电力配套费合同

合同编号:

________________ 项目

供电工程

施

工

合

同

发包人（以下简称甲方）：____________________________________ 承包人（以下简称乙方）：____________________________________

二0—三年X月

发包人（以下简称甲方）：_______________________________________

承包人（以下简称乙方）：_______________________________________

甲乙双方就 _____________________ 项目供电工程，本着友好协商，互惠互利的

原则，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，达成了一致意见并签定本合同，双方共同遵守。

第一条：工程概况

1、工程名称：__________________________ 项目供电工程

2、建设地点：__________________________________

3、建设规模：本期开发总建筑面积约___________ 平方米，其中住宅/公建__________ 平方米，地下车库________ 平方米，其余开发面积甲乙双方另行签署补充协议。

第二条：承包内容及范围

甲方委托乙方负责甲方开发的 _______________ 项目的临时用电和永久用电的设

计、施工、用电手续的办理直至竣工供电，以及供电后向沈阳供电公司移交托管。

1、临时用电工程

临时用电，从上级电源供电分界点到低压计量箱的所有供配电设施。包括线路架设、箱式变电站的购置安装及其附属设备低压计量箱等的购置安装，且乙方负责办理用电手续，甲方配合提供办理所需的资料。

2、正式用电工程

正式用电，从上级电源出线到开闭所以及各个箱式变电站电缆敷设（开闭所土建不含在内），最后由箱式变电站到供电局规定的低压电源分界点，包括供电设计、箱式变的土建和设备、电缆的敷设、配套设施（低压电缆分接箱）安装及调试等。

具体详见设计图中的全部内容

3、本工程相关的用电手续的办理。

第三条：技术要求

1、乙方按照甲方审定的并经沈阳供电公司审核的图纸进行施工。

2、乙方按照有关电力工程施工规范进行施工。

3、乙方按照沈阳供电公司的验收标准进行施工，并保证验收合格。

第四条：合同工期

1、临时用电工程：工期______ 个工作日，自预付款到帐次日起开始计算。

2、正式用电工程：按照甲方的开发进度双方再行协商。

第五条：合同价款

1、本合同的价格采用单价包干的方式计取，综合单价为住宅/公建元/平方米, 地下车库元/平方米，一期工程合同总价暂定为人民币Y __________________________元（大写：________________________________ ）。

实际结算价款按规划审定的建筑使用性质、面积，及上述综合单价计算。

2、工程竣工结算时按照规划局批准的实际建筑面积乘以综合单价，多退少补。

3、综合单价以沈阳供电公司住宅小区供电设施配套费标准为基准，根据辽宁省

及沈阳市发改委的文件（辽发改价格函字[2004]95号及沈发改价格[2005]257号）规定，经营性用房（即公建）供电容量配置按40w/m?，如增加供电容量，则按照超基本配置的同比例增加收费标准。若项目中有超容部分，待沈阳供电公司图纸设计后，甲乙双方再行协商。

4、因沈阳市发改委正在起草住宅小区供电设施配套费的收费标准的正式文件，故此综合单价仍按现有标准核准执行。甲乙双方经协商一致同意，最终综合单价以沈阳市发改委正式下发的文件收费标准再行议定，执行多退少补原则。

第六条：付款方式

1、根据沈阳供电公司规定，配套费首付款的20%是按照总报装建筑面积X 80元/tf

X 20%,地下车库打折部分在交第二笔配套费工程款的时候再行扣缴。甲乙双方经

协商，约定按如下条款支付工程款。

2、合同签订后，甲方支付乙方工程款人民币Y ______________________________元（大写：）作为预付款，缴纳后乙方开始组织设计及临时电源施工。

3、临时电源施工竣工，甲方建筑主体封顶，甲方支付乙方工程款人民币

￥ ____________ 元（大写：）。

4、完成正式用电工程施工后，甲方支付乙方工程款人民币Y ___________________元（大写：），乙方负责完成外线验收及送电工作。

5、乙方替甲方向沈阳供电公司缴纳住宅小区供电设施配套费部分的发票由沈阳供电公司开具给甲方；乙方负责施工部分的发票由乙方开具给甲方。

6甲方委托乙方负责甲方开发的___________________ 项目的临时用电和永久用电的设计、施工、用电手续的办理及竣工供电，向供电公司缴纳配套费等事宜。若因乙方

原因，上述工作不能顺利进行，影响甲方正式用电，乙方承担一切损失和责任。

7、若因甲方现场不具备施工条件（现场塔吊未拆除、有超高余土或土方未及时回

填、未按规定时间指定现场土0等导致施工队进场无法作业的事项、设计变更或外网

线路走廊占地挖掘手续办理等原因），使__________________ 项目的临时用电和永久用

电的设计、施工、用电手续的办理及竣工供电以及向供电公司缴纳配套费等事宜不

能顺利进行，造成工期延误，影响正式用电使用，甲方承担一切损失和责任。

第七条：甲方工作

1、甲方负责为乙方提供办理用电手续的基础材料，并派专人配合乙方工作。

2、甲方负责缴纳临时用电接电费，该费用由供电公司用电营业窗口收取，不在本

合同价款范围内。

3、甲方负责购买临时用电低压计量电度表，该费用由供电公司计量处收取，不在本合同价款范围内。

4、甲方负责委派专人协调乙方与施工区内其他施工单位的相关协作。

5、甲方负责施工场地具备开工条件和完成时间的要求。

6甲方负责向乙方提供工程报批所需的资料及工程地质和地下管网线路资料。

7、甲方负责办理与工程有关的证件：黄证（建设用地规划许可证）、绿证（建设工程规划许可证）、开工许可证、批件（道路挖掘施工手续、园林绿化审批手续等），并及时提供给乙方。

8、甲方负责提供±）的施工场地，无超高的建筑余土及建筑垃圾，保证场地平整无障碍物，甲方负责协调确保无交叉作业情况并通知乙方（如遇不可抗力，甲乙双方认可后施工和送电时间顺延）。

9、甲方负责无偿提供环网柜、箱式变电站、电缆井永久性使用用地，甲方负责办理外网线路走廊的占地手续及费用。

10、甲方负责无偿提供开闭所永久性用地及足够面积和满足使用条件的开闭所永久性使用房屋。

11、按工程合同约定付款方式付款。

第七条：乙方工作

1、乙方负责供电手续的办理工作并委派专人负责。

2、乙方负责提供经沈阳供电公司审查批准的电力施工图纸和相关配套设计，并按设计要求

进行施工。

3、乙方负责购置工程所使用设备、器材、线缆等材料，并保证所有材料均为合格

产品，符合相关国家标准、电力管理部门要求。

4、乙方必须服从甲方的现场管理，做好施工现场安全和文明施工工作，保证对施

工现场交通和噪音的要求，做好对施工场地周围建筑物和地下管线的保护，做好施

工过程中的成品保护工作。

5、甲方在与电业部门缴纳费用、购买电表等有困难时，乙方积极配合解决。

第八条：工程质量及安全

1、工程质量等级：达到沈阳供电公司验收的标准。

2、乙方按照甲方审定的并经沈阳供电公司批准的设计图纸进行施工。

3、乙方严格执行国家、部委、省、市施工验收规范、标准、法律、法规，保证施

工质量和安全。

4、乙方按照国家相关电气操作规程进行施工，若出现安全事故及人身伤亡，则由

乙方承担责任及相关费用。

第九条：施工与设计变更

1、设计院交付的设计图纸、说明、技术标准和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审做出会审纪要，作为施工的补充依据，甲、乙双方均不得擅自更改。

2、设计变更必须由设计单位出具，并征得甲方认可后方可实施，所发生的更改费用由甲乙双方另行协商解决。

第十条：工程竣工验收

1、工程竣工验收以国家颁布的施工规范、质量检验标准为依据。

2、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度。

3、工程验收合格供电后，乙方无条件将工程移交，即10日内移交施工现场，15日内撤出全部施工人员、机械和剩余材料。

第^一条：其他变更

合同履行中，甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。第十二条：违约责任

1、在合同执行期内，双方必须遵守国家法规、政策及本地区有关条例的规定执行

合同，否则由违约方承担责任。

2、合同签署后，如甲方不按约定支付工程款，造成工期延误，甲方应支付违约金 / 元，如

乙方不履行合同义务，支付违约金

/ 元。

第十三条：合同的解除

1、甲乙双方协商一致，可以解除合同。

2、合同解除后，甲方应为乙方撤出施工场地提供必要条件，支付所发生的费用。第十四条：其他

1、本合同如有未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

2、如发生经济纠纷，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

3、本合同经双方签字盖章之日起生效至保修期满、结清全部工程款后本合同自行失效。

4、本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，具有同等法律效应。以下空白

甲方（盖章）：

法定代表人（签章）

委托代理人（签章）：

住所地: 开户行:乙方（盖章）：

住所地:

开户行:

XX 有限公司

帐号：联系电话：

本合同于： 2013年 ________ 月 ______ 日签订于长春市帐号：联系电话:

电力配套工程合同

电力配套工程合同甲方（单位全称）：法定代表人：联系地址：联系电话：乙方（单位全称）：法定代表人：联系地址：联系电话：依照中华人民共和国《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，根据工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平诚信的原则，对本工程建设项目，经双方协商一致并达成一致意见，签订本合同。一、工程名称：二、工程地点：三、工程施工建设范围：

厂房单体、水泵房、门卫、电信弱电机房、物业用房、垃圾房、绿化浇灌、景观照明等配电。开关站设备及安装、10 KV 电缆排管及敷设、箱变设备及安装、箱变及分支箱设备基础土建施工、分支箱设备及安装、电力排管过河顶管工程施工、0.4 KV 低压出线电缆排管及敷设、电缆排管后沟槽覆土、分支箱出线电缆排管及敷设直至单体厂房计量电表箱设备及安装、挂表送电。四、承包方式：合同总价一次性包干闭口合同。工程总价不因法律、法规、国家政策变化而调整；不因供电部门价格变化（含材料调价）及供电部门预算、设计、工询方案变化而变更。五、工程期限：自年月日进场施工至年月日电力排管和设备安装竣工（在前述期限内，乙方完成工程经供电部门及甲方验收通过并确保月日送电至用户终端）。六、工程总造价：合同一次性包干总价为人民币元整（元）该总价已包括：开关站设备及安装、10 KV电缆排管及敷设、箱变设备及安装、箱变及分支箱设备基

础土建施工、分支箱设备及安装、电力排管过河顶管工程施工、0.4 KV低压出线电缆排管及敷设、电缆排管后沟槽覆土、分支箱出线电缆排管及敷设直至单体厂房计量电表箱设备及安装、挂表送电。即完成上述内容而向电力公司支付的所有配套费用。七、付款方式： 1、合同签订后十日内甲方向乙方预付人民币万元。 2、甲方支付给电力公司的用于电力配套费用（该电力配套费用由甲方直接支付电力公司，并在本合同总价中予以扣除，不足部分由乙方支付）。 3、在工程验收合格且送电后三十日内结算余款（如有）付至总造价的%。 4、%余款（如有）在竣工备案通过后的二年保修期到期后个工作日内付清。八、设备、材料、质量认定： 1、乙方供应的材料、设备明细表见附件（含数量、技术参数及指标）。 2、乙方供应采购的设备，必须附有产品合格证及相关质量检验报告才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，

小区电力施工合同模板

合同编号： XX小区送电工程建设协议书工程名称： XX小区二期送电工程建设单位： XX开发有限公司实施单位：签订日期： 2013年4月3日

兹因建设需要，甲乙双方就本合同所列供电工程的办理业务，为经双方自愿，协商一致，签定本合同，并共同履行。合同双方当事人：建设单位:XX有限公司（以下简称甲方）法定代表人（签章）：联系电话：委托代理人（签章）：联系电话：实施单位:（以下简称乙方）负责人（签章）：委托代理人（签章）：联系电话：第一条：乙方承担的送电工程建设任务工程名称：XX送电工程工程地址：XXXXXXX 工程竣工后按实际面积计算，费用进行相应增减。第二条：甲乙双方责任甲方责任如下：（一）甲方负责按照供电部门审定的设计图纸建设小区配电室、箱变的土建房屋、基础、小区红线内电力土建管线、桥架、楼内通道的建设。（二）依据供电部门提供的高压供电方案配合乙方到规划部门办理路由批复手续。乙方责任如下：

（一）居民住宅：从供电线路（或变电站、开闭站的电缆接头）至居民表计以上的所有供配电设施。（二）公建设施：从供电线路至计量点以上的所有供配电设施。（三）送电工程费包括以上两条供配电设施的前期、设计、材料和设备购置、安装、调试等费用。（四）乙方在施工过程的安全由乙方负责。第三条：合同金额及付款方式经双方商议，合同总金额为人民币 XXX元，大写肆佰陆拾陆万元整。（甲方前期购买的变压器等装置费用150万元，施工建设完工后资产无偿移交给供电部门。）甲方先交伍拾万元做为前期费用。如甲方交款逾期则工程送电日期顺延。第四条：规划、设计变更的约定及违约责任合同签订后，如有任何变更，甲方应在有关部门批准同意之日起3日内，书面通知乙方，如乙方已开始设备材料采购，则本合同价款不变，如乙方还未开始进行设备材料采购，则按照变更后的工程量重新商定合同金额。第五条：质量保证（一）乙方应保证所建设的配套电力设施建设符合国家相关标准和规定。（二）甲方应保证按照乙方审定的设计图纸向乙方提供配电设施用房及线路通道，并能满足国家标准及规范，同时符合电力部门安全运行要求。

配套费协议书

合同编号：项目供电工程施工合同发包人（以下简称甲方）：承包人（以下简称乙方）：二〇一三年×月发包人（以下简称甲方）：承包人（以下简称乙方）：甲乙双方就项目供电工程，本着友好协商，互惠互利的原则，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，达成了一致意见并签定本合同，双方共同遵守。第一条：工程概况 1、工程名称：项目供电工程 2、建设地点： 3、建设规模：本期开发总建筑面积约平方米，其中住宅/公建方米，地下车库平方米，其余开发面积甲乙双方另行签署补充协议。第二条：承包内容及范围甲方委托乙方负责甲方开发的计、施工、用电手续的办理直至竣工供电，以及供电后向沈阳供电公司移交托管。 1、临时用电工程临时用电，从上级电源供电分界点到低压计量箱的所有供配电设施。包括线路架设、箱式变电站的购臵安装及其附属设备低压计量箱等的购臵安装，且乙方负责办理用电手续，甲方配合提供办理所需的资料。 2、正式用电工程正式用电，从上级电源出线到开闭所以及各个箱式变电站电缆敷设（开闭所土建不含在内），最后由箱式变电站到供电局规定的低压电源分界点，包括供电设计、箱式变的土建和设备、电缆的敷设、配套设施（低压电缆分接箱）安装及调试等。具体详见设计图中的全部内容。 3、本工程相关的用电手续的办理。第三条：技术要求 1、乙方按照甲方审定的并经沈阳供电公司审核的图纸进行施工。 2、乙方按照有关电力工程施工规范进行施工。 3、乙方按照沈阳供电公司的验收标准进行施工，并保证验收合格。第四条：合同工期 1、临时用电工程：工期个工作日，自预付款到帐次日起开始计算。 2、正式用电工程：按照甲方的开发进度双方再行协商。第五条：合同价款 1、本合同的价格采用单价包干的方式计取，综合单价为住宅/公建/平方米，地下车库元/平方米，一期工程合同总价暂定为人民币￥元（大写：）。实际结算价款按规划审定的建筑使用性质、面积，及上述综合单价计算。 2、工程竣工结算时按照规划局批准的实际建筑面积乘以综合单价，多退少补。

建设工程施工合同(电力)完整版_1

建设工程施工合同(电力) 完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________

建设工程施工合同(电力)完整版下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。电力建设工程施工合同电力建设工程施工合同条件第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：１．发包方（简称甲方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力

房地产配套供配电建设协议合同

住宅供配电工程建设合同项目名称：甲方：有限公司乙方：有限公司

供配电工程建设合同甲方（发包人）：置业有限公司乙方（承包人）：工程有限公司甲方开发的***项目电力配套工程由乙方承包施工建设，为保证项目供配电设施的统一规划和工程质量，保证、保障项目业主用电需求，根据有关法律、行政法规，本着互惠互利，平等自愿的原则，经甲乙双方友好协商，一致同意签订本合同。具体条款如下：第一条工程概况一、工程名称：****供配电工程建设（以下简称“本工程”）二、工程地点：*市城南路三、工程内容：****项目供配电配套工程的采购、安装、调试、检测、竣工验收、协调供电及保修。四、总建筑面积：约万平方米第二条承包范围与方式一、承包范围：（一）供配电设施配套工程范围，从公用配电设施的“T”接点至住宅楼或公建（含小区内经营性用房）设施的电能计量装置的所有供配电设施。（二）包括住宅小区供配电配套工程范围内所有供配电系统及设施（含表箱及计量装置）的设计、设备和材料的购置、安装、调试、运行、路由施工及费用。本项目供电基本容量按照烟价（2013）115号文件规定配置。按合表计量。（三）乙方应根据甲方提供的施工图纸进行优化设计，确保本工程设计完

全符合当地行政主管及供电部门的要求和国家、行业有关法律、规范及标准的相关规定；确保本工程施工材料、设备完全符合当地行政主管及供电部门的要求和国家、行业有关法律、规范及标准的相关要求；全面负责办理（甲方提供必要的配合）项目报批、检测、竣工验收及备案手续并承担全部相关费用。（三）乙方应根据甲方的方案、电力部门提供的设计图纸，确保本工程所有配电室，高、低压设备、材料，符合电力部门设计要求及国家有关法律和电力部门规范的要求。全面负责办理（甲方配合）项目的报批、检测、竣工、电力部门的验收及备案手续，并承担全部相关费用。（四）具体施工界限：包含变电站或开闭所有的出线间隔、高压线路、高压环网柜、高低压开关柜、变压器、低压线路、低压“T”接箱、电缆桥架、一户一表等设施，以及高低压线路管沟、分支箱土建基础建设。不含小区配电室土建、楼内低压线路进线管预埋或电缆竖井预留、户表箱预埋。（五）各地块配电室内的基础，按电力部门设计要求，配合土建施工，对标高、位置及电力规范要求进行技术控制。（六）增加备用电源系统，取消发电机及机房，确保小区备用电的安全使用及电力、消防部门验收合格。（七）所有小区配电室的变压器为：“干式变压器”（容量按设计）。（八）本项目全部的按甲方要求的临时用电设施（包括目前在建的2#、5#地块已有的临时用电甲方已投入的费用万元）及供电保证。（九）乙方负责为甲方按合表方式办理全部相关审批手续，甲方配合（提供项目资料）。二、承包方式：由乙方包工包料（包材料供应，包工程施工，包检测，包竣工验收和交接，包工期、安全、质量和文明施工等）。第三条合同价款与调整一、计价方式：本合同工程价款采用固定综合单价计价方式确定。二、合同价款： 1、本项目规划总建筑面积：约万平米，其中一期（***地块）开发约 **

管道燃气设施配套合同

管道燃气设施配套合同合同编号2011-001 甲方：地址：联系人：电话：乙方：地址：联系人：电话：传真：为适应城市现代化的发展，完善住宅小区配套功能，提升人民生活品质，根据《中华人民共和国合同法》、《城镇燃气管理办法》和《城市燃气安全管理规定》等有关规定，经甲、乙双方友好协商，就乙方向甲方提供天然气管道设施配套事宜达成一致意见（以下称“本合同”）：第一条配套工程范围、内容和产权界定 1、配套施工地点：； 2、完工时间：待乙方完成相关设计后，甲方提前5天通知乙方进场，绝对工期90天。 3、乙方所负责施工的天然气设施配套工程包括如下：（1）对燃气设施配套工程的设计；（2）管网建设：主要包括小区内户外管线、设备的安装；（3）立管：指户内主管道的安装；（4）挂表：包括立管以后的支管、燃气表等安装、调试；（5）燃气设施维修、维护及相关服务。 4、产权分界点：以入户引入管阀门为准，顺气流方向的燃气设施属于燃气用户所有，逆气流方向的燃气设施属于乙方所有。 5、天然气的供气事宜按照用户《天然气供气合同》执行。第二条燃气用户建设费收取标准、金额、方式及时间 1．甲方共安装户，每户价格为元。甲方向乙方支付工程款共计人民币：(小写：)整。支付方式一律通过支票或转账进行。

2．双方签订协议后三天内，甲方向乙方支付全部工程款的30%共计人民币： (小写：)整。乙方为甲方进行工程设计，做进场施工准备。 3．根据工程进度，做完户内立管至户内工程完工前，甲方向乙方支付全部工程款的30%共计人民币：(小写：)整。 4．庭院管网建设完工后，甲方向乙方付全部工程款的30%，共计人民币 (小写：)整。 5．燃气工程全部完工并验收合格，投入正常供气前，甲方支付乙方全部工程款的10%，即(小写：)整。第三条工程施工 1．甲乙双方应指定专门的人员进行设计定位和现场的施工协调。 2．甲方应在本合同签订之日起7日内向乙方提供小区总平面图、地下综合管网图及建筑物平、立、剖面图，室内给、排水图，室内强电施工图。 3．甲乙双方指定的人员应对设计方案进行确认并签字认可。经确认后的设计方案，若因乙方设计问题需变更，设计费用及相关工程费用由乙方承担，否则由甲方承担设计及相关工程费用。乙方按图施工，在施工过程中如对穿线管造成无意损坏，乙方不承担责任。 4．对于隐蔽工程，乙方应在隐蔽前通知甲方进行位置确认及工程质量验收。 5．工程完工后15日内，甲乙双方应共同进行验收，验收合格后双方签字确认。乙方应在工程验收合格之后向甲方提供竣工资料1套。 6．施工过程中如遇到下列情况，可顺延工期：（1）甲方不具备施工条件而停工；（2）由于甲方原因变更或提出修改施工方案；（3）出现洪水、飓风、暴雨等不可抗力或政府行为时； 7．乙方在施工过程中，甲乙双方应相互配合，确保工程如期完工。 8．由于乙方在施工过程中的过错给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。 9．乙方在施工过程中，应采取安全措施，并应承担相应施工责任。第四条双方义务 1、甲方义务

电力工程建设施工合同标准版

电力工程建设施工合同标准版 Standard construction contract for electric power engineering 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日合同编号：XX-2020-01

电力工程建设施工合同标准版前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。甲方（发包方）：委托代理人：乙方（承包方）：委托代理人：依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：二、工程范围：

三、材质要求：四、技术要求：五、工程说明：六、施工方式：包工包料，预留端口符合相关技术要求。七、工程质量及要求 1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。 2、材料供应（1）本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备，由乙方自行购买，但质量必须符合合同要求和现行国家标准。（2）乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料；所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件，并对材料质量负责。（3）、乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品，否则，乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。八、工程工期 1、准备工期：______个日历天。 2、安装工期：_____个日历天。

供电设施工程建设和运行维护协议(模版)

供电设施工程建设和运行维护协议甲方：乙方：云南电网公司怒江供电局为统一规范新建住宅项目供电设施工程建设，明确供电设施安全和维护责任，减少用电安全隐患和事故，提高供配电质量和供电可靠性。根据怒江州怒发改价格〔2013〕35号文要求，甲乙双方就供电设施建设工程费的统一收取，供电设施建设的统一规划、统一设计、统一建设、统一管理维护达成如下协议：一、供电设施工程建设和运行维护内容甲方依据怒发改价格〔2013〕35号文，依据泸水县城乡规划管理局颁发的《建设工程规划许可证》核定的建筑面积向乙方交纳供电设施建设工程费。在甲方向乙方统一交纳供电设施建设工程费后，乙方配合甲方住宅工程进度，在约定的时间内完成供电设施安装和保质保时供电，并承担今后的用电安全、维修、改造及日常运行管理工作。 1.工程建设范围从上级电源出线至住宅楼居民电能装置（含表箱和电表）“一户一表”，以及低压供电公建设施的产权分界处止的所有供配电设施的设计、材料和设备的购置、安装和调试。包括：工程设计、高压T接箱、高压出线、变配电站（不含征地、拆迁费用）土建、电气工程、低压线路、低压T接箱、线路基础、土建工程。根据住宅建设项目的要求必须配备的应急供电系统的建设、临时施工电源的建设及小区原有电力设施的拆迁不在本次项目的建设范围内。 2.工程建设内容小区名称：小区地点：《建设工程规划许可证》编号报建建筑总面积：m2（最终建筑总面积为实际建设并经有关部门核准的面

积）其中：住宅面积：m2 住宅类型：多层建筑栋m2、二类高层建筑栋m2、一类高层建筑栋m2 经营性、办公用房面积：m2 公益性用房、公建设施面积：m2 地下面积：m2 3.配置标准（1）商品住宅配置标准（建筑面积）：不低于6kW/户（90㎡及以下）、不低于8kW/户（91－150㎡，不含150㎡）、不低于10kW/户（150㎡及以上）（2）保障性住房配置标准（建筑面积）：4kW/户（90㎡以下）（3）住宅区公共设施用房配置标准：不低于40W/㎡（4）配套建设的办公用房配置标准：不低于80-100W/㎡（5）经营性用房配置标准：不低于100-120W/㎡有特殊配置要求的甲方将面积及提高要求以书面方式明确，同时甲乙双方签订《补充协议》。 4.收费标准（1）商品住宅及住宅区内公共设施用房、配套办公用房、经营性用房收费标准为：110元/m2；（2）保障性住房及住宅区内公共设施用房、配套办公用房、经营性用房收费标准为：75元/m2。收费说明：（1）在基本供电容量配置标准之外每提高1kW供电容量的收费标准提高10%。（2）高层住宅10层至18层按多层住宅1.1系数标准计收。19层至32层按1.3系数标准计收。33层及以上由双方协商确定系数标准（3）开发小区容积率低于1或总面积低于2万平方米或因场地狭小要求采用地下站供电并使用小型化设备、配套成本较高的项目，收费标准以1.1系数计算。 5.工程费的收取

电力配套工程合同

电力配套工程安装合同甲方（单位全称）：乙方（单位全称）：依照中华人民共和国《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，根据工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平诚信的原则，对本工程建设项目，经双方协商一致并达成一致意见，签订本合同。工程名称：三门工程地点：三门峡产业聚集区马谢村310国道南工程施工建设范围：工程涉及安装315KVＡ干式带计量箱变一台；高压真空预付费一体机一台，铺设电缆YJV22-10-3*35600米，采用顶管540米过公路，组立电杆1基，高压隔离刀闸２组，避雷器２组，接地网２组，制作电缆头２个。、电缆终端头制作及电缆试验。承包方式：合同总价一次性包干闭口合同。工程总价不因法律、法规、国家政策变化而调整；不因供电部门价格变化（含材料调价）及供电部门预算、设计方案变化而变更。一、工程期限：自2014年12月11 日进场施工至2014年12月31 日安装竣工（在前述期限内，乙方完成工程经供电部门及甲方验收通过并确保送电至用户终端）。二、工程总造价：合同一次性包干总价为人民币叁拾捌万元整，（元）付款方式： 1、乙方完成工程经供电部门及甲方验收通过并确保送电至用户终端7日内付至总造价的95%。 2、设备运行半年无故障结清5%余款三、设备、材料、质量认定： 1、乙方供应的材料、设备明细表见附件（含数量、技术参数及指标）。 2、乙方供应采购的设备，必须附有产品合格证及相关质量检验报告才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，

方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，由供货方将其运出场外，其复验费由供货方承担。 3、无合格证及相关质量检验报告的材料、设备不得用于本工程。 4、任何一方犯有失职或者渎职，提供不合格材料、设备，用于本工程的，由此引起的一切后果由责任方承担。 5、乙方供应采购的材料、设备，如未按期供应或规格质量不符合供电公司验收要求，延误工期，因此造成的另一方损失，由责任方负担。九、甲、乙双方责任和义务： 1、甲方责任和义务：（1）甲方及时提供向供电部门办理用电申请所需的资料；出具电气安装配套委托书。（2）甲方协助配合乙方做好施工现场的前期准备工作。（3）提供施工场地范围内的地下管线资料，对资料的真实准确性负责。（4）组织设计单位、施工单位参加的施工图纸交底会，并做好交底内容纪要。（5）协调解决乙方与监理单位及其他相关单位在施工中的相互配合。（6）派驻施工现场的工程代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，负责设计变更，工程中间验收、工程进度、拨款的签证和其他必需的签证。（7）根据工程进度的实际情况、及时组织对工程的竣工验收，配合乙方做好工程决算工作。 2、乙方的责任和义务：（1）负责本项目的用电工询、方案设计、审批、流转、设备、材料、安装调试、施工、施工监理、挂表、办证、申领用户电表等相关手续办理并承担费用。按经甲方确认的由供电部门出具的工询方案，设计及材料设备，并组织实施。（2）编制施工组织设计（或施工方案），施工进度计划，工程量及时送甲方（甲方指定代表），积极做好各项施工准备工作。（3）按合同约定的工程范围，完成工程所需的材料、设备的采购、供应和管理。（4）严格按照施工图与说明书进行施工，按经甲乙双方确认的由供电部门出具的供电方案、设计及材料设备，并组织实施，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付。

电力设计合同

电力设计服务合同书甲方：乙方：为明确双方的权利及义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着平等、互利、守信的原则，甲乙双方经友好协商，甲方委托乙方负责XX项目进行电力设计咨询服务，达成以下共识，签订本合同。一、乙方服务事项负责甲方XX市XX项目进行电力设计咨询服务。二、乙方向甲方交付的设计文件三、费用与支付方式 1.电力设计技术咨询服务费为项目总造价的X%为人民币X万元整（小写￥0.00元） 2.甲乙双方在该项目设计完成后，确认符合甲方需求并交付甲方，甲方需一次性付清此费用给向乙方。四、甲方责任： 1.甲方在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性，正确性及时限负责。

2.甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。五、乙方责任： 1.乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。 2.乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金最多与免收的设计费金额相等。 3.合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金。 4.乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔六、违约责任甲乙双方协商解决；七、协议效力及其他 1.本协议一经双方授权代表签字并经双方盖章后即发生效力。 2.本协议一式二份，甲、乙双方各一执份，具同等的法律效力。 3.本协议未尽事宜，由甲、乙双方另行协商解决。

电力建设工程施工合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 电力建设工程施工合同

编号：FS-DY-20192 电力建设工程施工合同第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1．发包方（简称甲方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2．甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在《协议条款》中指定的代表人。 3．承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条

款》中指定的代表人。 5．社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 7．设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 9．工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。 10．工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。 11．合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。 12．经济支出：在施工中发生，经甲方确认后以增加预

住宅小区供配电设施移交协议新建小区样本

住宅小区供配电设施移交协议新建小区样本住宅小区供配电设施移交协议新建小区本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。住宅小区供配电设施移交协议甲方::深圳市罗沙工程开发有限公司乙方::深圳南山供电局为提高住宅小区供配电设施运行维护管理水平，使甲方享受优质高效的供电服务，甲方同意将其所有的位于深圳市南山区南新路与桃园路交汇处金桃园大厦二期住宅小区内的公用供配电设施所有权无偿移交乙方，由乙方获得所有权并负责对接收后的公用供配电设施进行统一运行维护管理。为此，甲乙双方》根据《中华人民共和国合同法》》、《中华人民共和国物权法》、《供电营业规则》等相关法律法规规定，达成协议如下::第一条、住宅小区的基本情况（一）住宅小区名称::金桃园大厦二期；（二）住宅小区地址::深圳市南山区南新路与桃园路交交汇处；（三）住宅小区规模::根据住宅小区的《建设工程规划许可证》（编号::，该住宅小区建筑总面积为平方米；（四）住宅小区《建设用地批准书》编号为::，《国有土地使用证》编号为::。第二条、供配电设施移交的范围（一）所有权移交的范围::由甲方投资建设并拥有所有权的协议第一条明确的住宅小区范围内的供配电设施，以到户计量表计为分界点。分界点电源侧的供配电设施由甲方无偿移交给乙方，分界点负荷侧的供配电设施、商业用电专用变压器及其低压供配电设施、公共用

电V380V低压配电柜及其低压供配电设施以及小区自备发电机不属于无偿移交的范围。具体移交的供配电设施清单以及移交后的产权分界情况见《客户供配电设施资产件移交明细表》（附件11）和《××小区资产移交后的产权分界示意图》（附件22）。（二）使用权无偿使用的范围::甲方向乙方移交上述供配电设施时，应将该供配电设施占用的土地、空间（如配电房等）和线路经行的通道（如高压线路本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。走廊、电缆通道、竖井等）的使用权，一并移交给乙方永久无偿使用。第三条、供配电设施的移交条件及流程（一）甲方移交的供配电设施及其附属设施需满足《客户资产接收供电设备安全隐患评估原则》》（附件33）所明确的技术标准。（二）经乙方评估后符合本条第一款约定技术标准的，在本协议经甲、乙双方签字盖章之日起日内由甲方向乙方正式移交本协议第二条第一款所列供配电设施。移交当日经乙方对相应供配电设施进行点算和查验无误后，由甲乙双方在《客户供配电设施资产件移交明细表》（附件11）上签字盖章后，即视为供配电设施产权正式移交给乙方。

电力设计合同1

电力设计合同甲方：滁州市鼎盛房地产开发有限公司乙方：江苏海能电力设计咨询有限责任公司依照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，遵循自愿平等、诚实信用的原则，甲乙双方经协商一致签订本合同，共同遵守执行。第1条设计项目项目名称：滁州市鼎盛鑫城小区送配电工程项目地点：滁州市第2条乙方承担设计的依据 2.1属地电业局供电方案通知书 2.2本工程电力设计招标文件 2.3建设方提供的外部通道基础资料、用电场地总平面图 2.4用地红线图第3条设计范围及主要设计工作内容设计范围 1①从在建中的凤凰变电站Ⅰ段母线的新建专线1开关，采用专线方式接起经在建环网柜至本项目配电室低压出线侧止相关电气设计。 ②从在建中的凤凰变电站Ⅱ段母线的新建专线2开关，采用专线方式接起经在建环网柜至本项目配电室低压出线侧止相关电气设计。 2低压包括1148户表及商业32户的配电相关电气设计。 3配电室包括平面布置图，电缆沟剖面图，电缆沟支架剖面图，配电屏安装大样图及配管图 4高压屏采用SF6全绝缘、全密封、免维护环网柜，断路器均采用无源保护，并分清用电计量方式及负荷分配和出线开关使用位置等等。 5户表设计应按国家电网标准户表配电箱设计。 6该项目设计电缆线径应符合甲方提出的要求设计同时应符合电力电缆设计规范要求。 7该设计应充分参照滁州市供电局高压供电客户供电方案答复单中内容设计，并符合当地供电局验收标准。第4条乙方完成该项目设计的技术指标 4.1设计图纸能正确反映建设方用电意图，便于设备的生产、安装及敷设和今后的运行及维护，其设计图纸深度应符合有关专业行业规定。 4.2提供给甲方的设计资料应符合现行国家规范及电力行业设计技术标准（原部颁），满足属地供电主管部门的技术习惯要求，并通过电力部门的技术审查。第5条甲方应向乙方提供的基础资料和配合 5.1甲方向乙方提供本工程设计范围的用电负荷资料并对所提供资料负责。 5.2甲方提供用电场地红线图。 5.3甲方提供用电场地区域1/500总平面图和配电房建筑有关图纸、电子文档。 5.4甲方应配合乙方设计人员在设计阶段中解决有关用电基础资料不详的问题。第6条乙方的承诺和保证 6.1乙方是具有与本电力设计项目规模相应资质的专业电力设计公司。 6.2对于甲方向乙方提供的一切资料，除为本项目设计外，未经甲方许可不得擅自使用也不得向任何第三方披露。对于乙方向甲方提供的设计成果未经甲方许可不得转让他人或提供给本项目外的其他项目使用。 6.3乙方对于合同约定的设计任务应当保质保量按时独立完成，不得对任意部分对外转包或分包。 6.4乙方应配合承担该设计项目的施工单位进行技术交底，解决施工中的有关技术问题，负责设计变更，参加该项目试车和工程竣工验收。 6.5乙方交付设计文件后，协助上级主管部门的审查，并根据审查结论，负责不超过合同约定范围内的必要修改和补充，并不再另行收取任何费用。 6.6除项目特殊要求或经甲方同意外，乙方不得在设计文件成果中指定建筑材料、设备生产商或供应商。设计所用的设备、材料应当便于甲方或施工方购买或预制。第7条设计进度及图纸套数甲方将基础资料提交给乙方，乙方收到资料后，必须在30 个日历天数内完成，并向甲方提交完整的设计图 6 套。第8条设计咨询费的计收和结算 8.1设计收费依据本工程设计费经双方协商按建筑面积每平方米0.8元计算。本工程勘察设计费用：人民币￥109222 （大写：壹拾万零玖仟贰佰贰拾贰元整）。 8.2设计费的支付本合同经双方签字盖章后生效，甲方在合同签订后个工作日内按勘察设计费的%:

公共配套设施建设合同

公共配套设施建设合同[合同编号：] 项目名称：成都市成华区公建办制

甲方：成都市成华区公共设施配套建设领导小组办公室乙方：甲、乙双方按照以人为本、因地制宜、节能省地以及社会效益、经济效益和环境效益并举的原则，为建立公共设施配套建设的协作关系，根据《成都市人民政府办公厅关于加强居住区公共设施配套建设管理的意见》（成办函[2016]117号）和有关文件精神，签订公共配套设施建设合同如下：一、乙方建设项目概况： 1、项目名称: ； 2、项目地址: ； 3、开发建设项目占地面积平方米，该公共设施配套建设项目建筑（建设）面积平方米，另含机动车位辆，非机动车辆，建设标准按照执行。二、公共配套设施的建设要求乙方建设的公共配套设施位置及建设规模应符合规划部门批准的总平方案，公共配套设施必须符合相应的设计规范，并满足必要的使用功能。相关法律、法规、规章、设计规范及其他规范性文件对配套设施的建设有特别要求的，应满足相应要求。

三、公共配套设施交付期限该公共设施配套建设项目适用于以下第条。 1、该项目属于应当移交的配套设施，应在获得《公共配套设施建设合同履行确认证明》后三个月内移交给。移交后双方应签署《成都市成华区公共配套设施移交协议》，并送成华区公建办备案。 2、该项目属乙方自行管理设施，应在建成后三个月投入使用，并接受相关部门的监督。四、甲方责任 1、严格按照《关于进一步加强居住区公共设施配套建设管理的意见》进行管理与服务，负责协调在配套设施建设过程中出现的重大问题，提高服务质量，为开发建设单位提供良好的投资环境。 2、督促开发建设单位按照规定完成公共配套设施建设，属于应当移交的公共配套设施按规定移交。 3、按规定进行公共配套设施建设合同履行确认，对达到合同约定要求的，核发公共配套设施建设合同履行确认证明。项目分期建设、分期交付的，甲方可分期核发公共配套设施建设合同履行确认证明。五、乙方责任 1、严格按照《关于进一步加强居住区公共设施配套建设管理的意见》的规定和本合同约定，实施公共配套设施建设项目。

电力工程施工合同书版

工程施工合同合同编号：工程名称：XXXX中学（630KV A）10KV配电新建一户一表工程发包方：XXX中学承包方：XXXX有限公司签订日期：年月日工程施工合同

根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规，国家、行业、地方工程建设管理规定。为保障工程建设安全、质量、进度，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则

，共同协商、签订工程施工合同（以下简称合同），以资共同遵守。一、合同签订单位：发包方：XXXX （简称甲方）承包方：XXXX （简称乙方）二、工程名称：XXXX（630KV A）10KV配电新建一户一表工程三、工程地点：XXXX321号四、工程建设规模：新上容量630KV A，一户一表改造。合同承包范围：合同承包内容：（具体详见工程预算书中所列五、合同价款支付方式：转账六、双方责任： 1、甲方（1）负责委派工程项目建设代表；负责监督、检查工程施工安全、质量和进度等工作；负责组织工程中间验收和工程竣工验收工作；负责协调和处理工程项目实施过程中的地方关系和周边环境工作及其相应费用（如阻工、青赔、补偿等）。（2）负责办理工程建设项目规划、城建、城管、交警、环卫、园林绿化、电力等报批及其相应费用；负责向乙方提交工程施工所需资料。（3）负责按照国家、行业、地方工程建设管理标准、规范、规程、规定、工程施工图纸和工程技术资料规定及其要求进行工程施工工作。（4）负责协调处理施工场地内各交叉作业单位之间关系，确保乙方按合同约定工作。（5）负责工程物资进场道路平整、施工场地内障碍清除和清理等工作；负责按照合同约定完成甲方工程施工部份的工程竣工验收和工程施工场地移交乙方施工工作；负责向乙方提供安全的工程物资存放条件。（6）负责在工程施工期间内向乙方提供施工所需水源和电源，确保乙方工程施工需要。（7）负责按合同约定的范围内容和时间完成工作，积极配合乙方工作。

电力配套费合同

合同编号: ________________ 项目供电工程施工合同发包人（以下简称甲方）：____________________________________ 承包人（以下简称乙方）：____________________________________

二0—三年X月

发包人（以下简称甲方）：_______________________________________ 承包人（以下简称乙方）：_______________________________________ 甲乙双方就 _____________________ 项目供电工程，本着友好协商，互惠互利的原则，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，达成了一致意见并签定本合同，双方共同遵守。第一条：工程概况 1、工程名称：__________________________ 项目供电工程 2、建设地点：__________________________________ 3、建设规模：本期开发总建筑面积约___________ 平方米，其中住宅/公建__________ 平方米，地下车库________ 平方米，其余开发面积甲乙双方另行签署补充协议。第二条：承包内容及范围甲方委托乙方负责甲方开发的 _______________ 项目的临时用电和永久用电的设计、施工、用电手续的办理直至竣工供电，以及供电后向沈阳供电公司移交托管。 1、临时用电工程临时用电，从上级电源供电分界点到低压计量箱的所有供配电设施。包括线路架设、箱式变电站的购置安装及其附属设备低压计量箱等的购置安装，且乙方负责办理用电手续，甲方配合提供办理所需的资料。 2、正式用电工程正式用电，从上级电源出线到开闭所以及各个箱式变电站电缆敷设（开闭所土建不含在内），最后由箱式变电站到供电局规定的低压电源分界点，包括供电设计、箱式变的土建和设备、电缆的敷设、配套设施（低压电缆分接箱）安装及调试等。具体详见设计图中的全部内容

电力工程总承包合同模板

电力工程总承包合同甲方(全称)：泉州润宇房地产开发有限公司乙方(全称)：四川省岳池电力建设总公司安溪分公司为明确甲、乙双方在工程施工中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方依自愿平等原则，协商一致，签订本合同。第一条工程概况 1、工程名称：泉州润宇房地产开发有限公司施工临时用电工程 2、工程地点：安溪县 3、工程范围和内容：根据安溪县兴安电力工程设计有限公司设计的工程内容对设备采购、施工安装、验收送电总承包。第二条工程质量 1、乙方应严格按照设计图纸施工，施工质量符合现行国家及安溪县供电责任有限公司相关要求。第三条合同价款及支付方式 1、按现有的设计规模固定总价包干人民币265000 元（贰拾陆万伍仟元整），但如有改变原设计标准和规模的设计变更应双方协商解决。 2、合同签订后三天内甲方支付上述合同金额，乙方负责提供相应的税务发票。第四条工程施工期限 1、工程施工期限从双方合同签订及甲方支付合同金额后后二十五工作日内完成，因天气或现场不适合施工及自然不可抗力等因素影响则相应顺延。第五条工程承包方式为：包工包料。 1、工程所需材料由乙方自行采购，乙方所购材料应符合国家或电力行业有关的质量、技术规范的要求。第六条施工图及技术资料供应 1、甲方自行负责施工图设计、预算书等相关费用。第七条施工过程与设计变更 1、在施工过程中，应严格按图施工，但下列情况可予以改变:

㈠施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方不得任意更改设计，应以书面形式通知甲方，由甲方在二天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理有关手续后继续施工。㈡甲方若需要对设计或施工进行修改或补充，乙方不得拒绝,但甲方应提前三天通知乙方(但系因外部干扰造成开工前无法通知的特殊情况除外)，如超过原设计标准和规模的设计变更，按变更后的标准和规模施工。第八条双方的职责 1、甲方的职责：㈠开工前，使施工现场具备施工条件。并在施工过程中，解决场地征用及青苗陪偿问题；㈡根据工程进度的要求，统筹安排，组织协调施工单位之间的关系，以保证工程进度顺利进行。㈢派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，办理相关手续。 2、乙方的职责：㈠组织有关人员做好各项施工准备工作。㈡按照工程的要求，做好相关材料的采购和管理。㈢根据国家、行业有关标准或规定和本合同的约定以及设计要求组织施工，确保工程质量，并接受甲方派出的代表的监督。㈣在施工中如遇到设计变更后超出原设计标准或规模时，需经甲、乙双方办理有关手续后报建设单位由建设单位批准后方可施工的，在设计变更尚未批准前，乙方不得施工。㈤在施工中如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程应做好保护。㈥在施工过程中，由于乙方自身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运、机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。㈦按有关规定办理竣工验收送电技术资料，办理竣工验收送电。㈧乙方在工程竣工前，应清除施工后所遗留的废弃物，完成施工现场卫生工作，由此产生的费用由乙方承担。㈨必须做到文明施工，遵守地方政府和甲方对工程文明施工的各项规定并承担相应费用。㈩办理按本合同和有关规定的要求应由乙方负责办理的其他事项。

电力工程施工合同书(合同范本)

( 合同范本 ) 甲方：乙方：日期：年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改电力工程施工合同书(合同范本) The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other

电力工程施工合同书(合同范本) 甲方：玉树xxxx水务局乙方：青海省xxxxxx限责任公司根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，玉树州水务局将玉树县结古镇禅古新村0.4kV～10kV线路工程承包给青海省水利水电工程局有限责任公司施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。第一条工程概况：0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装一、工程名称：玉树县禅古新社区水利配套基础设施（供电）工程二、工程内容： 0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装工程三、工程地点：玉树县结古镇禅古新村

四、设计单位：青海省水利水电勘探设计院五、工期： 2020年月日至2020年月日五、质量标准：按电力行业优质工程执行，符合设计及规范标准六、合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定（￥）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律一、合同语言：汉语二、适用法律：国家法律、法规以及工程所在地地方法规。三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。第三条甲乙方驻工地代表一、甲方项目负责人：二、乙方项目负责人：三、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。四、监理工程师代表：