2017年版《建设工程施工承包合同》(示范文本)

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同(示范文本)

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

说明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人

民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

(一)合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二)通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

(三)专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或

另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项:

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;

3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

目录

第一部分合同协议书 0

一、工程概况 0

二、合同工期0

三、质量标准1

四、签约合同价与合同价格形式1

五、项目经理1

六、合同文件构成2

七、承诺2

八、词语含义3

九、签订时间3

十、签订地点3

十一、补充协议3

十二、合同生效3

十三、合同份数3

第二部分通用合同条款 (5)

1. 一般约定5

1.1词语定义与解释5

1.2语言文字10

1.3法律10

1.4 标准和规范11

1.5 合同文件的优先顺序11

1.6图纸和承包人文件12

1.7联络13

1.8严禁贿赂14

1.9化石、文物14

1.10交通运输15

1.11知识产权17

1.12保密18

1.13工程量清单错误的修正18

2. 发包人18

2.1 许可或批准18

2.2 发包人代表19

2.3 发包人人员19

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供20

2.5 资金来源证明及支付担保21

2.6 支付合同价款21

2.7 组织竣工验收21

2.8 现场统一管理协议21

3. 承包人22

3.1 承包人的一般义务22

3.2 项目经理23

3.3 承包人人员25

3.4 承包人现场查勘26

3.5 分包26

3.6 工程照管与成品、半成品保护28

3.7 履约担保28

3.8 联合体29

4. 监理人30

4.1监理人的一般规定30

4.2监理人员30

4.3监理人的指示30

4.4 商定或确定31

5. 工程质量31

5.1质量要求31

5.2质量保证措施32

5.3 隐蔽工程检查33

5.4不合格工程的处理35

5.5 质量争议检测35

6. 安全文明施工与环境保护35

6.1安全文明施工35

6.2 职业健康40

6.3 环境保护41

7. 工期和进度41

7.1施工组织设计41

7.2 施工进度计划42

7.3 开工43

7.4测量放线44

7.5工期延误44

7.6 不利物质条件45

7.7异常恶劣的气候条件46

7.8 暂停施工46

7.9 提前竣工49

8. 材料与设备50

8.1发包人供应材料与工程设备50

8.2承包人采购材料与工程设备50

8.3材料与工程设备的接收与拒收50

8.4材料与工程设备的保管与使用51

8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备52

8.6 样品52

8.7 材料与工程设备的替代53

8.8 施工设备和临时设施54

8.9材料与设备专用要求55

9. 试验与检验55

9.1试验设备与试验人员55

9.2取样56

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验56

9.4 现场工艺试验57

10. 变更57

10.1变更的范围57

10.2 变更权58

10.3变更程序58

10.4变更估价59

10.5承包人的合理化建议60

10.6 变更引起的工期调整60

10.7暂估价60

10.8 暂列金额63

10.9 计日工63

11. 价格调整64

11.1 市场价格波动引起的调整64

11.2 法律变化引起的调整67

12. 合同价格、计量与支付68

12.1 合同价格形式68

12.2 预付款69

12.3 计量70

12.4 工程进度款支付72

12.5 支付账户75

13. 验收和工程试车75

13.1 分部分项工程验收75

13.2竣工验收76

13.3工程试车78

13.4提前交付单位工程的验收80

13.5 施工期运行81

13.6 竣工退场81

14. 竣工结算82

14.1 竣工结算申请82

14.2 竣工结算审核83

14.3 甩项竣工协议84

14.4 最终结清84

15. 缺陷责任与保修85

15.1 工程保修的原则85

15.2 缺陷责任期85

15.3 质量保证金86

15.4 保修88

16. 违约90

16.1 发包人违约90

16.2 承包人违约92

16.3 第三人造成的违约95

17. 不可抗力95

17.1 不可抗力的确认95

17.2 不可抗力的通知95

17.3 不可抗力后果的承担96

17.4 因不可抗力解除合同97

18. 保险97

18.1 工程保险97

18.2 工伤保险98

18.3其他保险98

18.4持续保险98

18.5 保险凭证98

18.6 未按约定投保的补救99

18.7 通知义务99

19. 索赔99

19.1承包人的索赔99

19.2 对承包人索赔的处理100

19.3发包人的索赔100

19.4 对发包人索赔的处理101

19.5 提出索赔的期限101

20. 争议解决102

20.1和解102

20.2调解102

20.3争议评审102

20.4仲裁或诉讼103

20.5争议解决条款效力104

第三部分专用合同条款 (104)

1. 一般约定104

2. 发包人108

3. 承包人109

4. 监理人112

5. 工程质量113

6. 安全文明施工与环境保护114

7. 工期和进度114

8. 材料与设备116

9. 试验与检验117

10. 变更118

11. 价格调整119

12. 合同价格、计量与支付120

13.验收和工程试车123

14. 竣工结算124

15. 缺陷责任期与保修125

16. 违约126

17. 不可抗力128

18. 保险129

20. 争议解决129

附件 (131)

第一部分合同协议书

发包人(全称):

承包人(全称):

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称:。

2.工程地点:。

3.工程立项批准文号:。

4.资金来源:。

5.工程内容:。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围:

二、合同工期

计划开工日期:年月日。

计划竣工日期:年月日。

工期总日历天数:天。工期总日历天数与根据前述计

划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为:

人民币(大写)(¥元);

其中:

(1)安全文明施工费:

人民币(大写)(¥元);

(2)材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写)(¥元);

(3)专业工程暂估价金额:

人民币(大写)(¥元);

(4)暂列金额:

人民币(大写)(¥元)。

2.合同价格形式:。

五、项目经理

承包人项目经理:。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

(1)中标通知书(如果有);

(2)投标函及其附录(如果有);

(3)专用合同条款及其附件;

(4)通用合同条款;

(5)技术标准和要求;

(6)图纸;

(7)已标价工程量清单或预算书;

(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于年月日签订。

十、签订地点

本合同在签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自生效。

十三、合同份数

本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份。

发包人:(公章)承包人:(公章)

法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:(签字)(签字)

组织机构代码:组织机构代码:

地址:地址:

邮政编码:邮政编码:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

电话:电话:

传真:传真:

电子信箱:电子信箱:

开户银行:开户银行:

账号:账号:

第二部分通用合同条款

1. 一般约定

1.1词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义:

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同:是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件,构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书(如果有)、投标函及其附录(如果有)、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书:是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书:是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函:是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录:是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求:是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求,以及合同约定的技

术标准和要求。

1.1.1.7 图纸:是指构成合同的图纸,包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等,以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单:是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单,包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书:是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件:是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.

2.1 合同当事人:是指发包人和(或)承包人。

1.1.

2.2 发包人:是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.

2.3 承包人:是指与发包人签订合同协议书的,具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.

2.4 监理人:是指在专用合同条款中指明的,受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.

2.5 设计人:是指在专用合同条款中指明的,受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.

2.6 分包人:是指按照法律规定和合同约定,分包部分工程或工作,并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.

2.7 发包人代表:是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.

2.8 项目经理:是指由承包人任命并派驻施工现场,在承包人授权范围内负责合同履行,且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.

2.9 总监理工程师:是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程:是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和(或)临时工程。

1.1.3.2 永久工程:是指按合同约定建造并移交给发包人的工程,包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程:是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程,不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程:是指在合同协议书中指明的,具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备:是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备:是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品,但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场:是指用于工程施工的场所,以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所,包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8临时设施:是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 永久占地:是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地:是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期:包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期;实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期:包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期;实际竣工日期按照第13.

2.3项〔竣工日期〕的约定确定。

1.1.4.3 工期:是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限,包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 缺陷责任期:是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务,且发包人预留质量保证金(已缴纳履约保证金的除外)的期限,自工程实际竣工日期起计算。

2017版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201

(GF—2017—0201) 建设工程施工合同 (示范文本) 住房城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下: 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 (一)合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 (二)通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料

与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 (三)专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项: 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致; 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款; 3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

建设工程施工合同(示范文本)(2017年版)

建设工程施工合同(示范文本) (1) 第一部分协议书 (1) 第二部分通用条款 (2) 第三部分专用条款 (14) 建筑安装工程设计合同 (17) 建筑安装工程设计合同 (17) 附: (19) 附件(2): (20) ___________工程设计补充协议书 (20) 房屋建筑工程质量保修书 (21) 房屋建筑工程质量保修书(示范文本) (21) 建设工程可行性研究合同 (22) 测绘合同(示范文本) (23) 工程建设监理合同标准条件 (26) 建设工程设计合同(一)(示范文本) (30) (民用建设工程设计合同) (30) 建设工程勘察合同(一)(示范文本) (33) 工程建设监理委托合同 (36) 购房解约协议 (39) 建设工程征用土地合同 (40) 房产抵押借款合同 (42) 委托物业管理合同 (49) 物业管理服务合同 (52) 附:业主公约 (55) 城市住宅区业主管理委员会章程 (56) 附:住户手册 (58) 房屋拆迁安置补偿合同 (64) 房屋拆迁安置补偿合同 (66) 建筑安装工程拆迁房屋合同 (68) 建设工程施工合同(示范文本) 第一部分协议书 发包人(全称):__________________________________________________________________ 承包人(全称):__________________________________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:______________________________________________________________________ 工程地点:______________________________________________________________________ 工程内容:______________________________________________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:___________________ 资金来源:______________________________________________________________________ 二、工程承包范围

2017版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

建设工程施工合同

说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下: 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 (一)合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 (二)通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 (三)专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项: 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致; 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款; 3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、

建设工程施工合同(示范文本)(2017版)

建设工程施工合同(示范文本)(2017版) 第一章总则 第一条合同的目的和基本内容 第二条合同的签订和生效 第三条工程的范围和内容 第四条工期和竣工日期 第五条合同价款和支付方式 第二章工程质量与安全 第六条工程质量的要求 第七条施工安全与环境保护 第八条质量验收与验收标准 第三章分包与转包 第九条分包 第十条转包 第四章材料与设备供应 第十一条材料与设备的供应要求

第十二条材料与设备的验收 第十三条材料与设备的保管与使用第五章变更和索赔 第十四条合同变更 第十五条索赔和争议解决 第六章违约责任 第十六条违约责任的种类 第十七条解决争议的方式 第七章合同的解除和终止 第十八条合同的解除 第十九条合同的终止 第八章其他事项 第二十条附则 附件: 1.工程设计图纸及相关文件 2.工程质量测试报告 3.施工安全及环境保护方案

4.材料与设备供应合同 5.分包合同 法律名词及注释: 1.工程质量:指工程在设计和施工过程中所应达到的技术要求和标准。 2.施工安全:指施工过程中保障施工人员生命安全、财产安全和环境安全的措施和要求。 3.验收标准:指验收工程时所采用的判定合格与否的技术规定。 4.分包:指总包商将合同的部分工程委托给其他承包商进行施工的行为。 5.转包:指承包商将合同的部分工程委托给其他承包商进行施工的行为。 附件: 1.工程设计图纸及相关文件 2.工程质量测试报告 3.施工安全及环境保护方案 4.材料与设备供应合同 5.分包合同

法律名词及注释: 1.工程质量:指工程在设计和施工过程中所应达到的技术要求和标准。 2.施工安全:指施工过程中保障施工人员生命安全、财产安全和环境安全的措施和要求。 3.验收标准:指验收工程时所采用的判定合格与否的技术规定。 4.分包:指总包商将合同的部分工程委托给其他承包商进行施工的行为。 5.转包:指承包商将合同的部分工程委托给其他承包商进行施工的行为。

2017建设工程承包合同(4篇)_合同范本

2017建设工程承包合同(4篇) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及相关法律法规遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲乙双方经友好协商,就钢结构厂房工程建设达成如下协议: 一、工程概况: 本工程位于跃进路58号,钢结构招牌工程造价按70元每平方米结算(按正面封板面积计算),增加部分甲乙双方另行协商。(注:本造价包括制作安装和施工用机具,不包括所有施工用料)。 二、双方责任: 1、甲方提供施工现场的坐标和有关资料给乙方,甲方提供工程所需水、电源费用由甲方支付。 2、乙方自行组织人员进行施工,甲方允许乙方安排人员看工具和材料,乙方人员要严格遵守甲方,听从甲方人员安排。 3、乙方应本着安全第一的原则,严守国家有关操作规程,做到安全生产,文明施工,甲方有权提出安全施工要求和监督。 4、如甲方毁约,乙方有权组织人员进行拆除所有钢结构。 三、工程质量和施工期限: 1、乙方应保质保量按甲方方案工程施工,凡因乙方违反操作规范而造成返工的,返工所需要的费用由乙方承担。因不可抗力因素和自然灾害导致损失的费用乙方不负责,如果是乙方施工的责任,质量由乙方负责,如果是人为的因素造成的甲方应付乙方修理费和材料费。 2、乙方施工工期从20xx年7月10日至20xx年8月5日止。共计25天,将该工程交给甲方验收。 四、工程款支付方式: 在工程开工三天后,甲方支付生活费两千元给乙方,待吊装后再支付三千元给乙方,工程完工后经双方验收,甲方支付工程款的百分之九十给乙方,招牌全部完工后10天内甲方一次性付清余款给乙方。 五、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签之日起生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

建设工程施工合同(示范文本)(2017版)

建设工程施工合同(示范文本)(2017版) 建设工程施工合同(示范文本)(2017版) 甲方:(委托人) 地址: : 邮编: 乙方:(承包方) 地址: : 邮编: 鉴于甲方及乙方双方均同意进行以下建设工程合同,特此约定: 一、项目名称、位置和内容: (详细描述建设工程名称、位置、内容、规模、标准、质量要 求等) 二、合同价款: (详细列明工程造价,包括设备、材料、人工费用等) 三、预期完工日期:

(对完工时间的约定,应按照实际情况确定,包括工程开始时间、施工期限、交付日期等) 四、付款方式及合同约定: (详细描述付款方式,包括价款支付期限、付款方式、扣款标准、违约金等约定) 五、质量标准: (详细描述工程质量标准、检验标准、验收标准等) 六、保证金: (约定双方应缴纳的保证金,缴纳方式及退还方式等) 七、违约责任: (双方在合同履行过程中应承担的违约责任及赔偿范围、方式等) 八、合同变更: (规定在合同履行过程中如何变更约定事项的程序) 九、合同终止: (规定合同终止的条件及程序) 十、争议解决:

(约定争议解决方式,如双方协商、仲裁、诉讼等) 十一、签约及生效: (双方签字盖章,合同生效时间) 注:本合同未尽事项,双方应依据有关法律、法规、规章及常识进行约定。 列举本文档所涉及附件: (列举附件名称及需要提供的相关资料) 1. 2. 3. …… 列举如下本文档所涉及的法律名词及注释: (列出法律名词及对其的解释注释) 1. 2. 3. ……

列举如下本文档在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法:(列出可能出现的困难及解决办法及解决方案) 1. 承包方在施工中因原因无法按时完成合同要求,造成甲方损失,乙方应依法承担赔偿责任。 2. 甲方对货物质量进行检验时出现纠纷,应根据合同的约定进 行调解或者仲裁。 3. 建设工程在施工过程中发生违法违规行为或者擅自变更原设 计方案引发的争议,必须按照有关法律规定做出处理,具体方法按 照合同条款进行。 以上文档仅供参考,具体执行过程中请严格按照当地法律法规 以及相关条例规定执行。

(完整版)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

(GF— 2017— 0201) 建设工程施工合同 (示范文本) 住房城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局 1

第一部分合同协议书 发包人(全称): 承包人(全称): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议: 一、工程概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.工程立项批准文号: 4.资金来源: 5.工程内容: 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 。 。 。 。 。1)。 6.工程承包范围: 。 二、合同工期 计划开工日期:年月日。 计划竣工日期:年月日。 工期总日历天数:天。工期总日历天数与根据前述计

划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为: 人民币(大写)( ¥元 ); 其中: ( 1)安全文明施工费: 人民币(大写)( ¥元 ); ( 2)材料和工程设备暂估价金额: 人民币(大写)( ¥元 ); ( 3)专业工程暂估价金额: 人民币(大写)( ¥元 ); ( 4)暂列金额: 人民币(大写)( ¥元 )。 2.合同价格形式:。 五、项目经理 承包人项目经理:。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

(1)中标通知书(如果有); (2)投标函及其附录(如果有); (3)专用合同条款及其附件; (4)通用合同条款; (5)技术标准和要求; (6)图纸; (7)已标价工程量清单或预算书; (8)其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同 文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补 充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合 同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修 期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义

建设工程施工合同(示范文本)(2017版)(标准版)

建设工程施工合同(示范文本)(2017版)第一部分合同协议书 发包人(全称): 承包人(全称): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议: 一、工程概况 1.工程名称:。 2.工程地点:。 3.工程立项批准文号:。 4.资金来源:。

5.工程内容:。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。 6.工程承包范围: 。 二、合同工期 计划开工日期:年月日。 计划竣工日期:年月日。 工期总日历天数:天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合标准。 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为: 人民币(大写) (¥元); 其中: (1)安全文明施工费: 人民币(大写) (¥元); (2)材料和工程设备暂估价金额: 人民币(大写) (¥元); (3)专业工程暂估价金额: 人民币(大写) (¥元); (4)暂列金额: 人民币(大写) (¥元)。

2.合同价格形式:。 五、项目经理 承包人项目经理:。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件: (1)中标通知书(如果有); (2)投标函及其附录(如果有); (3)专用合同条款及其附件; (4)通用合同条款; (5)技术标准和要求; (6)图纸; (7)已标价工程量清单或预算书;

(8)其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义

建设工程施工合同(示范文本)(2017版)

编号:HT-cgUllPPoHZRLsOKntxDs 甲方:_____________________ 乙方:_____________________ 签订日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 建设工程施工合同(示范文本) (2017版) All legal explanation, the more simple, is also fair law.

第一部分合同协议书 发包人(全称): 承包人(全称): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议: 一、工程概况 1.工程名称:。 2.工程地点:。 3.工程立项批准文号:。 4.资金来源:。 5.工程内容:。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。 6.工程承包范围: 。 二、合同工期 计划开工日期:年月日。 计划竣工日期:年月日。

工期总日历天数:天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为: 人民币(大写) (¥元); 其中: (1)安全文明施工费: 人民币(大写) (¥元); (2)材料和工程设备暂估价金额: 人民币(大写) (¥元); (3)专业工程暂估价金额: 人民币(大写) (¥元); (4)暂列金额: 人民币(大写) (¥元)。 2.合同价格形式:。 五、项目经理 承包人项目经理:。 六、合同文件构成

相关文档
最新文档