中建公司案例

中建公司案例
中建公司案例

中建总公司的集团管控案例

中国建筑工程总公司(简称中建总公司)组建于1982年6月11日。经过多年的发展,中建总公司已发展壮大成我国规模最大、人才最多、品牌最佳、主业最突出、国际竞争力最强的特大型建筑集团和最大的国际工程承包商。2005年在国际权威机构ENR最新公布的世界最大225家国际承包商排名中,中建总公司排名位第17名,成为唯一一家进入前38名的中国企业,公司入选2005年《财富》全球企业500强。

近20年的国有建筑企业改革,在由中国特色的社会主义理论的指导下,取得了令人瞩目的成就。但是,国有建筑企业效益的连年滑坡和亏损面的逐步扩大是不争的事实。中建总公司伴随着国家改革开放政策,是为数不多的不占有大量的国家投资,不占有国家的自然资源和经营专利,以从事完全竞争性的建筑业和地产业为核心业务而发展壮大起来的国有重要骨干企业。中建总公司的实践证明,国有企业在完全竞争行业大有可为,在国际市场的竞争中,同样也大有可为。

中建总公司在新的国有资产管理体制框架下,近几年的改革发展取得了令人惊喜的进展,体质机制也发生了深刻的变化,并且积累了宝贵的经验。主要抓好了以下几个方面:

1. 加大企业组织结构调整力度

建立规范合理的工程建设总分包管理体系。按照社会化大生产和市场经济要求,建立“综合总包、专业分包、劳务分包”三大层次的工程建设总分包管理体系。规范发展建筑企业集团。依法建立规范的集团体制,处理好母公司与子公司的关系。集团母公司要逐步增强科研开发功能、工程总承包功能、投资融资功能和跨国经营功能。集团内部的集团层次不宜过多,各子公司之间的经营范围应各有所侧重,以避免内部同业竞争。鼓励和支持建筑业企业集团发展,充分发挥企业集体技术优势互补的组合效应,专业分工协作的规模效应,资金集中运作的放大效应和整体效应。

2. 全面推进企业建立现代企业制度。

完善企业法人治理结构。严格按《公司法》建立和完善企业管理体制和运行机制,依法建立决策机构、执行机构和监督机构,形成相互依托、相互制衡的法人治理结构。

企业依法行使法人财产权。出资人以投入企业的资本为限承担有限责任,并依附股权比例行使重大决策、人事任免和收益权,不得直接干预企业的生产经营活动。企业依法享有资产占有、使用、支配和处分权,建立健全企业的激励机制和约束机制。

3. 继续推进建筑业企业项目管理体制改革

完善项目经理责任制。项目经理在授权范围内指挥本工程项目的生产经营活动,调整并管理进入工程项目的人力、资金、物资等生产要素,有权决定项目内部具体的分配方案和分配形式;设备购置、主要材料采购、资金回收与使用等权力应集中于企业。

建立和完善项目成本核算制度。推行项目管理要坚持:“企业是利润中心,项目是成本中心的原则,正确处理企业与项目的经济利益关系。企业应当坚持每个项目单独核算,落实责任会计,加强成本管理。企业一般应以项目成本作为项目经理经济责任的重要考核依据,项目完工后,应通过审计确认的项目经济责任目标实现情况,认真落实奖罚。

按照优化和动态的原则组建项目管理班子。项目管理班子的人员配备应本着精干高效、结构合理的原则,根据工程项目的规模、结构、工艺和技术复杂程度及管理工作量的大小来确定;人员来源于企业各职能部门,由项目经理提名,企业审批。

4. 减员增效、下岗分流,积极参加社会再就业工程

建立和完善企业再就业服务中心。采取多种途径分流和安置企业下岗人员。如创办三产、转岗培训、买断工龄、停薪留职,内部退养、自谋职业、协调外调等方式分流企业富余人员。企业应采取多种方式努力创造就业条件,包括投资入股、参股、出让产权、产权划转等,以此带走部分下岗和分流职工,也可对自谋出路和主动要求分流的职工群体提供一定时期内的资金支持,帮助其通过自身努力寻求新的工作岗位。

5. 进一步加强企业领导班子建设,要配备好一把手

加强企业领导班子建设。加强企业领导班子考核和评价,健全民主生活制度,开展批评和自我批评,加强民主监督,坚持职代会评议企业领导干部制度;对因经营管理不善而严重亏损的企业一把手,一年黄牌警告,两年予以撤换;切实加强和完善企业领导制度,将那些事业心强、责任感重、懂经营、善管理、通技术、精业务的优秀人才充实到各级领导岗位。

抓好企业领导班子成员培训。不断增长其法律、经贸、外语、财会、科技、信息和现代营销等知识,逐步提高经营素质和管理水平。努力造就一支职业化、社会化和市场化建筑企业家队伍。

6. 推进建筑企业技术进步,捉高企业整体素质

支持企业进行技术改造。要通过政策引导和经济支持,鼓励企业推广应用技术、新工艺、新材料、新设备,提高工程建设的科技含量。支持企业特别是大型国有企业和企业集团建立技术开发中心,加大科技投入,提高技术装备水平。

加强企业的人员培训。支持大企业和企业集团设立培训中心。重点培训企业

经营管理人员、项目经理和关键岗位操作工人,并将培训、考核与上岗、晋升挂钩。切实加强企业管理。重点是建立健全企业内部规章制度和完善基础管理工作。

从改革与发展的关系来看,国有建筑企业的战略性重组将成为未来经济改革的重中之重。以国有企业的战略性重组为核心,必将引起其他配套机制的改革和跟进,其中包括政资关系、政企关系、政社关系、政府框架、企业管理、劳动就业制度、社会保障制度、财税制度、会计制度、以及民商法规等各方面的变革,这些制度的变革,主要是围绕国有企业的战略重组来开展的,但是从深层次上看,这些制度变化恰恰是整个社会主义市场经济体制的建立和完善的重要组成部分。从现在的经济发展势态来看,国有大中型建筑企业要以改革为动力,加强企业改组、技术改造和企业内部管理,综合运用各种手段,解决企业历史包袱问题,采用各种措施增资减债,改善企业负债结构,使企业轻装进入市场,参与竞争,增强活力,大大提高产业的整体素质和企业效益。优质、高效、快速的完成工程建设任务,向社会提供质量优良、功能完善、价格合理的建筑产品。

中建总公司在新的国有资产管理体制框架下,近几年的发展取得了令人惊喜的进展,体质机制发生了深刻的变化。为了加强集团的控制力建设,企业在公司治理、内部制度、市场行为、发展规划、突出主业、缩短管理链条、降低成本、强化管理、增强可持续发展能力等方面,都进行了深刻改革和广泛探索,并且积累了许多宝贵的经验。

1. 突出主业,优化企业业务结构

劳动密集型的建筑行业是完全竞争性的微利行业,要实现做强做大的目标,必须突出主业,优化业务结构,提高企业核心竞争力。中建总公司着眼于理顺集团体制,以建立现代企业制度为基本方向,抓住施工企业资质就位的契机,以货币资本、人力资本和品牌资本为链接,进行资产重组和整合,组建和壮大三家重点骨干企业。

2. 缩短管理链条,优化组织结构,提高管理效率

企业一般应按照经营决策层、项目管理层和作业层三个层次建立和完善企业的组织机构。经营策层应精简机构,提高效率,保证决策、监督、协调、指导、服务职能的履行,并保持资源的合理分布和有序流动,在远离企业总部并承担到多个工程项目的经营地区,可组建区域性分公司,作为公司的派出机构,负责该地区工程项目的统一管理。项目管理层主要负责工程项目的具体实施和企业生产要素的优化配置。作业层可面向企业,也可面向社会,实行双向服务,并逐步向专业化、小型化企业方向发展,形成机制灵活、形式多样、技术水平高、适应能力强的新型企业组织形态。

3. 推进资金集中管理,提高资金使用效率

建筑行业的企业要做强做大,必须加强企业财务管理,提高财务控制力,实现资金使用效率最大化。中建总公司通过在全系统内推行资金集中管理,各单位均取得了非常显著的成效。一局通过资金集中管理,在2005年压缩了4.8亿元的银行贷款和应付票据;三局通过进行网银系统招标,采取“银企直通”的资金集中管理模式,压缩银行账户30 多个,集中存量资金1亿多元,为局属各单位办理各类保函及信贷证明125笔,金额达12.5亿元,获得银行综合授信额度55.6亿元;七局通过实行资金集中管理,结算中心2005年的日均存款从200万元上升到5000万元,获得银行的免担保授信额度1.4亿元;八局通过结算中心的全面运转,资金集中度达到95%左右,母公司2005年预计集中资金可达到48亿元,同比增长18%。

4.建立完善经营业绩考核体系,实现考核的科学性

科学的业绩考核体系是企业激励约束机制实施的基础,也是企业做强做大的前提。为落实总公司与国资委签订的任期和年度业绩考核目标,进一步扩大业绩考核的影响,加大考核的压力,在2005年初召开的工作会上,借助签订责任状的形式,由总公司与所属15家企业签订了任期目标和年度目标。总公司坚持分类考核,努力做到一企一策,结合所属企业所在行业不同、发展水平差异较大的现实,对系统内不同行业和不同发展水平的企业进行差异化考核。总公司重视考核指标选取,引导企业提高经营质量,实现可持续发展。

同时,总公司加强了考核目标执行过程中的动态监控。从2005年起建立了经营业绩考核报告制度,建立了业绩考核的过程监控体系,要求下属企业每个季度向总公司报告指标完成的进度和计划采取的措施。通过该项制度的执行,使总公司能够了解企业整体运行状况,及时发现经营管理中的薄弱环节并有针对性的采取措施,保证总公司的经济运行处于正常的轨道。

5. 加快内部三项制度改革,逐步完善企业经营机制

建筑行业在国内外都是完全竞争行业,如果没有先进的体制机制,就不可能有竞争力。国有企业要在完全竞争行业做强做大,首先就必须有比其他企业更有效率的体制机制。三项制度改革是完善企业经营机制的重要内容。中建总公司在大力推进企业结构调整和股权多元化为主要内容的产权制度改革的同时,继续做好人事、劳动、分配“三项制度”的配套改革工作。自上而下实行了领导人员聘用制、交流制和绩效考核制;采取竞聘上岗,创新人才选用机制;建立领导人员退出制度,实现了能上能下;在全系统实行经营者年薪制、营销人员提成制、管理技术人员岗薪制、后勤服务人员工资社会化的改革。一线项目人员在标价分离的前提下,管理人员实行项目成本承包责任制,操作人员实行记件工资制。同时

在全系统推行全员劳动合同制。“三项制度”改革的进一步深入有力地推动了企业产权制度改革。

6. 加快自主创新步伐,提高核心竞争力

建筑行业门栏低,竞争激烈。国有企业要在全球竞争中处于领先地位,必须加强自主创新,拥有自身的核心技术,提高核心竞争力。经过五年的不断努力,中建已基本形成了以总公司技术中心为龙头,以专业技术中心和区域技术中心为骨干,以下属企业技术中心为分支,以工程项目为示范推广载体的“树状”科技创新体系。总公司技术中心于2005年正式启动运做,并先后启动了建筑加固改造与病害处理、材料与工程研究、信息技术研究等3个专业技术中心,正在筹划建立建筑模板脚手架、建筑节能、建筑地产研究、钢结构研究等专业技术中心,并积极运作北京、上海和贵阳3个区域性技术中心的建立工作。同时,在工程局一级建立了9个综合性技术中心。还拥有5个科研院所,9个设计研究院。同时,总公司申请成立了国内建筑施工企业唯一的一家国家级重点检测实验室,在中建三局、八局先后设立了博士后流动站,并与多所知名高校、国内外知名企业、研究机构建立了广泛深入的合作模式,为有效吸引和培养高素质人才开辟了通道。

7. 推进文化建设,树立中建国际品牌

在建筑行业,树立品牌意识是提升全球竞争力的必然选择。自1996年中建总公司正式开展企业文化建设以来,有计划、有步骤地不断推进具有中建特色的企业文化建设各项工作。2005年开始,以打造中建大文化为重点,积极开展“四个形象”的宣传推广工作,不断提高企业品牌的知名度,促进企业的管理,增强员工的凝聚力。

一是推广企业理念形象,向系统内外传播具有中建特色的文化理念。2004年,通过系统内的理念征集、研讨活动等,总结提炼出七条基本理念,即企业宗旨(服务社会、造福人类、建设祖国、福利员工)、核心理念(追求阳光下的利润最大化)、企业精神(铸造精品,超越自我)、经营理念(竞争无情、商机无限、市场唯大,经营为先)、质量观(过程精品,质量重于泰山;中国建筑,服务跨越五洲)、环境观(建筑与绿色共生,发展和生态协调)、安全观(质量是企业的生命,安全是生命的保障)。在全系统下发《关于调整中建总公司企业理念的通知》,通过多种方式加以宣传推广,成为中建总公司企业文化建设一项首要任务。

二是推广企业行为形象,向系统内外展示中建总公司良好的行为方式。通过积极开展丰富多彩的企业文化活动并将之努力展示于社会,包括策划实施一些大型公关活动和参加助教、助残、扶贫、济困、救灾等社会公益活动,向系统内外展示中建企业和员工在“诚信”、“奉献”精神引导下的行为方式,展示具有中建特色的“执行力文化”,在丰富员工文化生活的同时实现了提升企业形象的目的。

三是推广企业视觉形象,向系统内外展现中建总公司鲜明的视觉规范。1996年中建总公司正式在全系统导入CI(Corporate Identity)战略(树立良好企业形象目标而制定的企业个别战略),不但提升了企业和员工形象,而且创造出“过程精品、标价分离、CI形象”三位一体的项目管理新模式。2005年,中建总公司通过加大施工现场CI规范标准 >标准的执行和检查力度、加大CI工作培训力度、积极完善中建总公司视觉形象识别系统等手段,逐步深化企业CI战略。2005年,中建总公司CI工作获得全国工程建设企业管理现代化成果一等奖,中建总公司获得全国企业文化建设先进单位奖。

[所谓CI战略,烽火猎聘资深顾问认为是对企业形象的有关要素(理念、行为、视觉)进行全面系统的策划、规范,并通过全方位、多媒体的统一传播,塑造出独特的、一贯的优良形象,以谋求社会大众认同的企业形象战略。企业CI战略不是一般的管理工程,也不仅仅是视觉传达设计,更不是仅仅为企业装潢门面,是企业总体战略的重要组成部分。]四是推广企业品牌形象,向系统内外传递中建总公司统一的品牌宣言。中建总公司坚持用规模形成品牌,用质量塑造品牌,用科技支撑品牌,用文化提升品牌,打造了“中国建筑”和“中海地产”这两个建筑和房地产行业最有影响力的著名品牌。同时把品牌宣传作为实现企业战略目标的重要手段,积极对接社会大众媒体,开展品牌推广工作,展示企业品牌奉献社会、造福人居、福利员工的良好形象。在2005年度世界著名品牌500强排名中,“中国建筑”榜上有名,成为入选的国内27家企业之一;中海地产继续领军国内房地产业:去年相继获得第二届中国房地产百强企业排名综合实力第一名、“2005年中国地产蓝筹企业”榜首、中国地产业领导品牌第一等一系列荣誉。

11-中建五局三公司标准化管理案例介绍及分析7.doc

11-中建五局三公司标准化管理案例介绍及 分析7 中建五局三公司标准化管理案例介绍及分析 上海攀成德企业管理顾问有限公司秦廷栋 在标准化出现之前人类生产技术一直缓慢发展,基于专业分工的标准化出现后,人类迎来了高速发展的100年:生产技术得以迅速积累和提高,建立在生产标准化基础上的流水生产得以实现,大规模生产的工厂开始林立。当一辆辆造型一致的黑色福特轿车驶进人们生活的时候,就注定了标准化的浪潮已经不可逆转。生产的标准化克服了生产制造的瓶颈,但是伴随着企业生产规模的快速扩大,管理瓶颈随之出现。这时候人们发现当标准化运用于企业管理时,同样会产生不可思议的强大魔力。于是麦当劳、肯德基……以标准的产品、标准的服务和标准的管理开始在世界各地涌现。 标准化是制度化的最高形式,历史经验告诉我们标准化可运用到生产、研发设计,同样也可以运用到管理中。通过管理标准化,使得企业优秀的管理经验在内部进行有效积累,企业管理人员开始用一致的管理语言进行沟通交流,管理不再是仅仅依靠个人的经验判断。标准化的管理模式也使得企业突破地域限制,实现跨区域、跨国的发展成为现实。 标准化运用到管理活动,更适合那些存在大量重复管理活动的企业或行业。建筑施工企业以单个项目为运作单位,虽然每个项目存在地域、技术、建筑类型等方面的差异,但在管理上基本

是相同的,因此,建筑施工企业特别适合运用标准化来实施管理。标准化管理对于建筑施工企业不仅能够提升企业的管理水平,而且也能有助于企业效益的提高和规模的扩大。中建五局三公司更是通过近几年的摸索,为建筑施工企业如何进行标准化管理总结出了一条看得见的路。 一、中建五局三公司标准化管理的缘由 1.公司介绍 作为中建总公司的三级子公司,中建五局三公司(以下简称三公司)是总公司房屋建筑施工四家总承包特级资质号码公司之一,是全国优秀施工企业、全国五一劳动奖状获得者、中建五局的骨干企业。公司成立于上世纪七十年代三线建设的四川渡口,八十年代初由川入湘,在经历市场化改革洗礼的过程中完成了其创业期。2005年公司正式实施国有独资企业基于董事会的领导体制改革,并设立董事会、监事会、总经理层。以此为契机,公司领导层通过在内部逐步实施标准化管理,使得公司在短短3年多的时间里,取得到了快速发展。2007年完成合同额60亿元、营业额30亿元、利润近5000万元,以上三项主要经济指标分列中建总公司号码公司排序的第5、7、5位。 2.标准化管理实施的背景 三公司标准化管理的实施是为解决三公司在发展壮大过程中对所出现的矛盾进行有益决策。三公司在发展壮大过程中出现过与其它施工企业所面临的类似矛盾:(1)规模扩大与人才不足的矛盾,即随着企业规模的不断扩大,人员不断增加而各类人才却相对不足;

“包死价”工程合同索赔成功案例最新版

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 “包死价”工程合同索赔成功案例最新版 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

一、案例简介 1、签订合同: 一九九九年九月一日,某电建公司(以下简称“电建公司”)与某电厂公司 (以下简称“电厂公司”)签订了《发电厂工程施工承包合同》,合同约定,发包 方将合同承包范围内的建筑及设备安装工程发包给电建设公司,电建公司依照 施工合同和图纸履行了施工义务,电厂公司依约向电建公司支付工程价款。合同约定合同价款包死价,即承包范围内的工程项目和费用项目,按批准概算确定的工程项目和费用项目的概算价8762万元作为合同价。 2、履行合同: 合同签订后电建公司严格按照电厂公司提供的施工图设计全面履行了施工义务,并按约定将建成且经验收合格的两台机组分别移交给了电厂公司投产使用。 3、结算争议: 电建公司与电厂公司合同约定的概算价是当时双方当事人确定包死合同价 的依据,从而也确定了概算价下的合同承包范围内的实物工程量。但在合同的实 际履行过程中,电厂公司所提供的施工图设计与签订合同时初步概算设计的工程量 存在根本的区别,施工图设计无论从工程量、工程范围、还是工程造价上都大大突 破了初步设计,合同原约定的工程量及工程价款因业主的变更,施工方电建 公司无法满足施工图的设计要求,如按施工图施工则势必要变更合同,而按合同约 定施工即无法按电厂公司提供的施工图施工。事实上,电厂公司的实际图纸等大量要求改变了原合同约定的工程量,电建公司只好按实际施工图设计的新内容进行工 程建设施工,无条件满足发包方电厂公司的要求进行了全面的施工。 工程竣工结算时发包方与承包方在结算合同价上出现了严重分歧:电厂公司 认为,既然合同是包死价,结算只能按照包死价进行结算;电建公司认为,合同虽 然约定是包死价,但是在合同履行的过程中,发包方已经变更了原来初步设计的工 程量等项目,改变了原来合同约定时的工程量等项目,届工程变更,应按照变更后的实际施工图工程量进行如实结算。双方故此产生结算争议。 在长达四年的结算过程中,电厂公司自己委托鉴定单位进行了单方审价,且要求在原包死的范围内审价,而拒绝按变更后的工程量据实结算,在双方无法达成一致的情况下。给承包方电建公司造成了巨大的经济损失。无奈电建公司依据合同的约定,于2004年7月向仲裁委申请了仲裁。 二、案件仲裁过程 1、收集证据:该电厂工程从1999年9月开工,至2001年底竣工,结算工作一直 延续到2003年年底。在此期间,双方形成了大量的工程结算资料,包括设计图纸、工程变更签证、图纸会审纪要、工程联络单、项目部施工会议纪要、设备到货记 录、设备检验及交付使用记录、施工统计报表、工程量增减及其签证手续、质量验 收手续(中间工程、隐蔽工程、已完工程)、竣工报告、竣工验收交接手续、付款 凭证等资料。由于此案是针对整个工程结算进行仲裁,工作量大而繁杂,资料的前期收集整理及后期的补充工作从2003年12月开始至2005年11月,历时近两年,先后动用了人员有50余人次,全力收集整理开庭证据及其它相关资料。 2、正式向仲裁委申请:2004年6月,电建公司正式就此案向仲裁委申请仲裁, 电厂公司随后提出反请求,双方涉案标的达一亿伍千万元。仲裁委受理双方的仲裁申请后,通知双方当事人举证,并于2004年11月12日第一次开庭就本案进行了审理。承包方举出变更的证据证明,施工图设计的实际工程量大大超出签订合同时的

工程索赔案例

工程索赔案例 1、某工程建设项目,业主与施工单位签订了施工合同。其中规定,在施工过程中,如因业主原因造成窝工,则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的60,结算支付。工程按照图所示网络计划进行。 A E G J 2 5 8 19 18 39 34 I B 1 3 9 28 6 14 D C F H K 4 6 7 15 12 30 26 关键线路A-E-H-I-J。在计划执行过程中,出现了影响下列工作而暂时停工的情况(同一工作由不同原因引起的停工时间,都不在同一时间): 事件1:因业主不能及时供应材料使E延误3天、G延误2天、H延误3天。 事件2:因机械发生故障检修使E延误2天、G延误2天。 事件3:因业主主要设计变更使F延误3天。 事件4:因公网停电使F延误1天、I延误1天。 施工单位及时各造价工程师提交了一份索赔申请报告,并附有有关资料、证据和下列要求: 1)工期顺延;E停工5天 ,F停工4天,G停工4天,H停工3天,I停工1天,总计要求工期顺延17天。 2)经济损失索赔。 (1)机械设备窝工费包括: E工序吊车:(3+2)台班×240元/台班,1200(元) F工序搅拌机:(3+1)台班×70台班,280(元) G工序小机械:(2+2)台班×55元/台班,220(元) H工序搅拌机:3台班×70元/台班,210(元)

合计机械类费用索赔1910元。 (2)人工窝工费包括: E工序:5天×30人×28元/工日,4200(元) F工序:4天×35人×28元/工日,3920(元) G工序:4天×15人×28元/工日,1680(元) H工序:3天×35人×28元/工日,2940(元) I工序:1天×20人×28元/工日,560(元) 合计人工费索赔13300元。 (3)间接费增加:(1910+13300)×16,,2433.6(元) (4)利润损失:(1910+13300+2433.6)×5,,882.18(元) 总计经济索赔额:1910+13300+2433.6+882.18,18525.78(元) 索赔申请书提出的工序顺延时间、停工人数、机械台班数和单价的数据等,经 审查后均真实。问题: (1)审查施工单位所提工期索赔要求是否合理,造价工程师应批准工期顺延多少天,为什么,请逐条进行分析 (2)审查施工单位所提费用索赔要求是否合理,造价工程理由应批准费用索赔额 为多少,为什么,请逐条进行分析。 问题(1) 施工单位所提出的工期索赔并不合理,造价工程师应批准的工期顺延分析如下: 因业主原因不能及时供应材料E 顺延3天、H顺延3天,G为非关键线路上的延 误,且不影响关键线路的走向,所以不能顺延; 因机械发生故障检修使E延误2天、G延误2天是由于承包人自身原因引起 的,不得顺延; 因业主主要设计变更使F延误3天,处于非关键线路,且不影响关

新工艺新技术新应用教学总结

项目工程新技术新材料新工艺的应用,下面是建筑网为您带来详细的介绍。 **项目工程采取常规的施工技术、材料和工艺,将无法实现工程项目的综合目标,只有通过新技术、新材料、新工艺推广应用和技术创新,方可优质高效地完成**项目项目,极其有效地降低工程造价、加快工程进度、保证工程的过程精品,完全实现设计风格和建筑物的使用功能。 结合本工程的设计特点,投标人将全过程、全方位广泛应用科技成果,计划将建设部推广的十项新技术全部应用到本工程的建设上。除此之外,投标人还将结合本工程的施工实践,努力探索新的施工技术,总结新的施工工艺,应用新的建筑材料。对“新技术、新材料、新工艺”的内容,投标人在编制施工组织设计的相关章节时,已有详细论述。本章将综其所述,予以摘要性的说明。 一、深基坑支护技术 本工程基础埋置深度很深,整个建筑物大部分结构处于地下,平均埋深约为26米,局部达到41米深,且地下水位较高,开挖12米后即遇上层潜水层,在20m以下是承压水层,且地下水渗透性强、流通性好,建筑物距人民大会堂和地铁仅100多米之遥。因此,护坡降水方案的成功与否是本工程能否顺利完成的关键。投标人拟采用混凝土灌注桩支护技术、地下连续墙技术、和土钉护坡技术和基坑工程信息化施工技术等。投标人认为,通过上述综合技术的优化组合和合理应用,可确保**项目基础工程施工的顺利完成。上述综合技术还包括了以下内容: 1、旋挖钻机:由于地层多为砂卵石,采取常规的成孔方法比较困难。因此投标人采用旋挖钻机成孔,其施工速度是普通反循环钻机施工效率之七倍,特别是在砂卵石层更具优越性,不需要循环泥浆,可使施工操作面整洁,具有很好的环保特点。 2、压力分层型锚杆:压力分层型锚杆是在一个锚固段内有多个承载体,在卵石层成孔困难,锚杆长度达不到设计要求时,应用压力分层型锚杆技术,可很好的解决承载力不足之问题,具有降低成本作用。 3、内支撑技术:为了保证台仓基坑在土方开挖时,不穿插进行锚杆施工,减少工期,同时可节省造价,所以采用内支撑法。在台仓四角采用钢支支撑,防止连续墙侧向位移,达到基坑支护安全稳定之目的。 4、深基坑承压水减压井和回灌井降水技术:在台仓范围采取深基坑承压水减压井

中建五局信和主流文化

中建五局“信·和”主流文化 ——第十五届国家级企业管理现代化创新成果一等奖 一、五局“信?和”文化建设的内涵是: 针对企业内部存在的“三失”现象,开展“信心、信用、人和”三项工程建设,以信心文化为立业之源、信用文化为立业之本、人和文化为立业之魂。以信心工程为先导,带领员工在困难中积极寻找工作中的亮点,以星火燎原精神坚定全员办好国有企业的信念;追求企业内部员工之间、企业与客户、企业与社会之间的诚实信用;倡导在企业内部和而不同,与关联方(乃至竞争对手)合作共赢,与社会、自然和谐共生,从而构建“以信为本、以和为贵”为核心价值观的企业文化,打造员工、企业、客户之间的诚信氛围,达成企业、员工、社会和自然的和谐。 二、主要做法如下: (一)认真分析企业面临的形势,努力开拓市场,重塑信心 哀莫大于心死。困境中的企业,“强心”是首要任务。2003年以来,五局在内部大力推进信心工程,重塑全局上下扭亏脱困的信心。信心来源于较好的市场发展机遇。“十五”期间,国家大规模投资建设基础设施,在东部沿海地区经济快速发展的同时,国家相继出台西部大开发、振兴东北老工业基地等战略举措,取消福利分房,转向货币化购房,所以在今后很长的一段时间,将是建筑企业发展的黄金机

遇期。五局作为具有40多年历史的国有大型施工企业,一定能、也一定要抓住难得的机遇。 信心来源于强有力的领导班子引领。天上不会掉陷饼,良好的外部机遇不是盲目乐观的理由,自身的主观努力才是关键。五局坚持不懈加强领导班子建设,十年来通过精心选择培训地点和培训主题,组织了十期领导干部培训班,有力提高了领导干部素质。领导干部搞好国企的信心增强,对全体员工树立信心发挥了带动作用。 信心建立最终要靠改革和发展的成果来实现,五局把强优解困、重点突围和开拓市场、做大规模作为信心工程两大支撑。 一是提出“优势企业率先突围,一般企业重点突围,困难企业局部突围”的方针。 二是开拓市场做大规模。推进区域经营战略,明确营销主战场;实施“大市场、大业主、大项目”策略,提高营销质量。 (二)实施名品、名人、名企工程,打造企业信用 信用包括企业与外部社会业主之间和企业与内部职工之间两个层面。 对外,五局对业主、五局对社会,最大的诚信就是遵章守纪。五局奉行“规则无上”的管理信条,秉承“追求阳光下利润”的核心理念,在筑就精品的过程中展现人品,兑现回馈业主、奉献社会的庄严承诺。注重名人对企业发展的作用。出台《中建五局员工职业发展规划指南》,指导每个员工制定适合自己的职业发展规划,对有培养前途的员工和中层干部实施轮岗,让他们在机关与基层、区域与项目之

索赔案例分析(1)知识交流

工程索赔案例分析 1、某工程施工单位在吊装屋架时,由于施工单位原因,一榀屋架掉落,建设单位要求对该屋架检测,经检测该屋架仍可使用,请问发生的检测费应由谁承担? 答:建设部发布的《建设工程施工合同(示范文本)》中关于安全施工的内容有如下条款:“承包人按工程质量、安全及消防管理有关规定组织施工,采取严格的安全防护措施,承担由于自身的安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。” 因此,如果屋架损坏,进行修复或重新购置及由此发生的其它费用由承包人承担。 而如果要对掉落的屋架进行使用,则对其进行的检测是必要和必须的,因为此时该产品有可能已成为不合格产品。而《建设工程施工合同(示范文本)》中关于材料设备供应有如下条款:“承包人根据专用条款的约定及设计和有关标准要求采购工程需要的材料设备,并提供产品合格证明。”此时,对屋架进行的质量检测应被视为承包人对其采购的材料设备提供产品合格证明的一种行为(或措施)。 因此,现场工程师有权对工程材料提出检验,如合格则二次发生的检验费应由业主承担,如不合格则由承包方承担。但是从该案例看,施工方存在重大失误,导致屋架存在质量隐患,工程师有权对该构件提出二次检验,发生的检验费不论合格与否都应由承包方承担,承办单位不能进行索赔。 2、工程是一个厂区60万平方场地平整项目,当时按邀请招标,无设计图无具体工程量,采用清单计价单价包干承包,并订立了施工合同。 问题:我方施工合同仅提出单价包干,单价固定,工程量不定,但无包干范围说明,未提措施费税金等项目(明显与当地省建设厅的文件要求不符)。且当时投标文件所列的清单单价为人机材管理费税金包干,因为没具体工程量所以没做措施费税金,现建设单位要求按单价包干结算无税费,我方要求税费,涉及金额XXX万元。 我方考虑中解决办法:A:参照相关清单计价规范及我方投标文件提出增加税费是否可行 B:参照相关索赔规范的做法,对甲方提出的结算书提出异议,双方协商,如无效则争取当地造价咨询公司出具书面鉴定报告,是否可行?答:施工方投标文件提出增加税费不可行,因为既然“当时投标文件所列的清单单价为人机材管理费税金包干”就说明单价是完全单价,是取完税的单价,所以没有调整的可能,即使找造价咨询公司,也要遵从合同约定。如双方协商不成,也可按合同条款约定的方法提请调解,也可向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉. 3、本单位是公路施工企业,在投标时有一个圆管涵投标图只有数量没有图纸,我单位按常规圆管涵报价,后中标进场施工后发现施工图的圆管涵是非规则圆管涵,厂家需要完全重新定做,其单价远远高于我们的中标价,致使我单位蒙受损失,这种情况下可以向业主索赔吧,索赔的依据是什么呢?业主可能会说标前答疑时为什么没有提出来,或者当时投标时故意搞得不平衡报价,怎么回应呢? 答:可以索赔,属于业主应承担的风险,应当给予施工方工期顺延和费用补偿.索赔依据:发包方没有图纸,招标文件也未说明是“非规则圆管涵”,而标前答疑时未提出是回为没有发现,不平衡报价要有证据证明。 4、简单的说就是某项工作A根据计划应在2007.7.1开始实施,但是由于承包商的原因导致开工时间延迟了30天,即2007.8.1日才开始开工,但是由2007.7.4日开始,因为业主方临时供电不及时导致现场停工20天,也就是说即使承包方解决了问题,由于业主不能及时供电,承包方也无法施工,作为业主方向承包商索赔工期应该是多少天?答:索赔30天。前一件事情的延误时间与后一件事情的延误时间有重叠的话,以前一件事情结束的时间为准。 5、原投标施工图采用现场搅拌混凝土,现由于规划调整场地限制无法采用现场搅拌混凝土故改用商品混凝土,可否进行索赔。监理意见为:情况属实。答:可以索赔。索赔依据:因规划调整场地限制而引起施工条件的变化,属于有经验的承包商也无法预料的风险,此风险应由业主承担。 6、现有一改造工程,合同上第一部分的协议书第三条、合同工期的约定如下:开工日期:06.9.23(暂定,以监理批准的开工日期为准)竣工日期:06.11.22(暂定,以监理批准的开工日期为准)合同工

施工索赔案例分析

施工索赔案例分析 【案例一】 背景: 某施工单位根据领取的某2000平方米两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸,采用低报价策略编制了投标文件,并获得中标。该施工单位(乙方)于某年某月某日与建设单位(甲方)签订了该工程项目的固定总价合同。合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后,因资金紧缺,无法如期支付工程款,口头要求乙方暂停施工一个月。乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时,甲方发现工程质量有问题,要求返工。两个月后,返工完毕。结算时甲方认为乙方迟延交付工程,应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期,加快施工进度才出现了质量问题,因此迟延交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺,承担违约责任。 问题: 1.该工程采用固定总价合同是否合适? 2.该施工合同的变更形式是否妥当?此合同争议依据合同法律规应如何处理? 答案: 问题1: 答:因为固定总价合同适用于施工条件明确、工程量能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、合同总价较低且风险不大的项目。该工程基本符合这些条件,故采用固定总价合同是合适的。 问题2: 答:根据《中华人民国合同法》和《建设工程施工合同(示文本)》的有关规定,建设工程合同应当采取书面形式,合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下,可采取口头形式,但事后应予以书面形式确认。否则,在合同双方对合同变更容有争议时,因口头形式协议无法举证,只能以书面协议约定的容为准。本案例中甲方要求临时停工,乙方亦答应,是甲、乙双方的口头协议,且事后并未以书面的形式确认,所以该合同变更形式不妥。在竣工结算时双方发生了争议,对此只能以原书面合同规定为准。 在施工期间,甲方因资金紧缺要求乙方停工一个月,此时乙方应享有索赔权。乙方虽然未按规定程序及时提出索赔,丧失了索赔权,但是根据《民法通则》之规定,在民事权利的诉讼时效期,仍享有要求甲方承担违约责任的权利。甲方未能及时支付工程款,应对停工承担责任,故应当赔偿乙方停工一个月的实际经济损失,工期顺延一个月。工程因质量问题返工,造成逾期交付,责任在乙方,故乙方应当支付逾期交工一个月的违约金,因质量问题引起的返工费用由乙方承担。 【案例二】

中建八局三公司典型项目案例分析

中建八局三公司典型项目案例分析 一、工程概况 ××市××工程,由××房地产开发有限公司投资兴建,总建筑面积93707平方米,分别由1栋3层的幼儿园和3栋12-16层的住宅楼四个单体建筑组成,现浇钢筋混凝土结构,采用固定综合单价承包。暂定合同总造价10776万元(其中,土建:9748万元、安装:1028万元)。合同工期335日历天,本工程自2004年2月份进场施工,5月份正式破土动工,2005年9月完成合同承包范围内的全部工作,工程主体结构质量评为××市优、获××市文明安全工地、中建总公司CI金奖,项目荣获××区青年文明号工地和××市青年突击队等光荣称号。 该工程采用邀请招标方式选定施工单位,竞争非常激烈,第三建设公司经过反复测算成本价为11379万元(其中,土建:10016万元、安装:1363万元)。通过可靠途径了解到该业主资信较好,从招标图纸分析,二次经营空间较大。因此该公司最终以低于成本价600万元的低价承接该工程。 二、项目施工过程管理 (一)加强内部成本控制,努力降低工程成本。 1、人工费控制 为了在同期施工的三家施工单位中脱颖而出给业主留下良好印象,为签证索赔打好基础,分公司具体从以下几方面做好人工费的控制: ⑴劳务队伍选择。分公司决定选择信誉好、施工人员素质高、施工质量优良的劳务队伍,并不是单纯的强调劳务队伍的价格因素。 ⑵劳务合同签订。在与劳务队签订合同时,分公司根据以往的经验、教训对合同条款反复推敲,无论是工程的承包范围、承包内容还是工期、质量、文明施工以及履约保证金等条款都约定得非常细,杜绝了劳务队在施工中查找合同漏洞寻找签证机会,也便于项目部在施工过程中有效管理和约束劳务队伍。避免了很多不必要的争端。例如: 劳务合同中工期的约定:“a、乙方应严格按照合同工期完成合同约定的工作内容,若工期拖延,甲方将按2500元/天对乙方处违约罚金,并全额没收工期履约保证金10万元;对于非乙方造成的工期延误,乙方书面报告甲方,甲方认可后,工期可顺延。b、因乙方原因造成工期延误,经甲方催告仍不能达到甲方要求的,甲方有权根据工程施工需要将部分施工段划分给其他队伍进行施工,由此发生的费用从乙方结算中扣除,乙方必须无条件接受,不得向甲方提出任何经济补偿要求。” ⑶签证流程的制订。劳务合同签订后,项目合约部立即组织项目各个部门的相关人员进行合同交底,使项目上每个人都熟悉合同条款。在人工费签证方面,制定了相应的签证流程,即劳务队提出人工费签证时,先由现场工程师核对现场实际情况,确认事实,再交由现场生产经理核实确认,转交给项目合约部,由预算人员审核该费用是否包含在合同范围内,如不包含,则根据现场工程师确认意见,给予初步审核费用,随后递交给项目经理审核确认。签证费用超过五千元,需报分公司经营科进一步审核。正是因为签证程序的制定,有效地控制了签证的费用。 该项目最终人工费占总成本比例为19.51%,占工程总造价的比例为15%。 2、材料费控制 分公司有较系统的材料采购、验收规定,项目部严格执行,并根据实际情况,制定了详细的保证措施,使得工程主要用材和周转料具的管理取得了良好效果。 主要材料如钢筋、混凝土、周转料具等由分公司材料科组织、项目部参与公开招标,选择低价中标,与供方签订的实际合同价均低于其中标价。在签定的供货或租赁合同中均明确约定

2021年工程索赔计算实例

工程索赔计算实例 带来工程索赔计算实例的介绍,希望可以给大家在今后的工程索赔带来一定的帮助。 一个索赔计算实例 一、案例背景 NKDWS是一个日处理十五万吨水的水处理厂项目,由世界银行贷款。 合同金额为200万美元,工期为29个月,合同条件以FIDIC第四版为蓝本。 合同要求在河岸边修建一个泵站,承包商在进行泵站的基础开挖时,遇到了业主的勘测资料并未指明的流沙和风化岩层,为处理这些流沙和风化岩层,相应造成了承包商工程拖期和费用增加。为此,承包商要求索赔: (1)工期:17天 (2)费用:12504美元 二、索赔论证 承包商在河岸边进行泵站的基础开挖时遇到了流沙,为处理流沙花了10天的时间,处理完流沙后,又遇到风化岩层,为了爆破石方又花了一周的时间。 按照业主提供的地质勘探资料,河岸的基土应为淤泥和泥碳土,并未提及有流沙和风化岩层。 合同条件第12.2款规定,在工程施工过程中,承包商如果遇到了

现场气候条件以外的外界障碍或条件,如果这些障碍和条件是一个有经验的承包商也无法预见到的,工程师应给予承包商相应的工期和费用补偿。 上述流沙和风化岩层,如果业主不在地质勘探资料中予以标明,在短短的投标期间,一个有经验的承包商也是无法预见到的。 故承包商要求索赔相应的工期,多支出的人工费、材料费、机械费、管理费及利润。 三、索赔计算 1. 工期索赔计算 处理流沙: 10天 处理风化岩层: 7天 小计: 17天 由于上述事件,承包商在这17天除了处理流沙和风化岩层处,无法进行其正常工程施工,故承包商要求补偿工期:17天 2.费用索赔计算 (1)处理流沙的费用 人工费:1240美元 施工机械费:1123美

Triz理论应用实例——拖把的创新设计

Triz理论应用实例——拖把的创新设计 一、应用背景 拖把是一个在我们日常生活中每天都会用到的物品,应该说它的出现已经有很长一段时间了,但是,现在人们用的各种拖把真的很好用吗?如果你经常做家务的话,我想你一定会皱起眉头的。 二、问题描述 现在市场上的拖把主要有以下几种,如图所示: 图1 图2 图3 图4

市场主流拖把优缺点比较 现在市场上的各式拖把都有着这样或者那样的问题,下面我就用triz理论的方法来对拖把进行一个创新设计,争取想出一款功能更加完善,使用更加方便的新型拖把! 三、问题分析 1、解决拖把不易拧干或者拧干十分困难的问题 改善的技术特性参数:10#力——用更小的力完成同样的工作 33#可操作性——使得拧干的过程动作更加简单,增强其可操作性 恶化的技术特性参数:36#装置的复杂性——要增加拧干功能必然使得装置较普通拖把而言更加复杂。 查冲突解矩阵可知使用的解决原理是:26,35,10,18;32,25,12,17

而不浪费时间 可以将拖把放置在某个装置内,然后用脚踩或者手拉的方式即可自动将水拧干。 经调查,这种方案已经运用于现代产品中,并且效果良好。如图:

2、解决拖把使用时不符合人体舒适度的问题 改善的技术特性参数:31#物体产生的有害因素——使得人体疲劳 恶化的技术特性参数:36#装置的复杂性——其形状必将更加的复杂 查冲突解矩阵可知使用的解决原理是:19,1,31 将拖把的手柄设置成符合人体工学的形状,最理想的情况是,人不需要弯腰便可以完成拖地的过程。 3、解决一个拖把不能同时用来清洁和擦干的问题 改善的技术特性参数:35#适用性及多样性 恶化的技术特性参数:36#装置的复杂性 查冲突解矩阵可知使用的解决原理是:15,29,37,28 组成部分 可以使用两块拖把布,当需要湿拖的时候换上其中一块,当需要将水擦干的时候换上另一块即可。

施工索赔案例001

施工索赔案例 施工索赔案例 【案例1】某承包商与业主签订了一项工程施工合同,合同工期55天,承包人在开工前递交了一份施工方案和施工网络进度计划(如图)并获批准。 15 20 12 14 22 ⑤③ 19 在施工过程中,由于业主未按时向承包人提交图纸,使A工作延长6天,承包人向业主提出工期索赔6天的要求。当工程即将完工时,由于业主提供的某种材料质量不合格,需要重新更换,使E工作延长了4天,承包商又向业主提出工期索赔4天的要求。该工程竣工时,承包人一共向业主提出工期索赔10天。试分析承包人的工期索赔要求是否合理。

案例分析: (1)从该施工网络计划图分析可知,该网络计划共有三条线路,即: 线路1:①---②---④---⑥ t=12+15+20=47天1线路2:①---②---⑤---⑥ t=12+22=34天2线路3:①---③---⑤---⑥ t=14+19+22=55天3所以,关键线路为线路3,计算工期为55天,与合同工期相同。 (2)迟交图纸属业主责任,使A工作延长6天,但A工作不在关键线路上,延长6天后:t=(12+6)+15+20=53天,线路1仍不是关键路线,A工作也不是关 1键工作,即A工作延长6天并未影响总工期,因此,不能同意承包人提出的工期索赔6天的要求。 (3)完工前由于业主原因使E工作延长4天,此时线路1的计算工期为:t)12+6(=1. 施工索赔案例 +15+20+4=57天。由于E工作的变化,线路1变成了关键线路,线路2,线路3未变化,所以应给与工期补偿,实际工期为57天,合同工期55天,工期补偿为:57-55=2天。即:该工程竣工时,业主共向承包人补偿工期2天。 (4)该案例未给出费用补偿的相关数据,在此不做讨论。 (3)比例计算法 【案例2】如某工程施工中,业主推迟工程室外楼梯设计图纸的批准,使该楼梯的施工延期5天。该室外楼梯工程的合同造价为45万元,而整个工程的合同造价为500万元,承包人应提出索赔工期为多少天? 分析:利用工期索赔计算公式: 受干扰部分工程的合同价?该受干扰部?工期索赔值分工期拖延时间 原合同总价 =(45/500)×5=0.45天 承包人应提出0.45天的工期索赔。 【案例3】某工程合同造价为1000万元,总工期为24个月,现业主指令增加额工作90万元,则承包商提出的工期索赔为: 额外增加的工程量的价格?原合同总工期工期索赔值? 原合同总价 =24×90/1000=2.16月 比例计算法简单方便,但不适用于变更施工顺序、加速施工、删减工程量等事件的索赔。 【案例4】在某一国际工程中,工程师向承包商颁发了一份图纸,图纸上有工程师的批准及签字。但这份图纸的部分内容违反本工程的专用规范(即工程说明),待实施到一半后工程师发现这个问题,要求承包商返工并按规范施工。承包商就返工问题向工程师提出索赔要求,但为工程师否定。承包商提出了问题:工程师批准颁布的图纸,如果与合同专用规范内容不同,它能否作为工程师已批准的有

BIM施工应用案例

中唐-BIM施工项目应用案例分享 案例1:北京丰台区丽泽金融商务区项目BIM技术综合应用成果介绍 工程概况:丰台区丽泽金融商务区F02、F-03、F05地块位于北京市丰台区丽泽商务区核心地段,丽泽桥(西三环)和菜户营桥(西二环)之间,项目北临丽泽路、东临莲花河路。建筑占地面积45211㎡,总建筑面积514790㎡,其中地上379900㎡,地下134890㎡。建筑用途为商业、酒店、公寓、办公、人防及车库。 工程特点和难点:本项目特点是结构形式复杂,框架-核心筒钢混结构;机电管线复杂;质量要求高,其中F03地块需要创国优及LEED绿色认证。由于工程结构形式复杂,如果不采用BIM技术工期将难以保证,而且LEED绿色认证更是明确要求BIM技术的应用。所以BIM是完成本项目的必要条件。 BIM应用目标:BIM技术在本项目的应用主要在施工阶段,包含项目建筑、结构、机电、钢结构的模型建立、场地布置、三维扫描、大体积砼、钢筋应用、二次砌筑应用、铝模板应用、行车模拟、可视化交底、VR应用、整体管理、进度计划、人力管理等多面应用。通过BIM技术综合提高项目整体施工应用水平。实施案: 在本项目施工开始,项目建立了完整的BIM实施案:包含项目模型的建模标准、项目族库建模标准、项目模型标准名称、项目模型颜色显示标准及BIM在项目上的整体策划案。 应用措施:为了规项目的BIM应用,项目编制了一系列BIM相关标准包括文件存储、命名、颜色、深度、族文件规等容保证了BIM模型的规性,同时编制了项目BIM整体实施规保证了BIM技术的整体应用。BIM的深化应用: BIM建模:项目BIM模型分为三部分:钢结构模型、土建模型、机电模型,其中钢结构模型用TEKLA进行建模深化;土建模型用revit进行建模深化;机电模型用revit及magicad进行建模深化。所有模型在navisworks中整合后进行可视化校验及汇总。通过详细的碰撞报告 BIM应用情况:

工程索赔案例及答案讲解

[案例1] 某公司在北京地区新建一办公楼,建筑面积20000m2,开工日期为2001年6月20日,竣工日期为2003年11月20日。工程按照合同约定顺利开工,在结构工程施工到1/2时,甲方与承包商协商,并达成如下协议:甲方将该楼外墙的玻璃幕装修项目、室隔墙砌筑项目,单独发包给专业公司施工,并支付承包商该项目价格的1.5%作为管理配合费使用,专业公司按承包商管理要求的日期进场,有关工程款由甲方直接支付给专业公司。 承担外墙玻璃幕装修项目的专业公司根据有关承包商的要求,于2002年4月20日进场施工,但是在进场后的2002年6月10日,该专业公司因甲方未按其双方签署的合同约定支付工程款而停工,承包商因外墙装修停工,原计划2002年10月20日开始的其他外墙施工项目无法进行。 外墙装修项目在2003年6月份才恢复施工。 在2002年5月20日,承包商按进度计划安排,要求室隔墙砌筑项目的施工单位进场,要求完工日期为2002年11月20日。该项目的施工单位按合同约定准时进场。在施工过程中,因施工质量不合格,多次返工,致使承包商的机电施工受到影响。直到2003年3月20日才合格地完成砌筑任务,致使机电项目施工拖延了5个月。 问题: (1)承包商是否可以因外墙装修项目停工,向发包人提出工期索赔、经济损失索赔? (2)发包人是否可以向外墙玻璃幕装修单位因停工提出经济损失的索赔?为什么?

(3)因室砌筑进展缓慢,承包商是否可以向发包人提出工期索赔和窝工索赔? [案例1]答: (1)承包商可以向发包人提出工期索赔和经济索赔,因为工期的延长和因工期延长引发的费用增加不是承包人自身原因造成的。 (2)发包人因自身原因未能按合同约定支付工程款,给外墙玻璃幕装修项目的施工单位造成了经济损失,故不能对该施工单位进行索赔,而且该项目的施工单位可以向发包人提出工期索赔和经济损失索赔。 (3)因室砌筑进展缓慢,承包商可以向发包人提出工期索赔和窝工费用损失索赔。 [案例2] 某公司新建住宅楼,通过公开招标确定了施工单位,合同价款形式为可调价格合同,施工合同按1999年建设部颁发的建设工程施工合同示文本为基础签署。 施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于甲方责任造成施工窝工时,窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。 在专用条款中明确6级以上大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起28d予以确认,工程师无正当理由不确认时,自索赔报告送达之日起28d后视为索赔已经被确认。 在施工过程中出现下列事件: 1.因业主不能及时提供图纸,使工期延误20d,10人窝工; 2.因施工机械故障,使工期延误l0d,5人窝工; 3.因外部供电故障,使工期延误2d,20人窝工; 4.因下大雨,工期延误3d,20人窝工。 根据双方商定,人工费定额为32元/工日,机械台班费为2000元/台班。 根据上述约定乙方提出工期补偿35d,费用13056元(所有事件窝工费用及机械费用之和)索赔的要求。

一个和施工组织设计有关的索赔案例

所在岗位工程索赔、项目管理创建日期

一、案例回放:(案例涉及的事件经过) 某房地产开发商(甲方)与某建筑公司(乙方)签订了某一住宅小区的工程总承包合同(桩基另行发包),承包合同为固定价格合同,双方在合同中明确“本工程合同价为固定闭口形式,除设计变更外,在合同工期内不会因材料、设备、人工等的市场价格变动而调整……”。在施工中由于种种原因工期延误120天,延误期恰好赶上钢材价格上涨。乙方认为,非乙方原因导致工期延长的105天里,增加的费用应由甲方承担,索赔总额为20万元。 甲方接到该索赔文件后,经过研究后认为:合同规定材料市场价格变动风险由乙方承担,但仅限于合同工期内,超过原合同工期部分材料价格应予合理调整。至于到底应该赔偿多少,甲方有关人员算了一笔帐: 1、应予以调整价格的工期是因甲方原因延误的,包括桩基工程与设计变更,共计85天,应给予费用补偿。 2、分析乙方提供的施工组织设计,15天是装修阶段由设计变更引起的,所以结构竣工前的延误仅为70天。 3、乙方提供的施工组织设计表明,当月使用的钢材应提前一个月进场下料成型,故2000年6月份开始的钢材上涨影响的是7月份及以后的钢材,从7月开始计算,影响的结构施工期为40天。 4、根据乙方施工组织设计,40天仅施工三幢高楼的顶层及机房,共约2500平米,钢筋用量约为280吨,钢筋平均上涨265元/吨。因此,仅钢筋材料上涨一事,应给予乙方的费用补偿为280吨×265元/吨=7.42万元。 甲方以上述计算结果为基础与乙方进行了谈判,并使乙方最终同意了甲方的赔偿意见。二、案例分析:(分析出现问题的原因,总结经验教训,提出解决问题的方法措施,并最终归纳提炼出科学有效的工作方法、客观正确的工作态度,发出倡导性建议等。)

施工现场BIM技术实际应用案例

施工现场BIM技术实际应用案例 一、工程概况 信达公园里项目位于合肥市滨湖新区,东临韶山路,南临杭州路,西北环绕金斗路,其中三期二标段工程包括35#、36#、42#、43#楼,相应地库及商业S1~S3、S9~S11,总建筑面积约9.5万平米,由合肥建工集团有限公司承建,合肥建工具有建筑工程施工总承包特级资质、及建筑行业甲级设计资质,60多年来先后承建的诸多省内外知名项目,屡屡斩获鲁班奖、黄山杯、安徽省质量奖、国家优质工程奖等国家级、省级殊荣,多次获得全国优秀施工企业、中国建筑500强等荣誉称号,拥有省级认定企业技术中心、省级博士后工作站和创新实践基地等。 二、BIM技术应用 公司成立BIM中心,统一BIM实施标准,建立各专业项目样板及族库,本项目建立BIM应用小组,分工协作,根据施工设计图纸,构建出各专业BIM模型并附加相应设计信息,通过三维模型真实反映各专业的空间分布和交叉关系,发现图纸中存在的设计问题并及时解决,为后续BIM应用打下基础。

施工策划及总平面布置:本工程场地紧凑,合理布局动态的施工现场是一大难点,施工前通过BIM技术进行虚拟建造,优化布置办公区域和施工场区,模拟布置加工场地和材料堆放场地、主要施工机械定位等,也有进行动态分析充分合理地利用场地空间,减少场地狭小等原因而产生的二次搬运费用。 全专业碰撞检查:通过收集和校核,各专业BIM模型完成汇总整合,利用突出检测工具进行突出检查,找出这碰撞点的位置和信息。同时为满足工程的竣工要求,利用BIM技术对各个专业管线的净高进行分析,为现场安装提供数据支持,提高施工效率。 管线综合优化:本项目综合管线较多且交错复杂,我们基于检测分析报告,对管线间存在的冲突部位提前进行BIM模型的优化调整,对管线在穿过墙、梁、板等构件位置处预先作出了相应孔洞预留及封堵,并形成三维交底施工图,指导现场安装施工。 设计施工动画模拟:我们通过将BIM模型与时间维度结合,进行4D施工模拟,直观的显示施工进度,以便检查施工计划制定中的矛盾和不合理之处。及时纠正提高施工计划的精准性。 现场二维码应用:在砼构件上标示二维码,通过手机扫码显示该部位砼构件尺寸、垂直度、平整度及责任人等25项信息,应用二维码技术方式新颖、制作快捷,可替代传统的标识、标牌及纸质资料。

中建五局面试题

中建五局操作技能类应届毕业生招聘考试试卷 一、填空题。 1.五局的房屋建筑工程施工总承包资质为级资质。 2.五局的企业宗旨是,五局的核心价值观是 。 3.五局的主营业务为:,,三大业务板块。 4.中国建筑韶山希望小学以“中国建筑”冠名的第一所希望小学,由是“世界500强企业”中国建筑总公司和其重要的成员企业中国建筑五局共同出资。 5.五局的信和主流文化融洽了,,的精髓,同时又不失五局的个性。 二、选择题。 1.我国安全生产的方针是:() A. 安全责任重于泰山 B 质量第一,兼顾安全 C.安全至上 D 安全第一,预防为主 2.中建五局的企业性质是(C ) A. 民营企业 B 私营企业 C.国营企业 D 事业企业 3.在一次选举中,统计显示,有人投了所有候选人的赞成票。如果统计是真实的,那么下列哪项必定是真实的?() A.对每个候选人来说,都有选民投了他的赞成票。 B.对所有候选人都投赞成票的不止一人。 C.有人没有投所有候选人的赞成票。 D.不可能所有的候选人都当选 E.所有的候选人都可以当选 4.飞机制造商:我反对你把我们的X-387型喷气机描述为危险的。商业使用的X-387飞机从未坠毁,也未曾有过严重的功能失调。 航空调度员:X-387飞机的问题并不在于其自身,而在于发动起来时会引起空气湍流,给附近的飞行器造成危险的环境。 航空调度员通过下面哪一个对制造者做出了回答?() A 把制造商的论断特征描述为来自主观兴趣,而不是来自于对事实的客观评价。 B 把注意力集中于这个事实;制造商对“危险”的阐释太狭隘了。 C 引用一些制造商把它们当作与争论问题无关而明显忽略的证据。 D 引用统计证据以反驳制造商的断言。 E 向制造商对最近空难数量的了解程度提出质疑。 5 在与人的交往中,最困难的也许并不是有形的握手和外在的微笑,而是相互间内在的沟通。最能准确复述这段话的意思是,在与人的交往中() 6 在某餐馆中,所有的菜或者属于川菜系或者属于粤菜系,张先生点的菜中有川菜,因此,张先生点的菜中没有粤菜。 以下哪项最能增强上述论证?() A 餐馆规定,点粤菜就不能点川菜,反之亦然。 B 餐馆规定,如果点了川菜,可以不点粤菜,但点了粤菜,一定也要点川菜。 C 张先生是四川人,只喜欢川菜。 D 张先生是广东人,但不喜欢粤菜。

建筑工程合同管理和索赔案例分析(共13个案例)

建筑工程合同管理和索赔案例分析(共13个案例)案例一 背景: 某施工单位根据领取的某200m2两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸,采用低报价策略编制了投标文件,并获得中标。该施工单位(乙方)于某年某月某日与建设单位(甲方)签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后,因资金紧缺,无法如期支付工程款,口头要求乙方暂停施工一个月。乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时,甲方发现工程质量有问题,要求返工。两个月后,返工完毕。结算时甲方认为乙方迟延交付工程,应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期,加快施工进度才出现了质量问题,因此迟延交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺,承担违约责任。 问题: 1.该工程采用固定价格合同是否合适? 2.该施工合同的变更形式是否妥当?此合同争议依据合同法律规范应如何处理? 分析要点: 本案例主要考核建设工程施工合同的类型及其适用性,解决合同争议的法律依据。建设工程施工合同以计价方式不同可分为:固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。 根据各类合同的适用范围,分析该工程采用固定价格合同是否合适。解决合同争议的法律依据主要是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》与《建设工程施工合同(示范文本)》的有关规定。 答案: 问题1: 答:因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。该工程基本符合这些条件,故采用固定价格合同是合适的。

问题2: 答:根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同(示范文本)》的有关规定,建设工程合同应当采取书面形式,合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下,可采取口头形式,但事后应予以书面形式确认。否则,在合同双方对合同变更内容有争议时,往往因口头形式协议很难举证,而不得不以书面协议约定的内容为准。本案例中甲方要求临时停工,乙方亦答应,是甲、乙双方的口头协议,且事后并未以书面的形式确认,所以该合同变更形式不妥。在竣工结算时双方发生了争议,对此只能以原书面合同规定为准。 在施工期间,甲方因资金紧缺要求乙方停工一个月,此时乙方应享有索赔权。乙方虽然未按规定程序及时提出索赔,丧失了索赔权,但是根据《民法通则》之规定,在民事权利的诉讼时效期内,仍享有通过诉讼要求甲方承担违约责任的权利。甲方未能及时支付工程款,应对停工承担责任,故应当赔偿乙方停工一个月的实际经济损失,工期顺延一个月。工程因质量问题返工,造成逾期交付,责任在乙方,故乙方应当支付逾期交工一个月的违约金,因质量问题引起的返工费用由乙方承担。 案例二 背景: 某建设单位(甲方)拟建造一栋职工住宅,采用招标方式由某施工单位(乙方)承建。甲乙双方签订的施工合同摘要如下: 一、协议书中的部分条款 (一)工程概况 工程名称:职工住宅楼 工程地点:市区 工程内容:建筑面积为3200平方米的砖混结构住宅楼 (二)工程承包范围 承包范围:某建筑设计院设计的施工图所包括的土建、装饰、水暖电工程。 (三)合同工期 开工日期:2002年3月21 日 竣工日期:2002年9月30 日

相关文档
最新文档