风电项目风力发电机组设备供货合同

合同编号:XX新能源有限公司

风力发电机组设备

第一卷合同条款

买方:XX新能源有限公司

卖方:XX风电产业集团有限公司

二〇一九年五月

目录

第一卷合同条款

1. 定义 (1)

2. 合同标的 (4)

3. 供货范围 (4)

4. 合同价格 (6)

5. 付款方式 (7)

6. 交货和运输 (9)

7. 包装与标记 (12)

8. 技术服务和联络 (14)

9. 质量监造与检验 (15)

10. 安装、调试、试运、预验收和最终验收 (18)

11. 保证与索赔 (20)

13. 税费 (23)

14. 分包与外购 (23)

15. 合同的变更、修改、中止和终止 (24)

16. 不可抗力 (25)

17. 合同争议的解决 (25)

18. 合同生效 (26)

19. 其它 (26)

第二卷合同附件

附件1 技术规范 (5)

附件2 供货范围 (33)

附件3 技术资料及交付进度 (36)

附件4 设备监造(工厂检验/试验) (40)

附件5 性能验收试验 (44)

附件6 性能保证计算方法 (48)

附件7 技术服务和联络 (50)

附件8 交货进度 (54)

附件9 价格表 (55)

附件10 大件部件情况 (70)

第三卷风电场特殊要求

1.概述 (72)

2.场址技术资料 (73)

3.风电场特别要求 (81)

4. 交货计划 (93)

第一卷合同条款

合同号:(此处买方全称)

(此处卖方全称)

合同签字时间及地点:

合同生效日期:

合同双方: XX新能源有限公司 (以下简称买方)

XX风电产业集团有限公司 (以下简称卖方) 买卖双方达成协议,并同意按如下条款签订本合同。

1. 定义

本合同和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。

1.1 “买方”是指(XX新能源有限公司),包括该法人的继任人和法人的受让人。

1.2 “卖方”是指(XX风电产业集团有限公司),包括该法人的继任人和法人的受让人。

1.3 “技术支持方”为本项目的标的与卖方签订了技术转让合作协议书或项目合作协议书的技术提供者。

1.4 “合同”指本文件及其附件中的所有部分。包括合同双方共同根据合同规定不时进行的修改和补充。

1.5 “合同价格”是指在本合同4款中规定的部分。

1.6 “生效日期”是指本合同18款中所规定的合同的生效日期。

1.7 “合同设备”是指卖方根据合同提供的设备、材料、专用工具、备品备件和各种物品及相关资料,包括为保证合同设备达到设计能力而应包含在风力发电机组中的任何部件。如本合同附件2所列示和规定。

1.8 “机组”是指齿轮箱(如果有)、发电机、叶轮、附属设备等组成的一套完整的风力发电机组。

1.9 “主要部件”又称“大部件”,是指叶片、轮毂、变桨轴承、发电机、齿轮箱(如有)、主轴、主轴承、偏航轴承(含齿圈)、机座。

1.10 “单元机组”是指一条集电线路所连接的所有的风力发电机组。

1.11 “总装”是指齿轮箱(如果有,下同)、变桨装置、发电机和辅助设备等设备组成机舱内设备的总装。

1.12 “技术资料”是指合同设备及其与之相关的设计、制造、监造、检验、安装、调试、预验收、最终验收、运行、维护、技术指导等技术资料文件(包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件),和本合同附件3规定的用于电厂正确运行和维护的文件。

1.13 “技术服务”是指由卖方提供的与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、安装指导、调试、试运行、预验收、最终验收、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。包括塔架和风机基础的设计资料、全部塔架的监造、5基基础施工过程的现场技术指导及质量检验,也包括合同期满后卖方的售后服务。对有技术支持方的卖方还包括技术支持方所提供的相应的合同中所要求

的服务。

1.14 “监造”是指合同设备的制造过程中,由买方代表对卖方提供的合同设备的关键部位进行质量监督,实行文件见证、现场见证和停工待检。此种质量监造不解除卖方对合同设备质量所负的责任。

1.15 “安装”是指有关设备、系统和材料的安装工作,包括所有合同设备按照设计图纸进行组装、就位和连接。

1.16 “调试”是指为进行试运行,按本合同规定的技术规范和调试导则进行的单台设备以及整套机组起动、试验和调整并达到本合同附件的要求。

1.17 “试运行”是指机组安装调试完毕后,安全、稳定、持续250小时(GB/T 20319-2006 风力发电机组验收规范)的运行,以验证机组能够达到本合同及附件1的要求。

1.18 “预验收”是指当单元所有合同机组完成试运行,按照合同附件5规定进行的试验,达到了合同附件1规定的性能保证值,买方对该单元合同机组的验收。

1.19 “质量保证期”是指每个单元(批次)机组自预验收证书签署之日起 60 个月(五年)。卖方保证合同设备在满足本合同规定的技术性能和保证指标下稳定运行和无重大机组设备隐患,并负责免费消除合同设备存在的任何缺陷。主要部件质量保证期为机组自预验收证书签署之日起 60 个月(五年)。

1.20 “设计使用寿命”是指从设备投运直至由于损伤失效或经济性等原因,而不能继续服役所经历的总时间。风电机组整机设计使用寿命至少20年。变流器设计使用寿命至少9年。

1.21 “最终验收”是指在质量保证期满,供货机组达到合同中所规定的性能指标后,买方进行的验收。验收合格买方将签署最终验收证书。

1.22 “设备缺陷”是指卖方因设计、选材、制造、安装指导、调试、质保期内检修和维护不当等环节所引起的本合同机组(包括部件、原材料、铸锻件、元器件等)达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。

1.23 “随机备品备件”是指随合同机组提供的,在安装、调试、试运行及质保期间所必需的备品备件,包括由于卖方提供的设备质量问题所造成的必须更换的备品备件。

1.24 “推荐备品备件”是指在质保期结束后合同设备正常运行所必需的备品备件。

1.25 “专用工具”是指随合同设备提供的,在安装、调试、试运行及质保期间所必

需的专用工具。

1.26 “随机消耗品”是指机组在合同质量保证期内正常运行及保养情况下所必需消耗品。

1.27 “分包商”是指由卖方将合同供货范围内任何部分的供货分包给买方确认的其他的法人及该法人的继任方和该法人允许的受让方。

1.28 “合同现场”是指合同设备交货及安装的地方,即 XX 风电场。

1.29 “日、月、年”是指公历的日、月、年;“天”是指日历日;“周”是指7天。

2. 合同标的

2.1 本合同标的是卖方为买方供应的风力发电机组设备。卖方同意向买方出售,买方同意向卖方购买本合同设备。

2.2 设备名称、规格(型号)、数量

设备名称:风力发电机组及其附属设备

型号:DT2.0-121

数量:23

2.3 该设备应是全新的、技术先进的、成熟的、安全的、经济的和完整的,并按特定的标准设计的其性能应符合附件1规定的性能保证值要求。

2.4 本合同所供设备的技术规范、技术经济指标和性能按本合同附件1。

2.5 卖方提供合同设备的具体供货范围按合同附件2。

2.6 卖方提供的具体技术资料按合同附件3。

2.7 卖方提供的具体技术服务按合同附件7。

3. 供货范围

3.1 合同供货范围详见附件2。

3.2 合同供货范围具体包含:

——整套风力发电机组(塔架除外,但含机舱与塔架、塔架与塔架、塔架与基础环的连接螺栓(含同批次试验螺栓),塔架底部的主控柜(包括主控柜及塔内联结的通讯电缆、电力电缆等));

——位于风电机组塔架内的所有必要的避雷保护设备;塔架内工作电源及照明电源;风电场内直至中央控制中心的用于风机监控的光缆所有连接部件(光缆除外);——每个风电场1套风电场中央监控系统和2套远程监视系统;

——每个风电场1套风电机组状态及振动在线监测系统和能量管理系统;

——对于国家电投集团公司运营管理平台要求接入的数据全部免费开放,并按要求完成数据接口工作;

——每个风电场2套用于吊装安装(其中1套租用),1套用于试运行、运行维护和检修所供设备的专用工具、试验设备和材料;

——用于本项目下应由卖方提供的全部技术文件、资料及图纸(包括基础及塔架的

设计);

——用于 60 个月(五年)的备品备件和消耗品;

60个月质量保证期的维护(14次检修);

——现场技术服务(包含微观选址的复核);

——买方人员培训,满足买家方的检修维护人员达到能独立处理一般故障的要求,保证买家方设备检修维护的需要,卖方应向买家开放相应的程序;

——参加设计联络会;

——所有塔架全过程的监造、出厂检验;

—— 5基基础施工过程的现场技术指导及验收;

——风机导电轨支架、链式电动葫芦、塔基变压器(690V/400V),塔基变至箱变的电源电缆、风机自动灭火系统、风机视频监控系统,合同总价已包含;

——本项目风机大部件叶片、轮毂、主轴、齿轮箱、发电机的质保期为20年,变流器质保期为9年,其它设备的质保期为5年;

——卖方根据本项目现场情况对全部主机设备的运输提出具体方案(使用举升车进行叶片运输),道路分界:卖方应对主机设备运输在未进入买方进场道路前的所有事项负全责;

——每个塔架配置助力辅助装置,每台风机配置1台助力装置(便携式电机)。3.3合同供货范围包括了所有合同设备及相关的技术资料及技术服务;并包括提供塔架和风机基础的设计及相关技术文件,塔架的出厂质量验收及风机基础的完工检验。但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺,在发货清单中并未列入并且根据本行业惯例确实是卖方供货范围中应该有的,并且是满足合同附件1对合同设备的性能保证值要求所必须的,均应由卖方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、随机备品备件、人员培训及技术协调、技术服务及技术指导等按工程进度要求补上,发生的费用由卖方承担。

4. 合同价格

4.1 本合同总价为 19033.9 万元(人民币大写:壹亿玖仟零叁拾叁万玖仟元整)。

本合同价格包括合同设备(含备品备件、专用工具)、技术资料、技术服务费(包括卖方提供塔架和基础的设计资料和质量检验的费用)等费用,还包括合同设备的税费、运输及保险费等与本合同中卖方应承担的所有义务和所有工作的费用。

4.2 合同的分项价格如下:

4.2.1 合同设备价格 18363.44 万元(人民币大写:壹亿捌仟叁佰陆拾叁万肆仟肆佰元整)。

本合同设备价格包括与设备有关的卖方所应缴纳的税费、技术资料费、包装费,货物交到合同现场买方指定交货地点发生的一切费用。

4.2.2 技术服务费为 213.46 万元(人民币大写:贰佰壹拾叁万肆仟陆佰元整)。技术服务费包括按本合同第8条及附件7中的卖方服务范围和卖方人员来买方现场的各种费用,包括卖方现场技术服务费,技术培训费,设计联络会费用,塔架和基础设计资料及质量检验费,及卖方人员工资(含个人所得税费和生活费等)和往返买方现场之间的交通费。买方将为卖方技术人员在现场履行本合同提供力所能及的生活及办公的便利条件,但生活、住宿、办公、通讯、医疗、交通等费用由卖方自理。

4.2.3 运输及保险费为 457 万元(人民币大写:肆佰伍拾柒万元整)。

运输费为合同设备运至合同现场买方指定交货地点的费用,不包括现场卸货费。保险费为办理本合同第12条规定的保险所发生的费用。

4.3 合同的分项价格见附件9。

5. 付款方式

5.1 本合同使用货币种类为人民币,卖方同意买方按人民币支付合同价款。

5.2 付款方式:银行票据或电汇。

5.3 合同款项的支付(1∶2∶4∶2.5∶0.5的付款方式)

5.3.1 预付款

合同生效后,卖方向买方提供下列单据,买方审核无误后20天内,支付给卖方本合同总价的10%(万元。人民币大写元整)作为预付款:

A.由银行作为保证人开具的金额为合同总价10%的不可撤销的以买方为受益人的履约保函正本1份、副本2份,格式见投标文件履约保函格式;

B.金额为合同总价10%的财务收据正本1份、副本2份。

5.3.2 进度款

在买方收到卖方提供下列单据,买方审核无误后20天内,支付给卖方本合同总价的20%(万元,人民币大写:元整)作为进度款:

A.卖方与叶片、发电机、主轴、机舱、机舱底板分包商签订的供货合同复印件(满足本合同数量、质量和技术要求);

B.金额为合同总价的20%的财务收据正本1份、副本2份。

5.3.3 交货款

在卖方每个批次设备交货完成后,买方在合同现场经清点无误并验收合格,凭卖方提交的下列单据并经买方审核无误后28天内,向卖方支付该批次合同价格的40%(万元,人民币大写:元整):

A.买方代表签署的“货物验收证明”正本1份、副本4份;

B.金额为该批次合同价格100%的增值税发票正本1份、副本2份;

C.详细装箱单正本1份、副本2份;

D.质量证书;

E.符合合同12.1规定的保险单复印件1份。

5.3.4 预验收款

每个单元机组通过预验收后,买方凭卖方提交的下列单据并经买方审核无误后28天内,支付给卖方该单元合同价格的25%(万元,人民币大写:元整)作为预验收款:

A. 买卖双方代表签署的预验收证书正本1份、副本4份;

B. 金额为该单元合同价格的25%的财务收据正本1份、副本2份;

5.3.5 质保期付款

每个单元机组通过最终验收后,买方凭卖方提交的下列单据并经买方审核无误后28天内,支付给卖方该单元合同价格的5%(万元,人民币大写:元整)作为质保期付款:

A. 金额为该单元合同价格的5%的财务收据正本1份、副本2份。

5.4 付款时间以买方银行承付日期为实际支付日期。

5.5 违约金的扣除与支付

根据本合同第10、11款的规定,如果卖方向买方支付合同项下的违约金/或赔偿金时,买方有权从上述任何一笔应付款或履约保函中或质保期保函中予以扣除。

5.6 主要分包和外购设备的付款

5.6.1 由于买方与卖方的合同分包商和外购设备供货商没有直接的合同关系,故本合同设备的卖方的分包和外购设备的付款由卖方负责。但如果发生由于个别原因(买方虽按时向卖方付款而卖方没有按时向其分包商或外购设备供货商付款)导致卖方的分包和外购设备有可能不被按时交货以至于影响施工进度的情况,买方有权暂时中止向卖方付款。在卖方向其分包商或外购设备供货商支付相关款项后,买方将继续向卖方付款,但此时买方将追究卖方延误工期的责任。

5.6.2 如果卖方仍未向其分包商或外购设备供货商付款,买方将出于保障工程进度的目的,有权直接向其分包商或外购设备供货商付款。但在此情况下,卖方必须协助买方同卖方的分包商或外购设备供货商另行签订转付款协议书,同时该协议书中此转付款连同买方发生的贷款利息将从下一笔买方向卖方的付款中扣除。

5.7 买方与银行发生的与执行合同有关的银行费用由买方负担,卖方与银行发生的与执行合同有关的银行费用由卖方负担。

6. 交货和运输

6.1本合同设备的交货期及交货顺序应满足工程建设设备安装进度和顺序的要求,应保证及时和部套的完整性。应保证及时并应尽最大可能整体发运。详细交货时间见附件8。

6.2 合同设备所有权自合同设备交付时起由卖方转移给买方。合同设备毁损、灭失的风险,在合同设备交付之前由卖方承担,交付之后由买方承担。

6.2.1交货时间及地点

交货时间:每批货物全部运抵合同现场交货地点(由买方签发设备验收证明)的日期为实际交付日期,此日期即本合同第11.9条计算清偿迟交货物损失的依据。在买方代表签署验收证明之日起,合同设备的所有权从卖方转移给买方。

交货地点:XX风电场工程施工现场指定机位车板交货。卖方为了满足合同交货期或者其他非买方的原因而调整运输方案,买方不承担由此而产生的任何费用,即合同价格不因运输方案的调整而变更。

6.2.2技术资料邮寄地址(签订合同时明确)

通讯地址:

邮政编码:

收货单位:XX新能源有限公司

技术资料应由卖方负责使用特快专递交付买方,卖方应负担所有的包装费、运费及保险费。

6.3卖方应在第一次设计联络会上按照本合同附件8的规定向买方提供每批货物名称、总重量、总体积和交货日期的初步交货计划,及本合同项下的货物总清单和装箱总清单。同时卖方将所选的运输公司报买方备案。

6.4 在每批货物预计启运15天前,卖方应传真将第6.5条中的各项内容通知买方。

6.5 在每批货物备妥及装运发出后的12小时内,卖方应以传真将该批货物的如下内容通知买方。

(1) 合同号;

(2) 货物备妥发运日;

(3) 货物预计运抵日;

(4) 货物名称及编号;

(5) 货物总毛重;

(6) 货物总体积;

(7) 总包装件数;

(8) 交运车号、船名和运单号;

(9) 重量超过二十吨(含二十吨)或尺寸超过9米×3米×3米的每件货物的名称、重量、体积和件数。对每件该类设备(部件)必须标明其重心和吊点位置,并附有草图;

(10) 对于特殊物品(易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品)必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。

6.6如有属于本合同条款3.2条所述的、在附件8中没有开列的货物应配合安装进度根据买方要求进行交货。

6.7 交货检验

货物运抵合同现场后,买方在接到卖方通知后应及时到交货现场,与卖方一起根据运单和装箱单对货物的包装、外观及件数进行清点检验无误后,买方签署“货物验收证明”一式五份。如发现有任何不符之处或发生包装破损并导致设备遗失、损坏等情况,买方有权拒签“货物验收证明”。卖方应及时补齐所缺和损坏货物,并承担因此发生的运输等费用,并不得影响合同设备的安装工期,否则将承担有关的工期延误赔偿责任。

6.8 卖方应按附件1和附件3规定,向买方分批提供满足电厂设计、监造、施工、调试、试验、检验、培训、运行和维修所需的技术资料。应分别列出上述技术资料的清单及符合附件3规定的交付进度。

6.9 技术资料一般以邮寄方式递交,每批技术资料交邮后,卖方应在24小时内将技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数及重量、合同号等以传真通知买方。

6.10 技术资料以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期。此日期将作为按合同11.10款对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据。

如果技术资料经买方或买方代表检查后发现有缺少、丢失或损坏,卖方应在收到买方通知后7天内(对急用者应在3天内)免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。

6.11 买方可派遣代表到卖方工厂及装货车站检查包装质量和监督装车情况。卖方应提前15天通知买方交运日期。如果买方代表不能及时参加检验时,卖方有权发货。上述买方代表的检查与监督不能免除卖方应负的责任。

6.12为实现对设备及材料的计算机管理。卖方应在每批货物交运后向买方发送一份装箱清单的电子邮件。

7. 包装与标记

7.1卖方交付的所有货物要符合国家标准中关于包装、储运指示标志的规定及货物承运部门的规定,具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。

包装应保证在运输、装卸过程中完好无损,并有减振、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏,卖方要在设备的设计结构上予以解决。

包装应根据设备特点,按需要分别加上防晒、防冻、防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施,对设备进行妥善的油漆,以适应远途海上和或陆上运输条件和大量的吊装、卸货以及长期露天堆放的需要,从而防止雨雪、受潮、暴晒、生锈、腐蚀、受震以及机械和化学引起的损坏,以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。

产品包装前,卖方负责按部套进行检查清理,不留异物,并保证零部件齐全。

7.2 卖方对包装箱内和捆内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号应标记清楚。

7.3 卖方应在每件包装箱相邻的四个侧面上,用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印刷以下标记:

(1)合同号;

(2)目的站;

(3)供货/收货单位名称;

(4)设备名称、图号;

(5)箱号/件号;

(6)毛重/净重(公斤);

(7)体积(长×宽×高,以毫米表示);

凡重量为二吨或超过二吨的货物,应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点,以便于装卸搬运,并免费提供专用起吊工具及说明文件。

卖方应按照设备各特性和不同的运输及装卸要求,在箱上明显位置标上“小心”、“向上”、“防潮”、“勿倒”、“怕热”、“远离放射源及热源”、“由此起吊”、“重心点”、“堆码重量极限”、“堆码层数极限”、“温度极限”等通用标志,并应符合GB191和GB6388的规定。

7.4对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应带有足够的货物支架或包装垫木,其所需的费用由卖方承担。

7.5 每件包装箱内,应附有包括分件名称、数量、编号等内容的详细装箱单、产品合格证或质量证书各一式两份。外购件包装箱内应有产品出厂质量证书、技术说明各一式两份。

7.6 卖方在设备装运3天内,应按第7.5条的规定,向买方递交3套装运单据。7.7 附件2中列明的随机备品备件应按每套设备分别包装,并在包装箱外加以注明,一次性发货。

7.8 随机备品备件、专用工具应分别包装并按7.2款规定注明相应内容,并标明“备品备件”或“专用工具”的字样。

7.9 卖方应在成包的或成捆的散装附件上贴注标签,标签应以清晰的中文印刷体书写,注明第7.3条相关内容。

7.10 各种设备和材料的松散零星部件应采用好的包装方式,装入尺寸适当的箱内。

7.11 栅格式箱子或类似的包装,应能用于盛装不至于被偷窃或被其他物品或雨水造成损坏的设备及零部件。

7.12 卖方及其分包商不得用同一箱号标明任何两个箱件,包装箱应连续编号,而且在全部装运的过程中,装箱编号的顺序始终是连贯的。

7.13 对于需要精确装配的明亮洁净加工面的货物,加工面应采用优良、耐久的保护层(不得用油漆)以防止在安装前发生锈蚀和损坏。

7.14 卖方交付的技术资料应使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装。每包技术资料的封面上应注明下述内容:

(1) 合同号;

(2) 供货、收货单位名称;

(3) 目的地;

(4) 毛重;

(5) 箱号/件号。

随合同设备交付的每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式二份,标明技术资料的序号、文件项号、名称和页数。

7.15 凡由于卖方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时,不论在何时何地发现,一经证实,卖方均应按本合同第11条的规定负责及时更换、修理或赔偿。在运

输中如发生货物损坏和丢失时,卖方应在24小时以内通知买方,并负责与承运部门及保险公司交涉,同时卖方应尽快向买方补供货物以满足工期需要。

卖方应避免发生为节省运输费用而过多装载,使设备发生挤压、碰撞导致包装破损的现象。如发生类似情况,卖方应承担相应责任。

8. 技术服务和联络

8.1卖方应及时提供与本合同设备有关的技术服务(包括塔架和基础的设计资料及质量检验),并负责解决合同设备在安装、调试、试运行中发现的设计、制造质量及性能等有关问题,以及质保期内定期的设备检修。详细内容见附件3、5、6及7。

8.2卖方需派代表到现场进行技术服务,指导买方按卖方的技术资料、图纸进行安装、分部试运、调试、启动和试运行,并负责解决合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。

8.3凡与本合同设备相连接的其它设备装置,卖方提供接口和技术配合,并不由此而发生合同总价以外的任何费用。

8.4卖方在工作现场自备图纸和安装说明书。卖方技术人员负责对现场发生的经买方代表确认的任何改变和/或更正作出标记、记录,并将与卖方所供货物有关联的工程施工的资料列入图纸和电子版本。在预验收结束后30天内移交给买方。

8.5在合同生效后1个月内,召开第一次技术联络会并确定第二次技术联络会的时间。

8.6如遇有重大问题需要双方立即研究协商时,任何一方均可建议召开会议,另一方必须参加,费用自理。

8.7各次会议及其他联络方式双方均应签订会议或联络纪要,所签纪要双方均应执行,并应成为本合同不可分割的一部分。

8.8卖方提出并经双方在会议上确定的安装、调试、试运行、预验收、最终验收和运行技术服务方案,卖方如有修改,须以书面形式通知买方,经买方确认后方可进行。为适应现场条件的要求,买方有权提出变更或修改意见,并书面通知卖方,卖方应给予充分考虑,应尽量满足买方要求。

8.9买方有权将对方所提供的一切与本合同设备有关的资料分发给与本工程有关的各方,并不由此而构成任何侵权。

8.10在进行各次联络会议、其它各项联络以及在施工工程中商议有关施工、安装、调试、试运行、检验、预验收等事项,合同各方应指派授权代表。

8.11卖方保证派到现场服务的技术人员是有实践经验、可胜任此项工作、并拥有从事相关工作必要的资质证书的人员。卖方派到现场服务的技术人员名单应在第一次设计联络会上提交买方予以确认,详见附件7。

买方有权提出更换不符合要求的卖方现场服务人员,卖方应根据现场需要,重新选派买方认可的服务人员。如果买方在书面提出该项要求7天内卖方没有答复,将按11.11款视为延误工期等同处理。

8.12由于卖方技术服务人员对安装、调试、试运的技术指导的疏忽和错误以及卖方未按要求派人指导而造成的损失应由卖方负责。

8.13卖方的分包商对合同设备提供技术服务或去现场工作,应由卖方统一组织并征得买方同意,费用应由卖方自行负担。

8.14卖方须对一切与本合同有关的(包括分包与外购的)供货、设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。

8.15技术服务和联络的具体要求见附件7。

9. 质量监造与检验

9.1 监造

9.1.1买方将派遣代表进行设备监造和出厂前的检验,了解设备组装、检验、试验和设备包装质量情况。监造检验的标准为技术规范书所列的相应标准。卖方配合监造,在监造中及时提供相应资料和标准,并不由此而发生任何费用。

9.1.2监造检验的标准为附件1、4和5所列的相应标准,监造的范围及具体监造检验/见证项目见附件4。

9.1.3 卖方必须为监造代表的监造检验提供:

9.1.3.1本合同设备生产计划及检验计划。

9.1.3.2提前15天提供设备的监造内容和检验时间。

9.1.3.3与本合同设备监造有关的标准(包括工厂标准)、图纸、资料、工艺及工艺过程和检验记录(包括中间检验记录和/或不一致性报告)及技术规范书的有关文件以及复印件。

9.1.3.4向监造代表提供工作、生活方便。

9.1.4监造检验/见证应尽量结合卖方工厂实际生产过程,一般不得影响工厂的正常生产进度(不包括发现重大问题时的停工检验)。若监造代表不能按卖方通知时间及

时到场,卖方工厂的试验工作可正常进行,试验结果有效,但监造代表有权事后了解、查阅、复制检查报告和结果(转为文件见证)。若卖方未及时通知监造代表而单独检验,买方将不承认该检验结果,卖方应在买方代表在场的情况下重新进行该项检验。

9.1.5监造代表在监造中如发现设备和材料存在质量问题或不符合规定的标准或包装要求时,有权提出意见,卖方必须采取相应改进措施,以保证交货质量。无论监造代表是否要求和是否知道,卖方主动及时提供合同设备制造过程中发现的质量缺陷和问题,不得隐瞒,在监造代表不知道的情况下卖方不得擅自处理。

9.1.6 不论监造代表是否参与监造与出厂检验,均不能被视为卖方按合同第11条规定应承担的质量保证责任的解除,也不能免除卖方对质量应负的责任。

9.1.7 卖方(包括技术支持方)对所提供设备的质量负有全部责任。由此而发生任何费用由卖方承担。

买方监造代表有权随时查阅技术支持方的监造记录,如果买方监造代表要求复制,卖方必须提供复印件。买方对设备质量监造不解除卖方对合同设备质量所负的责任。

9.2工厂检验与现场开箱检验

9.2.1由卖方供应的所有合同设备,在生产过程中都须进行严格的检验和试验,出厂前须进行部套和/或整机总装和检验。所有检验、试验和总装(装配)必须有正式的记录文件。以上工作完成之后,合格者才能出厂发运。所有这些正式的记录文件及合格证书作为技术资料的一部分在工作现场交付给买方存档。此外,卖方还应在随机文件中提供产品合格证和产品质量证明文件。

9.2.2货物到达目的地后,卖方应及时到现场,与买方一起根据运单和装箱单对货物的包装、外观及件数进行清点检验,如符合合同规定,买方代表将签署该批货物的“货物验收证明”一式五份。如发现任何不符之处或发生包装破损并导致设备遗失、损坏等情况,买方有权拒签“货物验收证明”。卖方及时补齐所缺和损坏货物,并不得影响合同设备的安装工期,否则将承担有关的工期延误赔偿责任。

当货物运到现场后,买方应尽快开箱检验,检验货物的数量、规格和质量。买方应在开箱检查前5天通知卖方开箱检验日期,卖方应派遣检验人员参加现场检验工作,买方应为卖方检验人员提供工作和生活方便。如在检验时,卖方人员未能按时赴现场,买方有权自行开箱检验,检验结果和记录对双方同样有效,并作为买方向卖方

提出索赔的有效证据。

9.2.3开箱检验时,如发现设备由于卖方原因有任何损坏、缺陷、短少和不符合合同规定的质量标准和规范时,应做好记录,并由双方代表签字,一式四份,双方各执二份,作为买方向卖方提出修理和/或索赔的依据;如果卖方委托买方修理损坏的设备,所有修理设备的费用由卖方承担;如果由于买方原因,造成损坏或短缺,卖方在接到买方通知后,尽快替换或提供相应的部件,费用由买方自负。

9.2.4 卖方如对上述买方提出修理、更换、索赔的要求有异议,应在买方书面通知后7天内提出,否则上述要求即告成立。如有异议,卖方在接到通知后15天内,自费派代表赴现场同买方代表共同复验。

9.2.5 如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时,可由双方委托中国国家质量监督检验检疫总局的地方分支机构进行检验。检验结果对双方都有约束力,检验费用由责任方负担。

9.2.6 卖方在收到买方按本合同第9.2.2至9.2.5条规定提出的索赔后,尽快更换、修理或补发短缺部分,由此产生的修理、更换和运费及保险费均由责任方负担。对于上述索赔,如属于卖方责任,由买方从下次付款/或履约保函中扣除;如属于买方责任,买方支付相关费用。

9.2.7上述第9.2.2至9.2.6条所述的各项检验仅是现场的到货检验,即使未发现质量问题或卖方已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为卖方按合同第11条及合同附件的规定应承担的质量保证责任的解除。

9.3 塔架和风机基础的质量验收

9.3.1 卖方自费派员参加买方塔架出厂的质量验收,与买方共同签署塔架出厂质量验收证书。

9.3.2 卖方自费派员参加风机基础的完工质量验收,与买方共同签署风机基础完工质量验收证书。

9.3.3 卖方负责全部塔架的监造。卖方有义务对买方提供塔架监造的相关技术文件及技术支持。

9.4买方有权在供货期间向卖方及其技术支持方(卖方如果有)自费派遣代表,卖方有义务协助配合,除负责联系设备、图纸的催交以及设备检验等事宜外,促使卖方按时确定合格的主要附属设备的分包商,以及在机组调试阶段负责配合卖方加速调试过程中损坏的部件的修理或重新供货,卖方应给予提供办公和生活的方便。

风电 epc 协议

风电 epc 协议 风电EPC协议(Engineering, Procurement and Construction)是指在风力发电项目中,工程、采购和施工等环节的一种合作协议。风电EPC协议是由发电企业与工程承包商、设备供应商等各方共同签署的一种合同,旨在确保风力发电项目的顺利实施和运行。 风电EPC协议的主要内容包括工程设计、设备采购、施工安装、调试运行等。在工程设计阶段,需要进行土地测量、风资源评估、电网接入等工作,以确定风电项目的可行性和优化设计方案。设备采购阶段,根据项目需求,选择适当的风力发电机组、变压器、电缆等设备,并与供应商进行合作,确保设备的质量和交付时间。施工安装阶段,包括场地平整、基础建设、设备安装等工作,需要合理安排施工流程,确保工期和质量。调试运行阶段,对风力发电系统进行测试和调试,确保系统的稳定运行和发电效率。 风电EPC协议的签署对于风力发电项目的成功实施至关重要。通过签署协议,发电企业可以选择合适的工程承包商和设备供应商,借助其专业技术和经验,确保项目的顺利进行。同时,协议中明确了各方的责任和义务,有利于规范项目的实施过程,避免纠纷和风险。此外,协议还可以约定项目的质量标准、验收标准、保修期等内容,确保项目的质量和可靠性。 在风电EPC协议中,各方的权利和义务应当明确规定。发电企业作

为业主方,有权要求工程承包商按照合同规定的质量标准和工期要求进行施工,并支付相应的工程款项。工程承包商则需要按照合同约定,提供符合要求的工程设计方案、设备供应和施工服务,并确保项目的质量和安全。设备供应商需要按照合同约定,按时交付符合要求的设备,并提供相应的技术支持和售后服务。 风电EPC协议的签署还需要考虑风险的分担和合理的补偿机制。由于风力发电项目具有较高的投资风险和技术风险,协议中应当明确风险的责任承担方和相应的补偿方式。同时,协议还可以约定技术保密和知识产权的保护措施,确保项目的技术优势和商业利益。 风电EPC协议是风力发电项目中非常重要的一环,对项目的成功实施和运行具有重要意义。通过合作协议,各方可以明确各自的权利和义务,规范项目的实施过程,确保项目的质量和安全。在签署协议时,需要考虑风险的分担和合理的补偿机制,以及技术保密和知识产权的保护措施。只有通过合作共赢,风力发电项目才能实现可持续发展,为清洁能源的发展做出贡献。

风电项目风力发电机组设备供货合同

合同编号:XX新能源有限公司 风力发电机组设备 第一卷合同条款 买方:XX新能源有限公司 卖方:XX风电产业集团有限公司 二〇一九年五月

目录 第一卷合同条款 1. 定义 (1) 2. 合同标的 (4) 3. 供货范围 (4) 4. 合同价格 (6) 5. 付款方式 (7) 6. 交货和运输 (9) 7. 包装与标记 (12) 8. 技术服务和联络 (14) 9. 质量监造与检验 (15) 10. 安装、调试、试运、预验收和最终验收 (18) 11. 保证与索赔 (20) 13. 税费 (23) 14. 分包与外购 (23) 15. 合同的变更、修改、中止和终止 (24) 16. 不可抗力 (25) 17. 合同争议的解决 (25) 18. 合同生效 (26) 19. 其它 (26) 第二卷合同附件 附件1 技术规范 (5) 附件2 供货范围 (33) 附件3 技术资料及交付进度 (36) 附件4 设备监造(工厂检验/试验) (40) 附件5 性能验收试验 (44) 附件6 性能保证计算方法 (48) 附件7 技术服务和联络 (50) 附件8 交货进度 (54) 附件9 价格表 (55) 附件10 大件部件情况 (70) 第三卷风电场特殊要求 1.概述 (72) 2.场址技术资料 (73) 3.风电场特别要求 (81) 4. 交货计划 (93)

第一卷合同条款 合同号:(此处买方全称) (此处卖方全称) 合同签字时间及地点: 合同生效日期: 合同双方: XX新能源有限公司 (以下简称买方) XX风电产业集团有限公司 (以下简称卖方) 买卖双方达成协议,并同意按如下条款签订本合同。

风力发电合同范文(完整版)

风力发电合同范文(完整版) 一、合同目的 本合同旨在约定双方在风力发电项目中的权益和责任,保障双方的合法权益,促进风力发电项目的顺利进行和成功运营。 二、合同主体 本合同由以下双方签署: - 甲方:(公司名称),注册地(地址),法定代表人(姓名),联系电话(号码) - 乙方:(公司名称),注册地(地址),法定代表人(姓名),联系电话(号码) 三、合同内容 1. 风力发电项目描述 甲方同意向乙方提供风力发电项目的详细描述,包括项目的规模、地点、设备配置等信息。 2. 供电标准与要求

甲方同意按照合同约定的标准和要求向乙方供电,并提供必要的技术支持和协助。 3. 计划与工期 双方应共同制定风力发电项目的计划和工期,并保证按照计划和工期的要求进行施工和交付。 4. 合同价款及支付方式 (根据实际情况进行具体描述) 5. 合同变更和解除 双方同意,如有必要,可以协商变更合同内容,并签署变更协议;如双方无法达成一致,可以按照法律规定解除合同。 6. 保密条款 双方同意在合作中涉及的商业秘密和机密信息予以保密,并禁止向第三方透露或使用。 7. 知识产权

双方同意,在合作过程中产生的知识产权归属于其创造者,对合作双方具有合理使用和保护权利。 8. 违约责任 双方同意,如一方违约,应承担相应的违约责任,并赔偿因此产生的损失。 9. 法律适用和争议解决 本合同适用中华人民共和国的法律。双方在合作过程中如有争议,应通过友好协商解决;如果协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 四、合同生效与终止 本合同自双方签署之日起生效,并持续有效直至履行完毕。如双方协商一致,可提前终止合同。 甲方(盖章):乙方(盖章): 签署日期:签署日期:

风电项目合同书

风电项目合同书 甲方:南乐县寺庄乡人民政府、南乐县外商投资管理局 乙方:北京天润新能投资有限公司 为促进南乐县经济发展,根据国家有关法律法规和南乐县招商引资的有关政策规定,经过甲、乙双方友好协商,在平等互利、诚实守信、共谋发展的基础上,签订如下合作条款: 一、项目概况 项目名称为风能发电项目,总投资15亿元,总占地面积105亩.项目分期建设3个5万千瓦风力发电场,每个5万千瓦风力发电场所需土地占地面积约为35亩,其中约15亩建设升压站综合楼,20亩放置风力发电机组,每一台风电机组基础部分占地20米×20米,400平米,呈散状或线形分开,风机间距在300-500米左右,项目选址在南乐县寺庄乡境内. 现经甲乙双方充分友好平等协商,双方就上述风电合作开发有关事宜达成如下,由双方共同遵守履行: 二、合作及开发内容 1、甲方授权乙方对甲方辖区全境具有风电场开发潜力的区域进行立塔测风以精确评估,并将在测风一年后为甲方出具测风数据和辖区风电开发规划,以作为甲方制定辖区风电产业投资开发规划的参考. 三、合作双方的责任与权利 1、甲方的责任与权利: 1甲方依据现行产业政策及招商引资优惠政策,为乙方提供开展工作的相关

便利;协调合作中所涉及气象、电网、国土、林业等部门,为乙方开展工作提供相关必要的资料、信息支持. 2甲方向乙方提供其掌握的现有在开发或开展前期测风工作的风电场项目的相关资料,以便乙方开展甲方辖区风资源整体规划评估工作参考,节约评估时间. 3甲方对于乙方提出具备风电场开发价值的区域授予乙方开发权,并积极配合乙方办理项目报批手续,协助各级有关部门的协调工作,并协助乙方获得国家和地方对风电的各类鼓励和税收减免的优惠政策;甲方对其他风电投资商享有的优惠政策同样适用乙方. 2、乙方的责任与权利 1自本合同签订之日起在1个月内在南乐县寺庄乡区域内启动树立测风塔并开展测风工作,向甲方报告测风点坐标和实时测风进展;组织力量深入了解甲方区域内气象资料、电网结构、交通运输、矿产分布、地质条件、基本农田、山地林业、景区和自然保护、军事用地等基本情况,为进行风能资源评估开展全面工作. 2测风满一年后的一个半月内,对甲方辖区风能资源评估提供完整、完善的风资源开发评估规划报告,并附完整年度原始测风数据.积极配合甲方对评估报告的评审工作. 3乙方承诺本项目在濮阳市辖区内优先于其他县区建设. 4对于评估认为有开发价值并获得开发授权的地域进行风电场项目的投资开发工作,负责项目的可行性研究、接入电网论证、环境影响评价、土地预审等相关申报工作,取得核准后的一年内建设竣工并投入运营.定期向甲方抄报项目

分散式风电项目合作协议

分散式风电项目合作协议 一、协议背景 为了推动分散式风电项目的发展,促进清洁能源的利用和环保发展的目标,本协议由签署方共同制定和遵守,以达成在分散式风电项目的开发和推进中的合作。 二、协议条款 2.1 合作范围 本协议适用于各签署方的分散式风电项目的开发、建设、运营及维护。签署方愿意在合法合规的情况下,共同合作,协同推进各自分散式风电项目的开发建设和维护,以促进清洁能源利用和环保事业的发展。 2.2 合作方式 各签署方在开展分散式风电项目的开发和建设过程中,可以在设备采购、资源共享、技术研发等方面开展合作,共同推进分散式风电项目的建设和推广。 2.3 合作内容 1.设备采购 各签署方可以在设备采购方面互帮互助,积极寻找价格合理、品质可靠、性能稳定的设备供应商,并在采购时优先考虑合作方提出的建议和意见。 2.资源共享 各签署方可以在分散式风电项目所处地域内,共同开发利用风资源、土地资源等相关资源,最大限度地利用资源优势,降低项目开发和运营成本。 3.技术研发 各签署方可以在分散式风电项目的技术研发方面开展合作,共同探索研发分散式风电的关键技术,提高项目的建设、运营和维护的效率和可靠性。 2.4 合作成果分配 各签署方在合作期间所取得的各项成果,将由签署方在实际操作中协商确定。在分散式风电项目收益的分配上,各签署方将按照合同约定进行分配。

2.5 合作期限 本协议自签署之日起生效,合作期限暂定为3年。在合作期间结束前,各签署 方均需妥善履行协议各项条款,确保合作项目的顺利推进和实现。 2.6 签署方的义务 1.合作签署方应遵守国家相关法律法规规定,以合法合规的方式开展合 作项目。 2.各签署方应在项目建设、运营和维护过程中,对环保和社会责任负有 义务。并且,在合作期限内,各签署方将进行必要的信息共享,实现互惠互利。 3.合作签署方应积极参与协会组织的会议、研讨会、科技论坛等活动, 促进行业交流和合作发展。 2.7 协议的变更和解除 在合作过程中,如有需要变更或解除本协议,各签署方应当在协商后达成一致 意见,并及时向其他签署方做出通知。 三、协议效力 本协议各项条款经签署方协商达成一致意见,并由全体签署方于协议生效前签订,自双方签字盖章生效。 四、争议解决 本协议所涉及的争议当事方应本着友好合作的精神,协商解决。如协商不成, 则双方可以向有管辖权的法院提起诉讼。 五、协议附件 本协议的附件包括各签署方项目的相关规划、技术方案、经济分析等内容。 六、协议的解释权 本协议的解释权归所有签署方共同所有。在协议履行过程中,如出现纠纷或争议,应当由双方协商解决。若无法协商解决,则需要根据本协议的约定,按照相关法律法规解决。

风电项目合作协议(公司项目合作协议合同范本)

风电项目合作协议(公司项目合作协议合同范本) (经典版) 编制人:__________________ 审核人:__________________ 审批人:__________________ 编制单位:__________________ 编制时间:____年____月____日 序言 下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢! 并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention! 风电项目合作协议(公司项目合作协议合同范本) 风电项目合作协议1 甲、乙双方经过深入的沟通、交流,在平等自愿、互惠互利、共同促进和共同发展的前提下,就“项目”建立战略合作关系,并达成如下协议: 第一条合作原则

风力发电施工合同范本

风力发电施工合同范本 1. 合同目的 本合同旨在约定风力发电项目施工方与发电设备供应方之间的合作关系和责任,确保项目顺利进行和按时完成。 2. 项目内容和要求 施工方将按照发电设备供应方提供的设计方案和技术要求,负责风力发电项目的施工工作,确保项目的质量和进度符合合同约定。 3. 合同签订及生效 本合同自双方代表签字盖章之日起生效,并在项目施工开始前签订。 4. 合同期限 本合同的有效期为 [合同期限年,自项目开工之日起计算。如因合同约定或其他原因需要延长合同期限,双方需书面协商并签订补充协议。 5. 项目进度和里程碑 双方应共同制定项目的进度计划和里程碑,确保按时完成各项工作和阶段性目标。 6. 施工费用和支付方式

根据项目规模和施工工作量,双方协商确定施工费用及支付方式。付款方式可以分期支付,根据施工进度支付相应比例的款项。 7. 质量保证和验收 施工方应按照国家标准和设计要求进行施工,并保证项目达到良好的质量标准。发电设备供应方有权对项目进行验收,并对施工方在合同期限内出现的质量问题提出整改要求。 8. 合同变更和解除 如需对本合同的任何条款进行变更,双方应书面协商并签订补充协议。如因不可抗力等原因导致无法履行合同,双方应及时协商解决问题。如无法解决,双方有权单方面解除合同。 9. 违约责任 如一方违反合同约定,给对方造成经济或其他方面的损失,违约方应承担相应的赔偿责任。 10. 争议解决 因合同履行发生的争议应通过友好协商解决。如协商无法达成一致,双方应提交至有管辖权的法院解决。 11. 附则 未尽事宜由双方协商解决,并以书面形式确认。 12. 合同解释权

风力发电项目合作框架协议

风力发电项目合作框架协议 背景 本合作框架协议(以下简称“协议”)旨在规定参与者在风力发电项目合作中的权利和义务。合作方通过达成本协议,共同推动风力发电项目的实施和运营。 参与方 本合作协议由以下参与方组成: - [甲方公司名称](以下简称“甲方”) - [乙方公司名称](以下简称“乙方”) 目标 本合作协议的目标是: - 促进风力发电项目的合作与实施 - 确定甲方和乙方在项目中的角色和责任 - 确定资金投入和利益分配机制

- 规定项目进展管理和决策机制 合作内容 1. 甲方和乙方将共同合作推动风力发电项目的实施。双方将提供技术、人力和资金等资源,合理并独立承担各自责任。 2. 甲方将负责项目的规划和设备采购,乙方将负责项目的建设和运营。 3. 双方将共同制定项目的时间表和里程碑,并进行定期评估和报告。 4. 双方将保持有效的沟通和协调,及时解决项目中的问题和冲突。 5. 甲方和乙方将共同负责项目的监测、维护和优化,以确保项目的持续运营和发展。 资金投入和利益分配 1. 甲方和乙方各自承担自己的资金投入,并按合同约定的比例分担项目成本。

2. 项目运营期间,甲方和乙方按约定的比例分担项目的利润和 风险。 3. 甲方和乙方应按照合同约定的方式进行资金结算和利益分配。 保密条款 双方同意在项目合作期间和合作结束后,对项目相关信息和商 业机密保密。除非获得对方书面同意,否则不得向第三方透露。 协议生效与终止 1. 本协议自双方正式签署之日起生效,有效期为[有效期限]。 2. 如双方一方违反本协议任何条款,对方有权单方面终止本协议,并保留追究法律责任的权利。 3. 协议到期或终止后,双方应完成遗留工作,并按照约定进行 项目的清算和结算。 争议解决

风力发电合作合同协议范本

风力发电合作合同协议范本 1. 合同背景 本合同由以下各方于指定日期签署,旨在就风力发电合作事宜达成一致。 1.1 合同参与方 甲方:[甲方公司名称] 地址:[甲方地址] 联系人:[甲方联系人] [甲方联系电话] 乙方:[乙方公司名称] 地址:[乙方地址] 联系人:[乙方联系人] [乙方联系电话] 1.2 合作目的

本合同旨在就合作开发、建设和运营风力发电项目达成一致,具体项目细节由双方另行商议确定。 2. 合作方式 2.1 项目开发 双方将共同进行风力发电项目的开发工作,包括但不限于项目策划、资源调查、选址、环境评估等。各方应按照合作计划和分工进行合作,并共同承担开发过程中的费用和风险。 2.2 建设和运营 1. 建设阶段:双方应合作进行风力发电项目的建设工作,包括但不限于调查设计、设备采购、施工安装等。双方应共同承担建设过程中的费用和风险。

2. 运营阶段:风力发电项目建设完成后,双方应合作共同运营项目,包括但不限于设备维护、运行管理、电力销售等。各方应按照约定的分配比例分享运营收益和承担运营成本。 3. 条款和条件 本合同的条款和条件如下: 3.1 合同期限 本合同有效期为[合同起始日期]至[合同终止日期]止。其中,项目开发阶段约定为[项目开发期限],建设和运营阶段约定为[项目建设和运营期限]。 3.2 合作权益分配 1. 在项目建设阶段,甲方和乙方按照各自投资的比例分享项目建设过程中的费用和权益。

2. 在项目运营阶段,甲方和乙方按照约定的分配比例分享项目的运营收益和承担运营成本。 3.3 保密条款 双方应对合作过程中的商业秘密和机密信息予以保密,并在合同终止后对相关保密信息进行销毁或返还。 3.4 争议解决 双方如发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方可向有管辖权的法院提起诉讼解决。 4. 其他条款 其他未尽事宜可由双方另行协商确定,并作为本合同的补充条款。 5. 合同生效

风力发电设备供应合同

风力发电设备供应合同 一、合同双方 甲方:[供应商公司名称] 地址:[供应商公司地址] 法定代表人:[供应商法定代表人] 联系电话:[供应商联系电话] 电子邮箱:[供应 商电子邮箱] 乙方:[需方公司名称] 地址:[需方公司地址] 法定代表人:[需 方法定代表人] 联系电话:[需方联系电话] 电子邮箱:[需方电子邮箱] 二、合同目的 本合同旨在明确甲方向乙方供应风力发电设备的条件和责任,确 保供应过程的顺利进行。 三、设备供应内容 1.甲方同意向乙方提供以下风力发电设备: –设备名称:[设备名称] –数量:[设备数量] –规格:[设备规格] –技术参数:[设备技术参数]

2.甲乙双方进一步商定,除上述风力发电设备外,甲方还将 提供以下配套设备和材料: –设备名称:[配套设备名称] –数量:[配套设备数量] –规格:[配套设备规格] –技术参数:[配套设备技术参数] 四、交付时间 1.风力发电设备的交付时间将在签订合同之日起 [X] 天内完成。如果因不可抗力因素导致交付延迟,甲方将提前通知乙方并商定 新的交付时间。 2.配套设备和材料的交付时间将与风力发电设备的交付时间 同步或者根据乙方的实际需求确定。 五、交付方式 1.甲方负责风力发电设备的运输和送达乙方指定的交付地点。 2.乙方应在收到风力发电设备的同时进行验收,并在 [X] 天 内向甲方提供验收报告。

六、价格和支付方式 1.风力发电设备的总价为:[设备总价]。 2.配套设备和材料的总价为:[配套设备总价]。 3.乙方应在签订合同之日起 [X] 天内支付设备总价的 [X]% 作为预付款。 4.剩余款项将在风力发电设备交付并乙方验收合格后的 [X] 天内支付。 5.乙方逾期支付的,甲方有权要求乙方支付违约金,并有权解除合同。 七、质量保证 1.风力发电设备自交付并且乙方验收合格之日起,享受 [X] 年的质量保修期。 2.在质量保修期内,如风力发电设备因质量问题需要维修或更换零部件,甲方将负责维修或更换,不收取任何费用。 3.若发生不可抗力或人为破坏等情况导致设备损坏,甲方将提供有偿维修和更换零部件的服务。

风力发电设备采购协议书正规范本(通用版)[1]

风力发电设备采购协议书 本协议由各方订立,包括: 甲方:[采购方的名称] 乙方:[供应方的名称] 为明确双方在风力发电设备采购过程中的权益和义务,特订立本 采购协议。 1. 采购内容 1.1 甲方将从乙方处采购风力发电设备,具体规格和数量如下: •[设备1规格]: [数量] •[设备2规格]: [数量] •… 1.2 所有设备的备件、附件、相关文档和软件应包含在采购范围内。 2. 交付期限 2.1 甲方希望乙方在协议生效后的 [交付期限] 内完成设备交付。 3. 价格与付款方式 3.1 设备总价为 [总价],包括运输费用。

3.2 付款方式如下: •预付款:甲方需要在协议签订后 [预付款比例]%,即 [预付款金额],支付给乙方。 •尾款:甲方将在设备交付完成并验收合格后,支付剩余款项。 3.3 所有付款应在协议签订后 [付款期限] 内完成。 4. 质量保证与维护 4.1 乙方保证提供的风力发电设备符合相关的国家标准和质量要求,并享有相应的维修和保养服务。 4.2 乙方应提供详细的使用和维护手册,以便甲方正确使用和维 护设备。 4.3 乙方对所提供的风力发电设备给予 [质保期限] 的质量保证。 5. 设备验收 5.1 甲方有权对交付的设备进行验收,并且应在 [验收期限] 内 完成验收程序。 5.2 若设备在验收过程中存在任何质量问题,甲方有权要求乙方 进行修复或更换。

6. 不可抗力 6.1 本协议所指的不可抗力包括但不限于自然灾害、战争和其他 不可预见的事件。 6.2 若由于不可抗力因素导致交货期延迟或无法履行本协议的, 双方应友好协商解决,或依据法律规定行事。 7. 保密条款 7.1 双方同意在本协议的履行过程中相互保密,并妥善保管对方 提供的具有商业机密性的信息。 7.2 未经对方书面同意,任何一方不得向第三方透露本协议的内容。 8. 争议解决 8.1 若双方在本协议履行过程中产生争议,应通过友好协商解决。 8.2 若协商未能解决争议,则双方同意将争议提交至 [仲裁机构 的名称] 进行仲裁,并接受其最终裁决。 9. 其他条款 9.1 本协议一式两份,甲乙双方各持一份。

风电合同范本

风电合同范本 甲方:(甲方名称) 地址:(甲方地址) 联系人:(甲方联系人) 联系电话:(甲方联系电话) 传真:(甲方传真) 邮箱:(甲方邮箱) 乙方:(乙方名称) 地址:(乙方地址) 联系人:(乙方联系人) 联系电话:(乙方联系电话) 传真:(乙方传真) 邮箱:(乙方邮箱) 鉴于以下事实和条件,甲、乙双方根据平等自愿的原则,达成如下合同: 第一条合同背景 甲方拟建设风电项目,为确保项目顺利进行,需要与乙方签订风电设备采购合同,明确双方义务和权利。

第二条合同内容 1. 乙方将按照甲方需求,向甲方提供风电设备,包括但不限于风力 发电机、风力叶轮等,并配套提供技术支持; 2. 甲方支付相应款项及履行其他义务。 第三条设备供应 1. 乙方将按照合同约定的技术规格和数量,按时供应风电设备; 2. 乙方应确保所供风电设备符合国家相关法规和标准,具备合法的 质量认证和相关证书。 第四条价格及付款方式 1. 设备采购价格为(具体金额),甲方应按照约定付款方式支付给 乙方; 2. 付款方式为(具体付款方式),甲方应在合同签订后的(具体时间)内支付首笔款项,余款在设备交付验收合格后的(具体时间)内 支付。 第五条交付及验收 1. 设备交付地点为(具体地点),详细交付时间双方另行协商确定; 2. 甲方应组织验收团队,对乙方提供的风电设备进行验收,验收标 准为国家相关标准; 3. 若设备未达到约定的标准和规格,乙方应负责修复或更换。

第六条保修期及售后服务 1. 设备的保修期为(具体时间),自交付验收之日起计算; 2. 在保修期内,如设备出现质量问题,乙方应承担修理或更换责任; 3. 乙方应提供设备的售后服务和技术支持,协助甲方解决设备使用 中的问题。 第七条违约责任 1. 如甲方或乙方违约,应承担相应的违约责任,并支付相应的违约金; 2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方应友好协商解决。 第八条争议解决 在履行合同过程中,若发生争议,双方应友好协商解决。协商不成的,可提交至中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁解决。 第九条合同变更与解除 1. 任何一方在履行合同过程中,如有变更需求,应征得另一方书面 同意并签署变更协议; 2. 除非另有约定,未经双方同意,任何一方不得擅自解除合同。 第十条合同生效 本合同经双方签字盖章后生效,并对双方具有约束力。

风力发电设备采购协议书

风力发电设备采购协议书 背景 一、合同目的 本协议的目的是为买方从卖方处购买风力发电设备,并约定双方在交付、质量、付款及合同解除等方面的事项。 二、合同条款 2.1 交付时间 1.卖方将在双方签订本协议后的30天内完成所购风力发电设备的生产和交付。 2.买方同意在交付前进一步确认交付时间,以保证买方在设备交付时做好准备工作。 2.2 产品质量 1.卖方保证向买方提供的风力发电设备符合国家相关标准,并具有良好的质量和性能。 2.买方有权在交付前对风力发电设备进行全面检验,并有权对存在的质量问题提出异议。

3.如因卖方原因导致风力发电设备存在质量问题,买方有权要求卖方进行退货或返修,并由卖方承担相应的费用。 2.3 付款方式 1.买方同意在签署本合同后的10天内支付合同总金额的30%作为预付款。 2.买方同意在风力发电设备交付后的30天内支付合同总金额的70%作为尾款。 2.4 合同解除 1.如买方未按时支付预付款或尾款,卖方有权解除本合同,并有权要求买方承担违约责任。 2.如卖方未按时交付风力发电设备或提供不符合质量要求的产品,买方有权解除本合同,并有权要求卖方退还已支付的款项。 3.双方同意如因不可抗力因素导致无法履行本合同,可以解除合同并免除因解除合同而产生的责任。 2.5 法律适用 本合同适用的法律,并在双方互相协商一致的情况下达成。

三、其他事项 1.本协议未约定的事宜,按照《合同法》及相关法律法规执行。 2.买方与卖方在履行本协议过程中,如遇任何争议,双方应通过友好协商解决;如协商不成,应提交至争议解决委员会。 3.本协议一式两份,买方与卖方各执一份,具有同等法律效力。 买方:________________ 日期:________________ 卖方:________________ 日期:________________

风力发电合同范本

风力发电合同范本 合同编号:FLD-2021-001 甲方:风力发电有限公司 地址:XX省XX市XX区XX街XX号 联系人:张先生 联系电话:XXX-XXXXXXX 乙方:电力公司 地址:XX省XX市XX区XX街XX号 联系人:李先生 联系电话:XXX-XXXXXXX 一、合同目的 本合同旨在明确甲方向乙方提供风力发电服务的相关事宜,确保双方权益并达成合作共赢。 二、服务内容 1. 甲方将向乙方提供风力发电设备及相关技术支持,包括但不限于风力发电机组的安装、调试、维护和运营管理等。 2. 甲方将根据乙方的需求,提供相应的风力发电量,确保乙方电力供应的稳定性和可靠性。 三、合同期限 本合同有效期为五年,自合同签署之日起生效。

四、合同条款 1. 价格及支付方式 甲方向乙方提供的风力发电服务价格为每千瓦时X元,支付方式为每月结算一次,乙方应在每月X日前支付上月风力发电服务费用。 2. 服务质量保证 甲方保证所提供的风力发电设备符合国家相关标准,并保证设备的正常运行和维护,确保风力发电量的稳定供应。 3. 违约责任 3.1 若乙方未按时支付风力发电服务费用,甲方有权暂停或终止服务,并要求乙方支付违约金。 3.2 若甲方未按时提供风力发电服务,甲方应承担相应的违约责任,并向乙方支付违约金。 4. 保密条款 双方应对在履行合同过程中获取的商业机密和技术信息保密,不得向第三方透露或使用。 5. 争议解决 双方如发生争议,应友好协商解决;若协商不成,可提交至所在地人民法院解决。 五、其他事项 1. 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。 2. 本合同未尽事宜,双方可通过书面协议进行补充约定。

风能发电合同范本

风能发电合同范本 随着可再生能源的迅猛发展,风能发电作为一种清洁且可持续的能源 形式,逐渐受到广泛关注。在风能发电项目的实施过程中,一份完备 合同的签订对于保障各方的权益非常重要。本文将提供一份,以供参 考使用。 一、合同背景 风能发电合同签订的目的是为了确保风能发电项目的安全和顺利进行。本合同由风能发电项目的投资方(以下简称"发电方")与电力购买方(以下简称"购电方")双方共同签署。 二、合同条款 1. 项目描述 发电方保证提供清洁且可靠的风能发电设备,并负责项目的设计、 安装和调试。 购电方同意接受发电方提供的风能发电,并按照约定的购电量进行 购电。 2. 电力购买协议 双方共同商定的购买数量将记录在一份电力购买协议中,该协议将 作为本合同的附件,具有同等效力。 3. 发电方责任 3.1 发电方承诺按照国家规定的标准和要求提供风能发电设备,并 负责设备的安装、维护和维修。 3.2 发电方必须保证风能发电设备的正常运行,并定期检查和测试 设备的性能。

4. 购电方责任 4.1 购电方应按照合同约定的购电量和价款进行支付。 4.2 购电方必须提供包括但不限于接收和存储电力的设施,并保证设施的正常运行。 5. 电力交付 发电方负责将发电的电力交付至购电方指定的接收设施。交付的电力应符合国家相关法规和标准。 6. 电价和支付 6.1 双方共同商定的电价将在购电协议中详细列明。 6.2 购电方应按照约定的购电量和电价及时支付购电款项。 7. 合同期限与终止 7.1 本合同的起始日期和终止日期将根据购电协议中的约定确定。 7.2 若双方协商一致,本合同可提前终止。 8. 争议解决 对于因执行本合同所引起的任何争议,双方应友好协商解决。如果协商不成,应提交至有管辖权的法院解决。 三、合同附件 1. 电力购买协议 电力购买协议将记录双方共同商定的购电数量、购电价款等具体细节。 2. 相关证书和许可 发电方应提供风能发电设备的相关证书和许可,证明其设备符合国家标准和要求。 四、免责声明

风电项目合同模板

风电项目合同模板 风电项目合同 合同编号:[编号] 甲方:[甲方名称] 地址:[甲方地址] 电话:[甲方电话] 乙方:[乙方名称] 地址:[乙方地址] 电话:[乙方电话] 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿的原则,就风电项目的建设、运营及相关事宜达成如下合同: 第一条合同目的

本合同的目的是为甲方提供风电项目建设及乙方相应服务。 第二条项目内容 1. 乙方应根据甲方要求,在指定地点为甲方建设风电项目,包括风力发电设备的选型、采购、安装、调试等。 2. 乙方应提供合适的风电发电机组、塔架、叶片和其他必要的设备,以确保风电项目的高效运行。 3. 乙方必须按照国家有关法律法规的要求,严格遵守环境保护和安全生产的规定。 第三条合同期限 本合同有效期为[起始日期]至[终止日期],双方在合同终止前应完成项目建设、运营和相关事宜。 第四条合同价款及支付方式 1. 甲方应按照约定的时间及方式支付相应的风电项目价款给乙方。 2. 乙方在甲方支付价款后,应履行合同中的义务。

第五条违约责任 1. 若一方未能履行本合同约定的任何义务,守约方有权要求违约方承担违约责任,并且有权要求违约方赔偿因此产生的实际损失。 2. 在不可抗力情况下,一方未能履行本合同约定的义务时,不承担违约责任。 第六条争议解决 双方在履行本合同过程中如有任何争议,应友好协商解决。若协商不成,任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。 第七条其他约定 1. 本合同的任何修改或补充,应经双方协商一致,并以书面形式确认生效。 2. 本合同附件为不可分割的整体部分,与本合同具有同等法律效力。 3. 本合同自双方代表签字后生效,传真件和复印件具有同等法律效力。

风力发电机技术协议

风力发电机技术协议 本文是关于xx项目风力发电机技术协议的规范,旨在规定最低限度的技术要求。卖方应提供符合本规范和最新工业标准的优质产品,并满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。卖方应参加设备的现场调试运行,并及时处理质量问题。如未对本规范书提出偏差,将认为卖方提供的设备符合规范书和标准的要求。技术条件签订后,卖方应指定负责本工程的项目经理协调工作。本技术规范未尽事宜由买卖双方与设计单位共同协商解决,规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规范和标准必须遵循现行最新版本的IEC标准和中国国家标准。投标方必须提供所使用的标准。本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时,按技术要求高的条款所在标准执行。其它未注标准按国际、国内行业标准执行。投标人应将采用的相应标准和规范的名称及版本在标书中注明。

本项目涉及的主要现行标准包括GB/T .2-2003风力发电 机组功率特性试验、GB/T -2002风电场风能资源测量方法、 GB/T -2002风电场风能资源评估方法、GB/T -2003风力发电 机组控制器技术条件、GB/T -2003风力发电机组控制器试验 方法、GB/T -2003风力发电机组塔架、GB -1998小型风力发 电机组安全要求、GB .1-2001风力发电机组安全要求、DL/T 5191-2004风力发电场项目建设工程验收规程、DL/T 5067-1996风力发电场项目可行性研究报告编制规程、GB/Z -2005 风电场接入电力系统技术规定、GB/T -2006风力发电机组验 收规范、GB/T -2006风力发电机组电能质量测量和评估方法、GB-T -中小型垂直轴风力发电机组标准以及其他IEC标准。在标书中,投标人应注明采用的相应标准和规范的名称及版本。 以上是本文关于xx项目风力发电机技术协议的规范。 卖方应当在设备交付之前,对设备进行性能验收试验。试验应当按照合同规定的性能指标进行,试验结果应当符合技术规范的要求。试验过程中,卖方应当提供必要的技术支持和协助。

风电场风电功率预测系统和风功率控制系统供货及服务合同

XX县XX山48MW风电项目 风电功率预测系统和风功率控制系统供货 及服务合同 合同编号: 甲方:XXXX风力发电有限公司 XX电力建设总公司 乙方:XX系统控制技术有限公司 二〇一九年七月

供货及服务合同 甲方:XXXX风力发电有限公司、XX电力建设总公司 乙方:XX系统控制技术有限公司 根据XX县XX山48MW风电项目第五包风电功率预测系统和风功率控制系统招标文件的要求和招标结果,以及《中华人民共和国合同法》等有关法律规定,甲乙双方经双方协商一致,乙方负责设备供应、调试和试运行等,经双方协商一致,签订本合同,具体协议如下: 一、合同文件 来往函件、甲方的招标答疑及补充、乙方的投标文件、甲方的招标文件、合同附件、补充协议是构成合同不可分割的部分。 二、设备规格参数、数量、价格 2.1风功率预测系统配置清单

2.2风功率控制系统配置清单 三、合同金额

3.1 本合同总价为人民币(大写):柒拾捌万陆仟元整(小写786000.00)。 本合同总价是包括设备的设计、制造、工厂试验、包装运杂费、保险费、指导安装、设备调试、二次设计图纸费、人员的培训、质保期内的维修、售后服务以及利润、税金、政策性文件规定及乙方为完成本合同约定所需的一切费用。如以后工程中所须发生而未列入报价的费用均被视为投标人对招标人的优惠。 3.2 本合同总价为固定不变价,除发生下列情况可调整外,其他一律不得调整: (1)由甲方要求而作出的变更; (2)甲方对工程建筑设计做较大的修改。 施工过程中因设计变更等原因,而发生的材料、规格、型号、质量等改变,引起的价格变动调整方式:原投标书中有相同子项的,按原投标书单价计算出相应的变更费用;但属乙方投标时漏项少算的费用不得追补。 若原投标书没有的子项,按来往函件中的单价计算变更费用。 若投标书和来往函件中未涉及的费用变更情况,则参照相应定额和市场通常价,由甲方和乙方协商解决。 四、交货日期、交货地点: 交货日期配合土建进度和甲方要求。自接到甲方书面通知后40个日历日内交货至风电场施工现场甲方指定地点。 五、产品的质量、技术标准 合同产品的质量、技术标准首先应满足招标文件的要求,并按国家有关部门颁发的国家或专业(部)标准执行,如遇国家标准和专业(部)标准不一致或调整时,按较高标准执行。 六、专利权 乙方对一切可能的侵权指控负责。如果任何第三方就甲方使用本合同项下设备、文件和(或)接受服务提出专利权或其他工业产权的侵权指控,乙方应负责处理并使甲方免受此类指控和经济上所造成的损害。 七、产品的防腐、包装及运输 7.1 设备的防护及油漆:设备内、外表面应洁净。乙方提供设备的具体防护措施,并对此工作负责。油漆表面应光洁,无折皱和剥落。

风力发电机技术协议

编制: 复核: 审核: 批准: 签订甲方: xx 签订乙方: xx 时间 201x 年 x 月

1.1.本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准的条文,卖方应提供符合本规范和有关最新工业标准的优质产品,同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。 1.2.卖方应参加所供设备在现场的调试运行。试运行中如浮现质量问题应负责及时处理。 1.3.如未对本规范书提出偏差,将认为卖方提供的设备符合规范书和标准的要求。 1.4.技术条件签订后,卖方应指定负责本工程的项目经理,负责协调卖方在工程中的各项工作,如设计图纸、工程进度、设备创造、包装运输、现场安装指导、调试验收等。 1.5.本技术规范未尽事宜由买卖双方与设计单位共同商议解决,本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为定货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 GB/T 18451.2-2003 风力发机电组功率特性试验 GB/T 18709-2002 风电场风能资源测量方法 GB/T 18710-2002 风电场风能资源评估方法 GB/T 19069-2003 风力发机电组控制器技术条件 GB/T 19070-2003 风力发机电组控制器试验方法 GB/T 19072-2003 风力发机电组塔架 GB 17646- 1998 小型风力发机电组安全要求 GB 18451. 1-2001 风力发机电组安全要求 DL/T 5191-2004 风力发电场项目建设工程验收规程 DL/T 5067- 1996 风力发电场项目可行性研究报告编制规程 GB/Z 19963-2005 风电场接入电力系统技术规定 GB/T 20319-2022 风力发机电组验收规范 GB/T 20320-2022 风力发机电组电能质量测量和评估方法 GB-T 29494-20224 中小型垂直轴风力发机电组标准 以及其他IEC 标准。

相关文档
最新文档