得不以书面协议约定的内容为准。本案例中甲方要求临时停工，乙方亦答应，是甲、乙双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥。在竣工结算时双方发生了争议，对此只能以原书面合同规定为准。在施工期间，甲方因资金紧缺要求乙方停工一个月，此时乙方应享有索赔权。乙方虽然未按规定程序及时提出索赔，丧失了索赔权，但是根据《民法通则》之规定，在民事权利的诉讼时效期内，仍享有通过诉讼要求甲方承担违约责任的权利。甲方未能及时支付工程款，应对停工承担责任，故应当赔偿乙方停工一个月的实际经济损失，工期顺延一个月。工程因质量问题返工，造成逾期交付，责任在乙方，故乙方应当支付逾期交工一个月的违约金，因质量问题引起的返工费用由乙方承担。 案例2：超资质承建工程，合同无效，责任难逃 1993年10月2日，某市帆布厂（以下简称甲方）与某市区修建工程队（以下简称乙方）订立了建筑工程承包工程。合同规定：乙方为甲方建一框架厂房，跨度12m，总造价为98．9万元；承包方式为包工包料；开、竣工日期为1993年1 1月2日至1995年3月10日。自工程开工至1995年底，甲方付给乙方工程款、材料垫付款共101．6万元。到合同规定的竣工期限，未能完工，而且已完工程质量部分不合格。为此，双方发生纠纷。经查明：乙方在工商行政管理机关登记的经营范围为维修和承建小型非生产性建筑工程，无资格承包此项工程。经有关部门鉴定：该项工程造价应为98．9万元，未完工程折价为1 1．7万元，已完工程的厂房屋面质量不合格，返工费为5．6万元。 问题1：该合同是否有效？请说明理由 问题2：乙方应返还甲方多少钱？（多付的工程款和质量不合格的返工费） 【案例评析】 （1）原、协告所订立的建筑工程承包合同无效。 （2）被告返还原告多付的工程款14.4万元。（101.6-98.9+11.7） （3）被告偿付原因工程质量不合格所需的返工费5.6万元。
立式烘干机工作原理及型号
立式烘干机工作原理及型号 立式烘干机是在我公司经过大量实践而研制开发出的高效节能烘干产品，现已形成2项发明专利，6项实用新型专利。本立式烘干机结构新颖独创、热利用率高、干燥效果好、性能优越，技术指标在同行中处于领先地位，具有国际领先水平，是国内各类烘干机的更新换代产品。 立式烘干机与现今通用的返排式干燥炉相比，投资额降低1/2；占地面积是其1/5-1/3；能耗及运行费用大幅降低。 立式烘干机是针对型煤和矿粉压球团的脱水而设计。其关键技术是使物料能在立式烘干机内尽可能分散，以提高热烟气与物料接触面积，同时控制物料在烘干机各区域流速和停留时间，使热烟气与物料充分对流、辐射、传导换热。 立式烘干机使用特点： 立式烘干机匹配性好，易于在生产线中与其它设备联接和实现自动化。设备操作方便，维护简单。干燥炉本体无机械运动部件，日常无需维护。连续运行，效率高、产量大。给某大型化肥厂使用，干燥煤棒，取得了良好效果：入造气炉煤棒，水分降至3%左右，产气量明显提高；大量节约了人力，减轻了劳动强度；节约了场地，扩大了产量。 立式烘干机主要结构： 立式烘干机主要由固定筒体、进出风装置、进出料装置、热交换装置、保温装置等构成。本产品所采用的动态立式烘干技术能使物料在烘干机内尽可能分散以提高热烟气与物料接触的面积，使热烟气与物料充分对流、辐射、传导换热。 立式烘干机工作原理： 成型后的“水球”由皮带机输送到炉顶，由布料装置均匀分布到炉顶全截面。型煤在其运行轨道上一边靠重力缓慢下移一边与强风进行热交换。型煤蒸发出的水分又由强风随机带走。型煤经两小时左右的蒸发过程达到充分干燥。 型号WLLG-2200 WLLG-2600 WLLG-2800 WLLG-3200 干燥量(t/h) 3-5 6-8 8-10 10-14 干燥时间(h) 2-2.5 2-2.5 2-2.5 2-2.5 干燥前含水率8-12% 8-12% 8-12% 8-12% 干燥后含水率 1.5-3% 1.5-3% 1.5-3% 1.5-3% 需要动力(KW) 18.5 22 37 45 热风炉耗煤量(kg/h) ≥100 ≥150 ≥180 ≥230 热风温度范围(℃) 200-260 200-260 200-260 200-260 操作人员2人/班2人/班2人/班2人/班 备注用煤质量热卡大于5000 更多圆锥破信息资料，请访问巍立官方网站：https://www.360docs.net/doc/0316411998.html,/，https://www.360docs.net/doc/0316411998.html,/ .
地源热泵合同文件
发包方（以下简称甲方）：鞍山众达能源发展有限责任公司 承包方（以下简称乙方）： 经甲乙双方协商，本工程按照《中华人民共合国经济合同法》、国家工商管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同范文本》，并结合北京市有关规定以及本工程的具体情况，签订本合同。 第一条、工程项目 1.1 工程名称：鞍山众达能源产业园阳光房通风及水源热泵工程 1.2 工程地点：鞍山市台安县樊家村 1.3 工程内容：通风及水源热泵工程的设计、施工（含相关设备采购）及其它相关工程项目的成套工程。 1.4 工程概况：产业园阳光房工程为框架结构，其中局部二层建筑面积约为580m2，首层层高3.6m，二层层高3.0m；其余部分为一层框架结构，面积约520m2，顶板及南侧、西侧立面为玻璃幕墙结构，层高为6.6m。 1.5 承包范围及相关技术要求： 1.5.1 承包范围 1）水源热泵及通风系统冷、热源部分的系统设计、系统集成； 2）水源热泵及通风系统的所有设备、材料（热泵机组、冷冻泵、冷却泵、定压补水装置、软化水设备、水处理设备、集分水器及相应的阀部件；设备相应的配电柜、控制柜、机房电源柜等电气设备）的采购、安装、调试、维保等所有工作； 3）温泉罐内独立板式换热器设备的采购、安装、条石、维保等工作。 4）招标工程范围界限划分：所有空调水管道、给水管道、热水管道甩出机房1.5米；电气专业由总包接电源至机房电源柜。机房内送排风系统、压力排水系统、排水沟、设备基础、机房消声、消防系统、照明系统等由总包方施工； 1.5.2 技术要求 1）水源热泵工程要求： 产业园阳光房内（总建筑面积约1100m2）采用水源热泵形式供暖及制冷；采用两台机组，一备一用，温度达不到要求时可以两台同时启动。 阳光房室内温度要求恒定20摄氏度--23摄氏度，其它房间冬季要求20摄氏度以上，夏季采用水源热泵风机盘管制冷。 为保证房间舒适，客房、办公室、卫生间、厨房采取地热形式供暖。（仅
天然气管道施工合同
天然气管道施工合同 ****************************燃气管道 合同编号：建设单位：承包单位：监理单位：安装工程施工合同 20XX年**月**日 *************************************************** ********************* 发包人：**************** 承包人：**************** 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工相关事宜协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：**************** 工程地点：临沂市 工程内容：****************燃气管道安装、土方工程工程批准文号：**************** 资金：企业自筹。 工程质量：达到设计文件及《城镇燃气输配工程施工及验收规范》的要求。 开工时间：20XX年**月**日竣工时间：20XX年**月**日二、工程承包范围
******************燃气管道、设备的安装、管沟的开挖、清沟、回填、夯实及警示带的敷设、标志牌的埋设及安装完毕后的吹扫、试压、臵换工作。 三、组成合同文件组成本合同的文件包括：本合同协议书中标通知书招标文件及其附件投标书及其附件标准、规范及有关技术文件设计图纸 工程量现场签证、设计变更单 发包人向承包人提供图纸日期和套数：在开工前五天由发包人向承包人提供施工图纸一式一套。 四、转包与分包 承包人不得将本工程转包，不得将主体工程分包。承包人不得将发包人 指定的不能分包的项目分包出去。非主体工程如要分包，则承包人必须提供分承包人能力的证明，且分包商必须具有法人资格，经监理审查并报发包人同意，才得分包，发包人根据分包商的资质情况，核减部分工程费用。发包人只与承包人发生关系，发包人和工程监理有权检查分包工程质量。当事实证明分包商确实不能保证质量和满足工期要求时，发包人或工程监理有权责令承包人停止分包，或终止承包人的承包合同。 发包人根据承包人提供的分包商的资格、业绩情况，有权否定和另行建议分包商。若承包人提供的分包商不能满足