工程结算协议书(完整版)

工程结算协议书

甲方:__________________________________________________

乙方:__________________________________________________

根据甲、乙双方于X年X月X日签订的《XXX》施工合同协议书,乙方于X年X月X日完成合同全部工程内容,并于X年X月X日通XX组织的交(竣)工验收,依据《XXX》协议书、《XX工程交工质量检测意见》,现就工程价款双方签订如下协议:

一、完成主要工程量

XXX。

二、工程质量评价

根据XXX出具的质量检测意见,经交(竣)工验收委员会最终鉴定,该项目达到交工标准,满足合同要求,质量评定为合格。

三、造价确定依据

1、工程量计量,依据施工图设计文件和设计变更文件,并以经监理工程师签认、项目工程师审核认定的计量支付凭证为准。

2、各分项工程单价的确定。原投标书中有单价的项目以投标书清单单价为准,原投标书中无单价的项目以双方议定单价为准。

四、工程交工验收,无遗留问题。

五、缺陷责任期已满,无质量问题。

六、工程结算金额

原合同总价为XX万元(大写:XX),终期计量价为XXX万元(大写:XXX),经审计,本工程无核减项,最终工程结算价为XXX万元(大写:XXX)。

七、本协议一式五份。

八、本协议自签订之日起生效,支付完毕废止。

附件:

1、工程结算清单

2、终期支付证书

3、交工质量检测意见

4、结算审核报告

工程结算协议书

工程结算协议书(样本) 工程合约编号:工程地点: 项目名称: 工程名称:XXXXXXXX工程 建设单位(甲方):XXXX有限公司 承包单位(乙方):XXXX有限公司 根据甲方与乙方签订的《XXXX工程合同》及补充协议、相关竣工资料,经甲方审核,并经双方友好协商,达成竣工结算协议如下: 一、双方一致同意乙方施工的上述合同范围内以及甲方交由乙方施工的本工程合同范围外新增项目的最终结算总造价合计为:人民币贰拾柒万玖仟叁佰叁拾陆元整(¥279,336.00元),此结算金额为双方认可的最终结算金额,该金额已包括但不限于上述工程范围内的人工费、材料设备费、机械费、管理费、临时设施费、安全文明施工措施费、其他施工措施费、各项规费、利润、税金等甲方应付乙方的所有本工程款项及费用。 二、上述工程结算总造价包括甲乙双方于 XXXX年XX月XX日签订的《XXXXXX 工程合同》及补充协议以及所有工程现场签证、设计变更等所有本工程施工费用(详见XXXXXX工程结算审批表);乙方承诺:本协议签订后不再以任何理由要求甲方增加支付任何费用。 三、上述工程结算总造价,甲方在扣除本协议签订前已付工程款、应扣其他款项(详下述备注第2条)以及合同约定保修金(结算总造价的 %)的剩余工程款分次支付给乙方,但乙方须于付款前按施工合同及补充协议约定向甲方交清所有合格(包括但不限于符合市档案馆移交要求)的竣工资料(包括但不限于竣工图、电子文档等),否则甲方有权不予支付此笔剩余工程款。剩余工程款计

算如下: 279,336.00—(已付工程款0.00+保修金139,667.00)=265,369.00(元) 备注:1、上述金额单位均为人民币元。 2、甲方实际支付上笔款项时,除扣除上述计算式中费用外,还应扣除乙方施工用水电费用、建筑工程一切险等所有应扣未扣款项或代缴费用,但乙方开具的工程发票金额应包括所有应扣费用金额。 四、双方结算后须履行本工程施工合同及补充协议中约定的各项责任义务,包括乙方根据甲方需要提供有关技术资料、乙方履行保修义务等。如发生保修事宜,甲方书面或电话通知乙方,若乙方不能按要求履行保修义务,甲方可另行委托维修单位,所产生的所有维修费用按实际支出金额在乙方工程质量保修金中扣除,如保修金额不足以支付保修费用的,乙方承诺承担全部保修责任及费用。 五、乙方保修金139,667.00元在全部工程竣工验收合格之日起一年后,即XXXX 年XX月XX日后的十五个工作日内,甲方扣除乙方应付的维修维护等费用及质量损失赔偿金等款项后将工程质量保修金余额(如有)无息一次性支付给乙方。 六、本协议一式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份,双方签章后生效。 甲方:XXXXXXXX 乙方:XXXXXXXXX 有限公司有限公司 代表:代表: 日期:年月日日期:年月日

工程款结算还款协议书范本

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 工程款结算还款协议书范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

____________公司(以下简称甲方) ____________公司(以 下简称乙方) 住所:________________________ 住所:________________________ 法定代表人:____________ 法定代表人:____________ 鉴于: ________年________月________日,甲方与乙方就____________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号:____________),建设工程总价款为:________________________万元整人民币。该项目已于________年 ________月________日竣工,已经甲方、乙方及________方验收,并于 ________年________月________日甲、乙双方进行了工程结算,并签订了 《____________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》,乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款 ________________________万元整,尚未支付的建设工程款 ________________________万元整。 双方在此相互确认:除乙方应按本协议的约定向甲方支付 ________________________万元外,双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。 双方对以上所述事实均予以确认,并无异议。 基于以上所述,甲方与乙方经友好协商,就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜,达成本协议如下: 第一条甲、乙双方在此确认:乙方应向甲方支付建设工程款共计 ________________________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整,尚未支付的建设工程款 ________________________万元整。(见本协议附件:1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。

工程结算协议书(完整版)

(工程结算)协议书 甲方: 乙方: 丙方: 鉴于: 现甲乙丙三方对乙方已完成的工程量及善后事宜,经**县人民政府及相关部门领导会议协调,达成协议如下: 一、甲乙双方同意解除20年12月28日签订的两份《工程劳务施工合同》(合同编号为:)。 二、甲乙双方同意就已确认完成的项目工程及现场设施,按下列方式处理解决: 1、甲方确认乙方已完成隧道工程元、路基工程元、主便道工程元、炸药库和路基挡墙打包元、大临打包元,及乙方先前支付甲方履约保证金元,合计元;扣除乙方向甲方借支及材料代付款元、项目部供应材料款元,甲方还应支付乙方元。 2、甲方确认乙方施工现场库存材料元、机械设备租赁费及其他零星费用元,由甲方支付乙方。 3、按照20年5月21日经双方确认遗留未解决的路基部分问题、炸药库建设、二号弃土场位置变更及**隧道出渣成本增加问题(详见附件一),甲乙双方现协商一致,由甲方支付乙方27万元予以解决。 4、甲乙双方(**岭、**隧道路基)进场机械设备总计22项(详见附件二)归乙方所有,并由乙方自行处理负责调走。 5、经甲乙双方协商确认的机械设备26项(详见附件三)归甲方所有,由甲方按照折旧标准补偿乙方元。 6、甲乙双方施工队伍(**岭、**隧道路基)临时设施18项(详见附件四)归甲方所有,由甲方补偿乙方40万元。 综上,甲方应支付乙方工程款人民币共计(小写:)元整,该金额包含乙方应支付的农民工工资及退场费。

三、甲方支付乙方上述工程款元按下列方式支付: 1、于20年11月7日前支付包含农民工工资及退场费共计万元;乙方收到上述款项后人员退场,并撤走上述约定归乙方所有的机器设备。 2、20年12月15日前支付元。 3、20年1月15日前支付余款元。 上述款项不留存保证金,由甲方100%支付,乙方无需向甲方提供任何发票。 四、甲方未按上述约定支付工程款视为违约,一期未按时支付,视为所有款项到期,乙方有权向甲方主张支付剩余全部未支付的工程款;甲方另按拖欠的工程款每日万分之五的标准向乙方支付违约金。 五、丙方对甲方上述债务及违约金承担连带保证责任。 六、甲乙双方对部分工程款项元尚存在争议(详见附件五),该争议由甲乙双方另行协商解决;协商不成,乙方可另行向人民法院提起诉讼。 七、本协议签订后,乙方不承担先前施工工程的质量问题,视为甲方对乙方先前施工工程已验收合格。 八、合同附件一至五作为本协议组成部分,甲乙丙各方之前就本次工程施工事宜所形成的包括但不限于:协议、附件、会议纪要等如与本协议内容不符,以本协议内容为准。 十、本协议一式四份,由甲乙丙三方各持一份,**县人民政府留存一份,具有同等法律效力。如一方不履行本协议内容发生争议的,提交原告所在地人民法院管辖。本合同经双方签章审查鉴定后生效,并对双方都具有约束力,应严格履行。如有违约,违约方愿承担违约责任,并赔偿损失,支付违约费用。 甲方: 法定代表人: 时间: 乙方: 法定代表人: 时间: 丙方: 法定代表人:

建设工程结算及付款协议书

建设工程结算及付款协议书 甲方:丽江正和房地产开发有限公司 乙方:1、丽江市建筑工程有限公司 2、丽江良美建筑工程有限公司 甲方因“丽江1号生态村”建设需要,于2009年4月将庭院式房屋建设工程发包给丽江市建筑工程有限公司施工,于2010年1月将公寓式房屋的建设工程发包给丽江良美建筑工程有限公司公司施工。现经结算,双方就建设工程款支付事宜经协商一致,签订协议如下,必须严格遵守。 一、建设工程施工情况:乙方已经于2011年5月完成了全部承包范围内的施工项目,并已经作竣工验收。 二、工程价款:乙方已经向甲方提交了《工程结算书》,甲方也作了审核,现双方经协商一致确认工程总造价为人民币壹亿零叁佰陆拾万元整(¥103600000.00元),至2011年12月6日止甲方已经支付了工程价款人民币柒仟伍佰壹拾万元整(¥75100000.00元),尚未支付的工程余款为人民币贰仟捌佰伍拾万元整(¥28500000.00元)。 三、工程款支付:对应支付乙方的工程余款人民币贰仟捌佰伍拾万元整(¥28500000.00元)甲方不作现金支付,而是以销售商品房形式支付乙方,即甲方将商品房销售给乙方,乙方不支付购房价款。用作冲抵工程价款的商品房建筑面积为5514.26平方米,具体房号及测绘面积见附件一。乙方两家公司应得的商品房份额,由乙方两家公司自行协商解决,与甲方无关。

四、房屋转让:本协议签署后,乙方对所冲抵工程款的商品房可以自用,也可向第三方转让。但无论转让金高低,乙方都必须按甲方的实际销售平均价格将购房款支付到甲方账户,甲方开具购房《发票》,再由甲方以支付工程款方式返回乙方,返回时间为叁个工作日内。 五、工程结算:本协议所确认工程结算价为双方最终的工程造价。为完善财务管理,甲方委托有权机构作竣工结算,无论结算金额高低,但乙方必须配合完善。 六、建安税费:建筑工程余款的建安税由甲方承担,并向乙方出具税票。 七、税、费承担:按国家法律规定,甲方承担商品房卖方应承担的全部税、费。乙方或乙方确定的商品房买受人承担商品房买方应承担的全部税、费(包括:契税、维修基金、办证费)。 八、产权登记:甲方与乙方或乙方确定的商品房买受人签订《商品房购销合同》,及时办理合同备案,配合乙方办理产权登记。 九、本协议签署后,甲方不得将用作冲抵工程款的商品房再向其他任何第三方销售,若甲方将冲抵工程款的房屋再行销售,必须承担乙方的全部经济损失,并承担逾期未付款总额的每日按仟分之壹计算的迟延履约金。 十、工期拖延的责任由甲方自行承担,乙方不承担任何责任。 十一、工程保修:由丽江市建筑工程有限公司承担“丽江1号生态小区”的全部保修责任,具体由丽江市建筑工程有限公司向甲方出具保修承诺书。 十二、丽江市建筑工程有限公司于2009年5月向甲方交纳了人民币

结算协议书范本

结算协议书范本 篇一:结算协议书 大方县县城城市道路工程 建设费用结算协议 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关工程建设项目管理及费用决算管理的规定,按照《大方县县城城市道路工程建设协议书》的约定,遵照平等、自愿和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本协议。 一、项目概况: 本次工程包含大方县县城内5条城市道路建设,分别为城区1、2、3、4、7号道路,暂定总合同价款约¥22000万元(大写:贰亿贰仟万元)人民币,其中征地拆迁费用约¥5000万元(大写:伍仟万元)人民币。道路全长约6500米,为城市Ⅱ级主干道沥青混凝土路面,道路宽度及施工要求以设计施工图为准。 二、项目建设完成时间: 本工程项目于2020年12月31日前完成,在2020年1月31日前竣工验收。 三、工程价款决算原则: 本工程项目由大方县县城出让土地获得者按照所得土地量,价格折合80万/亩进行投资建设,其工程价款依据按照《贵州省建筑工程计价定额(2020版)》及现行贵州省有关调整文件,由甲方按照经审查合格的施工图及工程预算报县审计局评审后作为结算价格。工程竣工验收合格后,乙方在2个月内完善有关工程结算资料,在所建城市道路范围内的所有发生的工程费用经审计部门审计后,按照审计报告确认数予以认可。 四、工程费用支付方式: 所建道路范围内征地拆迁费、设计费、监理费、项目管理费用由乙方先行支付给甲方,待工程完工后计入工程总造价。实际建设投资部分,甲方将根据审计结果

送县财政局予以支付。 五、其他 本协议未尽事宜,甲、乙双方另行协商解决。 六、协议生效 本协议经双方签字盖章后生效。 协议订立时间:2020年月日 协议订立地点:贵州省毕节市大方县 甲方: (公章) 乙方: (公章) 法定代表人:法定代表人: 或委托代理人:或委托代理人: 地址:地址: 联系电话:联系电话: 年月日年月日 篇二:“一口价合同”的工程价款如何结算 一口价合同”的工程价款如何结算核心内容:“一口价合同”的工程价款如何结算?“一口价”合同的工程价款结算一般会涉及工程承包合同的有效性以及工程的施工质量和进度管理等因素,它是造价咨询工作中的难点,下面由法律快车小编为您解答“一口价合同”的工程价款如何结算。 “一口价”合同的工程价款结算时,承发包双方往往会对合同或合同约定的工程价款结算条款存在很大分歧,往往以有利于自己一方的观点来否认合同或合同约定的工程价款结算条款,使工程结算达不成一致。下面就从合同有效和无效两方面分别讨论“一口价”合同的工程价款结算。 1、工程承包合同有效,一方对价款结算方式提出异议 工程竣工后,承发包一方认为合同约定的价款结算方式不能反映工程实际造价,有违公平原则,寻求价款结算调解;或者双方产生较大分歧后对簿公堂,人民法院认定合同或合同价款结算条款有效。依据《最高人民法院关于审理工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称“司法解释”)第22条规定,合同约定按固

工程结算合同协议书范本通用版

工程结算合同协议书范 本通用版

工程结算协议 甲 方: _______________________ 乙 方: _______________________ 签订日期: ___ 年 ____ 月 _____ 日 甲方: 编号 号:

乙方: 甲乙双方因工程,以下简称本工程,于年月日签订,合同价款为人民币Y 元,承包范围包括等工程内容。施工过程中又 增加了等合同外工作内容。(可选项) 本工程已于于年月日竣工验收,经双方对账后,甲乙双方达成本工程 结算协议如下: 第一条:工程结算总造价确认 根据甲乙方双方共同确认的结算表,本工程最终结算总造价为人民币Y (其中合同价款为Y 元,合同外增加金额为Y 元)。具体明细详见“附件工程结算表”。本协议附件已经乙方审核确认,结算表中缺项、漏项、错项风险乙方承诺自行承担。结算表载明金额为双方确认的乙方完成所有工程量最终结算金额。 第二条:工程款支付确认 甲乙双方共同确认,本协议签订前甲方向乙方累计已支付的工程款为Y 元 第三条:工程结算尾款支付(可选项) 根据双方确认的工程结算总造价及累计付款金额,甲方尚需支付给乙方的工程结算尾款为 ¥元(尾款中不包括保修金)。乙方同意甲方在年月日前付清除保修金外的全部余款(即¥元)。乙方在每次收到甲方款项的同时应向甲方提供合法发票。 第四条:工程保修 本工程保修金为¥元,保修金在年保修期满后的日内结清。本工程保修期自本工程竣工验收合格之日(即年月日)起算,保修期满前乙方应 继续履行保修义务。因乙方未能履行保修义务导致甲方损失的, 乙方提出索甲方有权要求减少支付价款或向

赔。 第五条:争议管辖 双方同意,因结算产生的一切争议提交仲裁委员会仲裁。 第六条:本协议生效及其他 本协议在甲乙双方签字盖章后生效。本协议一式份,甲乙双方各执份,具有同等法律效力。 (以下无正文) 附件:工程结算表。 甲方:(盖章) 法定代表人/空权貿表空5 乙方:(盖章) 法定代表人/兰权弋袤i 本协议签订日期:年月曰

工程款付款协议书

工程款付款协议书 甲方:山东丽都国际大酒店有限公司 乙方:济宁市市中区盛祥经典广告装修工程有限公司 因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款,经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则,达成以下付款协议: 一、甲乙双方共同协议商定工程价款: 双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款,达成最终认可价格为(大写):(小写:)。 二、工程款付款方式: 甲方已支付乙方装饰工程款,下欠工程款。经双方协商确定甲方于2011年月日付给乙方工程款,剩余欠款待甲方试营业(拟定10月1日试营业)一个月后的十日内一次性付清。 三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。 四、如到期甲方不能按时付款,甲方除承担所欠乙方工程款 0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。 五、自本付款协议书签订之日起,乙方在甲方所承包的装修、装饰工程,一次性无条件的交付甲方,所有权归属甲方。 六、本协议在履行过程中如产生纠纷,双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。 七、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。 甲方:山东丽都国际大酒店有限公司乙方:济宁市市中区盛祥经典广告装修工程 有限公司 甲方代表签字:乙方代表签字:

工程款付款协议书 甲方:山东丽都国际大酒店有限公司 乙方: 因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款,经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则,达成以下付款协议: 一、甲乙双方共同协议商定工程价款: 双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款,达成最终认可价格为(大写):(小写:)。 二、工程款付款方式: 甲方已支付乙方装饰工程款,下欠工程款。经双方协商确定甲方于2011年月日付给乙方工程款,剩余欠款待甲方试营业(拟定10月1日试营业)一个月后的十日内一次性付清。 三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。 四、如甲方不能按协议付款,甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。 五、自本付款协议书签订之日起,乙方在甲方所承包的装修、装饰工程,一次性无条件的交付甲方,所有权归属甲方。 六、本协议在履行过程中如产生纠纷,双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。 七、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。 甲方:山东丽都国际大酒店有限公司乙方: 甲方代表签字:乙方代表签字:

建设工程联合施工协议书一

建设工程联合施工协议书 甲方: 乙方: 甲方成功承接工程,针对本工程项目的实际情况,甲、乙双方联合经营该项目的施工任务,依照有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经过双方友好协商达成如下协议,以共同信守。 第一条联合经营的原则 甲乙双方本着互惠互利、风险共担、效益分成的原则,对工程合作经营,双方共同履行甲方与业主签订的建筑工程施工合同,共同享有和承担甲方与业主所签订的建筑工程合同中的各项权利和义务,充分发挥甲、乙双方的优势。 第二条项目概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、施工内容: 4、合同造价: 5、承包方式:

6、施工工期: 7、质量标准: 第三条联合经营形式 1、甲方以工程的施工权和自身的品牌、信誉、业绩、资质作为对该项目的投入。整个工程以甲方的名义进行项目登记注册、办理施工许可证和其它有关手续,完成施工任务,办理工程结算和回收工程款。 2、乙方参与该项目全过程的经营活动,并向甲方交纳合同价款%的应急储备金,在本协议签订后日内付清,整个工程对外债务还清后七个工作日内无息返还。 3、甲方派驻项目管理人员所需现场办公设施、生活设施等由乙方免费提供,若乙方无法提供,则由甲方自行解决,产生的费用由乙方负担,在拨付乙方工程进度款时直接扣除。 4、甲方派驻项目管理人员发生费用:项目部派驻管理人员(项目经理、总工、安全总监、成本会计、质量员、资料员等人员)工资标准按 照万元/月包干,工程竣工后结算期间甲方职能部门配合乙方办理结算等相关事宜配合费用按照万元/月包干,该两笔费用随工程进度款同步扣除。 5、参照甲方与业主签订的《工程施工合同》中约定的工程款支付方式并实际收到发包人支付的工程款时,甲方在扣除本条第3、4款所述费用及第九条中所有应由乙方承担的款项、固定上缴、税金、政府部门收取的规费及相关费用后,将

(工程结算)协议书

协议书 甲方:**路桥集团有限公司 乙方:**冶金建设公司 丙方:**公路局 鉴于:甲乙双方2012年12月2日就“**至**段”高速公路RCWW-9合同段签订两份《工程劳务施工合同》,(合同编号为RCWW-2010-02、RCWW-2010-03),约定乙方承包“**至**段”高速公路RCWW-9标合同项目的路基、隧道工程施工、完成及维修等工作。合同签订后,乙方依约进场施工,完成工程项目。现甲乙丙三方对乙方已完成的工程量及善后事宜,经**县人民政府及相关部门领导会议协调,达成协议如下: 一、甲乙双方同意解除2012年12月28日签订的两份《工程劳务施工合同》(合同编号为:RCWW-2010-02、RCWW-2010-03)。 二、甲乙双方同意就已确认完成的项目工程及现场设施,按下列方式处理解决: 1、甲方确认乙方已完成隧道工程36936186元、路基工程11394425元、主便道工程451930元、炸药库和路基挡墙打包270000元、大临打包400000元,及乙方先前支付甲方履约保证金300000元,合计49752541元;扣除乙方向甲方借支及材料代付款18754183.58元、项目部供应材料款22252936.32元,甲方还应支付乙方8745421.1元。 2、甲方确认乙方施工现场库存材料1200000元、机械设备租

赁费及其他零星费用14370元,由甲方支付乙方。 3、按照2012年5月21日经双方确认遗留未解决的路基部分问题、炸药库建设、二号弃土场位置变更及**隧道出渣成本增加问题(详见附件一),甲乙双方现协商一致,由甲方支付乙方27万元予以解决。 4、甲乙双方(**岭、**隧道路基)进场机械设备总计22项(详见附件二)归乙方所有,并由乙方自行处理负责调走。 5、经甲乙双方协商确认的机械设备26项(详见附件三)归甲方所有,由甲方按照折旧标准补偿乙方元。 6、甲乙双方施工队伍(**岭、**隧道路基)临时设施18项(详见附件四)归甲方所有,由甲方补偿乙方40万元。 综上,甲方应支付乙方工程款人民币共计(小写:)元整,该金额包含乙方应支付的农民工工资及退场费。 三、甲方支付乙方上述工程款元按下列方式支付: 1、于2012年11月7日前支付包含农民工工资及退场费共计500万元;乙方收到上述款项后人员退场,并撤走上述约定归乙方所有的机器设备。 2、2012年12月15日前支付元。 3、2013年1月15日前支付余款元。 上述款项不留存保证金,由甲方100%支付,乙方无需向甲方提供任何发票。 四、甲方未按上述约定支付工程款视为违约,一期未按时支付,视为所有款项到期,乙方有权向甲方主张支付剩余全部未支付的工程

工程款结算还款协议书——【范文】.doc

合同编号:工程款结算还款协议书 甲方: 乙方: 签约时间: Word模板A4打印标准格式可随意修改

工程款结算还款协议书 ____________公司(以下简称甲方) ____________公司(以下简称乙方) 住所:________________________ 住所:________________________ 法定代表人:____________ 法定代表人:____________ 鉴于: ________年________月________日,甲方与乙方就____________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号:____________),建设工程总价款为:________________________万元整人民币。该项目已于________年________月________日竣工,已经甲方、乙方及________方验收,并于________年________月________日甲、乙双方进行了工程结算,并签订了《____________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》,乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整,尚未支付的建设工程款________________________万元整。

双方在此相互确认:除乙方应按本协议的约定向甲方支付________________________万元外,双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。 双方对以上所述事实均予以确认,并无异议。 基于以上所述,甲方与乙方经友好协商,就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜,达成本协议如下: 第一条甲、乙双方在此确认:乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整,尚未支付的建设工程款________________________万元整。(见本协议附件:1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。 第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式,自________年________月________日至________年________ 月________日止由乙方向甲方支付建设工程款________________________万元整。(见本协议附件:4、还款计划明细;如系分期支付,请写明分期付款的阶段及数额)。

工程预结算承包协议书

关于工程预结算承包协议书 甲方:(身份证号码:)乙方:(身份证号码:)甲方将工程承包给乙方做工程结算(含报进度)。为进一步明确责任,保障甲乙双方的利益,保证工程预结算顺利进行,甲乙双方经友好协商,根据协商结果。甲、乙双方同意签订本工程预结算协议书。 一、工程预结算项目:甲方将委托乙方承担下列工程结算(含报进度)。 1、工程按总承包合同的所有内容(含电安装及防水、保温工程)。 2、建筑面积:㎡。实际建筑面积详见施工图纸。 3、工程工期:按合同约定工期为天。 4、工程合同价暂定为:按施工合同结算总价的5‰,签证部分按结算总价的 8%作为劳务费用(以工程结算价为准)。 5、经甲、乙双方协商同意,工程预结算(含报进度)费按工程结算总造价的千分 之伍计算。其费用为:竣工结算价× 5/1000。签证部分按结算总造价的百 分之捌计算,其费用为:竣工结算价×8/100。本费用包含与结算相关的 所有费用,其他任何费用不再另计; 二、甲乙双方各自承担的费用 1、甲方承担办公用品、交通费及审计过程中出现的招待及礼见费。 2、甲方承担各相关管理部门收取的各种费用。 3、乙方承担工程结算的软件费。 三、甲方的职责: 1、甲方应提供完整的工程竣工图纸、承包合同书(复印件)、图纸会审记录、 设计图纸变更、甲方更改通知单、工程签证(内容)、竣工资料、工程联

系单、材料单价确认单给乙方,以便乙方做为工程结算的资料依据。 2、甲方及时提供业主所发的工程指令单、设计变更指令单。业主、监理、 施工单位共同确认的验收资料记录。 3、甲方需在每月的25日支付乙方工资0.6万元至该工程预结算费用的85% (发放工资至乙方工资账户上),余下15%将在工程竣工结算和业主确认 总造后支付,价如逾期支付,将以每日1%收取逾期费用。 四、乙方的职责: 1、每月25日前完成当月所完成工程预算书编制、并与业主咨询公司确认当 月进度款工程金额、以便做为工程进度款拨付的依据。 2、办理工程签证; 3、跟踪预结算工作,配合甲方提供其他需要的预结算资料; 4、乙方应按竣工图纸内容及要求完成编制工程结算书,工程竣工之日起二 个月内完成工程竣工结算书并上报给甲方。 5、如果甲方再另外增加工程项目(修改方案、修改图纸除外),则每月咨询 费用由甲乙双方再协商解决。 五、本协议书一式贰份、甲方壹份,乙方壹份。工程竣工结算和业主确认总造价并 结清所有工资,本合同即告终止。 甲方:(签字按印)乙方:(签字按印) 住址:住址: 电话:电话: 银行账户: 日期:年月日日期:年月日

建设工程施工合同无效工程款的四种结算方式

建设工程施工合同无效工程款的四种结算方式 胡昂2015-01-15 尽管《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》已确定在建设工程施工合同无效但建设工程经竣工验收合格情况下,应当支付工程价款,但实践中往往发生诸如工程价款如何确定、鉴定问题、无效带来的不利后果如何承担等争议。本文笔者结合最高人民法院的司法判例,与您分享裁判规则中,工程款如何进行结算。 文/胡昂惟胜商事诉讼团队律师 关于建设工程施工合同无效,承包人的工程价款请求能否支持,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称“《解释》”)第二条“建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持”及第三条“建设工程施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格的,按照以下情形分别处理:(一)修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持;(二)修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持”已经明确规定。 但工程合同纠纷涉及问题繁杂,即使通过《解释》能够得到“建设工程施工合同无效但建设工程经竣工验收合格情况下,应当支付工程价款”的结论,但工程价款如何确定、鉴定问题、无效带来的不利后果如何承担等都是该类案件中应当解决的问题,本文试图通过最高人民法院案例探析裁判思路。 | 案例一最高人民法院(2013)民提字第77号民事判决书 裁判摘要 由于案涉合同仅约定了单价,而在确定单价时没有工程施工图,也没有工程预算,因此对于已完工程无法按照合同约定价格进行工程造价和成本价的核算。……应

工程结算审核业务协议范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 工程结算审核业务协议范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

委托项目: ____________________________ 委托人:__________________________ 受托人:__________________________ 受托业务范围、内容:所有项目内的结算审核 第一条受托人依委托人的委托,对项目的结算(预 进行审核(编制)。 算) 第二条受托人处理委托事务的权限与具体要求:公平、公正。 第三条委托期限自20XX年月日至20XX年月日止。 第四条委托人的责任和义务: 1、提供预算编制或者施工结算审计审核所需的全部资料,并对所提供资料的 真实性、合法性和完整性负责; 2、提供必要的工作条件,需要外出调查、取证的,费用由委托方负责; 3、因委托方原因影响审计审核(预算)工作时间的,受托方不承担责任; 4、按合同约定,及时向受托方结活服务费。 第五条受托人的责任和义务: 1、受托人有将委托项目实施情况向委托方通报和报告的义务; 2、依照法律、法规,对委托项目实施必要的工作程序和工作方法; 3、遵循独立、客观、公正的职业道德行业准则,保护委托方的商业机密 和经济信息; 4、非委托方提供的与项目有关的资料,必须由委托方对其真实性、合法性进行 认证;

6 、按照约定时间完成业务,出具相关报告书。 第六条服务费用及支付方式: 1、双方约定,按委托项目审核后的工程造价的 %计收基本审核费,按该项目工程预、结算审核核减(核增)总额的%计收效益审核费(编制标底、预算时,按该项目工程总造价的无 %计收标底、预算编制费); 2、双方签定本业务协议书时,委托方须预交无元审核费(标底、 预算编制费),在受托方交付审核表及资料时委托方付给受托方审核费的80%(f^预交审核费),其余部分待出具报告书时一次结活;编制标底、预算时,在受托 方交付标底、预算书时委托方一次付活受托方标底、预算编制费。 3、支付方式:双方约定的服务费用结算支付方式为转帐支付。 第七条违约责任: 1、违反本合同约定,违约方应当按《中华人民共和国合同法》有关规定, 承担违约责任; 第八条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商,解决方式可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第 2 种方式解决:(一)提交仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。 第九条其它约定事项: 1 、因不可抗力或出现不可预见的事项,致使委托项目不能按照约定时间 如期完成的,或者需要提前出具报告书的,双方在客观、现实的基础上协冏解决;

工程结算补充协议书

建筑工程结算补充协议 发包方:吉林省XXX房地产开发有限公司(以下为甲方) 承包方:吉林省XXX建筑工程有限公司(以下为乙方) 为规范工程结算行为,建立规范性、统一性结算流程,明确工程结算中各自的职责、权限,确保工程结算有序进行,甲、乙双方就吉林省食品药品检验所分项工程的结算事宜,遵循平等自愿、诚信守约的原则,经甲、乙双方协商一致,达成如下协议,以便共同遵守。 1工程概况: 1.1工程名称:____________________________________________________________ 1.2工程地点:____________________________________________________________ 1.3工程内容:______________________________________________________________ 2工期: ___________________________________________________________________ 3工程质量:达到国家验收规范规定的合格标准。 4工程结算方式:预算加签证的方式,按实际完成的工程量,按现行设计施工 图纸和现行的《吉林省建筑工程计价定额》( JLJD-JZ-2014 )、《吉林省装饰 工程计价定额》(JLJD-ZS-2014)、《吉林省安装工程计价定额》(JLJD-AZ-2014)、《吉林省市政工程计价定额》(JLJD-SZ-2014)、《吉林省房屋修缮及抗震加固工程计价定额》(JLJD-XS-2010)。 5材料价格:建设工程材料价格参照施工期间的《2014年建设工程主要材料综合价格》执行。没有公布综合价格的材料,参照“吉林省工程造价信息网”和 《长春工程造价》期刊上公布的材料市场价格执行。我市未公布的建设工程材 料价格,参照实际采购价格进行结算。

工程结算协议书示范文本

工程结算协议书示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

工程结算协议书示范文本 使用指引:此协议资料应用在协作多方为保障各自的合法权益,经过共同商量最终得出一致意见,特意签订成为文书材料,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 甲方: 乙方: 经甲乙双方友好协商并共同努力,于xx年xx月xx日 完成该项工程的结算工作,双方同意就本工程结算事宜达 成协议如下: 1、本结算协议书的签订仅代表甲乙双方就合同执行价 款的最终核定,并不解除乙方与甲方签署的(以下简称 “本工程”)的施工合同中所规定的所有责任及义务,除 非该责任及义务已被乙方遵照合同文件完整无误的履行完 毕(包含保修期内的所有责任及义务)。 2、双方同意,除乙方未能履行合同规定的责任而发生 保修金扣款外,从本结算协议书签定之日起,互不向对方

提出增减工程费用要求。 保修期间乙方负责人姓名: 联系电话: 合同编号: 合同价: 结算总价: 3、本协议自签订之日起生效,为合同书不可或缺的一部分,若与合同书有不一致之处,以本协议相关规定为准。 4、协议书原件与此结算书封面一起作为工程结算款支付的依据。 5、本协议一式贰份,甲乙双方各壹份,经双方签字盖章后生效。 甲方(盖章):乙方(盖章):

建设工程款还款协议书通用

2019年建设工程款还款协议书 通用模板 建设工程款还款协议书 xxx公司(以下简称甲方) 住所:xxxxxx 法定代表人:xxx (法定代表人的代理人:xxx) xxx公司(以下简称乙方) 住所:xxxxxx 法定代表人:xxx (法定代表人的代理人:xxx) 鉴于: xx年xx月xx日,甲方与乙方就xxx(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同 编号:xxx),建设工程总价款为:xxxxxx万元整人民币。该项目已于xx年xx月xx日竣 工,已经甲方、乙方及xx方验收,并于xx年xx月xx日甲、乙双方进行了工程结算,并签 订了《xxx工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》,乙方应向甲 方支付建设工程款共计xxxxxx万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设 工程款xxxxxx万元整,尚未支付的建设工程款xxxxxx万元整。

双方在此相互确认:除乙方应按本协议的约定向甲方支付xxxxxx万元外,双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。 双方对以上所述事实均予以确认,并无异议。 基于以上所述,甲方与乙方经友好协商,就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜,达成本协议如下: 第一条甲、乙双方在此确认:乙方应向甲方支付建设工程款共计xxxxxx万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款xxxxxx万元整,尚未支付的建设工程款xx xxxx万元整。(见本协议附件:1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。 第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式,自xx年xx月xx日至xx年xx 月xx日止由乙方向甲方支付建设工程款xxxxxx万元整。(见本协议附件:4、还款计划明细;如系分期支付,请写明分期付款的阶段及数额)。 第三条强制执行条款 1、甲、乙双方共同确认:根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解,经慎重考虑,双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。 2、乙方保证承担举证义务,自每期(如分期付款)款项付清之日起xx个工作日内,向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项,并分别由甲方和承办公证员核对签收,否则视为乙方对未支付事实的确认,即乙方未按期履行当期应付款项。

工程款结算合同协议书范本

工程款结算协议 甲方(发包方): 乙方(承包方): 双方就项目工程款结算事宜,经平等自愿协商,签署本协议。 一、项目情况 1、双方于年月日签署合同(下称原合同),约定由乙方承包项目(以下称项目)。 2、截至年月日,项目进展情况如下: 二、工程款结算 1、双方认可,甲方应付乙方的工程款总额为人民币(大 写)(¥元)。其中: 原合同金额:元; 增减金额:元。 2、截至本协议签订之日,甲方已付乙方工程款总额为人民币(大 写)(¥元)。其中: 现金支付元; 代扣甲供材料款元; 代发乙方应付的民工工资元; 代扣税金元; 其它元(备注:)。

3、截至本协议签订之日,至此,甲方尚欠付乙方款项合计人民币(大 写)(¥元),其中包含质保金元。 双方同意按如下进度付款: (1)年月日甲方支付人民币元; (2)年月日甲方支付人民币元; (3)质保金:。 4、甲方逾期付款的,每逾期一天,应按逾期金额的千分之一向乙方支付违约金,同时仍应履行付款义务。 三、乙方后续义务 四、双方确认 本协议签订后,除本协议约定的以外,甲乙双方因原合同的所有结算事宜已经处理完毕,双方不再向对方主张其它款项、赔偿或权利,不再有其它争议。 五、附则 1、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,按下列第种方式解决:(1)提交位于(地点)的仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力; (2)依法向所在地有管辖权的人民法院起诉。 2、原合同约定与本协议不一致之处,以本协议为准。 3、本协议一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。 签署时间:年月日

甲方(盖章): 法定代表人或授权代表(签字):乙方(盖章): 法定代表人或授权代表(签字):

工程结算协议书(完整版)

工程结算协议书 甲方:__________________________________________________ 乙方:__________________________________________________ 根据甲、乙双方于X年X月X日签订的《XXX》施工合同协议书,乙方于X年X月X日完成合同全部工程内容,并于X年X月X日通XX组织的交(竣)工验收,依据《XXX》协议书、《XX工程交工质量检测意见》,现就工程价款双方签订如下协议: 一、完成主要工程量 XXX。 二、工程质量评价 根据XXX出具的质量检测意见,经交(竣)工验收委员会最终鉴定,该项目达到交工标准,满足合同要求,质量评定为合格。 三、造价确定依据 1、工程量计量,依据施工图设计文件和设计变更文件,并以经监理工程师签认、项目工程师审核认定的计量支付凭证为准。 2、各分项工程单价的确定。原投标书中有单价的项目以投标书清单单价为准,原投标书中无单价的项目以双方议定单价为准。 四、工程交工验收,无遗留问题。 五、缺陷责任期已满,无质量问题。 六、工程结算金额 原合同总价为XX万元(大写:XX),终期计量价为XXX万元(大写:XXX),经审计,本工程无核减项,最终工程结算价为XXX万元(大写:XXX)。 七、本协议一式五份。 八、本合同经双方签章审查鉴定后生效,并对双方都具有约束力,应严格履行。如有违约,违约方愿承担违约责任,并赔偿损失,支付违约费用。支付完毕废止。 附件: 1、工程结算清单 2、终期支付证书 3、交工质量检测意见

4、结算审核报告 甲方:乙方: (章)(章) 法定代表人签字:法定代表人签字: 或或 其授权人签字:其授权人签字:年月日年月日

建设工程施工合同中有关工程款结算问题

建设工程施工合同中有关工程款结算问题 内容提要:本文重点论述了建设工程施工合同中的工程价款结算问题。主要包括有效合同的工程价款结算、无效合同的工程价款结算、建设方以施工方违约作为拒付工程款抗辩的工程款结算及施工方主张优先受偿权的工程款结算问题。 建设工程施工合同是建设工程合同的一种,其概念与特征依建设工程合同的概念与特征而定。根据《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)第269条的规定,建设工程合同是“承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同”。《合同法》第275 条又对建设工程施工合同的内容作了具体规定,即“施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方互相协作等条款”。审判实践中,作为建设工程施工合同重要内容的工程款结算问题往往是双方最后所争议的焦点问题,本文拟从四个方面对该问题进行论述。 一、关于有效合同的工程价款结算 1.关于有效合同明确约定工程价款的工程款结算。《合同法》第8条第1款规定: “依法成立的合同,对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务,不得擅自变更或者解除合同。”根据该条法律规定,当事人应当对自己的行为负责。因此,工程价款的结算,合同有约定的,应依照合同的约定履行自己的义务。 2.关于有效合同工程价款约定不明确的工程价款结算。造成工程价款约定不明确 这一现象的主要原因是对合同的造价管理不规范、不到位。按照《建筑法》规定,建筑工程造价应当在合同中约定。可见,工程造价已经确定是签订和履行合同的前提。但是,在实践中仍有大量的合同未约定工程造价,并且相当多的合同已在管理部门输了备案等手续。造成工程价款约定不明确的直接原因,普遍是由于工程设计尚未完成,无法依据施工图纸等确定工程预算。其情形在合同中表现为:对工程造价决算,笼统约定为按省、市有关文件执行;根据承包方式的不同,笼统约定为施工图预算加签证、执行国家工程定额、工程概算包干、施工图预算加系数包干等;合同未作具体约定等。此外,还存在无书面合同,双方对工程造价决算的方法各执一词等现象。 尽管合同对工程造价及决算未作出明确具体的约定,但如果合同无违反法律、行政 法规等禁止性规定情形的,应当认定为合同有效,在此基础上,依据《合同法》第61条、第62条规定的精神,由当事人双方在诉讼中协商补充工程造价及决算的约定。协商不成时,可采用以下方法处理: (1)合同中约定了工程造价及决算的计价方法的,应当尊重当事人的意思,从其 约定。对于约定工程造价决算执行省、市有关文件规定的,如约定了明确的年度工程定额文件的,依据该文件规定;无明确约定的,依据当年工程定额文件确定。对于约定根据承包方式采用施工图预算加签证、工程概算包干、施工图预算加系数包干等的,如果

相关文档
最新文档