工程施工劳务合同范本(精选8篇)

工程施工劳务合同范本〔精选8篇〕

工程施工劳务合同范本〔精选8篇〕

工程施工劳务合同1

甲方：_______________________

乙方：_______________________

按照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，在双方平等协商的根底上，为进一步明确双方在本工程施工事项中的权利和义务，顺利完本钱工程工程，双方签订了本工程合同。

一、工程概况

1、工程名称：_______________________

2、工程地点：_______________________

3、资金_______________________

二、承包方式

______平米包干〔包工不包料〕。

1、甲方负责交纳税金及各项管理费用，并提供钢筋、混凝土、红砖、砂石料、屋面瓦、防水材料、安装材料、脚手

架、架材架木、模板等零星消耗材料，包括现场内平安用电、临时用水等。

2、乙方提供人工及技术，并包括施工工具、机械设备等辅助用具。

三、工程内容

图纸范围内的土建、室内外简装修、安装工程及室外围墙等，为该工程施工及施工现场内发生的一切用工〔包括防水工程、屋面、门窗、内外墙面抹灰涂料、机械土方开挖回填、墙柱钢筋电渣压力焊、套丝等工程〕。以上分包工程、乙方不计取任何费用。

四、承包费

按图纸建筑面积计算，单价______元/㎡，工程开工结算以实际施工建筑面积计算承包费。

五、工期

工期为______天，乙方必须按照甲方指定工期为准，严格服从甲方指挥，按照甲方指定的工期任务按时完成。

六、双方约定应做的工作

1、乙方在认真履行本合同约定的前提下，必须服从甲方的统一协调、统一指令、统一管理、互相配合、互相支持、互相信任，部分利益服从全局利益，一切从大局出发，保证甲方工程的正常施行。

2、在现场浇注砼施工时，技术人员必须坚守现场，发现缺一次，罚款____元〔如须解手、吃饭等，应与旁站监理协商，两人可轮换，但必须保持一人在场〕。

3、乙方必须按时参加甲方和总监理工程师组织的有关工程会议。按照施工图纸、设计总说明、图纸交底、图纸会审纪要、设计修改或变更，通知和现行《施工技术验收标准》做好自检、互检、交接检查工作，并按监理标准程序规定报验审签。

4、做好施工管理、维护现场整洁、道路畅通，做到活完场清，按照《______省建立工程平安文明施工管理方法》的要求管理现场，对施工现场物料堆放混乱、道路不通、无组织排水、现场清理不及时者，提出警告并赔付甲方违约金____元/次。

5、乙方应按_______有关文明施工规定，做好文明施工工作。

6、施工过程中如发现施工队某一班组工程质量不符合标准要求或工程进度缓慢，甲方有权责令乙方更换施工班组。乙方接到通知后必须在三天内更换。

7、甲方应做的工作：

〔1〕技术交底，各种原材料的检验，资料整理，每层楼主体控制线的放样。

〔2〕解决周边临界关系，负责与各职能部门协调事宜。

〔3〕甲方所进材料的管理。

七、工程质量：合格工程

1、工程质量的评定以国家质量检验评定标准为根据，以内蒙古自治区标准标准为准。

2、假设因乙方原因造成质量不合格，乙方应无条件返修至合格，并负责赔偿因此给甲方造成的损失。

3、对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，由乙方自行承当。

八、付款方法

每次工程款支付均必须经甲方工程技术负责人和工程经理签证报总经理认可后支付〔工程质量、工期必须满足合同约定的标准〕，如乙方施工质量不合格或工期不符合合同约定，甲方有权拒付工程款，并按照国家有关规定，本合同约定追究乙方有关责任。自签字之日起支付乙方工程款最长不超过10天〔公休日除外〕。

九、平安文明施工

1、乙方应按市《建筑工程文明施工管理方法》和建立部《建筑平安施工检查标准》等有关规定，必须到达平安文明施工标准、乙方应采取严格、科学的平安防护措施，确保施工者平安和第三者平安，承当因自身平安措施不力造成的全部损

失。施工中所发生的一切人身伤亡事故均由乙方承当，甲方概不负责任。

2、乙方施工中脚手架及护栏要按国家标准要求搭设，施工应符合国家平安标准要求。如乙方违背平安施工规定，甲方有权要求乙方停工，并视违规情节严重程度赔偿甲

____________元违约金。

十、合同解除

除国家有关的规定外增加以下条款。乙方具有以下情形之一的甲方可以单方面解除合同：

1、明确表示或以自己的行为表示不履行合同主要义务的；

2、合同约定的期限内没有完工，从甲方催告之日起五天内仍未完工的；

3、已经完成的工程质量不合格，并回绝修复的；

4、未经甲方同意将工程转包或分包的。

十一、合同效力顺序

1、如施工文件有不清楚或自相矛盾之处，以签署日期在后的有关文件、协议、____等书面文字为准。

2、该合同未尽处，以国家有关法律、法规执行。

十二、工伤_____

甲方负责为员工办理工伤_____。一切伤亡事故均有_____公司负责处理，超出_____规定不予报销部分，有乙方负责。

十三、保修

自工程开工验收合格符合合同要求和工程资料全部移交之日起开场计算保修期，保修期为_____年。保修期内由乙方保修并承当一切费用，非人为和机械及外界因素除外。

十四、违约责任

甲乙双方任何一方违约且给对方造成经济损失，都要承当经济责任。详细赔偿金额由非违约方和企业工会，根据违约者的责任大小和给对方造成经济损失的情况确定。乙方违约，按甲方奖惩方法有关规定，承当违约责任。

十五、其他

1、本合同一式____份，甲方____份，乙方___份，双方签字盖章后生效。

2、其它未尽事宜，甲、乙双方协商解决，如发生争议，协商达不到一致，申请劳动部门_____。

甲方：_________________

乙方：_________________

_______年_____月_____日_______年_____月_____日

工程施工劳务合同2

发包方：(以下简称甲方)____承包方：____(以下简称乙方)

根据甲方在本次土地整理工程中所承揽的施工内容，其中六角板工程部分，对照图纸测算，初步汇总价格，经甲、乙双方反复磋商，意见达成一致，甲方原那么上同意将本合同段内六角板(按六角板图纸施工)的工程分段分包给乙方施工，为方便管理，互相制约，特订立本合同。

一、承包范围：按照设计图纸本分项工程为包工不包料，施工内容含根底开挖、砌筑、回填(保证水沟畅通)、勾缝、压顶、排水孔等图纸所含内容。施工后的六角板必须满足设计要求，线形顺、直、平，完成后到达设计所需效果，工程数量为经监理及业主验收后合格的数量为结算根据。

二、承包价格及付款方式：六角板____元每方，结算根据按实做方数结算。上述单价已综合根底开挖、六角板、回填、勾缝、压顶、排水孔，以及雨季施工抽水、防雨措施等。为保证工程质量，付款方式为业主验收合格后付%，省级验收合格付____%，余下部分作为质量保证金，待质保期一年到期后付清。

三、自合同签定之日起，方案工作日为_____年____月

____日至_____年____月____日完工。逾期未完成按总承包价格的千分之五每天计算处分。

四、质量要求：施工必须严格按业主的有关技术标准，施工标准及施工设计图纸进展施工，确保工程质量达合格标准。在施工过程中每道工序必须有甲方施工人员及监理到场，施工工序的监理程序及分项验收表格必须现场填写同时得到监理答应。如因质量出现问题而发生的一切损失均由乙方自行解决及返工重做。

五、平安消费：乙方在施工的全过程中，必须把平安消费放在首位，必须做到文明施工、平安消费，在施工场地按标准要求，全方位设立明显的平安标志(包括用电)施工人员和外请小工必须按工作性质的区别穿戴平安帽和平安标志服，杜绝一切平安事故的发生。如发生一切不平安事故，一切责任和经济损失均由乙方负责，甲方概不负责。

六、文明施工：鉴于本工程施工面大，管理分散，无论是甲乙双方，坚持做好文明施工，塑造良好形象，做到工完场清、冰留隐患，并妥善处理好周边关系。

七、此协议一式两份，甲乙双方各执一份，本协议自签字之日起生效，并具有法律效力。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

工程施工劳务合同3

发包人：

承包人：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和老实信誉的原那么，双方就建立工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。

第一条工程概况

工作内容：

工程名称：

工程范围：

第二条作业人员：

第三条合同工期

开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。

第四条合同价款

1、合同价款为：_________元〔人民币〕，大写：

_________元。

2、合同价款确实定原那么〔在确认的方式前划“√”〕：

经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：

〔〕本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。

〔〕以___年施工预算或____施工概算定额为根据。

〔〕定额工以外发生的.零星用工单价_______元/工日。〔以实际发生，书面签证资料为准〕

第五条合同价款的结算和支付

1、结算、决算资料：

〔1〕发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人根据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。

〔2〕承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并获得有效的书面签证单据编制人工结算书。

〔3〕有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。

2、合同价款的结算和决算：

〔1〕发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。

〔2〕工程交工后_____日内，承包人向发包人递交完好的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进展核实，给予确认并办理分包工程决算手续。

3、合同价款的支付：

〔1〕合同价款分期支付：在_____年______月______日付款_______元，在______年_______月_______日付款_______元。

第六条平安施工、重大伤亡及其他平安事故处理

1、平安施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门公布施行的有关平安消费的法律法规及各项规定，严格按平安标准组织施工。

2、重大伤亡及其他平安事故处理：

〔1〕发生重大伤亡及其他平安事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须挪动现场设备，须作出书面记录或拍照。

〔2〕按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

第七条工程质量、验收与保修

1、工程质量应到达设计图纸要求及约定标准和质量目的。如图纸、发包人指令和国家及____施工验收标准、标准之

间有差异或不一致，承包人应在获得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工根据。

2、承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收标准和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，获得文字变更洽商手续前方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承当。

3、分包工程验收以国家颁发的施工验收标准、质量检验标准及施工图为根据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。

第八条工期延误

1、对于以下原因造成完工日期推延的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。

2、承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其成认此事实。

3、非因上述原因造成未按合同工期〔包括合同约定可顺延的工期〕交工的，双方约定。

第九条文明施工

1、发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。

2、发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。

第十条材料机具供给

1、由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供给到施工现场〔400米内〕。

2、承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。

第十一条发包人的权利及义务

1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、平安、场容等方面的交底。

2、负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套，提供必要技术资料和办理施工洽商。

3、负责组织施工检查、验收，监视承包人的工程进度、工程质量、平安消费及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。

4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。

第十二条承包人的权利和义务

1、承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术程度，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。

2、承包人需将其作业人员登记造册〔须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码〕，作为本合同附件。

3、在施工消费过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于___%，服从发包人的统筹安排，统一调动。

4、当发包人因故不能保证连续消费时，承包人在不影响发包人消费任务的前提下，可将队伍进展临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。

第十三条违约责任

1、发包人违约责任：

〔1〕由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算根据。发包人任务缺乏或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提早终止合同。

〔2〕由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承当。

〔3〕发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。

2、承包人违约责任：

〔1〕因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在

_______日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进展签认。

〔2〕承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进展更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务〔窝工损失承包人自负〕，并书面通知承包人，直至终止合同。

〔3〕因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承当。

第十四条合同争议的解决

在履行合同过程中发生争议，双方首先进展协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，向___________人民法院起诉。

第十五条合同的生效与终止

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。

本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。

第十六条本合同正本一式___份，具有同等法律效力，双方各执___份，备案留存一份，副本____份。

发包人：

_____年____月____日

承包人：

_____年____月____日

工程施工劳务合同4

合同编号：__________

甲方：____________________

乙方：____________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准那么，甲方将

_______________工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务，在公平合理的根底上，经双方协商，达成以下条款，望共同遵守。

第一条合同文件

作为本协议的附件，以下文件与本协议共同组成合同文件，并与本协议具有同等效力：

1．本工程施工技术标准、技术交底、作业指导书、图纸；

2．本工程工程质量检查、验收标准；

3．本工程施工平安标准；

4．本工程施工组织设计；

5．本工程施工进度方案〔含节点方案〕；

7．业主、监理和甲方的文件；

8．甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺。

第二条承包单价

详见〔附件〕，不调价。

第三条有关约定

1．乙方对甲方负责，成认并严格按照甲方与业主签订的有关质量、平安、技术、环保、文明施工等标准，在甲方下达的施工进度方案〔含节点方案〕内完成施工。2．计量支付2．1乙方完成承包的工程工程后，甲方根据乙方完成的合格工程数量和工程量清单〔附件1〕单价进展计量支付。

2．2乙方应按甲方的施工方案组织施工。假设因乙方原因导致施工方案未能完成时，甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金〔赔偿金=____‰×标的额×延期天数〕。此偿金最高限额为任务量总价的____%。同时，甲方有权终止本合同。

2．3本工程不支付工程预付款，乙方应有结算支付前的资金垫付才能。

3．工程材料供给

3．1所需主要材料均由乙方负责，需经甲方检验合格方可使用。

3．2因道路堵塞、自然灾害等不可抗拒外力造成材料不能及时到场而影响施工，乙方不得向甲方提出索赔。

4．测量、试验、检验等技术工作

4．1甲方根据需要随时进展以书面为主要形式的技术交底、测量。

4．2甲方负责工程试验检验工作，乙方应在甲方监视下配合甲方实验室检验。

5．乙方不得转包。否那么，甲方有权解除合同。乙方承当由此造成的损失，并向甲方支付本合同总价_____%的违约金。

6．隐蔽工程经甲方、监理验收合格前方能进展下道工序施工。

7．甲方承包给乙方的单价涵盖了工程施工的全部费用。乙方作为经济实体应履行国家规定的一切社会义务〔劳动、医疗、工伤等各种保险、各种税费等〕。

8．根据《劳动法》，乙方应按时、足额〔不低于____公布的最低工资标准〕发放员工劳动报酬。甲方有权监视，必要时甲方有权代付〔直接将工资发放到乙方员工手中〕。

9．甲方承包给乙方的单价包含乙方的工伤保险及第三方责任险。故乙方的工伤事故费用及连带费用由乙方全额承当。

10．乙方现场施工负责人、技术负责人的变动需经甲方同意，分开工地需向甲方履行请假手续。

11．乙方完成工作量(按实体数量计算)由甲方委托代表签认后生效。工程款由甲方技术、安质、物资、合同、财务等部门负责人签认，甲方队长批准后支付。

12．甲方有权就乙方的履约才能做出评估，假如乙方无才能履约〔特别是质量、工期、平安〕，甲方有权终止合同，并有权按合同标的总额的_____%向乙方索赔损失。

13．本合同签订后，乙方人员、设备必须按承诺的时间进入施工现场。否那么，甲方有权解除合同或对乙方违约做出相应处分〔处分标准由甲方根据乙方违约程度确定，处分限额为乙方任务量总价的____%〕。

14．乙方对本工程平安负责，装备必要的平安防护设施，并按照国家有关平安消费法律、行政法规、操作规程办事，服从甲方平安监视和管理，不管何种原因，造成的人身伤亡、机械事故，由乙方承当全部责任，甲方不承当任何责任。

15．乙方必须做到现场文明施工和环境保护，包括控制扬尘、降低噪音等一切与此有关的作业，并装备满足工程施工的各种标识、标牌。

第四条争议解决

假设履行合同时发生争议，双方约定以以下方式进展解决：