摄影项目合同通用模板
摄影项目合同
甲方：____________________________
乙方：_____________________________
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的
委托，就委托设计事项，经双方友好协商一致，签订本合同，信守执行：
一、合同内容及要求
二、
设计与制作费用设计与制作费用总计为：人民币Y ____________ 元，（大写：___________________ 整）。
三、付款方式
1甲方需在合同签订时付委托设计与制作总费用的______________ %即
人民币Y ________________ 元，（大写：_____________________________ ）o
3.乙方将设计制作印刷品交付甲方时，甲方需向乙方支付合同余款，
即人民币Y __________ 元整（大写：____________ o
四、设计与制作作品的时间及交付方式
乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。
五、知识产权约定
1．甲方在未付清所有委托设计制作费用之前，乙方设计的作品著作权
归乙方，甲方对该作品不享有任何权利；
2．甲方将委托设计制作的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。
六、双方的权利义务
甲方权利：
1．甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符
合甲方企业文化内涵；
2．甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见；
3．甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改
权；
甲方义务：
1．甲方有义务按照合同约定支付相关费用；
2．甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方；
乙方权利：
规划设计合同标准模板
建设工程设计合同 （民用建设工程设计合同） 合同编号： 工程名称： 工程地点： 发包人：（以下简称“甲方”）设计人：（以下简称“乙方”）（□√一般纳税人/□小规模纳税人） 签约地点：市区 签约日期：年月日
发包人委托设计人承担工程设计， 根据相关法律法规，经双方协商一致，签订本合同，以资共同信守。 第一条本合同依据下列文件签订 1.1 《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》。 1.2 《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.3 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.4 建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的容 2.1 工程名称： 2.2 设计指标： 2.3 产品类型： 2.4 设计围及阶段： 2.5 设计阶段：总体规划及建筑方案设计。 2.6 设计围：规划总平设计、综合管线设计、风貌设计、建筑单体方案设计、立 面分色图设计及小区配套设施方案设计。 第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：
咨询费、资料费、图本制作、差旅费、人员津贴开销以及参加规划评审会、赶工费、税费及施工配合等全部费用。 规划设计、单体方案设计费用单价一览表：
设计费支付进度详见下表： 说明： 1、本合同开始履行后，定金抵作设计费。 2、每次付款前，乙方应向甲方开具等额合法有效增值税（专用/普通）发票，并且，发票上应填写有甲方完整的纳税人识别号或统一社会信用代码，同时发票备注栏应注明项目地址（具体到XX路XX号）及项目名称，否则甲方有权暂缓支付相应款项并不承担任何责任。如遇假期或乙方的原因延误，付款日期相应顺延。 。 3、最终项目设计费以政府批准的单体建筑计容面积为准进行结算。 第六条双方权利义务 6.1 发包人：
项目设计合同范本
正文： 项目设计合同 项目设计合同 委托方：__________________ 单位地址：________________ 联系电话：________________ 承制方：__________________ 单位地址：________________ 联系电话：________________ 本着双方互利互惠的原则，经双方友好协商，列定以下条款，希共同遵守： 一、双方严格遵守《网络程序版权管理条例》。 二、承制方必须保证制作质量，在委托方审稿期间，委托方有权要求修改。 三、委托方在确认功能并交付承制方制作后，不得随意更改稿件内容，如果因此而增加承制方的工作量，委托方应另付费用。 四、委托方负责提供与本项目有关的资料，在承制方制作过程中，委托方应尽力配合，给与方便。 五、双方在合同上签字后，委托方即付制作总金额的________%，作为预付款。其余款项在全部制作完成，并经委托方审核确定后，全部结清。 六、承制方未按设计方案中的具体工作进程实施完成该项目的设计（因委托方原因延误的时间除外）委托方有权按合同总额的____%起向承制方要求负责赔偿。 七、承制时间为________年________月________日至________年________月________日止。 八、本合同一式两份，双方法定代表人或指定代表人签字，即生法律效力。 九、发生纠纷，双方协商或到________________仲裁委员会仲裁。 十、合同金额：____________________________
甲方：___________________ 代表签字：_______________ 盖章：___________________ 日期：___________________ 乙方：___________________ 代表签字：_______________ 盖章：___________________ 日期：___________________ 项目设计合同 项目设计合同
工程施工项目合作协议书(标准版).docx
编号：_____________工程施工项目合作协议书 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：______ 身份证号码：______ (以下简称甲方) 乙方：______ 身份证号码：______ (以下简称乙方) 丙方：______ 身份证号码：______ (以下简称丙方) 丁方：______ 身份证号码：______ (以下简称丁方) 戊方：______ 身份证号码：______ (以下简称戊方) 甲、乙、丙、丁、戊五方为共同承包建设工程及相关配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准)，经五方友好、坦诚协商，现达成如下协议： 第一章项目概况及合作条件 1.1 本工程项目总建筑面积为 _____平方米，中标造价约 ________万元人民币。 1.2 经过五方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为 ________万元左右，因此本工程项目计划投资 ________万元。 1.3 本工程项目的投资、股份比例分配如下： 1.3.1 甲方投资 ________万元，占 %; 1.3.2 乙方投资 ________万元，占 %; 1.3.3 丙方投资 ________万元，占 %;
1.3.4 丁方投资 ________万元，占 %; 1.3.5 戊方投资 ________万元，占 %; 1.4 在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷，借贷所产生的一切费用计入成本，由投资者共同承担，月利息按计息。业主所支付的工程款应优先支付共同借贷的资金及利息，不得挪做它用。 1.5 投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用帐户上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。 第二章工程管理责任及分工 2.1 该项目工程管理责任及分工如下 2.1.1 该项目与总承包单位签订分包合同由负责;承建公司内部合同应有甲乙丙丁戊五个股东签字后生效。 2.1.2 该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由负责，施工方面由负责，购买材料方面由负责，质量安全方面由负责; 2.1.3 施工相关材料等方面的采购、验收和保管由五方委托派工管理执行;其中主材部分采购当天应经五方共同确认签字方可入库记帐，辅材部分采购可在五天内经五方共同确认签字后入库记帐。 2.2 管理人员的选用、待遇
平面设计合同(标准模板)
平面设计合同 甲方：________________________________________ 住所：________________________________________ 联系方式：____________________________________ 乙方：________________________________________ 住所：________________________________________ 联系方式：____________________________________ 依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行： 一、委托事项 甲方委托乙方完成______________________________________的设计工作。 要求：___________________________________________________________。 二、设计与制作费用 设计与制作费用总计为：人民币￥________元，(大写：________元整)。 三、付款方式 1、甲方需在合同签订时付委托设计与制作总费用的________%即人民币￥________元，(大写：________)。 2、乙方将设计制作印刷品交付甲方时，甲方需向乙方支付合同余款，即人民币￥________整(大写：________)。 四、设计与制作作品的时间及交付方式 乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。 五、知识产权约定 1、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。 2、甲方将委托设计制作的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、
设计项目合作协议
设计项目合作协议 甲方（委托方）： 地址： 联系人：电话：邮箱： 乙方（设计方）： 地址： 联系人：电话：邮箱： 依照《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，甲、乙双方结合实际，在平等、自愿、友好协商的原则上，就甲方委托乙方提供设计项目服务达成以下协议： 第一条：设计项目内容 1.1合作流程：创意主题提报—延伸设计—选款/定稿—跟版。 1.2乙方在本合同期限内为甲方提供产品设计项目款式及跟进对应产品的跟版 工作。 1.3乙方每月为甲方提供_____________的产品（乙方提报系列主题）设计项目 供甲方挑选。 1.4每套产品项目根据具体的产品类型分为3-4件（一般为3件，特殊类型的 为4件）可分为戒指、吊坠、耳饰、手链（手链为特殊产品所需要）。 第二条：设计费与付款方式 2.1 确定1.2条的工作范围之内，乙方为甲方提供设计工作，直到甲方选中款式为准，最终选中款式（设计费用）以单件价格为________元进行结算，结算方式以设计款式确认表（设计图纸）收到之后5个工作日内进行支付。 2.2 合作时间及期限 ______年______月_____日至 _____年______月_____日，共____年。 2.3 甲方选中设计款式详细内容另见《设计款式确认表》。 2.4. 乙方指定银行账户： 对公账号： 开户名： 开户支行： 2.5甲方有义务按照协议规定的时间按时付款；如因甲方的原因延迟付款超过10天经乙方催收仍未付款的，乙方有权选择暂停本合同约定的服务工作。
第三条：甲方的权利 3.1甲方有权提出核心设计概念，委托乙方围绕核心概念展开设计，并在设计过程中提出合理的建议、意见和思路，以使得乙方设计的作品在符合审美原则的基础上同时更符合甲方要求。 3.2 对于乙方提供的设计图，甲方在收到设计图样后5个工作日内确认是否有选中的款式，并书面告知乙方。 3.3 对于乙方提供的设计图，甲方需要在此基础上另行修改使用的，需要甲方明确其具体的想法、意见或建议，并以书面方式或口头方式告知乙方。乙方应以甲方的具体意见或建议作为修改指引。 3.4 乙方修改后的设计属于乙方向甲方提供新的设计，经甲方确定款式选中后将计入向甲方交付的设计作品中。 3.5 乙方所设计的产品，一旦经甲方选中款式确认并支付费用后，甲方享有该设计制作的所有权。 第四条：乙方的权利 4.1 乙方应当根据甲方的要求及具体产品的特性进行产品设计。 4.2 乙方在接到甲方的具体要求后应及时完成设计及对应产品的跟版工作。 4.3 乙方如需对甲方的要求进行根本性改变应当与甲方事先进行沟通，征得甲方的确认后，才能开展设计工作。 4.4 乙方有义务将所设计的设计稿、图片等各项资料及时交予甲方。 4.5 完善设计稿经甲方选中款式后，乙方为甲方无偿提供制版工艺细节把关服务，协助甲方完成产品制版的工艺指导。 4.6 乙方在收到甲方的费用后，应将所有设计文件递交给甲方；或应甲方请求，将设计文件直接上传至甲方指定邮箱上。 第五条：保密义务 5.1 乙方需要保护为甲方开发且为甲方设计产品的版权。乙方保证不向第三方出售，也不提供给第三方使用。否则，给甲方造成损失的，由乙方承担一切法律责任。 5.2 甲乙双方为了维护共同的利益，在产品研发初期沟通过程中，双方都有责任对所有涉及双方商业产品的资料文件（包括双方沟通时的信函及图纸、电话沟通的内容）保密。具体要求如下： 5.2.1 甲方因业务需求向乙方提供甲方的商业资料（包括设计概念、图文），乙方有责任维护甲方公司的商业信息，不得向第三方泄露。 5.2.2 乙方向甲方提供的图纸，供甲方挑选款式时，未经乙方同意，甲方不得以
视频项目制作合同书
视频项目制作聘用合同书 甲方：有限公司 乙方：姓名：身份证号： 因甲方拍摄、制作视频需要，聘请乙方在视频项目中担任（视频项目经理）工作，负责各类视频项目的拍摄和制作工作，本合同签定之日起双方为聘用劳务之法律关系。经双方协商达成如下合同条款： 一、该作品全部由甲方投资制作，甲方绝对拥有本视频制品的一切有关权利，包括但不限 于著作权等相关知识产权以及许可他人复制、发行、出租、通过信息网络向公众传播等权利，未经甲方同意，乙方不得以任何形式予以使用或限制甲方以任何方式和目的的使用。 二、甲方为完成该作品制作，设立该作品制作组，该制作组的制片人为刘帅君，制片人 代表甲方在录制组行使人事权、管理权。乙方保证在受聘该制作组录制的整个过程中服从制作组管理。 三、乙方应遵守职业道德，在合同期内保证以最佳的创作状态、最佳的专业知识和最佳的 制作技能完成视频拍摄、制作等相关任务。 四、乙方参加该制作组视频制作工作，依法享有因提供制作视频而获得经济报酬之权利。 甲方根据角色录制的工作量在合同期内，约定每月一次性支付给乙方劳务费用共计人民币10000 元整，乙方收款后向甲方出具收款签字证明。 五、如因乙方违反本合同任何条款，导致节目视频中断或引起严重后果，甲方可终止本合 同并有权聘用他人代替乙方继续完成工作。由此引起的制作损失，由乙方负责作出赔偿。 六、本合同有效期自年月日起至所有视频项目完成后甲方审核通过后终 止。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自甲乙双方签章之日起生效，具有同等法律效力，自甲乙双方签章之日起生效。除非双方同意，任何一方不得随意更改和终止合同。 七、本协议若发生争议，双方应当协商解决，协商不成由甲方所在地人民法院裁决。 八、本合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方：有限公司乙方： （签字）（签字） 年月日年月
工程施工合同书模板
工程施工合同书 发包人： _______________________________ 承包人： _______________________________
签订日期：________ 年______ 月______ 日
发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 第一条工程名称 工程名称： 工程地点： 第二条工程承包范围 第三条合同工期 月日， 总日历天数日历天。 加工制作日期：从收到发包人拨付的工程全额预付款次日起至年月日, 总日历天数：日历天。 工程安装日期：从发包人发出书面开工令且工程具备施工条件之日起至年 第四条质量标准
GB50205- 95% 工程施工及质量验收执行标准：《钢结构工程施工质量验收规范》 工程质量满足上述规范标准规定的合格工程质量要求 第五条合同价款与支付 一、 合同价款： 二、 工程量增加： 1、 工程施工期间若发生设计变更或发包人追加工程量，在施工前发包人与承包人就发 生原因、追加金额协商一致并以书面形式确认。 2、 追加的合同价款与工程款同期支付。 三、付款方式 1、 合同签订之日起三日内，发包人拨付合同总价款的 30%作为材料预付款。 2、 材料进场之日起三日内，发包人拨付合同总价款的 40% 3、 竣工经验收合格之日起三日内，发包人拨付至工程总造价（含工程量增加）的 4、 留5%乍工程质保金，保修期（工程竣工之日起壹年）满十四日内付清。 第六条发包人工作 （1） 发包人办理三通一平，使施工场地完全具备施工条件。将施工所用水、电从施工 场地外接至施工现场半径 30米内，并承担承包人施工发生的全部水电费。 （2） 确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验。 （3 ）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件及其他申请批准手续。 （4）发包人按合同约定时间按时向承包人拨付足额工程款。 第七条承包人工作 (1)根据合同约定时间完成施工项目。工程质量应当达到协议书约定的质量标准
装修工程设计合同范本(标准版)
装修工程设计合同 合同编号： 委托方： (以下简称甲方) 设计方： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定，结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况，本着精益求精、精诚合作的原则，甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议： 一、工程概况： 1. 工程地点： 2. 建筑面积： 3. 使用性质： 4. 房屋结构： 二、设计程序： 1.甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积 M2×元/M2计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算，非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。) M2×元/ M2计取，设计费总计元。 2.设计协议签订后，即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的 %，即元。
3.乙方在收到甲方提供的有关图纸，对工程进行实地勘测后在天内，提出设计构想，形成设计方案平面图，创意透视草图，由甲方审阅。 4.在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的 % 元后，乙方在天内完成施工图设计，包括平面布置图，天花平面图，效果图(共公区域效果图一张)，立、剖面图等。 5.施工图由甲方负责确认，确认后甲方在索取图纸时，须支付尾款，即设计费的 % 元。 6.甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明，并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图元/张)。现甲方要求绘制部位效果图张，总计元。 7.施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章后，施工图才算正式有效。否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。 8.其它约定： 三、双方责任： <一>甲方责任： 1. 甲方保证提交的资料真实有效，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费。 2. 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 3. 事先经甲乙双方确认的方案，在施工中途甲方提出2次以上的修改，乙方工作量相应增加设计费。
建设工程设计合同示范文本范本
建设工程设计合同（一）（示文本） （民用建设工程设计合同） 工程名称：______________________________ 工程地点:_______________________________ 合同编号：______________________________ （由设计人编填） 设计证书等级：__________________________ 发包人：________________________________ 设计人：________________________________ 签订日期：______________________________ 中华人民国建设部 监 国家工商行政管理 制 局 发包人：_______________________________________________________________________________ _____ 设计人：
_______________________________________________________________________________ _____ 发包人委托设计人承担_______________________________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1《中华人民国合同法》《中华人民国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
设计项目合作协议(协议示范文本)
STANDARD AGREEMENT SAMPLE (协议范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-013368 设计项目合作协议(协议示范
设计项目合作协议(协议示范文本) 订立合同各合作人： 工程部：_________ 设计部：_________ 第一条合作宗旨相互尊重，双赢为目的，在密切的配合中共同发展。 第二条合作经营项目和范围 第三条合作期限 合作期限：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日 第四条出资额、方式、期限 1、合作人_________以技术方式出资及相应的设计书籍，以_________元计算。 形式是合作协作工作，相互协助、配合，不存在股份制合作，独立核算，自负盈亏。 房租为每月_________元，用两张效果图代替，以月为单位，不得累计。 2、设计费项目合作的几种形式 (1)设计项目由_________介绍，项目作成后，按设计费的10%提点归介绍人
所得。 (2)共同合作的项目作成后，工程部并负责与甲方协调和收款任务，以每平方米的单价为基础，分别为： 每平方米45元，20% 每平方米65元，30% 每平方米85元，40% 分成，分成所得归工程公司所得，按工程公司内部股份，自行分配。 (3)投标项目，如工程部委托设计部作设计，应以实际合作方式进行，每张图单价以公司内部报价单为准，中标后，以整体设计费提点，提点方式以公司内部合作设计费报价单为准。 (4)如工程项目不用投标，工程部直接委托设计部作设计，以双方商定的点数提_________%，或一共多少费用即可。 第五条盈利分配，甲方付清设计费后，以_________为限，按比例分配，5日内完成，届时不分配，应有相应合理的理由，不得随意拖延，否则视为违约，责任自负。 第六条合作、退作 1、参与合作 (1)需承认本合同; (2)需全体合作人同意; (3)执行合同规定的权利义务。 2、解除合作 (1)需有正当理由方可解除合作;
工程项目总承包合同模版
合同编 号： ###################光伏工程 EPC总承包合同 发包人：###############公司 承包人：**************** 合同签订地: 2015年10 月06 日
第一部分：合同协议书 本协议由（以下简称发包人”与（以下简称承包人”于2015年10月06日商定并签署。 鉴于发包人拟建设位于##################觥伏发电系统工程。发包人接受承包人以人民币（Y 万元）承担本工程勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、 项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务，经发包人和承包人充分协商一致，特签订本合同，以便双方遵照执行。 1、合同工程总承包范围 包括本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务过程，承包人协助发包人申请电力接入和相关验收工作，电力接入费用和验收费用由承包人承担。承包人不承担项目监理费用和项目本身的财产等保险类费用。 2、合同由下列文件构成 （1）合同协议书； （2）合同条款及合同附件； 3、总承包合同总价 合同固定总价为人民币_______________ 万元（Y 万元） 、安全目标 杜绝人身死亡事故；杜绝重大机械设备事故；杜绝重大火灾事故；杜绝主要设备的损 坏事故；杜绝负主要责任的重大交通事故；杜绝重大环境污染事故；杜绝重大垮（坍）塌事故；避免和严格控制一般安全事故。 5、质量目标 符合技术设计要求及安装工程施工规范的有关规定，保证工程质量达到合格标准，并符合以下标准： GB/T9535 《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》 GB/T18479《地面用光伏（PV）发电系统概述和导则》
店铺设计合同模板(标准版)
编号：FB-HT-05021 店铺设计合同(标准版) Store design contract template 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：ｘ原创设计
店铺设计合同(标准版) ____有限公司(以下简称甲方)为统一和提高____(以下简称乙方)的店面和产品形象。为乙方营造更好的销售环境，经双方协商，本着自愿、平等、互惠、互利的原则，达成如下协议： 1、自协议签定之日，甲方负责为乙方提供店面整体设计及装修。装修内容包括： 门头广告牌的设计、制作、安装； 产品形象墙的设计、制作、安装； 产品展示架的设计、制作、安装； 店内主体色调的制定、粉刷； 店内棚顶吊旗的设计、制作、安装； 甲方免费为乙方提供样板一套、安装工作服四套及各种证书和产品说明。 2、自协议签订之日起，乙方需向甲方交纳装修保
证金人民币____元整。 3、乙方在协议签订之日起一年内不得兼营其它品牌或与甲方有冲突的产品，否则将扣除乙方的装修保证金。 4、甲、乙双方合作满一年后，乙方能很好的维护甲方的产品形象，并无违约情况，甲方将如数返还乙方的装修保证金(返款方式以地板兑现)。 5、本协议一式3份，甲方__份，乙方__份。 6、本协议修改由双方协商解决。 7、本协议自双方盖章之日起生效至____年__月__日终止。 甲方(章)：____乙方(章)：____ 委托代理人：____委托代理人：____ 电话：____电话：____ 传真：____传真：____ 住所地：____住所地：____ 邮政编码：____邮政编码：____ 签约地点：____签约地点：____
建设工程设计合同模板
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程设计合同模板 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
委托单位：______________________________(以下简称 甲方) 设计单位：______________________________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程勘察设计合同条例》，以及北京市的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。 第一条工程项目 甲方委托乙方承担以下工程设计任务： 工程名称：_____________________________ 工程地址：_____________________________ 工程任务批准文件：__________________________(见附件1)； 北京市城市规划管理部门批准文件：____________(见附件2)； 本工程的设计阶段、内容、规模、工程投资(见附件3)。 第二条设计资料、设计阶段及设计文件的提交 本工程设计依次按初步设计、施工图设计两个阶段开展设计工作。设计进度依照建设部规定的设计周期，并考虑甲方对该项工程的实际要求以及乙方的可能，经甲乙双方共同协商，约定如下： (一)甲方应以书面形式提交下列建设文件与设计资料：序号文件内容或名称文件提交日期备注 (二)乙方按约定的时间提交下列设计文件：序号设计文件名称份数交付日期备注提交设计文件的份数以国家物价局和建设部的规定为准，超出部分另行收费。(三)设计文件提交日期在双方签订合同时若不能确定，则可待设计工作进行到可确定时，甲乙双方另行签订《阶段设计协议书》，作为本合同的附件执行。 第三条设计收费及支付方法
沙盘模型制作合同书样本
合同书 LETTER OF CONTRACT 合同编号： CONTRACT NUMBER 项目名称： PROJECT NAME 委托单位： COMMISSION UNIT 生效日期： EFFECTIVE DATE
合同书 甲方： 乙方： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》条款，本着平等互利、协商一致、等价有偿之原则，签定以下合同条款。 一、内容及时间 1、甲方委托乙方承担沙盘模型制作 2、模型比例及规格： 规划模型：尺寸 4、乙方自年月日开始制作，年月日完成整体模型 的制作。 5、合同形式属包干性质（包材料费、包运输安装、包质量、包工资及材料价之任 何市场差别、施工管理、所有间接费、综合费率、保险、利润和国家规定的任何收费、税金、必须的加班费、专利费）。承包金额除按本合同的规定外，不得以任何方法调整或变更。 二、收费 1、工程总价 整体模型：价格元 2、付款方式 A、合同签定后，甲方预付工程总款的百分之三十，计人民币元整，乙 方收到款项后备料开工； B、项目竣工验收合格，乙方交货安装完成后一周内，甲方支付工程总款的百分 之七十，计人民币元整。 为了更好的保障双方权益，乙方提供须合法有效正规的设计发票，甲方验后
按合同约定付款，所有款项甲方均以支票方式结算。 三、甲乙双方的权利、义务 甲方的义务 1、按照合同约定支付模型的价款，如退延支付，按照违约条款承担责任。 2、在合同约定的期限内提供模型设计所需的图纸和资料。 3、在收到乙方书面通知后最长3个工作日以内到乙方所在地当场验货。 4、对于模型的制作有任何特殊要求，标准，或者对设计图修改，应及时以书面通知乙方，超出合同约定的范围，支付相应的费用。 5、因甲方原因中途要求终止合同，应当及时通知乙方，乙方已经收取的定金不予以退还。 乙方的义务 1、应当严格按照甲方提供的图纸、资料、技术协议制作模型，确保模型质量。 2、以行业通常标准理解甲方所提供的设计图纸及其资料进行制作，特殊要求或者异议，甲方应当给予书面的明确的提示和通知。 3、保质期内，甲方在参展期间，乙方负责派一至两名员工指导模型安全参展。 4、在交货期限到达3日内通知甲方到场验收，并为甲方的验收提供必要的便利。 5、甲方验收时发生疑义，乙方应当立即作出相应的解释或者按照甲方的要求在合同约定的范围内对模型作出必要的整改。 6、应当在甲方到场验收后即日将模型运至甲方指定地点，无正当理由延期交货，按照违约条款承担责任。 7、应当在模型交付之日起一年内提供免费的保修及维护。在一年内发生因模型制作而导致的质量问题，乙方提供完全免费的修理；如果发生人为原因导致模型损坏，甲方可以委托乙方修理，并支付修理费用。 8、未经甲方许可，不得自行复制或者保留甲方的设计图纸及模型；但乙方保留作为该模型制作者的署名权。 四、合同的终止 1、任何一方终止合同，需提前五个工作日书面通知对方，并说明正当终止理由，由双方代表签字协商终止合同。因甲方原因中途要求终止合同，应当及时通知乙方，乙方已经收取的定金不予以退还；因乙方原因中途要求终止合同，应当及时通知甲方，须双倍退还收取甲方的定金，并承担相应的违约责任。 2、由于战争、地震、等不可抗力事件导致的工作中断，双方均不承担责任，待条件恢复后，由双方协商确定合同变更内容。
建设工程项目施工合同标准样本
合同编号：WU-PO-574-100 建设工程项目施工合同标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
建设工程项目施工合同标准样本 使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 建设单位（以下简称甲方）__________ 地址：_______________ 邮码：_______________ 电话：_______________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 拆迁户（以下简称乙方）_____________ 地址：_______________ 邮码：_______________ 电话：_______________ 法定代表人：____________
设计合同(标准版)模板
合同编号：YT-FS-3384-29 设计合同(标准版)模板 Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
设计合同(标准版)模板 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：广东德银资产管理有限公司 乙方：广州市赛博广告有限公司 托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行： 一、合同内容及要求： 1、乙方需为甲方公司设计一套专属于甲方公司的VI识别系统手册，其中包括基础及应用两大部分; 2、乙方为甲方提供市长大厦27楼的前台及电梯口公司标识效果图;设计合同 3、本套手册需在20xx 年2月1日之前完成并交于本公司审核。 二、设计费用： 设计税前费用总计为：人民币￥420xx 元，(大写：肆万贰仟元整)。 三、付款方式：
1、甲方需在合同签订时支付乙方设计总费用的50%即人民币￥21000元.(大写：贰万壹仟元整)。 2、乙方将设计正稿电子版交付甲方时，甲方需向乙方支付合同余款，即人民￥21000元.(大写：贰万壹仟元整)。 3、甲方应按本合同规定的时间和方式向乙方支付款项。 4、甲方应以现金、支票或电汇等方式按规定时间将款项支付至乙方指定账户，逾期按每日千分之五收取违约金。 四、设计作品的时间及交付方式： 1、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。 2、乙方将设计正稿原文件的电子版以刻录光盘的形式提交给甲方。 五、知识产权约定： 1、甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设
设计项目分包合同范本
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 设计项目分包合同
编号：FS-DY-46396 设计项目分包合同 甲方： 乙方： 一、总则 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及有关规定，本着平等互利、友好合作的原则，签订本合同，并共同遵守。 二、设计内容及要求 1. 甲方委托乙方对甲方开发的梧州项目(以下称“项目”)设计包装宣传手册并打印该宣传手册(每套本，共本)。 2. 设计要求：项目包装宣传手册设计内容除项目基本介绍外，还应增加项目所在地的内容及图片并体现项目规划设计分析、目标市场调研分析、投资财务分析等内容。 三、双方责任 1. 乙方严格根据甲方项目宣传重点和要求为甲方提供
切实可行的项目包装宣传册设计方案，以满足甲方的项目包装宣传需要。 2. 乙方有权要求甲方提供乙方所需的图片、数据及文件等关键性资料，乙方应妥善使用保管并对甲方所提供一切资料保密。 3. 甲方有权审查设计内容和表现形式，对不符合法律、法规规定或项目推销方案的设计内容和表现形式，甲方有权要求乙方作出修改，乙方应按甲方要求作出修改直到甲方满意为止。 4. 甲方应根据测评效果对乙方提交的设计方案及时调整以确保项目宣传效果。 5. 甲方全权委托乙方进行广告代理，在双方合同期间，不应将其业务交给第三方承办。 四、设计服务费用及结算方式、时间 1. 设计服务费：项目包装宣传手册设计费总计人民币元整(￥元)(含有关税费、乙方对项目包装宣传手册设计方案进行不断优化和修订的费用以及打印包装宣传手册费用)。 2. 付款方式：本合同签订之日起日内，甲方支付乙方
项目投资合作协议书模版
编号：________ 项目投资合作协议书模版 甲方：______________________ 乙方：______________________ 签订日期：_____年____月____日 第1 页共16 页
项目投资合作协议书模版 项目投资合作协议书模版1 甲方：_____________ 乙方：_____________ 为了明确各自的的权利和义务，更好的开展工作，经双方协商，达成以下协议： 第一条乙方的权利和义务 1.签订协议后，经甲方授权，乙方在当地成立_________网站分支机构，并以甲方名义在当地开展工作，办公地点及办公设备乙方自行解决。 2.乙方有权要求甲方提供便于开展工作的相关文字资料，办班或举办讲座，在师资方面有权要求得到帮助。可优先优惠运作联合会策划的各种项目。 3.协议签定后，乙方须上交加盟合作费人民币_____元，时间为签定协议即日起一年。合作双方满意可续签。 4.乙方每次开公开课或内训课需要甲方帮助设计课程和聘请老师，需提前25天申请，老师的讲课费用和差旅费由乙方负责。 5.乙方给当地学员发________资格证书，按实际证书成本费支付给甲方：初级(_____元)、中级(_____元)、高级(_____元)、特级(_____ 第 2 页共 16 页
元)。其他证书都是按实际价格支付，各种不同证书有不同补充协议。 6.乙方以甲方的名义在当地开展工作必须遵纪守法，按照协议条理开展工作，否则，撤销合作协议并追究法律责任。 第二条甲方给予乙方以下支持 1.品牌资源：享受_____品牌带来的影响力及连锁加盟体系，统一标识、统一形象、统一管理体系、统一运作模式等，还可联系国家有关部委相关部门以及国家一级社团组织，参与主办有关大型社会活动。 2.项目资源：甲方将为乙方精心设计、独具特色的专业培训及系列课程、权威资格认证及管理咨询项目，并不断开发新的具有市场核心竞争力的优秀项目，以适合培训市场的需求，适应市场变化。 3.人力资源：甲方为乙方提供政府官员、中外知名专家教授、高级培训师、著名企业家、职业经理人资源，为加盟合作者节省公关经费，节约讲师课费等许多费用，辅助合作伙伴建立永续的人力资源保障。 4.管理模式：甲方为乙方提供完善的管理系统及人事培训，传授_____培训认证管理模式，规范并完善合作伙伴培训认证体系，使其更具号召性、权威性、系统性、科学性。 5.协助运作：结合_____先进的培训认证模式及系统体系，甲方为乙方提供管理支持，指导并协助合作伙伴在所辖区域内的培训认证教育市场运作。 6.市场支持：甲方将细分市场，保证加盟机构在同一城市或地区仅 第 3 页共 16 页
工程施工合同书模板.docx
编号：_____________工程施工合同书模板 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_______年______月______日
____________以下简称甲方 ____________以下简称乙方 依据相关规定、条例，遵循平等自愿的原则，经甲乙双方共同协商，就________________、________河等河道整治工程项目承包事宜达成一致意见，签订本合同，共同遵守。 一、工程名称：____________________工程 二、工程地址：________市鹿________区____镇 三、承包方式：劳务承包，按综合单价以图纸尺寸计算承包费用。 四、承包范围及内容：A型结构混凝土底板、C、D型结构挡土墙钢筋混凝土片石、混凝土垫层 五、承包单价及计量方式： 1、挡土墙及A型结构底板采取综合单价方式，施工费单价135元，单价中包含机械进出场费用、周转材料、机具设备、小型耗材、钢筋制作及安装、自拌混凝土及浇筑等与施工相关的费用，合同期内单价不做调整。
2、片石及混凝土垫层采取单价承包，施工内容包括基础面清理、排水、片石垫层铺设、C15砼垫层施工;按照图纸尺寸以平方米为单位计算，片石垫层(厚15c)单价为4元,混凝土垫层(厚10c)单价以4元。计量方式采用按月计量，与甲方同建设单位计量同步。 六、工程工期：____日历天 七、甲乙双方职责： 甲方职责： 1、负责提供营业执照、外出经商管理证明等必需的资质文件以及中标人员资格文件。提供公司质量、安全管理体系文件。 2、协助乙方完成施工报审报批及备案手续。 3、根据建设单位要求必要时派员协助乙方工作。 4、负责在温州设立工程账户便于乙方结算。 5、监督管理乙方开展各项施工生产活动。
工程设计合同标准模板
工程设计合同标准模板建设单位：____________________，以下简称甲方； 设计单位：____________________，以下简称乙方。 为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建设地点 甲主委托乙方承担________工程的设计项目，建筑安装面积为________平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____________。 第二条甲方的义务 1、甲方应在__________年________月______日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在__年__月__日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足
施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。 甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。 2、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3、在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 4、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 第三条乙方的义务 1、乙方必须在__________年________月______日以前，向甲方交付初步设计文件；在__________年________月______日以前，向甲