中标协议书

协议书

合同名称:合同编号:

_______________________(发包人名称)(以下称发包人)拟

建 ________工程,接受了_____________________(投标人)(以下称承包人)的投标,双方达成如下协议,并于2011年 6 月日签定了本协议书,合同总金额为人民币______________________(大写)元,承包方式为单价承包以实结算。

1、本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。

2、本合同包括下列文件:

(1)协议书(包括补充协议);(2)中标通知书;(3)投标报价书;

(4)专用合同条款;(5)通用合同条款;(6)技术条款;(7)图纸;

(8)已标价的工程量清单;(9)经双方确认进入合同的其他文件。

上述文件汇集并代替了本协议书签定前双方为本合同签定的所有协议,会议记录以及相互承诺的一切文件。

3、承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作,并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

4、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

5、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。

6、本合同一式六份。其中正本贰份,双方各执壹份,副本四份,发包人执二份,承包人执二份,。

发包人:__________________ 承包人: ______________ (单位盖章)(单位盖章)

法定代表人:_______________ 法定代表人: __________________ (或委托代理人)_____________ (或委托代理人)____________

地址: _____ 地址: ____

电话: _____ 电话: _____

开户银行: _____ 开户银行: ____

帐号: ______ 帐号: ____

中标协议书

协议书 合同名称:合同编号: _______________________(发包人名称)(以下称发包人)拟 建 ________工程,接受了_____________________(投标人)(以下称承包人)的投标,双方达成如下协议,并于2011年 6 月日签定了本协议书,合同总金额为人民币______________________(大写)元,承包方式为单价承包以实结算。 1、本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。 2、本合同包括下列文件: (1)协议书(包括补充协议);(2)中标通知书;(3)投标报价书; (4)专用合同条款;(5)通用合同条款;(6)技术条款;(7)图纸; (8)已标价的工程量清单;(9)经双方确认进入合同的其他文件。 上述文件汇集并代替了本协议书签定前双方为本合同签定的所有协议,会议记录以及相互承诺的一切文件。 3、承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作,并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

4、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。 5、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。 6、本合同一式六份。其中正本贰份,双方各执壹份,副本四份,发包人执二份,承包人执二份,。 发包人:__________________ 承包人: ______________ (单位盖章)(单位盖章) 法定代表人:_______________ 法定代表人: __________________ (或委托代理人)_____________ (或委托代理人)____________ 地址: _____ 地址: ____ 电话: _____ 电话: _____ 开户银行: _____ 开户银行: ____ 帐号: ______ 帐号: ____

中标合作协议书

项目合作协议书 甲方: 乙方: 为努力开拓市场,本着互惠互利的原则,甲乙双方经友好协商,乙方协助甲方以——的名义参加------(一期)工程投标、力争甲方中标。工程中标后,甲方负责签订施工合同,乙方承担总造价的100%的工程,乙方按中标价的5%作为甲方的管理费随计价支付给甲方。 一、甲方的权利和义务 1、若有幸中标,甲方成立项目部,派遣项目经理、安全及财务人员共3名人员,费用由乙方负责,具体施工管理由乙方负责。当乙方的施工能力不能满足业主要求,甲方将增加施工管理人员,具体数量由双方协商,如乙方施工影响到工程的正常施工和甲方信誉时,甲方有权收回全部或者部分乙方所承担的工程量,由甲方自行组织施工,由此增加的费用由乙方承担。 2'、因业主要求,本项目应设立以甲方名义的银行账户,施工过程中,甲方在收到业主的工程进度款后,及时按正式施工合同中约定的方式支付给乙方。 3、在乙方遇到施工技术困难时,甲方应及时给予乙方协助,保证工程顺利进行。 二、乙方的权利和义务 1、乙方利用自身的有利条件,力争保证甲方中标,并承担由此而产生的费用。 2、本投标过程按业主招标文件规定,X万元人民币的现金投标保证金在本协议签订后两日内由乙方电汇甲方,由甲方按投标要求汇给XX市招标采购交易中心。如果不中标,招标单位将保证金退回甲方后,甲方及时将其全额退还给乙方。 3、在施工安全、质量、进度资金方面,乙方应服从甲方的统一安排。因乙方施工能力等原因造成工程不能正常进行而给甲方造成的责任和损失,乙方应予以承担 4、乙方应对承担的工程负责,保证工程的安全、质量、进度、文明施工、环保等达到业主和甲方的要求。 5、乙方不得因任何理由擅自停工或退场,由此而给甲方造成的影响和损失乙方应承担责任。 6合同履行过程中,工地的塑形宣传必须使用甲方企业标识。 三、双方共同责任 可编辑修改,如有帮助,请下载,多谢!

合同范本之中标供货合同

合同范本之中标供货合同

中标供货合同 篇一:中标供货合同书】 政府采购项目《仅供参考》 x x x x x x x x x x 供货合同 (合同编号:xczx200x-xxx ) 甲方:xxxxxxx 乙方:xxxxxxx 鉴证方:西安市市级单位政府采购中心 200x 年xx 月中国西安 供货合同 (采购单位)所需xxxxx 项目的采购,在西安市财政局政府采购管理处的监督管理下,由西安市市级单位政府采购中心组织公开招标,选定(供应商)为(采购单位)所需xxxxx 设备中标单位。依据《中华人民共和国政府采购法》、《招投标法》、《合同法》以及西安市市级单位政府采购中心的招标文件,经(采购单位)(以下简称甲方)与(供应商)(以下简称乙方)共同协商,西安市市级单位政府采购中心(以下简称鉴证方)确认,达成如下合同条款。 一、合同内容(以投标文件正本为准) 二、合同价款 1、合同总价款为人民币(大写)¥)

2、合同总价包括:设备供应费、运输费(含保险费)、安装调试费、检测验收费及其它费用。3 、合同总价一次性包死,不受市场价格变化因素的影响。三、款项结算 1 、合同生效一个月内,支付合同总价款的xx %作为预付款 即人民币(大写)(¥) 2、所有货物到达甲方指定地点,安装、调试、完毕并验收合格后,一个月内支付合同总价款的xx %。 即人民币(大写)(¥) 3、留合同总价的xx% 。即人民币(大写)(¥)尾款,从验收合格之日起满一年后(如无质量问题动用此款),一个月内全额无息一次付清。 4、支付方式:银行转帐。 5、结算方式:由鉴证方根据合同执行情况,分三次给乙方开具分期付款验收单,由乙方与西安市财政局政府采购管理处结算。第二次付款时,乙方将发票(按合同总价直开甲方)、西安市市级单位政府采购中心项目验收单(一式四份)送鉴证方审核后,凭中标通知书、合同、发票、西安市市级单位政府采购中心项目验收单,到西安市财政局办理结算。 四、双方的权利和义务(一)甲方的权利和义务(略) (二)乙方的权利和义务(略) 五、交货条件: 1、交货地点:甲方指定地点。 2、交货期:自合同签订之日起,xx 个工作日,完成设备的安装、调试并正常运行。六、运输

招标人发出中标通知书后,应当在30日内与中标人签订书面施工合同

篇一:2014年招标师考试实务习题解析(张志军) 2014年招标师考试实务科目习题解析 上海百通项目管理咨询有限公司张志军 一、单项选择题(共12题,每题的备选项中,只有1个最符合题意)。 1.招标项目合同签订前,通常不允许招标人和中标候选人双方进行进一步谈判的内容是()。 a.签订合同的份数 c.合同预付款比例 b.合同争议解决由诉讼改为仲裁 d.履约保证金由支票改为保函 答案:c 【解析】本题重在考查考生对合同实质性内容的理解。 根据法律法规的相关规定,中标通知书发出之日起30日内,招标人与中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同,合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。在招标人发出中标通知书以后,招标人和中标人订立书面合同时,均不得更改价格、质量、工期和付款等中标合同的实质内容。 合同预付款的比例,作为合同的实质性内容,在招标文件和中标人的投标文件中都会有明确规定。招标人与中标候选人在签订合同时,不得就这些实质性内容进行谈判或更改。 相关内容见教材第2章2.2.4节p19。 2.下列服务招标项目中,投标人报价越高对招标人越有利的是()。 a.工程施工监理招标 c.服务价格固定的tot项目招标 b.设计标准确定的初步设计招标 d.资产转让价格固定的tot项目招标 答案:c 【解析】本题重在考查对特许经营项目价格竞争类型的理解。 tot项目招标是通过招标方式选定投资人,由该投资人出资购买已经建成的项目设施资产,并负责基础设施的运营维护管理,在运营期间,投资人向招标人或用户收取服务费用。tot项目招标时,如果以资产价格固定为条件,以提供服务价格为竞争要素,则招标人希望投标人的服务报价越低越好,故d选项不正确;如果以服务价格固定为条件,以资产转让价格为竞争要素,投标人的资产转让报价越高,意味着招标人可期的资产转让收益越多,对招标人就越有利。 工程施工监理和设计标准确定的初步设计项目招标,投标人的报价越高,意味着招标人需要付出的费用越多,对招标人越不利,故a、b选项不正确。 考生们在复习时,应当注意bot项目招标的相关知识点。相关内容见教材第4章4.1.3节 p68。 3.政府采购邀请招标项目的资格预审公告的内容可以不包括()。 a.供应商资格要求 b.获取资格预审文件的时间、地点、方式 c.采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式d.项目名称、采购内容、数量、用途、简要技术要求 答案:b 【解析】本题重在考查考生对政府采购项目邀请招标公告内容的掌握。 政府采购项目资格预审公告应包括以下内容:①采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式;②项目名称、采购内容、数量、用途、简要技术要求;③供应商资格要求;④提交资格申请及证明材料的截止时间及资格审查日期;⑤联系人姓名和电话。 政府采购货物和服务招标项目采用邀请招标方式的,应先对潜在供应商进行资格审查。资格审查时,一般不向供应商发资格预审文件,而将投标人资格条件和资格审查办法等内容在资格预审公告中明确,故政府采购邀请招标项目的资格预审公告可以不包括获取资格预审文件的时间、地点、方式。本题b选项正确。 相关内容见教材第5章5.3.1节p110。 4.下列情况中,无需推迟投标截止时间的是 ()。

中标合同范本

展馆 布展设计、施工合同书 项目名称:展馆 项目地点: 日期:

展馆布展设计、施工合同书 发包人(甲方): 承包人(乙方): 北京西典展览展示有限公司 经过年月日公开投标工作,由相关部门及专家确定北京西典展览展示有限公司为本次展览馆布展设计及施工中标单位,并以此次投标方案及投标价格组成为基础,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协调一致,订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称:馆 2.工程地点: 3. 承包范围: 4.建筑面积:平米 5. 承包方式:包工包料 二、合同工期 1. 开工日期: 年月日 2. 竣工日期:年月日 3. 合同工期总日历天数____天 注:开工日期以开工报告为准,如甲方不能保证在年月日前具备进场条件所引起的工期延误乙方不承担责任 三、质量标准 工程质量标准:_合格,争***市优良工程__ 四、合同价款 总金额(大写人民币):00.00(大写:)(元) 注:详细费用组成详见投标文件所列的费用清单 五、付款方式 1.合同签订后3日内由招标人拨付合同价款的30%作为工程预付款,计人民币(大 写:人民币元整) 2.进场后10内拨付合同价款的50%,计人民币:(人民币元整)

3.全部工程竣工并通过验收合格后3日内,经相关部门审计决算后按规定扣除合同价款的5%作为质量保证金,余款结清并退还履约保证金(无息)。 4.质量保证金在工程竣工验收后满壹年内无质量问题后30日内结清。质量保证金不计利息。 六、组成合同的文件 1.组成本合同的文件包括: (1)、本合同书 (2)、中标通知书 (3)、投标书及其附件 (4)、施工组织 (5)、图纸 (6)、工程量清单报价组 2.双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件、补充协议书均视为本合同的组成部分。 七、甲方工作 1.开工前 3 天向乙方进行现场交底,清除现场影响施工的障碍物,向乙方提供 施工所需的水、电等设施,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手 续。 2.指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检 查、办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 3.甲方须在年月日前就乙方所提供的设计方案进行确认,并于 合同签订一周内提供符合制作要求的展览所需图片及相关资料,经乙方整理后,甲方须于 年月日对所有图片、文字方案进行确认,如因甲方方案确认工作的延误,不 应由乙方承担责任。 4.在施工中如有增改项目等情况,乙方向甲方递交签证、联系单等有关手续后,自 甲方收到之日起三日内应给予答复,否则被视为该手续已被认可。 八、乙方工作 1.参加甲方组织的施工图或做法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲 方审定。 2.指派为乙方驻现场项目经理,负责现场施工及协调工作;指派 为乙方商务代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成任务,解决由

中标通知书的性质及合同的成立

中标通知书的性质 中标人确定后,招标人应迅速(如有的国家和地区规定为10日内)将中标结果通知中标人及所有未中标的投标人。中标通知书就是向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件。我国《合同法》规定,订立合同采取要约和承诺的方式。要约是希望和他人订立合同的意思表示,该意思表示内容具体,且表明经受要约人承诺,要约人即受该意思表示的约束;承诺是受要约人同意要约的意思表示,应当以通知的方式作出,但根据交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的除外。据此可以认为,投标人提交的投标属于一种要约,招标人的中标通知书则为对投标人要约的承诺。 中标通知书的生效及合同的成立 《合同法》第26条规定,承诺通知到达要约人时生效,不需要通知的,根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时生效。这就是承诺生效的“到达主义”,即:中标通知书发出时生效,对中标人和招标人产生法律约束力。理由是,按照“到达主义”的要求,即使中标通知书及时发出,也有可能在传送过程中并非因招标人的过错而出现延误、丢失或错投,致使中标人未能在投标有效期内收到该通知,招标人则丧失了对中标人的约束权。而按照“发信主义”的要求,招标人的上述权利可以得到保护。本条规定,“中标通知书发出后,招标人改变中标结果的,或者中标人放弃中标项目的,应当依法承担法律责任”,表明本法也采取“发信主义”。

《合同法》第25条规定,承诺生效时合同成立因此,中标通知书发出时,即发生承诺生效、合同成立的法律效力。所以,中标通知书发生法律效力后,招标人不得改变中标结果,投标人不得放弃中标项目。招标人改变中标结果,变更中标人,实质上是一种单方面撕毁合同的行为;投标人放弃中标项目的,则是一种不履行合同的行为。两种行为都属于违约行为,所以应当承担违约责任。《合同法》第107条规定,“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”,第112条规定,“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失”。此外,本法还规定可以对违约方追究行政法律责任。 合同成立(Contract Forming) 合同成立是指订约当事人就合同的主要条款达成合意。合同的本质是一种合意,合同成立就是各方当事人的意思表示一致,达成合意。 合同成立的要件 1、存在双方或多方订约当事人。 所谓订约当事人是指实际订立合同的人,在合同成立以后,这些主体将成为合同的主体。订约当事人既可以是自然人,也可以是法人和其他组织如合伙等。无论订约当事人的形态如何,合同必须存在着两个或

建设工程施工合同订立过程中

建设工程施工合同订立过程中,通常要经过招标、投标、定标这几个过程,形成招标文件、投标文件、中标通知书三个主要文件。中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。依据《中华人民共和国招投标法》第四十六条:“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议”。由此,我们可以看出,从合同法角度分析,招标文件是要约邀请、投标文件是要约、中标通知书是承诺,所以,依据合同法,中标通知书的发出就表示合同成立。但考虑我国传统观念,或招标文件中有“以签订正式合同书为合同成立”的约定,所以要十分注意建设工程施工合同的签订工作,维护自身权益,防范合同风险。 目前,发包人和承包人多采用由建设部与国家工商行政管理局共同制定的《建设工程施工合同(范本)》(GF-1999-0201)签订施工合同,下面笔者拟从协议书、通用条款、专用条款三部分浅谈合同签订的注意事项。 第一部分协议书 《建设工程施工合同(范本)》(以下简称《施工合同》)由四部分组成,即协议书、通用条款、专用条款、附件。协议书作为《施工合同》第一部分,在整个合同中具有最高法律效力,签订其应注意以下几个方面: 一、合同主体 协议书中发包人、承包人应与中标通知书上所确认的招标人、中标人相吻合,更应注意其主体资格和履约能力。合同签字、盖章的主体应与发包人、承包人主体相一致。 二、合同工期 合同工期应与投标文件、中标通知书所确定的工期相同,并应在“开工日期”这一栏明确“以书面开工通知为准”的条款,以避免因发包人自身原因,致使承包人不能如期进场施工的被动局面和纠纷。 三、工程质量标准 工程质量标准应达到国家标准规定的合格标准,但发包人亦有在招标文件中提出更高要求,在签订此条款时,可以约定“合格,力争获奖”,以降低风险。 四、合同价款 此条款应是被发包人经招标程序确认的承包人投标报价,若合同为可调价格合同,在此处可注明“暂定”字样。 五、组成合同的文件

采购中标合同范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 采购中标合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

篇一:中标供货合同书 政府采购项目《仅供参考》 X X X X X X X X X X 供货合同 (合同编号:XCZX200X-XXX 甲方:XXXXXXX 乙方:XXXXXXX 鉴证方:西安市市级单位政府采购中心 200X年XX月中国西安 供货合同 (米购单位)所需XXXXXJ[目的米购,在西安市财政局政府采购管理处的监督管理下,由西安市市级单位政府采购中心组织公开招标,选定(供应商)为(采购单位)所需XXXXX 设备中标单位。依据《中华人民共和国政府采购法》、《招投标法》、《合同法》以及西安市市级单位政府采购中心的招标文件,经(采购单位)(以下简称甲方)与(供应商) (以下简称乙方)共同协商,西安市市级单位政府采购中心 (以下简称鉴证方)确认,达成如下合同条款。 一、合同内容(以投标文件正本为准) 二、合同价款 1、合同总价款为人民币(大写)(¥)。 2、合同总价包括:设备供应费、运输费(含保险费)、

安装调试费、检测验收费及其它费用。3、合同总价一次性 包死,不受市场价格变化因素的影响。三、款项结算 1、合同生效一个月内,支付合同总价款的XX%作为预付款。 即人民币(大写)(¥ ) 2、所有货物到达甲方指定地点,安装、调试、完毕并 验收合格后,一个月内支付合同总价款的XX%。 即人民币(大写)(¥ ) 3、留合同总价的XX%即人民币(大写)(¥)尾款, 从验收合格之日起满一年后(如无质虽问题动用此款),一 个月内全额无息一次付清。 4、支付方式:银行转帐。 5、结算方式:由鉴证方根据合同执行情况,分三次给乙方开具分期付款验收单,由乙方与西安市财政局政府采购管理处结算。第二次付款时,乙方将发票(按合同总价直开甲方)、西安市市级单位政府采购中心项目验收单(一式四份)送鉴证方审核后,凭中标通知书、合同、发票、西安市市级单位政府采购中心项目验收单,到西安市财政局办理结算。 四、双方的权利和义务(一)甲方的权利和义务(略) (二)乙方的权利和义务(略) 五、交货条件: 1、交货地点:甲方指定地点。 2、交货期:自合同签订之日起,XX个工作日,完成设 备的安装、调试并正常运行。六、运输

建设工程施工合同的风险(1)

2017-08-02 建设工程施工合同是建设工程合同的主要形式,其订立阶段的主要任务,是当事人双方就建设工程施工合同的主要条款达成意思表示一致,因此,管理建设工程施工合同的风险,应当首先从合同签订过程入手,对建设工程施工合同订立阶段的风险进行识别,也是进行合同后期风险处理的基础。一、未依法进行招标投标或中标无效的风险 我国建设工程施工合同的法定前置程序:经招投标过程且有效中标。未依法进行招标投标或中标无效的情形,主要体现在《招标投标法》的规定,《施工合同司法解释》第一条规定:“建设工程必须进行招标而未招标或中标无效的,认定合同无效。”《招标投标法》及国家发改委《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定商品住宅,包括经济适用住房均在必须招标的范围内。 《招标投标法》规定的中标无效的情形有:(1)招标代理机构泄密或恶意串通;(2)招标人泄露招标情况或标底;(3)投标人串标或行贿;(4)投标人弄虚作假骗取中标;(5)招标人在确定中标前与投标人进行实质性谈判;(6)招标人违法确定中标人。 律师策略:发包人在签订合同之前,应严格按照国家规定以招标投标的形式确定合适的承包人。选择招标方式上可

根据实际情况采用公开招标或邀请招标的方式进行。承包人一定要做投标法律手续,否则,工程施工到中途会有很多不确定风险。 二、中标通知书发出后承包方拒绝签订合同的风险 我国《招标投标法》第45条规定:“中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后,招标人改变中标结果的,或者中标人放弃中标项目的,应当依法承担法律责任。”第46条又规定:“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。” 律师策略:根据我国法律规定,中标通知书发出后,招标方与投标方就具备了合同关系,《建设工程施工合同》是对招投标文件中未明确事项的进一步明确,因此,对于发包人而言,要在中标通知书发出后30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 由于承包人在投标过程中可能以低价投标的方式争取中标,在中标后签订合同之前就可能会再讨价还价,为防止双方在不能如期签约或者不能达成一致后,出现承包人滞留施工现场,要求一系列误工等索赔情形出现的,在未签订《建设工程施工合同》前,发包人应尽量避免让承包人进入施工现场,增加不必要的损失。

中标采购合同范本

中标采购合同范本 篇一:政府采购合同范本 政府采购合同 合同编号:甲方:(采购人) 乙方:(成交人) 受甲方委托,采购中心组织对进行采购,于年月日通过竞争性谈判,确定乙方为成交人。为了保护供需各方合法权益,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定,并严格遵循政府采购项目采购文件的相关规定,经甲乙双方协商一致,订立本合同。 一、项目清单及合同金额(详见报价表,附后) 1. 项目编号号。 2. 项目名称:。 3. 具体内容:。 4. 合同金额:人民币元。 二、付款方式及期限

a) 1. 验收合格后一周内,财政局根据政府采购合同、《验收结算书》、货物发票复印件,向成交人一次性支付中标金额。 2. 项目验收合格后,成交人凭政府采购合同、《验收结算书》、货物发票复印件到采购中心退付交纳的履约保证金(不退现金)。 三、交货时间、交货地点 1. 交货时间:年月日。 2. 交货地点:。 四、履约验收 1.乙方提供的设备为最新生产的原装正品,各项指标符合出产国检测标准和出厂标准,各项技术参数符合招标文件要求和乙方投标文件承诺。 2. 乙方提供的产品若为原装进口产品,还应在验收时提供该设备属原装进口的相关凭据。 3. 乙方所交产品不符合规定或质量不合格的,由乙方负责包换,并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的,

按不能交货处理。 4. 乙方应保证所提供的设备不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利,并造成了第三方追究甲方的责任,甲方为此所受到的损失,应由乙方承担。 5. 甲方按国家相关标准和本招标文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。 6. 验收内容:所采购的设备数量和运行的质量。 五、保修条款、售后服务 严格遵守售后服务承诺,质保期为_____年。凡在质保期内,产品出现质量问题,须更换同品牌、同型号新设备,并对产品质量实行“三包”服务。在质保期外,提供设备的更换、维修只收取成本费用,不收取人工技术等费用。 六、相关权利及义务 1. 甲方和采购中心在验收时对不符合招标文件要求的产品有权拒绝接收和

联合投标协议书(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 联合投标协议书

编号:FS-DY-20393 联合投标协议书 _____与_____及_____就招标编号为_____的招标项目投标有关事宜,经各方充分协商一致,达成如下协议: 一、由_____牵头,_____参加,组成联合体共同进行本招标项目的投标工作。 二、为本次投标的主体单位,联合体以主体方的名义参加投标,联合体中标后,联合体各方共同与招标方签订合同,就本中标项目对招标方承担连带责任。 三、主体方_____负责_____等工作;参加方_____负责_____工作。 四、_____负责_____工作,具体工作范围、内容以合同为准。 五、_____负责_____等工作,具体工作范围、内容以合同为准。 六、各方对于分享项目成果和知识产权的约定为:_____。

七、各方的责任、权利、义务,在中标后经各方协商后报招标方同意另行签订协议或合同。 八、各方不得再以自己名义在本项目中单独投标。联合投标的项目责任人不能作为其它联合体或单独投标单位的项目组成员。因发生上述问题导致联合体投标成为废标,联合体的其他成员可追究违约行为。 主体方(公章):_____参加方(公章):_____法定代表人(签字):_____法定代表人(签字):_____ _____年____月____日_____年____月____日 Foonshion图文设计有限公司 Fonshion Design Co., Ltd

招标人与中标人签订合同的时间为

竭诚为您提供优质文档/双击可除招标人与中标人签订合同的时间为 篇一:根据我国《招标投标法》,招标人和中标人订立 书面合同的时间应当是()。 一、整体解读 试卷紧扣教材和考试说明,从考生熟悉的基础知识入手,多角度、多层次地考查了学生的数学理性思维能力及对数学本质的理解能力,立足基础,先易后难,难易适中,强调应用,不偏不怪,达到了“考基础、考能力、考素质”的目标。试卷所涉及的知识内容都在考试大纲的范围内,几乎覆盖了高中所学知识的全部重要内容,体现了“重点知识重点考查”的原则。 1.回归教材,注重基础 试卷遵循了考查基础知识为主体的原则,尤其是考试说明中的大部分知识点均有涉及,其中应用题与抗战胜利70 周年为背景,把爱国主义教育渗透到试题当中,使学生感受到了数学的育才价值,所有这些题目的设计都回归教材和中学教学实际,操作性强。

2.适当设置题目难度与区分度 选择题第12题和填空题第16题以及解答题的第21题,都是综合性问题,难度较大,学生不仅要有较强的分析问题和解决问题的能力,以及扎实深厚的数学基本功,而且还要掌握必须的数学思想与方法,否则在有限的时间内,很难完成。 3.布局合理,考查全面,着重数学方法和数学思想的考察 在选择题,填空题,解答题和三选一问题中,试卷均对高中数学中的重点内容进行了反复考查。包括函数,三角函数,数列、立体几何、概率统计、解析几何、导数等几大版块问题。这些问题都是以知识为载体,立意于能力,让数学思想方法和数学思维方式贯穿于整个试题的解答过程之中。 篇二:20XX咨询工程师继续教育招标实务考试卷及答案用户答卷预览 【190086】的答卷 【试卷总题量:13, 总分:100.00分】用户得分:100.0分,用时1609秒,通过 一、单选题【本题型共5道题】 1.字体:大中小|打印|关闭| 我国招标投标法规定,评标应由()依法组建的评标委

投标合作协议范本格式

投标合作协议范本格式 甲方: 乙方: 一、甲方的义务与职责 (一)投标阶段 1、甲方向乙方提供甲方所具备的资料、证照。甲方及时出席招标文件的购买,编写投标文件,合同签订事宜。其他事宜由甲乙双方沟通解决。 2、在乙方资金到位的前提下,及时办理资审、投标所需的各种证明、公证、保证和承诺。 3、依据资审、招标和补遗书的要求,编制资审文件和投标文件的技术和商务文件并按乙方工程技术人员的审查意见及时修改,保证资审、投标文件按时递交。 4、如没有中标,甲方在招标人退还投标保证金的_________个工作日内,把乙方通过甲方账户缴纳的投标保证金退还给乙方账户。 (二)中标后项目施工管理形式 1,承诺和担保。并即时将到位的保证金转入招标人名下,如果没有中标则应在招标人退还保证金到账的_________个工作日内将款项全额退还给乙方。

2、及时与招标人签订中标项目施工合同。 3、派驻相关人员参与施工项目的监督和管理,具体事宜由甲、乙双方另行签订单项目承包协议确定。 二、乙方的权利和职责 (一)投标阶段 1、负责拟投标项目外部关系的沟通协调和商务信息的收集,创造与项目竞标有关的积极、有利因素。 2、协助甲方编制资审和投标文件的技术、商务文件并进行审查提出修改意见,独立编制项目竞标报价文件,但不得恶意报价(低于施工成本)对通过资格审查和项目竞标是否成功承担责任。乙方所有上述行为必须符合现有国家法律法规。 3、乙方承担甲方投标报名费,资格预(后)审文件制作和标书制作费用。 4、承担投标过程中的所有费用。按照甲方文件规定提前缴纳由甲方根据招标人要求找第三方办理的有关证明、保证等资料的手续费、保证金等。承担甲方派出参与竞标人员发生的与竞标有关的交通差旅费和公务费。(注:差旅费在合作诚意金中包含) (二)中标后项目施工管理形式 1、承担中标项目履约的全部资金。需要甲方提供履约保证的,按甲方相关文件规定缴纳保证金、手续费或资金占用费。

地产施工合同书

地产施工合同书 第一章施工合同书 建设单位(简称甲方):_ 施工单位(简称乙方): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项经协商一致,订立总包施工合同。 鉴于乙方拟承建工程(工程名称),并通过200年 月—日的中标通知书接受了甲方以合同价人民币(大写)万元为本工程施工、 竣工和保修所做的投标,双方达成以下协议:第一条:合同组成和解释顺序:总包施工合同文件应能互相解释、互为说明,除施工合同协议书另有规定外,其组成部分和解释顺序如下: ①.补充协议条款和招标过程中乙方承诺(如有); ②.施工合同协议书; ③.施工合同文件; ④.双方核对完成的工程预决算书; ⑤.施工招标文件、中标通知书、甲方招标过程来往的函件; ⑥.承诺书(确认函)及外来文、册(确认函); ⑦.工程建设标准强制性条文; ⑧.施工图纸、设计变更、现行国家、省、市及内部有关施工、设计方面的规范、标准和其 他有关技术资料、技术说明; ⑨.合同终止前洽商、变更等和甲方签署明确双方权利义务的纪要; ⑩.施工投标文件及其补充说明和工程量清单、工程报价单;廉政管理协议书。 上述文件应互为补充和解释,如有不清或互相矛盾之处:以上面所列顺序在前的或甲方选择指定为准。本合同乙方每页都必加盖公章,表示其对该页的全部内容认同。 第二条:施工单位向建设单位承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 第三条:建设单位向施工单位承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。 第三条:合同份数

中标供货合同书

政府采购项目《仅供参考》 X X X X X X X X X X 供货合同 (合同编号:XCZX200X-XXX) 甲方:XXXXXXX 乙方:XXXXXXX 鉴证方:西安市市级单位政府采购中心 200X年XX月 中国西安

供货合同 (采购单位)所需XXXXX项目的采购,在西安市财政局政府采购管理处的监督管理下,由西安市市级单位政府采购中心组织公开招标,选定(供应商)为(采购单位)所需XXXXX设备中标单位。依据《中华人民共和国政府采购法》、《招投标法》、《合同法》以及西安市市级单位政府采购中心的招标文件,经(采购单位)(以下简称甲方)与(供应商)(以下简称乙方)共同协商,西安市市级单位政府采购中心(以下简称鉴证方)确认,达成如下合同条款。 一、合同内容(以投标文件正本为准) 二、合同价款 1、合同总价款为人民币(大写)(¥)。 2、合同总价包括:设备供应费、运输费(含保险费)、安装调试费、检测验收费及其它费用。 3、合同总价一次性包死,不受市场价格变化因素的影响。 三、款项结算 1、合同生效一个月内,支付合同总价款的XX%作为预付款。 即人民币(大写)(¥) 2、所有货物到达甲方指定地点,安装、调试、完毕并验收合格后,一个月内支付合同总价款的XX%。 即人民币(大写)(¥)

件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用,可以更换同型号、同规格的产品,服务响应时间不超过X个工作日,解决问题不超过X小时,对问题较大短期内暂不能解决的,为不影响甲方正常工作,乙方在X日内免费提供替代产品,确保设备正常运行。 八、售后服务 乙方提供以下售后服务: 1、质保期内,乙方所供设备发生质量问题,接到甲方通知后,应于当日派出合格的维修人员到设备现场进行检测维修,发生的全部费用由乙方承担,若需将产品送回生产厂,乙方承担往返费用。 2、质保期内,乙方定期派技术人员到设备现场走访,对设备给予检查维护。 3、质保期内,乙方排除设备故障的期限不得超过X个工作日。否则甲方有权指定第三方维修,维修费用由乙方承担或从尾款中扣除。 4、质保期结束前,乙方应对所供设备进行系统测试,全面保养维护,维护内容包括:检查所有设备的各类连接件等,确保设备的正常运行。 九、技术与服务 1、技术资料: 1-1、产品合格证; 1-2、产品使用说明书;(中文) 1-3、进口设备商检证明和报关单; 1-4、工程峻工资料、检验测试报告; 1-5、其它资料。 2、服务承诺:以投标文件、投标单位澄清表(函)为准。 十、违约责任 1、按《合同法》中的相关条款执行。 2、乙方未按合同要求提供产品或设备质量不能满足谈判技术要求,乙方必须无条件更换产品或设备,提高技术,完善质量,否则,甲方会同鉴证方有权终止合同,并对乙方的违约行为进行追究,同时按《政府采购法》和陕西省政府采购供应商管理办法进行相应的处罚。 3、交货期每超过一天,扣除乙方合同总价款的‰。 十一、验收

中标合同格式

合同书 合同名称:合同编号: 甲方(需方):(采购人) 乙方(供方):(成交供应商) 根据《中华人民共和国合同法》规定,甲乙双方经协商,一致同意按下述条款和条件签署本合同书(以下简称合同): 1、合同文件 本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分: ⑴合同基本条款 ⑵竞标人提交的竞标文件 ⑶竞标货物需求一览表 ⑷成交通知书、谈判结果文件 ⑸甲、乙双方商定的补充协议 2、合同范围和条件 本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。 3、货物采购和服务内容 本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见“货物需求一览表”及应答文件中所列内容和“合同基本条款”。 4、合同金额 根据成交通知书的成交内容,合同的总金额为(人民币大写):元整(¥元)。 5、付款方式 无预付款,货物安装使用验收合格后,支付合同总价的95%,其余5%作为质量保证金,在一年保修期满后15天内支付(不计利息)。 6、交货时间和验收办法 本合同货物的交货时间和验收办法在合同的基本条款中有明确规定。即年月日前交清。 7、交货地点及数量 在,共交清。 8、质量标准:按竞标文件中技术规格响应表中之有关数据。 9、供方对质量负责的条件及期限:(1)所供货物必须是原厂家货物,符合国家质量检测标准,具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。(2)开箱合格率达到100%。(3)供需双方签署验收证书后,货物才视为接受,并开始计算保修期,保修期按采购条件书要求或竞标文件承诺(以时间长的为准),在保修期内,供方按生产厂家的保修规定进行保修,并按竞标书说明的保修条件进行维修。

10、包装标准、包装物的供应与回收:产品包装须适合长途运输及合理的多次搬动。产品的包装物,由供方负责供应。可以多次使用的包装物,应按有关主管部门制订的包装物回收办法执行。产品的包装费用,由供方负担。 11、随带的必备品、配件、工具、数量及供应办法:按供方竞标文件承诺执行。 12、合理损耗标准及计算方法:按国家有关规定执行。 13、货物所有权自交货验收合格之日起转移,但需方未履行支付价款义务的,货物属于供方所有。 14、交(提)货方式、地点:(1)交货方式:供方送货。(2)交货地点:需方指定地点。 15、运输方式及到达站(港)和费用负担:(1)运输方式:火车或汽车。(2)费用负担:供方负责。 16、检验标准与方法:到货验收:抽样检测货物质量及技术参数是否符合采购要求,包括货物数量、外包装是否符合合同及采购要求。如发现外包装破损和货物外观损坏,由供方调换;供方送达的货物如经抽检验收不合格,即算供方(欺诈)违约,供方需按合同金额的30%支付违约金给需方,且需方有权终止合同。 17、成套设备的安装、调试与培训:由供方承担。 18、售后服务:按供方竞标书承诺的售后服务执行。 19、本合同解除的条件:按合同基本条款第12条执行。 20、违约责任:按合同基本条款第11条执行。 21、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列方式解决:(1)提交合同履行地仲裁机构仲裁委员会仲裁; (2)依法向合同履行地人民法院起诉。 22、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。本合同一式四份,甲乙双方各执一份,苍梧县政府采购管理办公室执一份,采购代理机构执一份。 23、其他约定事项:合同履行中,如需修改或补充合同内容,由双方协商另签署书面修改或补充协议作为本合同不可分割的一部分。 甲方(章):乙方(章): 法定代表人法定代表人 或委托代理人:或委托代理人: 地址:地址: 电话:电话: 传真: 开户名称: 开户银行:

投标协议书模板汇编7篇

投标协议书模板汇编7篇 投标协议书篇1 各投标方在投标之前协议好由哪一家中标,其他各家进行陪标,然后又由中标方分给各陪标方一定比例或一定数额的“合理利润”作为报酬。一般来说,各协议方的协议都带有一定程度的长期合约性质, 以20xx年1月1日生效的《招标投标法》为例,该法第53条规定:投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的,投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的,中标无效,处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款;有违法所得的,并处某手违法所得;情节严重的,取消其一年至二年参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告,直至由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。再看《刑法》第223条:投标人相互串通投标报价,损害招标人或者其他投标人利益,情节严重的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标,损害国家、集体、公民的合法权益的,依照前款规定处陪标----是几家企业串通哄抬标价,围标---是一个承包商同时使用几个企业的名义去投标,自己与自己”竞争”,无论哪一家企业中标,最终还是由围标人承揽工程。

串标---招标者与投标者之间进行串通围标也称为串通招标投标,它是指招标者与投标者之间或者投标者与投标者之间采用不正当手段,对招标投标事项进行串通,以排挤竞争手段或者损害招标者利益的行为。 围标包括两个方面: 1、招标者与投标者之间进行串通。主要表面形式有:实施排挤竞争对手的公平竞争的行为:招标者在公开开标前,开启标书,并将投标情况告知其他投标者,或者协助投标者撤换标书,更换报价;招标者向投标者泄漏标底;投标者与招标者商定,在招标投标时压低或者抬高标价,中标后再给投标者或者招标者额外补偿;招标者预先内定中标者,在确定中标者时以此决定取舍; 2、投标者之间进行串通。主要表面形式有:投标者之间相互约定,一致抬高或者压低投标报价;投标者之间相互约定,在投标项目中轮流以高价或低价中标;投标者之间先进行内部竞价,内定中标人,然后再参加投标。 他们各有不同的表现形式。这种不正当竞争是通过不正当手段,排挤其他竞争者,以达到使某个利益相关者中标,从而谋取利益的目的。这种形式将成为大家都认可的“潜规则”。 投标协议书篇2 甲方(招标方):_________ 乙方(投标方):_________ 双方就药品招投标及中标后药品购销事宜经商定,签订

中标合同范本

中标合同范本 中标合同范本 随着法律观念的日渐普及,越来越多事情需要用到合同,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么相关的合同到底怎么写呢?以下是精心整理的中标合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。 中标合同范本篇1 合同名称: 合同编号: 甲方(需方):(采购人) 乙方(供方):(成交供应商) 根据《中华人民共和国合同法》规定,甲乙双方经协商,一致同意按下述条款和条件签署本合同书(以下简称合同): 1、合同文件 本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分: ⑴合同基本条款 ⑵竞标人提交的竞标文件 ⑶竞标货物需求一览表 ⑷成交通知书、谈判结果文件 ⑸甲、乙双方商定的补充协议 2、合同范围和条件 本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。 3、货物采购和服务内容 本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见“货物需求一览表”及应答文件中所列内容和“合同基本条款”。 4、合同金额 根据成交通知书的成交内容,合同的总金额为(人民币大写):元整(¥元)。 5、付款方式

无预付款,货物安装使用验收合格后,支付合同总价的95%,其余5%作为质量保证金,在一年保修期满后15天内支付(不计利息)。 6、交货时间和验收办法 本合同货物的交货时间和验收办法在合同的基本条款中有明确规定。即年月日前交清。 7、交货地点及数量在,共交清。 8、质量标准:按竞标文件中技术规格响应表中之有关数据。 9、供方对质量负责的条件及期限: (1)所供货物必须是原厂家货物,符合国家质量检测标准,具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。 (2)开箱合格率达到100%。 (3)供需双方签署验收证书后,货物才视为接受,并开始计算保修期,保修期按采购条件书要求或竞标文件承诺(以时间长的为准),在保修期内,供方按生产厂家的保修规定进行保修,并按竞标书说明的保修条件进行维修。 10、包装标准、包装物的供应与回收:产品包装须适合长途运输及合理的多次搬动。产品的包装物,由供方负责供应。可以多次使用的包装物,应按有关主管部门制订的包装物回收办法执行。产品的包装费用,由供方负担。 11、随带的必备品、配件、工具、数量及供应办法:按供方竞标文件承诺执行。 12、合理损耗标准及计算方法:按国家有关规定执行。 13、货物所有权自交货验收合格之日起转移,但需方未履行支付价款义务的,货物属于供方所有。 14、交(提)货方式、地点: (1)交货方式:供方送货。 (2)交货地点:需方指定地点。 15、运输方式及到达站(港)和费用负担: (1)运输方式:火车或汽车。 (2)费用负担:供方负责。 16、检验标准与方法:

相关文档
最新文档