地热井施工合同

地热井施工合同建设单位：

施工单位：

甲方：

乙方：

受甲方委托乙方施工地热探采结合井一眼。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合本工程具体情况，为明确责任、协作配合、确保工程质，经甲、乙双方一致同意，签订本合同，共同遵守。

建设单位：

法定代表人：

地址：

联系电话：

施工单位：

法定代表人：

地址：

联系电话：

经双方协议达成如下条款，共同遵守。

第一条工程名称：

第二条工程位置：

第三条工程范围：

1．设计井深井 m

2.成井结构：上部0- m为φ mm；下部

— mφ mm；其中滤水管为孔式缠丝滤水管。

3.施工过程中由于地质条件变化，成井结构及深度可视实

际情况做出相应调整。

第四条工程期限：

自钻井开钻之日至钻井终孔，工期为天（如遇事故处理或不可抗拒自然因素影响工期时，工期实际情况顺延至本工程结束）。

第五条机井质量：

1、水泵抽水，井出水量60—80t/h。

2、井出口水温50±3℃。

3、含砂量≤万分之一。

第六条工程造价及付款方式：

1、工程造价：

每米元，共计人民币元，大写。最终按实际井深结算。

2、付款方式：

合同签定后，乙方钻机进场，开钻前甲方预付工程总的40%；孔深钻至500m时，甲方再付工程总价的30%；钻至终孔甲方再支付工程总价的25%用乙方购买井管等材料；工程验收合格三日内，甲方按实际成井深度一次性将剩余工程款付清（留工程总价的5%为质保金，自验收之日起质保期为一个取暖期，如需加深，甲方应及时办理加深手续，加深费用全部预付）。

第七条工程验收及工程奖罚；

工程验收：

竣工后叁日内双方按第五条标准验收。超此期限，视甲方认可验收合格。在未履行验收手续和甲方资金不到位的情况下，该井不得使用，否则由使用方负责一切费用。

第八条其它结算条款：

工程奖罚：

1、水温超过53℃，水量大于80t/h时，甲方奖励壹万元给乙方。

2、水温代于47℃，水量小于60t/h时，甲方罚乙方壹万元。

3、水温低于45℃，水量小于50t/h以下视为废井，在地质条件允许的情况下，乙方重新打井。重新打井时，甲方免费负责施工场地，凿井用水，照明，施工用电等。

若该井由于地质因素达不到成井标准，甲方承担合同总价的一半来弥补乙方的经济损失。

第九条双方责任：

（一）甲方责任：

1、甲方免费负责提供该区域的水文地质资料。负责决定该井井位，提供施工场地，保证施工场地三通一平（路，水，电畅通，场地平整）。施工前清理好施工现场及地上、地下障碍物。施工期间办交通路线受阻，甲方负责乙方的经济损失。

2、按乙方设计要求，施工养水送至施工现场，水量每小时不少于30t，水费用由甲方承担；负责接通照明、施工电源，将引线接到乙方的配电柜内，电压不低于380V±5%，容量不小于

315KVA，电费用由甲方承担。

3、指定专人与施工队负责人经常联系，免费负责处理乙方施工排出的泥浆并提供抽水排放场地，如需外运由甲方承担相关费用。

4、乙方钻井设计进场后，甲方免费负责协调因工程建设与当地相关部门及群众关系，保证工程不受干扰，免费负责处理乙方施工噪音、环保及地方干扰等问题，直至乙方钻机退场完毕。

5、工程施工前，办理好一切工程准建许可证及相关手续（国土局、水务局、城建局、环保局、工商局、城镇居委会及税收由甲方承担，如因以上相关手续延误工期，给乙方造成的一切经济损失和成井质量问题由甲方承担）。停工时间超过48h按每台班2000元计算误工费。

（二）乙方责任：

1、施工人员应自觉遵守甲方的有关规章制度，并做到文明施工。

2、施工人员要根据当地的水文地质资料情况，严格工艺操作规程，进行精心施工。

3、因乙方技术原因造成的事故，乙方负责修理。

4、自备施工所用的机具附件材料等。

5、负责施工所用成井管材及其运输和安装。

6、工程竣工验收后，乙方按时提交竣工报告。

7、本工程最终结算时乙方给甲方开工程发票，税费由乙方承担。

8、在施工期间乙方出现工伤事故，属于乙方的由乙方自行承担。

第十条合同的变更和解除：

1、出现意外或不可抗力等特殊因素，经双方协商一致，可以变更或解除合同。

2、甲方单方要求解除合同的，当工程进行至开钻时，乙方按工程预算总价的50%收费；当工程进行至终孔时，乙方按工程预算总价的100%收费。

3、经过钻探和勘测，不能达到合同目的或继续施工会造成更大风险的，乙方有权解除合同。但必须退回收取的甲方的全部工程款项。

4、按解除合同要求及时支付工程款，以便使工程顺利进行，若不能按合同约定付款，超过七日视为违约，违约金为工程总造价的百分之二十，超过十日，乙方有权撤离全部施工设备，终止合同，且不退还已付的工程款。

第十一条设备保护：

施工完成或合同解除后，甲方不得以任何方式和理由，阻止乙方的设备搬运，否则，视为甲方违约，由甲方承担违约金。违约金按影响设备的搬运时间计算，每日5000元。

第十二条保修条款：

1、保修期为一年。

2、乙方的保修范围是：

（一）乙方提供的材料质量；

（二）乙方的成井工艺等；

自然原因或地质灾害等不可抗力和人为因素造成的迫害不在乙方的保修范围内。

其它事宜：

未尽事宜本着友好精神协商解决。如有异议可在原告方人民法院起诉。

本合同一式两份，双方各执一份。双方签章后即行生效。

甲方：乙方：

代表人：代表人：

年月日年月日

联系电话：传真：

手机：