工程量清单
工程量清单
公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
2013工程量清单
1、总则
计价规范适用范围：适用于房屋建筑及市政基础设施从招投标到竣工结算计价活动。
成果文件签字盖章、编制原则性规定
2、名词术语
2.0.2招标工程量清单
招标人依据国家标准、招标文件、设计文件以及施工现场实际情况编制的，随招标文件发布供投标人投标报价的工程量清单，包括其说明和表格。
2.0.3已标价工程量清单
构成合同文件组成部分的投标文件中已标明价格，经算术性错误修正（如有）且承包人已确认的工程量清单，包括其说明和表格。
2.0.16工程变更
合同工程实施过程中由发包人提出或由承包人提出经发包人批准的合同工程任何一项工作的增、减、取消或施工工艺、顺序、时间的改变；设计图纸的修改；施工条件的改变；招标工程量清单的错、漏从而引起合同条件的改变或工程量的增减变化。
2.0.24现场签证
发包人现场代表（或其授权的监理人、工程造价咨询人）与承包人现场代表就施工过程中涉及的责任事件所做的签认证明。
2.0.41单价项目
工程量清单中以单价计价的项目，即根据合同工程图纸（含设计变更）和现场国家计量规范规定的工程量计算规则进行计量，以已标价工程量清单相应综合单价进行价款计算的项目。
2.0.42总价项目
工程量清单中以总价计价的项目，即此类项目在现行国家计量规范中无工程量计算规则，以总价（或计算基础乘费率）计算的项目。
2.0.45招标控制价
招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的招标工程的最高投标报价。
2.0.46投标价
投标人投标时响应招标文件要求所报出的对已标价工程量清单汇总后标明的总价。
2.0.47签约合同价（合同价款）
发承包双方在工程合同中约定的工程造价，即包括了分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、税前项目费、规费和税金的合同总金额。
（注意：按2013计价程序规定，以上价款均不扣除建安劳保费）
2.0.54建筑安装工程劳动保险费
企业按照规定标准为职工缴纳的养老保险、失业保险费、医疗保险费；服务和保障建筑业务工人员合法权益，符合劳动保障政策的其他相关费用。（桂政发[2012]42号]）
3、一般规定
3.1.1
条）
3.1.4工程量清单应采用综合单价计价。（强条）
3.1.5措施项目中的安全文明施工费必须按国家或自治区建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。（强条）
3.1.6规费和税金必须按国家或自治区建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。（强条）
3.4.1建设工程发承包，必须在招标文件、合同中明确计价中的风险内容及其范围，不得采用无限风险、所有风险或类似语句规定计价中的风险内容及范围。（强条）
4、工程量清单编制
4.2.1分部分项工程项目清单必须载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。（强条）
4.2.2分部分项工程项目清单必须根据相关工程现行国家计算规范及广西计算规范实施细则规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。（强条）
4.3.1措施项目清单必须根据相关工程现行国家计算规范和广西计算规范细则的规定编制。（强条）
措施项目清单
1、单价措施项目：措施项目中以单价计价的项目，即根据工程施工图（含设计
变更）和现行国家计算规范及我区实施细则规定的工程量计算规则进行计量，以已标价工程量清单相应综合单价进行价款计算的项目。
2、总价措施项目：措施项目中以总价计价的项目，即此类项目在现行国家计算
规范及我区实施细则中无工程量计算规则，以总价（或计算基础乘费率）计算的项目。
单价措施项目
1、各专业单价措施项目一览表
（1）通用：大型机械设备进出场及安装费；排水、降水费；二次搬运费；已完工程及设施保护费；夜间施工增加费。建筑装饰装修工程：脚手架工
程费；混凝土、……
（2）专业
2、单价措施项目编制及计价：
按分部分项工程项目清单的方式进行编制，应载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。与分部分项工程量清单列在一起，组成分部分项及单价措施项目清单。
总价措施项目
1、总价措施项目一览表
通用项目：安全文明施工费；检验试验配合费；雨季施工增加费；工程定位复测费；暗室施工增加费；交叉施工补贴。
2、总价措施项目编制及计价
（1）以“项”为计量单位进行编制的项目，应列出项目的工作内容和包含范围。
（2）基数乘费率计算的项目。
其他项目清单
1、暂列金额：（暂列金额费率：分部分项工程费和措施项目费合计的
5%~10%）
2、暂估价，包括材料暂估单价、工程设备暂估单价、专业工程暂估价；（取消了检验试验暂估价，第三方检测费用业务由业主委托，并由业主付款给检测机构，不列入合同价款中）
3、计日工，包括计日工人工、材料、机械；
4、总承包服务费。（甲供材保管费及总包配合费）
规费
1、建筑安装劳动保险费（养老保险、医疗保险、失业保险以及为保障务工人员权益所发生的费用等）
2、生育保险费
3、工伤保险费
4、住房公积金
5、工程排污费
注：危险作业意外伤害保险列入管理费。
税金
1、营业税；
2、城市维护建设税；
3、教育费附加；
4、地方教育附加；
5、水利建设基金。
暂5、招标控制价
5.1.1国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价。（强条）5.1.4招标控制价应按照本计价规范细则第条（按照建设行政主管部门颁布的计价依据和造价信息编制）的规定编制，不得上调或下浮。
5.1.6招标人应在发布招标文件时公布招标控制价的整套文件，同时应将招标控制价及有关资料报送工程所在地工程造价管理机构备查。
分部分项及措施项目费
5.2.2分部分项及单价措施项目综合单价应包括招标文件中招标人要求投标人所承担的风险内容及其范围（幅度）产生的风险费用。
5.2.4总价措施项目应根据拟定的招标文件和常规施工方案按《计价规范》和《计算规范》规定编制。
其他项目费
5.2.5其他项目应按下列规定计价：
暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写；
暂估价中的材料、工程设备单价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价；
暂估价中的专业工程金额应按招标工程量清单中列出的金额填写；
计日工应按招标工程量清单中列出的工程量乘综合单价计算。计日工综合单价按当地工程造价管理机构发布的工程造价信息中的人工、材料、机械台班信息乘以综合费率（一般为）计算，工程造价信息未发布的，按市场调查确定的单价计算。
投诉与处理
5.3.1投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照本计价规范细则的规定进行编制的，应在招标控制价公布后5天内向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉。
5.3.4工程造价管理机构在接到投诉后2个工作日内进行审查，决定是否受理。
5.3.7工程造价管理机构应当在受理投诉的10天内完成复查，特殊情况下可适当延长，并作出书面结论通知投诉人、被投诉人及负责该工程招投标监督的招投标管理机构。
误差大于正负3%时，责成招标人改正。最终公布的时间至招标文件要求提交投标文件截止时间不足15天的，应相应延长投标文件的截止时间。
6、投标报价
6.1.3投标报价不得低于工程成本。（强条）
投标人在进行工程量清单投标报价时，不能进行投标总价优惠（或降价、让利），投标人对投标报价的任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。不得出现任意一项单价重大让利，低于成本报价。投标人不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由进行投标报价、且不得低于工程成本报价。
6.1.4投标人必须招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。投标人不得对招标工程量清单项目进行增减调整。（强条）
编制与复核
投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税前项目费、税金的合计金额一致。
分部分项工程项目和单价措施项目
6.2.3在招投标过程中，出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。
总价措施项目
6.2.4总价措施项目的金额应根据招标文件及投标时拟定的施工组织设计或施工方案，按本计价规范细则第条的规定自主确定。其中安全文明施工费应按照本计价规范细则第条（措施项目中的安全文明施工费必须按国家或自治区建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用）的规定确定。
其他项目费
暂列金额应按招标工程量清单列出的金额填写，不得变动；
材料、工程设备暂估价应按照招标工程量清单列出的单价计入综合单价；
专业工程暂估价应按照招标工程量清单中列出的金额填写。
7、合同价款约定
、合同约定原则
合同约定不得违背招标、投标文件中关于工期、造价（工程价款、合同价格类型）、质量等方面的实质性内容。
、约定内容
7.2.1约定内容（与工程造价相关）：
1、工程价款的调整因素、方法、程序、支付及时间；
2、承担计价风险的内容、范围以及超出约定内容、范围的调整办法；
3、工程竣工价款结算编制与核对、支付及时间；
4、违约责任以及发生工程价款争议的解决方法及时间；
7.2.2合同中没有按照本计价规范细则第条的要求约定或约定不明的，若发承包双方在合同履行中发生争议，由双方协商确定；当协商不能达成一致时，应按本计价规范细则的规定执行。
签约合同价及合同形式（单价合同、总价合同、其他）
专用条款工程量清单错误修正
一般不调整，
可调整：偏差达到20%（可改高30%、50%）以上时，除严重不平衡报价外，超过20%那部分工程量综合单价乘以系数，减少后剩余的工程量综合单价乘以系数。
专用条款关于检验费用及变更程序约定
检验费用：工程质量检测业务由招标人委托有相应资质的检测机构检测，费用从招标人的项目建设经费中支出并直接支付检测机构，不计入合同价款内。
变更程序
1、国有投资项目：设计变更和工程签证，按各市政府或相关部门的规定办理，
属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由建设单位、监理单
位、施工单位及其他相关单位共同商定并签字确认。当合同规定在同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。
2、非国家投资项目：
专用条款关于变更估价原则
变更估价原则：因设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按下列方法执行：1、合同中已有相同清单项目的，按合同清单项目价格进行计算；2、合同中只有类似清单项目的，按照类似清单项目价格进行计算；3、合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法，有定额的套定额，并乘以下浮系数5%，或不乘下浮系数计算，其中材料价格按施工期间的《南宁市建设工程造价信息》相应价格信息进行计算；《南宁市建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算，无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格，对于国有资产投资的项目，新增项目的单价必须经南宁市政府评审中心审定。
专用条款关于预付款约定
专用条款关于市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整
2种方式对合同价格进行调整：1、采用价格指数进行价格调整；
2、采用造价信息进行价格调整。Ⅰ允许调整的主要材料（设备）、基期价格、风险系数、投标报价、详见《承包人提供主要材料和设备一览表》。Ⅱ主要材料确认价：按施工期间《南宁市建设工程造价信息》加权平均计算，信息价没有的按通用条款规定确定。
专用条款关于合同价格风险范围约定
合同价格形式
1）单价合同。本合同价款采用固定综合单价方式确定。
综合单价包含的风险范围：除工程变更、政策性调整、《承包人提供主要材料和设备一览表》
约定的材料、设备价格变动风险以外因素。
风险范围以外合同价格的调整方法：
①工程变更：按10.4.1变更估价原则的约定调整。
②政策性调整：按自治区建设行政主管部门颁布的文件执行。
③材料价格风险：按的约定调整。
④其它：
2）总价合同：
总价包含的风险范围：
风险范围以外合同价的调整方法。
专用条款预付款、进度款、竣工结算款的约定
12.2.1预付款的支付：
预付款支付比例或金额：合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的20%（合同价格扣除后……的10~30%）
预付款支付期限：人员、设备进场开工七日内
预付款扣回的方式：竣工结算一次性扣回（或进度款扣回）
进度款的支付约定：
12.4.1付款周期：
约定：工程款原则上按月支付，合同同进度款支付限额为已完成工程量的85%（80%-90%），工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量的70%
（70%~75%）；工程完工验收达到质量要求，结算经南宁市公共投资中心审定后，工程款支付至结算总价的95%；发包人按工程价款结算总额的5%预留工程质量保修金，待工程质量保修期满后返还。
专用条款关于发包人审批竣工付款申请单的期限约定
500万元以下，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天
500万元~2000万元，……30天
2000万元~5000万元，45天
5000万元以上，60天
因承包人提供的结算资料不完整而需补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延。
发包人完成竣工付款的期限：收到竣工付款申请单28天内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款
专用条款关于质量保证金及争议解决约定人
质量保证金
两种方式：1）质量保证金保函。
2）发包人按工程价款结算总价的5%（3%~5%）预留工程质量保证金，待缺陷责任期满后返还。
3）
争取解决约约定
争议评审
仲裁或诉讼
8、工程计量原则
8.1.1
的工程量规则计算。
8.1.2工程计量可选择按月或按工程形象进度分段计量，具体计量周期应在合同中约定。
除合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。
单价合同的计量
8.2.1工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定。
8.2.6承包人完成已标价工程量清单中每个项目的工程量并经发包人核实无误后，发承包双方应对每个项目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量，并应在汇总表上签字确认。
总价合同的计量
8.3.2采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，除按照工程变更规定的工程量增减外，总价合同各项目的工程量应为承包人用于结算的最终工程量。进度款可以通过编制支付分解表来支付。（工程量清单应采用综合单价计价，因此建议总价合同不采用工程量清单计价方式）
9、合同价款调整
合同约定调整内容
1.法律法规变化；
2.工程变更；
3.项目特征不符；
4.工程量清单缺项；
5.工程量偏差；
6.计日工；
7.物价变化；
8.暂估价；
9.不可抗力；10提前竣工（赶工补偿）；11.误期赔偿；12.索赔；13.现场签证；14.暂列金额。
法律法规变化
9.2.1招标工程以投标截止日期前28天、非招标工程以合同签订前28天为基准日，其后因国家的法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的，发承包双方应按照自治区建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价款。
9.2.2因承包人原因导致工期延误的，按本计价规范细则第条规定的调整时间，在合同工程原定竣工时间之后，合同价款调增的不予调整，合同价款调减的予以调整。
工程变更
项目特征不符
清单漏项
9.3.1条：
已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；
已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合同范围内参照类似项目的价。
已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应采用招投标时的基础资料，按成本加利润的原则，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行。（由合同约定，可约定按现行定额及信息价计算，并考虑优惠幅度）
工程量偏差
9.6.2对于任一招标工程量清单项目（含分部分项工程量清单和单价措施项目清单），当因本节规定的工程量偏差和第节规定的工程变更等原因导致工程量偏差超过15%时，增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的综合单价可进行调整，调整的具体办法应在合同中约定。
措施费调整
由于施工方案改变致使措施项目费发生变化需要调整时，承包人应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利（不含总价措施项
目）。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：
1.单价措施项目应按照实际发生变化的措施项目，按本计价规范细则经9.3.1条的规定确定单价。
2.以项计算总价措施项目应按照批准的实施方案调整，以计算基础乘费率计算的总价措施项目，按实际发生变化的计算基础及投标报价费率调整。
记日工
现场签证确认计日工数量，根据已标价工程量清单中的计日工单价计算现场签证费用；已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由发承包双方按本计价规范细则第节的规定商定计日工单价计算，并在签证中体现。
计日工最终转化为签证费用。
物价变化
物价变化调整公式△P＝P0[A+（B1×+B2×+B3×+…+Bn×）－1]
招标工程以投标截止日期前28天，非招标工程以合同签订前28天为基准日9.8.1.2造价信息调整价格差额
1.人工、机械使用费按照自治区建设主管部门或授权的工程造价管理机构发布的人工调整文件，机构台班单价进行调整。
2.需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由承包人提供，发包人复核，作为调整合同价款差额的依据；若合同约定按工程造价管理机构发布市场信息结算但又未约定数量调整方法时，其数量按实际完成工程的材料消耗量，单价按相应工程形象进度施工期间工程造价管理机构发布的市场信息价加权平均计算。工程造价管理机构未发布市场价格信息的，其单价通过市场调查确定。
3.基期价：招标人应以投标截止日前28天工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。基准单价填写在发包人提供材料设备表的表－22
材料和工程设备单价调整原则
1）承包人投标报价材料单价低于基准单价：施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值，或材料单价跌幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。
2）承包人投标报价中材料单价高于基准单价：施工期间材料单价跌幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值，或材料单价涨幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。
3）承包人投标报价中材料单价等于基准单价：施工期间材料单价涨、跌幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值，其超过部分按实调整。
工期延误后材料设备价格调整原则
9.8.3发生合同工程工期延误的，应按照下列规定确定合同履行期的价格调整：
1．因非承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者；
2.因承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者。
发包人提供材料和工程设备
1.填写《发包人提供材料和工程设备一览表》（简称甲供材料）。
2.承包人投标时，应按发包人提供材料单价计入相应项目的综合单价中。
3.发包人向承包人支付工程预付款、进度款和竣工结算价款时，应按合同约定扣除甲供材料款，不予支付。
4.发承包双方对甲供材料的数量发生争议不能达成一致的，应按照相关工程的计价定额同类项目规定的材料消耗量计算。（3.2.4）
5.甲供材料转乙供材的，另行签订补充协议。（3.2.5）
暂估价
1.暂估材料
1）属招标范围：双方一起组织招标。
2）不属招标范围：承包人采购，发包人确认。
2.暂估专业工程
1）属招标范围：两种情况，看承包人是否参与投标。参与：发包人组织招标；不参与：承包人组织招标。
2）不属招标范围：按第节相应条款的规定确定专业工程价款。
暂估价调整
暂估价及确认价
价差：确认价－暂估价
结算时综合单价不变，在其他项目费中增加结算确认价与暂估价差额，且仅计算税金。
甲供材在暂估价表体现，结算时计算方法同暂估价。
不可抗力
1)发包人承担：
第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害；
承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用；
工程所需清理、修复费用，发包人人员伤亡。
2）承包人承担：承包人的施工机械设备损坏及停工损失，承包人人员伤亡。
提前竣工（赶工补偿）
1）压缩的工期天数不得超过定额工期的20%。
2）合同工程提前竣工。发包人应承担承包人由此增加的提前竣工（赶工补偿）费用。
3）在合同中可约定：A、提前竣工每日历天应补偿额度；B、按合同价款的百分比；C、根据提前竣工方案报发包人批准。
误期赔偿
1）因承包人误期采取的赶工措施费用由承包人承担。
2）在合同约定误期赔偿费，并应明确每日历天应赔额度。
现场签证
合同以外的零星项目，非承包人责任事件等工作。
时间要求（7天提出，48小时复核，48小时确认）
现场签证的工作如已有相应的计日工单价，现场签证中应列明完成该类项目所需的人工、材料、工程设备和施工机械台班的数量。
如现场签证的工作没有相应的计日工单价，应在现场签证报告中列明完成该签证工作所需的人工、材料设备和施工机械台班的数量及单价。
9.14.4合同工程发生现场签证事项，未经发包人签证确认，承包人便擅自施工的，除非征得发包人书面同意，否则发生的费用应由承包人承担。
10、合同价款其中支付
承包方提供与预付款等额的预付款保函。
预付款应从每一个支付期应支付给承包人的工程进度款中扣回，直到扣回的金额达到合同约定的预付款金额为止。预付款保函的担保金额根据预付款扣回的数额相应递减，但在预付款全部扣回之前一直保持有效。（10.1.6）
安全文明施工费
10.2.2除专用合同条款另有约定外，发包人应在工程开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%（不能少于），其余部分与进度款同期支付。
10.2.4承包人对安全文明施工费应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。
进度款
1）要在合同中约定进度款计算的时间、程序和方法。
2）综合单价发生调整的，以发承包双方确认调整的综合单价计算进度款。
3）按本计价规范细则第8.3.2条规定形成的总价合同除由于工程变更形成的工程量增减予以调整外，其工程量不予调整。
4）发包人提供的甲供材料金额，应按照发包人签约提供的单价和数量从进度款支付中扣除，列入本周期应扣减的金额中。（10.3.5）
5）进度款的支付比例按照合同约定支付。
支付申请应包括下列内容
1.累计已完成的合同价款；
2.累计已实际支付的合同价款；
3.本周期合计完成的合同价款；
1）本周期已完成单价项目的金额；
2）本周期应支付的总价项目的金额；
3）本周期已完成的计日工价款；
4）本周期应支付的安全文明施工费；
5）本周期应增加的金额。
4.本周期合计应扣减的金额；
1）本周期应扣回的预付款；
2）本周期应扣减的金额。
5.本周期实际应支付的合同价款。
11、竣工结算与支付
1）工程完工后，发承包双方必须在合同约定时间内办理工程竣工结算。（11.1.1）
2）可申请质量鉴定：造价管理机构
3）竣工结算备案：造价管理机构
竣工结算编制与复核
11.2.2分部分项工程和单价措施项目应依据发承包双方确认的工程量与已标价工程量清单的综合单价计算；发生调整的，应以发承包双方确认调整的综合单价计算。（包括合同约定的调整办法）
11.2.3以项计算的总价措施项目应依据已标价工程量清单的项目和金额计算；发生调整的，应以发承包双方确认调整的金额计算。以计算基数乘费率计算总价措施项目应按照实际发生变化的计算基础乘费率计算的总价措施计算基础及投标报价费率调整。
2总承包服务费应依据已标价工程量清单的金额计算，计费基础发生变化的做相应调整；
6合同中约定风险外的人工、材料调整费用为包含除税金之外的所有费用，按合同约定或有关规定进行调整。
竣工结算程序及期限
11.3.1合同工程完工后，承包人应在经发承包双方确认的合同工程期中价款结算的基础上汇总编制完成竣工结算文件，并应在提交竣工验收申请的同时向发包人提交竣工结算文件。除合同另行约定竣工结算程序和期限外，应按本条第2款~条的规定执行。
竣工结算程序和期限
竣工结算提交时间：合同约定时间提交竣工结算发包人催14天内提交，否则发包人有权单方面按现有资料办理竣工结算和支付结算款的依据，承包人应予以认可。
竣工结算核对时间：发包人28天核对完毕，承包人28天内提交修改意见，发包人28天内复核，不能在28天内提出意见的视为认可对方结果。结果无异，7天内双方签字。
办理不完全竣工结算：有异议部分由发承包双方协商解决；协商不成的，应按照合同约定的争议解决方式处理。
11.3.8合同工程竣工结算核对完成，发承包双方签字确认后，发包人不得要求承包人与另一个或多个工程造价咨询人重复核对竣工结算。
竣工结算款支付申请内容
1竣工结算合同价款总额；
2累计已实际支付的合同价款；
3应预留的质量保证金；
4实际应支付的竣工结算款金额。
竣工结算款支付时间
1）发包方应在7天内予以核实，14天内支付结算款。
2）发包人未按时支付，承包人有权获得利息。7天后的56天内仍未支付，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向人民法院申请将工程依法拍卖。（11.4.5）
质量保证金
1）质量保证金返还：发包人在工程竣工验收合格之日起满两年后14天内将保修金的全部返回给承包人。质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。
最终结清
1）发包人应在收到最终结清支付申请后的14天内予以核实，并应向承包人签发最终结清支付证书。发包人应在签发最终结清支付证书后的14天内，按照最终结清支付证书列明的金额的承包人支付最终结清款。
2）发包人未按期最终结清支付的，承包人有权获得延迟支付的利息。
3）最终结清时，承包人被预留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，承包人应承担不足部分的补偿责任。
12、合同解除的价款结算与支付（略）
13、合同价款争议的解决
1）有争议可以提交合同约定职责范围内的总监理工程师或造价工程师解决，并应抄送另一方。总监理工程师或造价工程师在收到此提交件后14天内应将暂定结果通知发包人和承包人。发承包双方对暂定结果认可的，应以书面形式予以确认，暂定结果成为最终决定。14天内未提意见则视为认可。
2）发承包双方或一方不同意暂定结果的，应以书面形式向总监理工程师或造价工程师提出，说明自己认为正确的结果，同时抄送另一方，此时该暂定结果成为争议。在暂定结果对发承包双方当事人履约不产生实质影响的前提下，发承包双方实施该结果，直到按照发承包双方认可的争议解决办法被改变为止。（13.1.3）
管理机构的解释或认定
发承包双方可就工程造价计价依据、办法以及相关政策规定的争议以书面形式提请工程造价管理机构对争议以书面文件进行解释或认定。
13.2.2工程造价管理机构应按我区相关规定，就发承包双方提请的争议问题进行解释或认定。
13.2.3发承包双方或一方在收到工程造价管理机构书面解释或认定后仍可按照合同约定的争议解决方式提请仲裁或诉讼。除工程造价管理机构的上级管理部门作出了不同的解释或约定，或仲裁裁决或法院判决中不予采信的外，工程造价管理机构作出的书面解释认定应为最终结果，并应对发承包双方均有约束力。
协商和解
13.3.1合同价款争议发生后，发承包双方任何时候都可以进行协商。协商达成一致的，双方应签订书面和解协议，和解协议对发承包双方均有约束力。13.3.2如果协商不能达成一致协议，发包人或承包人都可以按合同约定的其他方式解决争议。
调解
合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
仲裁、诉讼
13.5.1发承包双方的协商和解或调解均未达成一致意见，其中的一方已就此争议事项根据合同约定申请仲裁，应同时通知另一方。
13.5.3在本计价规范细则第节至第节规定的期限之内，暂定或和解协议或调解书已经有约束力的情况下，当发承包中一方未能遵守暂定或和解协议或调解书时，另一方可在不损害其他可能具有的任何其他权利的情况下，将未能遵守暂定或不执行和解协议或调解书达成的事项提交仲裁。
13.5.4发包人、承包人在发行合同时发生争议，双方不愿和解，调解或者和解、调解不成，又没有达成仲裁协议的，可依法向人民法院提起诉讼。
14、工程造价鉴定
目一方当事人的近亲属或代理人、咨询人以及其他关系可能影响鉴定公正的，应当自行回避；未自行回避，鉴定项目委托人以该理由要求其回避的，必须回避。
14．工程造价咨询人在鉴定过程中要求鉴定项目当事人对缺陷资料进行补充的，应征得鉴定项目委托人同意，或者协调鉴定项目各方当事人共同签认。14.2.4根据鉴定工作需要现场勘验的，工程造价咨询人应提请鉴定项目委托人组织各方当事人对被鉴定项目所涉及的实物标的进行现场勘验。
鉴定依据及原则
14.3.2工程造价咨询人在鉴定项目合同无效或合同条款约定不明确的情况下应根据法律法规、相关国家标准和本计价规范细则的规定，选择相应专业工程的计价依据和方法进行鉴定。
15、工程计价资料与档案
1.发承包双方现场管理人员的职责范围。发承包双方的现场管理人员，包括受其委托的第三方人员，如发包人委托的监理人、工程造价咨询人，仍然属于发包人现场管理人员的范畴；管理人员的职责范围应在合同中明确，施工过程中如发生人员变动，应及时书面形式通知对方，涉及到合同中约定的主要人员变动需经对方同意的，应事先征求对方的意见，同意后才能更换。
2.现场管理人员签署的书面文件的效力。双方现场管理人员在合同约定的职责范围签署的书面文件是工程计价的有效凭证，如双方现场管理人员对工程计量结果的确认，对现场签证的确认等；双方现场管理人员签署的书面文件如有其他有效依据，或经实证证明（如现场测量等）其是虚假的，则应更正。
工程计价资料送达和签收
口头指令不得作为计价凭证。
15.1.3任何书面文件送达时，应由对方签收，通过邮寄应采用挂号、特快专递传送，或以发承包双方商定的电子传输方式发送，交付、传送或传输至指定的接收人的地址。
15.1.5发承包双方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用特快专递或者公证方式送达，所造成的费用增加（包括被迫采用特殊送达方法所发生的费用）和延误的工期由拒绝签收一方承担。
15.1.6书面文件和通知不得扣压，一方能够提供证据证明另一方拒绝签收或已送达的，应视为对方已签收并应承担相应责任。
16、工程计价表格之一
投标总价（封－3）
投标总价（扉－3）
总说明（表－01）
单项工程投标报价汇总表（表03）
单位工程投标报价汇总表（表04）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（表－08）
总价措施项目清单与计价表（表－11）
其他项目清单与计价汇总表（表－12）
规费、税金项目清单与计价表（表－15）
承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）（表－22）
工程量清单表格（可选表格）
建设项目投标报价汇总表（表－02）
暂列金额明细表（表12－1）
材料（工程设备）暂估价格及调整表（表12－2）
专业工程暂估价表（表12－3）
计日工表（表12－4）
总承包服务费计价表（表12－5）
税前项目清单与计价表（表－14）
承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）（表－23）
已标价工程量清单表格（投标报价表格）
在工程量清单基础上增加：
工程量清单综合单价分析表（表－09）
主要清单项目工料机分析表（表－10）
讲解主要内容
一、2013工程量清单规范出台意义。
二、2013工程量清单规范广西实施细则的解读及应用。
三、工程量清单计价结算案例。
计算原则（结算）
未变更部分：工程量按实计算，单价按中标单价计算。
约定风险以外调整：
市场价格波动调整：人工费、机械按文件调整，主要材料超出约定风险范围调整，调整的费用列入其他项目费。
工程变更调整：
1.涉及工程量变化，按实计算工程量，单价按中标单价或约定的调整办法调整。
2.涉及项目特征不符或漏项，参照或按新增项目计算。
3.施工方案变更，调整单价措施项目。
政策性调整：规费、税金按调整后的费率计算。
16、工程计价表格之二
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（人工费原综合单价不变，调价差，在其他项目费体现）
其他项目费（主要汇总一些费用增减费用，比如人工费价差放在其他项目费中体现）
其他项目清单
总价措施项目清单与计价表（以人工费、材料费、机械费为计算基础）
材料（工程设备）暂估单价及调整表（调整时，保持原中标综合单价不变，调价差，在其他项目费中体现）
承包人提供主要材料和工程设备一览表（只能算价差）
规费税金项目与计价表（规费以人工费为计算基础）
单位工程竣工结算汇总表
软件工程项目计划书
《项目计划书》 一、参赛作品构思的创意与价值（50%） a)背景：问题领域 ATM（自动柜员机）是银行为客户提供自动化的一种现代化电子设备，是银行电子化的一个重要组成部分。系统能为持卡人提供取款、存款、转帐、余额查询、更改密码等多种功能。它的广泛应用可提高银行工作效率，减少由于业务量增加对柜台产生的压力，同时又自动延长了银行的服务时间。 b)问题：选题的动机与目的 由于各种原因ATM会出现机器故障或是ATM机与主机通信过程中发生丢包现象等事件，可能会出现如下一种情况:储户输入密码后取钱，而ATM机未将钱吐出。那么在这种情况下卡上的钱会不会少呢？若去另一个ATM机能够再取吗？为避免顾客的利益受到伤害，并保证系统的稳定性和可靠性，急需要设计一种较为可靠的机制使ATM机在最短的时间内恢复业务。 c)研究：市场调查过程和评价结论 通过对ATM系统的学习和研究，其主要运作模式如图1.1所示，主要涉及到银联主机、前置机和ATM三者之间的信息交互。 钞，则进行自我修复，让客户不会感受到中间发生故障丢包的一系列处理过程，同时免去客户到银行进行冲正处理的繁琐过程，体现人性化设计。 d)创意：参赛作品的构思描述 ATM机的通信部分主要分为两部分，一为前置机与主机的通信；另一为ATM机与前置机的通信。 通过顾客在取款过程中数据的备份、超时重传、实时打印等技术，尽量避免银行和顾客的利益受到伤害，保证系统的稳定性和可靠性。 e)功效：最终呈现给用户的实际功效 当ATM出现故障时（发生丢包），客户没有取到钞票，则显示“系统处理中”，直到出钞，若时间超时，则显示退卡。 f)评价：对创新的深度、广度的自我评价 本解决方案可以尽可能地保护储户的利益，即使在机器无法自动恢复的情况下，可以通过人为查看打印的交易记录来挽救故障造成的损失。为银行的ATM业务作出贡献，提升银行在顾客心中的地位。本设计可应用于各类银行ATM取款机中，具有通用性。
《建设工程工程量清单计价规范》
《2013工程量清单计价规范》GB50500-2013 1总则 1.0.1为规范建设工程造价计价行为，统一建设工程计价文件的编制原则和计价方法，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，制定本规范。 1.0.2本规范适用于建设工程发承包及实施阶段的计价活动。 1.0.3建设工程发承包及实施阶段的丁程造价应由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。 1.0.4招标工程量清单、招标控制价、投标报价、工程计量、合同价款调整、合同价款结算与支付以及工程造价鉴定等工程造价文件的编制与核对，应由具有专专业资格的工程造价人员承担。 1.0.5承担工程造价文件的编制与核对的工程造价人员及其所在 单位，应对工程造价文件的质量负责。 1.0.6建设工程发承包及实施阶段的计价活动应遵循客观、公正、公平的原则。
1.0.7建设工程发承包及实施阶段的计价活动，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语 2.0.1工程量清单 载明建设工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目的名称和相应数量以及规费、税金项目等内容的明细清单。 2.0.2招标工程量清单 招标人依据国家标准、招标文件、设计文件以及施工现场实际情况编制的，随招标文件发布供投标报价的工程量清单，包括其说明和表格。 2.0.3已标价工程量清单 构成合同文件组成部分的投标文件中已标明价格，经算术性错误修正 （如有）且承包人已确认的工程量清单，包括其说明和表格。 2.0.4分部分项工程 分部工程是单项或单位工程的组成部分，是按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务将单项或单位工程划分为若干分部的工程；分项工程是分部工程的组成部分，是按不同施工方法、材料、工序及路段长度等将分部工程划分为若干个分项或项目的工程。
清单课程设计
《工程概预算》课程设计任务书 一、课程设计题目 湖北工业大学南区教工社区物管中心工程量清单的编制与投标报价 二、本次课程设计应达到的目的 单位工程预算课程设计是概预算课程的主要教学环节之一。通过本次课程设计，学生应掌握清单的编制与计价方法，熟悉清单文件内容及装订顺序，理解定额在清单计价中的应用，为今后的毕业设计环节和将来的工作打下良好的基础。 三、本次课程设计任务的主要内容和要求（包括编制依据、编制要求等） （一）编制依据 建筑施工图及结构施工图图纸一套 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008 2008《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》 2008《湖北省土石方工程消耗量定额及统一基价表》 2008《湖北省建筑安装工程费用定额》 施工图纸中所用的有关标准图集 教材及有关预算手册 （2）编制要求（要求上交成果） 1．封面、编制说明 2. 清单工程量计算表（附录A部分）(钢筋工程量只计算第1层部分) 2．编制工程量清单 3．根据定额、取费标准，编制综合单价分析表，对清单报价四、时间安排（2周）
1．搜集相关资料,熟悉施工图纸，相关标准 2．计算清单工程量（按照《计价规范》附录A中章节编排），整理结果，填写规范表格 3．对照定额，根据拟定的施工方案，确定工程的的计价工程量。 4．参照定额基价、取费标准、市场行情，确定工程的综合单价及报价。 5．整理计算结果，编写编制说明，装订成册。 五、设计要求 1．课程设计期间，要求认真阅读设计任务书，查阅相关参考资料； 独立按时完成任务。 2．设计成果要求全部手写（表格可打印），书写工整，格式、装订规范； 3．所作的课程设计应概念清楚，设计计算正确，计算应有计算过程。
工程量清单及投标报价毕业设计任务书
工程量清单及投标报价毕业设计任务书 设计题目： 学生姓名：专业班级：指导教师： 1、所使用图纸概况 工程名称： 建筑面积： 建筑类型： 结构形式： 层数： 2、设计依据 （1）毕业设计指导书 （2）毕业设计任务书 （3）施工图纸 （4）标准图集： （5）使用的清单规范： （6）使用的定额： （7）取费按照： （8）其他相关文件或资料： 3、设计任务 从招标方角度编制工程的工程量清单；然后从投标方角度对该工程进行投标报价；最后对所报价格与类似工程进行对比分析。
具体包括： （1）对工程造价的研究现状进行综述性分析，并论证设计方案； （2）编制工程量清单。 其中使用手工编制；其余使用软件编制； 由业主指定分包的专业工程为：；专业工程暂估价为：；业主提供的材料暂估价包括有：。 （3）编制工程投标报价文件。 ①对以下影响报价的主要施工方案进行描述或分析：土方工程、混凝土工程、垂直运输、模板工程、。 ②土建和装饰部分各10种以上材料均采用市场询价进行确定；其他资源价格按信息价格或现行规定确定。 其中土建部分采用市场询价的材料有： 装饰部分采用市场询价的材料有： 其余材料按（地区）（期）信息价格确定。 ③人工和机械价格应来之有据，并在答辩时出示。 ④专业工程造价、总承包服务费的费率拟定为：。 （4）结合类似工程的造价，分析该工程投标报价的合理性程度。 4、注意事项： （1）手工计量计价编制部分要留工作底稿，并作为毕业设计的支撑材料； （2）是否需要编制清单定额对照表：□是□否；
（3）采用市场询价的几种材料需要提供所询问厂商的名称、时间、地点、供应方式等主要信息，作为毕业设计的支撑材料； （4）所撰写的论文，格式应严格按照学校统一制定的《本科生毕业设计/论文》格式和相关制度、规范执行；内容方面应根据自己选定的工程项目的特点有侧重、有针对性；鼓励结合自己的毕业设计对工程造价的形成过程进行深度分析。 5、设计时间及阶段完成成果要求 （1）前，完成设计开题 （2）前，完成计量（并完成该部分的写作） （3）前，完成计价（并完成该部分的写作） （4）前，完成造价分析（并完成该部分的写作） （5）前，提交初稿 （6）前，提交终稿及所有设计成果。
一级《工程量清单及其计价》题
—级《工程量清单及其计价》题 一、单项选择题 1.工程量清单为投标者提供公开、公平、公正的竞争环境，由（）统一提供。 A. 工程标底审查机构 B .招标人 C. 工程咨询公司 D.招投标管理部门 2 .分部分项工程量清单为闭口清单，这是指（）。 A, 投标人若认为清单内容有遗漏可以自行补充 B. 投标人对清单内容的调整要通知招标方 C. 投标人可以根据实际情况将若干清单项目合并计价 D, 未经允许投标人对清单内容不允许作任何更改变动 3 .对投标人报出的措施项目清单中没有列项且施工中又必须发生的项目，招标人（）。 A. 要给予投标人以补偿 B. 应允许投标人进行补充 C. 可认为其包括在其他措施项目中 D. 可认为其包括在分部分项工程量清单的综合单价中 4 .在《建设工程工程量清单计价规范》中，其他项目清单一般包括（）。 A. 预备金、分包费、材料费、机械使用费 B. 预留金、材料购置费、总承包服务费、零星工作项目费 C. 总承包管理费、材料购置费、预留金、风险费 R.预留金、总承包费、分包费、材料购置费 5 .下列关于其他项目清单的说法中，不正确的是（）。 A. 标底编制人可以随意改动其他项目清单中的招标人部分
B. 投标人不得随意改动其他项目清单中的招标人部分
C. 投标人不得随意更改其中招标人填写的零星工作项目与数量 D. 投标人对其中的零星工作项目必须进行报价 6 .分部分项工程量清单的项目编码由12位组成，其中的（）位由清单编制人设置。 A. 八到十B .九到^一 C. 九到十二 D.十到十二 7. 编制措施项目清单时，若出现《计价规范》中措施项目一览表未列的项目，编制人 ）。 A. 不得对措施项目一览表进行补充 B. 可以考虑将其并人其他措施项目中 C. 可以对措施项目一览表进行补充 D. 可以认为其综合在分部分项工程清单中 8. 设置措施项目清单，确定材料二次搬运等项目时，主要参考（）。 A. 施工技术方案 B .施工规程 C. 施工组织设计 D.施工规范 9. 设置措施项目清单，确定夜间施工等项目时，主要应参阅（）。 A. 施工技术方案 B .施工规程 C. 施工组织设计 D.施工规范 10 .建设工程工程量清单中的其他项目清单不包括（）。 A. 预留金 B .总承包服务费 C.材料购置费 D.规费 11 .工程量清单的封面应由（）填写、签字、盖章。 A. 工程标底审查机构B .招标人 C.工程咨询公司 D. 招投标管理部门 12.投标人应填报工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，如未填报则
某工程工程量清单计价编制的毕业设计
目录 中文摘要 (1) 英文摘要 (2) 1引言 (3) 2 总说明 (4) 2.1 工程概况 (4) 2.2 建筑设计说明 (4) 2.2.1 设计依据 (4) 2.2.2 一般要求 (4) 2.2.3 主要工程做法 (5) 2.2.4 消防设计专篇 (6) 2.2.5 节能设计专篇 (6) 2.3 结构设计说明 (7) 2.3.1 工程概况 (7) 2.3.2 设计依据 (7) 2.3.3 工程设计标准 (8) 2.3.4 主要结构材料 (10) 2.3.5 基础工程 (11) 2.3.6 钢筋混凝土工程 (11) 2.3.7砌体工程 (12) 3工程量清单计价编制............1 4 3.1 封面 (14) 3.1.1 编制依据 (14) 3.1.2 编制说明 (14) 3.2 填表须知 (15) 3.3 清单编制依据与说明 (15) 3.4 单位工程造价汇总表 (16) 3.5 分部分项工程量清单 (17) 3.6 分部分项工程量清单计价表 (22) 3.7 分部分项工程量清单综合单价分析表 (31)
3.8 总价措施项目清单与计价表 (80) 3.9 其他项目清单与计价汇总表 (81) 3.10 不可竞争费、税金项目计价表 (82) 4 结论 (83) 谢辞 (84) 参考文献 (85) 附录 (86)
2总说明 2.1工程概况 本工程的名称是某建设工程，位于:安徽省滁州市来安县，居住用房，环境等级为一级，建筑使用年限50年，防火耐火等级一级，抗震设防烈度六度，高层建筑防火设计建筑分类: 二类。 总共7层，总建筑面积为3427.06m2，，地上建筑面积3427.06 m2，建筑高度为20.55m。 2.2建筑设计说明 2.2.1设计依据 1.1《城市居住区规划设计规范》GB 50180-93(2016年修订版) 1.2《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 1.3《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 1.4《住宅建筑规范》GB 50368-2005 1.5《住宅设计规范》GB 50096-2011 1.6《无障碍设计规范》GB 50763-2012 1.7《建筑地面设计规范》GB 50037-2013 1.8《屋面工程技术规范》GB 50345-2012 1.9《倒置式屋面工程技术规程》JGJ 230-2010 1.10《种植屋面工程技术规程》JGJ 155-2013 1.11《建筑外墙防水工程技术规范》JGJ/T235-2011 1.12住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298-2013 1.13《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2015 1.14《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010 1.15《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015 1.16《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2011 1.17 其他相关国家及地方设计规范、标准等 3
项目工程量清单及其计价表
附件一： 工程量清单计价表 一、工程量清单招标用表 二、工程量清单计价用表
-! 工程量清单招标用表填表说明 一、工程量清单招标用表由下列内容组成 1、封面 2、总说明 3、分部分项工程量清单 4、措施项目清单 5、其他项目清单 6、招标人材料购置费清单 7、零星工作项目人工单价清单 8、规费税金清单 9、需评审的材料清单 二、工程量清单的编制应符合下列规定 1、工程量清单应由招标人或其委托的工程造价咨询单位编制。 2、工程量清单表中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。 3、总说明应按下列内容填写 （1）工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、施工现场实际情况、自然地理条件、环境保护要求等。 （2）工程招标和分包范围。 （3）工程量清单编制依据。 （4）工程质量、材料、施工等的特殊要求。 （5）其他需要说明的问题。 4、分部分项工程量清单依据《计价规范》进行编制，《计价规范》未
-! 包括的项目，编制人可作相应补充，并报当地工程造价管理机构备案。 5、措施项目清单由编制人根据拟建工程的具体情况及合理的施工方案或施工组织设计，参照《计价规范》编制。《计价规范》没有的项目，编制人可作补充。 6、其他项目清单及招标人材料购置费清单。 （1）其他项目清单中招标人部分应列明预留金金额和材料购置费。（2）招标人材料购置费清单必须列明招标人自行采购材料的名称、规格型号、数量、单价和合价，其合计金额必须与其他项目清单材料购置费一致。 7、零星工作项目人工单价清单应依据《计价定额》的工种划分并结合拟建工程需要编制。 8、规费依据《计价定额》的规定并结合工程实际编制。税金按工程所在地的费率计算。
工程量清单及招标控制价编制指导书(课程设计)
工程量清单及招标控制价编制指导书 一．工程量清单的编制 工程量清单的编制步骤： 1.分部分项工程量清单的编制 分部分项工程量清单应根据《计价规范》中附录规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。 （1）项目编码 项目编码是分部分项工程量清单项目名称的数字标识。 分部分项工程量清单的项目编码，应采用十二位阿拉伯数字表示。一至九位应按《计价规范》中附录的规定设置，十至十二为应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置。统一招标工程的项目不得有重复编码当清单项目的项目名称相同而项目特征不同时，前九位编码相同，以后三位编码加以区别。 （2）项目名称 分部分项工程量清单的项目名称应按《计价规范》中附录规定的项目名称，并结合拟建工程的实际情况确定。 工程量清单项目名称应表达详细、准确。计价规范附录表中的“项目名称”是形成分部分项工程量清单项目名称的基础，在编制分部分项工程量清单时可适当调整或细化，例如“墙面一般抹灰”这一分项工程，在形成工程量清单项目名称时可以细化为“外墙面一般抹灰”、“内墙面一般抹灰”等。 （3）项目特征 项目特征是构成分部分项工程量清单项目自身价值的本质特征。工程量清单的项目特征是确定一个清单项目综合单价不可缺少的重要依据，在编制的工程量清单中必须对其项目特征进行准确和全面的描述。 分部分项工程量清单项目特征应按《计价规范》附录中规定的项目特征内容，结合拟建工程项目的实际予以描述。项目特征不同应分别列项。若工程量清单项目特征描述中有些项目特征用文字难以准确和全面的予以描述时，也可直接采用详见xx图集或xx图号的方式描述。 （4）计量单位 分部分项工程量清单的计量单位应按《计价规范》附录中规定的计量单位确定。 以质量计算的项目——t或kg； 以体积计算的项目——m3； 以面积计算的项目——m2； 以长度计算的项目——m； 以自然计量单位计算的项目——个、套、块、樘、组、根……； 没有具体数量的项目——项、宗。 （5）工程量计算 分部分项工程量清单中所列工程量应按《计价规范》附录中所规定的工程量计算规则进行计算。 除另有说明外，所有清单项目的工程量应以实体工程量为准，并以完成后的净值计算，而施工中的各种损耗和需要增加的工程量应在投标人报价时考虑。 工程量计算的精度，以“ t ”为单位，应保留3位小数；以“m3”、“m2”、“m”、“ kg”为单位，应保留两位小数；以“个”、“项”、等为单位取整数。
算量软件在工程量清单预算编制中的应用
算量软件在工程量清单预算编制中的应用摘要：算量软件是为了解决工程量清单预算编制中的一系列复杂计算问题、提高计算速度和精确度而研发的一种软件，但其在应用过程中也存在不足之处，本文在分析影响建筑工程清单预算编制准确性的因素和算量软件的特点的基础上，提出综合应用图形算量及电子表格两种计算方法进行工程量清单预算编制。 关键词：工程造价；算量软件；图形算量；清单预算 1 影响建筑工程清单预算编制准确性的因素 1、图纸熟悉程度。图纸是计算工程量的基础，首先应熟悉图纸，认真阅读设计说明，了解工程的材料和做法。注重核对结构图和建筑图的标高、尺寸是否一致，图纸是否齐全，发现图纸有矛盾或缺漏的，及时把问题集中起来反映给业主和设计。 2、计算规则的熟悉程度。工程量计算规则是编制工程清单预算最根本的依据，预算员对规则的熟悉程度对快速、准确地计算工程量是很关键的。因此平时工作中应熟记常用计算规则及注意收集整理相关数据，做到随拿随用，例如，铁的比重是7.85，即一立方米钢材重量为7.85吨，计算钢栏杆及钢结构工程就会经常用到这个数据。 3、计算工具的先进及熟练程度。工程量计算约占全部预算编制工作量的75%以上，工时最长，出错可能性也最大，因此一定要抓好工程量的准确性。目前工程量还大都使用电子表格计算，测量工具从以往的手工测量（直尺、卷尺、比例尺测量）发展到近几年使用A utoCAD电子图进行测量，准确度得到很大的提高。
近年基于AutoCAD三维建模技术的算量软件也就是图形算量 软件得到较快的发展，更是令工程量计算模式有了根本性的转变：传统电子表格计算法是将数据、计算式输入，通过一系列计算步骤得到工程量；图形算量软件计算法是通过设定构件属性、添加匹配清单、按设计图纸画图，即可以由软件自动计算生成工程量清单。图形算量能够用三维立体效果图直观地检查绘图是否准确，与传统电子表格计算比较，图形算量法计算准确度更高，不过这个是要基于对软件熟练运用的基础上。本人初学图形算量用于计算一栋教学楼工程时，基础梁的梁面标高在建立构件时没有设置好，画好图了才想起要修改梁面标高，回到建立构件的界面修改，结果对数时才发现错了。因为改属性是应该在画图界面，点击需要修改的基础梁，才能修改属性。这些步骤都是经过一定的实践才能深刻理解的。 2 算量软件的特点及在工程量清单编制中的应用 图形算量和传统表格算量这两种计算方法各有优势，选择哪种方法计算取决于工程的具体情况，本人从以下几个方面分析图形算量的优缺点。 1、计算精确度 目前大部分工程在拿到施工图的时候，业主同时会提供电子Aut oCAD图，这是使用图形算量软件的最大优势。绘图是图形算量中耗时最多的步骤，现在可以直接从AutoCAD图精确导入轴线、各结构和建筑工程的主要构件，大大缩减了绘图时间，而且对于不规则图形，例如是弧形构件的输入和计算，有着比传统表格算量绝对的精确优势。
最新工程量清单计算规则
一、工程量计算规则 1、平整场地按设计图示尺寸的建筑物首层面积（首层面积按建筑物外墙外边线计算）以m2计算。 2、挖土方按设计图示尺寸以m3计算。 3、挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积（基础垫层底面积是指垫层与地基相接的底面积）乘以挖土深度以m3计算。 4、人工挖桩孔土方按图示桩的不同断面积乘以设计桩孔中心线深度（含扩大头进入持力层部分）以m3计算。 5、挖淤泥、流砂按设计图示位置、界限以m3计算。 6、管沟土方按设计图示的管道中心线长度以m计算。 7、预裂爆破按设计图示的钻孔总长度以m计算。 8、石方开挖按设计图示尺寸以m3计算。 9、管沟石方按设计图示的管道中心线长度以m计算。 10、土（石）方回填按设计图示尺寸以m3计算。场地回填以回填面积乘以平均回填厚度计算；室内回填以主墙间净面积乘以回填 厚度计算；基础回填以挖方体积减去设计室外地坪以下埋设的基础体积（包括基础垫层及其他构筑物）计算。 二、说明 1、土壤及岩石（普氏）的分类可按（附表一）确定。 2、土石方体积应按挖掘前的天然密实体积计算。 3、平整场地适用于建筑场地厚度在±30cm以内的挖、填、找平。
4、挖土方适用于±30cm以外的竖向布置的挖土或山坡切土，是指设计室外地坪标高以上的挖土，其挖土方平均厚度应按自然地面 测量标高至设计地坪标高间的平均厚度确定。 5、挖基础土方包括带形基础、独立基础、满堂基础（包括地下室基础）及设备基础等。基础土方、石方开挖深度应按基础垫层底表面（基础垫层底表面是指垫层与地基相接的垫层底表面）标高至交付施工场地标高（交付施工场地标高是指设计室外地坪标高）确定。无交付施工场地标高时，应按自然地面标高确定。 6、设计要求采用减震孔方式减弱爆破震动波时，可按预裂爆破项目编码列项。 7、土方开挖中，根据施工要求的放坡、操作工作面和机械挖土进出施工工作面的坡道等增加的工程量，可包括在挖基础土方报价内。 工程量清单计算规则及说明 一、工程量计算规则 1、桩基工程的土壤级别鉴别可按（附表二）土质级别的规定和鉴别方法进行确定。 2、预制钢筋混凝土桩按设计图示尺寸的桩长（包括桩尖）以m 或根计算，或按设计图示尺寸以桩长（包括桩尖，不扣除桩尖虚体积）乘桩身断面积以m3计算。 3、砂石灌注桩、灰土挤密桩、旋喷桩、喷粉桩按设计图示尺寸
论工程量清单计价模式对工程造价控制的影响毕业论文开题报告完整版
论工程量清单计价模式对工程造价控制的影响 毕业论文开题报告 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
自考本科生 毕业设计(论文)开题报告学生姓名： XXX 学号: XXXX 所在学院：工程造价管理学院 专业：工程造价管理 设计(论文)题目：论工程量清单计价模式对 工程造价控制的影响 指导教师： XXXX 2014 年3月30日
毕业设计（论文）开题报告 1．结合毕业设计（论文）课题情况，根据所查阅的文献资料，每人撰写2000字左右的文献综述： 文献综述 课题名称 论工程量清单计价模式对工程造价控制的影响 项目研究背景 在当前我国社会经济发展的过程中，工程施工项目也在逐渐的增多，为了适应市场经济发展的需要, 并与国际惯例接轨,采用传统的定额计价模式已无法适应我国快速发展的市场经济以及经济全球一体化的发展需要。因此，人们为了对工程造价进行很好的控制，逐步倡导或取而代之的是现行工程量清单计价模式, 这种计价模式我国自2003 年开始实行以来, 也逐渐被人们所认知。我们通过工程量清单计价模式来对各工程施工项目进行审计，从而对工程造价进行控制，以提高对工程的投资效益、适应市场经济的发展需要并促进我国社会经济的稳定发展。然而，我国长期以来采用定额计价的模式，虽已不适应市场经济的发展，但在我国工程建设方面也发挥重要的作用。而工程量清单计价模式又作为新的计价模式所出现, 特别是在现阶段, 工程量清单计价的体系建立、计价依据编制、计价方法确定以及相配套的计价政策尚未建立或完善, 采用此模式确定工程造价, 对我国工程项目的造价控制有何重要和深远的影响，该如何利用工程量清单计价模式来有效控制工程造价值得研究与探讨。 研究课题的目的和背景 工程量清单计价模式已逐步适应市场经济体制 随着市场经济在我国的实行，为了与国际接轨适应建设市场改革的要求，我国建筑企业已逐步采用工程量清单计价模式根据自身技术水平、装备水平、管理水平，将传统定额中的材料、人工、机械台班的消耗量和相应的单价分离，此外国家由定价计价阶段向指导和调控阶段发展，逐步符合“控制量、指导价、竞争费”的改革规范，满足了市场经济发展的需要，促进了技术进步，提高了经营管理水平和劳动生产率。相较而言，我国传统以“定额”+“费用”+“文件规定”为基础的定额计价，不仅定额编制中规定的价格与市场实际价格有出错差异，而且将工程实体消耗量和施工消耗量两者合而为一，量价不分离。定额计价不能充分发挥企业优势体现企业技术与管理
一级《工程量清单及其计价》题
一级《工程量清单及其计价》题 一、单项选择题1．工程量清单为投标者提供公开、公平、公正的竞争环境，由（）统一提供。 A．工程标底审查机构 B．招标人 C．工程咨询公司 D．招投标管理部门 2．分部分项工程量清单为闭口清单，这是指（）。 A．投标人若认为清单内容有遗漏可以自行补充 B．投标人对清单内容的调整要通知招标方 C．投标人可以根据实际情况将若干清单项目合并计价 D．未经允许投标人对清单内容不允许作任何更改变动 3．对投标人报出的措施项目清单中没有列项且施工中又必须发生的项目，招标人（）。 A．要给予投标人以补偿 B．应允许投标人进行补充 C．可认为其包括在其他措施项目中 D．可认为其包括在分部分项工程量清单的综合单价中 4．在《建设工程工程量清单计价规范》中，其他项目清单一般包括（）。 A．预备金、分包费、材料费、机械使用费 B．预留金、材料购置费、总承包服务费、零星工作项目费 C．总承包管理费、材料购置费、预留金、风险费 R．预留金、总承包费、分包费、材料购置费 5．下列关于其他项目清单的说法中，不正确的是（）。 A．标底编制人可以随意改动其他项目清单中的招标人部分 B．投标人不得随意改动其他项目清单中的招标人部分
C．投标人不得随意更改其中招标人填写的零星工作项目与数量 D．投标人对其中的零星工作项目必须进行报价 6．分部分项工程量清单的项目编码由12位组成，其中的（）位由清单编制人设置。 A．八到十 B．九到十一 C．九到十二 D．十到十二 7．编制措施项目清单时，若出现《计价规范》中措施项目一览表未列的项目，编制人（）。 A．不得对措施项目一览表进行补充 B．可以考虑将其并人其他措施项目中 C．可以对措施项目一览表进行补充 D．可以认为其综合在分部分项工程清单中 8．设置措施项目清单，确定材料二次搬运等项目时，主要参考（）。 A．施工技术方案 B．施工规程 C．施工组织设计 D．施工规范 9．设置措施项目清单，确定夜间施工等项目时，主要应参阅（）。 A．施工技术方案 B．施工规程 C．施工组织设计 D．施工规范 10．建设工程工程量清单中的其他项目清单不包括（）。 A．预留金 B．总承包服务费 C．材料购置费 D．规费 11．工程量清单的封面应由（）填写、签字、盖章。 A．工程标底审查机构 B．招标人 C．工程咨询公司 D．招投标管理部门
工程造价课程设计报告模板
工程造价课程设计 报告
民建楼(工程)施工图工程量清单报价(标底)编制实例 班级：工程081班报告提交日期：4月19号 组长信息： 成员信息： 指导教师：工程管理系 1 选题背景（10分） 所选理由：该设计是对北京四环内一座民建楼编制的一套工程量清单和投标报价书，该建筑为单层框架结构建筑面积269.10㎡。建筑外形呈长方体，主要构成部分营业大厅。工程量清单和投标报价由建筑工程、装饰装修工程、电气工程（含防雷接地及弱点工程）、给排水工程以及各单位工程对应的措施项目、其它项目等组成。总投标报价为156783.48元。主要编制依据有该建筑工程施工图、《建设工程工程量清单计价规范》、《天津市建设工程工程量清单计价定额》等。此工程是我小组摘自北京建筑业土建造价员岗位考核试题（土建部分），有比较清楚的思路，因此选择了这个题目。 2 组织运行（20分） 成员分工：------组织协调—组织录入 ---报告整理 ---搜集资料 组织运行：在接到工程造价实习任务书之后，我们小组立即开展了实习动员会议，会议中我们达成以下事项：1进行了详细的成员分工。2本
次项目的总工期为五天，我们做了项目的总体计划和每天的计划，并规定每天晚上十点在宿舍小组全体成员进行当天的任务总结，并安排第二天的详细任务，由于项目工期紧迫，要求小组成员当天的任务必须按进度严格完成，当遇到困难时由组长进行协调，并安排其它小组成员进行帮助。3本次实习项目要求高质量的完成，从前期的搜集工程资料，到中期的组织录入，再到后期的报表生成以及实习报告的整理，都要求小组成员高质量的完成，成员之间互相监督互相批评，当发现有质量瑕疵时由组长进行修改，并在最后项目完成阶段进行项目的评价和各成员任务的认定，以确保项目的质量。4本次实习费用完全由小组成员自行解决，因此要求项目的成本越低越好，不设下限。5本次实习我们还进行了详细的风险管理，并制定了相应的风险应对计划。 运行效果自我评价：总体运行正常，详细部分还有待改进的方面。 实习体会：“纸上得来终觉浅，觉知此事要躬行。”工程造价只学习书本上的知识远远不够，还必须进行实际的实习操练，等到真正做出一项工程的造价时才知道难度有多大，经过实习验证和巩固了所学的知识，加深了对所学的知识的理解，为我们将来的工作做了准备。 3 总说明（20分） 3.1工程概况 工程概况：此工程总造价156783.48元，建筑面积269.10㎡，结构形式为单层框架结构，工程地点为北京四环以内。建筑外形呈长方体，工程量清单和投标报价由建筑工程、装饰装修工程、电气工程（含防雷接地及
工程量清单的概念和内容
工程量清单的概念和内容 一、工程量清单的概念 工程量清单是表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称和相应数量的明细清单。是按照招标要求和施工设计图纸要求规定将拟建招标工程的全部项目和内容，依据统一的工程量计算规则、统一的工程量清单项目编制规则要求，计算拟建招标工程的分部分项工程数量的表格。 二、工程量清单的内容 工程量清单作为招标文件的组成部分，一个最基本的功能是作为信息的载体，以便投标人能对工程有全面充分的了解。以建设部颁发的《房屋建筑和市政基础设施工程招标文件范本》为例，工程量清单主要包括工程量清单说明和工程量清单表两部分。 (1)工程量清单说明。工程量清单说明主要是招标人解释拟招标工程的工程量清单的编制依据以及重要作用，明确清单中的工程量是招标人估算得出的，仅仅作为投标报价的基础，结算时的工程量应以招标人或由其授权委托的监理工程师核准的实际完成量为依据，提示投标申请人重视清单，以及如何使用清单。 (2)工程量清单表。工程量清单表作为清单项目和工程数量的载体，是工程量清单的重要组成部分。 三、工程量清单的编制 工程量清单是招标文件的组成部分，主要有分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清单等组成，是编制标底和投标报价的依据，是签订工程合同、
调整工程量和办理竣工结算的基础。 工程量清单由有编制招标文件能力的招标入或受其委托具有相应资质的工程造价咨询机构、招标代理机构依据有关计价办法、招标文件的有关要求、设计文件和施工现场实际情况进行编制。 (一)工程量计算的项目设置 工程量清单的项目设置规则是为了统一工程量清单项目名称、项目编号、计量单位和工程量计算而制定的，是编制工程量清单的依据。在《建设工程工程量清单计价规范》中，对工程量清单项目的设置作了明确的规定。 1、项目编码 项目编码以五级编码设置，用十二位阿拉伯数字表示。一、二、三、四级编码统一;第五级编码由工程量清单编制人区分具体工程的清单项目特征而分别编码。各级编码代表的含义如下： (1)第一级表示分类码(分二位);建筑工程为01、装饰装修工程为02、安装工程为03、市政工程为04、园林绿化工程为05; (2)第二级表示章顺序码(分二位); (3)第三级表示节顺序码(分二位); (4)第四级表示清单项目码(分三位); (5)第五级表示具体清单项目码(分三位)。 例如： 03―02―08―004-XXX
清单计价造价课程设计
清单计价造价课程设计
东湖庭园还建小区6#住宅楼工程 工程量清单 东湖村村民委员会工程造价 XX工程造价咨询企业 招标人：_______单位公章________咨询人： _____资质专用章___________ (单位盖章) (单位资质专用章) 法定代表人东湖村村民委员会法定代表人 XX工程造价咨 询企业 或其授权人：_______法定代表人_________或其授权人： ______法定代表人__________ (签字或盖章) (签字或盖章) XXX签字 盖造价工程师 XXX签字 编制人：____或造价员专用章__________复核 人：____盖造价工程师专用章____ (造价人员签字盖专用章)
(造价工程师签字盖专用章) 编制时间：年月日复核时间：年月日 东湖庭园还建小区6#住宅楼工程 招标控制价 招标控制价(小写)： _________________________________________ _________________ (大写)： _________________________________________ _________________ 东湖村村民委员会工程造价 xx工程造价咨询企业 招标人：__________单位公章_______ 咨询人： _____资质专用章__________ (单位盖章) (单位资质专用章)
法定代表人东湖村村民委员会法定代表人 XX工程造价咨询企业 或其授权人：________法定代表人________或其授权人： __________法定代表人________ (签字或盖章) (签字或盖章) XXX签字 盖造价工程师 XXX签字 编制人：__或造价员专用章__________复核人： __盖造价工程师专用章______ (造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章) 编制时间：年月日复核时间：年月 日
工程量清单计价课程设计范例
工程估价课程设计 学号：姓名: 学生 院学(系): : 业专 题目: 工程量清单编制与投标报价 : 指导教师 二一年六月六日
0 / 51 设计总说明书 在编制分部分项工程量清单前，详细解读了《建设工程工程量清单计价规范》，对总则、术语、工程量清单编制的内容研读数遍，知道了招标控制价的定义、编制及一些规定。对建筑工程、装饰装修工程清单项目的名称、编码、项目特征、计量单位、工程量计算规则进行了详细的了解，以便在编制分部分项工程量清单时，能熟练应用，得心应手，大大缩短不必要的时间。 在编制工程量清单的时候，最重要的是项目特征的描述，以及对工程量的计算，要将项目特征描述得尽可能详细些，而工程量计算要按规则来计算。 在工程量清单编制完成之后，编制工程量清单计价表。在此之前，对《江苏省建筑与装饰工程计价表》进行大致的了解，然后编制施工方案，按《计价表》的规定计算出各自工程量。在《计价表》中找出各项目所对应的定额子目和相应的工程量。 使用造价软件编制工程量清淡的封面、总说明、分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费、税金项目清单；同时也编制工程量清单计价表中的单位工程汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价表、分部分项工程量清单综合单价分析表、措施项目费分析表、主要材料价格表。 最后通过报表的形式将这些表分别导出来。 通过这次课程设计，我们熟悉了施工图纸，能够准确识图。在对《工程估价》这本书掌握的基础上，通读《建筑工程工程量清单计价规范》，并计算出工程量、编制出工程量清单。基于对施工组织的熟悉，拟定适合该工程的施工方案，通过《江苏省建筑与装饰工程计价表》和相关图集，计算工程量。最后应用广联达造价软件对此工程进行投标报价。 课程设计是培养学生综合运用所学知识,发现,提出,分析和解决实际问题,锻炼实践能力的重要环节,是对学生实际工作能力的具体训练和考察过程. 回顾起此次工程估价课程设计，至今我仍感慨颇多，的确，从手稿到正式稿，从理论到实践，在整整两星期的日子里，可以说得是苦多于甜，但是可以学到很多很多的的东西，同时不仅可以巩固了以前所学过的知识，而且了解了很多在书本上所没有学到过的知识。通过这次课程设计使我懂得了理论与实际相结合是很
软件工程--项目开发计划清单书
文档编号：HHIT-SECD-S101-01T-01 版本号：V1.0 酒店宾馆客房管理系统项目开发计划书 项目名称酒店宾馆客房管理系统的设计与实现 项目负责人 项目开发单位 项目人员 项目起止时间2013.06.17----2013.06.18 2013年6月18日
软件工程课程设计项目组任务分派单（组长用） 班级：软件组别： 2 组长姓名：时间：2013 年 6 月 18 日 准等信息； 2、本表在每次任务完成后，由组长按照完成标准验收，并给出每个组员成绩评定（每人平均70 分制），除组长保留一份外，应及时上报任课老师（电子和纸质文档同时上报）。
目录 1引言 (4) 1.1编写目的 (4) 1.2背景 (4) 1.3定义 (4) 1.4参考资料 (4) 2项目概述 (4) 2.1工作内容 (5) 2.2主要参加人员 (5) 2.3产品及成果 (5) 2.3.1程序 (5) 2.3.2文件 (5) 2.3.3服务 (6) 2.3.4非移交产品 (6) 2.4验收标准 (6) 2.5完成项目的最迟期限 (6) 2.6本计划的审查者与批准者 (6) 3实施总计划 (7) 3.1工作任务的分解 (7) 3.2接口人员 (7) 3.3进度 (7) 3.4预算 (10) 3.5关键问题 (10) 4支持条件 (11) 4.1计算机系统支持 (11) 4.2需要用户承担的工作 (11) 4.3需由外单位提供的条件 (12) 5专题计划要点 (12)
1引言 【】 1.1编写目的 想要做一个好的客房管理系统，首先必须知道用户的需求，这样我们才会开发出真正满足用户的软件产品，在系统的需求分析阶段，开发者应该明确一个好的客房管理系统必须要做什么。 1.2背景 宾馆客房管理系统是宾馆客房管理不可缺少的，对于宾馆的管理者和使用者来说都是非常重要的，在以往，人们使用手工登记来记录管理宾馆的日常事务，操作流程虽然简单，但随着宾馆的数量越来越多，宾馆的规模越来越大，宾馆的入住率越来越高。简单的手工登记已经无法满足管理的要求，我们需要一个客房管理系统，来满足客房管理的需求。面对如此庞大的信息量，一个成功的客房系统可以提供预定房间功能、登记信息功能、开放/退房功能等。为管理者与用户供充足的信息和快捷的数据处理手段，从而实现客房管理的系统化、规范化和自动化，达到信息准确、统一管理的目标。 1.3定义 文档中采用的专门术语的定义及缩略词简要如下： JAVA:Java 语言 Microsoft SQL Server2008 VISIO:VISIO制图工具。 1.4参考资料 ①王先国等.软件工程实践教程. 北京：电子工业出版社，2010 ②李龙澎.软件工程课程设计.北京：机械工业出版社，2010 ③张海藩.软件工程导论.北京：清华大学出版社，2008 【】 2项目概述 【】
完整的工程量清单编制顺序
完整的工程量清单编制顺序 如何正确快捷的编制工程量清单是一个造价咨询人员必备技能，下面对工程量清单编制工作做了一个梳理和总结，希望对造价咨询人员有所帮助。 一.基本要点1．封面。招标人要明确是业主不是招标代理和造价咨询公司。2．签字盖章的地方是即要签字也要盖章不要只盖章不签字。3．造价工程师及注册证号，《建设工程工程量清单计价监督管理办法》中要求工程量清单的封面由编制单位的注册造价工程师或一级造价员签字盖章。 二. 填表须知填表须知必须有。因为它明确要求工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改在以往的投标文件中有的投标人由于对清单不是很熟悉有修 改工程量和改动计量单位。 三. 总说明1．工程概况。要写明工程名称、工程建设规模（建筑面积）、工程特征（层数、檐高）、施工现场条件、自然地理情况、抗震要求等。2．招标范围。一般说明是总包还是有部分分包或者分标段。如果有部分需要专业分包要明确哪一部分；如果是分标段要写的很明确各标段范围。3．编制依据①建设工程工程量清单计价规范②建设工程工程量清单计价规范辽宁省实施细则及附录③施工设计图纸及 其说明、设计修改、变更通知等技术资料④相关的设计、施工规范和标准4．工程质量。要明确是合格还是优良，不要写市样板、省世纪杯、国家鲁班奖，这三个是奖项。5．招标人自行采购的材料名称、规格型号和数量等。这里面要注意招标人自行采购的材料如果在招标阶段无法准确定价，应按暂估价列在其他项目清单中招标人部分，注明材料数量、单价、合价，便于投标人将其返到分部分项工程量清单的综合单价中，计取相关费用。6．预留金数额。7．其他需要说明的问题，比如业主要求混凝土
工程量清单及计价表
工程量清单及计价表 附件一： 工程量清单及计价表 一、工程量清单招标用表 二、工程量清单计价用表 0 / 41
工程量清单及计价表 工程量清单招标用表填表说明 一、工程量清单招标用表由下列内容组成 1、封面 2、总说明 3、分部分项工程量清单 4、措施项目清单 5、其他项目清单 6、招标人材料购置费清单 7、零星工作项目人工单价清单 8、规费税金清单 9、需评审的材料清单 二、工程量清单的编制应符合下列规定 1、工程量清单应由招标人或其委托的工程造价咨询单位编制。 2、工程量清单表中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。 3、总说明应按下列内容填写 （1）工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、施工现场实际情况、自然地理条件、环境保护要求等。 （2）工程招标和分包范围。 （3）工程量清单编制依据。 （4）工程质量、材料、施工等的特殊要求。 （5）其他需要说明的问题。 1 / 41
工程量清单及计价表 4、分部分项工程量清单依据《计价规范》进行编制，《计价规范》未包括的项目，编制人可作相应补充，并报当地工程造价管理机构备案。 5、措施项目清单由编制人根据拟建工程的具体情况及合理的施工方案或施工组织设计，参照《计价规范》编制。《计价规范》没有的项目，编制人可作补充。 6、其他项目清单及招标人材料购置费清单。 （1）其他项目清单中招标人部分应列明预留金金额和材料购置费。 （2）招标人材料购置费清单必须列明招标人自行采购材料的名称、规格型号、数量、单价和合价，其合计金额必须与其他项目清单材料购置费一致。 7、零星工作项目人工单价清单应依据《计价定额》的工种划分并结合拟建工程需要编制。 8、规费依据《计价定额》的规定并结合工程实际编制。税金按工程所在地的费率计算。 2 / 41