山东省监理员初始教育试题
下列原则中，不属于《合同法》规定的基本原则的是（B）。
A.平等、自愿原则
B.等价有偿原则
C.诚实信用原则
D.不损害社会公益原则
依照合同法理论，狭义的合同是指（C）。
A.劳动合同
B.物权合同
C.债权合同
D.身份合同
下列协议中，适用《合同法》的是（C）。
A.收养协议
B.监护协议
C.工程承包协议
D.婚姻关系协议
依当事人之间是否互负义务，合同可以分为双务合同与单务合同。下列合同中，属于单务合同的是（B）。
A.买卖合同
B.赠与合同
C.勘察设计合同
D.施工合同
建设工程合同的性质是（BDE）。
A.单务合同
B.有名合同
C.实践合同
D.诺诚合同
E.要式合同
《合同法》中规定的基本原则有（ABCDE）。
A.平等原则
B.自愿原则
C.公平原则
D.诚实信用原则
E.不损害社会公益原则
合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。A
A.正确
B.不正确
合同是一种民事法律行为。A
A.正确
B.不正确
并非任何建设工程合同都是合同法中规定的有名合同。B A.正确
B.不正确
婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法律的规定。A
A.正确
B.不正确
宪法是由（D）制定和修改的居于最高的、核心的地位的根本大法。
A.最高国家行政机关
B.最高国家司法机关
C.国务院
D.最高国家权力机关
狭义的法律，是指（A）按照法定程序制定的规范性文件，是行政法规、地方性法规、行政规章的立法依据或者基础。
A.全国人民代表大会及其常务委员会
B.县级以上人民代表大会及其常务委员会
C.国务院
D.县级以上人民政府
行政法规，是指（C）按照法定程序制定的规范性文件。
A.全国人民代表大会及其常务委员会
B.县级以上人民代表大会及其常务委员会
C.国务院
D.县级以上人民政府
有权利制定地方性法规的主体是（A）。
A.设区的市的权利机关
B.设区的市的行政机关
C.法院
D.检察院
法律有广狭两层含义，广义的法律是指包括（ABCD）在内的一切规范性文件。
A.宪法
B.全国人民代表大会及其常委会制定的法律
C.国务院制定的行政法规
D.地方人大制定的地方性法规
E.地方行业主管部门出台的规定
部门规章的效力低于（AB）。
A.宪法
B.法律
C.地方性法规
D.地方规章
E.司法解释
从法律效力上讲，行政法规的效力仅次于宪法而
高于法律、地方性法规。B
A.正确
B.不正确
国际条约属于国际法而不属于国内法的范畴，但是经过法定程序批准生效的国际条例具有同国内法同等的约束力，从这个意义上来说国际条约也属于国内法的范畴，是我国法律的重要渊源。A
A.正确
B.不正确
宪法具有最高的效力等级，是其他法律的立法依据和基础，其他法律不能违背它的规定或者精神，否则无效。A
A.正确
B.不正确
我国的法，从宪法到普通法，从行政法规到地方性法规，都是分别由各级人民代表大会及其常设机构、国家行政机关制定和通过的，表达了人民的共同意愿。A
A.正确
B.不正确
下列（D）不是工程建设法的特征。
A.行政隶属性
B.经济性
C.政策性
D.时代性
建设法律关系是指，由工程建设法律规范所确认和调整的，在建设管理和建设协作做成中产生的（A）关系。
A.权利、义务
B.权利
C.义务
D.权利、责任
下列（C）不是工程建设法律关系的客体。
A.财
B.物
C.债
D.行为
能够引起工程建设法律关系产生、变更、消灭的是（C）。
A.法律关系
B.法律行为
C.法律事实
D.法律效力
工程建设法律规范的调整对象为（ABC）。A.工程建设管理关系
B.工程建设协作关系
C.工程建设主体内部劳动关系
D.民事法律关系
E.行政法律关系
工程建设法律规范的基本原则有（ABCDE）。
A.确保工程建设质量与安全
B.工程建设活动应当符合国家工程建设安全标准
C.遵守法律法规
D.不损害社会公共利益及他人合法权益
E.合法权利受法律保护
建设法律关系消灭的原因包括自然消灭、协议消灭和违约消灭。A
A.正确
B.不正确
民事法律行为本质上是合法的法律行为。A
A.正确
B.不正确
法律事实包括事件和行为两种类型。A
A.正确
B.不正确
建设工程法律关系由主体、客体、内容三个要素构成，但并不是任何建设工程法律关系都必须具备该三要素。B
A.正确
B.不正确
表见代理的法律后果由（B）承担。
A.代理人
B.被代理人
C.第三人
D.视情况而定
下列关于代理的表述，不正确的是（C）。
A.代理人应在代理权限范围内行使代理权
B.代理人应亲自进行代理活动
C.可以实施双方代理
D.不得滥用代理权
下列（D）不是物权当中所有权的权能。
A.占有
B.使用
C.收益
D.放弃
下列（A）不属于代理的种类。
A.双方代理
B.指定代理
C.法定代理
D.委托代理
法人的成立条件有（ABCD）。
A.依法成立
B.有必要的财产和经费
C.有自己的名称、组织机构和成果
D.能够独立承担民事责任
E.具备公益属性
债消灭的原因有（ABCDE）。
A.履行
B.抵消
C.提存
D.混同
E.免除
法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。A
A.正确
B.不正确
法定代表人是法人的最高领导人。B
A.正确
B.不正确
表见代理是指无权代理人以被代理人的名义与第三人实施民事法律行为，第三人有理由相信代理人有代理权，因而法律后果直接由被代理人承担的代理方式。A
A.正确
B.不正确
法定代表人的变更即法人的变更。B
A.正确
B.不正确
垫资条款的效力为（D）。
A.无效
B.效力待定
C.可变更可撤销
D.有效
约定的垫资利息超过中国人民银行规定标准的，应（D）。
A.减半支付
B.按照约定支付
C.不应支付利息
D.超过部分无效
招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（B）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.15.0
B.30.0
C.45.0
D.60.0
当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以（B）作为结算工程价款的根据。
A.阴合同
B.备案的中标合同
C.双方约定为准
D.阳合同或阴合同
垫资利息的支付方式为（AB）。
A.有约定时支付
B.无约定时不支付
C.任何情况下都应支付
D.任何情况下都不应支付
E.视情况而定
工程实践中，建设单位（ACE）规避阴阳合同。
A.进行合法有效的招标投标
B.与对方当事人协商
C.签补充协议，并备案
D.诉讼
E.重新进行招标投标，并重新签订合同
当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持。A
A.正确
B.不正确
当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。A
A.正确
B.不正确
拖欠款利息有约定时支付，无约定时不支付。B
A.正确
B.不正确
当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，应予支持。B
A.正确
B.不正确
下列（C）不是无效合同的法律后果。
A.恢复原状
B.返还财产
C.继续履行
D.折价补偿
下列（D）不是无效合同的情形。
A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家
利益
B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益
C.违反法律、行政法规的强制性规定
D.重大误解
下列（C）不是建设部124号令规定的参照认定挂靠的情形。
A.转让、出借企业资质证书的
B.以其他方式允许他人以本企业名义承揽工程的
C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
D.项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员、项目核算人员不是工程承包人本单位人员的
勘察、设计、监理等服务采购，单项合同估算价在（B）人民币以上。
A.100万元
B.50万元
C.200万元
D.3000万元
非法转包的情形有（ABCD）。
A.总承包人将建设工程分包给不具有相应资质条件的单位的
B.建设工程总承包合同中未有约定，又未经发包方的同意，承包人将其承包的部分建设工程交由其他单位完成
C.施工总承包单位将工程主体结构的施工发包给其他单位的
D.分包单位将其承包的建设工程再分包的
E.将其承包的全部工程发包给他人
建设工程合同无效的情形有（ABCDE）。
A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的
B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
C.非法转包
D.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的
E.违法分包
建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。A
A.正确
B.不正确
建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，不支付工程款B
A.正确
B.不正确
承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第134条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。A
A.正确
B.不正确
具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的，应予支持。B
A.正确
B.不正确
某建材供应商向某建筑公司发出一份销售建筑材料的广告，其内容只是介绍多种建筑材料的规格、价格与性能，则此广告不构成要约的原因是（D）。
A.不具有订立合同的意思表示
B.要约人不特定
C.受要约人不特定
D.要约内容不明确
某建筑公司分别对两个开发商的建设项目进行投标，但是，在提交标书时不慎将两个标书互相错投。则此建筑公司的两个标书均不构成要约的原因是（C）。
A.不具有订立合同的意思表示
B.要约人不特定
C.受要约人不特定
D.要约内容不明确
甲单位以电子邮件的方式向乙单位发出要约，此要约的生效时间是（B）。
A.该电子邮件发出的时间
B.该电子邮件进人乙单位指定的电子邮箱的时间
C.乙单位知道已经收到该电子邮件的时间
D.乙单位知悉该电子邮件内容的时间
下列情形中，构成承诺的是（D）。
A.甲向乙发出要约，丙得知后向甲表示完全同意要约的内容
B.甲向乙发出要约，乙向丁表示完全同意要约的内容
C.甲向乙发出要约，明确7天内不答复则视为承诺，乙未如期答复
D.甲按某广告给乙汇款购买其建材，乙给甲邮寄了其指定的产品
下列关于要约撤销的表述中，正确的是（BD）。
A.要约生效之前可以撤销
B.要约生效之后且受要约人承诺之前可以撤销
C.撤销通知应在要约生效之前到达受要约人
D.撤销通知应在受要约人作出承诺之前到达
E.撤销要约必须经过受要约人的同意
下列情况中，不得撤销的要约包括（ABDE）。
A.要约人约定了承诺期限
B.要约人明示要约不可撤销
C.受要约人认为要约不可撤销
D.C情形并已为履行合同做了准备工作
E.通知在承诺发出之后到达受要约人
承诺延误是指承诺人发出承诺后，被外界原因而延误到达。“受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效。A
A.正确
B.不正确
撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。A
A.正确
B.不正确
承诺既可以撤回也可以撤销。B
A.正确
B.不正确
寄送价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书以及商业广告属于要约邀请。B
A.正确
B.不正确
某承包商与材料供应商签订了一个水泥供货合同，但是合同中没有约定水泥的交货地点，则他们应该优先采用（D）。
A.在履行义务一方所在地履行
B.在收受水泥一方所在地履行
C.在签订合同地点履行
D.补充协商决定交货地点
某工程签订的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，双方又无法补充协商确定交货地点，而且也无法根据交易习惯确定。则供货商备齐钢材后，应（D）。A.将钢材送到施工现场
B.将钢材送到发包人的办公所在地
C.将钢材送到发包人的仓库
D.通知发包人自提
甲乙双方签订一特种建材买卖合同，约定执行政府指导价，于2004年6月1日前交付完毕，6月1日的政府指导价是2500元／吨，但甲方直至2004年8月1日才交货，此时的政府指导价是2800元／吨，结算时应按照（C）计算。
A.2800元／吨
B.2650元／吨
C.2500元／吨
D.2200元／吨
某建设工程施工合同中按市场价格对合同价格作出了约定，在履行合同时，发现某分项工程价款约定不明，则法定的处理方法是（B）。
A.按照订立合同时，承包人所在地的市场价格支付
B.按照订立合同时，工程所在地的市场价格结算
C.按照履行合同时，工程所在地的市场价格结算
D.按照履行合同时，国家造价管理部门发布的价格支付
A市甲厂与B市乙绿化公司签订了一份买卖合同，约定由甲厂供应乙公司苗木1000棵，乙企业支付货款5万元。但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷，付款地点和交货地点应为（AB）。
A.付款地点为A市
B.交货地点为A市
C.付款地点在B市
D.交货地点在B市
E.交货地点和付款地点均在B市
甲房地产开发商拖欠乙施工单位15万元工程款，丙设计院又拖欠甲20万元已到期的购房款，于是乙便对丙行使代位权，拿到了15万元的工程款。则下列说法正确的有（ABCE）。
A.乙只能以自己的名义行使代位权
B.乙行使代位权的费用应当由甲承担
C.乙行使代位权的范围应当以15万元为限
D.乙可以直接向丙行使代位权
E.乙必须向法院请求行使代位权
代位权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。A
A.正确
B.不正确
执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。A
A.正确
B.不正确
合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充。不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。A
A.正确
B.不正确
合同履行需遵循全面履行原则。A
A.正确
B.不正确
下列关于合同无效的表述中，正确的是（C）。
A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同
B.损害国家、集体或者第三人利益
C.以合法形式掩盖非法目的
D.违反地方性法规的强制性规定
下列合同中，属于可变更、可撤销合同的是（D）。
A.损害社会公共利益的合同
B.以合法形式掩盖非法目的
C.不慎造成误解的合同
D.显失公平的合同
某钢铁厂用更换样品包装和产品标签的方法与某建筑公司签订了钢材购销合同，将劣质钢材以优质的价格出售给该建筑公司使其蒙受损失。则该建筑公司不可（C）。
A.申请法院或仲裁机构变更该合同
B.申请法院或仲裁机构撤销该合同
C.申请法院确认该合同无效
D.继续认可该合同
下列（D）不属于合同的生效要件。
A.合同主体适格
B.意思表示真实
C.内容合法
D.完全行为能力人
14岁的中学生张某擅自与某善意的成年人王某签订合同转让了自己上学用的电动自行车，则下列关于此合同的表述中正确的是（CDE）。
A.此合同属于有效合同
B.此合同属于无效合同
C.此合同属于效力待定合同
D.王某可催告张某父母确认
E.合同被追认前王某可撤销
下列关于合同生效的要件中，正确的是（ABDE）。
A.当事人的主体资格要合格
B.当事人的意思表示要真实
C.合同不违反法律、行政法规
D.合同不损害社会公共利益
E.具备法律要求的合同形式
一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。A
A.正确
B.不正确
因故意或者重大过失造成对方财产损失的，免责条款无效。A
A.正确
B.不正确
重大误解，是指当事人一方因自己的过失导致对合同的内容等发生重大误解而订立的合同的行为。A
A.正确
B.不正确
无权代理合同属于效力待定合同。A
A.正确
B.不正确
勘察、设计、监理等服务采购，单项合同估算价在（D）万元人民币以上，属于强制招标投标的规模标准。
A.100.0
B.200.0
C.60.0
D.50.0
《招标投标法》规定，投标人不得少于（B）个。
A.2.0
B.3.0
C.4.0
D.5.0
开标由（A）主持，邀请所有投标人参加。
A.招标人
B.投标人
C.评标委员会
D.招标代理
评标委员会成员总数应当为（B）人以上单数。A.3.0
B.5.0
C.7.0
D.9.0
《招标投标法》规定，招标投标活动应当遵循（ABCD）原则。
A.公开
B.公平
C.公正
D.诚实信用
E.等价有偿
《招标投标法》规定，强制招标投标的项目范围包括（ABCDE）。
A.大型基础设施公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
B.全部使用国有资金投资或者国家融资的项目
C.使用国际组织贷款、援助资金的项目
D.使用外国政府贷款、援助资金的项目
E.部分用国有资金投资或者国家融资的项目
涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。A
A.正确
B.不正确
评标委员会推荐的中标候选人应当限定在一至三人，并标明排列顺序。A
A.正确
B.不正确
招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。B
A.正确
B.不正确
投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。A
A.正确
B.不正确
《侵权责任法》规定，建筑物倒塌致人损害的侵权诉讼，适用（B）归责原则。
A.过错原则
B.过错推定原则
C.无过错原则
D.公平原则
下列（D）不是侵权免责事由。A.无过错
B.不可抗力
C.第三人过错
D.受损害人无过错
共同危险行为适用《侵权责任法》规定的（A）归责原则。
A.过错原则
B.过错推定原则
C.无过错原则
D.公平原则
高空抛物适用《侵权责任法》中的（D）原则。
A.过错推定原则
B.无过错原则
C.过错原则
D.公平原则
法律责任的构成要件有（ABCD）。
A.有损害事实
B.存在违法行为
C.损害事实与违法行为之间具有因果关系
D.有过错
E.有过失
《侵权责任法》中规定的规则原则有（ABCE）。
A.过错原则
B.过错推定原则
C.无过错原则
D.平等原则
E.公平原则
因建设工程或工程设施倒塌致人损害的侵权诉讼，由施工单位与建设单位就其他责任人的原因致害承担举证责任。A
A.正确
B.不正确
从建筑物中抛掷物品或从建筑物上坠落的物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的以外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。A
A.正确
B.不正确
因堆放物倒塌致害的侵权诉讼，由堆放人就自己没有过错承担举证责任。
A
A.正确
B.不正确
因挖掘地面、修缮安装地下设施致害的侵权诉讼，
由施工人就自己设置了明显标志和采取了安全措施的事实承担举证责任。A
A.正确
B.不正确
下列（D）不是发包人行使法定单方解除权的条件。
A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的
B.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的
C.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的
D.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的
下列（D）不是承包人行使法定单方解除权的条件。
A.未按约定支付工程价款的
B.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的
C.不履行合同约定的协助义务的
D.非法转包、违法分包
建设工程合同解除后（A）结算。
A.应当按照约定
B.应当参照约定
C.不应
D.根据法律规定
约定的违约金低于或者高于造成的损失的，当事人（A）变更。
A.可以
B.应当
C.不可
D.根据法律规定
发包人行使法定单方解除权的条件有（ABCDE）。
A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的
B.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的
C.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的
D.非法转包
E.违法分包
《合同法》规定的法定赔偿范围包括（ACE）。
A.实际损失
B.预算
C.预期利益
D.预计损失
E.防止损失扩大而支出的合理费用
当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，对方可以单方解除合同。A
A.正确
B.不正确
当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，需在催告后的合理期限内仍未履行的，才可解除合同。B
A.正确
B.不正确
当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。A
A.正确
B.不正确
建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款。A
A.正确
B.不正确
施工合同纠纷（质量、工程款、工期）的诉讼时效为（B）年。
A.1.0
B.2.0
C.4.0
D.20.0
权利最长保护期限为（D）年。
A.2.0
B.4.0
C.10.0
D.20.0
诉讼时效起算时间点为从（A）起计算。
A.权利人知道或应当知道其权利受到侵害之日
B.权利受到侵害之日
C.权利人主张权利之日
D.权利人行使权利之日
工程结算款请求权的诉讼时效从（C）之日开始计算。
A.结算
B.提交结算文件
C.应付工程款
D.发包人认可
诉讼时效期限为一年的情形有（ABCD）。
A.身体受到伤害要求赔偿的
B.延付或拒付租金的
C.出售质量不合格的商品未声明的
D.寄存财物被丢失或损毁的
E.涉外合同
承包人因以下（ABDE）事由，请求发包人支付工程价款的，不受诉讼时效的限制。
A.承包人未就工程价款与发包人进行结算的
B.工程价款数额尚未确定的
C.发包人未收到竣工结算文件的
D.发包人收到承包人递交的竣工结算文件后，不及时审核或者答复的
E.承包人有证据证实发包人故意拖延进行结算的在任何诉讼程序中均可提出诉讼时效的抗辩。B
A.正确
B.不正确
诉讼时效期限为两年。B
A.正确
B.不正确
诉讼时效期间经过，权利人的实体权利并不因此而消灭。A
A.正确
B.不正确
诉讼时效期间经过，权利人的胜诉权必要消灭。B
A.正确
B.不正确
当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的（D）。
A.根据法律规定处理
B.按照约定处理
C.不予支持
D.应予支持
一方当事人向对方当事人提出民事权利的要求，对方未用语言或者文字明确表示意见，但其行为表明已接受的，可以认定为默示。不作为的默示只有在法律有规定或者（A）的情况下，才可以视为意思表示。
A.当事人双方有约定
B.一方当事人主张
C.对方当事人同意
D.法律不禁止
建筑工程的承包人的优先受偿权（B）抵押权和其他债权。
A.后于
B.优于
C.根据法律规定确定
D.按照双方预定确定
建设工程承包人行使优先权的期限为（C），自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.1年
“逾期不结算视为认可结算”的适用条件为（ABC）。
A.约定结算答复期限
B.约定“逾期不答复视为认可结算”
C.发包人在“结算答复期间”没有答复
D.法律规定“逾期不答复视为认可结算”
E.承包人确定工程款数额
发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程（B），也可以申请人民法院将该工程（E），就所得价款优先受偿
A.变卖
B.折价
C.抵消
D.提存
E.拍卖
当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。A
A.正确
B.不正确
“逾期不结算视为认可”可以不约定于合同中，而直接适用法律规定。B
A.正确
B.不正确
建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。A
A.正确
B.不正确
消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项
后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。A
A.正确
B.不正确
2013版施工合同示范文本的实施日期是（A）。
A.2013年7月1日
B.2013年8月1日
C.2014年1月1日
D.2013年10月1日
承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（28）天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。
A.7天
B.14天
C.28天
D.56天
争议评审小组作出的书面决定（B）对双方具有约束力，双方应遵照执行。
A.自然
B.经合同当事人签字确认后
C.任何情况下都
D.必须经法院判决才
除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。有关支付担保说法正确的是（ABCD）。
A.支付担保可以采用银行保函的形式
B.支付担保可以采用担保公司担保的形式
C.支付担保具体的形式由合同当事人在专用合同条款中约定
D.合同可以不约定支付担保。
E.采用2013版施工合同示范文本签订合同必须约定支付担保
应依照法律规定参加工伤保险的单位有（ABCDE）。
A.发包人
B.监理人
C.发包人为履行合同聘请的第三方
D.承包人
E.分包人
99版施工合同示范文本的修订原则之一是注重保护发包人权利的原则。B
A.正确
B.不正确
99版施工合同示范文本的修订原则之一是与我国项目管理造价改革相协调的原则。A A.正确
B.不正确
2013版施工合同示范文本通用条款规定的违约双倍赔偿制度指建设单位拖欠工程款超过一定时间须向施工单位支付两倍的拖欠工程款。B
A.正确
B.不正确
因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。A
A.正确
B.不正确
下列关于法的效力高低的表述不正确的是(D)。
A.法律的效力低于宪法，但高于其他的法
B.行政法规的效力低于宪法和法律
C.地方性法规的效力低于宪法、法律和行政法规
D.行政规章的效力低于宪法、法律、行政法规和地方性法规
关于法的形式，下列表述不正确的是(B)。A.—切法律、行政法规和地方性法规都不得与宪法相抵触
B.广义上的法律，泛指《宪法》调整的各类法的规范性文件
C.狭义上的法律，仅指全国人大及其常委会制定的规范性文件
D.自治条例和单行条例、特别行政区法律等，属于我国法的形式
下列属于行政法规的是（D）。
A.《合同法》
B.《北京市招标投标条例》
C.《建筑法》
D.《建设工程质量管理条例》
下列属于民法商法的是（B）。
A.土地管理法
B.公司法
C.建筑法
D.劳动法
某施工企业中标省人民医院门诊楼工程项目，工程完成后审计机关对其进行审计，作了审计结论。对此过程中产生的法律关系，下列说法中正确的是（ABDE）。
A.该施工企业与医院之间是民事法律关系
B.该施工企业与医院之间法律地位平等
C.审计机关与该医院之间是民事法律关系
D.审计机关与该施工企业之间是行政法律关系
E.审计机关与该施工企业之间法律地位不平等
与工程建设相关的法规的表现形式多种多样，以下属于与工程建设相关法规的形式的有（ABC）。
A.某省人大常委会通过的建筑市场管理条例
B.建设部发布的注册建造师管理办法
C.某省人民政府制定的招标投标管理办法
D.某市人民政府办公室下发的关于外来工暂住规定的通知
E.某省建设行政主管部门下发的加强安全管理的通知
部门规章之间不一致的，适用新规定；同时颁布的，由双方协商。B
A.正确
B.不正确
同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决。A
A.正确
B.不正确
部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由全国人大法工委裁决。B
A.正确
B.不正确
地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，由国务院裁决。B
A.正确
B.不正确
下列关于监理的工作内容，表述完整准确的是（D）。
A.四控制，两管理，一协调
B.三控制，三管理，一协调
C.三控制，两管理，一协调，并履行安全管理工作
D.三控制，两管理，一协调，履行安全生产管理的法定职责
工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（B）。
A.合同约定
B.工程建设强制性标准
C.设计要求
D.工程建设推荐性标准
总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表，其中不正确的是（D）。
A.组织编制监理规划，审批监理实施细则
B.根据工程进展及监理工作情况调配监理人员
C.组织审查施工组织设计、(专项)施工方案
D.进行隐蔽工程验收
施工组织设计审查应包括下列基本内容，其中不正确的是（D）。
A.编审程序应符合相关规定
B.施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求
C.安全技术措施应符合工程建设强制性标准
D.施工图纸符合工程建设强制性标准
相关服务是指工程监理单位受建设单位委托，按照建设工程监理合同约定，在建设工程（ABD）等阶段提供的服务活动。
A.勘察
B.设计
C.施工
D.保修
E.使用
项目监理机构批准施工单位费用索赔应同时满足下列条件（ABC）。
A.施工单位在施工合同约定的期限内提出费用索赔
B.索赔事件是因非施工单位原因造成，且符合施工合同约定
C.索赔事件造成施工单位经济损失
D.索赔费用有施工单位注册造价师签章
E.索赔事项属于合同的承包范围
总监理工程师是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师或具有工程类注册执业资格的人员。B
A.正确
B.不正确
《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理人员进驻施工现场。A
A.正确
B.不正确
工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。A
A.正确
B.不正确
工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规
和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。A
A.正确
B.不正确
《建筑工程安全生产管理条例》规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、(B)签字后实施。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.总监代表
D.建设单位负责人
工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（B）。
A.合同约定
B.工程建设强制性标准
C.设计要求
D.工程建设推荐性标准
超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由（A）组织召开专家论证会。
A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.安全监督部门
工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处（A）的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书。
A.10万元以上30万元以下
B.20万元以上50万元以下
C.100万元以上300万元以下
D.1万元以上5万元以下
以下属于专家论证项目的有(ABC)。
A.深基坑
B.地下暗挖工程
C.高大模板工程
D.室内抹灰
E.砌砖工程
工程监理单位和监理工程师应当按照（ABCE）实施监理。
A.法律
B.法规
C.工程建设强制性标准
D.工程建设推荐性标准
E.工程合同
工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当及时向有关主管部门报告。B
A.正确
B.不正确
安全技术措施或者专项施工方案的编制应遵循《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号）。A
A.正确
B.不正确
工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。A
A.正确
B.不正确
工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。A
A.正确
B.不正确
2013版施工合同示范文本通用条款规定：承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述时间内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。B
A.14.0
B.28.0
C.56.0
D.60.0
下列不属于2013版施工合同示范文本通用条款规定的是：(C)。
A.承包人按第14.2款(竣工结算审核)约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
B.承包人按第14.4款(最终结清)提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
C.承包人应在发出索赔意向通知书后14天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
D.索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时
间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
下列不符合2013版施工合同示范文本通用条款规定的是（D）。
A.施工单位应及时办理签证、索赔，否则在新文本下极容易被判“索赔权利过期作废”。
B.对施工单位来说，费用索赔比工期索赔更加重要。
C.建设单位及时审理索赔；及时提交反索赔的意向通知与反索赔报告。
D.专业队伍办理签证、索赔；实现资料（证据）专人管理；
根据2013版施工合同示范文本，下列说法不正确的是（C）。
A.“索赔过期作废制度”要求施工单位、建设单位、监理单位及时高效的处理索赔；实现项目管理的过程控制，动态管理
B.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；
C.承包人应在索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；
D.发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；
2013版监理规范规定，项目监理机构批准施工单位费用索赔应同时满足下列条件：（ABE）。A.施工单位在施工合同约定的期限内提出费用索赔。
B.索赔事件是因非施工单位原因造成，且符合施工合同约定。
C.索赔事件是客观原因造成，且符合施工合同约定。
D.索赔事件是施工单位原因造成，且符合施工合同约定。
E.索赔事件造成施工单位直接经济损失。
2013版监理规范规定，项目监理机构批准工程延期应同时满足下列条件：（ABC）。
A.施工单位在施工合同约定的期限内提出工程延期。
B.因非施工单位原因造成施工进度滞后。
C.施工进度滞后影响到施工合同约定的工期。
D.索赔事件是客观原因造成，且符合施工合同约定。
E.索赔事件是施工单位原因造成，且符合施工合同约定。
1999版施工合同示范文本规定了索赔过期作废制度。B
A.正确
B.不正确
2013版施工合同示范文本规定了索赔过期作废制度。A
A.正确
B.不正确
2013版施工合同示范文本通用条款规定：发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求。B
A.正确
B.不正确
2013版施工合同示范文本通用条款规定：发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。A
A.正确
B.不正确
根据2013版施工合同示范文本，下列说法不正确的是（C）。
A.因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。
B.因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
C.因发包人违反合同约定造成暂停施工的，发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，无须支付承包人合理的利润。
D.2013版示范文本约定了需要支付承包人合理利润的情形多达13种。
以下不属于施工机械台班单价组成费用的是（A）。
A.防暑费：
B.大修理费，经常修理费：
C.安拆费及场外运费
D.机上人工费
机械因窝工而闲置时，机械设备台班费可按（C）计算。
A.台班费或折旧费
B.台班费和折旧费
C.租赁费或折旧费
D.租赁费和折旧费
根据2013版施工合同示范文本，下列说法正确的是（B）。
A.因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，不能顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；
B.因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；
C.因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人负担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；
D.因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由承包人承担；
根据FIDIC合同条件的规定，不可抗力是指某种异常事件或情况，包括(ACDE)等。
A.战争、敌对行动、入侵、外敌行动
B.工期拖延引起的赔偿
C.叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权，或内战
D.承包商人员和承包商的其他雇员以外的人员的骚动、喧闹、混乱、罢工或停工
E.战争军火、爆炸物资、电离辐射或放射性物质引起的污染，但可能固承包商使用此类军火引起的除外
费用索赔成立的条件如下（必须同时具备）：（ABCD）。
A.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出（费用增加）。
B.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的原因。
C.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人应当承担的风险；
D.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
E.监理人证明索赔事件客观发生了。
根据2013版施工合同示范文本，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担。A
A.正确
B.不正确
根据2013版施工合同示范文本，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：承包人施工设备的损坏由发包人承担。B
A.正确
B.不正确
根据2013版施工合同示范文本，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担。A
A.正确
B.不正确
根据2013版施工合同示范文本，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由承包人承担。B
A.正确
B.不正确
(A)是工程索赔计算时最常用的一种方法。这种方法的计算原则是，以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据，向业主要求费用补偿。
A.实际费用法
B.总费用法
C.直接费用法
D.估算费用法
直接费是指直接用于工程的人工费、材料设备费和(B)。
A.临时设施工程费
B.施工机械使用费
C.现场管理费
D.业务费
当施工现场出现气候异常时，承包商一般可以向业主提出(B)。
A.延长工期
B.工期延长的费用赔偿
C.既延长工期，又索赔费用
D.不能向业主提出索赔
合同规定的索赔是指承包商所提出的索赔要求，在该工程项目的合同文件中有文字依据，承包商可以据此提出索赔要求，并取得经济补偿。这些在合同文件中有文字规定的合同条款，被称为（A）。
A.明示条款
B.默示条款
C.直接条款
D.间接条款
关于施工索赔的特征，下列说法中不正确的是（ABCD）。
A.与工程签证是双方法律行为的特征不同，工程索赔不是双方协商一致的结果，而是单方主张权利的要求。
B.与工程签证涉及的利益已经确定的特点相比，工程索赔涉及的利益尚待确定，是一种期待权益。
C.工程签证的内容已经确定，签证可直接作为结算的依据；而工程索赔存在三种结果。
D.对于工程签证而言，工程签证前的有关书面或口头证据的取得与保管并不重要；而工程索赔是单方面提出的权利主张，必须依赖于证据予以证实，这些证据不仅包括实体证据还包括程序证据。
E.索赔和签证是同一概念。
索赔报告的组成内容包括（ABCD）。
A.总论
B.合同引证
C.索赔费用、工期的计算
D.索赔证据
E.监理档案
就施工索赔的目的而言，施工索赔分为经济索赔和工期索赔。A
A.正确
B.不正确
在国际工程施工索赔中，最常见的是承包商向业主提出的工期索赔和经济索赔；有时，业主也向承包商提出经济补偿的要求，即“反索赔”。A
A.正确
B.不正确
按照索赔的对象不同，把索赔分成两类：索赔和反索赔。A
A.正确
B.不正确
综合索赔又称总索赔，俗称一揽子索赔。即对整个工程（或某项工程）中所发生的数起索赔事项，综合在一起进行索赔。A
A.正确
B.不正确
下列表述正确的是(C)。
A.工期顺延又称顺延工期，是指由于承包人的原因造成的工期延误。
B.工期顺延又称顺延工期，是指由于发包人的原因或监理人的原因造成的工期延误。
C.工期顺延又称顺延工期，是指由于发包人的原因或其他非承包人的原因造成的工期延误。
D.工期顺延又称顺延工期，是指由于不可抗力原因造成的工期延误。
下列表述正确的是(A)。
A.只有关键工作延误才必然导致工期延误；非关键工作延误不一定导致工期延误。
B.只有关键工作延误才必然导致工期延误；非关键工作延误一定不导致工期延误。
C.只有非关键工作延误才必然导致工期延误；关键工作延误不一定导致工期延误。
D.只有非关键工作延误才必然导致工期延误；关键工作延误一定不导致工期延误。
某项工作出现进度偏差，此偏差不大于该工作的自由时差，则B
A.影响后续工作
B.不影响后续工作
C.影响总工期
D.可能影响总工期
某项工作出现进度偏差，此偏差大于该工作的自由时差但不大于该工作的总时差，则(D).
A.不影响后续工作
B.可能影响后续工作
C.影响总工期
D.不影响总工期
工期索赔成立的条件如下（必须同时具备）：（ABCD）。
A.与合同对照，事件已造成了直接工期损失（工期延误或工期延长）。
B.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的原因。
C.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人应当承担的风险；
D.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
E.监理人证明索赔事件客观发生了。
关键线路与关键工作的确定方法有（ABC）。
A.观察法
B.计算总时差法
C.标号法
D.计算节点最早时间的方法
E.倒排工期法
建设工程监理规范（GB/T50319-2013）中的“工程延期”的本质是“工期顺延”。A
A.正确
B.不正确
工期延误是工期顺延的必要条件。A
A.正确
B.不正确
工期延误是工期顺延的充分必要条件。B
A.正确
B.不正确
工期顺延是工期延误的必要条件。B
A.正确
B.不正确
根据《招标投标法》，投标人补充，修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在（C）。
A.评标截至时间前
B.评标开始前
C.提交投标文件的截止时间前
D.投标有效期内
根据《招标投标实施条例》，非国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（C）。
A.评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人
B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人
C.招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人
D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人
关于投标联合体资格条件的说法，正确的是（C）。
A.联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可
B.联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可
C.联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件
D.由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级，较低的单位确定其资质等级
A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的有（C）。
A.A和C将联合体协议一并提交给了招标人
B.B加入由A和C组成的联合体并在截止日期之前征得了招标人的同意
C.C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件
D.A和C商定由A为牵头人并以其名义提交了投标保证金
根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列情形应按废标处理的有（BE）。
A.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金
B.投标文件逾期送达或者为送达指定地点
C.投标文件未按招标文件要求密封
D.投标文件无单位盖章并无单位负责人签字
E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议
按《中华人民共和国招标投标法》相关规定，以下说法正确的是（DE）。
A.投标准备时间从开始发放招标文件之日起至投标文件截止之日最短不得少于15日
B.招标人对已发出的招标文件进行修改时，应当在开标前20日进行
C.投标保证金有效期应当超出投标有效期30日
D.评标结束后，招标人最迟应当在投标有效期结束日30个工作日前确定中标人
E.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日之内按规定订立书面合同
某项目经批准采用邀请招标方式进行施工招标，根据法律规定，招标人应当向5个以上具备承担招标项目能力的施工企业发出投标邀请书。B
A.正确
B.不正确
经有关部门审批，为紧急安置灾民而修建的活动板房可以不招标。A
A.正确
B.不正确
建设项目的建筑艺术造型有特殊要求的，经项目主管部门批准，可以不进行招标。A
A.正确
B.不正确
施工总承包合同中未有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成。A
A.正确
B.不正确
A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的有（C）。
A.A和C将联合体协议一并提交给了招标人
B.B加入由A和C组成的联合体并在截止日期之前征得了招标人的同意
C.C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件
D.A和C商定由A为牵头人并以其名义提交了投标保证金
关于联合体投标，下列表述中正确的是（C）。A.联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力
B.联合体中标的，联合体应当指定一方与招标人签订合同
C.联合体是一个临时性的组织，不具备法人资格
D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级
下列（C）不属于投标人之间串通投标。
A.不同投标人的投标文件相互混装
B.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容
C.招标人明示或者暗示投标人压低价格
D.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
使用国有资金投资的项目范围，不包括下列（D）。
A.使用各级财政预算资金的项目
B.使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金的项目
C.使用国有企业事业单位自由资金并且国有资产投资者实际拥有控制权的项目
D.使用国家政策性贷款的项目甲建筑单位和乙建筑单位组成一个联合体投标，在合同的履行过程中，由于甲施工单位的过失，造成了业主30万元的损失。就此，建设单位（ACE）。
A.可以要求甲单位赔偿全部损失
B.不可以要求乙赔偿全部损失
C.可以要求甲赔偿10万元的经济损失
D.必须同时要求两家单位一起协商赔偿
E.可以要求甲乙各赔偿15万元
下列（CE）不属于投标人之间串通投标。
A.不同投标人的投标文件相互混装
B.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容
C.招标人明示或者暗示投标人压低价格
D.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
E.投标人以低于成本的报价竞标
经有关部门审批，施工合同估算价300万元的乡镇卫生院工程可以不招标。B
A.正确
B.不正确
招标投标活动不受部门地区的限制，不得对潜在投标人实行歧视待遇。A
A.正确
B.不正确
施工单项合同估算价在100万元以上的必须进行招标。B
A.正确
B.不正确
分包单位将其承包的专业工程进行专业分包。B
A.正确
B.不正确
有关监理的“附加工作酬金”，下列说法正确的是（C）。
A.除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。
B.除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为额外工作。
C.附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。
D.附加工作酬金的确定方法在通用条件中约定。下列关于专业监理工程师的表述中，正确的有
（ABCD）。
A.由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有注册建造师执业资格的人员。
B.由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有注册监理工程师执业资格的人员。
C.由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有注册造价师执业资格的人员。
D.由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。
E.由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有中级及以上专业技术职称、3年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。
总监理工程师是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师或具有工程类注册执业资格的人员。B
A.正确
B.不正确
总监理工程师代表是指经工程监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。B
A.正确
B.不正确
监理员指从事具体监理工作，具有中专及以上学历并经过监理业务培训的人员。A
A.正确
B.不正确
监理单位应重视监理文件资料、档案的制作和管理工作。A
A.正确
B.不正确
总监理工程师是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师或具有工程类注册执业资格的人员。B
A.正确
B.不正确
总监理工程师代表是指经工程监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。B
A.正确
B.不正确
监理员指从事具体监理工作，具有中专及以上学历并经过监理业务培训的人员。A
A.正确
B.不正确
监理单位应重视监理文件资料、档案的制作和管理工作。A
A.正确
B.不正确
根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，不属于违法分包的是（A）。
A.施工总承包合同中未有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成
B.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位
C.施工总承包单位将工程主体机构的施工分包给其他单位
D.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包
甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工，关于该联合体承包行为的说法，正确的是（C）。
A.乙按照承担施工内容即工程质量的比例对建设单位负责
B.建设单位应当与甲，乙分别签订承包合同
C.甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任
D.该行为属于肢解工程发包的违法行为
我国工程总承包主要的方式不包括下列（D）。
A.设计采购施工总承包
B.设计施工总承包
C.设计采购总承包
D.设计施工监理总承包
下列建设工程承包行为违反《建筑法》规定的是（C）。
A.两个不同资质等级的单位联合共同承包
B.承包人将其承包的建筑工程分包给他人
C.分包人将其承包的工程再次进行分包
D.承包人在本企业资质等级许可的业务范围承揽业务
根据《建筑法》，关于建筑工程分包的说法，正确的有（AE）。
A.建筑工程的分包单位必须在其资质等级许可的业务范围内承揽工程
B.资质等级较低的分包单位可以超越一个等级惩戒分包工程
C.建设单位制定的分包单位，总承包单位必须采用
D.严禁个人承揽分包工程业务
E.劳务作业分包不经建设单位认可
有下列(BCDE)情形之一的，合同无效。
A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同
B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益
C.以合法形式掩盖非法目的
D.损害社会公共利益
E.违反法律、行政法规的强制性规定
建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。A
A.正确
B.不正确
《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是行政法规。B
A.正确
B.不正确
合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。A
A.正确
B.不正确
总承包单位可分阶段对勘察、设计、施工、材料设备采购等所有内容进行分包。B
A.正确
B.不正确
关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（A）。
A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据
B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形
C.即使合同通用条款中有此约定，也不能作为结算依据
D.此约定即使写入合同中，也属于无效合同条款发包人要求甩项竣工的，承包人应予协助和配合，合同当事人应签订（B）。
A.延期竣工协议
B.甩项竣工协议
C.顺延工期协议
D.延误工期协议
合同审查工作，特别是补充协议的签署应慎重。有关“补充协议”的说法正确的为（D）。
A.补充协议的效力低于原合同
B.补充协议的效力等于原合同
C.补充协议的效力高于原合同
D.在不违反法律、行政法规的强制性规定的情况下，补充协议的效力高于原合同
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后（A）天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后（）天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。
A.14天，14天
B.14天，7天
C.28天，28天
D.28天，14天
不作为的默示在（AB）的情况下，可以视为意思表示。
A.法律有规定
B.当事人双方有约定
C.单方意思表示情况下
D.仅仅法律有规定的情况下
E.既要有法律规定，又要有合同约定
承包人主张“逾期不结算视为认可结算”，应满足的条件包括（ABCD）。
A.约定“结算答复期限”
B.约定“逾期不答复视为认可结算”
C.发包人在“结算答复期间”没有答复
D.发包人在“结算答复期间”没有提出异议
E.承包人未向发包人提交结算书
由99版施工合同示范文本的通用条款能推出，双方当事人具有“发包人收到竣工结算文件，一定期间内不予答复，则视为认可承包人提交的竣工结算文件”的意思表示。B
A.正确
B.不正确
2013版施工合同示范文本通用条款规定，除专用
合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。A
A.正确
B.不正确
2013版施工合同示范文本通用条款规定：发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单。A
A.正确
B.不正确
施工合同专用条款规定本工程的结算程序遵循财建[2004]369号文件，意味着承包人有权主张“假如逾期不结算，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单”。A
A.正确
B.不正确
A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的有（C）。
A.A和C将联合体协议一并提交给了招标人
B.B加入由A和C组成的联合体并在截止日期之前征得了招标人的同意
C.C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件
D.A和C商定由A为牵头人并以其名义提交了投标保证金
关于联合体投标，下列表述中正确的是（C）。A.联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力
B.联合体中标的，联合体应当指定一方与招标人签订合同
C.联合体是一个临时性的组织，不具备法人资格
D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级
下列（C）不属于投标人之间串通投标。
A.不同投标人的投标文件相互混装
B.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容
C.招标人明示或者暗示投标人压低价格
D.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
使用国有资金投资的项目范围，不包括下列（D）。
A.使用各级财政预算资金的项目
B.使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金的项目
C.使用国有企业事业单位自由资金并且国有资产投资者实际拥有控制权的项目
D.使用国家政策性贷款的项目
甲建筑单位和乙建筑单位组成一个联合体投标，在合同的履行过程中，由于甲施工单位的过失，造成了业主30万元的损失。就此，建设单位（ACE）。
A.可以要求甲单位赔偿全部损失
B.不可以要求乙赔偿全部损失
C.可以要求甲赔偿10万元的经济损失
D.必须同时要求两家单位一起协商赔偿
E.可以要求甲乙各赔偿15万元
下列（CE）不属于投标人之间串通投标。
A.不同投标人的投标文件相互混装
B.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容
C.招标人明示或者暗示投标人压低价格
D.不同投标人委托同一单位办理投标事宜
E.投标人以低于成本的报价竞标
经有关部门审批，施工合同估算价300万元的乡镇卫生院工程可以不招标。B
A.正确
B.不正确
招标投标活动不受部门地区的限制，不得对潜在投标人实行歧视待遇。A
A.正确
B.不正确
施工单项合同估算价在100万元以上的必须进行招标。B
A.正确
B.不正确
分包单位将其承包的专业工程进行专业分包。B
A.正确
B.不正确
应依照法律规定参加工伤保险的单位有（ABCDE）。
A.发包人
B.监理人
C.发包人为履行合同聘请的第三方
D.承包人
E.分包人
99版施工合同示范文本的修订原则之一是注重保护发包人权利的原则。B
A.正确
监理员岗位培训重点知识汇总
考试重点知识汇总 1、我国的法律形式 2、法律关系的构成 3、《建筑法》、《合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》的施行时间及有关内容 b5E2RGbCAP 4、建筑法要解决的三个突出问题 5、理解总承包与分包的概念，建筑法对施工企业在承包中的禁止性条款，何为肢解发包、违法分包和转包 6、建筑许可包含两方面的内容，基本要求是什么。 7、在《建设工程质量管理条例》中，监理单位的质量责任和义务 8、违反《建设工程质量管理条例》，建设、监理、施工等单位承担的法律责任 9、施工许可管理办法发布、施行、修正的时间 10、可以不申领施工许可证的限额工程规模 11、办理施工许可证应具备的条件 12、未办理施工许可证、擅自开工建设，对建设单位和施工企业分别有哪些处罚 13、建设单位未办妥施工许可证就要求开工建设，监理单位如何开展工作
14、对施工许可证的延期、停工以及复工核验的要求是如何规定的 15、不适用施工许可管理办法的工程工程 16、进行竣工验收须具备的条件 17、竣工验收的程序、组织者 18、未竣工验收或验收不合格擅自投入使用，对建设单位的处罚，竣工验收后，未及时进行备案，对建设单位的处罚p1EanqFDPw 19、质量监督机构在竣工验收合格之日起几日内向备案机关提交质量监督报告 20、建设单位应在竣工验收合格之日起几日内向备案机关提出备案申请 21、竣工验收备案须具备的条件 22、旁站监理的概念 23、旁站监理的关键工序、关键部位指哪些 24、旁站监理如何实施 25、旁站监理人员的职责 26、旁站监理人员在实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为，可以采取的措施 27、《监理规范》的施行时间 28、《监理规范》内容 29、监理概念 30、监理与质监的区别[page]31、监理的性质、原则、准则
监理人员培训计划
监理人员培训计划 第1篇：八月份监理人员培训计划20XX081根据客专公司《关于组织监理进行业务考试的通知》精神，为提高监理人员的整体素质，强化现场监理能力，全面提升牡绥工程实体质量。监理部决定八九月份的员工培训计划不在另行安排，已客专公司的通知要求为主要内容进行安排，具体安排如下： 一、根据客专公司组织考试所涉及到的内容，组织编写考试复习提纲，考试内容主要以设计文件相关要求及铁路工程质量控制要点为主。力主简明、易学易懂、与施工作业基本知识和监理工作常识内容为主，复习提纲制定完成后，
于8月10日前下发监理分站和中心试验室。 二、复习提纲分类确定为隧道监理工程师岗位、桥涵监理工程师岗位、路基监理工程师岗位、拌和站监理工程师岗位和试验监理工程师岗位五种。三、复习提纲没有包括在内的人员如分站长、监理部管理人员、梁场监理工程师或虽然有包括但涉及到兼职人员如拌和站兼职路基、路基兼管桥涵等人员、测量工程师等情况时，可在以上五种岗位范围内，自己选择一个岗位参加复习和考试。所有监理人员都必须参加考试，采取一人一卷制。 四、监理部的考试时间安排在建指考试前进行，具体时间另行通知。考试采用闭卷方式、以分站范围集中进行，中心试验室的考试由监理部派人监考，自己组织。
五、考试成绩不及格人员另择时间进行补考，仍不及格人员按照建指规定，给予清退处理。 六、建指的考试时间共两次：第一次考试在8月末举行，第二次考试在9月末举行。9月份的各岗位复习考试范围，主要以铁路现行验收标准为主。九月初监理部拟就复习提纲报建指审批修订后，下发分站执行。 希望各监理分站、中心试验室，按照本计划认真组织监理人员进行业务学习，确保本月的学习目标兑现。 牡绥监理部 20XX年8月2日 第2篇：监理人员培训方案1培训目的和适用范围
监理员绩效考核管理办法
安徽远信工程项目管理有限公司监理人员岗位绩效 考核管理办法（试行） 第一章总则 第一条考核目的 为了加强对监理人员的管理，落实监理责任，规范监理人员行为，提高监理人员素质，激励监理人员敬业爱岗，进一步完善绩与效挂钩的薪酬制度，同时为员工的薪酬、定级、奖罚等人力资源决策提供依据，特制定本考核办法。 第二条考核原则 1、依据监理人员岗位职责和任职资格条件，科学、合理地设置考核因素，力求较为客观地评价不同岗位的监理人员。 2、坚持公平、公正的原则，增强考核工作的透明度。 3、坚持分级考核的原则，采取定性与定量考核相结合的方法。 4、考核结果作为监理人员的年终考核结果评价、浮动绩效工资发放、薪酬待遇调整、岗位定级调整、继续教育培训、劳动合同续签等的重要依据。 第三条指导思想 建立客观、公正、公开、科学的绩效评价制度，完善员工的激励机制与约束机制，为科学的人事决策提供可靠的依据。 第四条适用范围 1、公司在监项目实际在岗的总监、总监代表、专业监理工程师和监理员。 2、对实习生、新入职员工在考核期内工作时间不足三个月或有其它特殊原因的员工，经公司领导批准可以不参加考核。
第二章考核与组织 第五条考核周期 1、不定期绩效考核：由公司质量安全部门、人力资源部门日常工作检查或其他不定期绩效考核，作为年终综合绩效考评管理的依据；原则上总监代表每半年考核一次，专业监理工程师、监理员每个季度考核一次。 2、年终综合绩效考评（于次年元月份进行，每年12月31日为上报截止时间）。 第六条：考核职责 1、监理绩效考核的结果和重要决策事宜由总经理办公会批准。 2.、总监代表、专业监理工程师、监理员由项目部总监/负责人组织考核，考核结果提交质量安全部、人力资源部复核。 3、人力资源部负责员工考核申诉的处理、考核结果档案的保管等具体事宜。 第三章考核评定 第七条考核结果的分析和评定 通过考核得分，按照各维度评价得分所占权重得到被考核项目部监理人员的综合得分，项目部汇总后，按由高到低得分排序分为优秀、合格、基本合格、不合格四个等级。 表1 总监理工程师、总监理工程师代表各维度评价得分权重表维度上对下评人力资源部评价下对上评自评业主评价 比例40% 10% 10% 10% 30%
2020年监理员继续教育考试题
1. 钢与混凝土组合结构技术关键技术是（）问题 A.如何合理解决梁柱节点区钢筋的穿筋 B.预应力施加 C.混凝土与钢筋强度匹配 D.裂缝 正确答案：A 您的答案：A 2. 蒸压粉煤灰砖成型压力是（）。 A.4-6MPa B.6-12MPa C.6-16MPa D.10-12MPa 正确答案：B 您的答案：B 3. 在扣件式钢管脚手架安全检查中，搭设高度超过24m双排脚手架，未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接，扣（）分。 A.2.0 B.5.0 C.8.0 D.10.0 正确答案：D 您的答案：D 4. 对需返工处理或加固补强的（），项目监理机构应签发监理通知单要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并应按处理方案对质量事故的处理过程进行跟踪检查； A.质量事故 B.质量问题 C.质量缺陷 D.质量不合格正确答案：A 您的答案：C 5. 除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后（）天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后（）天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。 A.14天，14天 B.14天，7天 C.28天，28天 D.28天，14天 正确答案：A 您的答案：A 6. 开挖深度超过（）m的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程需要编制安全专项施工方案。
A.1.0 B.3.0 C.5.0 D.8.0 正确答案：B 您的答案：C 7. 钢丝网水泥夹芯板中（）芯材的材料已有行业标准 A.聚苯乙烯泡沫塑料板 B.硬质聚氨酯泡沫塑料 C.半硬质岩棉板 D.都不是 正确答案：A 您的答案：A 8. 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（28）天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。 A.7天 B.14 天 C.28天 D.56天 正确答案：C 您的答案：C 9. 合同审查工作，特别是补充协议的签署应慎重。有关“补充协议”的说法正确的为（）。 A.补充协议的效力低于原合同 B.补充协议的效力等于原合同 C.补充协议的效力高于原合同 D.在不违反法律、行政法规的强制性规定的情况下，补充协议的效力高于原合同 正确答案：D 您的答案：D 10. （）既可以使卷材在施工时可适当外露，同时提供不粘的表面供工人行走，使得后道工序可以顺利进行 A.耐候层 B.自粘胶层 C.高密度聚乙烯 D.都不对 正确答案：A 您的答案：A
监理员培训的心得体会
监理员培训的心得体会 监理员培训的心得体会1 1、应熟悉有关工程建设和监理方面的法律、法规、合同和职责 2、要有良好的职业道德 3、监理工程师工作的具体方式、方法、手段和措施 4、要有精湛的专业水平和丰富的工程建设实践经验 5、要讲究交流沟通的技巧 6、要有组织协调的能力 7、要有高度的责任心和良好的团队协作精神 8、强化管理、要认识书面联系的必要性 9、要有善于学习、勇于开拓进取的精神 10、监理资料整理应真实完整 通过本次的认真学习，我了解到了工程监理的重要性。目前，监理行业已经形成了一定的规模，在控制工程质量、进度、投资和安全等方面都发挥了很大的作用；同时也促进了施工单位规范化施工管理，严肃了合同管理，提高了工程建设水平，维护了建设市场秩序，逐步得到了全社会的认可。但是，我国的监理服务在相当程度上还在较低的水平上徘徊，离推行建设监理制度的初衷还有一定的差距。之所以如此，一个重要
原因是我国目前的监理行业中还缺乏一支真正高素质的监理工程师队伍。有些监理企业仅靠临时聘用人员来应急，造成了无证上岗、监理工作不到位，监理工作质量不高等等。如何以人为本，对从业的监理人员进行系统培训和科学管理，不断提高监理从业人员的综合素质，使其持证上岗，是各监理企业应面对和重视的任务。 1、应熟悉有关工程建设和监理方面的法律、法规、合同和职责 监理工程师工作应以有关工程建设和监理方面的法律、法规为准绳，以合同为依据。因而，监理人员上岗前，监理企业应组织监理从业人员认真学习国家、行业、企业所颁发的有关工程建设和监理方面的法律、法规、政策和技术管理制度，熟悉有关技术标准、规程、规范、有关合同法规和监理企业的质量体系文件，主要应学习和熟悉《建筑法》、《合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程监理规范》、《旁站监理》等以及监理企业有关管理制度，这是做好监理工作的首要条件。 监理企业应组织监理工程师参加有关合同方面知识的培训学习，使每位监理工程师对合同都能有所了解；特别是项目监理部应组织全体监理人员认真学习和熟悉监理合同和有关工程建设方面的合同，明确而清醒地认识合同中所赋予自身的责任、义务和权利。在监理工作中既要全面履行合同赋予自身的
山东省建设工程监理工作规程
前言 为规范建设工程监理工作行为，保证监理工作的质量，根据山东省住房和城乡建设厅的计划要求，山东省建设监理协会在广泛调查的基础上，参考国家相关标准，结合工程监理实践经验，编制了本规程。 本规程的主要技术内容是：1.总则；2.术语；3. 施工准备阶段的监理工作；4. 工程质量控制；5. 工程造价控制；6. 工程进度控制；7. 安全生产管理的监理工作；8. 工程变更、索赔及施工合同争议处理；9. 监理信息管理；10. 监理单位对项目监理机构的考核；附录。 本规程由山东省住房和城乡建设厅负责管理，由山东省建设监理协会负责具体技术内容的解释。 本规程在编制过程中，由于时间紧促，难免存在诸多不完善之处。为进一步完善本规程，请各单位在使用本规程的过程中注意积累资料、总结经验，及时将有关意见和建议反馈给山东省建设监理协会（地址：济南市小纬四路46号，邮编：250001，电子邮箱：），以供修订时参考。 主编单位：山东省建设监理协会 主要起草人员：xxxxxx 主要审查人员：xxxxxxx
目录 1 总则 (4) 2 术语 (5) 3 施工准备阶段的监理工作 (6) 3.1 一般规定 (6) 3.2 项目监理机构组建 (6) 3.3 监理人员岗位职责................................... 错误！未定义书签。 3.4 项目调研及策划 (8) 3.5 监理设施、设备及资料准备 (9) 3.6 现场办公场所形象建设 (9) 3.7 资料收集建档....................................... 错误！未定义书签。 3.8 合同交底与合同分析 (9) 3.9 监理规划及监理实施细则编制与审批 (10) 3.10 设计交底与图纸会审 (11) 3.11 施工组织设计审查 (12) 3.12 第一次工地会议 (12) 3.13 监理例会 (13) 3.14 质量、技术、安全专题会议.......................... 错误！未定义书签。 3.15 开工条件核查 (13) 3.16 监理日志.......................................... 错误！未定义书签。 4 工程质量控制 (14) 4.1 一般规定 (14) 4.2 质量控制的方法 (14) 4.3 质量事前控制的主要工作 (15) 4.4 施工过程中的质量控制 (16) 4.5 质量问题、质量缺陷、质量事故的处理及程序 (18) 4.6 住宅工程常见质量问题的监理工作要点 (20) 4.7 装配式混凝土结构质量控制要点 (21) 5 工程造价控制 (22) 5.1 一般规定 (22) 5.2 工程计量 (22) 5.3 工程经济签证 (22) 5.4 工程款支付 (23)
监理员继续教育考试试题汇总
1.单选题【本题型共10道题】 1.（c ）深圳市政府发布《深圳市建筑工务署政府公共工程BIM应用实施纲要》，同期配套发布《BIM实施管理标准（2015版）》。 A．2011年6月 B．2012年6月 C．2015年4月 D．2015年6月 2.BIM技术被认为是继CAD之后建筑业的（b）。 A．第一次科技革命 B．第二次科技革命 C．第一次技术革命 D．第二次技术革命 3.BIM的灵魂是（a ）。 A．以模型为载体的信息 B．可视化的模型 C．施工模拟 D．工程量计算 4.BIM应用的新趋势中属于协同化的描述正确的是（c ）。 A．从设计向施工延伸 B．从单业务向多业务转化 C．从单机应用向基于网络的协同应用转变
D．从单技术应用向项目管理转化 5.对于BIM是信息化的技术，以下选项的描述正确的是（c ）。 A．是设施的数字化表达 B．是一个共享的知识资源 C．需要信息化软件的支撑并通过BIM软件实现在BIM模型中提取、应用、更新相关信息 D．应用于设计、建造、运营的数字化管理方法和协同工作过程 6.以下对于BIM的发展路线正确的是（b）。 A．2D CAD ——手工绘图——3DCAD——BIM B．手工绘图——2D CAD——3DCAD——BIM C．2D CAD ——3DCAD——手工绘图——BIM D．手工绘图——2D CAD——BIM——3DCAD 7.《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》在（d ）发布，明确了BIM发展目标和各方的重要工作，将极大促进BIM发展。 A．2011年6月 B．2012年6月 C．2014年7月 D．2015年6月 8.《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》到2020年末，以国有资金投资为主的大中型建筑，申报绿色建筑的公共建筑和绿色生态示范小区项目勘察设计、施工、运营维护中，集成应用BIM的项目比率达到（c）。 A．70%
山东省住房和城乡建设厅关于考试认定第一批工程监理业务中级水平
山东省住房和城乡建设厅关于考试认定第一批工程监理业务 中级水平人员的通知 【法规类别】建设工程监理 【发文字号】鲁建建函[2013]16号 【发布部门】山东省住房和城乡建设厅 【发布日期】2013.07.02 【实施日期】2013.07.02 【时效性】现行有效 【效力级别】XP10 山东省住房和城乡建设厅关于考试认定第一批工程监理业务中级水平人员的通知 （鲁建建函【2013】16号） 各市住房城乡建委（建设局）： 为提高工程监理人员业务水平，规范工程监理人员行为，促进监理行业健康有序发展，根据省住房和城乡建设厅《山东省工程监理人员业务水平认定办法》（鲁建发[2013]1号）的要求，经研究，决定考试认定第一批山东省工程监理业务中级水平人员。现将有关事项通知如下： 一、工程监理业务中级水平考试认定的对象 同时具备以下条件，可申请参加考试认定。 （一）具有工程建设类中级以上技术职称和工程建设类相关专业大专以上学历的人
员； （二）具备《山东省工程监理专业人员从业能力证书》（监理员证书）或山东省工程监理人员业务初级水平证书； （三）具有3年以上工程建设监理实践经验； （四）身体健康，能够胜任工程建设监理工作； （五）年龄在60周岁以下； （六）已受聘于工程建设监理企业； （七）近3年内未因其监理责任发生质量安全事故； 二、工程监理业务中级水平考试认定程序 （一）符合考试认定条件的人员，由本人申请，使用A4纸打印《山东省工程监理业务中级水平考试认定申报表》（一式三份），根据所学专业和监理员从业能力证书载明的专业确定第一专业（初次认定仅允许申请一个专业），经本人签字确认后并提供相关证明材料交所在单位，并由申请人所在单位负责审核申报材料的真实性，单位法定代表人签署意见，加盖单位公章。 （二）申报材料由申请人所在单位审核同意后，汇总后报所在设区市住房城乡建设行政主管部门。各市负责审核相关证明资料原件，初审同意签署意见并加盖主管部门公章。 （三）各市将初审合格人员名单汇总盖章后，以正式文件并附申报人员《山东省工程监理业务中级水平考试认定申报表》一式三份、相关证明材料复印件和各市《山东省工程监理业务中级水平考试认定初审合格人员名单》各一份，连同电子版于7月15日前报送省建设监理协会。 （四）省住房城乡建设厅组织符合条件的人员参加全省统一考试。考试组织及时间另行通知。
山东省工程监理人员业务水平认定办法
山东省工程监理人员业务水平认定办法 第一章总则 第一条为提高工程监理人员业务水平，规范工程监理人员行为，促进监理行业健康有序发展，根据《建设工程监理规范》和《注册监理工程师管理规定》等有关规定，结合我省实际，制定本办法。 第二条在本省行政区域内，工程监理人员业务水平认定和管理，应遵守本办法。 第三条工程监理人员实行业务水平认定制度。经考试或考核，认定其从事工程监理活动业务水平。 第四条省住房和城乡建设行政主管部门负责全省工程监理人员业务水平认定的管理和监督。 设区市住房和城乡建设行政主管部门负责本行政区域内工程监理人员业务水平认定的初审及日常管理。 第二章认定标准 第五条工程监理人员业务水平实行考试认定和考核认定。认定分为初级、中级、高级三个等级，专业划分按照《工程监理企业资质管理规定》执行。
第六条工程监理人员业务初级水平的认定标准为：（一）具有工程建设类相关专业中专以上学历，或者工程建设类初级以上专业技术职称； （二）身体健康，能够胜任工程建设监理工作； （三）年龄60周岁以下； （四）已受聘于工程建设监理企业； （五）工程监理人员业务水平初级认定考试成绩为合格。 第七条工程监理人员业务中级水平的认定标准为: （一）具备工程监理人员业务初级水平证书； （二）具有工程建设类中级以上专业技术职称和工程建设类相关专业大专以上学历； （三）具有3年以上工程建设监理实践经验； （四）身体健康，能够胜任工程建设监理工作； （五）年龄60周岁以下； （六）已受聘于工程建设监理企业； （七）近3年内未因其监理责任发生质量安全事故; （八）工程监理人员业务水平中级认定考试成绩为合格。
监理员继续教育(含答案)
1.判断题（每题1分，共100分） （1）监理单位在实施监理过程中，发现存在生产安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；对情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时向水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构以及项目法人报告。 2. 正确 错误 （2）水利工程施工监理专业资质甲级、乙级和丙级。 正确 错误 （3）在施工过程中，监理机构发现施工环境可能影响工程质量时，应指示承包人采取消除影响的有效措施。 正确 错误 （4）中国水利工程协会对全国水利工程建设监理实施统一监督管理。 正确 错误
（5）项目法人将水利工程建设监理业务委托给不具有相应资质的监理单位，应当承担相应的法律责任。 正确 错误 （6）单元（工序）工程质量不合格时，应按合同要求进行处理或返工重作，不必进行检验既可进行后续工程施工。 正确 错误 （7）合同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润不应认为已包括在其它有关项目的单价和合价中。 正确 错误 （8）不合格的材料、构配件和工程设备应按监理指示在规定时限内运离工地或进行相应处理。 正确 错误 （9）监理人无权督促承包人建立施工进度管理体系，做好生产调度、施工进度安排与调整等各项工作，并加强质量、安全管理，切实做到“以质量促进度、以安全促进度”。
正确 错误 （10）水利工程建设监理单位应当按照监理规范的要求，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方式实施监理，发现问题应当及时纠正、报告。 正确 错误 （11）由于承包人原因造成的不合理超挖部分监理人应予计量。 正确 错误 （12）由于发包人原因引起的暂停施工造成的工期延误，承包人有权提出工期索赔要求。 正确 错误 （13）施工单位指派的项目经理易人，要事先经监理机构确认并报发包人同意。 正确 错误
监理岗前培训试卷答案
XXXX110kV输变电工程监理 项目部员工岗前培训 姓名：分数： 一、单选题（每题2分） 1．在监理工作策划过程中，（D）需报送业主项目部备案。 A、《监理大纲》 B、《监理规划》 C、《工程创优监理实施细则》 D、项目监理机构成立文件及总监授权任命书 2. 在监理进度管理过程中，（C）宜事先向建设单位报告。 A、编制的工程进度一级网络计划 B、签署的施工项目部《工程开工报审表》 C、下达的工程暂停令和签署工程复工申请表 D、审查施工单位填报《施工进度调整计划报审表》 3. 在进度管理过程中，根据（B），督促施工项目部按业主的项目进度实施计划编制工程进度计划，审查合格后报业主项目部备案。 A、项目监理机构编制的一级网络计划 B、业主的项目进度实施计划 C、承包商的进度实施计划 D、合同约定的工期要求
4. 项目监理机构（B）工程开工条件，签署施工项目部《工程开工报审表》，报业主项目部审批。 A、审批 B、检查 C、监督 D、确定 5. 在进度管理过程中，项目监理机构可利用审签（C）来催促、推动工程进度按计划进行。 A、设计变更 B、工程量签证 C、工程进度款 D、施工进度计划 6、审核施工项目部编报的重要作业、重点部位、关键工序的（C），并向业主项目部报审，参加专题会审并监督实施。 A、《工程施工创优实施细则》 B、《一般施工/试验方案（措施）报审表》 C、《特殊施工/试验技术方案（措施）报审表》、特殊试验方案 D、《施工质量验收及评定项目划分报审表》 7、审核施工项目部报审的《工程材料/构配件/设备进场报审表》，主要审查（A）是否满足要求，符合要求后予以签认 A、质量证明文件 B、施工项目部选择的供应商的资质 C、工程材料/构配件/设备到货情况
监理培训心得体会
监理培训心得体会 监理培训心得体会 篇一： 监理学习心得体会工程监理学习心得体会 1、应熟悉有关工程建设和监理方面的法律、法规、合同和职责 2、要有良好的职业道德 3、监理工程师工作的具体方式、方法、手段和措施 4、要有精湛的专业水平和丰富的工程建设实践经验 5、要讲究交流沟通的技巧 6、要有组织协调的能力 7、要有高度的责任心和良好的团队协作精神 8、强化管理、要认识书面联系的必要性 9、要有善于学习、勇于开拓进取的精神 10、监理资料整理应真实完整通过本次的认真学习，我了解到了工程监理的重要性。目前，监理行业已经形成了一定的规模，在控制工程质量、进度、投资和安全等方面都发挥了很大的作用；同时也促进了施工单位规范化施工管理，严肃了合同管理，提高了工程建设水平，维护了建设市场秩序，逐步得到了全社会的认可。但是，我国的监理服务在相当程度上还在较低的水平上徘徊，离推行建设监理制度的初衷还有一定的差距。之所以如此，一个重要原因是我国目前的监理行业中还缺乏一支真正高素质的监理工程师队伍。有些监理企业仅靠临时聘用人员来应急，造成了无证上岗、监理工作不到位，监理工作质量不高等等。如何以人为本，对从业的监理人员进行系统培训和科学管理，不断提高监理从业人员的综合素质，使其持证上岗，是各监理企业应面对和重视的任务。 1、应熟悉有关工程建设和监理方面的法律、法规、合同和职责监理工程师工作应以有关工程建设和监理方面的法律、法规为准绳，以合同为依据。因而，监理人员上岗前，监理企业应组织监理从业人员认真学习国家、行业、企业所颁发的有关工程建设和监理方面的法律、法规、政策和技术管理制度，熟悉有关技术标准、规程、规范、有关
监理人员岗前培训
监理人员岗前培训 一、培训内容 1、客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准铁建设[2005]160号 2、客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准铁建设[2005]160号 3、客运专线铁路隧道工程施工质量验收暂行标准铁建设[2005]160号 4、客运专线铁路轨道工程施工质量验收暂行标准铁建设[2005]160号 5、铁路混凝土工程施工质量验收补充标准铁建设[2005]160号 6、铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准 TB10424—2003 7、客运专线铁路路基工程施工技术指南 TZ212—2005 8、客运专线铁路桥涵工程施工技术指南 TZ213—2005 9、客运专线铁路隧道工程施工技术指南 TZ214—2005 10、客运专线铁路轨道工程施工技术指南 TZ215—2005 11、铁路混凝土工程施工技术指南 TZ210—2005 12、铁路建设工程监理规范 TB10402—2007 二、常用术语 1、验标：上述1~6项的标准就简称为验标。铁路工程施工质量验收的依据是各专业验标，各项验标均具有强制性，除此之外，均不得作为验收依据。 2、工程施工质量：反映工程施工过程或实体满足相关标准规定或合同约定的要求，包括在其安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。 设计、验标、技术指南三者之间的关系是：验标服从于设计，技术指南服从于验标。设计有要求的按设计执行，设计没有要求的按验标执行，二者相抵触的以高标准为准。 3、检验批：按同一生产条件或规定的方式汇总起来供检验用的由一定数量样本组成的检验体。 4、见证：监理单位现场监督施工单位某过程完成情况的活动，如见证检验、见证检测、见证试验等。 5、见证取样检测：在监理单位监督下，由施工单位有关人员现场取样，并同监理人员共同送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。 见证和见证取样检测，从理论上讲，见证的范畴较大，它包括见证取样在内。 见证取样检测多用于能够取样的重要原材料、重要结构的试件检测。对于不能取样或不能取样的现场检测项目，以及施工单位进行检验、检测、试验，监理单位见证就可以的项目，用见证（检验、检测、试验）较为合适。如路基压实质量检验、桥涵桩基无损检测、隧道衬砌厚度检测、电力及通信信号设备和系统的性能、功能试验等，用见证取样检测就不合适。 6、平行检验：监理单位利用一定的检查或检测手段，在施工单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 7、旁站：在工程的关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。 8、工序：施工过程中具有相对独立特点的作业活动，或由必要的技术间歇及停顿分割的作业活动，是组成施工过程的基本单元。
监理员继续教育学习心得
继续教育学习心得 我参加了贵州省2018年监理员员第三期继续教育培训班，通过5天的学习，我开拓了视野，拓展了知识面，更加进一步掌握了监理方面的相关法律法规、标准规范，增强了守法意识，熟悉了监理工作新方法、新技术，进一步提高了技术和技能，从而提高监理工作能力和水平。 一、通过这次的继续教育培训丰富了自身的理论知识，提高了专业技能 我参加工作近5年，一直忙于业务工作，平时工作时间紧迫，学习时间十分有限。通过这次学习对《建设工程监理规范》GB50319-2013及《建筑工程质量验收统一标准》 GB50300-2013解读及监理案例的解析提高了我对这些监理 工作理解深度，更加提高了我在今后工作中的应用能力，用这次学习的内容对照自己之前工作的实际，发现自己之前的工作技能和和安全风险控制方面都还有很大的提升空间。通过学习能够发现在实际工作中存在更多的事故隐患，可避免现场安全事故发生时，及时合理的规避监理责任。 二、通过这次继续教育培训，更新了自己的知识面 随着施工技术和施工方法的不断更新，做了较大的修改，删除了各种落后以不安全的施工方法，增加了安全评估和安全监理。通过这次培训教育，使我不但知道新了哪些内容，
还知道了为什么删除和增加了这些内容。更加深刻理解了如何对施工单位资质审查和管理要求、项目管理要求、作业人员资格条件和管理要求；这对我今后的工作中更加准确的把握这方面的管理要求，有着十分重要的现实意义。 三、通过这次继续教育培训，学到了如何做到事前控制，做好事中控制，事后弥补及合理规避监理责任。 在这次培训教育之前，我对这些新的规定了解的不多，通过这次培训学习，，我才知道监理规范及质量验收统一标准的严格管理规定，特别是对各分项、分部工程的具体验收，及监理机构人员的各项职责的划分。以前往往我们都觉得发生一些质量或安全事故上面有专监或总监顶着，我们监理员最多就是被企业开除，重新找工作。此次通过汤斌老师的几个案例分析，增加了我对监理履职的认识。在当前这个监理行业的大前提下，总监甚至部分专监往往很少到现场实际履职，真正履职的超过70%的都是现场一线监理员，一旦发生事故，总监或许可以呈报他未到现场实际履职，完全不了解项目情况的证理即可摆脱刑事责任，只接受行政处罚，如吊销总监理工程师执业证书等。而我们监理员作为一线的实际操盘、实际履职人员，往往不只是行政处罚这么简单，一旦不能认真履职，合理规避监理责任，等待我们的将是刑事处罚。这更加督促我要在后续工作中，要认真履职，及时留下监理履职痕迹，合理规避在监项目上的监理风险。
监理人员岗前培训试题修改
姓名： 《监理岗前培训考核》试题 注意事项： 1、本套试卷共4张4页。 2、答题前考生用黑色字迹的笔写上自己姓名。 3、试卷必须用黑色字迹的签字笔按照题号顺序在各自括号内作答。 一、单项选择题 1.我国的建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托并代表建设单位对承建单位的（ A ）。 B.工程质量进行严格的检验与验收 A.建设行为进行监控的专业化服务活动 D.施工过程进行监督与管理 C.建设活动进行全过程、全方位的系统控制 ）。D 2.建设工程监理工作应有明确的依据，除《建设工程质量管理条例》中提及的监理依据外，还包括（ D.委托监理合同 C.工程承包合 A.有关技术标准 B.设计文件 ）。 3.开展建设工程监理的依据包括行政法规，以下属于建设行政法规的是（B 建设工程质量管理条例B. A中华人民共和国建筑法 建设工程监理企业资质管理规定 D. C.建设工程监理范围和规模标准规定 ）提供依据。4.可行性研究的主要作用是为建设项目（ C 项目设计 D.效益评价A.项目评估 B.投资决策 C. ）的内容。FIDIC道德准则中，寻求与确认的发展原则相适应的解决办法属于（A 5.在对他人的公正 D. C.公正性 B. A.对社会和职业的责任正直性）。 D 6.如监理工程师与建设单位或施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量，引发安全事故，则（监理工程师承担责任，质量、安全事故责任主体不承担责任 A. 监理工程师不承担责任，质量、安全事故责任主体承担责任 B. C. 监理工程师应当与质量、安全事故责任主体平均分担责任 D.监理工程师应当与质量、安全事故责任主体承担连带责任 ）的集中体现。7.企业信用是企业（D 经营责任、经营效益和经营文化 B. A.经营理念、经营责任和经营效益 D.经营理念、经营责任和经营文化 C.经营理念、经营效益和经营文化 8.建设工程的目标控制通常表现为（B ）循环过程。 D.非周期性的有限非周期性的无 C 周期性的无限A. B.周期性的有限）。9.从主动控制是事前控制的角度来理解，主动控制的主要作用在于（A A.防患于未然 B.及时纠偏 降低目标偏离的严重程度D. C.避免重蹈覆辙 10.下列关于目标控制的表述中，正确的是（ D ）。 目标控制的效果和对目标控制效果的评价都是客观的 A 目标控制的效果和对目标控制效果的评价都是主观的B. C.目标控制的效果是主观的，对目标控制效果的评价是客观的目标控制的效果是客观的，对目标控制
2020山东省工程监理员考试专题答案解析
1.聚氯乙烯（PVC）、热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材机械固定施工技术当固定基层为混凝土结构时，其厚度应不小于( )mm B 60 2.无穿孔增强型机械固定系统是轻型、无穿孔的（）防水层机械固定施工技术D.三元乙丙（EPDM） 3.（）既可以使卷材在施工时可适当外露，同时提供不粘的表面供工人行走，使得后道工序可以顺利进行A.耐候层 4.预备注浆系统是（）建筑工程混凝土结构接缝防水施工技术B.地下 5.聚氯乙烯（PVC）、热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材机械固定施工技术机械固定包括（）。 A.点式固定方式D.线式固定方式 6.预备注浆系统施工技术的优势（）A.材料性能优异B.安装简便C.节省工期D.节省费用E.不破坏结构 7.聚氯乙烯（PVC）或热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材的搭接是由热风焊接形成连续整体的防水层A.正确 8.三元乙丙（EPDM）防水层无穿孔机械固定施工技术成败的关键是抗风能力。A.正确 9.地下工程预铺反粘防水技术材料是高分子自粘胶膜防水卷材。A.正确 10.聚乙烯丙纶是由上下两层长丝丙纶无纺布和中间芯层线性低密度聚乙烯一次加工复合而成的防水卷材. A.正确 11.轻钢结构的缺点有（）B.造价高 12.厚钢板焊接技术适用于高层建筑钢结构、大跨度工业厂房、大型公共建筑、塔桅结构等工程厚度（）mm以上C.40.0 13.钢结构与大型设备计算机控制整体顶升与提升安装施工技术的原理不包括（）B.硬性高强钢绞线承重 14.钢与混凝土组合结构技术关键技术是（）问题A.如何合理解决梁柱节点区钢筋的穿筋 15.轻钢结构通可常用于（）的建造。A.单层或多层厂房、仓库B.多层住宅C.多层办公楼D.小别墅 16.属于厚钢板焊接技术的主要内容包括（）。ABCDE 17.由于轻钢结构建筑具有有良好的延性,抗震性能好，可回收，环保节能. A.正确 18.深化设计是在钢结构工程原设计图的基础上，进行的二次设计。A.正确 19.大型钢结构滑移安装施工技术可适用于现场条件的限制，吊车无法直接安装的结构。 A.正确 20.钢骨混凝土承载能力高，刚度大但抗震性能差。B.不正确 21.钢板桩侧向刚度小，不宜用于深( )米以上的软土基坑。C.7.0 22.属于槽钢形式的钢板桩维护结构的缺点是（）D.防渗效果差 23.钻孔灌注桩支护墙体需根据工程条件不适合采取（）施工措施以解决挡水问题D.灌
2020年山东省建设监理协会监理员继续教育题库完整
2013版施工合同示文本的实施日期是（ A）。A.2013年7月1日 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（28）天，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。争议评审小组作出的书面决定（B）对双方具有约束力，双方应遵照执行。 A.自然 B.经合同当事人签字确认后 C.任何情况下都 D.必须经法院判决才 除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。有关支付担保说确的是（ABCD）。 A.支付担保可以采用银行保函的形式 B.支付担保可以采用担保公司担保的形式 C.支付担保具体的形式由合同当事人在专用合同条款中约定 D.合同可以不约定支付担保。 E.采用2013版施工合同示文本签订合同必须约定支付担保 应依照法律规定参加工伤保险的单位有（ABCDE）。 A.发包人 B.监理人 C.发包人为履行合同聘请的第三方 D.承包人 E.分包人 99版施工合同示文本的修订原则之一是注重保护发包人权利的原则。B A.正确 B.不正确 99版施工合同示文本的修订原则之一是与我国项目管理造价改革相协调的原则。A A.正确 B.不正确 2013版施工合同示文本通用条款规定的违约双倍赔偿制度指建设单位拖欠工程款超过一定时间须向施工单位支付两倍的拖欠工程款。B A.正确 B.不正确 因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。A A.正确 B.不正确 下列关于法的效力高低的表述不正确的是(D )。 A.法律的效力低于宪法，但高于其他的法 B.行政法规的效力低于宪法和法律 C.地方性法规的效力低于宪法、法律和行政法规 D.行政规章的效力低于宪法、法律、行政法规和地方性法规 关于法的形式，下列表述不正确的是(B )。 A.—切法律、行政法规和地方性法规都不得与宪法相抵触 B.广义上的法律，泛指《宪法》调整的各类法的规性文件 C.狭义上的法律，仅指全国人大及其常委会制定的规性文件 D.自治条例和单行条例、特别行政区法律等，属于我国法的形式 下列属于行政法规的是（D）。 A.《合同法》
监理员基本知识和法律试卷
试卷 一、单选题： 1、建设工程监理的行为主体是（监理单位）。 2、建设工程监理的实施需要建设单位的（ C ）。 A、签订监理合同 B签订施工合同C委托和授权 D支持和配合 3、监理单位没有任何合同责任和义务为被监理方提供直接的服务，这说明建设工程监理具有（B） A、公正性B独立性 C科学性 D服务性 4、实施建设工程监理的基本目的是（D ） A、控制工程项目目标 B对工程项目进行规划、控制、协调 C 做好合同管理、信息管理 D协助建设单位在计划目标内建成工程项目 5、《建设工程监理规范》要求监理单位按照（C ）的原则开展建设工程监理工作。 A、守法、诚信、公正、科学 B维护建设单位的合法权益 C公正、独立、自主 D严格监理、热情服务 6、在开展监理的过程中，当建设单位与承建单位发生利益冲突时，监理单位应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护建设的合法权益的同时，不损害承建单的合法权益，这表明建设工程监理具有（ D ）。 A、公平性 B自主性 C独立性D公正性 7、工程监理企业应当拥有足够数量的管理经验丰富和应变能力较强的监理工程师骨干队伍，这是建设工程监理（B） A、服务性B科学性 C独立性 D公正性
8、建设工程监理的中心任务是（D）。 A、合同管理 B组织协调 C项目管理 D控制工程项目目标 9、监理单位与建设单位、承建单位的关系都是（C） A、合同 B监理被监理C建筑市场平等主体 D委托服务 10、科学的建设程序应当在坚持（B）的原则基础上，突出优化决策、竞争择优、委托监理的原则。 A、先招标、后施工B先勘察、后设计、再施工 C科学决策 D竞争择优 11、严格按照（ B ）要求，做好项目建议书、可行性研究报告、初步色剂、开工报告和竣工验收等环节工作是建设项目成败的关键。 A、建设工程监理程序B建设程序 C监理规划 D工程建设合同 12、建设工程监理制是实行项目法人责任制的（ D ）。 A、必要条件 B延续 C产物D基本保障 13、监理工程师初始注册和延续注册的有效期均为（ B ）。 A、2年 B3年 C4年 D5年 14、按照我国有关法律规定，监理工程师依据其所学专业、工作经历、工作业绩，按专业注册，没人最多申请（ B ）专业注册。 A、1个 B2个 C3个 D4个 15依据《工程监理企业资质管理规定》，具有专业乙级资质的工程监理企业，可以承担（C）建设工程项目的监理业务。 A、所有专业类别三级以下（含三级） B相应资质专业类别三级以下（含三级）C相应专业类别二级以下（含二级） D所有专业类别二级以下（含二级） 二、多选题： 1、依据《建设工程监理范围和规模标准规定》，（ADE ）必须实行监理。 A、使用国外政府援助资金的项目。 B、投资额为2000万元的公路项目。 C、建筑面积4万平方米的住宅小区项目。
2020山东监理员继续教育题库一(附答案)【2020年最新】
2020山东监理员继续教育题库一（附答案） 1. 关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结 算文件的说法，正确的是（）。 A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据 B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形 C.即使合同通用条款中有此约定，也不能作为结算依据 D.此约定即使写入合同中，也属于无效合同条款 正确答案：A 2. 下列（）不是监理规划编制依据 A.建设工程的相关法律、法规及项目行政审批文件 B.与建设工程项目有关的标准、设计文件、技术资料 C.监理大纲、《建设工程监理合同>及与建设工程项目相关的施工合同文件 D.施工组织设计 正确答案：D 3. 下列关于法的效力高低的表述不正确的是( )。 A.法律的效力低于宪法，但高于其他的法 B.行政法规的效力低于宪法和法律 C.地方性法规的效力低于宪法、法律和行政法规 D.行政规章的效力低于宪法、法律、行政法规和地方性法规 正确答案：D 4. 宿舍层数为3层房间疏散门至疏散楼梯的最大距离不应大于（ D ）m。
B.15.0 C.18.0 D.25.0 正确答案：D 5. 不需要专家论证的安全专项施工方案经（）审核签字后便可实施。 A.总监理工程师 B.项目负责人 C.技术负责人 D.主要负责人 正确答案：A 6. 压型钢板作为组合楼板使用不具有（） A.拆模容易 B.省模板 C.省支撑 D.省帮扎钢筋 正确答案：A 7. 消能减震技术是将结构的某些（）构件设计成消能构件，或在结构的某些部位装设消能装置。 A.非承重 B.承重 C.主体
正确答案：A 8. 硬泡聚氨酯喷涂保温施工技术适用于抗震设防烈度（）的多层及中高层新建 民用建筑和工业建筑 A.≤６度 B.≤７度 C.≤8度 D.≤９度 正确答案：C 9. 项目监理机构与工程建设有关方相互之间的日常书面工作联系采用（）形式。 A.监理通知单 B.告知函 C.工作联系单 D.工作便签 正确答案：C 10. 项目监理机构批准工程延期不包括的条件是（）。 A.施工单位在施工合同约定的期限内提出工程延期 B.施工进度滞后，经采取措施赶工，进度符合计划要求 C.因非施工单位原因造成施工进度滞后 D.施工进度滞后影响到施工合同约定的工期 正确答案：B 11. 灰土或素土垫层可消除湿陷性黄土（）的湿陷性。
监理员试题库及答案
广州市《监理员》复习题库 一、填空题（每空分，共分） 1、监理工程师出借执业资格证书、印章、情节严重的、吊销证书、收回印章、( )内不许考试和注册。 2、监理工程师办理变更注册后() 内不能再次进行变更注册。 3、监理单位不得与承包商有任何的隶属关系，这说明监理具有( )。 4、在关键部位或关键工序过程中有监理人员在现场进行监督活动，称之为( )。 5、项目总进度计划应在( )阶段编制。 6、施工过程中偶然因素引起的质量波动，一般属于( ) 7、《建设工程监理规范》规定，在施工过程中，工地例会的会议纪要由( )负责起草，并经与会各方代表会签。 8、经济法律关系由关系主体、客体和( )三要素构成。 9、担保形式有保证、抵押、质押、留置和( )。 10、单位工程的观感质量应由验收人员进行现场检查，最后由( )确认。 11、在工程项目施工中，对于高压电缆、电绝缘材料，使用前应进行( )。 12、对于工程中所采用的新材料，一定要通过试验和( )。 13、建筑安装工程费由直接费、间接费、利润和( )组成。 14、施工阶段投资控制措施包括组织、经济、技术、( )等多方面措施。 15、工程价款的主要结算方式有( )、竣工后一次结算、分段结算、结算双方约定的其他结算方式。 16、资质年检的结论为合格、( )、不合格。 17、第三方担保在风险体系中属于( )。 18、当事人订立合同，采取要约、( )方式。 19、在正常使用条件下，屋面防水工程和有卫生间的防渗漏保修年限为( ) 20、图纸会审应由( )整理会议纪录，交由与会各方会签。 21、虚工作既不消耗时间,也不消耗( )。 22、对( )的验收，是整个建筑工程质量验收的基础。 23、网络图是由箭线和( )组成，用来表示工作流程的有向、有序网状图形。 24、建设项目动态投资包括固定资产投资方向调节税、涨价预备费和( )。 25、建设单位的计划系统包括工程项目前期工作计划、工程项目建设总进度计划和( )。 26、对于工地交货的大型设备，运至工地后一般应由( )进行组装和调试。 27、工程质量事故处理完经过检查验收合格后，应由( ) 编写质量事故报告。 28、凡运到现场的原材料、半成品或构配件，进场前应向( )提交《工程材料/构配件/设备报审表》，经审查并确认后合格方准进场。 29、职能部门与指挥部门易产生矛盾的监理组织形式是( )监理组织。 30、从( )角度，工程项目的质量体现在适用性、经济性、可靠性、外观性等方面。 31、对涉及施工作业技术活动的基准和依据的技术工作，应由( )进行技术复核。 32、在工程项目施工阶段的质量控制中，监理工程师对施工单位下达的指令，除特殊情况外，应采用( )形式。 33、监理工程师应在承包单位检验合格的基础上，对隐蔽工程进行( )检查。 34、工程施工质量不符合要求时，经返工重做或更换器具、设备检验批应重新进行( )。 35、工程满足使用目的的各种性能，被称为( )。 36、抽样检验中出现的合格品错判将给( )带来损失。 37、合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁、( )四种。 38、承包单位对重要工序和关键部位，或技术难度大、施工复杂的工序、分项工程的技术交底要报( )审核后，才能进入正式实施。 39、在工程网络计划中，关键工作是( )。 40、影响进度的最主要因素是( )。 二、单项选择题（每题分，共分）