铁塔基础浇筑施工6级塔施工合同

大唐山西陵川90MWP光伏发电项目

铁塔基础施工劳务合同

合同编号：HBMZ001 发包人：

地址：

承包人：

法定代表人：

地址：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，就项目分包施工事宜，双方协商签订本协议书。

一、工程概况

1、工程名称：大唐山西陵川90MWP光伏发电项目铁塔基础施工劳务合同

2、工程地点：山西省陵川县西河底镇

3、项目规模：铁塔基础。

4、项目业主：大唐山发电有限公司

二、工程承包范围

承包范围及内容：现场规范管理、发包方供材料、图纸所需全部施工。：1、基础制作。2、纯劳务施工无任何机械费用。3、无任何质保金。

三、合同价款

（一）合同计价方式

合同单价：铁塔基础施工，按每方 650元/立方（陆佰伍拾元整）的价格付款。

（二）付款方式：合同签订后，发包人预付承包人合同价款10%的进场费用；每个塔基浇筑完工拆模后支付实际工作量的全部余款。

（三）付款前开具合同全额发票。

（四）本合同约定的付款方式仅是为合同履行设定的付款节点，某一节点发生合同终止、变更等意外情形时，承包人已收款金额并非达到该付款节点时为发包人提供服务的对价报酬，双方应根据实际完工数量、质量等因素协商确定应付款金额、多退少补。

四、合同工期

1、工期：2020年6月23日至2020年6月28日

1/ 4

2、因不可抗力及设计变更造成的误工、停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。项目当地正常季节内天气因素导致窝工不予顺延。

五、质量标准等级及检验

1、质量等级：合格

2、工程质量标准：国家《建筑工程施工质量验收统一标准》（编号GB50300-2001），按照《建筑施工安全技术规范和标准》的要求组织施工，施工现场必须按照《建筑施工安全检查标准》

3、承包人严格按照发包人出具的施工图纸、施工规范、工程质量强制性标准和发包人驻工地代表、监理工程师依据合同发出的指令施工，并随时接受检查和监督，一经发现承包人施工质量达不到合格标准的，可要求承包人返工，直至竣工合格。

六、双方责任和义务

1、发包人责任

1.1必须遵守本合同的各项条款，并指定专人对工程质量进行监督，配合承包人解决施工中出现的问题，

完工后负责组织检查验收；发包方应在完工后2个工作日内进行验收，如完工后发包方未在2个工作日内未进行验收则视为验收合格并把工程尾款全部给承包方付清。（如不付清按拖欠农民工工资处理）

1.2协助承包人解决施工所必须的电源、水源；

1.3负责按约定支付工程款。

2、承包人责任

2.1按照确定的承包人员施工。

2.2遵守国家和各级政府部门的法律、法规，执行发包人现场规章制度；

接受质量、进度、安全、现场文明管理。

2.3工人进场前，必须向工人进行安全交底和技术交底；

七、安全文明施工管理

1、承包人必须遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。

2、发包人对其在施工场地的工作人员进行安全教育，发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工。

2/ 4

3、承包人在动力设备、地下管道、输电线路、特殊建筑物、易燃易爆地段及临街交通要道附近施工、实施爆破作业等施工时，应提前书面提出相应安全防护措施，经发包人驻工地代表、监理工程师认可后实施。

八、附则

1、本合同一式2份，甲方持1 份，乙方持 1 份，自双方盖章之日起生效，具有同等法律效力。如本合同解除，有关合同解除后的责任条款对双方仍具有约束力。

2、本合同内容为打印文本，任何一方不得手工填写或擅自添加、删减、划改。如确需对本合同条款进行修改、补充和变更，应另行签订打印文本的补充协议，并经双方盖章确认。

3、合同履行过程中发包方人员个人出具的任何承诺或放弃有关权利的文件未经发包人加盖公章无效。

4、双方充分认识到如因承包人违约导致发包人项目重大损失的可能性，因此双方对本合同约定的违约金标准一致认可，不持异议。承包人在工程款外收取利息、违约金等其它款项的，否则承包人无权主张该权益。

5、本合同签订后为向第三方办理有关行政性手续事宜签署有关格式文本，相关条款与本合同约定有冲突的以本合同约定条款为准。

6、因逾期付款产生违约责任或利息，以最后一次付款时尚欠的货款金额为基数，逾期期限从最后一次付款时的时点起算。承包人在合同履行中已实际接受承兑等支付方式的不再主张因支付方式变更造成的损失。在仲裁或诉讼等法律程序做出最终裁定/判决/调解前，发包人一次性付清工程款本金的，视为发包人应付欠款付清并就应付欠款不再承担违约责任，承包人负责撤销相关法律程序，已发生费用由承包人自行承担。

7、未经双方及受让方一致书面同意，甲乙双方之间债权债务不可向第三方转让或以第三方债权债务相抵销。

8、本合同履行过程中甲方按合同约定发出有关变更通知，发包方现场及时做好签证。

9、双方之间发生任何纠纷应协商解决，协商不成提起诉讼由任意一方所在地有管辖权的人民法院管辖。本协议管辖条款独立存在，合同的补充、变更、解除、终止或者无效及其他约定、承诺等，不影响本协议管辖条款的效力。本合同签署后双方之间就纠纷管辖的任何约定与本协议管辖条款约定不一致的(或未作约定的)对双方不具有法律约束力，均以本合同协议管辖条款约定为准。

3/ 4

发包方：承包方：

税号：税号：

地址：地址：

开户行：开户行：

账号：账号：

发包人：（盖章）承包人：（盖章）

合同经办人（签字）：合同经办人（签字）：

联系电话：联系电话：

签订日期：2020年7月7日签订日期：2020年7月7日

安徽天安安装工程有限公司明细

4/ 4