作业题答案第三次
作业题答案第三次
第十章工程施工合同
一、填充题
1.建设工程施工合同是建设工程的要紧合同，是工程建设质量操纵、进度操纵、投资操纵的要紧依据。
2.施工合同的进度操纵可分为施工预备时期、施工时期和竣工验收时期的进度操纵。
3.发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。
4.承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。
5.对承包人已完成工程量进行计量、核实与确认，是发包人支付工程款的前提。
6.保修金（或称保留金）是发包人在应对承包人工程款内扣留的金额，其目的是约束承包人在竣工后履行竣工义务。
二、单选题
1.如需更换工程师，发包人应至少提早 B 天以书面形式通知承包人，后任连续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
A. 10
B. 7
C. 15
D. 14
2.施工时期工程师对进度打算的检查、督促的依据一样是双方差不多确认的 C 。
A.总进度打算
B. 季进度打算
C.月度进度打算
D. 周进度打算
3.工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后 B 小时内提出书面处理意见。
A. 24
B. 48
C. 8
D. 14
4.施工中发包人假如需要对原工程设计进行变更，应提早 C 天以书面形式向承包人发出变更通知。
A. 7
B. 10
C. 14
D. 28
5.工程具备隐藏条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐藏或中间验收前 D 小时以书面形式通知工程师验收。
A. 24
B. 8
C. 16
D. 48
6.设备安装工程具备单机无负荷试车条件，由 C 组织试车。
A.设备生产商
B.工程师
C.承包人
D.发包人
7.设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由 D 组织试车。
A.设备生产商
B.工程师
C.承包人
D.发包人
8.投料试车应在工程竣工验收后由 D 负责。
A.设备生产商
B.工程师
C.承包人
D.发包人
9.质量保修期从 B 之日算起。
A.工程合同竣工
B.工程实际竣工
C.工程师签发移交证书
D.业主组织竣工验收会议
10.发包人在所供材料设备到货前 C 小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包
人共同清点。
A. 12
B. 14
C. 24
D. 48
11.工程预付款的预付时刻应不迟于约定的开工日期前 A 天。
A. 7
B. 10
C. 14
D. 28
12.国内外常见的一种工程款结算方式是 C 。
A.按季结算
B.按形象进度分段结算
C.按月结算
D.竣工后一次性结算
13.在确认计量结果后 B 天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。
A. 7
B. 14
C. 21
D. 28
14.承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道
邻近施工时，施工开始前应向工程师提出安全爱护措施，经工程师认可后实施。由 C 承
担防护措施费用。
A.承包人
B.承、发包两方共同
C.发包人
D.责任方
15.发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定赶忙上报有关部门并通知工程师，同时
按政府有关部门要求处理，由 D 承担发生的费用。
A.承包人
B.承、发包两方共同
C.发包人
D.事故责任方
16.实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在
施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由 C 承担安全防护措施费用。
A.承包人
B.承、发包两方共同
C.发包人
D.责任方
17.发包人、承包人双方的履约担保一样能够履约保函的方式提供，实际上是担保方式中的
D 。
A.抵押
B.质押
C.留置
D.保证
三、多选题
1.以下属于建设工程施工合同特点的是 ABDE 。
A.合同标的物的专门性
B.合同内容的多样性和复杂性
C.合同结构的完整性
D.合同履行期限的长期性
E.合同监管的严格性
2.《建设工程施工合同示范文本》由 ACD 组成，并附有3个附件。
A.协议书
B.标准条款
C.通用条款
D.专用条款
E.专门条款
3.施工合同中的工程师是指 AC 。
A.监理单位委派的总监理工程师
B.施工单位委派的工程师
C.建设单位指定的履行本合同的代表
D.质监站委派的质监工程师
E.监理单位派驻现场的专业监理工程师
4.以下属于发包人工作的是 ABCE 。
A.办理土地征用、拆迁补偿、平坦施工场地等工作
B.开通施工场地与城乡公共道路的通道
C.做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的爱护工作
D.依照工程需要，提供和修理非夜间施工使用的照明
E.办理施工许可证
5.以下缘故造成的工期延误中，经工程师确认，承包人工期能够相应顺延的是 ACD 。
A.发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件
B.承包人在协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，但未获得工程师的同意
C.设计变更和工程量增加
D.不可抗力
E.一周内非承包人缘故停水、停电、停气造成停工累计超过7小时
6.施工合同中规定的确定合同价款的方式有 BDE ，双方可在专用条款内约定采纳其中一种。
A.固定总价合同
B.固定价格合同
C.单价合同
D.可调价格合同
E.成本加酬金合同
7.以下因不可抗力事件导致的费用缺失中应由发包人承担的是 AD 。
A.工程本身的损害
B.运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害
C.承包人机械设备损坏
D.工程所需清理、修复费用
E.承、发包人员伤亡
8.在施工合同中，依照发包人、承包人双方的保险义务分担规定，以下由发包人支付保险费用的是 ABE 。
A.工程开工前，为建设工程办理的保险
B.工程开工前，为施工场地内第三者人员生命财产办理的保险
C.为从事危险作业的承包人的职工办理的意外损害保险
D.为施工场地内承包人施工机械设备办理的保险
E.为运至施工场地内用于工程建设的材料和待安装设备办理的保险
9.发包人承担违约责任的方式要紧有 ABCD 。
A.赔偿因其违约给承包人造成的经济缺失
B.支付违约金
C.顺延延误的工期
D.连续履行
E.采取补救措施
四、简答题
1.试述施工合同的概念和特点。
答：施工合同是发包人（建设单位、业主或总包单位）与承包人（施工单位）之间为完成商定的建设工程项目，确定双方权益和义务的协议。
特点：1.合同标的物的专门性。2.合同内容的多样性和复杂性。3.合同履行期限的长期性。4.合同监督的严格性。
2.什么是施工合同工期和施工期？
答：施工合同工期：是施工的工程从开工起到完成专用条款约定的全部内容，工程达到竣工验收标准所经历的时刻。
施工期：承发包双方必须在协议书中明确约定工程，包括开工工期和竣工日期。
3.简述《施工合同文本》的组成及施工合同文件的构成。
答：《施工合同文本》的组成由协议书、通用条款、专用条款、附件。
施工合同文件的构成：1.双方签署的合同协议书。2.中标通知书。3.投标书及其附件。4.本合同专用条款。5.本合同通用条款。6.本工程所适用的标准、规范及有关技术文件。7.图纸。8.工程量清单。9.工程报价单或预算书。
4.简述工期顺延的理由及确认程序。
答：工期顺延的理由：1.发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件。2.发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行。3.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行。4.设计变更和工程量增加。5.一周内非承包人缘故停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。6.不可抗力。7.专用条款中约定或工程师同意同期顺延的其他情形。
确认程序：上述这些情形工期能够顺延的缘故在于：这些情形属于发包人违约或者是应当有发包人承担的风险。承包人在以上情形发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告，工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。工程师确认的工程顺延期限应当是时刻造成的合理延误，由工程师依照发生事件的具体情形和工期定额、合同等的规定确认。经工程师确认的顺延工期应纳入合同总工期，假如承包人不同意工程师的确认结果，则可按合同约定的争议解决方式处理。
5.承包人在何种情形下能够要求调整合同价款？
答：1.法律、行政法规和国家有关政策变化阻碍合同价款。2.工程造价治理部门（指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其托付的工程造价治理机构）公布的价格调整。3.一周内非承包人缘故停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。4.双方约定的其他因素。现在，双方在《专用条款》中可写明调整的范畴和条件，除材料费外是否包括机械费、人工费、治理费等，对《通用条款》中所列出的调整因素是否还有补充，如对工程量增减和工程变更的数量有限制的，还应写明限制的数量；对调整的依据要写明是哪一级工程造价治理部门公布的价格调整文件；写明调整的方法、程序，承包人提出价格通知的时刻，工程师批准和支付的时刻等。承包人应当在上述情形发生后14天内，将调整缘故、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金
额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知14天内不予确认也不提出修改意见的，视为差不多同意该项调整。
6.简述变更价款的确定程序和确定方法。
答：承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款，变更合同价款按下列方法进行：1.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格运算变更合同价款。2.合同中只有类似于变更工程的价格，能够参照类似价格变更合同价款。3.合同中没有适用类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。7.因不可抗力导致的费用增加及延误的工期如何分担？
答：1.工程本身的损害，因工程损害导致第三人人员伤亡和财产缺失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担。2.发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。3.承包人机械设备损害及停工缺失，由承包人承担。4.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的治理人员及保卫人员的费用由发包人承担。5.工程所需清理、修复费用，由发包人承担。6.延误的工期相应顺延。
8.施工合同对工程分包有何规定？
答：工程分包是指经合同约定和发包人认可，从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为。承包人必须自行完成建设项目（或单项、单位工程）的要紧部分，其非要紧部分或专业性较强的工程经发包人同意能够分包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。承包人按《专业条款》的约定分包所承包的部分工程，并与分包人签订分包合同，非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何分包部分分包。分包合同签订后，发包人与分包人之间不存在直截了当的合同关系。分包人应对承包人负责，承包人队发包人负责。工程分包不能解除承包人任何义务与责任。承包人应在分包场地派驻相应治理人员，保证本合同的履行。分包人的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他缺失，承包人承担连带责任。
分包工程价款由承包人与分包人结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人支付各种工程款项。
第十一章工程合同的签约与履约治理
一、填充题
1.谈判是通过不断讨论、争辩、让步确定各方权益、义务的过程。
2.依照当事人履行合同义务的程度，合同履行可分为全部履行、部分履行和不履行。
3.从项目治理的角度来看，合同分析确实是为合同操纵确定依据。
4.合同总体分析的要紧对象是合同协议书和合同条件。
5.合同工作分析涉及承包商签约后的所有活动，其结果实质上是承包商的合同执行打算。
6.合同工作分析的结果是合同事件表。
7.工程变更是一种专门的合同变更。
8.由于承包商施工过程、施工方案显现错误、疏忽而导致设计的修改，必须由
承包商负责。
二、单选题
1.合同完备性审查的重点是 C 。
A.合同内容合法性审查
B.合同文件完备性审查
C.合同条款完备性审查
D.工程项目合法性审查
2.依照土木工程合同文件说明的惯例，以下表述中错误的是 B 。
A.合同的专用条件、专门条件优先于通用条件
B.打印文件优先于手写文件
C.数字的文字表达优先于阿拉伯数字表达
D.关于总价合同，总价优先于单价
3.工程项目实施操纵包括成本操纵、质量操纵、进度操纵和合同操纵。其中，
D 是核心。
A.质量操纵
B.成本操纵
C.进度操纵
D.合同操纵
4.合同实施情形偏差处理的措施中， D 是承包商的首选措施。
A.组织措施
B.技术措施
C.经济措施
D.合同措施
三、多选题
1.土木工程合同审查分析的内容要紧包括 CDE 。
A.合同的总体分析
B.合同的结构分解
C.合同效力的审查与分析
D.合同的完备性审查
E.合同条款的公平性审查
2.以下属于合同订立过程的审查的内容的是 DE 。
A.审查招标人是否有规避招标行为和隐瞒工程真实情形的现象
B.审查投标人是否有串通作弊、哄抬标价或以行贿的手段谋取中标的现象
C.审查招标代理机构是否有泄露应当保密的与招标投标活动有关的情形和资料的现象
D.审查是否具备工程项目建设所需要的各种批准文件
E.审查合同主体的资格
3.合同分析的内容一样包括 AC 。
A.合同完备性审查分析
B.合同总体分析与合同结构分解
C.合同效力的审查与分析
D.合同的缺陷分析
E.合同的工作分析及合同交底
4.依照合同实施情形偏差分析的结果，承包商采取相应的调整措施。以下调整措施中属于组织措施的是 AE 。
A.对工作人员进行经济鼓舞
B.增加人员投入
C.重新进行打算或调整打算
D.变更技术方案
E.派遣得力的治理人员
四、简答题
1.如何对工程合同的效力进行审查？
答：1.合同效力的审查与分析。2.合同的完备性审查。3.合同条款的公平性审查。
2.工程合同审查的重点是什么？应重点审查哪些方面的内容？
答：合同必须在合同依据的法律基础的范畴内签订和实施，否则会导致合同全部或部分无效，从而给合同当事人带来不必要的缺失，这是合同审查分析最差不多也是最重要的工作。
应重点审查的内容：1.合同当事人资格的审查，即合同主体资格的审查。2.工程项目合法性审查，即合同客体资格的审查。3.合同订立过程的审查。4.合同内容合法性审查。
3.工程合同谈判需要做哪些预备工作？
答：1.谈判的思想预备。2.合同谈判的组织预备。3.合同谈判的资料预备。4.背景资料的分析。
5.谈判方案的预备。
6.会议具体事务的安排预备。
4.试述工程合同谈判的技巧和策略。
答:1.把握谈判议程，合理分配各议题时刻。2.高起点战略。3.注意谈判氛围。4.拖延与体会。5.避实就虚。6.对等让步。7.分配谈判角色。8.善于抓住实质性的问题。
5.试述工程合同的订立过程。
答：通过合同谈判，双方对新形成的合同条款一致同意并形成合同草案后即进入合同签订时期。这是确立承发包双方权益义务关系的最后一步工作，一个符合法律规定的合同一经签订，即对合同当事人双方产生法律约束力。因此，不管发包人依旧承包人，应当抓住这最后的机会，再认真审查分析合同草案，检查其合法性、完备性和公平性，争取改变合同草案中的某些内容，以最大限度地爱护自己的合法权益。
6.简述合同分析的作用。
答：1.分析合同漏洞，说明争议内容。2.分析合同风险，制定风险计策。3.分解合同工作并落实合同责任。4.进行合同交底，简化合同治理工作。
7.如何进行施工合同的结构分解？
答：1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
说明和法律函件联系合同变更合同转让担保
2.1 2.2 2.3 2.4
业主承包商工程治理准仲裁者
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
实施工程同意治理照管工程安全爱护职员与劳工其他
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
按时付款提供资料提供条件办理批准雇员行为其他
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
技术类风险经济风险社会风险自然风险保险
6.1 6.2 6.3 6.4
工期进度打算操纵方法工程移交证书
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5
质量检查竣工验收缺陷责任缺陷责任证书
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6
价款工程变更预付款计量支
付款支付支付结算
9.1 9.2 9.3 9.4
一样规定逾期违约金质量赔偿金拖欠工程款
10.1 10.2 10.3 10.4
预警程序工期索赔费用索赔业主索赔
11.1 11.2 11.3 11.4
解除条件解除程序后续工作款项支付
12.1 12.2 12.3
裁决协商仲裁
8.简述工程合同歧义说明原则。
答：
9.如何做好合同交底工作？
答：1.工程的质量、技术要求和实施中的注意点。2.工期要求。3.消耗标准。4.合同事件之间的
逻辑关系。5.各工程小组（分包商）责任界限的划分。6.完不成责任的阻碍和法律后果等。
10.试述合同操纵程序和方法。
答： ......
分
析 ......
~
对比
无
有
工程实施监督
干扰
合同操纵的方法：适用一样的项目操纵方法。项目操纵方法可分为多种类型：按项目进展过程重量，可分为事前操纵、事中操纵、事后操纵；按照操纵信息的来源分类，可分为前馈操纵、反馈操纵；按是否形成闭合回路分类，可分为开环操纵、闭环操纵。归纳起来，可分为两大类，即主动操纵和被动操纵。
11.合同操纵的日常工作有哪些？
答：1.参与落实打算。2.和谐各方关系。3.指导合同工作。4.参与其他项目操纵工作。5.合同实施情形的追踪、偏差分析及参与处理。6.负责工程变更治理。7.负责工程索赔治理。8.负责工程文档治理。9.争议处理。
12.什么是工程变更？工程变更包括哪些范畴？工程变更包括哪些程序？
答：工程变更一样是指在工程施工过程中，依照合同的约定对施工的程序、工程的数量、质量要求及标准等作出的变更。
工程变更的范畴：1.改变合同中所包括的任何工作的数量（但这种改变不一定构成变更）。2.改变任何工作的质量和性质。3.改变工程任何部分的标高、基线、位置和尺寸。4.删减任何工作。
5.任何永久工程需要的附加工作、工程设备、材料或服务。
6.改动工程的施工顺序或时刻安排。工程变更的程序：1.工程变更的提出。2.工程变更的批准。3.工程变更指令的发出及执行。4.现行工程变更程序的评判。
13.如何加强工程变更治理？
答：1.注意对工程变更条款的合同分析。2.促成工程师提早作出工程变更。3.工程师发出的工程变更应进行识别。4.迅速、全面地落实变更指令。5.分析工程变更的阻碍。
14.如何进行工程合同信息治理系统设计？
答：1.系统总体数据结构模型设计。2.系统要紧数据库设计。3.系统功能子系统划分。4.系统各功能子系统及功能模块设计。校验设计、密码设计与数据爱护设计。
第十二章工程索赔治理
一、填充题
1.实质上，索赔的性质属于经济补偿行为，而不是惩处。
2.按索赔的依据分类，索赔可分为合同内索赔、合同外索赔和道义索赔。
3.按索赔处理方式分类，索赔可分为单项索赔、综合索赔。
4.索赔的依据要紧是法律法规、合同文件及工程建设惯例，但要紧是双方签订的工程合同文件。
5.完整的索赔治理应该包括索赔和反索赔两个方面，两者密不可分，相互阻碍、相互作用。
6.反索赔的工作内容可包括两个方面：一是防止对方提出索赔；二是反击或反对对方的索赔要求。
7.工程延误的后果是形式上的时刻缺失，实质上的经济缺失。
8.工程延误按延误的可能结果划分，可分为可索赔延误、不可索赔延误。
9.关于因不可抗力事件和恶劣气候条件等缘故引起的工程延误，承包人只能要求延长工期，专门难或不能要求业主赔偿缺失。
10.关于因业主或工程师缘故造成的工程延误，假如业主的延误已阻碍了关键线路上的工作，承包人既可要求延长工期，又可要求相应的费用赔偿。
11.关于在同一项工作上同时发生多项可索赔延误时，则费用补偿能够叠加，工期补偿不能叠加。
12.关于在同一项工作上同时发生可索赔延误和不可索赔延误时，承包人无权要求延长工期
和费用补偿。
13.关于交叉延误，假如初始延误是由业主或工程师缘故引起的，那么在该延误时刻内，承包人有权获得从业主的延误开始到延误终止期间的工期延长及相应的合理费用补偿。
14.关于交叉延误，假如初始延误是由双方不可操纵因素引起的，那么在该延误时刻内，承包人只可索赔工期，而不能索赔费用。
15.工期索赔的分析流程包括延误缘故分析、网络打算分析、业主责任分析和索赔结果分析等步骤。
16.承包人的费用索赔包括额外工作索赔和缺失索赔。
17.运算额外工作索赔和缺失索赔的要紧区别是：前者的运算基础是价格；后者的运算基础是成本。
二、单选题
1.FIDIC合同条件及我国建设工程施工合同条件都规定：承包人应在索赔事件发生后的 A 天内，将其索赔意向以正式函件通知工程师。
A. 7
B. 14
C. 28
D. 56
2.在工程实践中，比较详细的索赔工作通常包括以下内容：
①索赔资料的预备②索赔意向通知③索赔事件的提交④业主审查索赔处理⑤工程师对索赔事件的审查⑥工程师与承包人协商补偿额和工程师索赔处理意见⑦承包人是否同意最终索赔处理，可能仲裁或诉讼。
这些工作内容的安排有一定的先后顺序，以下排序的选项中较合理的是 D 。
A. ①-②-③-④-⑤-⑥-⑦
B. ②-①-③-⑤-④-⑥-⑦
C. ①-②-③-⑤-⑥-④-⑦
D. ②-①-③-⑤-⑥-④-⑦
3.综合费用索赔的运算方法中，承包人广泛采纳的方法是 B 。
A.总费用法
B.分项法
C.修正的总费用法
D.分摊法
三、多选题
1.以下属于索赔的特点的是 ABD 。
A.索赔是双向的
B.只有实际发生了经济缺失或权益损害，一方才能向对方索赔
C.索赔事件的发生差不多上由一定的行为造成的（包括作为和不作为）
D.索赔是一种未经对方确认的单方行为
E. 索赔的缺失结果与被索赔人的行为一定存在法律上的因果关系
2.以下属于索赔应遵循的原则的是 ACDE 。
A.公平性
B.真实性
C.客观性
D.合法性
E.合理性
3.以下属于承包人能够提出的索赔事件的是 ABCD 。
A.设计错误、指令错误
B.不利的自然条件与客观障碍
C.发包人合理终止合同
D.合同缺陷
E.指定分包商的付款
4.以下属于索赔证据的差不多要求的是 ACDE 。
A.真实性
B.合理性
C.及时性
D.关联性
E.有效性
5.工程延误按索赔事件之间的时刻关联性划分，可分为 CDE 。
A.关键线路延误
B.相关性延误
C.单一延误
D.共同延误
E.交叉延误
6.工期索赔的运算方法要紧有 ACDE 。
A.网络分析法
B.体会推算法
C.比例类推法
D.直截了当法
E.工时分析法
7.按照工程惯例，以下费用中不能包含在承包人的可索赔费用中的是 ABE 。
A.承包人进行索赔工作的预备费用
B.承包人对索赔事项未采取减轻措施，因而扩大的缺失费用
C.保函手续费
D.保险费
E.索赔金额在索赔处理期间的利息
四、简答题
1.什么是索赔？索赔有哪些特点？索赔治理有哪些特点？
答：索赔：是一种正当的权益要求，它是发包人、工程师和承包人之间一项正常的、大量发生而且普遍存在的合同治理业务，是一种以法律和合同为依据的、合情合理的行为。
索赔特点：1.索赔是双向的，不仅承包人能够向发包人索赔，发包人同样也能够向承包人索赔。
2.只有实际发生经济缺失或权益损害，一方才能向对方索赔。
3.索赔是一种未经对方确认的单方行为，它与工程签证不同。
4.索赔是要求给予补偿（赔偿）的一种权益、主张。4.索赔的依据是法律法规、合同文件及工程建设惯例，但要紧是合同文件。6.索赔是因非自身缘故导致的，要求索赔一方没有过错。7.与原合同相比较，差不多发生了额外的经济缺失或工期损害。8.索赔必须有切实有效的证据。9.索赔是单方行为，双方还没有达成协议。
索赔治理特点：1.索赔工作贯穿工程项目始终。2.索赔是工程技术和法律相融的综合学问和艺术。
3.阻碍索赔成功的相关因素。
2.索赔的分类有哪些？开展索赔工作有哪些作用？
答：索赔的分类：1.按索赔有关当事人分类。2.按索赔的依据分类。3.按索赔的目的分类。4.按索赔事件的性质分类。5.按索赔处理方式分类。
索赔工作的作用：1.索赔是合同和法律给予正确履行合同者免受意外缺失的权益，索赔是当事人一种爱护自己，幸免缺失、增加利润、提高效益的重要手段。2.索赔是落实和调整合同双方经济责、权、利关系的手段，也是合同双方风险承担的又一次合理再分配，离开了索赔，合同责任就不能全面表达，合同双方的责、权、利关系就难以平稳。3.索赔是合同实施的保证。4.索赔对提
高企业治理水平和工程项目治理水平起着重要的促进作用。5.索赔有助于政府转变职能，使合同当事人双方依据合同和实际情形实事求是地协商工程造价和工期，能够使政府从繁琐的调整概算和和谐双方关系等微观治理工作中解脱出来。6.索赔有助于承发包双方更快地熟悉国际惯例，熟练把握索赔和处理索赔的方法与技巧，有助于对外开放和对外工程成本的开展。
3.结合具体工程项目，分析索赔工作的差不多程序。
答：1.索赔意向通知。2.预备索赔资料。3.提交索赔文件。4.工程师审核索赔文件。5.工程师对索赔的处理与决定。6.业主审查索赔处理。7.索赔最终处理。
4.在索赔过程中应注意哪些技巧和艺术？
答：1.索赔是一项十分重要和复杂的工作，涉及面广，合同当事人应设专人负责索赔工作，指定专人收集、保管好一切可能涉及索赔论证的资料，并加以系统分析研究，做到处理索赔时以事实和数据为依据。2.正确把握提出索赔的时机。3.及时、合理地处理索赔。4.加强索赔的前瞻性。
5.注意索赔程序和索赔文件的要求。
6.索赔谈判中注意方式方法。
7.索赔处理时作适当的让步。
8.发挥公关能力。
5.工程师对索赔工作有何阻碍？
答：工程师是受业主的托付和聘请，对工程项目的实施进行组织、监督和操纵工作。在业主与承包人之间的索赔事件发生、处理和解决过程中，工程师是个核心人物。工程师在接到承包人的索赔文件后，必须以完全独立的身份，站在客观工作的立场上审查索赔要求的正当性，必须对合同条件、协议条款等有详细的了解，以合同为依据来公平处理合同双方的利益纠纷。工程师应该建立之间的索赔档案，紧密关注事件的阻碍和进展，有权检查承包人的有关同期纪录材料，随时就纪录内容提出不同意见或他认为应予以增加的纪录项目。
工程师依照业主的托付和授权，对承包人索赔的审核工作要紧分为判定索赔事件是否成立和核查承包人的索赔运确实是否正确、合理两个方面，并可在业主授权的范畴内作出自己独立的判定。
6.在施工合同中对发包人和承包人缘故阻碍的工期延误有何规定？
答：1.业主拖延交付合格的施工现场。2.业主拖延交付图纸。3.业主或工程师拖延审批图纸、施工方案、打算等。4.业主拖延支付预付款或工程款。5.业主提供的设计数据或工程数据延误。6.业主提供的分包商违约或延误。7.业主未能及时提供合同规定的材料或设备。8.业主拖延关键线路上工序的验收时刻，造成承包人下道工序施工延误。9.业主或工程师公布指令延误，或公布的指令打乱了承包人的施工打算。10.业主设计变更或要求修改图纸，业要紧求增加额外工程，导致工程量增加，工程变更或工程量增加引起施工程序的变动。
7.工程延误有哪些分类？工程延误的一样处理原则是什么？
答：工程延误按工程延误缘故分类：①因业主及工程师或合同变更缘故引起的延误，②因承包商缘故引起的延误，③不可操纵因素导致的延误；按工程延误的可能结果划分：可索赔延误和不可索赔延误；按延误事件之间的时刻关联划分：单一延误、共同延误和交叉延误；按延误发生的时刻分布划分：关键线路延误和非关键线路延误。
一样处理原则：第一类是合同双方均无过错的缘故或因素而引起的延误，要紧指不可抗力事件和恶劣气候条件等；第二类是由于业主或工程师缘故造成的延误。
8.工期索赔的合同依据有哪些？
答：合同文件，法律法规，工程建设惯例
9.试举例说明工期索赔的分析流程。
答：（1）缘故分析。分析引起工期延误是哪一方的缘故，假如由于承包人自身缘故造成的则不能索赔，反之则可索赔。（2）网络打算分析。运用网络打算方法分析延误事件是否发生在关键线路上，以决定延误是否可索赔工期。（3）业主责任分析。结合CPM分析结果，进行业主责任分析，要紧是为了确定延误是否能索赔费用。（4）索赔结果分析。在承包人索赔差不多成立的情形下，依照业主是否对工期有专门要求，分析工期索赔的可能结果。
10.工期索赔有哪些方法？如何具体应用？
答：（1）网络分析法。工期索赔分析的一样思路是：假设工程一直按原网络打算确定的施工顺序和时刻施工，当一个或一些干扰事件发生后，使网络中的某个或某些活动受到干扰而延长拖工连续时刻。将这些活动受干扰后的新的连续时刻代入网络中，重新进行网络分析和运算，即会得到一个新工期。（2）比例类推法。在实际工程中，若干扰事件仅阻碍某些单项工程、单位工程或分部分项工程的工期，要分析它们对总工期的阻碍，可采纳较简单的比例类推法。（3）直截了当法。有时干扰事件直截了当发生在关键线路上或一次性的发生在一个项目上，造成总工期的延误。这时可通过查看施工日志、变更指令等资料，直截了当将这些资料中记载的延误时刻作为工期索赔值。如承包人按工程师的书面工程变更指令，完成变更工程所用的时刻工时即为工期索赔值。（4）工时分析法。某一工种的分项工程项目延误事件发生后，按实际施工的程序统计出所用的工时总量，然后按延误期间承担该分项工程的全部人员投入来运算要延长的工期。
11.举例说明费用索赔的缘故有哪些？
答：常见缘故要紧有：业主违约，工程变更，业主拖延支付工程款或预付款，工程加速，业主或工程师责任造成的可索赔费用的延误，非承包人缘故的工程中断或终止，工程量增加（不含业主失误），其他如业主指定分包商违约、合同缺陷、国家政策及法律、法令变更等。
第十三章工程合同的争议处理
一、填充题
1.在我国，合同争议解决的方式要紧有和解、调解、仲裁和诉讼 4种。
二、单选题
1.（）是指争议双方通过事前的商定，选择独立公平的第三人对其争议作出决定，并约定双方都情愿同意该决定的约束的一种解决争议的程序。
A.调解
B.争议评审
C.仲裁
D.诉讼
2.以下选项中不属于仲裁原则的是（）
A.独立原则
B.公平原则
C.自愿原则
D.一裁终局原则
3.依照《民事诉讼法》的有关规定，第一审一般程序审理的案件应从立案之日起（）内审结。
A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.12个月
三、多选题
1.关于申请执行的期限，以下说法正确的是（）
A.双方或一方当事人是公民的为一年
B.双方是法人或其他组织的为6个月
C.双方或一方当事人是公民的为6个月
D.双方是法人或其他组织的为一年
E.申请执行的期限从法律文书规定履行期限的最后一日起运算。
四、简答题
1. 工程合同争议有哪几种常见类型？可能引起的合同终止有几种情形？
答：争议类型：工程价款支付主体争议、工程价款结算及审价争议、工程工期拖延争议、安全损害赔偿争议、工程质量及保修争议、合同中止及终止争议。可能引起的合同终止情形有：属于承包人责任引起的终止合同、属于发包人责任引起的终止合同、不属于任何一方责任引起的终止合同、任何一方由于自身需要而终止合同。
2. 和解的概念和原则是什么？
答：概念：在合同发生争议后，合同当事人在自愿互谅基础上，依照法律、法规的规定和合同的约定，自行协商解决合同争议。
原则：（1）合法原则。（2）自愿原则。（3）平等原则。（4）互谅互让原则。
3. 调解的概念和原则是什么？调解解决争议有几种方式
答：概念：在合同发生争议后，在第三人的参加与主持下，通过查明事实，分清是非，说服劝导，向争议的双方当事人提出解决方案，促使双方在互谅互让的基础上自愿达成协议从而解决争议的活动。
原则：（1）自愿原则。（2）合法原则。（2）公平原则。
调解方式：行政调解、法院调解或仲裁调解、人民（民间）调解。
4. 什么是争议评审？其差不多程序是什么？
答：争议评审是指争议双方通过事前的协商，选定独立公平的第三人对争议作出决定，并约定双方都情愿同意该决定的约束的一种解决争议的程序。
差不多程序：（1）采纳争议评审解决争议的协议或合同条款。（2）争议评审委员会成员的选定。（3）争议评审委员会成员被指定后应签署同意指定的声明。（4）争议评审委员会的一样工作程序。（5）争议评审委员会定期访问现场和定期现场会议。
5. 仲裁的概念、特点、原则和程序是什么？
答：概念：由合同双方当事人自愿达成仲裁协议、选定仲裁机构对合同争议依法作出法律效力的裁决的解决合同争议的方法。
特点：灵活性、程序的保密性、效率较高，费用较低。
原则：独立原则、自愿原则。
程序：仲裁申请和受理、组成仲裁庭、开庭和裁决、法院对仲裁活动的协助。
6. 简述法院对仲裁的协助和监督。
答：协助：（1）财产保全；（2）证据保全；（3）强制执行仲裁裁决。
监督：撤销仲裁裁决、不予执行仲裁裁决。
7. 诉讼的概念、特点和程序是什么？简述其执行程序。
答：概念：合同当事人按照民事诉讼程序向法院对一定的人提出权益主张并要求法院予以解决和爱护的要求。
特点：（1）提出诉讼要求的一方，是自己的权益受到侵权和他人发生争议，要求的目的是为了使法院通过审判，爱护受到侵犯和发生争议的权益。（2）当事人向法院提起诉讼，适用民事诉讼程序解决；诉讼应当遵循地域管辖、级别管辖和专属管辖的原则。（3）法院审理合同争议案件，实行二审终审制度。
程序：（1）起诉与受理。（2）审理前预备。（3）开庭审理。（4）法院调解。（5）简易程序。执行程序：双方当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容记入笔录，由双方当事人签名或盖章。一方当事人不履行和解协议的，经对方当事人申请复原对原生效法律文书的执行，执
社会学概论第三次作业及答案
注：请20分钟以保存一次。每大题完成后请先保存再更换大题，试卷试题全部完成后提交。浏 览器请采用兼容模式。 第1大题 第2大题 第3大题 16小题，每小题2分，共32 分。（总分32.00） 1.中国城乡二元结构的核心是（ 2.00分） A. 二元就业制度 B. 二元教育制度 C. 二元福利保障制度 D. 二元户籍制度 2.( )是经济制度的核心容（ 2.00分） A. 分工 B. 契约 C. 市场和计划 D. 产权 3.( )是社会制度的主体（ 2.00分） A. 组织系统 B. 策略系统 C. 知识系统 D. 设施系统 4.( )具有极鲜明的政治色彩。（2.00分） A. 亚洲型城市 B. 欧洲型城市 C. 美国型城市
D. 中东型城市 5.按照世界通常标准，基尼系数在( ) 属于正常状态。（2.00分） A. 超过0． 4 B. 达到0． 6 C. 0．3以下 D. 0．3～0．4之间 6.( )以工商业市民为主体，功能上具有多样性，城市结构极为复杂。（2.00分） A. 亚洲型城市 B. 中东型城市 C. 美国型城市 D. 欧洲型城市 7.按照婚姻形式的不同，家庭可以分（2.00分） A. 父权家庭、母权家庭和平权家庭 B. 一夫一妻，一夫多妻以及一妻多夫 C. 核心家庭和扩大家庭 D. 父系制、母系制和双系制 8.在中国，( )阶层之间的边界开始形成（2.00分） A. 20世纪80年代 B. 20世纪70年代
C. 21世纪开始 D. 20世纪90年代 9.( )把人们分成白领和蓝领两个阶级。（2.00分） A. 林德的两个阶级模式 B. 马克思的阶级模式 C. 米尔斯的阶级模式 D. 三个阶级理论 10.在美国和加拿大的中部和西部地区，那里的农村社区大都由( )而来。（2.00分） A. 社会组合 B. 自然起源 C. 群体运动 D. 农村建设 11.( )是经济制度的调节方式。（2.00分） A. 产权 B. 市场和计划 C. 分工 D. 契约 12.按照世界通常标准，基尼系数( )就算进入警戒状态。（2.00分） A. 0．3～0．4之间
《管理会计》第二章练习题及答案
第二章练习题及答案 一、单项选择题： 1、在财务会计中，应当将销售费用归属于下列各项中的（ A.制造费用 B.主要成本 C. 加工成本 D. 非生产成本 2、 按照管理会计的解释，成本的相关性是指（ ） A. 与决策方案有关的成本特性 B. 与控制标准有关的成本特性 C. 与资产价值有关的成本特性 D. 与归集对象有关的成本特性 3、 阶梯式混合成本又可称为（ ） A. 半固定成本 B. 半变动成本 C.延期变动成本 D.曲线式成本 4、 将全部成本分为固定成本、变动成本和混合成本所采用的分类标志是 A. 成本的目标 B. 成本的可辨认性 C.成本的经济用途 D.成本的性态 5、 在历史资料分析法的具体应用方法中，计算结果最为精确的方法是（ A. 高低点法 B. 散布图法 C.回归直线法 D.直接分析法 6、 当相关系数 r 等于 +1时，表明成本与业务量之间的关系是（ A. 基本正相关 B. 完全正相关 C. 完全无关 D. 基本无关 7、在不改变企业生产经营能力的前提下，采取降低固定成本总额的措施通常是 指降低（ ）。 A. 约束性固定成本 B. 酌量性固定成本 C. 半固定成本 D. 单位固定成本 8、 单耗相对稳定的外购零部件成本属于（ ）。 A. 约束性固定成本 B. 酌量性固定成本 C. 技术性变动成本 D. 约束性变动成本 9、 下列项目中，只能在发生当期予以补偿，不可能递延到下期的成本是（ ）。 A. 直接成本 B. 间接成本 C. 产品成本 D. 期间成本 10、 为排除业务量因素的影响，在管理会计中，反映变动成本水平的指标一般是指（ ）。 A. 变动成本总额 B. 单位变动成本 C.变动成本的总额与单位额 D.变动成本率 11、 在管理会计中，狭义相关范围是指（ ） A.成本的变动范围 B.业务量的变动范围 C.时间的变动范围 D.市场容量的变动范围 12、 在应用历史资料分析法进行成本形态分析时，必须首先确定 a ，然后 才能计算出b 的 方法时（ ） A. 直接分析法 B. 高低点法 C.散布图法 D.回归直线法 13、 某企业在进行成本形态分析时，需要对混合成本进行分解。据此可以断 定：该企业应 用的是（ ） A.高低点法 B.回归直线法 C.多步分析程序 D.同步分析程序 14、在应用高低点法进行成本性态分析时，选择高点坐标的依据是（ ）。 ）。 ）。
第三章 练习题答案
第三章练习题 一、判断正误并解释 1.所谓商品的效用，就是指商品的功能。 分析：这种说法是错误的。商品的效用指商品满足人的欲望的能力，指消费者在消费商品时所感受到的满足程度 2.不同的消费者对同一件商品的效用的大小可以进行比较。 分析：这种说法是错误的。同一个消费者对不同商品的效用大小可以比较。但由于效用是主观价值判断，所以同一商品对不同的消费者来说，其效用的大小是不可比的。 3.效用的大小，即使是对同一件商品来说，也会因人、因时、因地而异。分析：这种说法是正确的。同一商品给消费者的主观心理感受会随环境的改变而改变。 4.边际效用递减规律是指消费者消费某种消费品时，随着消费量的增加，其最后一单位消费品的效用递减。 分析：这种说法是错误的。必须在某一特定的时间里，连续性增加。5.预算线的移动表示消费者的货币收入发生变化。 分析：这种说法是错误的。只有在收入变动，商品价格不变，预算线发生平移时，预算线的移动才表
示消费者的收入发生了变化。 6.效应可以分解为替代效应和收入效应，并且替代效应与收入效应总是反向变化。 分析：这种说法是错误的。正常物品的替代效应和收入效应是同向变化的。 二、选择 1.当总效用增加时，边际效用应该：（A ） A.为正值，但不断减少； B.为正值，且不断增加； C.为负值，且不断减少； D.以上都不对 ２.当某消费者对商品Ｘ的消费达到饱合点时，则边际效用ＭＵχ为：（C ） Ａ.正值Ｂ.负值Ｃ.零Ｄ.不确定 ３.正常物品价格上升导致需求量减少的原因在于：（C ） Ａ.替代效应使需求量增加，收入效应使需求量减少； Ｂ.替代效应使需求量增加，收入效应使需求量增加；
电磁场与电磁波习题及答案
1 麦克斯韦方程组的微分形式 是：.D H J t ???=+? ,B E t ???=-? ,0B ?= ,D ρ?= 2静电场的基本方程积分形式为： 0C E dl =? S D d s ρ=? 3理想导体（设为媒质2）与空气（设为媒质1）分界面上，电磁场的边界条件为：4线性且各向同性媒质的本构关系方程是：5电流连续性方程的微分形式为：。 6电位满足的泊松方程为 ； 在两种完纯介质分界面上电位满足的边界 。7应用镜像法和其它间接方法解静 态场边值问题的理论依据是。8.电场强度E 的单位是， 电位移D 的单位是 。9．静电场的两个基本方程的微分 形式为 0E ??= ρ?= D ；10.一个直流电流回路除受到另一个直流电流回路的库仑力作用外还将受到安培力作用 3.0 0n S n n n S e e e e J ρ??=??=???=???=?D B E H 4.D E ε= ,B H μ= ,J E σ= 5. J t ρ ??=- ? 6.2ρ?ε?=- 12??= 12 12n n εεεε??=?? 7.唯一性定理 8.V/m C/m2 1.在分析恒定磁场时，引入矢量磁位A ，并令 B A =?? 的依据是（c.0B ?= ） 2. “某处的电位0=?，则该处的电场强度0=E ” 的说法是（错误的 ）。 3. 自由空间中的平行双线传输线，导线半径为a , 线间距为D ，则传输线单位长度的电容为（ ) l n (0 1 a a D C -= πε ）。 4. 点电荷产生的电场强度随距离变化的规律为（ 1/r2 ）。 5. N 个导体组成的系统的能量∑==N i i i q W 1 21φ，其中i φ是（除i 个导体外的其他导体）产生的电位。 6.为了描述电荷分布在空间流动的状态，定义体积电流密度J ，其国际单位为（a/m2 ） 7. 应用高斯定理求解静电场要求电场具有（对称性） 分布。 8. 如果某一点的电场强度为零，则该点电位的（不一定为零 ）。 8. 真空中一个电流元在某点产生的磁感应强度dB 随该点到电流元距离变化的规律为（1/r2 ）。 10. 半径为a 的球形电荷分布产生的电场的能量储存于 （整个空间 ）。 三、海水的电导率为4S/m ，相对介电常数为81，求频率为1MHz 时，位幅与导幅比值？ 三、解：设电场随时间作正弦变化，表示为： cos x m E e E t ω= 则位移电流密度为：0sin d x r m D J e E t t ωεεω?==-? 其振幅值为：304510.dm r m m J E E ωεε-==? 传导电流的振幅值为：4cm m m J E E σ== 因此： 3112510 .dm cm J J -=? 四、自由空间中，有一半径为a 、带电荷量q 的导体球。 试求：（1）空间的电场强度分布；（2）导体球的电容。（15分） 四、解：由高斯定理 D S S d q =?得2 4q D r π= 24D e e r r q D r π== 空间的电场分布2 04D E e r q r επε== 导体球的电位 2 0044E l E r e r r a a a q q U d d d r a πεπε∞∞∞====??? 导体球的电容04q C a U πε= = 五、两块无限大接地导体板分别置于x=0和x=a 处，其间在x=x0处有一面密度为σ2C/m 的均匀电荷分布，如图所示。求两导体板间的电场和电位。（20分） 解：()2 102d 00;d x x x ?=<<()22 02d 0 d x x a x ?=<< 得： ()()11100;x C x D x x ?=+<< ()()2220x C x D x x a ?=+< <
天津大学在线作业做题答案管理学(第三次作业) -
天津大学在线作业-管理学-第三次作业 作业答题结果 题目正确答案你刚刚晋升为车间主任，在你被提升之前，车间生产平稳发展，但现... B 企业在挑选人才的时候一定要本着候选者越多越好的原则，最大可能... B 人力资源管理中认为，既有企业中没有用好之人，也有本身无用之人... B 在极为有利的情况下，人际关系型的领导者是有效的领导者。 B 参与型的领导是设定富有挑战性的目标，并期望下属发挥他们的最佳... B 在企业人力资源管理过程中，针对某个空缺的职位，对申请者进行有... C 确立目标是（）工作的一个主要方面 A 最基本的，又是比较简单的结构形式是（） A 组织变革的阻力是消极的，应该坚决予以杜绝。 B 事业部制的优点之一是高层权力比较分散。 B 本次作业总分
作业答题结果 题目正确答案下列那一项没有正确描述现代绩效管理 A 在极为有利的情况下，人际关系型的领导者是有效的领导者。 B 判断一个组织分权程度的主要依据是： D 从组织工作角度看，下面哪种情况会造成组织工作的窒息? D 在人员的配备中，以下哪一条不是需要考虑的人员配备原则： A 一个管理者如果想在管理生涯中获得成功一定要在一个工作岗位上做... B 企业在挑选人才的时候一定要本着候选者越多越好的原则，最大可能... B 某公司高层决策者对人力资源部提出目标，要求经过努力必须在一定... D 领导效率的高低和领导工作的成功与否是由领导行为本身决定的。 B 领导者是激发他人自己找到解决问题的方法，而管理者是解决问题以... A 本次作业总分 作业答题结果
题目正确答案人力资源区别于其他物质资源的一个最重要的特定，就在于它是一种... A 领导者是激发他人自己找到解决问题的方法，而管理者是解决问题以... A 领导者的职位影响力与其本人的素质条件有一定的关系。 B 职业生涯规划因一般只是涉及到个人，一般只是对员工具有重要意义... B 从组织工作角度看，下面哪种情况会造成组织工作的窒息? D 人力资源管理中认为，既有企业中没有用好之人，也有本身无用之人... B 你刚刚晋升为车间主任，在你被提升之前，车间生产平稳发展，但现... B 一个管理者如果想在管理生涯中获得成功一定要在一个工作岗位上做... B 人力资源管理中最难建立、最难操作的是有效的员工绩效评价。 A 下列那一项没有正确描述现代绩效管理 A 本次作业总分 作业答题结果
第三章作业及答案
第三章练习题及参考答案 一、材料分析题 1.分析下列关于人民群众在历史上的作用问题的不同观点： 【材料1】 孟轲说：“民为贵，社稷次之，君为轻。”荀子认为：“君者，舟也；庶人者，水也。水则载舟，水则覆舟。” 【材料2】 梁启超说：“大人物心理之动进稍易其轨而全部历史可以改观”,“舍英雄几无历史”。胡适说：英雄人物“一言可以兴邦，一言可以丧邦”。 【材料3】 黑格尔认为，历史不是个人随意创造的，而是决定于某种“客观精神”。伟大人物是“世界精神的代理人”，拿破仑代表了“世界精神”，他“骑着马，驰骋全世界，主宰全世界”。世界历史是伟大人物和王朝的历史，“而不是一般人民的历史”。 【材料4】 AHA12GAGGAGAGGAFFFFAFAF
毛泽东说：“人民，只有人民，才是创造世界历史的动力。”马克思说：“人们自己创造自己的历史，但是他们并不是随心所欲地创造，并不是在他们自己选定的条件下创造，而是在直接碰到的，既定的，从过去承继下来的条件下创造。” 【材料5】 马克思指出：“如爱尔维修所说的，每一个社会时代都需要有自己的伟大人物，如果没有这样的人物，它就要创造出这样的人物来。”恩格斯也说：“恰巧某个伟大人物在一定时间出现于某一国家，这当然纯粹是一种偶然现象。但是，如果我们把这个人除掉，那时就会需要有另外一个人来代替它，并且这个代替者是会出现的。 AHA12GAGGAGAGGAFFFFAFAF
” 请回答： ⑴材料1思想的合理性和局限性。 ⑵分别指出材料2和材料3的思想倾向，说明材料2和材料3的共同点。 ⑶材料4是什么观点? 材料5体现了什么思想？ 2．用有关历史发展规律性的原理分析下列材料： 【材料1】 人们必须认识到，人类进步能够改变的只有其速度，而不会出现任何发展顺序的颠倒或跃过任何重要的阶段。（摘自孔德：《实证哲学》） 【材料2】 一个国家应该而且可以向其他国家学习。一个社会即使探索到了本身运动的自然规律，……它还是既不能跳过也不能用法令取消自然的发展阶段。但是它能缩短和减轻分娩的痛苦。（摘自马克思：《资本论》） 【材料3】 AHA12GAGGAGAGGAFFFFAFAF
电磁场试题A及答案
2010-2011 学年第 1 学期末考试试题（A 卷） 电磁场与电磁波 使用班级： 08050641X-3X 一、简答题（30分，每题6分） 1 根据自己的理解，解释什么是场？标量场？矢量场？并举例说明。 场是某一物理量在空间的分布； 具有标量特征的物理量在空间的分布形成标量场；如电位场、温度场。 具有矢量特征的物理量在空间的分布形成矢量场；如电场、磁场。 2写出电流连续性方程，并说明其意义。 ()()t t r t r J ??- =??,,ρ 电荷守恒定理 3 写出坡印廷定理，并说明各部分的意义。 ? ???+?+?=??-V V S V V t d d )2121(d d d )(J E B H D E S H E
等式左边表示通过曲面S 进入体积V 的电磁功率。 等式右边第一项表示单位时间内体积V 中所增加的电磁能量 等式右边第二项表示单位时间内电场对体积V 中的电流所做的功； 在导电媒质中，即为体积V 内总的损耗功率。 4 根据自己的理解，解释镜像法的基本原理。 用位于场域边界外虚设的较简单的镜像电荷分布来等效替代该边界上未知的较为复杂的电荷分布，在保持边界条件不变的情况下，将边界面移去，从而将原含该边界的非均匀媒质空间变换成无限大单一均匀媒质的空间，使分析计算过程得以明显简化的一种间接求解法。 5 写出麦克斯韦方程组，并说明每个方程的意义。 麦克斯韦第一方程，表明传导电流和变化的电场都能产生磁场 麦克斯韦第二方程，表明变化的磁场产生电场 麦克斯韦第三方程表明磁场是无源场，磁感线总是闭合曲线 麦克斯韦第四方程，表明电荷产生电场 ??? ?????? ? ?=??=????-=????+=??ρD B t B E t D J H
第三次测试练习题及答案(练习题3-1-2)
单项选择 ================================================== 1.题号：3835 以下程序的输出结果是 min() {int n[6]={1,2,3,4},i,j,k=2; int sum=0, min; min = n[0]; for(i=0;i<6;i++){ sum += n[i]; if( min>n[i] ) min=s[i]; } pritnf("%d,%d\n",sum, min); } A、10,1 B、6,1 C、10,0 D、0,0 答案： C 1.题号：3553 若有以下定义和语句: int a[15]={1,2,3,4},x; 则对a数组元素非法引用的是(). A、x=a[a[2]]; B、x=a[a[7]-1]; C、x=a[a[2]-1]; D、x=a[a[7]+1];
B 2.题号：3640 以下程序段给数组所有的元素输入数据,请选择正确答案填入(). #include
第二章练习题+答案
第二章练习题 一、单项选择题 1、根据借贷记账法的原理，记录在账户贷方的是（）。A A.费用的增加 B.收入的增加 C.负债的减少 D.所有者权益的减少 资产和费用的增加记借，减少记贷；收入、负债和所有者权益增加记贷，减少记借。 2、我国《企业会计准则》将会计要素分为六类，《企业会计制度》将的会计科目分为（）。 B A.六类 B.五类 C.七类 D.三类 资产、负债、权益、成本、损益五大类 3、借贷记帐法中资产类帐户的余额一般在（）。 B A.无余额 B.借方 C.贷方 D.借方或贷方 4、资产类账户期末余额的计算公式是（）。 A A.期末余额 = 期初借方余额 + 本期借方发生额–本期贷方发生额 B.期末余额 = 期初贷方余额 + 本期贷方发生额–本期借方发生额 C.期末余额 = 期初借方余额 + 本期借方发生额 D.期末余额 = 期初贷方余额 + 本期贷方发生额 5、下列错误能够通过试算平衡查找的是（）。 D A.重记经济业务 B.借贷方向相反 C.漏记经济业务 D.借贷金额不等 试算平衡的具体内容就是检查会计分录的借贷金额是否平衡。 6、“待摊费用”账户本期期初余额3500元，借方本期发生额1500元，本期摊销500元，则该账户期末余额为（）。 B
A．借方4500元 B.贷方4500元 C．借方3500元 D.贷方1000元 待摊费用属于资产类，按照资产类账户计算期末余额。 7、对账户记录进行试算平衡是根据（）的基本原理。 C A.账户结构 B.会计要素划分的类别 C.会计等式 D.所发生的经济业务的内容 8、复式记账法是指对每一笔业务都要以相等的金额在相互联系的（）中进行登记的记账方法。 D A.一个账户 B.两个账户 C.三个账户 D.两个或两个以上的账户 9、借贷记账法的记账规则是（）。 D A.同增、同减、有增、有减 B.同收、同付、有收、有付 C.有增必有减，增减必相等 D.有借必有贷，借贷必相等 D 10、会计账户的开设依据是（）。C A．会计对象 B．会计要素 C．会计科目 D．会计方法 11、收到某单位的预付购货款存入银行，所引起的会计要素变动是（） B A一项资产增加，一项资产得减少 B一项资产增加，一项负债得增加 C一项资产增加，一项负债得减少 D一项负债增加，一项负债得减少 借：银行存款（资产） 贷：预收账款（负债） 12、对于每一个账户来说，期末余额（）。 C A.只能在借方 B.只能在贷方 C.只能在账户的一方 D.可能在借方或贷方 某些账户的余额是只可能出现在借方的，比如现金账户。 13、一般来说双重性质账户的期末余额( )。C A.在借方 B.在贷方
第三章部分习题答案
第三章部分习题答案 1、高级调度与低级调度的主要任务是什么？为什么要引入中级调度？ 答：高级调度主要任务是根据某种算法，把外存上处于后备队列中的那些作业调入内存，也就是说高级调度的调度对象是作业。 低级调度主要任务是：决定就绪队列中的哪个进程应获得处理机，然后再由分派程序执行把处理机分配给该进程的具体操作。 中级调度的任务：使那些暂时不能运行的进程不再占用宝贵的内存资源，而将它们调至外存上去等待，把此时的进程状态称为就绪驻外存状态或挂起状态。当这些进程重又具备运行条件且内存又稍有空闲时，由中级调度来决定把外存上的那些又具备运行条件的就绪进程重新调入内存，并修改其状态为就绪状态，挂在就绪队列上等待进程调度。引入中级调度的主要目的是为了提高内存利用率和系统吞吐量。 2、何谓作业、作业步和作业流？ 答：作业（Job）：作业是一个比程序更为广泛的概念，它不仅包含了通常的程序和数据，而且还应配有一份作业说明书，系统根据该说明书来对程序的运行进行控制。 作业步(Job Step)。通常，在作业运行期间，每个作业都必须经过若干个相对独立，又相互关联的顺序加工步骤才能得到结果，我们把其
中的每一个加工步骤称为一个作业步，各作业步之间存在着相互联系，往往是把上一个作业步的输出作为下一个作业步的输入。 作业流：若干个作业进入系统后，被依次存放在外存上，这便形成了输入的作业流；在操作系统的控制下，逐个作业进行处理，于是便形成了处理作业流。 5、试说明低级调度的主要功能。 答：(1) 保存处理机的现场信息。 (2) 按某种算法选取进程。 (3) 把处理器分配给进程。 6、在抢占调度方式中，抢占的原则是什么？ 答：(1) 优先权原则。 (2) 短作业(进程)优先原则。 (3) 时间片原则。 7、在选择调度方式和调度算法时，应遵循的准则是什么？ 答：面向用户应遵循的准则是：(1) 周转时间短。(2) 响应时间快。 (3) 截止时间的保证。(4) 优先权准则。 面向系统应遵循的准则是：(1) 系统吞吐量高。(2) 处理机利用率好。(3) 各类资源的平衡利用。
电磁场与电磁波试题及答案
电磁场与电磁波试题及答案
1.麦克斯韦的物理意义：根据亥姆霍兹定理，矢量场的旋度和散度都表示矢量场的源。麦克斯韦方程表明了电磁场和它们的源之间的全部关系：除了真实电流外，变化的电场（位移电流）也是磁场的源；除电荷外，变化的磁场也是电场的源。 1. 写出非限定情况下麦克斯韦方程组的微分形式，并简要说明其物理意义。 2.答非限定情况下麦克斯韦方程组的微分形式为,,0,D B H J E B D t t ρ????=+ ??=-??=??=??，(3分)（表明了电磁场和它们的源之间的全部关系除了真实电流外，变化的电场（位移电流）也是磁场的源；除电荷外，变化的磁 场也是电场的源。 1.简述集总参数电路和分布参数电路的区别： 2.答：总参数电路和分布参数电路的区别主要有二：（1）集总参数电路上传输的信号的波长远大于传输线的几何尺寸；而分布参数电路上传输的信号的波长和传输线的几何尺寸可以比拟。（2）集总参数电路的传输线上各点电压（或电流）的大小与相位可近似认为相同，无分布参数效应；而分布参数电路的传输线上各点电压（或电流）的大小与相位均不相同，呈现出电路参数的分布效应。 1.写出求解静电场边值问题常用的三类边界条件。 2.答：实际边值问题的边界条件可以分为三类：第一类是整个边界上的电位已知，称为“狄利克莱”边界条件；第二类是已知边界上的电位法向导数，称为“诺依曼”边界条件；第三类是一部分边界上电位已知，而另一部分上的电位法向导数已知，称为混合边界条件。 1.简述色散效应和趋肤效应。 2.答：在导电媒质中，电磁波的传播速度（相速）随频率改变的现象，称为色散效应。在良导体中电磁波只存在于导体表面的现象称为趋肤效应。 1.在无界的理想媒质中传播的均匀平面波有何特性？在导电媒质中传播的均匀平面波有何特性？ 2. 在无界的理想媒质中传播的均匀平面波的特点如下：电场、磁场的振幅不随传播距离增加而衰减，幅度相差一个实数因子η（理想媒质的本征阻抗）；时间相位相同；在空间相互垂直，与传播方向呈右手螺旋关系，为TEM 波。 在导电媒质中传播的均匀平面波的特点如下：电磁场的振幅随传播距离增加而呈指数规律衰减；电、磁场不同相，电场相位超前于磁场相位；在空间相互垂直，与传播方向呈右手螺旋关系，为色散的TEM 啵。 1. 写出时变电磁场在1为理想导体与2为理想介质分界面时的边界条件。 2. 时变场的一般边界条件 2n D σ=、20t E =、2t s H J =、20n B =。 (或矢量式2n D σ=、20n E ?=、 2s n H J ?=、20n B =) 1. 写出矢量位、动态矢量位与动态标量位的表达式,并简要说明库仑规范与洛仑兹规范的意义。 2. 答矢量位,0B A A =????=；动态矢量位A E t ??=-?- ?或A E t ??+=-??。库仑规范与洛仑兹规范的作用都 是限制A 的散度，从而使A 的取值具有唯一性；库仑规范用在静态场，洛仑兹规范用在时变场。 1. 简述穿过闭合曲面的通量及其物理定义 2. s A ds φ=??? 是矢量A 穿过闭合曲面S 的通量或发散量。若Ф> 0，流出S 面的通量大于流入的通量，即通量由S 面内向外扩散，说明S 面内有正源若Ф< 0，则流入S 面的通量大于流出的通量，即通量向S 面内汇集，说明S 面内有负源。若Ф=0，则流入S 面的通量等于流出的通量，说明S 面内无源。 1. 证明位置矢量 x y z r e x e y e z =++ 的散度，并由此说明矢量场的散度与坐标的选择无关。 2. 证明在直角坐标系里计算 ，则有 ()()x y z x y z r r e e e e x e y e z x y z ? ? ?????=++?++ ?????? 3x y z x y z ???= ++=??? 若在球坐标系里计算，则 23 22 11()()()3r r r r r r r r r ????= ==??由此说明了矢量场的散度与坐标的选择无关。
第三次作业题目及答案
第三次作业 一．填空题（20分） 1．劳伦斯曲线是用来衡量_______________________________________________ ______________的曲线。 2．衡量社会收入分配平均程度的曲线称为____________________________曲线，根据这种曲线计算出的反映社会收入分配平等程度的指标是_________________________________。 3．劳动的供给曲线是一条______________________________的曲线。 4．利息是___________________这种生产要素的价格。 5．个人收入减去_____________________________等于个人可支配收入。 6．国民生产总值以___________________________________为统计标准，国内生产总值以________________________________为统计标准。 7．平均消费倾向与平均储蓄倾向之和等于_______，边际消费倾向与边际储蓄倾向之和等于_______。 8．消费函数图中的45°线表示在这条线上任何一点都是____________________ ___________________。 9．总需求曲线是一条向______________________________倾斜的曲线，这表明总需求与物价水平成_________________________变动。 10．根据总需求－总供给模型，总供给不变时，总需求增加，均衡的国内生产总值__________________________，物价水平______________________。 二、单项选择题（20分） 1．劳动的供给曲线（）。 A．向右下方倾斜 B．向右上方倾斜 C．向后弯曲 D．是一条水平线 2．使地租不断上升的原因是（）。 A．土地的供给与需求共同增加 B．土地的供给不断减少，而需求不变 C．土地的需求不断增加，而供给不变 D．土地的供给与需求共同减少
第三章作业答案
{ 思考题 2.下列烯类单体适于何种机理聚合自由基聚合、阳离子聚合还是阴离子聚合并说明原因。 CH 2=CHCl CH 2 =CCl 2 CH 2 =CHCN CH 2 =C(CN) 2 CH 2 =CHCH 3 CH 2 =C(CH 3 ) 2 CH 2=CHC 6 H 5 CF 2 =CF 2 CH 2 =C(CN)COOR CH 2 =C(CH 3 )-CH=CH 2 答：CH 2 =CHCl：适合自由基聚合，Cl原子是吸电子基团，也有共轭效应，但均较弱。 CH 2=CCl 2 ：自由基及阴离子聚合，两个吸电子基团。 CH 2 =CHCN：自由基及阴离子聚合，CN为吸电子基团。 CH 2=C(CN) 2 ：阴离子聚合，两个吸电子基团（CN）。 CH 2=CHCH 3 ：配位聚合，甲基（CH 3 ）供电性弱。 / CH 2=CHC 6 H 5 ：三种机理均可，共轭体系。 CF 2=CF 2 ：自由基聚合，对称结构，但氟原子半径小。 CH 2 =C(CN)COOR：阴离子聚合，取代基为两个吸电子基（CN及COOR） CH 2=C(CH 3 )-CH=CH 2 ：三种机理均可，共轭体系。 3. 下列单体能否进行自由基聚合，并说明原因。 CH 2=C(C 6 H 5 ) 2 ClCH=CHCl CH 2 =C(CH 3 )C 2 H 5 CH 3 CH=CHCH 3 CH 2=CHOCOCH 3 CH 2 =C(CH 3 )COOCH 3 CH 3 CH=CHCOOCH 3 CF 2 =CFCl ： 答：CH 2=C(C 6 H 5 ) 2 ：不能，两个苯基取代基位阻大小。 ClCH=CHCl：不能，对称结构。 CH 2=C(CH 3 )C 2 H 5 ：不能，二个推电子基，只能进行阳离子聚合。 CH 3CH=CHCH 3 ：不能，结构对称。 CH 2=CHOCOCH 3 ：醋酸乙烯酯，能，吸电子基团。 CH 2=C(CH 3 )COOCH 3 ：甲基丙烯酸甲酯，能。 CH 3CH=CHCOOCH 3 ：不能，1，2双取代，位阻效应。 CF 2 =CFCl：能，结构不对称，F原子小。 ; 7.为什么说传统自由基聚合的激励特征是慢引发，快增长，速终止在聚合过程中， 聚合物的聚合度，转化率变化趋势如何 链引发反应是形成单体自由基活性种的反应。此反应为吸热反应，活化能高E = 105～150 kJ/mol，故反应速度慢。链增长反应为放热反应，聚合热约55～
本科第三次作业答案
本科第三次作业 （第十六周课程讲完之后交，用学院统一的作业纸书写，学院文印室有卖，要求抄题。）1.一个系有多个学生，每个学生只能在一个系注册；一个学生可以选修多门课程，每门课 程可以有许多个学生选修。用一个ER图表示“系”、“学生”、“课程”的数据联系。 2.设对乐曲的采样频率是每秒44 100次，采样值用32位表示。计算录制1小时的音乐需 要的多少存储容量？ 存储容量=44100×32×3600/(8×1024×1024)=605.6M 3.显示器的解像度为1024×768位，每个像素的颜色要用16个位来表示，计算一幅画面 需要多少个字节来存储。 显示器的解像度为1024×768位，每个像素的颜色要用16个位来表示，计算一幅画面需要多少个字节来存储。需要字节数=1024×768×16/8=1572864 4.数据管理技术的发展经历了那几个阶段？ 数据管理技术的经历了3个阶段，即：人工管理阶段、文件系统阶段和数据库系统阶段。 5.数据库技术的主要特点是什么？ 数据库系统的主要特点是：(1)数据的结构化、(2)数据的共享性、 (3)数据的独立性、(4)数据的完整性、(5)数据的灵活性、(6)数据的安全性。 6.教材202页第4题。描述波形音频和MIDI音乐的区别？ 波形音频和MIDI音乐的区别：与声音波形相比，MIDI数据不是声音而是指令，所以它的数据量要比波形声音少的多。MIDI可在多媒体应用中与其他波形声音配合使用，形成伴奏的效果。MIDI声音尚不能做到在音质上与真正的乐器完全相似，无法模拟出自然界中其他乐曲类声音。 7.教材202页第6题。多媒体数据为什么可以压缩？视频标准有哪些？ 由于多媒体数据为中的相关性很强，并且有大量的冗余信息，当人们采用适当的压缩方法后，可以得到很大的压缩比。常用的视频标准有：AVI、DVAVI、 8.教材202页第7题。简述数据加密和解密的工作原理是什么？ 加密的工作原理是发送对数据进行伪装，即使这些数据被窃取，非法用户得到的也是一对杂乱无章的垃圾数据，不能获得任何信息。解密的工作原理合法用户接收导数据后，通过事先指定的处理方法将这些数据还原为原始数据。 9.教材202页第8题。什么样的计算机程序被称为计算机病毒？计算机病毒具有哪些特
思修第二章练习题及答案
第二章“弘扬中国精神共筑精神家园”练习题 一、单项选择题（下列每题给出的备选项中，只有一个选项符合要求） 1、中华民族精神的核心是（） A.勤劳勇敢 B.团结统一、爱好和平 C.自强不息 D.爱国主义 2、“慎独”是我国传统的道德修养方法。下列体现“慎独”要求的是（） A.言者无罪，闻者足戒；有则改之，无则加勉 B.不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海 C.三人行，必有我师焉，择其善者而从之，其不善者而改之 D.即使在个人独处、无人监督时，也坚守自己的道德信念，自觉按道德要求行事，不做任何不道德的事 3、实现中国梦，必须弘扬中国精神。这种精神是凝心聚力的兴 核心的时代精神（） A.改革创新、爱国主义 B.爱国主义、改革创新 C.无私奉献、艰苦奋斗 D.改革开放、与时俱进 4、“一方水土养一方人”，“禾苗离土即死，国家无土难存”，因此，作为中华儿女要（） A.爱祖国的大好河山 B.爱自己的骨肉同胞 C.爱祖国的灿烂文化 D.爱自己的国家 5、常常被称为国家和民族的“胎记”的是（）
A、文化传统 B、爱国传统 C、思想传统 D、历史传统 6、在当代中国，兴国强国就是要（） A.抵御外侮 B.维护国家的根本利益 C.实现中华民族伟大复兴的中国梦 D.推进祖国统一和民族团结 7、中华民族精神源远流长，包含着丰富的内容，其中，夸父追日、大禹治水、愚公移山、精卫填海等动人的传说，体现的是中华民族精神的（） A.勤劳勇敢 B.团结统一 C.自强不 息 D.爱好和平 8、社会主义核心价值体系的精髓是（） A.马克思主义指导思想 B.中国特色社会主义共同理想 C.民族精神和时代精神 D.社会主义荣辱观 9、爱国主义与个人实现人生价值的关系（） A.爱国主义阻碍个人实现人生价值 B.爱国主义是个人实现人生价值的力量源泉 C.爱国主义与个人实现人生价值无关 D.爱国主义有时会帮助个人实现人生价值 10、实现中华民族伟大复兴的动力是（） A.强大国防 B.强大外交 C.爱国主 义 D.强大经济
第三章作业题参考答案或答案指南
《马克思主义基本原理概论》第三章作业题 一、单项选择题（在每小题列出的选项中只有一个选项是正确的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内）。 1.社会历史观的基本问题是（ C ） A.生产力和生产关系的问题 B.社会规律和主观意识的关系问题 C.社会存在和社会意识的关系问题 D. 2.生产力诸要素中的主导因素是( C )ch3 A.劳动对象； B.劳动资料； C.劳动者； D.生产资料 3.划分生产关系类型的基本标志是（B ） A.产品的分配形式 B. C.人们在生产中的地位 D. 4.生产关系范畴反映的是（C ）ch3 A.人与自然之间的关系 B.人与人之间的政治关系 C.人与人之间的经济关系 D.人与人之间的思想关系 5.“手推磨产生的是封建主为首的社会，蒸汽磨产生的是工业资本家为首的社会。”这句话是说（C ） A. B. C.生产力决定生产关系 D.生产力同生产关系相适应 6.人类社会发展最基本的规律是( C ) A.社会存在决定社会意识的规律 B.阶级斗争推动社会发展的规律 C.生产关系必须适合生产力的发展状况（性质）及其进一步发展的要求的规律 D.社会形态由低级到高级依次更替的规律 7.我国社会主义初级阶段实行公有制为主体，多种所有制经济共同发展的 基本经济制度的理论依据是（ D A. B.唯物辩证法普遍联系的原理 C.上层建筑必须适合经济基础发展要求的规律 D.生产关系必须适合生产力发展状况及其进一步发展的要求的规律 8.在社会生活中，上层建筑对于社会发展的性质取决于（ C ） A.国家政权的阶级属性 B.社会意识形态的性质 C.它所服务的经济基础的性质 D.社会生产力的性质 9. 阶级的实质是（ C ）。
电磁场课后习题答案
一 习题答案（第二章） 2.4 由E =-?? 已知?=+2ax b 得2E a =-??=- x ax 根据高斯定理：0 .E ?= ρ ε得 电荷密度为： 00.E ==? -2a ρεε 2.6 取直角坐标系如图所示，设圆盘位于xoy 平面，圆盘中心与坐标原点重合 方法1： 由 ' 04s s ds R ρ?=πε? 在球坐标系求电位值，取带点坐标表示源区