设备买卖合同律师版

设备买卖合同

公司:(以下称买受方)

公司:(以下称为出卖方)

经友好协商,特此订立以下条款:

第1条定义

“验收手册”是指由出卖方提供并由双方确认,供双方检验设备是否符合技术规格和规定资料标准所用的一种文件。

“规定资料”是指与本系统相关的、执行本协议所必需的图纸、数据和其他资料。

“缺陷或瑕疵”是指设备(结构或性能)不符合验收手册有关规定之处。

“现场验收”是指买受方按照验收手册对出卖方安装的设备所作的最后验收。

“技术规格”是指本协议附表A。

第2条销售主体事项

出卖方愿意出售,买受方愿意购买下列设备:

设备技术要求

设备性能必须符合所规定的性能,达到技术规格和规定数据的标准,并提交全部适用的,必要的图纸、数据和其他技术资料。

出卖方应于年月日之前准备且提交给买受方验收手

册草案副本2份。由买受方在日内审议和批准验收手册。

本协议正文规定如与附件规定相抵触,以本协议正文规定为准。验收手册若与技术规格或规定资料相悖,则以技术规格和规定资料为准。

第3条价格

……

第4条支付

买受方在收到出卖方的发票后,必须按下列期限付给出卖方款项:

4.1 签约后支付总价 %的定金;

4.2 买受方处交付设备并安装调试后,支付总价的 %的货款;

4.3 验收保留款为总价 %的货款,在设备调试合格后第月内支付

第5条交货与验收

出卖方应在年月日前完成设备的安装和调试工作;并完成验收手册所规定的各项检测;同时,出卖方须在设备验收单证上签字,证明业已完成检测。验收单证上应注明双方认可的,且应由出卖方在双方议定的期间内校正的仍可能存在的缺陷。

现场验收应在年月日起进行。

第6条更改

自本合同生效之日起,对本合同正文或附表作任何更改,必须做成书面形式,详细说明更改对技术规格、价格、性能、设计、验收日期、已交付或即将交付备件的更换性能以及本合同的其他重大事项的影响,而且应由双方公司签字。

为修补瑕疵或改善设备,出卖方可适当对技术规格作微小的更改或校正,只要这种更改不会严重影响总买价、功能特性、性能、备件的更换性能。

第7条保修

出卖方保证不会因设备材料和工艺方面的缺陷,以及设计不完善而导致设备达不到技术规格要求。

该设备及部件,从签署现场验收合格之日起,如在1年之内出现故障,出卖方负责在收到台新公司通知7日内进行调换或修理,由此发生的费用均由出卖方承担。如出卖方不履行上述保修义务,则应承担买受方由此而引起的一切损失。

第8条其它

本合同为双方的完整协议,以前协议双方或其代理人就本协议适用或涉及的任何事项或事物所作的一切陈述、谈判、信函、承诺、协议、协商和合同,无论是书面的还是口头的,均作废。

卖方:

买方:

代加工协议书

代加工协议书 1、代加工协议书 甲方(供给方,受托方):科技有限公司 乙方(需求方,委托方): 甲方为各系列数字电测仪表专业生产商。甲乙双方经友好协商,现就乙方以OEM弋加工 方式委托甲方,定牌生产各系列数字电测仪表达成如下协议。 第一条合作方式: xx科技有限公司以OEMT式为乙方定牌生产各系列数字电测仪表,按甲乙双方所签订单(合同)为乙方生产产品。乙方在本协议签订之日起正式生效。 第二条双方的权利和义务 一、甲方的权利和义务: 1?甲方提供乙方所要求的产品。 2?甲方提供乙方或其客户的产品网络技术支持和电话技术支持。 3?对于乙方提供的产品功能或其他方面的合理化建议,甲方认可后对产品升级。 4.对于乙方要求甲方对产品进行更改或功能扩充,双方进行协商,乙方需向甲方支付一定的费用,甲方在最快时间内对产品进行修改并提供给乙方。 5 ?甲方提供给乙方的OEM加工产品的价格,应低于甲方同类产品对外销售价及甲方给代理商的销售价格。 6?甲方若对产品代理价进行更改,须在半个月前通知乙方。 7 ?甲方不得泄漏乙方让甲方代加工产品的各种信息。 8合作期间甲方免费提供各系列代加工产品的成品样机给乙方,若双方解除合作乙方应在1个月内退回给甲方。 9 ?对于有质量问题的产品甲方应及时免费更换。

10?甲方应向外界不泄露与乙方的相关合作事宜二、乙方的权利和义务: 1?乙方享有产品的OEM加工价格,低于甲方产品对外销售价及给代理商的销售价格。 2?乙方可获得甲方的互联网在线技术支持和电话技术支持。 3?乙方销售过中,不得以任何手段损坏甲方自主品牌产品的经营及品牌宣传等。 4?乙方可自行设定OEM产品的直接用户价。 5?乙方可要求甲方对乙方进行上门技术支持和服务,但所需费用由乙方承担。 6?乙方必须尽力推广OEM产品,并及时支付款项。 7?乙方单位已不存在或变动,必须尽快告知甲方。 8?乙方未经甲方同意不得修改其产品,进行非法销售等。 第三条质量保证 1.甲方生产的定牌产品须符合国家标准规定,并符合验收标准。 2.所有定牌产品甲方都须获得认证及提供权威机构出示的产品检验报告。 3.甲方须按乙方的要求在产品的机身、外包装上进行出厂编号。 4.甲方应进行严格的产品出厂前的检验测试,以确保产品品质与合同条款和质量标准规 定的内容相符 5?乙方可以通过其技术代表共同参与对出厂产品的质量控制。同时有权利不定期检查与 定牌产品相关的检测设备、生产过程及材料零部件质量控制。 6.甲方生产定牌产品设计、规格、替代原材料及部件等方面如有变更,事前需征得乙方的书面同意。如果乙方提出任何变更要求,需甲方书面同意。 7.如果定牌产品在交货后24个月内某一个型号出现批量性故障和缺陷由甲方应免费给予更换。 第四条产品交货及运输 1.合同交货履行地点:按双方签订的合同指定地点。 2.产品运输使用中铁快运或快递方式由甲方负责承担运费,航空方式则由乙方负责 3.乙方收到产品后若有产品质量及发错货等异议,应及时用书面形式告知甲方,并及时处理或退回有异议的产品。

买卖合同(律师版本)

买卖合同(律师版本) 合同编号: 签订日期: 签订地点: 经供方:需方:充分协商,签订本合同。 在执行中,任何一方不履行合同,应承担违约责任。 1.商品

2.商品质量: 3.作价办法: 4. 交货时间: 包装要求及费用负担: 5. 质量检验及验收方式: 6. 7.结算方式: 8.运输办法: 9.供方违约责任: (1)产品品种、规格、质量不符合规定,需方同意收货的,按质论价;需

方不同意收货的,由供方负责处理,并承担因此造成的损失。 (2)未按合同规定的数量交货,而需方仍有需要的,应照数补交,按延期交货处理。完不成合同任务,不能交货的,应偿付需方应交货总值%的违约金。 (3)包装不符合规定,必须返修或重新包装,应承担支付的费用和损失;需方不要求返修或重新包装,要求赔偿损失的应予赔偿损失。 (4)未按合同规定时间交货,每延期交货一个月,应偿付需方以延期交货部分货款总额的违约金。 (5)不符合同规定的产品,在需方代保管期内,应偿付需方实际支付的保管、保养费。 (6)产品错发到货地点或接货单位,除按合同规定负责运达到货地点或接货单位外,并承担因而多付的运杂费和造成延期交货的责任。 10.需方违约责任: (1)变更产品品种、规格、质量或包装规格给供方造成损失时,应赔偿供方实际损失。

(2)中途无故退货,应偿付供方以退货部分货款总值%的违约金。 (3)自提产品未按规定日期提货,每延期一天,按照银行延期付款规定,偿付供方违约金。 (4)未按合同规定的验收办法和时间验收,应偿付供方因延期验收造成的损失;无故延期验收超过三个月即按中途退货处理。 (5)未按合同规定日期付款,每延期一天,按照银行延期付款规定偿付供方违约金。 (6)实行送货或代运的产品无故拒绝接货,应承担因此造成的损失和运输部门的罚金。 11.风险的承担 12.争议解决的办法 13.供需双方由于人力不可抗拒和非企业本身造成的原因而不能履行合同时,应当立即通知对方,经双方协商或合同管理机关查实证明,可免予承担经济责任。

买卖合同书范本(律师审查版)

买卖合同书范本_合同范本 合同范本篇一 合同编号:___________ xx市非成套公有住房出售(购买) 合同出售方(以下简称甲方):_____________ 购买方(以下简称甲方):_____________ 根据《xx市非成套公有房屋出售管理办法》及相关房改政策的规定,甲、乙双方磋商一致,签订如下合同: 一、乙方自愿向甲方购买下表所列住房。 房屋座落:地区类别建筑结构:间数建筑面积:其中分摊面积配套情况 二、甲方同意乙方按以下第_____种方式购买乙方在购房面积控制标准之内的面积。超面积_____平方米按该房地区类别成本价______元/平方米购买,超面积_____平方米按该房地区的市场价_______元/平方米购买。 1、以经评估的价格______元/平方米,并享受工龄折扣购买(其中年工龄__年)。 2、以经评估的价格______元/平方米购买,不享受工龄折扣。 3、以该住房所在地区类别成本价的18%购买。 三、乙方按以上方式购买该住房应付房价款______元(大写:___拾___万___仟___佰___拾____元____角____分)。此款由乙方在______年_____月_____日一次性付给甲方,甲方于乙方缴款次月起停收住房租金。甲方提取房价款的30%计_____元建立住房公共维修基金,其余部分金额______元为甲方的售房收入,住房公共维修基金及售房收入均应由甲方专项交存住房资金管理机构在银行开设的专户。 合同书范本篇二

买方:_________________________(以下简称甲方) 卖方:_________________________(以下简称乙方) 甲、乙双方就车辆买卖事宜达成以下合同,共同遵照执行: 第一条甲方购买乙方所有的机动车一辆: 车号:_________________ 颜色:_________________ 产地:_________________ 型号:_________________ 发动机号码:________________ 底盘号码:_________________ 第二条甲方向乙方支付车款人民币_________________万元。包括三部分:定金、第一笔车款和其余部分车款。 第三条甲方的付款方式和期间:本合同生效当日付定金 ______________万元,三日内再支付第一笔车款现金_____________万元;其余部分车款在该车办理转户手续前全部付清。 第四条乙方在收到甲方第一笔车款之日,应立即交付无瑕疵的车辆及随车工具。瑕疵保证期为自车辆交付之日起一个月。并且保证他人对该车无任何权利要求。 第五条办理转户所需费用由甲方负担。乙方负有协助办理的义务。 第六条乙方应交付给甲方该车的全部真实、有效的证件以及缴税、费凭证。 第七条乙方应保证交付前该车的维护正常,手续完整。 第八条甲方违反本合同,定金不予退还。

买卖合同欠款纠纷起诉状范本(律师推荐)

民事起诉状 原告: 住所地: 法定代表人:职务: 被告: 住所地: 法定代表人:职务: 案由:买卖合同欠款纠纷 诉讼请求: 1、原告请求依法判令被告给付原告货款元 2、请求判令被告支付逾期付款违约金元 3、本案诉讼费用及其费用由被告负担。 事实与理由: 年月日原告与被告签订《购销合同》,原告为供方,被告为需方,供方为需方提供型号的,合同约定,货物的品名、规格、价格 数量总货款 结款方式:;需方如逾期未付款,每逾期一天,按应收货款的支付滞纳金给供方。合同签订后,被告未按照合同约定履行义务。从年月份开始拖欠原告的货款,原告为了双方能继续保持友好的合作关系,仍然按被告的订单如期将货物送至被告公司。从年月份至年月份被告拖欠原告货款如下:年月份,人民币元;年月份,人民币元;年月份,人民币元, 年月份,人民币;以上合计人民币元。原告曾多次要求被告支付上述货款,但被告均以各种理由拒绝支付。 综上所述,原、被告签订的《购销合同》是双方真实意思表示,合法有效。被告拖欠原告货款共计元,事实清楚,证据充分,足以认定;双方的债权债务关系

清楚,合法有效,应受法律的保护。《合同法》第六十条规定:“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”以及《合同法》第一百一十四条第一款规定:“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”被告拖欠货款不还的行为是严重的违约行为,严重损害了原告的合法权益,应承担违约责任。被告应向原告支付逾期付款的违约金共计元。原告的诉讼请求既有事实证据又有法律依据理由充分,人民法院予以支持。原告为了维护自身的合法权益,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条之规定,特向贵院提起诉讼,恳请贵院查明事实后,给予支持。 此致 人民法院 具状人: 法定代表人: 年月日 附:1、本状副本份 2、书证份 3、其他材料份

机械设备加工合同范本

机械设备加工合同范本 机械设备加工合同范本(一) 甲方(委托方): 乙方(制作方): 甲、乙双方经友好协商,现就甲方委托乙方加工制作、装配架空乘人装置及相关设备,达成如下协议: 一、委托方式和范围: 甲方提供架空乘人装置及相关设备产品零部件图纸、装配工艺等技术资料,乙方按照甲方技术资料进行产品零部件的加工、装配,甲方委派专职技术、质检、仓管、物流、采购等相关人员进驻乙方现场,按照技术文件进行检验、验收。 乙方自行安排加工、装配场地,承担零部件加工费用,并免费提供办公室,作为甲方的现场生产协调、质检及发货人员的办公场所。 二、实施细则:

1、甲方自行采购的原材料、外购件及配套件,需按乙方的车间人员的要求集中堆放,其质量问题由甲方负责,如影响乙方装配,则应补偿有关人工费用。 2、乙方免费提供一定一跨车间作为甲方的成品仓储。 3、委托加工期间,乙方作为定点加工单位,需严格按照甲方所提出的技术要求及工艺流程,保质保量的完成甲方所委托的各项产品的加工制作。现场的所有物料(含原材料、外购件及生产工具等)均由甲方采购,但乙方需根据甲方所提供的《生产计划表》提供相应的《材料需求计划》,以供甲方提前进行生产所需物资的准备工作。 4、甲方所委派的质检人员,作为甲方的授权代表,对乙方所加工制作的所有产品拥有否决权,不达标及不合格产品均不得验收入库。 5、甲方委托加工的所有产品的单项价格另行以双方互签的《委托加工件价格明细表》为准。 6、结算:《委托加工件价格明细表》内所定的产品单

价为含税价,结算时乙方需向甲方开具17%的增值税发票,付款方式采用滚动付款,双方协商付款进度。 7、违约责任:按《合同法》规定。 三、附则: 1、本委托加工协议,自甲乙双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份,双方各持一份。 2、未尽事宜,双方另行协商解决。 3、本协议生效后,双方原签订的车间及办公室租赁合同,中止执行。 甲方(盖章):乙方(盖章): 代表(签字):代表(签字): 日期:年月日日期:年月日 机械设备加工合同范本(二)

买卖合同律师

买卖合同律师 房屋买卖合同 卖房人?家庭成员签字:,汉族,年月日出生,住址:,身份证号码:,电话:家庭成员签字:,汉族,年月日出生,住址:,身份证号码:,电话:家庭成员签字:,汉族,年月日出生,住址:,身份证号码:,电话:买房人?家庭成员签字:,汉族,年月日出生,住址:,身份证号码:,电话:家庭成员签字:,汉族,年月日出生,住址:,身份证号码:,电话:家庭成员签字:,汉族,年月日出生,住址:,身份证号码:,电话:??根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,甲乙双方经友好协商,就乙方购买甲方房屋的相关事宜,订立本合同,供双方尊

照履行。 第一条房屋基本情况 甲方出售房屋位于新都区新都镇小区栋单元楼号,房屋结构为,建筑面积为平方米,房屋用途为住宅。乙方对甲方所售房屋已作充分了解,并愿意购买。 第二条甲方对出售房屋权利的声明 本合同所述房屋为甲方拆迁安置房,是甲方的私有财产。甲 ?方保证该房屋交接时没有产权纠纷,不存在房屋抵押、债权债务以及其它权利瑕疵;如交接后发生该房屋交接前即存在的上述未清事项,由甲方自行承担,乙方不负担任何责任。 ?本合同所述房屋交付乙方后,在乙方尚未取得该房产权凭证前,如遇政府规划再征用拆迁小区住宅,以甲方名义取得的所有拆迁补偿权益均由乙方享有,甲方不得干涉。自甲方获取该房相关权益后1周内,甲方应当无条件按时、足额地返回交付乙方所有,不得推诿、截留。 ?第三条房屋售价

双方商定上述房屋总价款为人民币元。 第四条付款时间与方式 双方约定以现金方式分期支付房款。?一次付款人民币元,乙方在本合同签订当日支付给甲方。?付款当日甲方应出具注明收款数额及款项用途的收条给乙方作为其付款的凭据。 第五条房屋支付 甲方于本合同签订当日将该出售房屋及其附带钥匙,以及与该出售房屋相关的所有文件和票据全部交付给乙方,归乙方所有。?房屋出售后,该房屋所属土地的权利认务和责任也依法随之转移。?第六条户口迁出?甲方位于年月日前将本合同所述房屋中的全部 ?户口迁出,便于乙方落户。?第七条关于产权办理的约定 双方约定本房屋以后办理《房屋所有权证》、以政府办理为准手续,按以下约定进行: ?本合同所述房屋办理到甲方名下的

解除房屋买卖合同律师函

解除房屋买卖合同律师函解除二手房交易合同律师函 致:###先生 ** 律师事务所受*** 先生(以下简称“委托人”)委托,代理其主张相关权益。现函告阁下如下事项: 2015 年6 月8 日,委托人与阁下签订《北京市存量房屋买卖合同》,约定委托人将其所有的坐落于朝????房屋(以下简称“涉案房屋”)出卖给阁下。成交价格为人民币500 万元,其中定金人民币10 万元于2015 年6 月9 日前支付;剩余价款分3次付清,分别为2015年6月15日支付人民币190 万元、2015年7月30日前支付人民币200万元、缴税当日支付人民币100 万元。合同签订后,委托人按期向阁下交付了涉案房屋,然迟至今日,阁下仍未付清应在6 月15 日支付的190 万元。委托人多次向阁下索要购房款,阁下均以各种理由推诿,拒绝支付。 委托人与阁下签订的《北京市存量房屋买卖合同附件二》第七条规定“买卖双方应按约定履行义务。若逾期履约,自逾期之日起违约方按成交价格的每日0.5 ‰向守约方支付逾期违约金。如遇税、费调整还应赔偿守约方多缴纳的税、费,合同继续履行。自逾期之日起超过十五个工作日仍未履行,守约

方有权单方解除《买卖合同》。任一方违约造成《买卖合同》无法继续履行或解除,守约方可依据定金罚则或成交价格的20%向违约方索赔。违约方还应承担守约方因本次交易所支付的居间等各项费用。” 现委托人依据上述规定,要求解除其与阁下签订的《北京市存量房屋买卖合同》及其附件,解除通知自本律师函到达阁下之日起生效。同时委托人将按照约定没收定金,并要求阁下承担违约责任(包括但不限于逾期付款的违约责任、致使解除合同的违约责任)。 为妥善解决纠纷,维护委托人合法权益,同时也避免给阁下的声誉带来负面影响,请阁下自收到本函之日起7 日内搬出涉案房屋、将涉案房屋原状交付委托人并按照合同约定承担违约责任。 如阁下不履行上述义务,本所将根据委托人的授权,通过一切必要的法律手段主张权利,包括但不限于向人民法院提起诉讼。届时与诉讼有关的案件受理费、执行费、律师费、交通费、差旅费等均将由阁下承担,以维护委托人的合法权益。望阁下慎重考虑。 特此函告。 *** 律师事务所 二0** 年七月十五日 篇二:协商解除《商品房预(销)售合同》律师函

(完整版)二手房买卖合同律师详解(强烈推荐)

二手房买卖合同律师详解 ——以《上海市房地产买卖合同》为例 二手房并不是一个法律概念,是房地产产权交易二级市场的俗称。它是相对于开发商新建的商品房而言的,新建的商品房第一次交易时称为“一手房”,再次上市交易时就称为“二手房”。二手房是已经在房地产交易中心备过案、完成初始登记和总登记的、再次上市进行交易的房产,包括商品房、允许上市交易的二手公房(房改房)、拆迁房、自建房、经济适用房等。 在上海市进行二手房买卖必须签订专门的网上备案合同,即由上海市房屋土地资源管理局制定和上海市工商行政管理局监制的《上海市房地产买卖合同》。即使买卖双方私下签订了二手房买卖合同,也得到房地产交易中心重新签订网上备案的《上海市房地产买卖合同》。买卖双方在二手房买卖之前要对《上海市房地产买卖合同》的各条款进行详细的了解,只有在详细了解各条款的基础上才能最大限度的规避风险,签订符合己方利益的合同。 一、《上海市房地产买卖合同》的组成 该示范合同由:特别告知(一)、特别告知(二)、上海市房地产买卖合同正文、补充条款(一)、补充条款(二)、附件一、附件二、附件三、附件四、附件五、附件六共11个部分组成。这11个部分并不是同等重要的,就签订合同本身来说,最重要的是补充条款(一)和附件三,补充条款(一)约定了合同正文之外其他需要约定的事项,

附件三是付款条款,涉及到双方付款的条件及期限等当然很重要,其他的组成部分基本都是格式性的,直接填或者直接选就可以了。 二、《上海市房地产买卖合同》各组成部分详解 2.1 特别告知 特别告知一、二就是示范合同文本中对签订合同的一些常见风险及其预防以及注意事项的特别提醒。买卖双方在签订合同前要仔细的查阅,并知悉其内容。 2.2 上海市房地产买卖合同正文 该合同正文的各条款都是固定格式的,条款本身是不能更改的,只可在需要填空的内容上根据实际情况及双方协商一致的结果来填写。如果是委托房产中介来买房的,对于合同正文每个中介公司都有固定的表达格式,网签的时候根据本次交易的具体情况直接填写就行。如果没有委托中介而是自行交易的,在到房地产交易中心网签时,房地产交易中心对于合同正文也会提供一些固定的格式。现就合同正文的一些条款详解如下: 2.2.1 合同第1条买卖标的基本情况条款 在该条款中要填写清楚居间方房地产经纪公司的名称以及执业经纪人的姓名和执业证号码。将来一旦发生纠纷,涉及到中介公司责任的,可以作为投诉及诉讼之用。其他内容根据房地产权证上登记的信息如实填写即可。 2.2.2 合同第4条腾房条款 在该条款中腾房的时间一定要根据具体情况匡算出一个宽裕的

买卖合同纠纷律师函通用版

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 买卖合同纠纷律师函通用版 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

特别注意律师函只能由律所和律师发出!!其威慑力,很多时候不是来自于律师函内容,而是来自于律师的身份,来自于这是律师发出的,是一种强势的意思表示,俗称合法的恐吓信。 函号_______致________有限公司________律师事务所依法接受________下称业主的委托,指派________律师作为其委托代理人。 就贵公司与上述业主之间的商品房买卖合同纠纷一事致函与贵公司。 风险提示律师函在对事实部分进行叙述时不需要像法律意见书那样详备,只需要根据委托人提供的材料,简明扼要地将事实与双方争议的焦点总结出来即可。 律师函更多承担的是宣示功能而非分析功能,只是打前站用的,后面还有一系列组合动作,不宜详述,言多必失。 根据业主们提供的相关证据材料,贵公司与上述业主签订了一份 《________楼宇认购书》。 该《认购书》约定,上述业主自愿认购中国________市________ 《________楼宇》注册名________商住中心的物业,并同意按银行按揭付款的方式向贵公司支付购楼款。 该《认购书》签订的____日内,按照该《认购书》的约定,上述业主已将缴楼款存入________有限公司在_支行的账号,并与贵公司签署了《商品房买卖合同》、与银行签订了《个人住房抵押贷款合同》办理完银行按揭手续。 《商品房买卖合同》约定贵公司应当在________年____月____日或 ________年____月____日前,将符合交付条件的商品房交付给买受人业主使用。 逾期超过____日后,买受人有权解除合同。 买受人解除合同的,出卖人应当自买受解除合同通知到达之日起____日内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的5向买受人支付违约金。 风险提示出具律师函一方的好处就是可以组织对你的委托人有利的事实。

设备委托加工合同正式版

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YW-BH-017452 设备委托加工合同正式版

设备委托加工合同正式版 此委托加工协议于zzzz年zz月zz日由以下两方签订: 委托方:zzzz有限公司 地址:zz(邮编:zzzzzz) 电话:(zz)zzzzzz 传真:(zz)zzzzzz 银行:×× 银行户头号码:×× 增值税号码:×× (以下称“委托方”) 加工方:zzzz有限公司 地址:zzzz(邮编:zzzz) 电话:(zz)zzzz 传真:(zz)zzzz 银行:×× 银行户头号码:×× (以下称“加工方)。

委托方和加工方合称为“双方”。 委托方与加工方在平等、自愿基础上,经友好协商签订此协议,以资共同遵守:(1)委托方希望根据下列条件委托加工方zzzzz产品,有关产品订单将按本协议规定向加工方发出。 (2)加工方希望根据下列条件为委托方加工zzzzz产品,有关产品将按本协议规定完成。 (3)委托方为zzzz产品之商标持有人及享有有关产品专利权。 每月订单 (4)委托方必须提前10天以传真方式给加工落实订单数量。订单内容指明提货时间。 (5)加工方在收悉订单后,必须在一个星期内以传真书面向委托方确认订单。 (6)除非双方经过同意,否则在订单被加工方确定接纳后,委托方不能中止订单而加工方必须履行订单。 (7)委托方必须最迟在加工方开工前五天向加工方提供订单所需的原材料及包装材料。 (8)加工方收到足够及质量合格之材料日与成品出货日不少于15天(含周六及周日)。因原材料及包装材料数量不足,质量不合格或延迟提供所需物料而造成停工或延其的一切损失由委托方承担。 原材料及包装材料安排 (9)原材料及包装材料的进库(加工方之仓库)质量检验工作由委托方委派代表全权负责。 加工费

二手房屋买卖合同范本(律师版本)

二手房屋买卖合同范本(律师版本)

二手房屋买卖合同 卖方:___________,身份证号码:____________________ 身份证地址:_____________________________________________ 现住址:_________________________________________________________ 家庭电话:______________;手机:______________ 买方:___________,身份证号码:____________________ 身份证地址:_____________________________________________ 现住址:_________________________________________________________ 家庭电话:______________;手机:______________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、及其他有关法律、法规的规定,在平等、自愿、公平、协商一致的基础上,就房屋买卖事宜达成如下协议: 第一条房屋基本情况 (一)卖方所售房屋(以下简称该房屋)坐落为:____________【区(县)】 __________________________【小区(街道)】________【幢】【座】【号(楼)】_________单元 _________号(室)。该房屋所在楼层为 _________层,建筑面积共___________平方米。 随该房屋同时转让的房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等具体情况见附件一。 第二条房屋权属情况 (一)该房屋所有权证证号为:________________________。 (二)土地使用状况

律师审核版合同--买卖合同范本(通用合同)

买卖合同 买方: (简称甲方) 卖方: (简称乙方) 甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,依法就甲乙双方买卖合作相关事宜达成本合同条款,供双方遵守。 第一条、产品名称、产地、品牌、规格、颜色、材质、数量、单价 序 号商品名称产地品牌 规格型 号 颜色材质批次数量 单价(含 税) 总价 1 2 3 合计人民币(大写): 备注:运费合计: 第二条、产品质量标准及保修 2.1产品的质量按国家相关质量标准执行,乙方保证产品符合国家相关产品标准及 要求,同时乙方对产品质量负完全责任,保证能够通过国家相关职能部门的验收。 2.2乙方对产品的质保期为:年,自验收合格交付甲方之日开始计算,质保期内 如出现质量问题,乙方应在收到甲方通知后24小时内到现场进行免费维修或做更换处理,逾期按每天元累计计算违约金。 第三条、计量方法 以乙方根据甲方通知实际交付的数量为准,由甲方库管员和采购人员共同验收签字确认。 第四条产品的包装标准和包装物的供应与回收 由乙方按国家规定标准包装,如无相关标准按双方约定的有利于保护产品的方式进行包装,包装物由乙方负责供应,不回收。双方约定的包装物和包装方式为:第五条交货地点、方法及期限 5.1交货地点为甲方工地现场指定地点。指定地点即:(甲

方有权根据实际情况通知乙方将货物运到其他地点交给其他单位或个人,但甲方应在交货前24小时内通知乙方)。标的物所有权自交货时转移至甲方。 5.2交货方法,按下列第项执行: (1)乙方负责送货;(2)乙方负责委托第三方运输,甲方负责运费;(3)甲方自提自运。 5.3货物装卸采用第种方法执行: (1)乙方负责装卸;(2)乙方负责装、甲方负责卸;(3)甲方负责装卸。 5.4交货期限: 双方约定乙方在年月日前交货,或按甲方通知的时间、规格、数量、品名交货,但甲方应提前小时通知乙方。 第六条、交货和结算凭证的特别约定 6.1 交货时双方应做好书面记录,明确品名、数量、质量、规格等货物基本情况及交货时间、地点,相应送货单必须由甲方相应的库管员和采购人员共同签字认可,并由乙方完善相关结算凭证的审批手续,在甲方财务部挂帐后方有效,否则视为乙方未履行交货义务。 6.2乙方委托(身份证号码:)作为结算凭证的经办人,受托人在结算凭证上的签字行为,视为乙方确认。 6.3材料交付验收程序: 6.3.1每次送货后,必须使用乙方提供的经双方认可的送货单,并由乙方委托人员在送货单的结帐联上签字确认送货数量,甲方库管人员才予以验收。若乙方实际送货的数量比送货单上明确的数量少,则乙方此前所送的每批次货都应按扣除本次差量为双方的实际结算量。乙方每发生一次差量,还应按本协议第10.7条约定向甲方承担违约金。 6.3.2 乙方须在送货后五日内凭甲方认可的送货单、材料入库验收单到甲方开具内部结算付款凭证作为结算依据之一,否则甲方有权拒绝支付当次货款。乙方从送货单开票之日起90日内须完善甲方审批及财务挂账手续,否则该送货单自动失效,并视为乙方放弃收取该笔货款的权利。若甲方有关人员故意拖延相关结算单据的签字时间,乙方可及时函告甲方,甲方应予以及时处理。 6.4乙方明确地知道,甲方任何工作人员 (包括但不限于施管人员、项目经理、处长、库管员等)任何时候以甲方或甲方相关项目部的名义向乙方出具的欠据、收据、承诺及其他任何经济法律文书等,必须经甲方分管、主管领导审核确认后方为有效,否

民事诉状[买卖合同纠纷] [律师推荐][实务版]

民事诉状[买卖合同纠纷] 原告:XXXX有限公司,住所地:XX省XX市XXX镇XX村,联系电话:XXXXXXXXXXXXXX(代理人)。 法定代表人:XXX,该公司总经理 代理人:XXX,XX律师事务所律师 被告:XXXX有限公司,住所地:XXX省XXX市XX市XX 镇XX街XX号,联系电话:XXXXXXXXXXX。 法定代表人:XX,董事长 代理人:XXX,XX律师事务所律师/实习律师 诉讼请求: 原告:苏州***科技有限公司,住址:……,法定代表人:……。被告:南京****科技有限公司,住址:……,法定代表人……。诉讼请求: 1、请求判决撤销原、被告分别于XX年5月24日、XX年7月20日签订的两份《销售合同》,并责令被告退还已收的 332250元货款。 2、请求判决确认被告严重违约,并承担元的违约责任。 3、判令

被告承担本案诉讼费。事实和理由:原告与被告于XX 年5月24日签订了一份总金额为万元的《销售合同》(合同编号:100524),约定被告向原告供应单价为25000元、品牌为“三星”、规格与型号为460AA04-V的46寸液晶拼接屏8台(1366*768分辨率,360W/单元低功耗,50000小时使用寿命)。XX年7月20日原告、被告双方又签订了一份总金额为12万元的《销售合同》(合同编号: LFT100720),约定被告向原告供应单价为25000元、品牌为“三星”、规格与型号为460AA04-V的46寸液晶拼接屏4台(1366*768分辨率,360W/单元低功耗,50000小时使用寿命)。上述两份《销售合同》文本除合同总价不同外,其他条款完全一致。在该两份销售合同第六条“质量标准”第1款中均约定“乙方保证本合同货物为原生产厂家生产的从未使用过的 新设备,其规格、技术条件满足产品说明书的规定。”在该两份销售合同第十条“违约及责任界定”第1款中均约定:“未按合同约定条款履行职责视为违约。由违约导致工程延期的一方应赔付对方违约金,违约金金额计算方式为:合同工程总额的%/每日计*延期天数。”上述合同还约定由被告负责设备的安装和调试。在该两份销售合同附件《售后服务承诺书》中,被告承诺:其提供的液晶拼接屏有如下特点:“1、全系列产品均是采用三星液晶拼接屏,其中40寸以上均采用三星全球领先的DID液晶屏。……” XX年7月16

品牌代加工合同协议书范本正式版

编号:_______________ 品牌代加工合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_____ 年_____ 月_____ 日 甲方(委托方): 地址: 联系人: 联系电话:

乙方(承揽方): 注册号/统一社会信用代码: 地址: 联系人: 联系电话: 鉴于: 1、甲方系经依法注册并合法存续的有限公司,注册地为,具有签署本协议的合法主体资格。甲方为本合同委托加工方,具有所委托加工品牌商标合法授权,具备合格的委托资格。 2、乙方系经依法注册并合法存续的有限公司,注册地为,具有签署本协议的合法主体资格。乙方为本合同的承揽方,具备承揽甲方所委托加工项目生产的能力与资质。 现根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国商标法》、《商标法实施条例》等以及其他有关法律法规的规定,甲乙双方本着平等自愿、真诚合作、互信共赢的原则,就甲方委托乙方加工产品一事,经甲、乙双方协商一致后订立本协议,以资共同信守。 第一条、合同期限 本合同为甲乙双方长期合作合同,由乙方承揽甲方品牌加工订单,合作期限年,自 年月日起至年月日止。合同结束后,由乙方提岀 续约合同申请,由甲乙双方就续约进行洽谈,同等条件下乙方具备优先续约权。 第二条、委托加工事项 1、甲方委托乙方加工,须先向乙方明确所加工产品的参数,乙方确定承揽甲方加工产品后,由 甲乙双方共同确认所加工事项的样品 2、甲乙双方须共同确认:所加工事项样品的验收质量标准,加工事项的数量、交付时间、价格、包装、标牌、说明书等配件、物流及保险等事项。 3、本合同为加工年度合同,甲方委托乙方加工的订单、验收质量标准等书面信息,由甲乙双方共同确认后(以盖章为准),与本合同具有同等的法律效力。

买卖合同律师函

律师函 : 安徽胜方律师事务所接受淮北市圣亚房地产开发有限公司的委托,就你方与该公司签订《商品房买卖合同》及履约事宜向你方致函如下: 年月日你方与淮北市圣亚房地产开发有限公司签订《商品房买卖合同》。合同第六条对你方的付款方式及期限已作出明确约定,但时至今日,你方仍未按合同约定支付余下款项元。 依据上述合同第七条之规定,你方已逾期付款超过三十日,我方有权利单独解除售房合同,同时,你方亦应支付相应的违约金并按照《合同法》第一百零七条规定赔偿我方办理房产买卖手续期间所花费的费用等所有损失。基于此,我方会依法收回原房屋所有权,并从原收取的首期购房款中扣除上述违约金及各项损失,余下款项退还你处。在此情形下,为避免你方遭受更大经济损失,我方希望你方能在收到本律师函后七日内立即和圣亚公司销售人员联系,办理支付余下购房款的相关手续,否则,我委托将采取必要之法律行动,收回房产并追究你方的法律责任。 请你方收的本律师函后予以慎重考虑! 杨超律师 二零一二年二月二十三日

违约成本明细表: 您所定京洲家园号楼室;合同约定面积为㎡,单价为元/㎡,总价为元人民币;首付元人民币; 违约金明细 1、违约金:总房价*3%= 元人民币 2、撤案费:400元人民币 3、税费:首付款*8%= 元人民币 4、合同:每本50 元* 本= 元人民币 5、销售费用:总房价*2%= 元人民币 总计:违约成本为:元人民币 发律师函名单:曹颖、张从瑞 敬爱的党组织: 经过一段时期的初级党校学习,我的心境自然澎湃而又亢奋。其实,无论是谁,这种难得的熏陶刚过,思想上和认识上都会大有一吐为快的强烈之欲望。这对深刻理解中国***始终是一个最先进的党、最伟大的党,始终是实践“三个代表”重要思想的楷模,也始终是勤奋学习、善于思考、解放思想、与时俱进、勇于实践、锐意创新的模范等等,以及正确选择一个人的人生观、价值观和世界观,都具有非常积极的意义。以下是我的心得

买卖合同纠纷律师函范本-(优质文档)

合同编号:__________ 买卖合同纠纷律师函范本 甲方:_________________________________ 乙方:_________________________________ 20____年___月___日

特别注意:律师函只能由律所和律师发出!!其威慑力,很多时候不是来自于律师函内容, 而是来自于律师的身份,来自于这是律师发出的,是一种强势的意思表示,俗称“合法的恐 吓信“。 函号:_______ 致________有限公司: ________律师事务所依法接受________(下称业主)的委托,指派________律师作为其委托 代理人。就贵公司与上述业主之间的商品房买卖合同纠纷一事致函与贵公司。 风险提示: 律师函在对事实部分进行叙述时不需要像法律意见书那样详备,只需要根据委托人提供的材料,简明扼要地将事实与双方争议的焦点总结出来即可。 律师函更多承担的是宣示功能而非分析功能,只是打前站用的,后面还有一系列组合动作, 不宜详述,言多必失。 根据业主们提供的相关证据材料,贵公司与上述业主签订了一份《________楼宇认购书》。 该《认购书》约定,上述业主自愿认购中国________市________《________楼宇》(注册名:________商住中心)的物业,并同意按银行按揭付款的方式向贵公司支付购楼款。该《认购书》签订的7日内,按照该《认购书》的约定,上述业主已将缴楼款存入________有限公司 在交通银行________________支行的账号,并与贵公司签署了《商品房买卖合同》、与银行 签订了《个人住房抵押贷款合同》办理完银行按揭手续。《商品房买卖合同》约定“贵公司 应当在_____年____月____日(或_____年____月____日)前,将符合交付条件的商品房交付 给买受人(业主)使用。逾期超过60日后,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人应当自买受解除合同通知到达之日起30日内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的5%向买受人支付违约金。“ 风险提示: 出具律师函一方的好处就是可以组织对你的委托人有利的事实。如果事实对你的委托人有利,那就强调事实;如果法律对你的委托人有利,那就强调法律;如果情理对你的委托人有理, 那就强调情理,总之不管优势是什么,都要在你的律师函中对它们予以强调和渲染。在强调 有利事实的同时,要最小化不利事实。你的目的就是要尽可能让对方相信你的委托人是没有 弱点的。

委托加工合同(律师审核)

委托加工合同 甲方: 乙方: 为明确双方的权利及义务,确保合同今后顺利实施,经双方协商一致,达成如下内容: 一、加工成品 1.委托加工的产品名称、原材料、规格型号、单价、税率等内容,甲、乙双方协商确定后,作为合同附件2《价目单》。 2.甲方每次下单均使用委托加工单形式,委托加工单注明产品名称、规格型号、数量、交货期等内容。甲方以(电子邮件、传真)方式发送委托加工单给乙方,乙方如有异议应立即书面回复甲方,乙方收件不回复的,视为乙方默认按照甲方发送的委托加工单履行。 3.乙方承诺合同附件2《价目单》中约定各类加工成品的加工费单价均为最低价格,若甲方发现乙方给其他客户加工相同或类似成品的价格低于本合同约定价格的,乙方无条件将对应加工成品的加工费单价降低至同等价格,本约定可追溯效力及于甲方发现时间点前三个月内的全部订单。 未经甲方书面同意,乙方不得全部或部分将本合同内容转让给任何第三方履行。

二、加工成品质量要求 1.书面标准:参见本合同附件3《技术标准》。 样品标准:加工委托产品,需要封存样品的,应当由双方代表当面封签,并妥为保存,作为验收的依据。 三、原材料的提供办法及规格、数量、质量 1.用乙方原料完成工作的,乙方必须依照合同及合同附件规定选用原材料,并接受甲方检验。乙方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同及合同附件规定的原材料时,视为乙方严重违约,甲方有权解除合同,并可依据本合同违约责任条款要求乙方承担违约责任。 2.用甲方原材料完成工作的,合同应当明确规定原材料的消耗定额。甲方应按合同规定的时间,数量,质量,规格提供原材料。乙方对甲方或甲方指示第三方提供的原材料要按合同规定及时检验,不符合要求的,应立即书面通知甲方调换或补齐,乙方怠于行使原材料检验义务贸然生产导致甲方损失的,视为乙方严重违约。乙方对甲方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件。 乙方在每批产品加工完毕后三日内,除甲方声明由乙方暂时保管外,应在期限内将产品剩余材料退还给甲方,同时提供余料清单。 四、技术资料,图纸提供办法 1.乙方在依照甲方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术要求不合理,应当及时书面通知甲方。甲方应当在收到乙方书面通知后十日内回复,提出修改意见。

厂房买卖合同(2021律师)实用版

YF-ED-J9743 可按资料类型定义编号 厂房买卖合同(2021律 师)实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

厂房买卖合同(2021律师)实用 版 提示:该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 卖方(以下简称甲方):_____________ 买方(以下简称乙方):_____________ 根据《中华人民共和国合同法》的有关规 定,甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的 原则,经协商,就乙方向甲方购买标准厂房和 使用配套场地达成如下协议。 一、基本情况: 1、乙方购买甲方坐落在_________市 _______________区(县)_____________路 _________,________号厂房______层,厂房建

筑面积_____________平方米,并配套场地 ______________平方米,按房产证为准。 2、土地使用权限为_______年,自_______年_____月_____日到_______年_____月___日止,实际年限按产权证。 二、厂房价格及其它费用: 1、厂房价格每平方米人民币 _______________元(大写),总价(含人民币土地价格)人民币__________元(大写)。 2、土地使用税费按国家有关规定由 _______方每年支付给有关部门。 三、付款方式、期限及交房期: 1、厂房总价分二次付清,签约日乙方支付定金人民币_________万元(大写)。 (1)________年_____月____日前甲方把厂

房屋买卖合同纠纷律师函

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 房屋买卖合同纠纷律师函 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

()律函字第号 有限公司: 律师事务所依法接受、、(下称业主)的委托,就贵公司与上述业主之间的商品房买卖合同纠纷一事致函与贵公司。 根据业主们提供的相关证据材料,贵公司与上述业主签订了一份《楼宇认购书》。该《认购书》约定,上述业主自愿认购中国市《楼宇》 (注册名:商住中心)的物业,并同意按银行按揭付款的方式向贵公司支付购 楼款。该《认购书》签订的日内,按照该《认购书》的约定,上述业主已将缴 楼款存入有限公司在银行支行的账号,并与贵公司 签署了《商品房买卖合同》、与银行签订了《个人住房抵押贷款合同》办理完银行按揭手续。《商品房买卖合同》约定“贵公司应当在年月日(或年月日)前,将符合交付条件的商品房交付给买受人(业 主) 使用。逾期超过日后,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人应当 自买受解除合同通知到达之日起日内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的%向买受人支付违约金。” 我们认为,贵公司与上述业主之间是合法有效的商品房买卖合同关系。《商品房买卖合同》签订后,贵公司理应在该合同的交楼期限内(即于年月日(或年月日)之前)将符合交付条件的物业交付给业主们使用。现如今贵公司逾期交楼的时间已超过了天,依据贵公司与业主的《商品房 买卖合同》的相关约定,业主依法有权解除该《商品房买卖合同》,同时有权要求贵公 司退还已付款和支付违约金。 现上述业主经过慎重考虑,决定解除与贵公司之间的《商品房买卖合同》。在贵公司接

相关文档
最新文档