直饮水施工工程合同

发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行直饮水施工工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第一条工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：，建筑面积 m2

第二条承包范围乙方负责直饮水系统的设计、净水站设备安装（不含净水站土建及装修）、管网的敷设工程、系统的安装与调试、验收及技术指导。

第三条承包方式及结算办法

1、乙方以包设计、包工包料、包质量、包工期、包保修、包通过甲方验收、包税金等总价大包干的形式进行承包。

2、结算办法：包干价（其中包括所有的设计费、材料设备费及设施保管费、预算包干费、临时设施费、劳务费、安装及调试费、管理费、税金、利润等一切费用），中途不考虑材料价格涨落。

如实际完工饮水点数与设计饮水点数不符，将按照包干单价×实际完饮水点数进行结算。包干单价：P9N制水主机每台3000元，在不增加主机的情况下每增加壹个饮水点单价1200包干。

3、甲方现场签证人员为工程设计部经理或甲方审核部人员。

4、乙方报送的结算金额必须真实准确。

第四条工期如遇下列情况，经甲乙双方代表签证，工期相应顺延

1、因甲方原因影响工程项目进度，如未按时交出场地、接通水电、甲方变更设计影响施工；

2、不可抗力因素。

第五条工程质量标准本工程安装质量及投产后的水质必须符合国家或地方主管部门有关规定和标准，其中供水水质必须达到建设部的《饮用净水水质标准》（CJ94——1999）。

第六条工程总价款和付款方式

（一）工程总价款：伍万捌仟玖佰捌拾（58980、00）元整（二）付款方式（1）本合同签订后乙方进场前，甲方向乙方支付工程预算总价款的30％作为预付款。

（2）工程全部完成并经甲方确认后，双方办理结算手续后，两个工作日内甲方向乙方付至工程预算总价款的95％。

（3）余款作为保修金。甲方在保修期满(保修期壹年)7个工作日内会同乙方确认按合同约定扣除保修期间应由乙方支付的各类款项后向乙方无息结清余款。

以上付款，甲方将以转帐支票或电汇方式支付。

（三）、若甲方需在本合同约定的标的或工作量以外委托乙方完成一定工程或工作量，应以正式书面形式将具体工作范围、价款、完成时间、付款进度等主要内容通知乙方。

第七条保修期

1、本工程的工程质量保修期为壹年，水质保质期为捌年，自竣工验收合格证之日起计。

2、保修期内，乙方必须及时处理甲方提出的质量问题。凡因乙方施工造成的质量问题，乙方至甲方通知送达之日起3天内，应无条件予以维修。

第八条双方义务

（一）甲方义务

1、委派现场代表（甲方工程部经理）负责对工程建设进行全面管理，解决施工过程中出现的需要甲方协调的相关问题，并参与工程的初验、各种验收和鉴证工作。如变更现场代表应及时通知乙方。

2、向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供现场施工用水、用电。

3、提供本项目施工图，负责组织图纸会审和设计交底。

4、及时对工程进度、工程质量进行监督检查，接乙方通知起4个工作小时内参加隐蔽工程验收。

5、接乙方书面竣工验收通知后应在3个工作日内组织竣工验收。

6、对于工程变更申请，应在收到乙方书面材料起3个工作日内进行审批或确认，办理有关的签证。

7、接乙方提供工程进度报表后3个工作日内审批并确认工程施工进度，并按合同约定支付合同款项。

8、负责协调乙方与其他各承包单位的关系，并协助解决材料堆放场地。

9、甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后，应在两天内通知乙方核对工程造价并于竣工验收后的二天内完成结算。

（二）乙方义务

1、委派现场代表黄常明负责施工期间的全面管理。

2、根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作，并按甲方要求的格式办理验收和确认手续。

3、乙方材料进场前，须提前1个工作日通知甲方。

4、施工过程中如发现设计错误或不合理时，应立即停工并通知甲方。

5、按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止事故发生等安全责任。

6、乙方应处理好与其他在建专业施工队伍的关系，保证施工场地的清洁卫生符合相关环境卫生管理的规定，做到工完场清。

7、乙方在施工过程中应做好本专业与其他专业的成品保护工作，如因工程需要需在墙面、地板上开凿沟洞或破坏已完成的装饰面时，必须经甲方许可后方可施工，并必须及时恢复原样。

8、工程验收后，乙方向甲方提供系统运行和管理的技术支持

第九条违约责任

1、甲方必须按本合同约定参加隐蔽工程验收，否则视为默认，乙方可进行下道工序，但如乙方施工质量不符合合同约定的要求，乙方必须承担质量责任。若事后甲方提出复查，复查合格时费用由甲方承担，复查结果不合格，复查及返修费用由乙方承担，工期不予顺延。

2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。

3、甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付而未付款的1‰向乙方支付违约金。

4、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方有权解除合同。

第条合同终止

（一）因解除而终止

1、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

2、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。

3、合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。

4、合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。

（二）有下列情形之一的，合同权利义务终止：

1、本合同已按约定履行完毕；

2、本合同经各方协商一致而终止；

3、法律法规规定终止的其他情形。

第一条保密条款

1、在本合同订立前、履行中及终止后，未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息负保密责任。

2、一方违反上述约定的，责任方应按工程预算总价款的10％向合同其他方支付违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。

3、保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

第二条不可抗力条款由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后五天内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同，遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。

第三条适用法律条款本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。

第四条争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；

如果协商不能解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。

第五条其它

1、本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具同等法律效力。

2、合同及其补充协议自双方签字、盖章之日起生效。在保修期届满、结清余款之日起自行终止，合同终止并不影响合同中有关保修条款的效力。

3、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，每份均具同等的法律效力。

5、合同各方通讯地址改变的，应及时通知对方。

（以下无正文）

甲方：____________

乙方：____________ 地址：地址：法定代表人法定代表人（或授权签约人）：（或授权签约人）：投诉监督电话：投诉监督电话：附件（共壹件）附件一：工程预算清单附件一：工程预算清单：

1、设备清单区域种类饮水点水源人数配置价格

第1 层4间教室洗漱间水源2402台P9N制水主机 +5 台立式冰热管线机（大厅和各办公室） +4台壁挂式温热管线机

2800*2+780*5+450*43个办公室1心理教育中心1个大厅第2 层6间教室洗漱间水源2802台P9N制水主机 +2 台立式冰热管线机（办公室） +6台壁挂式温热管线机

2800*2+780*2+450*61个会议室1个办公室

第3 层6间教室洗漱间水源2802台P9N制水主机 +1 台立式冰热管线机（办公室） +6台壁挂式温热管线机

2800*2+780+450*61个办公室

第4 层6间教室洗漱间水源2802台P9N制水主机 +1 台立式冰热管线机（办公室） +6台壁挂式温热管线机

2800*2+780+450*61个教师餐厅

第5 层5间教室洗漱间水源2402台P9N制水主机 +2 台立式冰热管线机（办公室） +5台壁挂式温热管线机

2800*2+780*2+450*51个办公室1个校长办公室注：整栋教学楼分5层，每层装2 台商务制水主机配合多台管线机，实行管线供水。教师办公室和会议室以及第一层的心理教育中心、大厅都使用立式冰热管线机供水、其它各学生教室使用壁挂式温热管线机供水。

预算共计37个饮水点，制水主机加饮水机总计48630、00元（不含税、不含安装、不含运费）

2、材料、安装人工清单序号名称安装及材料费用单价合计单位（元）备注1 制水主机10台2002000 含PE管、接头、人工费等2 饮水分机37台1505550 合计7550 注：每个饮水点需2分PE管42米，

1、2元/米；

?16PVC管40米，0、6元/米；

一个人工日，100元/日；共计：174、4元/台。

3、工程总预算：（1）设备：56180元（2）安装、材料费：7550元（3）5%的税：2800元共计：58980元

市政工程施工合同协议书范本完整版

编号：_____________市政工程施工合同发包人：________________________________________________ 承包人：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，并参照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局颁布的《建设工程施工合同（示范文本）》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程内容：__________________________________________________________________ 1.4 工程立项批准文号： 1.5 资金来源： 1.6 承包范围： 1.7 承包方式：二、合同文件及解释顺序 1.本合同条款； 2.中标通知书； 3.投标书及其附件； 4.标准、规范及有关技术文件； 5.图纸； 6.工程量清单； 7.工程报价单或预算书； 8.合同履行中有关工程的洽商、变更等书面协议。三、双方一般权利和义务 3.1 发包人工作 1.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地、道路交通管理事项等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

2.将施工所需水、电、电讯线路在签订合同一周内从施工场地外部接至工程地点，保证施工期间的需要； 3.开通施工场地与城乡公共道路的通道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通； 4.在合同签订一周内向承包人提供套图纸（含返还的三份竣工图）。并向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责； 5.办理施工许可证及其它施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）； 6.水准点与坐标控制点在签订合同后日之内由发包人组织设计单位向承包人现场交验； 7.在签订合同后，由发包人组织监理单位、承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底； 8.协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木、园林绿化的保护工作，承担有关费用； 9.负责向市政工程造价管理机构办理工程备案；负责向市政工程质量监督机构办理质量报监； 10.双方约定发包人应做的其它工作：除上述事项之外，根据现场实际情况需发包方协调的其它事项，发包方要予以配合，确保工程施工正常进行。 _ 3.2 承包人工作 1.向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表； 2.根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫； 3.向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的约定：根据实际需要确定。 4.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护、卫生管理和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人； 5.已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已竣工工程成品的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的，应相应追加特殊措施保护费； 6.做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担施工中发包人已明示施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木破坏的赔偿费用； 7.双方约定承包人应做的其它工作：除上述事项之外，有关工程施工方面其它事项。

农村饮水安全工程施工承包合同

农村饮水安全工程施工承包合同甲方：乙方：施工队为明确甲乙双方责任，确保工程质量和进度，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》有关规定，甲方将农村饮水安全工程施工中部分管线安装工程委托给乙方组织施工，经甲乙双方共同协商，达成共识，特制订本饮水安全工程施工承包合同，希甲乙双方共同遵照执行。一、工程名称：**县农村饮水安全项目工程A标段二、工程地点：**县**城镇、桃园镇境内三、工程施工内容： 1、管道土方的开挖与回填； 2、管道安装敷设、管件、阀门、水表的安装； 3、管道敷设涉及到的过桥、过路、过沟、过河工程； 4、管道上的阀井工程； 5、标志桩的制作与安装； 6、户外表池工程； 7、入户水龙头及立杆购置安装； 8、管道的冲洗消毒与试压。四、工程款结算方式：所有施工内容均分摊到管道敷设中，以实际埋设管道的长度按元/米进行结算。五、付款方式：次月5日支付上月完成工程造价的50％（已完工程需监理工程师验收签字通过），所有工程施工完毕经业主、监理和甲方验收合格后支付工程造价的95％。一年后无质量缺陷付清全部工程款。六、甲方责任： 1、负责检查乙方购买材料的质量 2、负责检查、监督乙方施工技术质量、进度。 3、负责提供施工图纸、坐标点及水准点 4、负责协调业主、监理的关系。 5、及时拨付工程款。七、乙方责任： 1、严格服从甲方管理，听从指挥，配合施工。

2、各分部分项工程施工必须符合操作规程规定，保证一次性出合格产品。 3、施工中所需的机具由乙方自理。 4、施工中所需生活设施由乙方自理。 5、提供完整的施工记录一份。 6、保证按时完工。八、工程质量及验收标准 1、所购买的材料满足国标的质量标准。 2、管线、阀门的安装工艺必须满足安装工程施工规范的要求。 3、埋置后PE管道的顶面距自然地坪不小于0.7米，以防冻坏。 4、管线、接头、阀门安装好后必须进行打压、消毒，验收达到设计要求后方可回填土。 5、回填土满足压实度要求。 6、过桥、过路工程要满足图纸和施工规范要求。九、工期要求：所有工程必须于2008年12月25日前完工。十、本合同未尽事宜或遇有特殊情况时，双方协商解决。十一、本合同经甲乙双方签字后生效，若一方违约，另一方有权对违约方罚款预算总价的10％违约金。十二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份为凭。甲方代表：乙方代表：

(完整版)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)

（GF—2013—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局

说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进

度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

直饮水合同

校园直饮水工程建设合作合同书甲方：深圳市宝安区展华实验学校乙方：一、工程概况 1、工程名称：展华实验学校校园直饮水工程 2、工程地点：甲方校园内 3、建设单位：（乙方单位名称） 4、设计、施工单位：乙方公司设计部、工程部 5、施工时间：年月日至年月日二、工程内容：安装乙方研发的优质直饮水系统，具体如下： 1、以自来水为水源。 2、设计、安装主机房设备：配置：RO反渗透直饮水智能主机，包括：主机箱、不锈钢纯水箱、多级组泵、专用饮用水管道和电器控制系统等。保证直饮水供应量不低于4000人饮用。 3、安装分机：配置：分机主体、专用管道和电器控制系统。 4、设计、安装主机于分机的各连接专用管道。三、合作方式： 1、乙方承诺（1）提供本工程项目全部投资。

（2）免费提供全套直饮水系统设计、设备主机、分机、管道管线及施工安装。（3）免费提供设备维修、保养、耗材更换、定期对水质进行跟踪检测，确保饮水符合国家标准。（4）承担主机所用的自来水费及电费（主机安装独立的水、电表）。（5）根据甲方楼层布局，安装独立分机，方便师生24小时饮水，出水类型：。 2、甲方配合（1）提供主机场地、电源接口、自来水接口及管道管线、分机的安装位置及空间。（2）负责设备的爱护、使用等方面的宣传教育、设备管理、报检报修等工作。（3）负责代乙方按每人每学期（大写）（即元/人）的标准向学生收费，首期预收学期。此后，每学期按相同标准替乙方代收直引水费用，并在每学期，一次性将该学期的直饮水费用转付给乙方。（4）甲方使用直饮水的人数：。四、工程质量 1、乙方必须提供合格的直饮水设备。 2、设备安装完毕，经当地卫生部门检测，水质合格后方正式投入使用。五、权利义务： 1、甲方的权利和义务：（1）甲方有权随时对直饮水水质进行检测。如发现水质问题，甲方有权向乙方要求及时改进或更换设备从而使水质达标。如果乙方最终无法提供能制出合格水质的设备，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿因设备安装而造成的一切损失。

水利水电土建工程施工合同模板

水利水电土建工程施工合同条件（ＧＦ－９７－０２０８）第一部分通用合同条款一、词语涵义１．词语涵义除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所给予的涵义：１．１有关合同双方和监理单位的词语（１）发包方：指专用合同条款中写明的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。（２）承包方：指已由发包方授标，并与发包方正式签署协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

（３）分包人：指本合同中从承包方分包某一部分工程的当事人。（４）监理单位：指专用合同条款中写明的由发包方托付对本合同实施监理的当事人。１．２有关合同组成文件的词语（１）合同：指由发包方与承包方签订的为完成本合同规定的各项工作所列入本合同条件第３条的全部文件以及其它在协议书中明确列入的文件。（２）技术条款：指本合同的技术条款和由监理单位作出的或批准的对技术条款的任何修改或补充文件。（３）图纸：指招标图纸和发包方按合同规定向承包方提供的所有图纸（包括配套讲明和有关资料）以及投标图纸和由承包方提交并经监理单位批准的所有图纸（包括配套讲明和有关资

料）。（４）施工图纸：指上述第（３）项规定的图纸中由发包方提供或由承包方提交并经监理单位批准的直接用于施工放样的图纸。（５）投标书：指承包方为完成本合同规定的各项工作，向发包方提交并为发包方所同意的投标报价书、已标价的工程量清单和经发包方确认进入合同的其它文件。（６）中标通知书：指发包方正式向承包方授标的通知书。１．３有关工程和设备的词语（１）工程：指永久工程和临时工程。（２）永久工程：指按本合同规定应建筑的并移交给发包方使用的工程（包括工程设备）。

建设工程施工承包合同书

建设工程施工承包合同书第一章合同一般规范第1条词语涵义建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义。 1.发包方(简称甲方)：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2.甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在协议条款中指定的代表人。 3.承包方(简称乙方)：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4.乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在协议条款中指定的代表人。 5.社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6.总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 7.设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。 8.工程造价管理部门：国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。

9.工程质量监督部门：国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 10.工程：协议条款约定具体内容的永久工程。 11.合同价款，按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 12.经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 13.费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 14.工期：协议条款约定的合同工期。 15.开工日期：协议条款约定的工程开工日期。 16.竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。 17.图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。 18.施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。 19.书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。 20.不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等对工程造成损害的自然灾害。

饮水工程施工合同

饮水工程施工合同篇一：人畜饮水工程施工合同施工合同鉴于业主为修建中营自然村人畜饮水工程，并通过竞争性合同谈判的方式确定了该工程的承包人为陈建斌。现由中营人畜饮水工程理财小组（甲方）和陈建斌（乙方）于XX 年10月5日共同达成并签订合同如下：一、建设内容：修建取水池一个20立方米，蓄水池1个150立方米；建主管道1850米，分户管道2100米，到户站管129根，装水表129只。二、价格：全部维修工程共计万元。三、凡是工程施工过程中涉及的施工损坏均由乙方负责处理赔偿。四、构造物的设置应符合质量要求。五、承包人在此立约：保证在各方面按甲方要求实施工程。六、作为实话本合同工程的报酬，业主在此立约：保证在乙方完成本合同工程后向承包人支付合同价款。七、承包人应在签订本合同之后的3日内开工。本合同工程工期为90天，乙方在非不可抗力的情况下，每延期一天处以100元的罚款。八、本合同由甲乙双方或授权的代理人签署后生效，全

部工程完工经验收合格后失效。九、付款方式：待验收合格以后，一次性支付施工方全部价款。十、本合同一式四份，甲乙双方各持一份，送乡公路管理所、经管站各一份。十一、其他未尽事宜由双方协调解决。业主：承包人：授权代理人：法定代表人：日期：XX年10月5日篇二：安全饮水工程施工合同莲峰林场国有林区饮水安全工程施工承包合同甲方：渭源县莲峰林场乙方：甲方承建渭源县国有林区XX年饮水安全工程，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：一、工程项目文件及承包金额根据《甘肃省发展和改革委员会甘肃省水利厅下达XX 年农村饮水安全项目投资计划书的通知》（甘发改投资〔XX〕802号）和《甘肃省发展和改革委员会甘肃省水利厅关于国（〔甘发改农经〕有林场XX年饮水安全项目实施方案的批复》

直饮水招标文件及合同

北京昊岳房地产开发有限责任公司招标采购文件工程名称：中山大厦直饮水设备和管路系统供货及安装工程招标单位：北京昊岳房地产开发有限责任公司经办人：发出时间：2006年月日中山大厦直饮水系统分包工程招标文件目录 . 投标须知附表一. 工程概述二. 招标范围三. 投标方资格四. 投标须知五. 技术要求六. 材料设备要求七. 主要商务条款八. 主要合同条款九. 附件投标须知附表

一. 工程概述： 1.工程名称：中山大厦直饮水设备和管路系统供货及安装工程 2.建设单位：北京昊岳房地产开发有限责任公司 3.总包单位：北京城建四建设工程有限责任公司 4.监理单位：北京菲尔建设监理有限公司 5.图纸设计单位：北京凯帝克建筑设计有限公司 6.建设地点：北京市朝阳区东方路6号 7.结构类型及层数：剪力墙结构，地上31层，地下二层 8．装修标准：精装修 9.工程进度：直饮水系统设备供应及安装工程满足总体施工进度 10.工程质量要求：符合国家规范及北京市相关标准并能通过卫生防疫部门及其他相关部门的验收 11.资金来源：自筹二. 招标范围及内容：中山大厦给排水工程施工图所示的直饮水系统工程的设备材料供应、安装施工、调试验收等所有项目，包括但不限于以下项目： 1.直饮水机房内净水设备（包括净水设备自身的控制设施）的供货、运输、安装、

调试直至通过验收（包括水质验收）； 2.管道直饮水供回水管网（含终端饮水龙头及卡式水表）的材料供应及安装、调试直至通过验收的全过程内容（包括通过卫生防疫部门及其他政府相关部门的检测验收，饮水龙头不排除由招标方直接供应，并扣除投标方的相应价款）。 3.直饮水系统的调试和运行人员的培训。三. 投标方资格 1、投标方必须具有独立法人资格，具有直饮水设备及管路系统生产供应和安装能力，具有相应的安装资质，并已取得《北京市生活饮用水供水设备及用品卫生许可批件》、《质量管理体系认证证书》等政府批示文件。 2、投标单位得到招标单位的正式邀请。 3、须在北京地区完成三个以上同等规模的管道直饮水系统工程项目。并提供相关的国家检测部门出具的证明水质合格的有效证明资料。业绩证明须提供合同复印件、竣工验收报告复印件，原件备查。 4、资金实力雄厚，近三年无较大诉讼。 5、三年无重大质量、安全事故发生。 6、参与招标方组织的资格预审并确认为合格厂家。 7、四. 投标须知 1.释义： 1.1“投标方”系指向招标人提交投标文件的指定分包人（包含二次设计、供应及安装）。 1.2“招标方”除特殊说明外，系北京新松投资集团招标采购部。 2.招标原则：本工程按照北京市的有关规定已具备招标条件，按照“公开、公正、平等竞争”的原则。 1、同等质量品质条件下，优先低价中标； 2、价格相近时，优先选择售后服务及付款条件； 3、综合考虑投标企业提供的其他优惠条件。 3. 投标文件的语言及度量单位： 3.1投标方与招标方之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均应用中文。投标方随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。在此，为了解释投标文件，应以中文为准；

给排水工程施工合同(样板)

给排水工程施工合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）为加快XXXXXXXXXXX建设，甲方将“基地”给排水管网工程发包给乙方施工。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方协商一致，签订本合同。第一条工程概况 1.1 工程名称：。 1.2 工程地点：。 1.3 工程规模：用地红线范围内给排水管网工程。 1.4 工程造价：按实际完成的工程量办理结算，具体以甲乙双方签字认可的竣工结算为准。第二条工程范围及承包方式 2.1 工程范围：本工程为XXXXXXXXXXX红线范围内的给水及雨污水管网工程（与主体工程雨、废水立管接驳，污水管网及化粪池，与粪立管接驳），具体工程内容以通过审核的施工图为准。 2.2 承包方式：本工程采用包工包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收通过及相关服务的总包干方

式进行施工承包。第三条履约保证金 3.1 为确保本合同顺利履行，乙方在本合同签订前按拟承包的工程，向甲方缴纳人民币万圆的履约保证金。 3.2 合同签订后，乙方按规定进场施工，在第一次拨付工程进度款时甲方全额返还乙方履约保证金。第四条工程价款及结算方式。 4.1 本工程计价办法采用工程量清单计价。 4.2 本工程结算以施工图纸、图纸会审、技术交底、设计变更以及三方（甲方、乙方、监理方）签字认可的工程（经济）签证单为依据，按实际完成的工程量，执行湖南省2014年《消耗量标准》，并按湘建价【2016】160号文件及相关配套文件计算，税前造价下浮5%。《消耗量标准》具体为： 4.2.1 土建、装饰装修工程：按2014年《湖南省2014建筑装饰装修工程消耗量标准》计算； 4.2.2 水、电安装工程：按2014年《湖南省2014安装工程消耗量标准》计算； 4.2.3 人工工资：按XX市造价管理站发布的最新综合工资单价计算，定额外计时点工按180元/工日（不含税）计算； 4.2.4 主要材料和设备：由甲方以书面形式确定的市场材料和设备的品牌、规格、型号、数量及单价，并作为材料和设备结算的价格依据。辅材按工程施工同期XX市造价发布的材料预算价格执行，

工程施工合同签订注意事项

工程施工合同签订注意事项建设工程施工合同订立过程中,通常要经过招标、投标、定标这几个过程，形成招标文件、投标文件、中标通知书三个主要文件。中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。依据《中华人民共和国招投标法》第四十六条:“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议”。由此，我们可以看出,从合同法角度分析,招标文件是要约邀请、投标文件是要约、中标通知书是承诺,所以，依据合同法,中标通知书的发出就表示合同成立。但考虑我国传统观念,或招标文件中有“以签订正式合同书为合同成立”的约定,所以要十分注意建设工程施工合同的签订工作,维护自身权益，防范合同风险。目前，发包人和承包人多采用由建设部与国家工商行政管理局共同制定的《建设工程施工合同(范本）》(GF-19９9-020１)签订施工合同，下面笔者拟从协议书、通用条款、专用条款三部分浅谈合同签订的注意事项。第一部分协议书《建设工程施工合同(范本)》(以下简称《施工合同》）由四部分组成，即协议书、通用条款、专用条款、附件。协议书作为《施工合同》第一部分，在整个合同中具有最高法律效力,签订其应注意以下几个方面：一、合同主体协议书中发包人、承包人应与中标通知书上所确认的招标人、中标人相吻合,更应注意其主体资格和履约能力。合同签字、盖章的主体应与发包人、承包人主体相一致。二、合同工期合同工期应与投标文件、中标通知书所确定的工期相同,并应在“开工日期”这一栏明确“以书面开工通知为准”的条款,以避免因发包人自身原因,致使承包人不能如期进场施工的被动局面和纠纷。三、工程质量标准工程质量标准应达到国家标准规定的合格标准，但发包人亦有在招标文件中提出更高要求,在签订此条款时，可以约定“合格,力争获奖”,以降低风险。四、合同价款此条款应是被发包人经招标程序确认的承包人投标报价,若合同为可调价格合同,在此处可注明“暂定”字样。五、组成合同的文件

饮水工程承包合同

竭诚为您提供优质文档/双击可除饮水工程承包合同篇一：农村饮水安全工程施工承包合同农村饮水安全工程施工承包合同甲方：乙方：为明确甲乙双方责任，确保工程质量和进度，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》有关规定，甲方将农村饮水安全工程施工中部分管线安装工程委托给乙方组织施工，经甲乙双方共同协商，达成共识，特制订本饮水安全工程施工承包合同，希甲乙双方共同遵照执行。一、工程名称：**县农村饮水安全项目工程A标段二、工程地点：**县**城镇、桃园镇境内三、工程施工内容： 1、管道土方的开挖与回填； 2、管道安装敷设、管件、阀门、水表的安装； 3、管道敷设涉及到的过桥、过路、过沟、过河工程； 4、管道上的阀井工程； 5、标志桩的制作与安装；

6、户外表池工程； 7、入户水龙头及立杆购置安装； 8、管道的冲洗消毒与试压。四、工程款结算方式：所有施工内容均分摊到管道敷设中，以实际埋设管道的长度按五、付款方式：次月5日支付上月完成工程造价的50％（已完工程需监理工程师验收签字通过），所有工程施工完毕经业主、监理和甲方验收合格后支付工程造价的95％。一年后无质量缺陷付清全部工程款。六、甲方责任： 1、负责检查乙方购买材料的质量 2、负责检查、监督乙方施工技术质量、进度。 3、负责提供施工图纸、坐标点及水准点 4、负责协调业主、监理的关系。 5、及时拨付工程款。七、乙方责任： 1、严格服从甲方管理，听从指挥，配合施工。 2、各分部分项工程施工必须符合操作规程规定，保证一次性出合格产品。 3、施工中所需的机具由乙方自理。

4、施工中所需生活设施由乙方自理。 5、提供完整的施工记录一份。 6、保证按时完工。八、工程质量及验收标准 1、所购买的材料满足国标的质量标准。 2、管线、阀门的安装工艺必须满足安装工程施工规范的要求。 3、埋置后pe管道的顶面距自然地坪不小于0.7米，以防冻坏。 4、管线、接头、阀门安装好后必须进行打压、消毒，验收达到设计要求后方可回填土。 5、回填土满足压实度要求。 6、过桥、过路工程要满足图纸和施工规范要求。九、工期要求：所有工程必须于20XX年12月25日前完工。十、本合同未尽事宜或遇有特殊情况时，双方协商解决。十一、本合同经甲乙双方签字后生效，若一方违约，另一方有权对违约方罚款预算总价的10％违约金。十二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份为凭。甲方代表：乙方代表：篇二：人畜饮水工程施工合同施工合同

装修合同补充合同

装饰装修合同补充合同甲方：xxｘ,身份证号:XＸXxxxｘxｘｘ。乙方：XＸXＸXＸ,法定代表人姓名:xxxxｘxx,身份证号：XＸXXXＸ。双方在友好协商、公平、自愿的基础上，就《_＿＿＿＿＿___合同》中未列明条款以及条款未细化的地方做出详细补充：若原合同与本补充合同之间在条款有冲突的,以补充合同优先执行;补充合同对相关装修施工中严格于原合同条款的，按照补充合同执行。补充合同在重点装修施工节点上表述在建筑行业(JＧＪ）标准之下的,按照建筑行业规范(JGJ)执行，严于建筑行业规范的,以本补充合同执行。根据补充合同与原合同共同执行，以更好的履行双方的责任和义务。 ?1.合同基本说明１.1本次装饰装修施工项目地位于xx省xx市xx区…栋…号。 1.2装饰装修工程为全包工程(依照确定的工程量清单,后附)。１.3装饰装修工程从进场施工到完工离场,总施工时间为两个月整。１.４施工期间的材料均为工程量清单上列明的名称、单价、数量、品牌、等级等信息。１.5对于有可能出现的材料在日常使用且非不可抗力情况以外所出现的磨损和维护事项等，乙方需提前告知并且以向有利于甲方的材料选择合适材料推荐。 1.6本次装饰装修施工合同总造价为人民币_________(￥）。 1．7以下所指的项目施工发生地均为合同1.1所明示的确定地址。 1.８所有的施工步骤应选按照国家标准、建筑行业标准、装饰装修工程标准、xx省内标准等进行。 1.9合同中所列明的《施工变更通知单》、《验收单》均由乙方制作。 1.10施工期间需保证其他业主正常的生产、生活，尽量不给其他业主造成困扰。 1.1１合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿不低于工程量清单列明造价总额的80%且不高于合同造价5倍的价格,赔偿对方造成的经济损失。 1．12项目进行中的电子数据电文交互需确定甲、乙双方唯一数据电文交互邮箱地址，以确认的该邮箱作为唯一数据，其他邮箱发送的数据电文一律默认为无效数据电文,其中:甲方：_____＿＿_＿＿______＿_。乙方:＿＿__＿_＿＿_＿_____＿__ 2.施工图与效果图２.1进场之前,乙方设计人员需提供电子版本施工图以及设计效果图。 2.2施工图的编制应依照建筑行业规范、相关国家标准、xx省标准、装饰装修施工规范进行。２.3乙方应对房屋的改造应符合房屋实际样式进行,对于改造会导致房屋结构承重发生变化的，禁止改造。 2.4房屋施工如若发生变更的,乙方需以加盖公司项目鲜章的《施工变更通知单》等书面形式提前告知，由甲、乙双方签字并盖章后生效。口头告知、施工分部分项工程结束后告知的均为无效。由强行变更房屋结构所造成的项目本身或者项目相邻业主的返工、维修、赔偿等后果，乙方承担全部责任。

水利工程施工合同范本

平昌县东风水库施工合同工程名称：平昌县东风水库除险加固工程发包方（简称甲方）：湖北海河水利水电有限公司（雷术才）承包方（简称乙方）：陈龙林合同签订时间：年月日合同签订地点：东风水库项目部发包方（甲方）：承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况一、工程名称：东风水库除险加固工程工程地点：平昌县泥龙乡瓦桥村工程内容：按照设计要求的内容质量等级：必须保证合格，争创优良合同价款：陆拾万元整（600000.00元整）二、承包方式：全包（即包工、包料、包工程质量）三、开工日期：年月日竣工日期：年月日总日历工期：天第二条图纸一、图纸提供套数： 1 套二、图纸提供日期：年月日第三条双方一般责任一、甲方驻工地代表：二、乙方驻工地代表：三、甲方工作 1、乙方提供工程施工的有关设计图纸，并进行技术交底。 2、驻地工程现场甲方代表对工程施工方案、进度、工程质量进行监督、检查、签证。并参与各阶段的验收工作，负责设计图纸的处理，设计变更的签证。

3、乡级以下单位或个人的协调工作由乙方自行负责。 4、审查认可工程决算，组织工程验收。 5、甲方有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。若发现不合格可发出返工、停工及复工通知书，而造成的损失由乙方负责。四、乙方工作 1、乙方与甲方签订合同后，乙方不得转包。如果承包单位擅自将工程转包出去，属承包者违约，承包者应承担违约责任。 2、程项目经理必须常驻工地，配合甲方施工技术人员处理和解决有关工程事宜。 3、乙方必须安全施工，如乙方原因发生工伤事故和对周围的人、物造成伤害，由乙方自行承担，甲方不负任何责任。 4、乙方应按水利工程质量验评标准对工程质量进行自我评定，建设方复核，质检单位核定。第四条工程质量一、工程质量等级：必须保证工程合格，争创优良。二、乙方应建立和健全质量保证体系。在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。三、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。四、乙方的质量检测机构必须取得省级以上计量认证合格证书，并经州水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测工作，检测人员必须持证上岗。

彩门工程施工合同协议(模板)

编号：_____________彩门工程施工合同甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》等有关文件规定，结合本工程实际情况和甲方施工任务的需要，遵循“平等、自愿、诚信”的原则，建立分项工程施工合作关系，经双方充分协商，一致同意签订本合同，共同遵守。第一条工程概况 1.1工程名称：____________________________ 1.2工程地点：____________________________ 1.3工程内容：本合同1.1条工程的制作、安装、装饰等分项工程；工程质量负责人告示牌(一块)的制作、安装、装饰等。 1.5合同工期： 1.5.1开工日期自_______年_______月_______日开工至_______年_______月_______日止竣工，总工期_______日历天。乙方必须满足甲方提出的进度要求。 1.6工程质量等级： 1.6.1工程质量要求：以业主签发的相关文件中规定要求为工程质量标准为准，焊接、安装等工序作业必须符合国家相关质量要求，外观美观、大方，无粗糙焊接缝，彩布拼缝平滑。 1.7承包形式和合同价款： 1.7.1本工程以分项工程综合总价承包。综合承包总价包括：乙方完成工作内容发生的全部材料、劳务、机械费用、进出场费用、设备安装、质检、管理费、利润及临时设施、环境保护、安全防护、文明施工、保险等全部费用，以及所有责任、义务和一般风险。该综合单价已经充分考虑了各种价格上涨的不利因素，所以合同实施期间不论发生工、料、机的价格浮动或政策性变化，合同总价均不作调整，本合同工程总价为人民币____________元整。第二条技术交底与竣工验收 2.1甲方向乙方提供施工图___份，并组织双方技术人员、现场负责人进行现场踏勘、放线和技术交底。 2.2乙方应严格按照技术交底、施工设计图纸组织施工；应自觉服从甲方技术人员、现场管理人员的管理，但不排除乙方对工程所承担的责任。 2.3乙方在施工过程，应按业主、监理及甲方关于报检程序的要求，在每道工序完成后，先自检，自检合格后报甲方、监理、业主检验。对检验中发现的不合格工程，乙方应按要求返工并承担费用。第三条材料供应及制作要求 3.1本工程所用材料由乙方负责自行采购，必须保证材料的质量。其中立柱全部采用为___毫米*___毫米___毫米角钢焊接、横梁两端及前后两个立面水平方向分别使用三根___毫米*___毫米

农村饮水管道安装施工合同

**乡镇20 年农村饮水工程管道安装施工合同项目管理单位：建设单位：设计单位：施工单位：监理单位：合同编号：二0 年月日

1. 工程价款：本工程合同价款为万元人民币（单价合同为估算合同价，以实际完成的工程量进行结算）。 2．发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：（1）甲方代表或监理工程师确认的工程量增减；（2）甲方代表或监理工程师确认的设计变更或工程洽商；（3）工程造价管理部门公布的价格调整；（4）甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；（5）合同条款以外得其他增减或调整；以上工程量的增减按下述原则进行，若工程量增减15%，在增加或减少的15%以外，按照相应价格减少/增加10%作调整；若工程量增减15%以内（包含15%）由承包人承担风险。第五条：付款方式：1、预付款：无；2、工程进度付款：工程由承包方垫资修建，工程完工经初步验收后，付工程总额的85%，留15%保留金。3、完工支付：完工后经工程造价审计和甲方组织完工/竣工验收合格后支付扣留保留金总额的2/3。4、最终结清：合同质保期结束，经发包人认可的安装质量无异议后支付。剩余的保留金额（质保金）支付由乙方提交支付申请，由监理人出具支付证书后，在7—28天内由甲方支付。第六条：合同工期 1.双方商定总工期为日历日天。开工日期：年月日竣工日期：年月日 2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。（1）甲方不能按合同约定提供开工条件，（2）工程量变化和设计变更；（3）非乙方原因得气超过4个小时以上时；停水停电（4）工程款未按时支付；（5）不可抗力（如地震台风火灾等） 3．由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。 4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。第七条：工程质量要求： 1. 严格按照图纸设计管网路线施工，尽量采用直线布置。 2.Φ90以上PE管，开挖管道深80cm，宽50cm；Φ90以下PE管，开挖管道深70cm，宽30cm；管道最小埋设深度不小于50cm,Ф50以上PE管埋设深度不小于70cm. 3.确定管道安装好以后，除接头外迅速回填。

农村饮水安全项目工程施工合同

XX县农村饮水安全项目工程施工合同甲方：乙方：为了顺利地实施XX县农村饮水安全项目工程，确保工程施工任务保质、保量、按期完成，经甲、乙双方共同协商，达成以下协议：一、工程概况 1、项目名称：XX县高塘乡长垅村无塔供水工程 2、建设方式：全村集中无塔供水二、承包方式本合同采用单价合同，以包工包料的方式总承包。（管材及供水设备由政府采购办采购。）三、施工工期 XX县高塘乡长垅村无塔供水工程2011年9月28日开工，2012年9月31日完工。四、质量要求 1、按照甲方提供的图纸和技术人员的要求施工； 2、按村镇供水工程技术（SL310-2004）进行施工； 3、所用设备及主要材料必须是正规厂家生产并附有产品合格证和保质单。五、双方职责： 1、甲方职责：

（1）提供施工图纸等；（2）负责工程质量检查监督，有权责令乙方不符合质量要求的部位进行无偿返工；（3）提供经招投标采购的水泵及管材等设备和材料。 2、乙方职责（1）严格按照设计图纸和技术规范施工，池壁砼必须用插入式振捣器振密；（2）生活及临时设施自行解决；（3）施工中一切工伤事故自负；（4）乙方应该按规定上报完整的施工验收资料一式四份。六、工程结算 1、结算办法由乙方先行垫资开工。工程竣工验收合格后，支付工程总造价的95%工程款，工程余款待审计后一次性付清。 2、工程结算单价见下表结算单价表

七、本合同未尽事宜，双方协商解决。八、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。九、本合同自双方签字后生效。甲方：XX县水务局乙方：XX县水利水电建筑工程公司法人代表（签章）：法人代表（签章）：委托代理人（签章）：项目经理（签章）： 2012年9月28日

建筑承包合同格式范本(标准版).docx

编号：_________________ 建筑承包合同格式范本甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日

发包方(甲方)：承包方(乙方)：依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程规模： 4、结构形式：二、工程承包范围 (一)乙方承包范围：

按____________设计的施工图纸和有关技术文件(含图纸会审纪要、设计变更通知、甲方书面修改通知等)的要求负责____________的施工总承包; 主要施工内容包括但不限于下列： 1、土建工程 (1)、基础以上土建工程(包含桩头的清理及预制管桩的桩芯混凝土)。 (2)、大型土方开挖后的人工修整、电梯坑及基础承台地梁土方开挖及回填，基础及室内土方回填、压实;基坑排水工程。 (3)、负责配电房、泵房、电梯机房、消防中心、入户大堂等配套用房的土建施工。 (4)、负责室外化粪池及排水排污管道的施工(接至区间路的第一个接入井)。 (5)、负责配合消防及其它各项专业工程的预留、预埋，负责各专业工程施工后的修补。 (6)、负责工程竣工验收前的所有清理：包括外墙清洗、建筑垃圾及生活垃圾的清运(含甲方分包的其他专业工程产生的垃圾指定堆放点并负责外运)，以及由甲方完成的所有临时设施(若存在)的拆除。

水利水电工程施工合同标准文本

第一部分协议书合同名称:西藏林芝地区米林县羌纳灌区续建配套与节水改造建设工程合同编号:XZLZMLQNGQ-2015-03 西藏米林县水利局(发包人名称:以下简称“发包人”)为实施西藏林芝地区米林县羌纳灌区续建配套与节水改造建设工程(项目名称),接受了四川复兴建设工程有限公司(承包人名称, 以下简称“承包人”) 对该项目标段施工的投标。发包人与承包人共同达成如下协议。１. 本协议书与下列文件一起构成合同文件: (１)中标通知书; (２)投标函及投标函附录; (３)专用合同条款; (４)通用合同条款; (５)技术标准与要求(合同技术条款); (６)图纸; (７)已标价工程量清单; (８)其它合同文件。２. 上述文件互相补充与解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。３.羌纳灌区工程由两条引水干渠组成,分别为杰果沟干渠、当沟干渠。取水口位置各位于杰果沟与当扎沟上。干渠采用PE

管道输水, PE 管道总长6、15km,杰果沟干渠 PE 管道长2、75km,当扎沟干渠 PE 管道长 3、40km,支渠采用砼明渠砌衬,总长12、076km; 杰果干渠取水枢纽设一个冲沙闸,1个进水闸,干渠设6个放水闸阀,当扎干渠取水枢纽设一个冲沙闸,1 个进水闸, 干渠设 8 个放水闸阀。４.签约合同价:人民币(大写)陆佰叁拾陆万柒仟叁佰柒拾贰元 (￥636、7373万元) 5、承包人项目经理: 。 6. 工程质量符合合格标准。 7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间与方式向承包人支付合同价款。 9. 承包人承诺执行监理人开工通知,计划工期为 365 天。 10. 本协议书一式捌份,合同双方各执肆份。 11. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议就是合同的组成部分。第一部分协议书合同名称:西藏林芝地区八一镇开发区上游段防洪堤B标建设工程合同编号:XZLZKFQFHD-2016-03 西藏地区水利局(发包人名称:以下简称“发包人”)为实施西藏林芝地区八一镇开发区上游段防洪堤B标建设工程(项目名称),接受了四川复兴建设工程有限公司(承包人名称, 以下简称“承包人”) 对该项目标段施工的投标。发包人