2007年一级建造师考试《建设工程项目管理》试题及参考答案
2007年一级建造师考试《建设工程项目管理》试题及参考答案
1、建设工程项目管理的核心任务是项目的( )。
A、目标规划
B、目标比选
C、目标论证
D、目标控制
2、如图所示的组织工具是( )。
A、项目结构图
B、组织结构图
C、合同结构图
D、线性组织结构图
3、工作流程组织反映一个组织系统中各项工作之间的( )关系。
A、静态组织
B、动态组织
C、工艺
D、从属
4、线性组织结构的特点是( )。
A、每一个工作部门只有一个直接的下级部门
B、每一个工作部门只有一个直接的上级部门
C、谁的级别高，就听谁的指令
D、可以越级指挥或请示
5、施工总承包模式与施工，总承包管理模式的相同之处在于( )。
A、项目建设周期
B、总包单位对分包单位的管理责任
C、业主对分包单位的付款方式
D、业主对分包单位的选择和认可权限
参考答案
1、D
2、C
3、B
4、B
5、B
6、建设工程项目管理规划是指导项目管理工作的( )文件。
A、操作性
B、实施性
C、纲领性
D、作业性
7、建设工程项目目标动态控制的核心是( )。
A、合理确定计划值
B、认真收集实际值
C、适当调整工程项目目标
D、比较分析，采取纠偏措施
8、根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006)，施工方项目经理的管理权限包括()等。
A、主持项目的投标工作
B、组建工程项目经理部
C、制订项目经理部内部计酬办法
D、选择具有相应资质的分包人
9、按照我国现行管理体制，施工方项目经理( )。
A、是施工企业法定代表人
B、是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人
C、是一个技木岗位，而不是管理岗位
D、须在企业项目管理部领导下主持项目管理工作
10、对专业性较强的工程项目，项目监理机构应编制工程建设监理实施细则，并必须经( )批准后执行。
A、监理单位技术负责人
B、总监理工程师
C、专业监理工程师
D、专业工程师
参考答案
6、C
7、D
8、C
9、B 10、B
11、旁站监理人员实施旁站监理时，如发现施工单位存在违反工程建设强制性标准的行为，首先应( )。
A、责令施工单位立即整改
B、立即下达工程暂停令
C、立即报告政府主管部门
D、立即报告业主代表和总监理工程师
12、施工成本计划通常有三类指标，即( )。
A、拟完工作预算成本指标、已完工作预算成本指标和成本降低率指标
B、成本计划的数量指标、质量指标和效益指标
C、预算成本指标、计划成本指标和实际成本指标
D、人、财、物成本指标
13、项目经理部对竣工工程成本核算的目的是( )。
A、考核项目管理绩效
B、寻求进一步降低成本的途径
C、考核企业经营效益
D、分析成本偏差的原因
14、项目施上准备阶段的成本计划是以项目实施方案为依据，采用( )编制而形成的实施性施工成本计划。
A、概算定额
B、单位估价表
C、预算定额
D、施工定额
15、施工成本计划是施工项目成本控制的一个重要环节。一般情况下，施工成本计划总额应控制在( )的范围内。
A、固定成本
B、目标成本
C、预算成本
D、实际成本
参考答案
11、A 12、B 13、A 14、D 15、B
16、对大中型工程项目，按项目组成编制施工成本计划时，其总成本分解的顺序是( )。
A、单项工程成本→单位(子单位)工程成本→分部(子分部)工程成本→分项工程成本
B、单位(子单位)→工程成本→单项工程成本→分部(子分部)工程成本→分项工程成本
C、分项工程成本→分部(子分部)工程成本→单位(子单位)工程成本→单项工程成本
D、分部(子分部)工程成本→分项工程成本→单项工程成本→单位(子单位)工程成本
17、如按工程进度编制施工成本计划，在编制网络计划时应充分考虑进度控制对项目分解深度的要求，同时还应考虑施工成本支出计划对()的要求。
A、成本目标
B、项目目标
C、成本分解
D、项目划分
18、根据《建设工程工程量清单计价规范》，施工过程中如发现图纸设计错误，因修改设计而新增的工程量清单项目，其综合单价应( )。
A、由发包人提出，经工程师确认
B、由工程师提出，经发包人确认
C、由承包人提出，经发包人确认
D、由发包人提出，经承包人确认
19、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人在工程变更确定后( )天内，可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告，经工程师确认后相应调整合同价款。
A、14
B、21
C、28
D、30
20、FIDIC合同条件所规定的工程支付中，属于暂付费用的是( )。
A、保留金、工程变更费用、业主索赔费用
B、迟付款利息、业主索赔费用
C、动员预付款、材料预付款、保留金
D、工程变更费用、成本增减费用
参考答案
16、A 17、D 18、C 19、A 20、C
21、施工成本控制工作的一般步骤是( )。
A、检查→分析→比较→预测→纠偏
B、比较→分析→预测→纠偏→检查
C、预测→比较→分析→检查→纠偏
D、预测→检查→分析→比较→纠偏
22、某分项工程计划完成工程量3000m3，计划成本15元/m3，实际完成工程量2500m3，实际成本20元/m3。则该分项工程的施工进度偏差( )。
A、拖后7500元
B、提前7500元
C、拖后12500元
D、提前12500元
23、工程成本偏差分析可采用不同的表达方法，常用的有( )。
A、横道图法、表格法和曲线法
B、网络图法、横道图法和表格法
C、比较法、因素分析法和差额计算法
D、网络图法、表格法和曲线法
24、某工程商品混凝土的有关产量、单价、损耗率等数据如下表所示。如采用因素分析法进行施工成本分析，产量、单价、损耗率对成本的影响程度分别是()。
项目单位目标实际
产量m3500550
单价元/m3540590
损耗率%4 3
A、产量增加使成本增加30 680元;单价提高使成本增加26 000元;损耗率下降使成本减少3245元
B、产量增加使成本增加30 680元：单价提高使成本增加28 600元;损耗率下降使成本减少2700元
C、产量增加使成本增加28 080元;单价提高使成本增加28 600元;损耗率下降使成本减少2700元
D、产量增加使成本增加28 080元;单价提高使成本增加28 600元;损耗率下降使成本减少3245元
25、某建设工程项目进度计划系统如下图所示：
该进度计划系统的第二平面是多个相互关联的不同()的进度计划。
A、计划深度
B、计划功能
C、项目参与方
D、计划周期
参考答案
21、B 22、A 23、A 24、D 25、C
26、下列各项措施中，( )是建设工程项目进度控制的技术措施。
A、确定各类进度计划的审批程序
B、选择工程承发包模式
C、优选项目设计、施工方案
D、选择合理的合同结构
27、论证建设工程项目总进度目标时，需要进行：①编制各层进度计划：②项目的工作编码;③进度计划系统的结构分析等项工作。对上述三项工作而言，正确的工作步骤是()。
A、①-②-③
B、②-①-③
C、②-③-①
D、③-②-①
28、建设工程项目的业主参与方都有进度控制的任务，各方( )。
A、控制的目标相同，但控制的时间范畴不同
B、控制的目标不同，但控制的时间范畴相同
C、控制的目标和时间范畴均相同
D、控制的目标和时间范畴各不相同
29、某工程单目标双代号网络计划如下图所示，图中的错误是( )。
A、有多个起点节点
B、有多个终点节点
C、有双向箭头联线
D、有循环回路
30、某分部工程单代号网络计划如下图所示，其对应的取代号网络计划是( )。
参考答案
26、C 27、B 28、D 29、B 30、A
31、某道路工程在进行基层和面层施工时，为了给面层铺设提供工作面和工作条件，需待基层铺设一定时间后才能进行面层摊铺，这种时间间隔是()时距。
A、STS
B、FTF
C、STF
D、FTS
32、某工程代号网络计划如下图所示，该网络计划中有( )条关键线路。
A、1
B、2
C、3
D、4
33、某双代号网络计划中(以天为时间单位)，工作K的最早开始时间为6，工作持续时间为4;工作M的最迟完成时间为22，工作持续时间为10;工作N的最迟完成时间为20，工作持续时间为5。己知工作K只有M、N两项紧后工作，工作K的总时差为()天。
A、2
B、3
C、5
D、6
34、根据《GB/T19000-ISO9000(2000)》的定义，质量管理是指确立质量方针及实施质量方针的全部职能及工作内容，并对其工作效果进行( )的一系列工作。
A、考核和评价
B、评价和记录
C、预测和评价
D、评价和改进
35、在PDCA循环中，P阶段的职能包括()等。
A、确定质量改进目标，制定改进措施
B、明确质量要求和目标，提出质量管理行动方案
C、采取应急措施，解决质量问题
D、规范质量行为，组织质量计划的部署和交底
参考答案
31、A 32、C 33、A 34、D 35、B
36、建设工程项目质量的形成过程，体现细化到目标实现的系统过剧，而质量目标的决策是( )的职能。
A、建设单位
B、设计单位
C、项目管理咨询单位
D、建设项目工程总承包单位
37、建设工程项目实施过程中，质量控制系统涉及多个质量负任主体，其中属于监控主体的是( )。
A、建设单位
B、劳务分包单位
C、施工单位
D、材料供应单位
38、建设工程项目质量控制系统的管理文件或手册，是承担该项目实施任务各方应共同遵循的管理依据，它在( )过程中形成。
A、分析系统质量控制界面
B、编制系统质量控制计划
C、制定系统质量控制制度
D、明确系统质量控制网络
39、通过对竞争机制、利益机制的制度设计或安排，可形成建设工程项目质量控制系统运行的核心机制，即( )机制。
A、持续改进
B、反馈
C、约束
D、动力
40、关于施丁质量计划，下列说法正确的是( )。
A、施工质量计划应由业主组织编制
B、施工质量计划应包含施工技木方案
C、施工质量计划经总监理工程师审核批准后，不得修改
D、施工质量计划编制范围应与施工单位已有的质量管理体系的范围一致
参考答案
36、A 37、A 38、C 39、D 40、B
41、根据建设工程监理规范，施工组织设计在经总监理工程师审核、签认后还应报( )。
A、建设单位
B、工程质量监督机构
C、设计单位
D、当地建设行政主管部门
42、施工阶段质量事中控制的途径之一是( )。
A、工程测量基准点的建立
B、施工机具的配置与性能选择
C、投料与检测计量
D、已完工程成品保护
43、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)，对于通过翻修可以解决质量缺陷的检验批，应()。
A、按验收程序重新进行验收
B、按技术处理方案和协商文件进行验收
C、经检测单位检测鉴定后予以验收
D、经设计单位复核后予以验收
44、在质量管理体系的八项原则中，体现组织进行质量管理的基本出发点与归宿点的原则是( )。
A、以顾客为关注焦点
B、领导作用
C、基于事实的决策方法
D、持续改进
45、当获证企业的质量管理体系不符合认证要求时，认证机构可采取的警告措施是( )。
A、企业通报
B、监督检查
C、认证暂停
D、认证注销
参考答案
41、A 42、C 43、A 44、A 45、C
46、某钢结构厂房，在结构吊装工程的一次质量检查中，发现漏焊现象严重。为找出造成漏焊的最主要原因，应选用的质量统计方法是()。
A、因果分析图法
B、直方图法
C、排列图法
D、分层法
47、某钢构件厂根据供货合同先后生产了4批钢构件，各批次的质量统计直方图如下所示。其中出现不合格构件，必须采取措施纠偏的是()。
48、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当自开工报告批准之日起( )日内，将保证安全施工措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。
A、15
B、20
C、25
D、30
49、在采用作业条件危险性分析法(LEC方法)进行风险评所时，中度风险对应的危险程度是()。
A、稍有危险，可以接受
B、比较危险，需要注意
C、显著危险，需要改进
D、高度危险，需要心进
50、建设工程施工安全控制的目标是( )。
A、找出所有危险源
B、评估危险源可能造成的危害
C、减少和消除生产过程中的事故
D、事故应急处理
参考答案
46、A 47、B 48、A 49、C 50、C
51、包含防治污染设施的建设工程项目，其防治污染的设施必须经( )验收合格后，该项目方可投入生产或使用。
A、建设单位的上级主管部门
B、工程质量监督机构
C、环境保护行政主管部门
D、安全生产行政管理部门
52、事故调查组在查明事故情况后，如果对事故的分析和事故责任者的处理不能取得一致意见，( )有权提出结论性意见。
A、安全行政管理部门
B、公安部门
C、劳动部门
D、工会
53、根据《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)的要求，工程施工中昼间打桩作业噪声限值为()dB(A)。
A、70
B、75
C、80
D、85
54、职业健康安全管理体系中应急准备和响应的目的之一是( )。
A、建立危险源识别和控制体系
B、减少和预防可能引发的病症和伤害
C、证实安全体系处于有效运行状态
D、对执业健康安全绩效进行监视和测量
55、环境管理体系的一级要素是( )。
A、环境因素、运行与控制、信息交流、检查、内部审核
B、环境方针、方案、权限、监测、管理评审
C、指标、规划、文件控制、合规性评价、内部审核
D、环境方什、规划、实施与运行、检查、管理评审
参考答案
51、C 52、C 53、D 54、B 55、D
56、根据我国现行招标投标的有关规定，下列说法( )。
A、招标人必须委托招标代理机构代为办理招标事宜
B、工程招标代理机构的资格分为甲、乙两级
C、乙级工程招标代理机构只能承担工程投资额5000万以下的工程招标代理业务
D、乙级工程招标代理机构不课以跨省、自治区、直辖市承担业务
57、在建设工程合同的订立过程中，投标人根据招标内容在约定划限内向招标人提交投标文件，此为( )。
A、要约邀请
B、要约
C、承诺
D、承诺生效
58、根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201)，以书面形式提供有关水文地质勘探资料和地下管线资料，提供现场测量基准点、基准线和水准点有关资料，并进行现场
交验是()的责任和义务。
A、发包人
B、设计单位
C、承包人
D、监理人
59、从合同的计价方式看，FIDIC1999年版《施工合同条件》(新红皮书)是()合同。
A、单价
B、固定总价
C、可调总价
D、成本加酬金
60、根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201)，建设工程的投料试车应()。
A、在工程竣工验收前由承包人负责
B、在工程竣工验收前由供货人负萌
C、在工程竣工验收后由供货人负责
D、在工程竣工验收后由发包人负责
参考答案
56、B 57、B 58、A 59、A 60、D
61、根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-2003-0214)，劳务分包人在施工场地内自有施工机械设备的保险手续应由()办理，并支付保险费用。
A、发包人
B、工程承包人
C、劳务分包人
D、工程师
62、建设工程项目总承包与施工承包的最大不同之处在于项目总乐包商要负责( )。
A、承建项目的投料试生产
B、全部或部分工程的设计
C、总价包干
D、所有的主体和附属工程、工艺和设备等的施工与安装
63、固定单价合同适用于( )的项目。
A、工期长，工程量变化幅度很大
B、工期长，工程量变化幅度不太大
C、工期短，工程量变化幅度不太大
D、工期短，工程量变化幅度很
64、关于成本加酬金合同的特点和应用，下列说法正确的是( )。
A、采用该计价力式不利于业主方的投资控制
B、采用该计价方式不利于业主方的进度控制
C、该计价方式不宜用于项目管理合同
D、该计价方式不宜用于施工总承包管理合同
65、在施工期间，承包商可能遇到不能预见的地下岩石，导致上期拖延，这类风险应由( )承担。
A、发包人
B、承包人
C、发包人和承包人共同
D、监理工程师
参考答案
61、C 62、B 63、C 64、A 65、A
66、建设工程履约担保的有效期始于( )之日。
A、合同签订
B、合同生效
C、承包人收到工程预付款
D、工程开工
67、建设工程索赔中，承包商计算索赔费用时最常用的方法是( )。
A、总费用法
B、修正的总费用法
C、实际费用法
D、修正的实际费用法
68、关于工期索赔，下列说法正确的是( )。
A、单一延误是可索赔延误
B、共同延误是不可索赔延误
C、交叉延误可能是可索赔延误
D、非关键线路延误是不可索赔延误
69、关于建设工程项目信息编码，下列说法正确的是( )。
A、项目的投资项编码，应按概预算定额确定的分部分项工程编码进行编码
B、项目实施的工作项编码，是对施工过程的编码，应覆盖项目施工全过程
C、项目管理组织结构编码，应依据项目管理的组织结构图，对每一个工作部门进行编码
D、项目的进度项编码，应根据不同层次、不同深度的进度计划工作项的需要分别建立不同的编码
70，关于项目信息门户，下列说法正确的是( )。
A、项目信息门户是一种项目管理信息系统(PMIS)
B、项目信息门户是一种企业管理信息系统(MIS)
C、项目信息门户土要用于项目法人的人、财、物、产、供、销的管理
D、项目信息门户可以为一个建设工程的各参与方服务
参考答案
66、D 67、C 68、C 69、C 70、D
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0、5分)
71、组织分工反映了一个组织系统中各子系统或各元素的(BCD)。
A、指令关系
B、工作任务分工
C、管理职能分工
D、静态组织关系
E、动态组织关系
72、与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式的特点有(ACDE)等。
A、可以边设计边施工
B、施工总承包管理合同实行总造价包干，有利于降低工程造价
C、分包单位的选择和分包合同的签订，都要经过总承包管理单位的认可
D、分包合同价对业主透明
E、分包单位的工程款可以由业主直接支付
73、应用动态控制原理进行目标控制时，用于纠偏的组织措施包括(BCE)等。
A、调整进度管理的方法
B、调整招标工作的管理职能分工
C、调整投资控制工作流程
D、更换不同的软件编制施工进度计划
E、调整合同管理任务分工
74、建设工程项目施工过程中，投资的计划值和实际值的比较包括(CDE)的比较。
A、工程概算与投资规划
B、工程预算与工程概算
C、工程合同价与工程概算
D、工程款支付与工程概算
E、工程决算与工程概算
75、根据《建设工程监理规范》(GB50319-2000)，编制工程建设监理规划应遵循的程序和依据是(ACDE)。
A、在收到设计文件后开始编制
B、在签订委托监理合同前编制完成
C、完成后必须经监理单位技术负责人审核批准
D、应由总监理工程师主持编制
E、依据项目审批文件编制
76、施工项目的成本计划按其作用可分为(CDE)。
A、单位工程成本计划
B、分部分项工程成本计划
C、竞争性成本计划
D、指导性成本计划
E、实施性成本计划
77、按照《建设工程施工合同(示范文本)》进行工程变更，下列说说法正确的是(ACD)。
A、承包人对于发包人的变更通知没有拒绝的权利
B、承包人为了便于施工可对原工程设计进行变更
C、因承包人原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款
D、工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程进度款同期支付
E、由于承包人甲的原因造成进度滞后，干扰了承包人乙的施工，工程师发布指令导致
甲的施工成本增加，承包人甲有权要求补偿
78、《建设工程施工合同(示范文本)》对工程款支付和竣工结算作了相应规定，下列说法正确的有(BCE)。
A、在确认计量结果后的21天内，发包人应向承包人支付工程款
B、发包人不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，导致施上无法进行，承包人可停止施工
C、发包人与承包人可协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付
D、发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后56天内进行核实，给予确认或提出修改意见
E、工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算及完整的结算资料，双方按合同约定进行工程竣工结算
79、常用的建筑安装工程费用的动态结算方法有(ABD)。
A、调值公式法
B、竣工调价系数法
C、基期价格调整法
D、按主材计算价差法
E、要素比例调价法
80、采用过程控制的方法控制施工成本时，控制的要点有(ADE)。
A、人工费、材料费按量价分离原则进行控制
B、材料价格由项目经理负费控制
C、零星材料采用定额控制方法进行控制
D、合理安排施工生产，减少因安排不当引起的设备闲置
E、对分包费用的控制，重点是做好分包工程询价、验收和结算等工作
81、在建设工程项目的实施阶段，项目总进度应包括(ABCD)等。
A、设计工程进度
B、施工前准备工作进度
C、工程物资采购工作进度
D、项目动用前准备工作进度
E、项目后评价工作进度
82、某工程单代号网络计划如下例所示(时间单位：天)，下列说法正确的起(BC)。
A、工作E是关键工作
B、工作B的自由时差为0
C、工作D的总时差为2
D、工作F的最迟开始时间为21
E、有两条关键线路
83、调整工程网络计划时，调整内容一般包括(ABCE)。
A、非关键工作时羞
B、关键线路长度
C、工作组织关系
D、工作工艺过程
E、工作持续时间
84、在影响建设工程项目质量的因素中，属于项目管理者可控因素的有(ABCE)等。
A、人
B、技术
C、管理
D、社会
E、环境
85、施工方案质量控制的内容有(ACDE)。
A、合理划分施工区段
B、制订材料进场验收程序
C、编制新材料专项技术方案
D、明确工序质量验收标准
E、合理选用施工机械设备
86、某建设工程项目施工采用了施工总承包方式，其中的幕墙工程、设备安装工程分别进行了专业分包。对幕墙工程施工质量实施监督控制的主体是(BCE)等。
A、幕墙玻璃供应商
B、建设行政主管部门
C、幕墙设计单付
D、设备安装单付
E、建政单位
87、建设工程满足了竣工验收的条件，即应组织竣工验收，竣工验收的依据有(CD)等。
A、工程质量体系文件
B、工程施工组织设计或施工质量计划
C、工程施工承包合同
D、工程施工图纸
E、质量检测功能性试验资料
88、在应用分层法时，首先要划分调查分析的层次，一般可根据(BE)等进行划分。
A、统计的模型
B、管理的需要
C、样本的数量
D、数据的分布规律
E、统计的目的
89、根据建设工程项目设计质量控制的要求，建筑工程设计图纸必须具有(ADE)，并按照有效的审图程序进行审查。
A、国家批准的出图印章
B、审图部门的印章
C、造价工程师的执业印章
D、建筑师的执业印章
E、结构工程师的执业印章
90、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位新建工程项目的安全设施必须
与主体工程同时(ACE)。
A、设计
B、招标
C、施工
D、验收
E、使用
91，在采用安全检查表(SCL)法辨识危险源时，安全检查表应包括(ACE)等内容。
A、检查项目
B、检查目标
C、检查内容
D、检查等级
E、检查结果
92、安全事故调查组的职责包括(ABD)等。
A、查明事故造成的经济损失
B、确定事故责任者
C、对事故责任者进行处罚
D、提出事故防范措施建议
E、向安全生产行政主管部门报送安全事故统计报表
93、废水处理的物理化学方法主要有(BDE)等。
A、沉淀法
B、吸附法
C、气浮法
D、反渗透法
E、电渗析法
94、根据《中华人民共和国合同法》，下列合同中属于建设工程合同的有(ABC)。
A、勘察合同
B、设计合同
C、施工承包合同
D、工程监理合同
E、咨询合同
95、根据《建设工程施工合同(示范文本)》(OF-99-0201)，对材料设备的检验或试验，正确的做法是(BE)。
A、发包人供应的材料设备使用前应由发包人负责检验或试验，费用由发包人负责
B、发包人供应的材料设备使用前应由承包人负责检验或试验，费用由发包人负责
C、发包人供应的材料设备使用前应由承包人负责检验或试验，费用由承包人负责
D、承包人供应的材料设备使用前应由发包人负责检验或试验、费用由承包人负责
E、承包人供应的材料设备使用前应由承包人负责检验或试验，费用由承包人负责
96、关于监理人的权利，下列说法正确的是(BCD)。
A、当发现工程设计不符合设计合同约定的质量标准时，有权通知设计人更正
B、对不符合设计要求的材料，有权通知承包人停止使用
C、对工程实际竣工日期有签认权
D、对工程结算有否决权
E、无需征得委托人同意，有权发布停工令
97、合同分析的目的和作用主要体现在(BCD)等方面。
A、根据合同要求制订投标策略
B、分析合同中的漏洞，制订履行合同的对策
C、分析合同风险，制订风险管理对策
D、分解合同任务，并落实到具体的部门、人员
E、总结合同执行情况，完善竣工验收报告
98、施丁合同签订后，承包人应对施工合同进行跟踪，跟踪的对象包括(ABDE)等。
A、业主的工作
B、工程师的工作
C、设计人的工作
D、承包人的工作
E、工程分包人的工作
99、FIDIC 1999年出版的《施工合同条件》(新红皮书)主要用于(ACE)的施工。
A、由发包人设计的房屋建筑工程
B、由承包人设计的房屋建筑工程
C、由发包人设计的土木工程
D、由承包人设计的土木工程
E、由咨询工程师设计的土木工程
100、建设工程项目信息管理手册的主要内容包括(ABCD)等。
A、信息的编码体系和编码
B、信息输入输出模型
C、工程档案管理制度
D、各种报表和报告格式
E、信息应用效果分析
2010年一级建造师《工程经济》真题及答案
2010年度全国一级建造师执业资格考试真题及答案 《建设工程经济》 一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.甲施工企业年初向银行贷款流动资金200万元，按季计算并支付利息，季度利率1.5％，则甲施工企业一年应支付的该项流动资金贷款利息为（P4）万元。 A.6.00 B.6.O5 C.12.00 D.12.27 2.某人连续5年每年末存入银行20万元，银行年利率6%，按年复利计算，第5年年末一次性收回本金和利息，则到期可以回收的金额为（P10）万元。 A.104.80 B.106.00 C.107.49 D.112.74 3.年利率8％，按季度复利计息，则半年期实际利率为（P15）。 A.4.00% B.4.04% C.4.07% D.4.12% 4.对于完全由投资者自由资金投资的项目，确定基准收益率的基础是（P25）。 A.资金成本 B.通货膨胀 C.投资机会成本 D.投资风险 5.可用于评价项目财务盈利能力的绝对指标是（P26）。 A.价格临界点 B.财务净现值 C.总投资收益率 D.敏感度系数 6.某项目财务现金流量表的数据见表1，则该项目的静态投资回收期为（）年。 表1项目财务现金流量表 C.6.33 D.6.67 7.某工业项目建设投资额8250万元（不含建设期贷款利息），建设期贷款利息为1200万元，全部流动资金700万元，项目投产后正常年份的息税前利润500万元，则该项目的总投
资收益率为（）。 A.5.22% B.5.67% C.5.64% D.6.67% 8.根据《企业会计准则》，施工企业在签订合同时发生的差旅费以及投标费用应在发生时确认为（P150）。 A.直接费用 B.期间费用 C.间接费用 D.工程成本 9.某建设项目，建设期为两年，其向银行贷款1000万元，贷款时间和额度为第一年400万元，第二年600万元，贷款年利率6%，建设期不支付利息，则编制该项目投资结算时，建设期利息为（P230）万元。 A.12.00 B.120.00 C.54.72 D.42.72 10.施工图预算审查时，将分部分项工程的单位建筑面积指标总结归纳为工程量、价格、用工三个单方基本指标，然后利用这些基本指标对拟建项目分部分项工程预算进行审查的方法称为（P316）。 A.筛选审查法 B.对比审查法 C.分组计算审查法 D.逐项审查法 11.施工企业为职工缴纳危险作业意外伤害保险发生的费用应计入（P231）。 A.措施费 B.规费 C.企业管理费 D.人工费 12.根据《建设工程工程量清单计价规范》（50500-2008）,分部分项工程量清单中所列工程量以形成工程实体为准，按（P264）计算。 A.施工方案计算出来的数值 B.实际完成的全部工程量 C.工程完成后的净值 D.工程实体量与耗损量之和 13.某施工企业购入一台施工机械，原价60000元，预计残值率3%，使用年限8年，按平均年限法计提折旧，该设备每年应计提的折旧额为（）元。 A.5820 B.7275 C.6000 D.7500 14.商业银行体系能够创造出来的货币的多少，取决于（P342）的大小。 A.存款利率
2013年一级建造师考试四科考试真题及答案汇总
本人收集关于一级建造师的真题，供广大考生学习，共同进步2013年真题一级建造师考试历年真题：依次为:建设工程经济；建设工程法规及相关知识；建设工程项目管理；建筑工程 2013年一级建造师《建设工程经济》考试真题及答案 一，单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1，某施工企业向银行借款250万元，期限2年，年利率6%，半年复利利息一次。第二年末还本付息，则到企业需支付给银行的利息为（）万元。 A,30.0 B,30.45 C,30.90 D,31.38 [答案]D [解析]250*（1+6%/2）4-250=31.38 ，参见教材p7、12. 2、某施工企业投资200万元购入一台施工机械，计划从购买日起的未来6年等额收回投资并获取收益。若基准收益率为10%，复利计息，则每年末应获得的净现金流入为（）万元。 A、200*（A/P,10%,6） B、200*（F/P,10%,6） C、200*（F/P,10%,7） D、200*（A/F,10%,7） [答案]A [解析]200万为现值，6年等额回收投资并取得收益，则求A。参见教材P9. 3、某垃圾处理项目得到政府300万元的财政补贴，则这300万元应计入财务计划现金流量表中的（）。 A.经营活动净现金流量 B.投资活动净现金流量 C.筹资活动净现金流量 D.营业收入 【答案】A 【解析】300万元为政府财政补贴，财政补贴收入应计入补贴收入，列入技术方案投资现金流量表，资本斤现金流量表和财务计划现金流量表。而根据财务计划现金流量表，补贴收入属于经营活动净现金流量。参加教材p44. 4.某设备5年前的原始成本是10万元，现帐面价值是3万元，市场价值是2万元，则该设备的沉没成本为（）万元。 A.1 B.3 C.7 D.8 【答案】A 【解析】沉没成本=设备账面价值-当前市场价值。即：3-2=1.参见教材P56. 5.某设备在不同使用年限（1至7年）时的平均年度资产消耗成本和平均年度运行成本如下表所示。则该设备在静态模式下的经济寿命为（）年。 设备在不同使用年限时的年成本 使用年限（年） 1 2 3 4 5 6 7 平均年度资产消耗成本（万元）140 110 90 75 65 60 58
2009年一级建造师公路实务真题及答案
2009年9月6日一级建造师公路工程专业考试试题 一、单选题（1×20=20 分） 1、某一级公路，面层为沥青混凝土 AC‐16，基层为二灰碎石土，在面层与基层间铺设（）。 A．粘层 B．透层 C．反滤层 D．垫层 2、某坚石路堑紧邻一座高压线铁塔，其最佳开挖方法是（）。 A．薄层钻爆开挖 B．带松土器的重型推土机破碎开挖 C．分层钻爆开挖 D．静态破碎开挖 3、某路基换填施工，换填深度为 2m，地下水位为地面以下 1.8‐2.0m，含水层以下为非透水层，为降低和拦截地下水，在换填边界处宜设置（） A．渗井 B．急流槽 C．蒸发池 C．填石渗沟 4、下列基层中，属于嵌锁型粒料基层的是（）。 A．泥结碎石基层 B．级配碎石基层 C．石灰稳定砂砾基层 D．二灰碎石基层 5、某换填工程，工期紧，换填面积广，淤泥层较厚且稠度大，该工程最适合采用的换填方法是（）。 A．抛石挤淤法 B．爆破排淤法 C．开挖换填法 D．水冲成孔法 6、公路定线中确定的桥面标高与通航净空顶部标高之差称为（）。 A．桥梁高度 B．桥梁建筑高度 C．桥梁容许建筑高度 D．桥梁净空高度 7、桥梁上部结构逐孔施工通常选用的施工方法是（）。 A．顶推法或现浇法 B．预制拼装法或现浇法 C．预制拼装法或顶推法 D．顶推法或转体施工法 8、山岭隧道复合式衬砌中防水层的施工时间应在（）。 A．初期支护变形基本稳定前 B．二次衬砌施工作业后 C．初期支护变形和二次衬砌施工期间 D．初期支护变形基本稳定后，二次衬砌施工前 9、交通安全设施中的视线诱导设施主要包括线形诱导标、轮廓标和（）。 A．指示标志 B．限速标志
C．禁令标志 D．分合流标志 10、高速公路联网收费系统中推荐采用的通行券有一次性纸质磁性券，一次性纸质二维条形码券和（）三种。 A．信用卡 B．接触式磁卡 C．非接触式 IC 卡 D．接触式 IC 卡 11、下列关于路基工程土方施工安全操作要点的说法中，错误的是（）。 A．技术负责人在开工前应视土方工程规模决定是否对作业工人进行安全交底 B．开挖沟槽坑时，应根据土质情况进行放坡或支撑防护 C．在开挖的沟槽坑边沿 1m 以内不许堆土或堆放物料 D．高边坡开挖土方时，作业人员要戴安全帽 12、填石路段划分为平整，碾压，填石和检测四个作业区段，四个作业区段正确的施工工艺顺序是（）。 A．摊铺平整→振动碾压→分层填筑→检测签认 B．摊铺平整→检测签认→分层填筑→振动碾压 C．分层填筑→摊铺平整→振动碾压→检测签认 D．检测签认→分层填筑→摊铺平整→振动碾压 13、下列检测方法中，属于动态检测弯沉值的是（）。 A．核子密度湿度仪法 B．贝克曼法 C．自动弯沉仪法 D．落锤弯沉仪法 14、某桥梁桥跨布置为 9*30m，桥下地形起伏变化较大，墩身较高，该桥预制吊装施工不宜选用（）架设法 A．简易型钢导梁 B．联合架桥机 C．双导梁架桥机 D．跨墩龙门架 15、采用新奥法施工隧道时，隧道开挖通常可采用全断面开挖法，台阶开挖法和分部开挖法。全断面 开挖法的主要特点是（）。 A．具有较大的断面进尺比 B．工作面较多，相互干扰大 C．对围岩的扰动次数多 D．主要适用于围岩软弱、破碎严重的隧道开挖 16、某桥梁下部结构采用 C45 混凝土，计划工期 60 天，总劳动量为 12000 工日。在每天按一个班制计算的前提下，下列劳动力组织方式，能满足工期要求的是（）。 A．组织 3 个施工队，每个施工队 55 人 B．组织 4 个施工队，每个施工队 55 人 C．组织 4 个施工队，每个施工队 40 人 D．组织 5 个施工队，每个施工队 30 人 17、为防止水泥稳定土基层出现裂缝，正确的处理方法是（）。 A．应采用塑性指数较高的土 B．应尽量加大水泥用量 C．应根据土的性质采用最佳含水量 D．应尽可能采用快凝水泥 18、单价合同工程量清单所列工程数量是指（）。 A．实际发生的数量
2011年一级建造师经济真题答案及解析
2011年全国一级建造师执业资格考试 建筑工程经济（参考答案及解析） 一、单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1、某企业从金融机构借款100万元，月利率1%，按月复利计息，每季度付息一次，则该企业一年需向金融机构支付利息( P4 )万元。 A、12.00 B、12.12 C、12.55 D、12.68 解析： 1、P=100万元 2、月利率1%，按月复利计息，每季度付息一次：季度利率为：(1+1%)^3-1=3.03% 3、每季度付息一次。(单利)一年四季。 4、100*3.03%*4=12.12 故选B 2、某施工企业希望从银行借款500万元，借款期限2年，期满一次还本。经咨询有甲、乙、丙、丁四家银行愿意提供贷款，年利率均为7%。其中，甲要求按月计算并支付利息，乙要求按季度计算并支付利息，丙要求按半年计算并支付利息，丁要求按年计算并支付利息。则对该企业来说，借款实际利率最低的银行是( P12 ) A、甲 B、乙 C、丙 D、丁 解析： 此题考核名义利率与有效利率的关系。 甲、乙、丙三家银行的计息周期都小于一年，则其实际年利率都将大于7%。只有丁银行的实际利率与名义利率相等。为7%。为四家中最小! 看到有的网友说甲银行为单利，实际利率最低，应该选A。那只说明，其还不了解何为“实际利率”。 故选D 3、将技术方案经济效果评价分为静态分析和动态分析的依据是( P15 ) A、评价方法是否考虑主观因素 B、评价指标是否能够量化 C、评价方法是否考虑时间因素 D、经济效果评价是否考虑融资的影响 解析： 经济评价指标分为静态分析和动态分析的依据是：是否考虑时间因素的影响。 选C
2010年一级注册建造师《建筑工程管理与实务》真题
2010年一级注册建造师《建筑工程管理与实务》真题答案 默认分类2010-09-15 00:08:58 阅读0 评论0 字号：大中小订阅 1、沉降缝 2、P1 20、螺栓 21、角柱的危害重于内柱、填充墙处震害发生的严重部位之一(还应加短柱危害重于一般柱) 22、若不减少...水....提供流动性；....提高强度；.....节约水泥；耐久性改善 23、拉伸强度和延伸率低；温度稳定性较差（还应加耐老化性能差） 24、营业税、城市维护建设税、教育附加税 25、对不同材料基本交接处的加强措施项目...隐蔽验收；设计无要求时....;当抹灰厚度大于35MM时.... 26、新建筑物的混凝土抹灰基层....；旧墙面在涂饰前....；厨房、卫生间墙面采用耐水腻子 27、浇筑前清洁工作采用....；室内注胶时温度控制在15-30之间....；加工好的玻璃...抽取1%... 28、未采取有效的降排水....；边坡顶部堆载过大；开挖次序方法不当 29、先拆除上部杆件....；及时取出....；遇六级风..... 30、建设单位、施工平面图(还应加主管部门、上级公司) 案例一： 1、可以，计划工期为29个月的那条，忘记编号了。 2、监理工程师做法妥当，应为总承包编制送审；总承包做法不妥当，建设单位只与总包有合同关系，和分包单位无合同关系。 3、索赔为0，G工作总时差为2个月，大于停工1个月。 下面都是非常有用的资料 2004一级建造师考试工程经济试题及答案 一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．在下列各项中，属于资本金财务现金流量表中现金流出的是（）。 A．折旧费B．摊销费C．应付账款D．所得税 2．在下列关于现金流量图的表述中，错误的是（）。 A．以横轴为时间轴，零表示时间序列的起点 B．多次支付的箭线与时间轴的交点即为现金流量发生的时间单位初 C．在箭线上下流明现金流量的数值 D．垂直箭线箭头的方向是对特定的人而言的 3．已知年名义利率r，每年计总次数n，则年有效利率为（）。 4．在进行工程经济分析时，下列项目财务评价指标中，属于动态评价指标的是（）。 A．投资收益率B．偿债备付率C．财务内部收益率D．借款偿还期 5．在项目财务评价中，若某一方案可行，则（）。 A．PtPc，FNPV0，FIRRic B．PtPc，FNPV0，FIRRic C．PtPc，FNPV0，FIRRic D．PtPc，FNPV0，FIRRic 6．某生产性建设项目，折算到第1年年末的投资额为4800万元，第2年年末的净现金流量为1200万元，第3年年末为1500万元，自第4年年末开始皆为1600万元，直至第10年寿命期结束，则该建设项目的静态投资回收期为（）年。 A．4.24 B．4.31 C．4.45 D．5.24 7．利息备付率表示使用项目（）偿付利息的保证倍率。 A．支付税金后的利润B．支付税金前且支付利息后的利润 C．支付利息和税金前的利润D．支付税金和利息后的利润 8．通货膨胀是指由于货币(这里指纸币)的发行量超过（）所需要的货币量而引起的货币贬值和物价上涨的现象。 A．存量商品B．商品流通C．增量商D．购买能力 9．在下列各项中，属于固定成本的是（）。 A．长期借款利息B．原材料费C．燃料费D．生产人员工资10．某生产性建设项目，其设计的生产能力为6万件，年固定成本为5600万元，每件产品的销售价格为3600元，每件产品的可变成本为1600元，每件产品的销售税金及附加之和为180元，则该生产性建设项目的盈亏平衡产销量为（）万件。 A．1.56 B．1.64 C．3.08 D．3.20 11．投资项目敏感性分析是通过分析来确定评价指标对主要不确定性因素的敏感程序和（）。 A．项目的盈利能力B．项目对其变化的承受能力 C．项目风险的概率D．项目的偿债能力 12．在进行设备购买与设备租赁方案经济比较时，应将购买方案与租赁方案 2009年度全国一级建造师执业资格考试试卷 (建筑工程管理与实务) -、单项选择题 (共20题，每题 1 分，每题的备选项中，只有 1个最符合题意) 1. 《网壳结构技术规程》(JGJ 61-2003)规定，单块双曲抛物面壳体的矢奉可取两个对角支承点之间距离的 ( )。 A. 1/ 8-1/ 6 B. 1/ 7-1/ 5 2. 下列关于抹灰工程的说法符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210--2001)规定的是 ( )。 A. 当抹灰总厚度大于25mm时，应采取加强措施 B. 不同材料基体交接处表面的抹灰，采用加强网防裂时，加强网与 层搭接宽度不应小于 50mm C. 室内墙面、柱面和门洞口的阳角，当设计无要求时，应做 1：2>水泥砂浆暗护角)> D．抹灰工程应对水泥的抗压强度进行复验 3. 建筑装饰装修过程中，凿掉梁的混凝土保护层，末采取有效的补救措施时，对混凝土保护层的正确处理是 ( )。 A. 采用与原混凝土强度同等级的细石混凝土重新浇筑 B．采用比原混凝土强度高一个等级的细石混凝土重新浇筑 C. 采用 1：1 高强度水泥砂浆分层抹面 D. 采用掺加膨胀剂的 1：1 水泥砂浆灌浆 7. 某高程测量，已知A点高程为 HA，欲测得B点高程HB, 安置水准仪于A，B之间，后视读数为 a，前视读数为 b，则B 点高程，HB ( )。 A. Hs= HA-a-b B. Hs= HA+ a+ b C. Hs= HA+ a-b D. Hs= HA-a+ b 8. 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)规定，两台以上推土机在同一地区作业时，前后距离最小应大 于 ( )m。 A. 6 B. 7 C. 8 D. 9 9. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002)规定，当采用应力控制方法张拉预应力筋时，实际 伸长值与设计计算理论伸长值的相对允许偏差是 ( )。 A. 士 3% B. 士4% C. 土5% D. 士6% 2011年度一级建造师执业资格考试《建筑工程经济》试卷 一、单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1.某企业从金融机构借款100万元，月利率1%，按月复利计息，每季度付息一次，则该企业一年需向金融机构支付利息（）万元。 A.12.00 B.12.12 C.12.55 D.12.68 2.某施工企业希望从银行借款500万元，借款期限2年，期满一次还本。经咨询有甲、乙、丙、丁四家银行愿意提供贷款，年利率均为7%。其中，甲要求按月计算并支付利息，乙要求按季度计算并支付利息，丙要求按半年计算并支付利息，丁要求按年计算并支付利息。则对该企业来说，借款实际利率最低的银行是（）。 A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 3.将技术方案经济效果评价分为静态分析和动态分析的依据是（）。 A.评价方法是否考虑主观因素 B.评价指标是否能够量化 C.评价方法是否考虑时间因素 D.经济效果评价是否考虑融资的影响 4.反映技术方案资本金盈利水平的经济效果评价指标是（）。 A.内部内部收益率 B.总投资收益率 C.资本积累率 D.资金本净利润率 5.关于静态投资回收期特点的说法，正确的是（）。 A.静态投资回收期只考虑了方案投资回收之前的效果 B.静态投资回收期可以单独用来评价方案是否可行。 C.若静态投资回收期若大于基准投资回收期，则表明该方案可以接受。 D.静态投资回收期越长，表明资本周转速度越快。 6.某技术方案的净现金流量见表1。若基准收益率大于等于0，则方案的净现值（） A.等于是900万元 B.大于900万元，小于1400万元 C.小于900万元 D.等于1400万元 表1 某技术方案的净现金流量表 7.反映企业在一定会计期间经营成果的报表是（） A.利润表 B.资产负债表 C.现金流量表 D.所有者权益变动表 8.当建设工程条件相同时，用同类已完工程的预算或未完但已经过审查修正的工程预算审查拟建工程的方法是（）。 A.标准预算审查法 B.对比审查法 C.筛选审查法 D.全面审查法 9.在企业财务分析时，对比两期或连续数期报告中相同指标，确定其变化方向、数额和幅度的分析方法，属于（）。 A.差额分析法 B.结构分析法 C.因素分析法 D.趋势分析法 10.实物量法和定额单价法在编制施工图预算的主要区别在于（）不同。 A.依据的定额 B.工程量的计算规则 C.直接工程费计算过程 D.确定利润的方法 11.施工企业从建设单位取得工程预付款，属于企业筹资方式中的（）筹资。 A.商业信用 B.融资租赁 C.短期借款 D.长期借款 12.在建设工程项目可行性研究阶段，计算投资应依据的定额或者指标是（）。 A.投资估算指标 B.预算定额 C.概算定额 D.概算指标 13.某工程有甲乙丙丁四个实施方案可供选择。四个方案的投资额依次是60万元、80万元、100万元、120万元。年运行成 本依次是16万元、13万元、10万元和6万元，各方案应用环境相同。设基准投资率为10%。则采用折算费用法选择的最优方案为（）。 A.丁 B.甲 C.乙 D.丙 14.根据《建筑安装工程费用项目组成》((2003)206号)，对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用， 应计入建筑安装工程（）。 A.措施费 B.工程建设其他费 C.研究试验费 D.材料费 15.资本金现金流量表是以技术方案资本金作为计算的基础，站在（）的角度编制的。 2010年度全国一级建造师执业资格考试试卷 《市政公用工程管理与实务》 一、单项选择题 1．道路无机结合料稳定基层中，二灰稳定土的（）高于石灰土。 A．板体性 B．早期强度 C．抗冻性 D．干缩性 【答案】C 2．路面结构中的承重层是（）。 A．基层 B．上面层 C．下面层 D．垫层 【答案】A 3．普通混凝土路面施工完毕并经养护后，在混凝土达到设计（）强度的40%以后，允许行人通过。 A．抗压 B．弯拉 C．抗拉 D．剪切 【答案】B 4．刚性挡土墙与土相互作用的最大土压力是（）土压力。 A．静止 B．被动 C．平衡 D．主动 【答案】B 5．沉预制桩时，锤击过程应采用（）。 A．重锤高击 B．重锤低击 C．轻锤高击 D．轻锤低击 【答案】B 6．设计强度为C50的预应力混凝土连续梁张拉时，混凝土强度最低应达到（）MPa。 A．35.0 B．37.5 C．40.0 D．45.0 【答案】B 7．后张法预应力筋张拉后孔道压浆采用的水泥浆强度在设计无要求时，不得低于（）MPa。 A．15 B．20 C．30 D．35 【答案】C 8．采用喷锚暗挖法施工多层多跨结构隧道时，宜采用的施工方法为（）。 A．全断面法 B．正台阶法 C．单侧壁导坑法 D．柱洞法 【答案】D 9．下列供热管道的补偿器中，属于自然补偿方式的是（）。 A．波形补偿器 B．Z型补偿器 C．方型补偿器 D．填充式补偿器 【答案】B 10．由低压和中压B（中压A）管道组成的燃气输配系统属于（）系统。 A．一级 B．二级 C．三级 D．多级 【答案】B 11．关于沥青碎石（AM）混合料和沥青混凝土（AC）区别的说法，错误的是（）。 A．沥青混凝土的沥青含量较高 2009年一级建造师水利水电工程考试真题及答案 一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选中，只有1个最符合题意） 1．经纬仪的操作步骤是（）。 A．照准--整平--对中--读数 B．照准--对中--整平--读数 C．整平--对中--照准--读数 D．对中--整平--照准--读数 2．尺寸为1.5m×1.0m×0.8m（长×宽×高）的箱体平放在水深为2.8m的水池底面，箱体顶面受到的静水压力为（）kN（水的重度取10kN/m3）。 A．20 B．27 C．30 D．42 3．渗透系数ｋ的计算公式为：k=Q1/AH，式中1表示（）。 A.通过渗流的土样面积 B.通过渗流的土样高度 C．实测酶水头损失 D．实验水压 4．细度模数为2.0的砂属于（）。 A．粗砂 B．中砂 C．细砂 D．特细砂 5．水利水电工程施工导流建筑物级别最高是（）级。 A．1 B．2 C．3 D．4 6．水闸公路桥T形梁的预应力属于（）荷载。 A．永久作用 B．可变作用 C．偶然作用 D．施工期临时 7．用浆液灌入岩体裂隙中以提高岩体的整体性和抗变形能力的灌浆称为（）灌浆。 A．接缝 B．固结 C．接触 D．回填 8．某土坝工程级别为2级，采用黏性土填筑，其设计压实度应为（）。 A．90％～92％ B．92％～96％ C．96％～98％ D．98％～100％ 9．混凝土面板堆石坝坝体干密度一段用（）测定。 A．灌水法 B．挖坑取样法 C．环刀取样法 D．灌砂法 10．混凝土重力坝浇筑块成型后的偏差，不应超模板安装允许偏差的（）。 A．20％～30％ B．30％～40％ C．40％～50％ D．50％～100％ 11．在工程建设实施阶段，依审批权限向主管部门提出主体工程开工申请报告的是（）。 A．项目法人 B．监理单位 C．施工单位 D．质量监督机构 12．某施工单位承担一水电站工程项目施工，其中施工单位可以分包的工程项目是（）。 A．坝体填筑 B．大坝护坡 C．电站厂房 D．尾水渠护坡 13．某水电站进水口边坡施工中发生质量事故，经调查，事故造成直接经济损失约20 万元，处理后不影响工程正常使用和寿命。根据有关规定，该事故属于（）。 A．重大质量事故 B．较大质量事故 C．一般质量事故 D．质量缺陷 14．质量监督机构对堤防加固工程进行质量监督的方式应以（）为主。 A．抽查 B．巡视 C．旁站 D．平行检验 15．某水库除险加固工程建设工地拟申报水利系统文明建设工地。根据申报条件，其已完工程量一般应达全部建安工程量的（）以上。 A．20％ B．30％ C．50％ D．70％ 16．水电工程特大质量事故的处理方案由（）提出。 A．监理单位 B．设计单位 C．质监总站 D．施工单位 2011年一级建造师考试建设工程经济真题试题及答案解析 一、单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1、某企业从金融机构借款100万元，月利率1%，按月复利计息，每季度付息一次，则该企业一年需向金融机构支付利息()万元。 A、12.00 B、12.12 C、12.55 D、12.68 解析： 1、P=100万元 2、月利率1%，按月复利计息，每季度付息一次：季度利率为：(1+1%)^3-1=3.03% 3、每季度付息一次。(单利)一年四季。 4、100*3.03%*4=12.12 故选B 2、某施工企业希望从银行借款500万元，借款期限2年，期满一次还本。经咨询有甲、乙、丙、丁四家银行愿意提供贷款，年利率均为7%。其中，甲要求按月计算并支付利息，乙要求按季度计算并支付利息，丙要求按半年计算并支付利息，丁要求按年计算并支付利息。则对该企业来说，借款实际利率最低的银行是( ) A、甲 B、乙 C、丙 D、丁 解析： 此题考核名义利率与有效利率的关系。 甲、乙、丙三家银行的计息周期都小于一年，则其实际年利率都将大于7%。只有丁银行的实际利率与名义利率相等。为7%。为四家中最小! 看到有的网友说甲银行为单利，实际利率最低，应该选A。那只说明，其还不了解何为“实际利率”。 故选D 3、将技术方案经济效果评价分为静态分析和动态分析的依据是() A、评价方法是否考虑主观因素 B、评价指标是否能够量化 C、评价方法是否考虑时间因素 D、经济效果评价是否考虑融资的影响 解析： 经济评价指标分为静态分析和动态分析的依据是：是否考虑时间因素的影响。 选C 4、反映技术方案资本金盈利水平的经济效果评价指标是() A、内部内部收益率 B、总投资收益率 C、资本积累率 D、资金本净利润率 解析： A、内部内部收益率与 B、总投资收益率均为方案的盈利能力指标 C项为发展能力指标。只有D、资金本净利润率为技术方案资本金盈利水平的经济效果评价指标。 故选D 5、关于静态投资回收期特点的说法，正确的是() A、静态投资回收期只考虑了方案投资回收之前的效果 B、静态投资回收期可以单独用来评价方案是否可行。 2010年一级建造师考试《项目管理》真题 一、单选题： 1、建设工程项目管理就是自项目开始到完成，通过（）使项目目标得以实现。P2 A、项目策划和项目组织 B、项目控制和项目协调 C、项目组织和项目控制 D、项目 策划和项目控制 2、组织分工反映的是一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和（）。P15 A、管理目标分工 B、管理职能分工 C 管理责任分工D、管理权限分工 3、编制项目管理任务分工表时，首先进行项目管理任务的分解，然后（）。P25 A、确定项目管理的各项工作流程B分析项目管理合同结构模式 C、明确项目经理和各主管工作部门或主管人员的工作任务 D、分析组织管理方面存在的问 题 4、业主确定的工程项目设计变更工作流程，属于工作流程组织中的（）。P31 A、管理工作流程 B、物质流程 C、信息处理工作流程 D、设计工作流程 5、为明确混凝土工程施工中钢筋制安、混凝土浇筑等工作之间的逻辑关系，施工项目部应当编制（）。P32 A、组织结构图B任务分工表C、工作流程图D、工作一览表 6、在项目的组织工具中，用以反映项目所有工作任务及其层次关系的是（）。P16 A、管理职能分工表 B、工作任务分工表 C、项目结构图 D、组织结构图 7、建设工程项目实施阶段策划的主要任务是确定（）。P A、项目建设的总目标 B、如何实现项目的目标 C、项目建设的指导思想 D、如何组织项目的建设 &在施工总承包管理模式下，施工项目总体管理和目标控制的责任由（）承担。P A、业主 B、分包单位 C、施工总承包管理单位 D、施工总承包单位 9、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，合同实施工程中工程师同意采用承包人的合理 化建议，由此所发生的费用或获得的收益应由（）。P A、发包人与承包人另行约定分担或分享 B、发包人承担或享有 C、发包人、承包人和工程师根据约定分担或分享 D、承包人承担或享有 10、施工生产要素的质量控制中，对模板、脚手架等施工设施，除按使用的标准定型选用外， 一般应按（）要求进行专项设计。P A、施工质量B设计及施工C施工工艺D、现场安全 11、施工项目管理班子成员编制的施工项目成本计划如果得不到目标要求，则应（），并重新编制成本计划。P A、重新分解落实成本目标 B、寻找降低成本的途径 C、对项目成本进行再分解 D、修订企业定额 12、可以接受业主方、施工方、供货方或建设项目工程总承包方的委托，提供代表委托方利益的项目管理服务的组织是（）。P A、设计单位 B、建设单位 C、项目管理咨询企业 D、房地产公司 13、某工程网络计划中，工作M的总时差为5天，自由时差为3天。在计划执行情况的检查中，发现只有工作M的实际进度拖后了4天，则关于工作M实际进度的说法，正确的是 （）° A、使总工期拖后1天，使后续工作最早开始时间拖后1天 B、不影响总工期，也不影响后 续工作的正常进行 C、使总工期拖后1天，但不影响后续工作的正常进行 D、不影响总工期，但使后续工作最 早开始时间拖后1天 14、按照工程建设项目物资采购管理程序，物资采购首先应（）P A、拟定物资采购合同 B、明确采购的要求、采购分工和责任 C、选择合格的产品供应或服务单位 D、进行采购策划，编制采购计划 15、建设工程项目环境管理的目的 、环境污染不至于造成人类生存基本条件的破坏、工程项目施工场界内的污染得到有 2013年一级建造师考试真题机电工程试题及答案 一、单项选择题(共20题。每题1分。每题的备选项中，只有1最符合题意) 1.设备安装基准线是根据施工图纸，按( D )来确定设备的纵横中心线。 A.土建提交的纵横中心线 B.土建预留孔的位置 C.设备底座地脚孔的位置 D.建筑物的定位轴线 安装基准线的测量：放线就是根据施工图，按建筑物的定位轴线来测量机械设备的纵、横向中心线并标注在中心标板上，作为设备安装的基准线。 2.常用的焊缝无损检测方法中，适合于焊缝内部缺陷检测的方法是( A )。 A.射线探伤 B.涡流探伤 C.磁性探伤 D.渗透探伤 射线探伤和超声探伤适合于焊缝内部缺陷的检测； 磁粉、渗透和涡流适用于焊缝表面质量的检测。 3.按埋置深度分类的机械设备基础是( D )。 A.箱式基础 B.垫式基础 C.减振基础 D.联合基础 按照埋置深度不同分为浅基础和深基础， 浅基础包括扩展基础、联合基础、独立基础； 深基础包括桩基础、沉井基础。 4.在雷电特别强烈地区采用双避雷线，少雷地区不设避雷线的防雷方式适合于( C )的高压输电线路。 A.500kv及以上 B.220~330kv C.110kv D.35kv 110kv线路，一般沿全线装设避雷线，在雷电特别强烈地区采用双避雷线。在少雷区或运行经验证明雷电活动轻微的地区，可不沿线架设避雷线，但应装设自动重合阀。 5.下列工业管道工程一般施工程序中，正确的是( B )。 A.管道与设备连接→仪表安装→调试与试运行 B.仪表安装→试压及清(吹)洗→防腐与保温 C.管道敷设→管道与设备连接→防腐与保温 D.管道与设备连接→试压及清(吹)洗→防腐与保温 本题考查工业管道安装工程一般施工程序。 6.露天长输管道现场管段组装焊接时，焊接方法不宜采用( D )。 A.手工电弧下向焊 B.半自动焊 C.全自动焊 D.CO2气体保护焊 长输管道管段组装焊接选择手工电弧下向焊、半自动焊、全自动焊焊接方式焊接管道。 该知识点已删除 7.容器的产品焊接试板应设置的部位是( A )。 A.筒节纵向焊缝的延长部位 B.筒节环向焊缝的中间部位 C.封头径向焊缝的延长部位 D.筒节纵向焊缝的起始部位 本题考查的是塔器设备的安装技术。 容器产品试板应设置在筒节纵向焊缝的延长部位，与筒节同时施焊。 8.下列不同材质的仪表管道，用管道外径的总数表示其最小允许弯曲半径，倍数从大到小依次为( B )。 A.高压钢管、紫钢管、塑料管 B.高压钢管、塑料管、紫钢管 C.塑料管、高压钢管、紫钢管 D.塑料管、紫钢管、高压钢管 高压钢管的弯曲半径大于管子外径的5倍； 2011年一级建造师机电工程真题及答案 一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．在输配电线路勘测定位时，要确定（）。 A．各处杆塔型号 B．杆塔组立方法 C．立杆方式 D．杆身调整程序 2．影响机械设备安装精度的因素不包括（）。 A．设备测量基准的选择 B．设备制造的质量 C．设备基础的硬度 D．设备安装环境 3．金属储罐罐底的中幅板搭接接头焊接时，控制焊接变形的主要工艺措施之一是（）。A．先焊长焊缝 B．初层焊道采用分段退焊或跳焊法 C．焊工均匀分布，对称施焊 D．沿同一方向进行分段焊接 4．单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选择，一般不应少于（）点。 A．2 B．3 C．4 D．5 5．易受化工大气、海洋大气腐蚀的石油储罐表面进行喷砂前应采用（）。 A．高压洁净水冲洗 B．碱液清除处理 C．有机溶剂清除处理 D．蒸汽冲洗 6．下列设备中，属于机械通用设备的是（）。 A．压缩机 B．桥式起重机 C．锅炉 D．汽轮机 7．玻璃纤维复合风管适用于（）。 A．洁净空调系统 B．酸性环境空调系统 C．有机溶剂空调系统 D．中压以下空调系统 8．机电工程厂房(车间、站)基础施工中，测量的重点是（）。 A．混凝土杯形基础 B．混凝土柱子基础及柱身 C．平台施工 D．钢柱基础 9．预防焊接变形的装配工艺措施是（）。 A．合理选择焊缝尺寸和形状 B．合理选择装配程序 C．合理安排焊缝位置 D．合理的焊接顺序和方向 10．综合考虑各种因素，大型储罐选择（）基础较为妥当。 A．联合 B．垫层 C．沉井 D．框架式 11．建筑电气工程布线系统敷设，暗敷导管在土建模板拆除后的紧后工序是（）。A．导管穿线 B．清理管口及扫管 C．敷设电缆 D．绝缘检查 12．关于高层建筑管道安装的避让原则的说法，正确的是（）。 A．给水管让排水管 B．大管让小管 C．水管让电缆套管 D．钢质管让塑料管 13．关于通风空调风管安装技术要求的说法，正确的是（）。 A．风口、阀门处要设置支、吊架加固补强 B．当管线穿过风管时，要注意穿过部位的密封处理 C．风管与风机连接处，应采用柔性短管连接 D．室外立管的固定拉索可依就近原则固定在避雷引下线上 14．下列场所的消防工程中，应该向公安消防机构申请消防设计审核的是（）。A．建筑面积为15000m2的展览馆 B．建筑面积为13000m2的客运车站 2010年一级建造师考试法规及相关知识参考答案（完整版） 注：以下参考答案来源于网络整理，不代表本人观点 一、单项选择题： 1：注册建造师管理规定答：国务院建设主管部门 2：民法通则当事人答：2 3：对全国注册建造师答：国务院建设主管部门 4：民事法律关系答：民事权利和民事义务 5：民法通则施工单位答：委托代理人 6：根据物权法答：用益物权 7：建筑工程施工许可管理办法答：办理了工程质量监督手续 8：建筑业企业资质管理规定答：房屋建筑工程施工总承包 9.甲公司与（不安抗辩权） 10.下列纠纷（劳动合同纠纷） 11.根据《物权（交通运输工具） 12.同一专业（资质等级较低） 13.关于行政（未经行政） 14.施工合同（监理通知） 15.关于民事（证人有义务） 16.某施工项（16） 17：施工单位招聘答：18 18：水泥厂答：水泥厂发出答复文件时 19：根据合同法答：5 20：施工单位依法对答：项目负责人 21：某建筑施工单位有50人答：配备兼职安全生产 22：赶工奖罚协议答：附条件 23：同城里的时间答：中标通知书发出 24：关于法院采取诉讼财产答：根据法院要求提供担保后则提供担保25：某工程项目建设答：40 26：关于和解答：强制执行的效力 27：建设工程安全生产管理条例答：总承包单位 28：5日内交货答：新要约 29：关于纠纷解决方式的选择答：只能向不动产所在地 30：不招标的答：个人捐资的教育项目 31：不属于强制性标准监督检查答：劳动合同 32：原有地下管线答：建设单位 33：分包工程答：总承包单位承担 34：施工总承包答：总承包单位统一组织 35：民用建筑节能条例答：厂房 36：下列劳动合同必备条款答：福利待遇 37：根据安全生产法答：国务院负责安全生产监督38：划拨土地使用权答：县级以上 39：下列施工单位答：项目技术员 40：停建，缓建答：建设单位 41：代位权行使答：债权人可以代位行使的权利 42：国务院制定答：建筑业企业资质管理规定 43：根据民事诉讼法答：胜诉方 44：施工单位与建设单位答：未预定利息不予支付45：税收征收管理法答：30 46：建筑法答：国务院 47：市场价格履行答：订立合同时履行地 48：提供了制作叉管的钢板答：委托 49：工程建设项目施工招标办法答：中标人 50：某施工单位答：重新作出行政处罚 51：在保险合同中答：投保人 52：甲公司将其厂房转让答：2010年1月1日 53：承运人按运输合同答：质押权 54：在城市市区范围内答：15 55：甲乙两公司答：无效 56：城市维护建设税暂行条例答：营业税 57：申请执行答：人民法院 58：公司法合同须经过答：董事会 59：甲公司欠某供应商500万答：应当由乙、丙连带60：串通投标的答：招标人从几名中标候选人中61：不属于施工招标文件答：合同主要条款 62：说法错的是答：禁止在具有火灾、爆炸危险的63：以合同履行地答：施工行为地 64：工程监理单位答：整改报告建设单位 65：建设工程质量管理条例答：监理合同 66：某办公大楼在保修期间答：建设单位 67：则招标人答：应当认定投标文件无效 68：施工项目进行答：中标日期 69：单位出卖模板的合同答：有效 70：应当于期满前答：3个月 2013年一级建造师项目管理考试真题及答案解析 2013年一级建造师项目管理考试真题及答案解析 一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项目中，只有一个最符合题意) 1.建设项目工程总承包的项目管理工作主要在项目的()。 A.决策阶段、实施阶段、使用阶段 B.实施阶段 C.设计阶段、施工阶段、保修阶段 D、施工阶段 【答案】B【解析】建设项目工程总承包方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程。参见P14. 2.下列影响建设工程项目管理目标实现的因素中，起决定性作用的是()。 A.人 B.方法 C.工具 D.组织 【答案】D 【解析】系统的目标决定了系统的组织，而组织是目标能否实现的决定性因素，这是组织认的一个重要结论。参考教材P17. 3.管理是由多个环节组成的过程，为了说明组成管理的这些环节可以使用()。 A.项目组织设计文件 B.项目任务分期表 C.工作任务分工表 D.管理职能分工描述书 【答案】D 【解析】管理职能分工由多个环节组成，包括提出问题、筹划、决策、执行、检查。参见教材P30-31. 4.下列建设工程项目决策阶段的工作内容中，属于组织策划的是( )。 A.业主方项目管理的组织结构 B.生产运营期经营管理总体方案 C.编码体系的建立 D.实施期组织总体方案 【答案】D 【解析】决策期组织策划：决策期的组织结构、任务分工、管理职能分工、工作流程、实施期组织总体方案、项目编码体系分析。参见教材P39。 5.建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的()。 A.组织柔性化 B.组织集成化 C.组织扁平化 D.组织高效化 【答案】B 下载更多科目历年真题 2012年度全国一级建造师执业资格考试试卷 建设工程法规及相关知识 一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1. 不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。 A. 国务院主管部门 B. 最高人民法院 C. 国务院 D. 全国人大常委会 【答案】C. 【解析】P6“（五)需要由有关机关裁决适用的情况”第2段。 2. 某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。业务员王某在与施工企业洽谈时提出，合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工企业。施工企业表示同意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。王某行为的法律定性是（）。 A. 合法行为 B. 无权代理 C. 不正当竞争 D. 滥用代理权 【答案】A. 【解析】原题为2006年司法考试卷三第5题。本题重点其实是考核《反不正当竞争法》第八条（教材P92“三、投标人以行贿手段谋取中标”第2行)，非为考核无权代理或滥用代理权。由于反不正当竞争法不属于大纲要求内容，本题应作为超纲题对待。 注意“账外暗中”给予对方回扣的，作为受贿处理。本案的补贴如实入账，不得视为不正当竞争行为。 3. 被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。 A. 由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任 B. 由被代理人独自向第三人承担责任 C. 由第三人自己承担损失 D. 由代理人独自向第三人承担责任 【答案】A. 【解析】P16倒数第4段。 4. 施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元。 A. 10 B. 20 C. 30 D. 50 【答案】B. 【解析】P37“（三)抵押的效力”第一段。拍卖所得为150万元。抵押权人就主债权100万元，利息及违约金20万元，实现抵押权的费用10万元优先受偿。 5. 建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是（）。 A. 相邻权 B. 地役权2004-2013年一级建造师工程经济历年真题及答案解析完整版
2009年一级建造师《建筑工程实务》考试真题
2011年度一级建造师执业资格考试《建筑工程经济》试卷
2010一级建造师《市政公用工程管理与实务》真题答案
2009年一级建造师水利水电工程考试真题及答案
2011年一级建造师考试建设工程经济真题试题及答案解析
2010年一级建造师考试
2013年一级建造师机电真题与答案
2011年一级建造师-机电工程实务-考试试卷及答案
2010年一级建造师考试参考答案(四科完整版)
2013年一级建造师项目管理考试真题及答案解析
一级建造师法规历年真题