矿山开采工程承包合同

计算，以此类推。

2、因矿山开采手续、周边环境、当地政府及村民等方面原因造成的乙方损失，由甲方承担。

(四)土、石界定划分

l、本合同定义的土方：系指合同约定的机械能对其开挖作业的。

2、本合同定义的石方：系指合同约定的机械不能对其开挖且采用爆破方式开挖作业的。

3、本合同定义的矿石：系指合同约定的机械不能对其开挖且采用爆破方式进行开采作业的。不采用爆破开采作业的，按土方定义。

五、工程价款结算方式：

(一)工程量确认

1、乙方于每月的25日向监理报送当月((工程计量申请表》，监理在收到《工程计量申请表》后，会同业主和施工单位对其复测，且5日内予以确认，同时监理根据合同约定单价填报《计量支付表》，经甲方审定后作为当月基本结算依据。

2、剥采比例按2：1进行施工，极限剥采比为3：l(即剥离土石方2立方米，必须采挖出1立方米矿石)。超出极限剥采比的土石方工程不予计价计量。若乙方按甲方和监理要求施工，甲方按实计量、计价。

3、监理依据审定的“月进度计划”对照乙方当月实际完成工程量，作出“完成当月进度计划”、“没有完成当月进度计划”、“连续三个月没有完成当月进度计划”的结论。上述“结论”一并作为当月工程款支付的依据。

4、最终工程总造价，以甲、乙双方确认的土石方开挖(剥离)、矿石开采

工程总量乘以约定单价的总和为准。

(二)工程(进度)款支付

1、第一次计量、计价：乙方在完成铁矿石1 00万立方米后方可计量。土石方在完成矿石量后方可进行计量，以后每月计量、计价。

2、甲方依据审定后的《计量支付表》，于次月的5日向乙方支付当月工程进度款。付款额为实际完成量的95％．。余款5％每季度结算付清，依此类推。

3、甲方依据监理对乙方当月“进度计划”完成情况结论，根据相应的本合同条款约定支付工程进度款。

六、工程进度：

1、监理单位根据本项目的总体要求和工程实际情况，审定乙方编制的((工程施工组织方案》和工程总进度计划和相应的年、季、月综合生产进度计划，其中，《安全生产措施方案》单独呈报。乙方必须按监理审定确认后的生产进度计划和《安全生产措施方案》组织施工。

2、如因乙方因素不能完成月生产进度计划，甲方将在工程总价款中扣减该月计划完成量工程价款总额的5％。

3、如因乙方因素造成连续三个月不能完成“生产进度计划”，甲方有权拒付工程款，责令乙方退场，终止本合同，没收乙方的履约保证金。所做工程量下浮10％结算。

七、甲方的权利和义务：

1、有权对乙方在施工作业过程中的安全、质量、进度进行监督和检查。对不符合要求的施工作业行为提出相应整改意见。对违章行为有权要求其限期整改和停工整顿。停工整顿期间工期不予顺延。

2、负责办理施工所需的相应证件、批件；协调周边作业环境、排除外围干扰、为乙方创造良好施工作业环境。

3、如固甲方原因造成乙方施工机械误工(每月累计超过五天的)，由甲方赔偿乙方机械台班、机上人工损失费。机械台班费及机上人工费按云南省(。9年)建安计价定额直接费为准。工期相应顺延。

4、协助乙方油料、火工材料手续的办理，其费用由乙方自行承担。

5、甲方负责乙方堆料场的修建，矿料场的堆放量甲方必须及时运走，不得阻碍乙方每天开采矿石堆放，造成乙方停工现象由甲方负责。

6、乙方向甲方交纳的保证金在一年内全部由甲方退还给乙方，不计息，逾期不退而造成的损失，甲方承担由此所造成的经济损失和法律责任。

八、乙方的权利和义务：

1、必须具备承揽本工程相应的合法资质。并具有与本工程施工作业相应的管理人员、管理机构和管理制度。作业人员持证上岗。

2、服从甲方代表、监理现场管理人员的合理指挥和调度；严格按照甲方、监理的安全、质量和进度要求施工。施工中严格按照相应的《施工规范》、《操作规程》施工作业。做到安全生产、文明施工，保护环境。

3、乙方必须确保本工程在《合同》约定的期限内完成相应的各项施工工作，如因乙方原因造成工期延误，甲方将追究乙方因工期延误给甲方造成的损失；工程总价下浮5％。

4、在施工现场设立办公机构，建立健全相应的管理体系和管理制度。

5、所有现场施工作业人员必须执证上岗，规范作业。

6、认真做好与本工程施工相关的作业进度计划、机械设备的调度和安排。自行承担盲目作业和使用机械设备造成的人员、机械设备的窝工、

停工损失。

7、配合甲方做好安全、技术、测量、计量、技术档案资料等工作。

8、该项目工程属独立法人承包，独立施工、自负盈亏。乙方因自身责任造成的任何安全事故(人员伤亡、机械及财产损毁)，均由乙方承担其一切经济损失和相应的法律责任。

9、对进入现场的所有机械设备和人员实行保险。并承担相应的费用。

10、按甲方、监理的要求规范施工，杜绝乱采滥挖现象。如因此造成“红线”(边界)纠纷、矿质和产量下降等，甲方有权责令乙方停工整改，并赔偿给甲方造成的相应损失。

11、甲方在资金短期不能到位时，保证连续施工。不得以此为借口停工和闹事，并按时完成既定工程量。

12、如甲方不能按约定支付乙方工程(进度)款，按每日3‰向乙方偿付滞纳金，延期支付不得超过18个工作日。

13、施工过程中应特别注重施工区域周边(红线以外)的青苗(树木)的保护和森林防火。如因此造成青苗(树木)赔偿及纠纷、森林火灾等由乙方自行承担一切经济损失和法律责任。

14、甲方因工程施工需要，调用乙方机械设备，乙方应无条件支持和配合，产生的费用按实计算，在支付进度款时甲方向乙方支付所使用机械设备的计时或计件费用。

15、保证自身和其他施工单位的车辆通行。

16、本工程不得分包和变相转包，如果分包须报甲方和监理审批和备案。否则，甲方将有权单方面解除合同关系，没收履约保证金，追究乙方的违约责任。

十一、其他约定：

l、本工程实行监理制，监理单位(监理工程师)全程对该项目行使相应的权利和义务。有权签发相关的文件、资料。

2、乙方施工所用机械、设备应能满足该项目施工进度需要。并将所配备的施工机械、设备、．工程车辆等清单报监理审查备案。

3、甲方及监理根据乙方施工进度情况，就乙方设备配置提出改进或更换的要求，乙方应及时改进或更换。

4、监理工程师对违反相关安全规程的施工作业有权予以处罚和罚款。《罚款通知单》直接报送甲方财务在工程进度款中划扣。

5、有下列情况之一的，监理不予签发《开工令》。

(1)没有履行第六条第1款约定的：

(2)没有完善第八条第9款约定的：

(3)违反第八条第16。款约定的：

(4)没有全部履行第九条约定的；

(5)没有履行第十条第2款约定的：

(6)没有按第十一条第3款约定提供和组织机械设备的：

(7)没有接第十二条签订或提供合同附件的。

6、双方联络以书面形式为准。需要书面回复的，须在7个工作日内予以回复。

7、双方对彼此涉及到商业秘密的资料负有互相保密义务。

十二、合同附件：

本合同未尽事宜，由甲、乙双方共同协商达成一致，并签订补充协议和附件合同予以确认。补充协议和附件合同与本合同具有同等法律效力。

补充协议和附件合同与本合同冲突时，以补充协议和附件合同为准。以下为本合同的合同附件，与本合同具有同等法律效力。

1、安全生产合同；

2、综合生产计划条款；

3、图纸技术资料；

4、乙方对本《合同》部分条款的承诺。

5、双方合同签字委托代理人的授权委托书。

十三、合同争议解决办法：

甲、乙双方发生争议时，双方协商解决。协商不成的可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十四、附则：

1、本合同经双方签章、乙方根据合同约定交纳履约保证金、履行相应约定条款后生效。否则本合同自动失效。

2、本合同一式八份，双方各执四份，具有同等的法律效力。

B、乙方职责：

1、．全体施工人员必须认真学习和掌握国家《安全生产条例》的规定及相关安全生产、文明施工的法律、法规；必须坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则。加强安全生产、文明施工的宣传、教育和学习，增强安全生产、文明施工管理员的意识。

2、建立健全安全生产管理组织机构；安全生产、文明施工管理制度；安全生产应急处理机制；配备专职和兼职安全管理员。有领导、有计划、有步骤、有措施的开展安全生产文明施工活动。

3、实施安全生产、文明施工责任制。从分管项目实施的主管负责人到生产工人和临时雇佣的民工，均必须做到：“安全生产、人人有责”，每一个施工现场岗位，必须要有明确、具体的安全生产、文明施工制度和措施。建立健全监督管理机制。

4、现场设置的安全生产、文明施工机构人员，应按施工人员的3％～6％配备专职安全员。专职负责所有员工的安全生产、文明施工、治安保卫和预防相应事故的发生。专职安全管理人员有权按照有关规定发布相关指令，并采取保护性措施防止事故发生。

5、杜绝和控制与本工程无关的社会闲杂人员、不法分子进入施工现场；禁止打架斗殴；禁止持有枪支弹药和管制刀具。凡出现有上诉情况的，一经查实，除国家公安等执法机关按法律法规予以追究外，甲方有权对乙方上诉行为处以1至5万元的罚款。罚款将在保证金或工程进度款中直接划扣，无需乙方同意。

6、保证不得有任何形式的聚众闹事、围攻甲方办事机关和工作人员；不得有任何形式的阻挠、阻止工程项目的正常施工作业。几出现上述情况的，乙方志愿承担因此给甲方造成的相应损失。甲方有权对乙方上诉行为处以1至5万元的罚款。罚款将在工程(进度)款中直接划扣，无需乙方同

7、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书。参加施工的人员，必须要接受安全技术培训和学习，熟知和掌握并遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、机械作业、焊接、机动车驾驶、爆破、等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》和本工种《职业资格证》后，方可上岗工作。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

8、对于易燃易爆的材料(炸药、雷管、油料)除按专职管理部门规定妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施。所有施工人员都应熟悉和掌握消防、防爆设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述行为。违者甲方有权对责任人(单位)处以1—5万元的罚款。罚款交甲方财务直接划扣。无需责任人(单位)同意。

9、炸药及雷管必须有专人进行管理，炸药序的设置要按相关规定进行设置，并实行24小时值班制度。使用炸材要在安全人员的指导下使用。

10、所有施工机具设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。对进入施工现场的机械设备及人员进行保险。

11、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

12、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，乙方应采取积极措施处理事故；如果发生人员受伤或轻微安全事故，应立即送往就近的医院治疗，所产生的费用及责任均由乙方负责；如果发生死亡或严重、特大安全事故，乙方应立即上报安全部门处理事故，并及时通知甲方协调安全部门处理事故，