验收合同
验收合同
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
甲、乙双方经过友好协商，兹签订如下协议并共同遵守：
在甲方的积极配合下，乙方顺利完成甲方委托（合同号为LZ20100605，以下简称本项目），在规定的时间内，甲方就本项目设备的全部内容进行审核和验收之后，认定均符合合同要求，并同意通过收货。
第一条验收方式
1．产品到达甲方指定地点进行安装调试后，甲、乙双方共同进行验收、调试。甲方向乙方说明商品的配置，核对商品品牌、型号，开箱检验，正确调试，保证商品符合产品使用说明明示的配置和产品的质量状况，经乙方确认，当面向乙方交验商品，并介绍产品的使用、维护和保养方法以及三包方式，明示三包有效期，提供三包凭证、有效发货票、产品（选配件）合格证和使用说明。
2．验收标准：
1）产品外形、包装完好；
2）产品符合合同要求及标准；
3）乙方应提供产品合格证或质量保证书及必要的技术资料；
4）甲方认可设备的安装、调试无问题。
第二条对产品提了异议的时间和方法
1．双方在验收过程中，如果发现产品的品种、型号、规格、数量、质量与本合同附件规定不符，甲方有权拒付不符合合同规定产品的货款，并在产品到货5日内向乙方提出书面异议和处理意见。
2．如甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同附件一的规定。书面异议的提出时间以甲方签发日期或交邮递日期为准。
3．乙方在接到甲方书面异议后，应在3日内提出书面处理意见，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第三条本合同签订日，是设备验收通过日。
第四条本合同签订，视为本项目验收通过。
第五条本合同一式肆份双方各持正本一份副本一份
本着共同发展和平等互利原则，双方可以在自愿的基础上，互相为双方介绍客户和业务，作为长期合作。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
地址：地址：
代表人（签字）：法定代表人（签字）：
联系电话：联系电话：
年月日年月日
技术服务合同验收标准
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 技术服务合同验收标准 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
技术服务合同验收标准 篇一：技术服务合同 技术服务合同 项目名称：生产技术服务项目 签订时间： 本合同（甲方）****养殖科技有限公司委托（乙方）就****养殖科技有限公司大^蛋白肽粉与鱼胶原蛋白粉生产 建设项目进行大蛋白肽粉与鱼胶原蛋白粉生产的专项技 术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。 第一条甲方委托乙方进行技术服务的内容如下 1.技术服务的目标：为甲方提供生产大^蛋白肽粉与鱼胶原蛋白粉产品的整套技术服务。 2.技术服务的内容： （1）提供大蛋白肽粉与鱼胶原蛋白粉生产项目的可行性研究报告（包括甲方内部论证的可行性研究报告、发改委批复的可行性研究报告和投资公司要求的可行性研究报
告)； (2)提供大蛋白肽粉与鱼胶原蛋白粉生产项目的厂 区设计、建筑物设计和生产线设计； (3)负责组织专职技术服务团队，保证项目实施过程 的全部技术服务； (4)为甲方培训生产大^蛋白肽粉与鱼胶原蛋白粉的 专业技术人员； (5)协助甲方培训销售大蛋白肽粉与鱼胶原蛋白粉 产品的专项销售人员； (6)协助甲方在产业园区落户。 3.技术服务的方式：以项目技术顾问的身份组织专业 技术服务团队全程专职服务。 第二条乙方应按下列要求完成技术服务工作 1.技术服务地点：筹备阶段 在金城国际广场6号楼， 项目实施阶段在厂区； 2.技术服务期限：从双方签订合同起到产品正常生产 止； 3.技术服务进度：根据项目实施的进度同步服务； 4.技术服务质虽要求：保证提供的技术服务满足项目 的质虽需要； 5.技术服务质虽期限要求：合同期内专职技术服务，
[免费专享]合同审查法律意见书
关于《_______________________》的 法律意见书 ______________单位: 你单位送审的______________________合同（协议）及相关材料收悉。该合同（协议）属于___________（重大合同/一般合同），经研究，依据法律法规以及公司合同审核流程的相关规定，出具如下意见，请考虑。（注：重大合同是指各单位所签订的涉外合同，重大对外投资合同，重大资产划转、转让、收购合同，企业设立、合并、分立、重组、改制合同，重要知识产权转让合同等。） 一、合同审核流程的问题 1、该合同的审批流程违反了公司合同管理办法。 ______________________________________________________ 2、供应商的选择方式不符合公司管理制度。 ______________________________________________________ 3、该合同应当进行招投标，未经过合法招投标。 ______________________________________________________ 4、该合同报审资料不全，立项审批文件的内容与合同内容不一致。 ______________________________________________________ _____________________________________________________ 注：该部分应主要审查以下内容，结合公司对各类合同的内部管理制度要求，审查送审合同是否符合公司内部的合同管理规范。 审查要点 1、审查合同的前置审批流程 ①合同选择的审批流程是否正确？ ②供应商的选择方式是否符合公司的管理规定？应当招投标的项目，是否进行招投标？
委托检验合同标准协议正式版
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 委托检验合同标准协议正 式版
委托检验合同标准协议正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 有关委托检验阅读协议 委托方：____ 检验方：____ 一、____公司(以下简称检验方)接受委托方书面检验委托。委托检验申请单(以下简称委托单)作为本协议的附件。本协议以委托方代表人在委托单上签名盖章，检验方加盖受理骑缝章后生效。 二、委托方应如实填写委托单，如有必要，还应根据检验方的要求提供必要的单据及相关资料。 三、检验方按委托方在委托单上填明
的检验要求进行检验，并出具检验报告。 四、委托方必须注明要求使用的检验方法。 五、检验方的检验时间根据检验内容而定，原则上以检验方公布的时间为准，特殊情况双方协商确定，并在委托单上注明。 六、检验方检验收费按有关规定计价。对于批量样品如需减免检验费用的，委托方应在委托时与检验方协商确定，并在委托单上“备注”栏内注明。要求加急服务的，需支付加急费。 七、检验方接受委托方自送样品的检验，检验报告仅对样品负责。 八、对于某些项目，检验方需要分包
技术服务规定合同(完整版)
技术服务合同 技术服务合同 项目名称:____________________________________________ 委托方:________________________________________ 服务方:________________________________________ 填写说明 一、合同登记编号的填写方式: 合同登记编号为十四位,左起第 一、二位为公历年代号,第 三、四位为省、自治区、直辖市编码,第 五、六位为地、市编码,第 七、八位为合同登记点编号,第九至十四位为合同登记序号,以上编号不足位的补零。各地区编码按GB2260?4规定填写。 二、技术服务合同是指当事人一方以技术知识为另一方解决特定技术问题所订立的合同。技术服务合同中包括技术培训合同和技术中介合同。 技术培训合同是指当事人一方委托另一方对指定的专业技术人员进行特定项目的技术指导和专业训练所订立的合同。 技术中介合同是指当事人一方以知识、技术、经验和信息为另一方与第三方订立技术合同进行联系、介绍、组织工业化开发并对履行合同提供服务所订立的合同。 三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市级计划。不属于上述计划的项目此栏划表示。
四、服务内容、方式和要求: 包括技术服务的特征、标的范围及效益情况;特定技术问题的难度、主要技术经济指标;具体的做法、手段、程序以及交付成果的形式。 属技术培训合同的此条款填写培训内容和要求,以及培训计划、进度。 属技术中介合同此条款填写中介内容和要求。 五、工作条件和协作事项: 包括甲方为乙方提供的资料、文件及其他条件,双方协作的具体事项。 属技术培训合同此条款填写培训所需必要场地、设施和试验条件,以及当事人各方应当约定的提供和管理有关场地、设施和试验条件的责任。 六、其他: 合同如果是通过中介机构介绍签订的,应将中介合同作为本合同的附件。如果双方当事人约定定金、财产抵押担保的,应将给付定金、财产抵押及担保手续的复印件作为本合同的附件。 七、委托代理人签订合同时,应出具委托证书。 八、本合同书中,凡是当事人约定认为无需填写的条款,在该条款填写的空白处划表示。 依据《中华人民共和国合同法》的规定,合同双方就 ________________项目的技术服务,经协商一致,签订本合同。 一、服务内容、方式和要求:
2.3-工程合同履约验收报告
工程合同履约验收报告
《工程履约验收报告》使用说明 1.适用范围： 本表适用于公司开发项目工程合同结算前的工程履约验收工作。 2.填写要求： 2.1.项目部在竣工验收后，组织设计管理部、合约管理部、工程管理部(如需)、承（分）包 商/供应商进行单项工程合同履约验收工作，各部门在《工程合同履约验收报告》签署意 见。 2.2.《工程合同履约验收报告》的主要内容应包含： 2.2.1.是否已完成全部合同约定工程实体内容； 2.2.2.是否已完成全部变更内容； 2.2. 3.技术档案和施工管理资料； 2.2.4.工期变化影响； 2.2.5.工程质量是否达到合同要求等。 2.3.《工程合同履约验收报告》签署后，开始办理工程合同结算。 3.填写说明： 项目部填写： 3.1.记录编号：由项目部根据“合同编号+验”，例如“华置新协字[2010]121号”，履约 验收报告编号为“华置新协字[2010]121号—验”，（系统选择） 3.2.履约验收时间、验收地点、参加人员、合同名称、合同编号、承（分）包商/供应商、 合同开工日期、合同完工日期、实际开工日期、实际完工日期，由项目部据实填写。 审查情况的填写 3.3.第一、二、三项为确认项，由参与验收的相关人员共同确认后，由项目部专业工程师在 相应的□内划“∨”确认即可；任何参与验收的一方有异议，则验收不合格。 3.4.第四项为三选一，参与验收的相关人员协商后，由项目部专业工程师在相应的□内划 “∨”确认即可。 3.5.第五项为二选一，参与验收的相关人员协商后，由项目部专业工程师在相应的□内划 “∨”确认即可。 3.6.各部门意见填写在对应的意见栏（对于未完成的工程内容由项目部注明是否已办理减账 变更）。 4.核准程序：现场验收合格后，各方确认签字。 5.存档：本表格一式五份，项目部、合同管理部、设计管理部、工程管理部、承（分）包商/供应 商各存一份；
购销合同-验收
篇一：购销合同(最全最标准) 购销合同 合同编号： 买方：（以下简称甲方） 卖方：（以下简称乙方） 经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条产品的名称、品种、规格和质量 １．产品的名称、品种、规格：。 ２．产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（）项执行： （１）按国家标准执行； （２）按部颁标准执行； （３）由甲乙双方商定技术要求执行。 第二条产品的数量和计量单位、计量方法 １．产品的数量：或具体数量依本合同项下的订单约定。２．计量单位、计量方法：。 第三条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点、包装方式 1．交货方法，按下列第（）项执行： （１）乙方送货；（２）乙方代运；（３）甲方自提自运；（4）依本合同项下的订单约定；2．，或依本合同项下的订单约定。 3．到货地点和接货单位的订单约定。 4、包装方式 第四条合同期限 本合同有效期限自年月日至年月日。 第五条产品的交（提）货期限或依本合同项下的订单约定。 第六条产品的价格与货款的结算 １．产品的价格 2．产品货款的结算方式及结算期限：。付款方式：。货币结算方式：。利息承担方式：。收到相应货款后三日内乙方应开出17%的增值税发票给甲方。 第七条验收方法 1．数量的验收方法：设备到达目的地后，甲乙双方的代表应到现场一起根据运单和装箱单对设备的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处经双方代表确认属乙方责任后，由乙方处理解决。 如不能当场进行清点检验，甲方应在开箱检验前5天通知乙方开箱检验日期，乙方应派遣检验人员参加现场检验工作。如检验时，乙方人员未按时到场，甲方有权自行开箱检验，检验结构和记录对双方同样有效；如甲方未通知乙方而自行开箱或每批设备到达现场后2个月内甲方仍不开箱检验的，视为乙方提供的产品数量符合合同约定。2．质量的验收方法：甲方应在货物数量验收完毕后十五日内进行质量验收； 质量验收以双方约定的技术指标为准。 时间：；验收标准； 3．现场检验时，如发现设备由于供方原因（包括运输）有任何损坏、缺陷、短少或不 符合合同中规定的数量时，应做好记录，由双方代表签字，各执一份，作为甲方向乙方提出修理或更换或索赔的依据；如果由于甲方的原因，发现损坏或短缺，乙方在接到甲方通知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由甲方承担；
合同审查意见书(范例)
合同审查意见书(范例) 致：****公司 自：河南律师事务所 贵公司2008年8月26日所发《施工劳务承包合同》（以下简称《劳务合同》）已于当日收悉，收悉后本所指派***、***律师对该合同进行了认真审慎的审查，现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本着独立、客观、公正的原则,依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件的规定,出具如下法律意见：一、出具本《合同审查意见书》的主要法律依据 《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑业企业资质管理规定》、《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国公路建设市场管理办法》、《中华人民共和国公路建设监督管理办法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。 二、合同审查的主要内容 合同主体是否适格、合同内容是否合法有效、意思表示是否真实、合法权益是否得到充分保护、合同的形式是否合法、完备等。 三、合同审查遵循的基本原则 （一）合法性原则 包括合同主体、内容和形式的合法性，即：合同的当事人必须具备与签订合同相应的民事权利能力和民事行为能力；合同约定的具体内容不违反法律、法规的强制性规定；合同订立的形式符合法律、法规的要求。 （二）真实性原则 即合同是当事人真实意思的表示，非为合同一方欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解下所为或合同当事人恶意串通所为。 （三）完备性原则 按照合同的性质，确定合同条款有无遗漏，各条款内容是否具体、明确、切实可行。避免因合同条款不全和过于简单、抽象、原则，给履行带来困难，为纠纷埋下隐患。 （四）规范性原则 审查合同的文字是否规范，确定合同中是否存在前后意思矛盾、词义含糊不清及容易引起误解、产生歧义的语词，确保合同的文字表述准确无误。 （五）公平原则 合同当事人应当遵循公平的原则确定各方的权利义务、衡平合同当事人之间的权益。 四、本合同存在的主要问题及法律依据 （一）本合同属建设工程施工合同中的建设工程分包合同，而非“劳务承包合同”。 《最高人民法院关于经济合同的名称与内容不一致时如何确定管辖权问题的批复》第一条规定：当事人签订的经济合同虽具有明确、规范的名称，但合同约定的权利义务内容与名称不一致的，应当以该合同约定的权利义务内容确定合同的性质，从而确定合同的履行地和法院的管辖权。因此结合送审《劳务合同》中的内容（尤其是包工包料的承包方式）来看，其应属建设工程分包合同，而非“劳务作业分包合同”。 劳务作业分包，指施工总承包企业或专业承包企业即劳务作业发包人将其承包工程的劳务作业发包给劳务承包企业即劳务作业承包人完成的活动，劳务分包是以提供劳务为目的的分包，它是承包人内部劳务清包（即包人工）的一种形式。工程的劳务作业分包，无需经过发包人或总承包人的同意。业主不得指定劳务作业承包人，劳务分包人也不得将该合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。具体说来建设工程分包与劳务分包的区别主要包括：
检测合同范本-
建筑工程检测合同 合同编号： 工程名称： 建设地点： 委托方： 承接方：遵义市众欣建筑材料检测有限公司兴义分公司 签订日期：年月日 委托方（以下简称甲方）：黔西南州鸿建建筑安装工程有限责任公司 承接方（以下简称乙方）：遵义市众欣建筑材料检测有限公司兴义分公司根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。 一、检测范围： 1.1、乙方的检测能力范围（(见附件1，计量认证证书附表)。 1.2、乙方承接甲方工程范围内的检测项目。 1.3、工作项目与内容： ；电线、电缆及其他需要检测的内容。 ，乙方必须配合甲方完成检测项目，提供可行的各类有效可靠的检测报告，待本工程的招标投标完善后，乙方应根据甲方提供的具体施工时间，再次按照甲方要求出具各类有效可行的检测报告成果。 1.4、本合同签订后，按照本合同1.3条所约定检测项目即为甲方授权乙方检测项目。
二、技术依据 2.1、《通用硅酸盐水泥》GB175-2007 2.2、《钢筋混凝土用钢第一部分：热轧光圆钢筋》 2.3、《钢筋混凝土用钢第二部分：热轧帯肋钢筋》GB1499.2-2007 2.4、《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2012 2.5、《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2010 2.6、《贵州省地方标准混凝土普通砖质量检验标准及检验方法》DB/03-2004 2.7、《蒸压加气混凝土砌块》GB11968-2006 2.8、《普通混凝土小型砌块》GB8239-2014 2.9、《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006 2.10、《建设用砂》GB/T14684-2011 2.11、《建设用卵石、碎石》GB/T14685-2011 2.12、《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T98-2010 2.13、《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ/T 70-2009 2.14、《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002 2.15、《土工试验方法标准》GB/T50123-1999（2007版） 2.16、《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008 2.17、《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008 （注明：甲方在明确检测标准及规范的情况下。按甲方指定标准进行检测；甲方未明确检测标准，按工程施工验收规定的标准执行。各类标准执行优先等级：《国家标准》、《行业标准》、《企业标准》。以上技术依据为乙方根据检测内容提供，乙方如有其它技术要求，应以书面形式通知乙方或在合同中注明） 三、计划工期
私人住宅装饰工程合同以及验收标准[001]
一、家装水电验收检测项 1、检查水电管线交底的位置是否合理，所有材料是否符合合同要求。 2、在布水电路时，水管和电管之间距离不得少于30CM，更不得出现在同一槽内，水管和 强电线管原则上不得出现交叉，水管和弱电线管如若出现交叉则水管必须从电管下部通过。 3、混水伐的水口距离要正确和水平，所有水口与墙体平齐，混水固定阀水口中心距14.5cm，左热右冷。 4、水试压，保持0.6 —0.8Mpa （约6 —8公斤），20分钟不掉压，各上下试水畅通。 5、所有空调、厨房、卫生间的电线各作为一个回路直接进入配电箱，空调用4平方线，普通插座用2.5平方线，照明用1.5平方线。所有线路必须穿管子，管子穿进盒子，不能穿管子的特殊地方，用护套线处理。相线、零线、地线同径，分清花色。 6、电路安装完毕后，电源全通，灯全亮，插座是左零右相，面板平整、牢固，吊顶要牢固。 用手钻试用每一个插座。 7、水安装无渗陋，水伐、龙头与墙体用掩盖 &留下清晰的水电路走向图，标明每路空开控制的回路，回路负载与空开规格是否匹配。 二、周末收尾事项 油漆工：灯线移位孔修补，灯孔周边修补，墙面撞伤修补，主卧门左侧缝隙石膏找平后补乳胶漆。 水电工：冷热水进水角阀安装，卫生间照明开关安装，花洒安装，阳台水路纠正，全房水电现场测试给业主看。 三、业主自查装修不合格需要整改的地方 1.乳胶漆墙面不光滑，手感糙手，部分墙面没有处理平整，凹凸不平；柜子喷白漆 保护不过细，导致合页，大部分柜体内涂刷清漆的位子染上白漆，影响美观，手感糙手，导致抽屉导轨，合页的开关受阻。墙面以及书柜柜背部乳胶漆涂刷不均匀，目测色差太大，影响美观。
买卖合同验收条款
竭诚为您提供优质文档/双击可除 买卖合同验收条款 篇一：买卖合同条款 篇一：买卖合同(安装调试条款版) 买卖合同 合同编号： 合同签订地： 买方：（以下简称“甲方”）卖方：（以下简称“乙方”）甲乙双方经协商一致，乙方将下列货物出售给甲方，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，双方达成以下条款，以资信守：以上价格含%增值税以及运输、卸货、安装、调试培训、保险费等费用。 二、质量技术标准 1、乙方所供货物应为全新、合格的原装产品，保证该货物的制造与安装符合原厂标准、符合国家颁布的设备制造与安装国家标准、安全规范、技术条件，符合行业标准并满足双方约定的质量技术要求；质量技术标准为：。 2、若双方对所供货物的质量技术标准没有约定，则以
国家标准、行业标准为准；若企业标准高于国家标准、行业标准的，以企业标准为准；若甲方对所提供货物质量技术有特别说明，还应满足特别说明要求。 三、货物包装 1、乙方应对货物妥善包装，符合运输中的防潮、防锈、防震等要求，确保货物不受损坏；因包装不当造成货物毁损、灭失的风险及费用由乙方承担。 2、包装不回收，不计价。 四、货物运输及交付 1、乙方暂定于年月日到货并进场安装；具体进场时间由甲方提前日通知乙方，乙方应以经甲方初步验收合格、通知可进场安装后日内安装调试培训完毕，具体的安装调试培训地点为：。经甲方正式验收合格后视为乙方完成交付；运输风险由乙方承担。 2、乙方应将所供货物的全套技术材料及其他资料随货交付甲方，包括但不限于安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、制造厂出具的质量保修卡及技术说明文件等。五、货款支付 1、本合同总金额共计：小写￥（大写人民币：元整）（含%增值税）。内，甲方将一次性无息支付至乙方银行账户，若有扣罚，据实结算，不足部分，甲方有权追偿。 3、付款方式：。
合同验收单
合同验收单 参加验收人员会签表 生产技术部门承包人 使用单位项目责任部门 合同经办人监理单位 安全监察部门纪检监察部门 其他相关单位 验收结论：（由验收负责人填写并签章） 项目质量、安全、进度、造价验收情况：（由项目负责人填写并签章） 项目名称葛洲坝电站11号机组机械设备防腐刷漆项目编号 23112200004 合同名称葛洲坝电站11号机组机械设备防腐刷漆合同编号 231122090 合同对方名称长江三峡水电工程有限公司合同金额78672.18 元开工日期完工日期验收日期 主要竣工资料清单： 1．完工报告；2．开工单3、安全、环保协议4、危险源辨识及环境因素识别5、工程施工合同书及投标报价6、甲方技术方案7、施工组织设计及安全措施8、检修厂外包工程过程控制单9、安全交底单、安全培训记录及考试成绩汇总表及操作证10、质量验收记录11、工程量签证单等 监理单位审核签收项目责任部门审核签收 档案馆签收 使用单位签收 注：1、本表一式五份； 2、本验收单、项目责任部门审批的工作量清单、监理报告（和或使用单位提出的验收意见）及承包方提交的竣工验收报告、竣工资料（包括但不限于项目实施总结、质量管理资料、竣工图纸、隐蔽工程验收记录、中间验收记录、检测（试验）报告、设备（材料）出厂资料、工程事故处理资料等）共同组成验收资料。
合同验收单 参加验收人员会签表 生产技术部门承包人 使用单位项目责任部门 合同经办人监理单位 安全监察部门纪检监察部门 其他相关单位 验收结论：（由验收负责人填写并签章） 项目质量、安全、进度、造价验收情况：（由项目负责人填写并签章） 项目名称葛洲坝电站14号机组机械设备防腐刷漆项目编号2311220005 合同名称葛洲坝电站14号机组机械设备防腐刷漆合同编号231122091 合同对方名称长江三峡水电工程有限公司合同金额78781.63元开工日期完工日期验收日期 主要竣工资料清单： 1．完工报告；2．开工单3、安全、环保协议4、危险源辨识及环境因素识别5、工程施工合同书及投标报价6、甲方技术方案7、施工组织设计及安全措施8、检修厂外包工程过程控制单9、安全交底单、安全培训记录及考试成绩汇总表及操作证10、质量验收记录11、工程量签证单等 监理单位审核签收项目责任部门审核签收 档案馆签收 使用单位签收 注：1、本表一式五份； 2、本验收单、项目责任部门审批的工作量清单、监理报告（和或使用单位提出的验收意见）及承包方提交的竣工验收报告、竣工资料（包括但不限于项目实施总结、质量管理资料、竣工图纸、隐蔽工程验收记录、中间验收记录、检测（试验）报告、设备（材料）出厂资料、工程事故处理资料等）共同组成验收资料。
订货合同(标准版)
编号：QJ-HT-0244订货合同(标准版) Restrict both parties to perform their responsibilities and obligations together and ensure that their legal rights and interests are not harmed. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
订货合同(标准版) 说明：该合同书适用于约束双方共同履行责任和义务、阐明双方需要在期限内履行的义务，保证权利双方合法权益不受损害，文档可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 供方：_________（以下简称甲方） 需方：_________（以下简称乙方） 经双方洽谈，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，特签订以下合同：一、合同内容 1．办公桌台：规格，_________，附柜，_________，用__________制作。2．书柜：规格__________________为主材制作。 3．椅子按国家标准的高度配套。 4．款式按样板。 二、数量、单价及金额 制作办公桌椅共_________套， 价格：桌台为_________元／套（含附柜），椅子为_________元／张， _____________个_____书柜，为_________元／个。总金额：_________元。（备
注按已有的规格、款式、尺寸、质量现场量取后制作）。这些价格为不变价，含税费、安装及运费等，需方不再承担其它任何费用。 三、质量要求 甲方按乙方要求制作样板，样板须经乙方认可并封板，甲方按样板生产、交货，如有制作问题由甲方负责修改。（注：用料、材质、尺寸必须按乙方样板，如果未按乙方样板生产，而导致教职工无法使用由甲方负责更换，并承担相应的经济责任。） 四、加工、售后服务方式 甲方负责全包工包料，严格按照样板要求制作。__________年保修，终生保养。 五、交货时间及地点 在_________年_________月_________日前交货，交货地点在_________仓库。六、验收标准及方式 甲方交货给乙方进行验收，验收以所封样板为标准。验收合格，双方办理交接手续。如不合标准，甲方负责修改或更换直至验收合格为止。乙方提出小批量的增补，甲方应按原价和乙方提出的交货时间，保质保量地按时完成。 七、包装、装卸、运输方式及费用
合同和验收报告
工程类合同样本 甲方： 乙方： 甲、乙双方经过协商，确定乙方为奥体中心铝合金窗工程承包单位。依据“中华人民共和国经济合同法”和“建筑安装工程承包合同条款”及国家工商行政管理局的有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方共同确认，签订本协议，双方共同遵守。 一、工程概况： 1.工程名称： 2.工程地点： 3.范围和内容：铝合金窗工程的设计、加工、运输、安装。 4.合同价款：元 5.工作量及单价（见价格表及报价说明） 6.开工日期：年月日 7．结算办法：按甲乙双方共同确认的二次设计加工图实际洞口面积计算。 二、设计依据： 1．甲方应向乙方提供下列建筑图。 A、门窗大样图； B、平面图； C、立面图； D、剖面图。 2．乙方进行二次设计的依据是上述图纸和技术文件及国家的有关规范标准。 三、材料选定：详见报价说明。 四、工程进度： 1. 乙方于年月日进入施工现场，工期为工作日。（注：工期以乙方收到预付款之日起计算）。 2. 因下列情况之一者，乙方工期相应顺延。 A：甲方未能按期按额向乙方支付工程进度款。 B：甲方在合同签订后，未能向乙方提供图纸。 C：因停用升降设备，停电等原因造成乙方停工。 D：因不可抗拒的自然因素造成乙方停工时。
E：因设计变更所造成的因素。 五、付款方式： 1.双方签订合同三日内，甲方向乙方支付工程总价款30%的预付款。 2.铝框进现甲方向乙方支付合同总价款的30%，玻璃进场甲方向乙方支付合同总价款的30%，工程交验合格后，甲方向乙方支付合同总价款的5%。 3.留工程总价的5%做为质保金，保修期满一年后三日内，甲方支付乙方质保金。 六、工程质量验收及保修 1、工程质量按照国家有关技术规范执行验收，乙方提供验收标准及规范。 2、乙方在工程竣工后，以书面形式申请甲方质检部门对该工程进行单项验收，甲方在接到乙方的验收通知书后三日内组织有关人员验收。 3、本工程保修期为一年，自工程竣工之日起计算，在保修期内若产品出现质量问题，乙方给予免费维修，超过保修期的维修只收取成本费。 七、甲方责任： 1、乙方进入施工现场安装时，甲方无偿提供半成品存放组装现场，附件存放封闭库房等条件。 2、乙方进入施工现场安装前，甲方向乙方提供水平线、垂直线、中轴线及相关技术资料，由乙方核对后施工。 3、甲方负责对不符合图纸规定的洞口需按工期进度的要求做好剔除工作。 4、甲方负责对乙方产品安装后的墙体、洞边、沿口与门窗框之间的水泥填充，勾缝和抹灰等工序。 5、甲方负责向乙方提供电源，垂直起吊设备，安装脚手架。 6、甲方负责向乙方提供施工具体进度计划，若有变化应及时通知乙方，并及时组织工程阶段验收。 7、甲方协助乙方做好成品保护及帮助乙方处理相关事宜，已安装的产品如因其它原因或其它单位损坏，乙方提供申请并确认损坏产品责任者后，甲方应负责追回损失。
购销合同标准文本
购销合同（标准文本3） 买卖合同 合同编号： 签订日期： 签订地点： 经供方：需方：充分协商，签订本合同。在执行中，任何一方不履行合同，应承担违约责任。 １．商品
２．商品质量： ３．作价办法： ４．交货时间： ５．包装要求及费用负担： ６．质量检验及验收方式： ７．结算方式： ８．运输办法： ９．供方违约责任： （１）产品品种、规格、质量不符合规定，需方同意收货的，按质论价；需方不同意收货的，由供方负责处理，并承担因此造成的损失。 （２）未按合同规定的数量交货，而需方仍有需要的，应照数补交，按延期交货处理。完不成合同任务，不能交货的，应偿付需方应交货总值％的违约金。
（３）包装不符合规定，必须返修或重新包装，应承担支付的费用和损失；需方不要求返修或重新包装，要求赔偿损失的应予赔偿损失。 （４）未按合同规定时间交货，每延期交货一个月，应偿付需方以延期交货部分货款总额的违约金。 （５）不符合同规定的产品，在需方代保管期内，应偿付需方实际支付的保管、保养费。 （６）产品错发到货地点或接货单位，除按合同规定负责运达到货地点或接货单位外，并承担因而多付的运杂费和造成延期交货的责任。 １０．需方违约责任： （１）变更产品品种、规格、质量或包装规格给供方造成损失时，应赔偿供方实际损失。 （２）中途无故退货，应偿付供方以退货部分货款总值％的违约金。 （３）自提产品未按规定日期提货，每延期一天，按照银行延期付款规定，偿付供方违约金。
（４）未按合同规定的验收办法和时间验收，应偿付供方因延期验收造成的损失；无故延期验收超过三个月即按中途退货处理。 （５）未按合同规定日期付款，每延期一天，按照银行延期付款规定偿付供方违约金。 （６）实行送货或代运的产品无故拒绝接货，应承担因此造成的损失和运输部门的罚金。 １１．风险的承担 １２．争议解决的办法 １３．供需双方由于人力不可抗拒和非企业本身造成的原因而不能履行合同时，应当立即通知对方，经双方协商或合同管理机关查实证明，可免予承担经济责任。 １４．上述条款如有未尽事宜，应以书面补充，作为附件。 有效日期自年月日起至年月日止。
项目委托验收合同书
项目委托验收合同书 项目名称：2015年资金项目 委托方（甲方）：石柱县农业委员会 受托方（乙方）： 签订地点：石柱县农业委员会 签订日期：2016年月日
委托方（甲方）：石柱县农业委员会 受托方（乙方）： 本合同经甲乙双方平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》与国家发改委、重庆市物价局的有关收费标准，达成如下协议，并由双方共同恪守。 第一条甲方委托乙方独立承担“2015年资金项目”县级验收事宜，具体验收内容以2016年3月21日“采购第三方验收2015年资金项目”验收内容为准。 第二条为保证乙方能顺利开展项目验收工作，甲方应协调项目实施业主积极配合乙方工作；甲方应为乙方验收工作提供必要的工作条件，并指定专人负责联络；甲方应协助项目业主向乙方提供与项目验收有关的基础数据、图纸资料、文字材料及相关附件等资料及竣工资料。提供的相关资料应真实、有效。 在不影响乙方正常开展工作的情况下，甲方有权就本合同的执行情况进行检查和监督。 第三条甲方应支持乙方按照国家和地方有关项目管理、验收规定开展验收工作，让乙方完成验收工作具有公正性和科学性。 第四条乙方应按国家和地方有关项目管理、验收规定，组建由相关专业工程技术人员、财务人员及有关专家为成员的验收组，按照项目验收相关技术及质量要求，按时完成验收工作，其成果内容应符合国家、地方的法律、法规要求与行业的技术标准和要求。 第五条验收方式及成果 乙方应按甲方及项目相关验收标准制定验收方案，并严格按照验收方案组织验收工作，确保工程投资效益。项目验收结束后，乙方应向甲方提供以下成果：1、石柱县2015年资金
工程验收合同范本
工程验收合同范本 验收合同 甲方（买方）： 乙方（卖方）：喀左龙泽电子科技有限公司 甲、乙双方经过友好协商，兹签订如下协议并共同遵守： 在甲方的积极配合下，乙方顺利完成甲方委托（合同号为LZ，以下简称本项目），在规定的时间内，甲方就本项目设备的全部内容进行审核和验收之后，认定均符合合同要求，并同意通过收货。 第一条验收方式 1．产品到达甲方指定地点进行安装调试后，甲、乙双方共同进行验收、调试。甲方向乙方说明商品的配置，核对商品品牌、型号，开箱检验，正确调试，保证商品符合产品使用说明明示的配置和产品的质量状况，经乙方确认，当面向乙方交验商品，并介绍产品的使用、维护和保养方法以及三包方式，明示三包有效期，提供三包凭证、有效发货票、产品（选配件）合格证和使用说明。 2．验收标准： 1）产品外形、包装完好； 2）产品符合合同要求及标准； 3）乙方应提供产品合格证或质量保证书及必要的技术资料； 4）甲方认可设备的安装、调试无问题。 第二条对产品提了异议的时间和方法
1．双方在验收过程中，如果发现产品的品种、型号、规格、数量、质量与本合同附件规定不符，甲方有权拒付不符合合同规定产品的货款，并在产品到货5日内向乙方提出书面异议和处理意见。 2．如甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同附件一的规定。书面异议的提出时间以甲方签发日期或交邮递日期为准。 3．乙方在接到甲方书面异议后，应在3日内提出书面处理意见，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。 第三条本合同签订日，是设备验收通过日。 第四条本合同签订，视为本项目验收通过。 第五条本合同一式肆份双方各持正本一份副本一份 本着共同发展和平等互利原则，双方可以在自愿的基础上，互相为双方介绍客户和业务，作为长期合作。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 地址：地址： 代表人（签字）：法定代表人（签字）： 联系电话：联系电话： 年月日年月日 附件列表：
环保验收合同
工程 项目合同书 环保竣工验收技术咨询服务合同 合同编号： 项目名称： 甲方： 乙方：宁夏智诚安环技术咨询有限公司 签订日期：二0一六年十二月 签订地点：西藏·日喀则
环保竣工验收技术咨询服务合同书 双方信息 委托方（甲方）： 住所地： 法定代表人或代理人： 项目联系人： 联系方式 通讯地址： 电话：传真： 电子信箱： 受托方（乙方）：宁夏智诚安环技术咨询有限公司 住所地：宁夏银川市兴庆区长城东路315号 法定代表人：刘国辰 项目联系人：阴川 联系方式 通讯地址：宁夏银川市兴庆区长城东路315号 电话： 182******** 传真： 电子信箱： 190007912@https://www.360docs.net/doc/8e13384112.html, 本合同甲方委托乙方就工程环保竣工验收进行技 术咨询服务，并支付服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达 各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协
议，并由双方共同恪守。 第一条乙方进行技术服务的内容、要求和方式： 1．服务内容：编制工程竣工环境保护验收报告 2．服务要求：按照相关标准和规范进行编制 3．服务方式：乙方进行现场调查和资料收集，编制完成《工程竣工环境保护验收报告》。以上成果乙方提交甲方各册,并协助甲方通过环保专项竣工验收。 第二条乙方应当按照下列进度要求进行本合同项目的技术服务工作：乙方于本合同签订、甲方支付相关费用、所需资料齐全、且现场治理效果达到环保验收标准后60个日历天内完成《工程竣工环境保护验收报告》；验收会召开后10日内，乙方根据验收意见修编完成技术资料。如因甲方未及时付款、不能按时提供所需资料或环保设施未达到验收标准，则工作期限顺延。 第三条为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项： 1、为乙方提供本项目《环评报告书》及其批复文件，并协助乙方收集与本技术评估工作有关的技术资料。 2、协助乙方开展本项目现场查勘工作，并按照乙方所提完善意见,协助乙方督促土建施工单位完成环保设施完善工作，乙方开展现场查勘工作期间的办公、交通、生活等事项由乙方自行解决。 3、按合同规定的时间和数额支付乙方技术服务费。 第四条甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为： 1．技术服务报酬总额为：人民币元整（￥）。 2．技术服务报酬由甲方分期支付乙方。 具体支付方式和时间如下：
合同审查意见书(范例)
合同审查意见书(范例)?致：***＊公司 自:河南律师事务所?贵公司200８年8月26日所发《施工劳务承包合同》（以下简称《劳务合同》)已于当日收悉,收悉后本所指派***、***律师对该合同进行了认真审慎的审查,现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本着独立、客观、公正的原则，依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件的规定，出具如下法律意见:?一、出具本《合同审查意见书》的主要法律依据?《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑业企业资质管理规定》、《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国公路建设市场管理办法》、《中华人民共和国公路建设监督管理办法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。 二、合同审查的主要内容?合同主体是否适格、合同内容是否合法有效、意思表示是否真实、合法权益是否得到充分保护、合同的形式是否合法、完备等。?三、合同审查遵循的基本原则 (一)合法性原则?包括合同主体、内容和形式的合法性,即:合同的当事人必须具备与签订合同相应的民事权利能力和民事行为能力；合同约定的具体内容不违反法律、法规的强制性规定;合同订立的形式符合法律、法规的要求。?(二）真实性原则 即合同是当事人真实意思的表示，非为合同一方欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解下所为或合同当事人恶意串通所为。 (三)完备性原则 按照合同的性质，确定合同条款有无遗漏,各条款内容是否具体、明确、切实可行。避免因合同条款不全和过于简单、抽象、原则,给履行带来困难,为纠纷埋下隐患。 (四）规范性原则 审查合同的文字是否规范,确定合同中是否存在前后意思矛盾、词义含糊不清及容易引起误解、产生歧义的语词，确保合同的文字表述准确无误。?（五)公平原则?合同当事人应当遵循公平的原则确定各方的权利义务、衡平合同当事人之间的权益。 四、本合同存在的主要问题及法律依据?(一）本合同属建设工程施工合同中的建设工程分包合同，而非“劳务承包合同”。 《最高人民法院关于经济合同的名称与内容不一致时如何确定管辖权问题的批复》第一条规定：当事人签订的经济合同虽具有明确、规范的名称,但合同约定的权利义务内容与名称不一致的，应当以该合同约定的权利义务内容确定合同的性质,从而确定合同的履行地和法院的管辖权。因此结合送审《劳务合同》中的内容（尤其是包工包料的承包方式)来看,其应属建设工程分包合同，而非“劳务作业分包合同”。 劳务作业分包,指施工总承包企业或专业承包企业即劳务作业发包人将其承包工程的劳务作业发包给劳务承包企业即劳务作业承包人完成的活动,劳务分包是以提供劳务为目的的分包,它是承包人内部劳务清包(即包人工)的一种形式。工程的劳务作业分包，无需经过发包人或总承包人的同意。业主不得指定劳务作业承包人,劳务分包人也不得将该合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。具体说来建设工程分包与劳务分包的区别主要包括: 1、工程分包人是取得总包工程中的一部分非主体工程；工程劳务分包人是取得工程中的劳务,提供劳动力。 2、工程分包单位以自己的劳动力、设备、原材料、管理等独立完成分包工程。劳务分包人提供的劳务即劳动力要和承包人的机具设备、原材料结合,承包单位提供技术和管理，共同完成建设工程。? 3、承包单位进行分包工程，需经过业主的同意;承包单位进行劳务分包不需要业主同意。?４、工程分包要对分包工程进行施工中的管理，工程承包人对分包人的管
合同项目竣工验收单汇总
合同工程竣工验收单
宜昌市城市园林绿化养护管理标准（一级） 1、草坪管养 草坪一级管养的标准是目的草种生长旺盛，呈勃勃生机，正常气候下基本达到四季常青，草坪整齐美观，覆盖率达98%以上，杂草比例较低，一般控制在5%，无明显积水，无裸露地。 1.1生长势 生长季节生长势强，生长量超过该草种该规格的平均年生长量，叶片健壮，生机勃勃，叶色浓绿，无枯黄叶。 冷季型草坪（高羊茅、匍匐剪股颖、草地早熟禾等）：在3－32℃，叶色浓绿，无枯黄叶。在3－0℃，32－36℃，即城区7－9月和12月中旬－2月中旬，叶色以绿色为主，基本均匀，黄叶率控制在30%以内。 暖季型草坪：春夏秋三季叶色浓绿。 1.2修剪 考虑季节特点和草种的生长发育特性，使草的高度一致，边缘整齐。高度控制在：高羊茅、匍匐剪股颖、草地早熟禾5－9厘米，狗牙根、结缕草、马尼拉控制在3－5厘米。 1.3灌溉、施肥 根据草坪植物的生长需要、天气状况和土壤水分状况进行淋水和施肥，保证肥水充足，肥料的施用方法和用量科学，既要保证草坪生长所需的大量肥料，又要适当补充草坪生长的微量元素肥料，同时防止过量或不均引起肥伤。在雨水缺少季节，每天的淋水量稍大于该规格的蒸腾量，使含水量保持在：砂土为3-6%，砂壤土为6-12%，壤土为12-23%，粘土为21-23%。需水量大的植物，其土壤含水量一般要求砂土为4.5-6%，砂壤土为9-12%，壤土为18-23%，粘土为22-23%；需水量少且不耐涝的植物，其土壤含水量控制在：砂土为3-4.5%，砂壤土为6-9%，壤土为12-18%，粘土为21-22%。本着不干不浇，浇则浇透的原则，浇水深度一般在10厘米左右。 1.4除杂草 经常除杂草，通过化学、人工和栽培方法相结合的方法控制和防除杂草，正常气候条件下使纯草坪和混合草坪的目的草种纯度达97%。夏秋季节，杂草控制在15%，此时属杂草生长的旺盛期，对草坪恶性杂草要集中精力彻底挖除，入冬前恢复95标准。新接管的绿地要求半年内达标。 1.5填平坑洼 及时填平坑洼地，使草坪内无明显坑洼积水，平整美观。