100分建设工程合同管理-4次作业

一、单项选择题(只有一个选项正确，共20道小题)

1. 要约人要撤销要约，撤销要约通知应在（）到达对方。

(A) 要约人到达对方之前

(B) 对方发出承诺之前

(D) 对方承诺生效之后

正确答案：B

解答参考：

2. 某上级公司由于工作失误，将应交下级工厂甲的任务误发至下级乙工厂，乙据此与某建筑公司丙签订合同。该合同在执行过程中，上级公司发现有误，决定纠正错误，遂通知乙停止执行合同，乙与丙遭受损失，则（）。

(A) 原合同无效，乙与丙各自承担损失

(B) 上级公司直接赔偿丙的损失

(D) 乙应赔偿丙的损失，再请求上级公司负责处理

正确答案：D

解答参考：

3. 依据《合同法》规定，当事人在合同中既约定定金，又约定违约金时，若一方违约，对方（）追究违约放的赔偿责任。

(A) 可选择违约金条款或定金条款

(B) 可以同时采用违约金和定金条款

(D) 必须采用定金条款

正确答案：A

解答参考：

4. 合同一方当事人的法人合并后，原法定代表人签订的合同（）。

(A) 无效

(B) 变更

(D) 终止

正确答案：C

解答参考：

5. 下列行为属转包行为的是（）

(A) 承包单位承包建设工程后，将其承包的少部分建设工程转给让人

(B) 承包单位承包建设工程后，将其承包的部分建设工程转给他人

(D) 承包单位承包建设工程后，将其承包的劳务工程转给他人承包

正确答案：C

解答参考：

6. 下列（）行为已挂靠行为论处。

(A) 合同约定的施工单位与现场实际施工方之间有产权关系

(B) 合同约定的施工单位与现场施工方之间有统一的财务管理

(D) 合同约定的施工单位与施工现场的工人之间无合法的建筑劳动用工和社会保险关系

正确答案：D

解答参考：

7. 现行的《工程项目建设项目施工招标投标办法》是在（）颁布的。

(A) 2003年5月1号

(B) 2009年10月1号

(D) 2007年5月1号

正确答案：A

解答参考：

8. 招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金的数额一般为投标总额的百分之二，一般不超过（）。

(A) 120万元

(B) 100万元

(D) 70万元

正确答案：C

解答参考：

9. 一般情况下，建设工程监理招标过程中，投标单位少于（）时招标单位应当重新招标。

(A) 2家

(B) 3家

(D) 5家

正确答案：B

解答参考：

10. 下列选项中，投标人与招标人之间属于串通投标行为的是（）。

(A) 甲乙丙丁四家单位产加竞标，在竞标过程中均高价投标

(B) 甲乙丙丁四家单位产加竞标，在竞标前四家单位先进行内部竞价，选定丙为中标人后，再参加投标

(D) 甲乙丙丁四家单位产加竞标，乙单位为中标向招标人某国税局的局党委书记行贿

正确答案：C

解答参考：

11. 在招标人的下列违法行为中，根据《工程建设项目招标投标办法》的规定，可导致招标无效，应当重新招标的是（）

(A) 招标人强制要求中标人垫付中标项目建设资金的

(B) 招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人

(D) 招标人擅自提高履约保证金

正确答案：C

解答参考：

12. 根据《中华人民共和国招标投标法》，招标投标活动应当履行的原则（）

(A) 公平公正公开实事求是

(B) 公平公正公开诚实信用

(D) 公平公正公开科学择优

正确答案：B

解答参考：

13. 一般工程建设项目的招标工作由（）负责，任何单位和个人不得以任何方式非法干涉招标投标活动。

(A) 招标人

(B) 行政监督人

(D) 评标专家

正确答案：A

解答参考：

14. 某艺术中心土建工程招标文件载明，提交投标文件的截止时间为２００９年１月１５日上午９:００，则根据有关规定，本次土建工程的开标时间应为（

）

(A) ２００９年１月１５日上午９:３０

(B) ２００９年１月１６日上午９:３０

(D) ２００９年１月１６日上午９:００

正确答案：C

解答参考：

15. 依法必须进行勘察设计招标的工程项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。

(A) 10

(B) 30

(D) 20

正确答案：D

解答参考：

16. 根据《评标委员会和评标方法暂行规定》，评标委员会由（）负责组建。

(A) 招标人

(B) 上级主管部门

(D) 监察部门

正确答案：A

解答参考：

17. 在《建设工程委托监理合同（示范文本）》中，纲领性的法律文件是（）

(A) 建设工程委托监理合同

(B) 建设工程委托监理合同标准文件

(D) 双方共同签署的修正文件

正确答案：A

解答参考：

18. 某监理合同中，出现了“须遵守XX示地方性标准《建设工程监理规程》”的约定，该约定应写在（）中。

(A) 建设工程委托监理合同

(B) 中标函

(D) 双方共同签署的修正文件

正确答案：D

解答参考：

19. 在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消

失后恢复施工前必要的监理准备工作属于（）

(A) 附加工作

(B) 额外工作

(D) 委托人工作

正确答案：B

解答参考：

20. 监理合同的有效期是指（）

(A) 合同约定的开始日至完成

(B) 合同签订日至合同约定日的完成日

(D) 合同约定的开始日至工程验收合格日

正确答案：C

解答参考：

二、不定项选择题(有不定个选项正确，共20道小题)

21. 根据《合同法》的规定，可以解除合同的条件有（）。

[不选全或者选错，不算完成]

(A) 不可抗力发生

(B) 当事人迟延履行债务

(D) 当事人违约使合同目的无法实现

(E) 在履行期限届满之前，当事人以自己的行为表明不履行主要债务

正确答案：C D E

解答参考：

22. 依据《合同法》的规定，无效合同的条件包括（）

[不选全或者选错，不算完成]

(A) 一方以胁迫的手段订立合同，但不违法也不损害第三方利益

(B) 损害社会公共利益

(D) 恶意串通损害第三方利益

(E) 违反行政法规的强制性规定

正确答案：B D E

解答参考：

23. 甲、乙签订一份水泥买卖合同，甲为出卖人，乙为买受人。合同中约定乙将货款20万元支付甲后5天内，甲将水泥运至乙的工地。当乙准备按合同约定支

付货款时，突然得到消息，并有确切证据证明甲存在（）情形之一的，乙即可终止履行合同。

[不选全或者选错，不算完成]

(A) 经营状况严重恶化

(B) 领导班子发生重大变化

(D) 转移财产以逃避债务

(E) 抽逃资金以逃避债务

正确答案：A C D E

解答参考：

24. 依据《合同法》的规定，合同的权利义务终止，不影响合同中（）的效力。

[不选全或者选错，不算完成]

(A) 清理条款

(B) 结算条款

(D) 违约责任条款

(E) 风险条款

正确答案：A B

解答参考：

25. 某建筑材料采购合同被法院认定为可撤销合同，起法律后果有（）。[不选全或者选错，不算完成]

(A) 返还财产

(B) 赔偿损失

(D) 双倍返还定金

(E) 没收财产

正确答案：A B

解答参考：

26. 具备下列（）情形的，以挂靠行为论处。

[不选全或者选错，不算完成]

(A) 合同约定的施工单位与施工现场的工人之间无合法的建筑劳动用工和社会

保险关系

(B) 合同约定的施工单位与现场实际施工方之间无产权关系

(D) 合同约定的施工单位与施工现场的项目经理及主要工程管理人员之间无合

法的人事调动、任免、聘用及社会保险关系

(E) 合同约定的施工单位与现场实际施工方之间有产权关系

正确答案：A B D

解答参考：

27. 依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，关系式会公共利益，公众安全的公用事业项目包括：（）等。

[不选全或者选错，不算完成]

(A) 生态环境保护项目

(B) 供水供电供气供热等市政工程项目

(D) 科技教育文化等项目

(E) 铁路公路管道水运航空等交通运输项目

正确答案：B C D

解答参考：

28. 依据《招标投标法》的有关规定，下列哪些特殊情况，不适宜进行招标的项目，按国家规定可以不进行招标。（）

[不选全或者选错，不算完成]

(A) 涉及国家安全、国家秘密

(B) 使用国际组织或者外国政府资金的项目

(D) 利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工

(E) 生态环境保护项目

正确答案：A C D

解答参考：

29. 国家发展和改革委员会等７部委联合发布的《工程建设项目施工招标投标办法》规定，下列哪些项目可以不进行招标。（）

[不选全或者选错，不算完成]

(A) 施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的

(B) 施工企业自建自用的工程，该施工企业资质等级符合工程要求的

(D) 使用国际组织或者外国政府资金的项目

(E) 涉及国家安全、国家机密或者抢险救灾而适宜招标的

正确答案：A B C E

解答参考：

30. 计划招标的项目在招标之前需向政府主管机构提交招标申请书。招标申请书的主要内容包括（）等。

[不选全或者选错，不算完成]

(A) 招标单位的资质

(B) 招标工程具备的条件

(D) 拟采用的招标方式

(E) 对投标人的要求

正确答案：A B D E

解答参考：

31. 投标邀请书的内容应载明（）等事项。

[不选全或者选错，不算完成]

(A) 标项目的性质、数量

(B) 招标人的名称和地址

(D) 取招标文件的办法

(E) 招标人的资质证明

正确答案：A B C D

解答参考：

32. 工程项目施工投标人在现场探勘之前，应先仔细研究招标文件有关概念的含义和各项要求，特别是招标文件中的（）。

[不选全或者选错，不算完成]

(A) 工作范围

(B) 专用条款

(D) 设计图纸

(E) 实际说明

正确答案：A B D E

解答参考：

33. 依法必须招标的工程建设项目，应当具备下列条件才能进行施工招标（）。[不选全或者选错，不算完成]

(A) 招标人已经依法成立

(B) 初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准

(D) 有相应资金或资金来源已经落实

(E) 有招所需的设计图纸及技术资料

正确答案：A B C D E

解答参考：

34. 根据《中华人民共和国招标头标法》，在中华人民共和国境内，进行下列哪

些工程建设项目，其监理工作必须进行招标（）。

[不选全或者选错，不算完成]

(A) 大型基础设施、公共事业等关系社会公共利益、公众安全的项目

(B) 涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾工程

(D) 已建成的项目需要改、扩建或者技术改造

(E) 全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目

正确答案：A C E

解答参考：

35. 一般情况下，建设工程监理招标，评标过程中可采用以下哪些方法？（）[不选全或者选错，不算完成]

(A) 方案优先法

(B) 最低价法

(D) 抽签法

(E) 综合评估法

正确答案：A D E

解答参考：

36. 下列有关招标投标中签订合同环节的说明，正确的是（）。

[不选全或者选错，不算完成]

(A) 应当在中标通知书发出之日起30天内签订合同

(B) 招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其它协议

(D) 如果招标文件要求中标人提交履约担保，招标人应向中标人提供同等数额的工程款支付担保

(E) 中标人不与招标人订立合同的，应取消其中标资格，但保证金应予以退还正确答案：A B D

解答参考：

37. 建设工程监理招标的特点包括（）。

[不选全或者选错，不算完成]

(A) 招标文件强调对人员数量的要求

(B) 招标宗旨是对监理单位能力的选择

(D) 邀请招标人较多

正确答案：B C

解答参考：

38. 依照《建设工程委托管理合同标准条件》的规定，监理人执行监理业务过程中可以行使的权力包括（）。

[不选全或者选错，不算完成]

(A) 工程设计的建议权

(B) 工程规模的认定权

(D) 承包人索赔要求的审核权

(E) 施工协调的主持权

正确答案：A D E

解答参考：

39. 监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括（）。

[不选全或者选错，不算完成]

(A) 委托人违约，赔偿监理人经济损失

(B) 因监理人的过失造成工作损失时，应赔偿委托人的全部损失

(D) 因监理人的工作失误，不赔偿委托人损失

(E) 任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出

正确答案：A C

解答参考：

40. 设备性能验收过程中，监理工程师应当签发“设备初步验收证书”的情况包括（）。

[不选全或者选错，不算完成]

(A) 一次检验即达到性能保证值指标

(B) 一次检验虽有个别微小缺陷，但不影响设备安全可靠运行

(D) 二次验收不合格。缺陷属于设备制造原因

(E) 采购方生产原因在合同约定期限内不能进行性能试验

正确答案：A B

解答参考：

（注意：若有主观题目，请按照题目，离线完成，完成后纸质上交学习中心，记录成绩。在线只需提交客

观题答案。)

四、主观题(共15道小题)

41.什么是合同？合同具有哪些特征？

参考答案：

答案：合同又称契约，是平等的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民

事权利义务关系的协议。

合同具有以下特征：

1、合同是平等主体的自然人、法人和其他组织所实施的一种民事法律行为。

2、合同以设立、变更或终止民事权利关系为目的。

3、合同是当事人协商一致的产物

42.简述建设工程中的主要合同关系。

参考答案：

答案：1、业主的主要合同关系。业主是建筑工程的买方通要要将工程的勘察设计、工程施工以及设备和材料的供应等工作委托出去与有关单位签订各种合同。

2、承包商的主要合同关系。承包商是工程施工的具体实施者通过投标接受业主的委托签订承包合同。

43.简述禁止带资承包的规定

参考答案：

答案：1996年原建设部、国家计委、财政部联合发布的《关于严格禁止在工程建设中带资承包的通知》规定：任何建设单位不得以要求施工单位带资承包作为招标投标条件，更不得强行要求施工单位将此类内容写入工程承包合同。违者取消其招标资格，并给予经济处罚。简述转包和挂靠的法律责任。44.简述转包和挂靠的法律责任

参考答案：

答案：转包的法律责任：承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工公司名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。收缴当事人已经取得的非法所得。承包单位将承包的工程转包或者违反本规定进行分包的责令改正，没收违法所得并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级。情节严重的吊销资质证书。承包单位有前款规定的违法行为的对因转包工程或者违法分包不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。

挂靠的法律责任：

1、挂靠经营关系的建筑企业以自己的名义或以被挂靠单位的名义签订的承包合同。一般应以挂靠经营者和被挂靠单位为共同诉讼人起诉或应诉。

2、挂靠当事人之间所订立的挂靠协议无效，双方应分别承担过错责任。

3、根据《建筑法》有关司法解释的规定被挂靠的施工企业与建设单位所订立的建筑安装工程承包合同无效。

4、施工企业具备相应的资质是承揽工程和签订承包合同的法定条件。

5、以被挂靠单位与建设单位签订的建设工程施工合同无效后，工程款如何结算取决于工程是否竣工验收合格。

45.试简述我国现阶段有关建设工程招投标管理的法律法规。

参考答案：

答案：《中华人民共和国注册建筑师条例》、《民用建筑节能条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目职业病危害分类管理办法》《、劳动部关于印发矿山建设工程安全监督实施办法的通知》、《地质勘查资质管理条例》、《建设工程勘察设计资质管理规定》、《建设工程勘察设计企业资质管理规定》、《建筑业企业资质管理规定》。

46.建设工程施工招标资格审查的内容是什么？

参考答案：

答案：1、具有独立订立合同的权利。 2、具有履行合同能力：包括专业、技术资格和能力、资金、设备和其他物质设施状况，管理能力、经验、信誉和相应的从业人员。 3、没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态。 4、在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。5、法律、行政法规规定的其他资格条件。

47.试简述建设工程监理招标的程序？

参考答案：

答案：1、到建设行政主管部门办理登记手续、核准招标方式。2、编制招标文件。3、发布招标公告或发出邀标通知书。4、向投标单位发出投标资格预审通

5、向投标单位提供招标文件。

6、组织必要的答疑、现场勘察、解答投标单位提出的问题，编写答疑文件或补充文件等。

7、接受投标书。

8、组成评标委员会。

9、在政府招标投标管理机构监督下进行开标、评标、决标。10、向投标单位发出中标或未中标通知书。11、与中标单位订立书面委托监理合同。

48.建设工程监理招标文件的主要内容是什么

参考答案：

答案：1、工程概况：包括项目主要建设内容、规模、工程等级、地点、总投资、现场条件、开竣工日期及工程的质量要求。2、招标方式。3、委托监理的范围和内容。4、合同主要条款：包括监理酬金报价、投标单位责任、对投标单位

的资质和现场监理人员的要求以及招标单位提供的交通、办公和食宿条件等。

49.可以不进行招标的建设工程勘察审计项目有哪些

参考答案：

答案：1、涉及国家安全、国家秘密的。2、抢险救灾的。3、主要工艺、技术采用特定专利或者专有技术的。4、技术复杂或专业性强能够满足条件的勘察设计单位少于3家不能形成有效竞争的。5、已建成项目需要改、扩建或者技术改造由其他单位进行设计影响项目功能配套性的

50.建设工程勘察审计招标文件的内容包括什么

参考答案：

答案：1、工程概况：包括项目主要建设内容、规模、工程等级、地点、总投资、现场条件、开竣工日期及工程的质量要求。2、招标方式。3、委托监理的范围和内容。4、合同主要条款：包括监理酬金报价、投标单位责任、对投标单位的资质和现场监理人员的要求以及招标单位提供的交通、办公和食宿条件等。

51.建设工程物资设备采购招标文件的内容包括什么？

参考答案：

答案：1、投标邀请书。2、投标须知。3、投标文件格式。4、技术规格、参数及其他要求。5、评标标准和方法。6、合同主要条款。

52.什么是建设工程委托监理合同？

参考答案：

答案：1、建设工程委托监理合同是监理合同的总纲规定了监理合同的一些原则、合同文件的组成，表示业主与监理单位对双方商定的监理业务、监理内容的承认和确认。其中明确了当事人双方确定的委托监理的工程概况，委托人向监理公司支付报酬的期限和方式、合同签订、生效、完成的时间等。建设工程委托监理合同是一份标准格式文件对委托人监理人有约束力的合同。

53.监理单位的权利、义务和责任是什么？

参考答案：

答案：监理单位的权利: 1、享有的与业主所签订监理合同的权利。2、根据监理合同中规定的由业主授权的其可以在监理工作中行使的权利。

监理单位的义务: 1、遵守国家法律、法规和政策。2、根据合同约定向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划并以书面形式向业主报告。3

不得转让委托监理合同的权利和义务。4、全面履行监理职责、劳动合理技能、

积极进行协调组织、加强建设目标控制、处理工程管理、工程质量及技术、合同管理以及工程款项等事务，努力实现项目建设意图，公正的维护各方的合法权益。

5、独立、公正的开展监理工作，监督建设各方的行为，维护建设各方的合法利益。

6、加强安全监督，实现安全生产。

7、在合同期内或合同终止后未征得有关方同意不得泄露与本工程、本合同业务活动相关的保密资料。

8、建设监理合同中规定的其他义务。

54.监理合同的主体是什么？

参考答案：

答案：监理合同的主体是组织工程建设的业主和参与工程建设管理的监理单位。

55.监理合同的有效期何时终止？

参考答案：

答案：承包商完成并向业主移交了委托监理范围的工程为依据。自合同生效起至合同全部工作完成之间的时间为合同的有效期。

一、单项选择题(只有一个选项正确，共20道小题)

1. 在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用，监理工作完成后，该部汽车应（）

(A) 无偿归监理人所有

(B) 按使用前的原值付款后归监理人

(D) 归还委托人，监理人支付折旧等费用

正确答案：C

解答参考：

2. 监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，（）

(A) 通知业主后即可调换

(B) 无需通知业主即可调换

(D) 合同签订后不允许再调换

正确答案：C

解答参考：

3. 监理合同示范文本规定，因（），属于监理服务的额外工作。

(A) 承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作时间

(B) 委托人要求增加的监理工作范围

(D) 承包方原因，使监理工作受到阻碍，而增加的工作内容

正确答案：C

解答参考：

4. 《建设工程委托监理合同》标准条件规定“委托人”是指（）

(A) 监理人派到监理机构全面履行本合同的全权

(B) 承担直接投资责任和委托监理业务的一方及合法继承人

(D) 监督监理招标的一方

正确答案：B

解答参考：

5. 委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方面解除合同的情形是（）。

(A) 委托人增加监理工作内容较多

(B) 执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束

(D) 委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料

正确答案：D

解答参考：

6. 建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是（）。

(A) 按工程实际损失计算赔偿

(B) 扣除合同约定的全部监理酬金

(D) 应当双倍返回定金

正确答案：C

解答参考：

7. 下列行为违反了《建设工程勘察设计管理条例》的是（）。

(A) 将建筑艺术造型有特定要求的项目的勘察、设计任务直接发包

(B) 业主将一个工程设计项目的勘察，设计分别发包给几个勘察、设计单位

(D) 净发包方同意，勘察、色及单位将所承揽的勘察、设计任务的非主体部分进行分包

正确答案：C

解答参考：

8. 建设工程质量控制、进度控制、投资控制的主要依据是（）。

(A) 咨询监理合同

(B) 勘察、设计合同

(D) 建筑工作物资采集合同

正确答案：C

解答参考：

9. 将设工程勘察、设计合同属于下列哪种合同类型？（）

(A) 分包合同

(B) 工程承包合同

(D) 劳务合同

正确答案：B

解答参考：

10. 依法必须进行勘察、设计招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。

(A) 10

(B) 15

(D) 30

正确答案：C

解答参考：

11. 建筑工程勘察、设计投标文件中的勘察、设计收费报价，应当符合（）的工程勘察设计收费标准。

(A) 国务院价格主管部门制定

(B) 招标单位指定

(D) 本地区平均

正确答案：A

解答参考：

12. 现行的《建筑工程勘察合同（示范文本）》和《建设工程设计合同（示范文本）》于（）年3月1日修订完成。

(A) 1999

(B) 2000

(D) 2003

正确答案：B

解答参考：

13. 签订勘察、设计合同。应当采用（）形式。

(A) 书面

(B) 书面和电子

(D) 标准

正确答案：A

解答参考：

14. 签订勘察、设计合同的双方，应当将合同文本送所在地（）建设行政主管部门或其授权机构备案。

(A) 市级

(B) 省级

(D) 乡级

正确答案：B

解答参考：

15. 建设工程勘察、设计单位的图像、图签等（）给其他单位。

(A) 可以转借

(B) 可以出卖

(D) 严禁转借

正确答案：D

解答参考：

16. 根据《建设工程设计合同（示范文本）》的规定，合同生效后，设计人要求中指或解除合同，设计人应（）倍返还定金。

(A) 1

(B) 3

(D) 2

正确答案：D

解答参考：

17. 建设工程招标和投标分别是（）和（）。( )

(A) 要约；承诺

(B) 要约邀请；要约

(D) 承诺；承诺

正确答案：A

解答参考：

18. BOT工程模式招标投标又称（）模式。

(A) 工程设计—管理模式

(B) 阶段施工法

(D) 工程设计施工

正确答案：C

解答参考：

19. 建设工程施工招标人与其委托的招标代理人签订的招标代理合同属于（）合同。

(A) 委托

(B) 承包

(D) 买卖

正确答案：A

解答参考：

20. 建设工程施工招标人自行办理施工招标事宜的，应当在发布招标公告或者发出投标邀请书得（）日前，向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

(A) 20

(B) 15

(D) 5

正确答案：D

解答参考：

二、不定项选择题(有不定个选项正确，共20道小题)

21. 下列情况中，属于额外监理工作的有（）。

[不选全或者选错，不算完成]

(A) 由于变更而需延长的监理工作

(B) 由于承包商延误竣工而延长的监理工作

(D) 不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作

(E) 因为监理工作范围变化而导致工作量增加

正确答案：B C D

解答参考：

22. 在建工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权利包括（）。

[不选全或者选错，不算完成]

(A) 选定施工合同的承包人

(B) 批准施工合同承包人选定的分包人

(D) 主持工程建设有关协作单位的组织协调

(E) 审核承包人的索赔

正确答案：B D E

解答参考：

23. 监理人依据《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，在施工监理过程中可以行使的权力包括（）

[不选全或者选错，不算完成]

(A) 发布改变承包人施工作业时间和顺序的指令

(B) 对工程的质量．工期．费用实施监督控制

(D) 在委托监理的范围内有权批准承包人提出的分包要求

(E) 批准承包人的索赔要求

正确答案：B D E

解答参考：

24. 在建设工程委托监理合同履行中，下列关于违约责任的说法中正确的有（）。

[不选全或者选错，不算完成]

(A) 委托人违约应承担违约责任

(B) 监理人因过失承担的赔偿额按实际损失计算

(D) 监理人对责任期以外发生的任何事情引起的损失不负责任

(E) 监理人对第三方违反合同规定的质量要求不承担责任

正确答案：A C D E

解答参考：

25. 下列行为中属于委托代理的法律行为有（）。

[不选全或者选错，不算完成]

(A) 施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人

(B) 监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人

(D) 建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜

(E) 总监理工程师分配专业建立工程师负责本专业范围内的监理工作

正确答案：A B D

解答参考：

26. 根据《建设工程勘察设计管理条例》，可以直接发包的工程建设勘察、设计项目有（）。

[不选全或者选错，不算完成]

(A) 采用特定专利的项目

(B) 采用特定的专有技术的项目

(D) 私人投资的项目

(E) 建筑艺术造型有特定要求的项目

正确答案：A B E

解答参考：

27. 经批准可以不进行招投标的工程勘察设计项目有（）

[不选全或者选错，不算完成]

(A) 涉及国家安全、国家机密的

(B) 抢险救灾的

(D) 技术复杂或专业性强，能满足条件的勘察设计单位少于3家，不能形成有效竞争的

(E) 已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位惊醒设计影响项目功能配套性的

正确答案：A B C D E

解答参考：

28. 建设工程勘察、设计项目的招标方式有（）。

[不选全或者选错，不算完成]

(A) 分向招标

(B) 公开招标

(D) 一次性招标

(E) 直接发包

正确答案：A C

解答参考：

29. 建设工程勘察、设计招投标过程中，应按废标处理的情形是（）

[不选全或者选错，不算完成]

建设工程合同管理考试试题及答案

2005 年建设工程合同管理考试试题及答案一、单项选择题（共50题，每题 1 分。每题的备选项中。只有 1 个最符合题意） 1. 如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。 A. 施工单位 B. 监理单位 C. 材料供应商 D. 项目经理 2. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C. 项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D. 项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3. 抵押与质押的区别主要在于（）。 A. 担保财产是否为第三人的财产 B. 担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有D?债权人是否有优先受偿权 4. 招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。 A. 未中标的投标人不退还 B. 中标的投标人在中标的同时退还 C. 在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D. 投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5. 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。

A.人民法院的判决B?仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6. 某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（）。 A. 施工合同成立，但不生效 B. 施工合同成立，且已生效 C. 施工合同不成立，不生效 D. 施工合同不成立，但有效 7. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（）。 A. 仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B. 仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C. 仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D. 仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式 8. 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（）。 A. 有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B. 有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D. 无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担 9. 按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。 A. 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B. 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C. 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格

(整理版)建设项目工程合同管理制度

建设项目工程合同管理制度第一章总则第一条为加强公司建设工程合同管理工作，预防、减少和及时解决合同纠纷，维护合同双方合法权益，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，结合公司工程建设实际，制定本制度。第二章合同管理职责第二条项目法人的主要职责 1、认真学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，依法保护本公司的合法权益。 2、制定、修订本公司合同管理制度、办法，组织实施合同管理工作。 3、依法签订、变更、解除有关工程合同。 4、严格审查所签订的合同，重大合同应提交有关方面会审，防止不完善或不合法的合同出现。 5、协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。 6、做好合同统计、归档、保管工作。 7、监督、检查合同签订、履行情况。 8、宣传合同法和有关法规，培训合同管理人员。 9、依法处理合同纠纷。 10、制止有关单位或个人利用合同进行违法活动。第三条财务部门的主要职责 1、加强与项目法人及现场管理机构等的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。 2、做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议、妥善保管收、付凭证。 3、配合项目法人做好合同管理工作。第三章合同审签管理

第四条本公司对外签订合同，应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以本公司名义对外签订合同。第五条严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人使用。介绍信的存根应当保存五年，以备核查。第六条合同应当采用书面形式，合同文本应当采用国家规定的合同示范文本；合同相对方提供的合同文本必须送交局有关部门审核。第七条所有合同都应按顺序由项目法人统一编号。第八条合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹（符号）清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。第九条订立合同，必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所，标的，数量和质量，价款和报酬，履行的期限、地点和方式，违约责任及解决争议的方法等。第十条对于合同标的没有国家标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，由合同双方共同取样封存，并加盖公章或合同章，分别交由指定责任人保管。第十一条订立依法可以设定担保或者对相对方的履约能力没有把握的合同，应当要求相对方依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对相对方的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审查。第十二条对外签订合同，要明确选择纠纷审判管辖地，并优先选择由本公司所在地人民法院管辖。第十三条法定代表人或合同承办人应当在合同文本上签名或盖章。第十四条签订合同，应当加盖单位的合同专用章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章或公章。单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。第四章合同审签程序第十五条签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。对法人必须审查营业执照原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的法人营业执照或营业执照的副本复印件（必须有最近年检章）。

2017年监理工程师考试建设工程合同管理真题答案

2017年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题答案 1.关于建设合同的说法，错误的是( )。 A.建设工程合同的标是各类建筑产品 B.建设工程合同主体一般应是法人 C.建设工程合同订立需经较长的准备期 D.建设工程合同应采用不要式合同参考答案：D 2.作为合同法律关系主体的自然人必须具备( )能力。 A.完全民事行为 B.限制民事行为 C.与合同履行相适应民事行为 D.一般民事行为参考答案：C 3.合同法律关系客体的智力成果指的是( )。 A.建筑物 B.设计工作 C.技术秘密 D.工艺技术设备参考答案：C 4.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是( )。 A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判 B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担C. D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担参考答案：B 5、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由( )。 A.招标代理机构 B.建设单位 C.政府监管机构 D.项目评标委员会参考答案：B 6.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的( )。 A.2% B.3% C.5% D.10% 参考答案：A 7.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在( )。

A.与中标人签订书面合同后的15日内 B.与中标人签订书面合同后的5日内 c.招投标结束后的30日内 D.招投标结束后的15日内参考答案：B 8.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提。) ( 超过合同价格的供履约保证金的，其额度不应． A. B.10% C. D.30% 参考答案:B 9.建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（）。 A.一切险 B.一切险加第三者责任险 C.一切险加人身保险 D.一切险加人身意外伤害险参考答案:B 10.建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（）。 A.行业协会网站发布招标公告 B.行业协会网站发布投标邀请书 C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告 D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书参考答案:C 11.建设工程项目招标采用资格后审方式的，资格后审时间应为( )。 A.提交投标书后，开标前 B.提交投标书后，评标前 c.开标后，定标前 D.提交投标书前 B 参考答案： 12.公开招标时，对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期，应从( )起算。 A.发布招标公告日 B.开始资格预审日 C.发售招标文件日 D.投标截止日参考答案：D 13.技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是( )。 A.评标委员会检查备投标书是否按照第阶段提出的要求作出响应性修改 B.投标人在澄请问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明 C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人 D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标

《建设工程合同管理》习题及答案(1).doc

《建设工程合同管理》习题及答案一、判断题 1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。( ) A、是 B、否 2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。( ) A、是 B、否 3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( ) A、是 B、否 4、保留金待竣工验收合格后一次发还。( ) A、是 B、否 5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了( ) A、是 B、否 6、若投标人的报价明显低于标底15％，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。( ) A、是 B、否 7、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )来源：学易网 A、是 B、否 9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。( ) A、是 B、否 10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标( ) A、是 B、否 11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( ) A、是 B、否转自学易网 https://www.360docs.net/doc/a313627317.html, 12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。( ) A、是

B、否 13、保证合同的当事人是债权人和保证人( ) A、是 B、否 14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( ) A、是 B、否 15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。( ) A、是 B、否 16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人( ) A、是 B、否 17、招标是要约，投标是承诺。( ) A、是 B、否 18、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 19、代理不合法的合同属于无效合同。( ) A、是 B、否 20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告( ) A、是来源：学易网 B、否二、单项选择题 1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( )。 A、避免风险 B、克服风险 C、转移风险 D、控制风险 2、FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于( )的暂停施工，承包商可能得到补偿。 A、合同中有规定 B、由于不利的现场气候条件影响 C、为工程施工安全来源：学易网 D、现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致 3、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后，应由（）。

建设工程合同管理作业题库

建设工程合同管理作业题库 1、改革开放以来，经过近年来的发展，建筑市场的市场主体是（） A、发包方 B、承包方 C、中介服务方 D、发包方、承包方和中介服务方组成的 2、下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是（） A、建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同 B、建设工程合同不是双务、有偿合同 C、建设工程合同是一种要式合同 D、建设工程合同是一种诺成合同 3、将建设工程合同按承发包的工程范围划分，分类不正确的是( )。 A、建筑工程总承包合同 B、建筑工程设计合同 C、建筑工程承包合同 D、建筑工程分包合同 4、将建筑工程合同按付款方式不同进行划分，分类不正确的是( ) A、总价合同 B、单价合同

D、成本加酬金合同某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元，委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约，承包人应返还给委托人（）。Ａ．20万元Ｂ．10万元Ｃ．2万元Ｄ．4万元 6、建筑工程合同主体一般只能是（）。 A.公民 B.法人 C.其他组织 D.公民和法人 7、下列关于业主享有的权利，说法错误的是（） A、业主有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权 B、业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权 C、监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意 D、业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告 8、（）是经济活动中最常见的一种合同，也是建设工程中需经常订立的一种合同。

B、货物运输合同 C、保险合同 D、租赁合同 9、租赁合同的形式没有限制，租赁期限在（）以上的，应当采用书面形式。 A、一个月 B、五个月 C、六个月 D、一年 10、租赁期间届满，承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。当事人也可以续定租赁合同，但约定的租赁期限自续定之日起不得超过（）年。 A、5 B、10 C、15 D、20 11、（）适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，能鼓励承包商提高工效，节约成本。 A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同

习题6 建设工程施工合同管理

习题六建设工程施工合同管理一、单选题 1．按照施工合同文本的规定，（）是承包人应当完成的工作。A.使施工场地具备施工条件B.提供施工场地的地下管线资料 C.做好施工现场地下管线的保护工作 D.组织设计交底 2．施工合同文本中的“工程师代表”，是指由（）委派在现场负责工作的代表。 A.发包方 B.承包方 C.设计单位 D.总监理工程师 3．施工合同文本规定，工程师确认了承包人的施工进度计划后，应当由（）对该进度计划的缺陷承担责任。 A.发包人 B.监理单位 C.工程师 D.承包人 4．施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应（）。 A.工程师批准 B.发包人批准 C.承包人自行决定 D.承包人通知发包人 5．施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（）。 A.由承包人负责，费用由承包人承担 B.由发包人负责，费用由发包人承担 C.由承包人负责，费用由发包人承担 D.由发包人负责，费用由承包人承担 6．施工合同文本规定，设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由（）组织试车。 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.监理单位 7．施工合同文本规定，工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，工程师提出重新检验要求，重要检验的结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由（）承担。 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.监理单位 8．承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但

重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（） A.费用和工期损失全部由业主承担 B.费用和工期损失全部由承包商承担 C.费用由承包商承担，工期给予顺延 D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿 9．施工合同文本规定，承包方有权（）。 A.分包所承包的部分工程 B.分包和转让所承担的工程 C.经业主同意分包和转包所承担的工程 D.经业主同意分包所承担的部分工程 10．承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，（）。 A.应征得业主同意 B.可不经过业主同意 C.自行决定后通知业主 D.自行决定后通知监理工程师 11．我国施工分包单位对分包工作（）。 A.应自行完成分包工程 B.可再行分包 C.自行完成或再分包 D.可转包 12．施工合同文本规定，工程师要求承包人立即执行得指令，承包人未提异议，因指令错误发生得费用由（）承担。 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.工程师与承包人共同 13．施工合同的当事人选择仲裁的，应当由（）仲裁委员会仲裁。 A.双方选定 B.合同签字地 C.施工企业所在地 D.建设单位所在地 14．解决工程合同争议应由（）申请仲裁。 A.甲方 B.乙方 C.甲乙任何一方 D.甲乙双方共同 15．工程款支付的依据是由（）测量核实实际工作量。 A.业主 B.监理工程师 C.承包商 D.监理工程师委托人 16．当工程变更后价格确定时，工程量表中已有类似工作的价格，但对变更工作而言不合理，此时处理办法应为（）。

建设工程合同管理制度

****建设工程有限公司合同管理制度 1、总则 1.1、为防范企业经营风险，提高企业经济效益，减少合同签订过程中的失误和履行过程中的纠纷，依据国家相关法规，结合公司实际情况，制定本管理制度。 1.2、公司职能部门和项目部各级人员应各司其职，共同维护公司和项目部“重合同、守信誉”的正面形象，凡违反规定操作造成公司和项目部损失的，当事人应承担责任。 1.3、公司各部门及项目部对外签订的所有工程承建、劳务分包、专业分包、物资设备采购、服务、用工等各类合同，以及公司内部承包人部分或全额出资的内部承包协议一律适用本制度。 1.4、公司行政部为公司的合同管理机构，具有以下职能： 1.4.1、负责组织修订完善公司合同管理制度并制订合同格式文本； 1.4.2、负责组织合同管理的法律知识讲座和培训并解答合同签订、履行等方面法律问题； 1.4.3、会同公司有关部门对重大、重要合同进行评审并出具审查意见； 1.4.4、监督、检查各部门合同签订、履行、管理情况，参与合同纠纷的调查处理，制定解决方案； 1.4.5、负责公司合同文本的归档工作，指导各部门进行合同管理。 1.5、公司各部门负责人负责其部门的合同管理工作，或指定专人负责具体工作。对合同中与本部门相关的技术和交易执行条款提出建议和意见。 2、合同的签订 2.1、合同的洽谈、审查、批准相对独立、互相制约。经办、审查、批准各司其职，分工负责。第 3.3条界定的合同审批权限的适用于洽谈和经办。任何合同均需经过职能部门评审，由总经理批准。 2.2、公司鼓励相关或不相关部门人员提供备选供方信息。但涉及价格的洽谈必须至少两人参与。 2.3、所有合同必须遵守国家法律法规。需要公司法律顾问风险审查的由总经理决定。 2.4、对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的委托人。法人委托人在授权范围内行使签约权。公司依法追究超越代理权限和非法委托人的对外签约责任，但经总经理特别授权并发给委托证明书的例外。本制度2.1条、 3.3条约定的洽谈、审批权限视为法人的制度授权，除签约对方特别要求，不另出具法人委托书。 2.5、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的利益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效合同，确保所签合同有效、有利。 2.6、签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。对责任条款，应本着可履行、能回旋的原则。 2.7、签订合同，如涉及公司内部其它单位的，应事先在内部进行协商，统筹兼顾，然后签约。 2.8、投标文件等响应招标文件的文件，适用于合同审查审批程序，审批权限详本制度 3.3条。投标文件以及招标文件等有效文件均要按合同进行管理。 2.9、合同文本、合同用印和非公合同： ⑴公司对外签订的合同，有格式文本的，应使用格式文本签约；与建设单位签订的建设工程施工合同，原则上采用规范国家或建设主管部门版本的建设工程施工合同。不具备上述条件的，也必须采用合同书形式，严禁口头协议和非正规书面形式。 ⑵所有合同均应加盖公司合同专用章。对方要求加盖公司章或法人章的，要求对方同等用印。

《建筑工程项目与合同管理》第一次作业.

《建筑工程项目与合同管理》2013-2014第一次作业第一题：选择： 1、二级注册建造师注册证书有效期为（单选）年。 A．1 B．2 C．3 D．4 【答案】 2、某建设工程预计建设工期13个月，按照法律规定，建设单位的到位资金原则上不少于工程合同价的（单选）%。 A．20 B．30 C．40 D．50 【答案】 3、根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（单选）。 A．可以补充修改或者撤回已经提交的投标的文件，并书面通知招标人 B．不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件 C．须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件 D．撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收【答案】 4、根据《招标投标法》规定，在工程建设招标投标过程中，开标的时间应在招标文件规定的（单选）公开进行。 A．任意时间 B．投标有效期内 C．提交投标文件截止时间的同一时间 D．提交投标文件截止时间之后三日内【答案】

5、下列选项中不属于招标代理机构的工作事项是（单选）。 A．审查投标人资格 B．编制标底 C．组织开标 D．进行评标【答案】 6、书面评标报告作出后，中标人应由（单选）确定。 A．评标委员会 B．招标人 C．招标代理机构 D．招标投标管理机构【答案】 7、从性质上讲，施工企业的投标行为属于（单选）。 A．要约 B．要约邀请 C．承诺 D．询价【答案】 8、甲施工单位由于施工需要大量钢材，逐向乙供应商发出要约，要求其在一个月内供货，但数量待定，乙回函表示一个月内可供货2000吨，甲未作表示，下列表述正确的是（单选）。 A．该供货合同成立 B．该供货合同已生效 C．该供货合同效力特定 D．该供货合同未成立【答案】 9、在依法必须进行招标的工程范围内，对于委托监理合同，其单项合同估算价最低金额在（单选）万元人民币以上的，必须进行招标。 A．50 B．100 C．150 D．200 【答案】源

建设工程合同管理考试试题及答案

建设工程合同管理考试试题及答案篇一：建设工程合同管理_xx年考试真题_xx年版 1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。 A:该施工企业 B:该外地的分公司 C:项目经理部 D:项目经理答案:A 解析:参见教材P4法人资格 2、关于合同鉴定的说法，正确的是（）。 A：经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证 B:法律规定强制实施合同鉴定 C：合同鉴定的效力不限于我国国 D:合同鉴定由工商行政管理机关作出答案:D 解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别 3、某通用设备采购合同中约定，采购付款后，供货交货。合同订立后，采购以有确切证据证明供货经营状况重恶化为由，暂停支付设备货款。采购暂停支付设备货款的行为行使的是专业资料

（）。 A:同时履行抗辩权 B：后履行抗辩权 C：不安抗辩权 D：先诉抗辩权答案:C 解析:参见教材P39实行先履行抗辩权的情形之（1）经营状况重恶化。 4、下列解决建设工程合同纠纷的式中，具有强制执行法律效力的是（）。 A:和解 B：民间调解 C：行政调解 D:诉讼答案:D 解析:参见教材P47倒数第1行 5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款XX万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B 银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。专业资料

A:A银行1000万元，B银行XX万元 B:A银行1800万元，B银行1200万元 C:A，B银行各项工作1500万元 D:A银行XX万元，B银行1000万元答案:A 解析:参见教材P11抵押物登记的先于未登记的受偿 6、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。 A:留置担保 B:保证担保 C:抵押担保 D:质押担保答案:B 解析:参见教材P12施工投标保证 7、要约与要约邀请的共同特征是（）。 A:容具体明确 B:具备合同的一般条款 C:明示订立合同的意思表示 D:对行为人具有约束力答案:C 解析:参见教材P27要约和要约邀请的概念 8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正专业资料

建设工程合同管理

建设工程合同管理 1、关于工程变更的说法，错误的是（C）。 A）工程师同意采用承包方合理化建议，所发生的费用全部由业主承担B）施工中承包方不得擅自对原工程设计进行变更C）任何工程变更均须由工程师确认并签发工程变更指令D）工程变更包括改变有关工程的施工时间和顺序 2、下列关于工程变更的说法错误的是(Ａ)。Ａ工程变更总是由承包商提出的Ｂ监理工程师审批工程设计变更时应与业主及设计单位协商Ｃ监理工程师的变更指令应以书面的形式发出Ｄ发生工程变更，若合同中有适用于变更工程的价格，可以依此计算价款 3、在施工索赔中，由于不利的自然条件与人为障碍引起的索赔，一方面是指地质条件变化，另一方面是指（Ａ）。Ａ发现地下构筑物，文物Ｂ罢工、战争Ｃ业主提出不正当要求Ｄ工程师的指令错误 4、在约定风险范围时，（C）不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在专用条款内约定。Ａ、自然灾害B、不可预见性灾害C、设计变更及施工条件变更D、政策性调整 5、在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定开工日期前(B)内预付工程备料款。 A10天B7天C15天D20天 6、在承发包双方确认计量结果后(B)天内，发包方应向承包方支付工程进度款，并按约定时间发包方扣回工程预付款。 A7天B14天C21天D28天 7、由于施工过程受到严重干扰，造成多个索赔事件混杂在一起时，可用（D）计算索赔费用。 A）实物法B）单价法C）分项法D）总费用法 8、下列原因中，不允许索赔窝工费用的是（）。 A.异常恶劣的气候造成的停工 B.施工图纸未及时供应

C.工程变更 D.业主方原因要求暂停工 9、在索赔的分类中，可分为单项索赔和总索赔，对总索赔方式说法正确的是（）。 A.特定情况下，被迫采用的一种方式 B.通常采用的一种方式Ｃ.解决起来较容易的一种方式Ｄ.容易取得索赔成功的一种方式 10、按索赔业务性质分类，索赔可分为（）。Ａ.工程索赔和商务索赔B.工程索赔和道义索赔Ｃ.商务索赔和道义索赔Ｄ.索赔与反索赔 11、采用总费用法计算索赔，适用于（）。Ａ.采取低价中标策略后的低标价工程Ｂ.总索赔费用较大的工程Ｃ.不易分项计算损失费用的工程Ｄ.固定总价合同的工程 12、下列施工进度拖延情况中，（B）属于可原谅并给予补偿费用的延期。 A）气候条件异常恶劣导致停工B）延误发放图纸 C）由于SARS导致工期的延误D）政府行为导致工期延误 13、由于施工过程受到严重干扰，造成多个索赔事件混杂在一起时，可用（D ）计算索赔费用。 A.实物法 B.单价法 C.分项法 D.总费用法 14、工程变更的内容不包括[]。 A.设计变更 B.进度计划变更 C.施工条件变更 D.付款方式变更 15、.承发包双方按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同，当该合同生效后，如果承包人不能按时开工，应以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。该申请的提出应不迟于协议书约定的开工日期前（D）。 A.28天 B.21天 C.14天 D.7天 16、业主要求赶工,承包方可提出索赔。其索赔的起因属于[]。 A.业主违约 B.业主代表的不当行为 C.合同变更 D.合同文件的缺陷 17、工程变更价款的确定应在双方协商的时间内,由[]后执行。 A.承包商提出变更价格,报业主批准 B.承包商提出变更价格,报监理工程师批准

《建筑工程招投标与合同管理》作业4.docx

《建筑工程招投标与合同管理》作业4 一、名词解释 1.建设工程勘察、设计合同：由发包人与承包商为完成一定的工程勘察、设计任务而签订的合同。 2.建设工程监理合同：是指发包人与监理人就完成一定的工程监理任务而签订的合同。 3.建设工程施工合同：是工程发包人为完成一定的建筑、安装工程和施工任务与承包人签订的合同，由承包人完成拟定的工程任务，发包人提供必要的施工条件并支付工程价款。 4.单项索赔：是指每一件索赔事件发生后，索赔管理人员就针对该事件在规定的索赔有效期内向工程师提出索赔要求，要求单项解决支付，不与其他的索赔事件混在一起。 5.总索赔：又称一揽子索赔，是指对整个工程中发生的索赔事件综合在一起进行索赔。二、填空题 1.单价合同具有合理分摊_ 风险等特点，其适用范围较宽。成本加酬金合同中，发包人_基本上承担了全部的风险，承包商所得的报酬也就较低 2.合同订立阶段的管理包括合同_ 订立前的准备阶段_和__合同订立过程中_合同的管理。主要体现在招标及签约过程中双方所进行的一系列相关工作。 3.监理人向委托人办理完_竣工验收或移交_手续，承包人和委托人签订工程保修责任书，监理人收到_监理报酬尾款_，本监理合同即终止。 4.建设工程勘察、设计合同是指由发包人与承包商为完成一定的工程勘察、设计任务而签订的合同。勘察、设计合同的_ 发包人_一般是指业主或总承包商，他可以是法人或自然人，但__承包商__必须是具有法人资格的勘察、设计单位。 5 .《建设工程施工合同（示范文本）》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，并附有承包人_承揽工程项目_一览表、发包人_供应材料设备__一览表、工程质量保修书三个附件。他们共同组成了一个完整的建设工程施工合同。 6．承包商提出的索赔主要包括两个方面，即_工期_索赔和_费用_索赔。 7．按索赔的处理方式分为：单项_索赔与总_索赔。 8．在索赔中，__单项__索赔通常原因单一，责任划分明确，分析、计算及处理比较简单。_总_索赔，因为在实际操作过程中涉及太多的争议因素，索赔的成功率并不高，在实际施工过程中应尽量避免使用。 9．在施工过程中最普遍的索赔形式是承包商同业主之间的索赔。最常见是承包商向业主提出的工期索赔和费用索赔_。 10．工期索赔值的计算中，网络分析法是进行工期分析的首选方法，适用于_各种索赔事件_的工期索赔，并可以利用计算机软件进行网络分析和计算，是一种科学合理的分析方法。三、单项选择题 1．建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是（C ）。A．按工程实际损失计算赔偿B．扣除合同约定的全部监理酬金 C．赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额D．应当双倍返还定金 2．如果中标的施工企业拒绝与发包人签订工程施工承包合同，发包人（A）。 A．将不再返还其投标保证金B．将全部返还其投标保证金 C．将部分返还其投标保证金D．将对其行为处以两倍保证金的罚金

建筑工程施工项目招标与合同管理作业4答案

《建筑工程项目招投标与合同管理》作业4及参考答案说明：本次作业包括第6章建设工程合同、第7章工程索赔的内容，请于16周之前完成。一、名词解释（本大题共5小题，每小题2分，共10分） 1. 建设工程勘察、设计合同____ 由发包人与承包商为完成一定的工程勘察、设计任务而签订的合同。 2. 建设工程监理合同__是指发包人与监理人就完成一定的工程监理任务而签订的合同。 3. 建设工程施工合同____是工程发包人为完成一定的建筑、安装工程和施工任务与承包人签订的合同，由承包人完成拟定的工程任务，发包人提供必要的施工条件并支付工程价款。 4. 单项索赔____是指每一件索赔事件发生后，索赔管理人员就针对该事件在规定的索赔有效期内向工程师提出索赔要求，要求单项解决支付，不与其他的索赔事件混在一起。 5. 总索赔__又称一揽子索赔，是指对整个工程中发生的索赔事件综合在一起进行索赔。二、填空题（本大题共5小题，每小题2分，共20分。请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分） 1 . 单价合同具有合理分摊_风险等特点，其适用范围较宽。成本加酬金合同中，发包人_基本上承担了全部的风险，承包商所得的报酬也就较低 2 .合同订立阶段的管理包括合同_订立前的准备阶段_和__合同订立过程中_合同的管理。主要体现在招标及签约过程中双方所进行的一系列相关工作。 3 .监理人向委托人办理完_竣工验收或移交_手续，承包人和委托人签订工程保修责任书，监理人收到_监理报酬尾款_，本监理合同即终止。 4 .建设工程勘察、设计合同是指由发包人与承包商为完成一定的工程勘察、设计任务而签订的合同。勘察、设计合同的_发包人_一般是指业主或总承包商，他可以是法人或自然人，但__承包商__必须是具有法人资格的勘察、设计单位。 5 .《建设工程施工合同（示范文本）》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，并

建设工程合同管理作业题库值得参考永久适用

1、改革开放以来，经过近年来的发展，建筑市场的市场主体是（） A、发包方 B、承包方 C、中介服务方 D、发包方、承包方和中介服务方组成的 2、下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是（） A、建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同 B、建设工程合同不是双务、有偿合同 C、建设工程合同是一种要式合同 D、建设工程合同是一种诺成合同 3、将建设工程合同按承发包的工程范围划分，分类不正确的是 ( )。 A、建筑工程总承包合同 B、建筑工程设计合同 C、建筑工程承包合同 D、建筑工程分包合同 4、将建筑工程合同按付款方式不同进行划分，分类不正确的是 ( ) A、总价合同 B、单价合同 C、成本合同 D、成本加酬金合同 5、某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元，委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约，承包人应返还给委托人（）。 6、Ａ．20万元Ｂ．10万元Ｃ．2万元Ｄ．4万元 6、建筑工程合同主体一般只能是（）。 A.公民 B.法人 C.其他组织 D.公民和法人 7、下列关于业主享有的权利，说法错误的是（） A、业主有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权 B、业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权 C、监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意 D、业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告 8、（）是经济活动中最常见的一种合同，也是建设工程中需经常订立的一种合同。 A、买卖合同 B、货物运输合同

C、保险合同 D、租赁合同 9、租赁合同的形式没有限制，租赁期限在（）以上的，应当采用书面形式。 A、一个月 B、五个月 C、六个月 D、一年 10、租赁期间届满，承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。当事人也可以续定租赁合同，但约定的租赁期限自续定之日起不得超过（）年。 A、5 B、10 C、15 D、20 11、（）适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，能鼓励承包商提高工效，节约成本。 A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、计量估价合同 12、设计合同必须具有上级机关批准的（）才能签定。 A、设计任务书 B、总概算 C、施工图设计 D、初步设计文件 13、工程项目施工合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同；③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。Ａ．③—②—①Ｂ．①—②—③Ｃ．③—①—②Ｄ．①—③—② 14、承包人（） A、应是具备与工程相应资质和法人资格的，并被发包人接受的合同当事人及其合法继承人 B、可以将工程转包或出让 C、不征得发包人同意可进行分包 D、必须具备组织协调的能力 15、《施工合同文本》由三部分组成，其中不包括 ( )。 A、《协议书》 B、《通用条款》 C、《专用条款》 D、《工程质量保修书》 16、《建设工程施工合同（示范文本）》，其中有一部分是将建设工程施工合同中共性的一些内容抽象出来编写的一份完整的合同文件，这份文件是（）。Ａ.协议书Ｂ.通用条款Ｃ.专用条款Ｄ.投标书及其附件

建筑工程合同管理考试答案

单项选择题(只有一个选项正确，共12道小题) 1. 某建设单位与施工单位在工程保修书中约定以下各项，不符合规定的是（）。 (A) 屋面防水工程10年 (B) 外墙装修工程8年 (C) 基础及主体结构30年 (D) 供热工程4个采暖期你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：C 解答参考： 2. 施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则（）。 (A) 发包人承担全部费用，工期相应顺延 (B) 发包人承担全部费用，工期不予顺延 (C) 承包人承担全部费用，工期不予顺延 (D) 承包人承担全部费用，工期相应顺延你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：A 解答参考： 3. 在下列情况中，发包人不能请求解除合同的是（）。 (A) 承包人明确表示不再履行合同义务的 (B) 已完成的建设工程质量不合格，但同意修复的 (C) 将承包的建设工程违法分包的 (D) 因不可抗拒力致使合同目的不能实现的你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：B 解答参考： 4. 对于隐蔽工程或中间工程的检验，承包商应（）。 (A) 提前24h书面通知工程师来参加验收 (B) 提前24h电话通知工程师来参加验收 (C) 提前48h书面通知工程师来参加验收 (D) 提前48h电话通知工程师来参加验收你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：C

解答参考： 5. 购买、翻译和制定标准、规范或制定施工工艺的费用应由（）承担。 (A) 发包人 (B) 承包人 (C) 监理人 (D) 设计人你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：A 解答参考： 6. 工程师进行工程计量应提前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，则计量结果（）。 (A) 由双方协商处理 (B) 无效 (C) 按合同约定处理 (D) 有效你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：D 解答参考： 7. 施工中发现影响施工的障碍物，承包人应（）。 (A) 在4h内以书面形式通知工程师 (B) 在8h内以书面形式通知工程师 (C) 在12h内以书面形式通知工程师 (D) 在24h内以书面形式通知工程师你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：B 解答参考： 8. 具备联机无负荷试车条件的设备安装工程，组织试车的应该是（）。 (A) 发包人 (B) 承包人 (C) 工程师 (D) 设备供应商你选择的答案：未选择 [错误] 正确答案：A 解答参考： 9. 《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人在收到竣工结算价款后，应

建设工程合同管理的方法和手段

建设工程合同管理的方法和手段 (一)健全建设工程合同管理法规，依法管理在培育和发展社会主义市场经济活动中，要根据“依法治国”的方针，充分发挥和运用法律手段调整和促进建筑市场正常运行的重要作用。在工程建设管理活动中，确保工程建设项目从可行性研究、工程项目报建、工程建设项目招标投标、工程建设项目承发包、工程建设项目施工和竣工验收等活动纳入法制轨道。增强发包方和承包方的法制观念，保证工程建设项目的全部活动依据法律和合同办事。建筑法》是我国经济法的重要组成部分。它是我国国民经济支柱产业之一的建筑业基本法。制定和颁布《建筑法》，从而建立、健全我国工程建设法规体系，完善工程建设各项合同管理法规，是培育和发展我国建筑市场经济的客观要求和法律保障。在建立、健全建设工程合同管理法律规范的过程中，各级建设行政主管机关应当在组织学习国家法律和行政法规的基础上，制定出各级地方建设工程合同管理规章配套工作，严格遵照“统一性、严肃性和法定程序的原则”行事。所谓统一性，是指各级建设工程合同管理规章，应与国家《合同法》、国务院颁布的有关条例等建设工程合同管理法规的一致性;而不得有悖；所谓严肃性，是指制定地方规章是一项带有“立法”性的工作。因此，法规中的基本概念、用词和文字表达，必须符合法律和行政法规。否则，必然造成执行中的混乱。所谓法定程序，是指制定地方行政规章时，必须符合全国人大及其常委会的有关决定和国务院的有关规定。否则，把严肃的地方行政法规制定工作，当成“长官意志”的“土政策”披上“合法外衣”的过程，其后果必然造成工程建设领域中合同管理的混乱，从而影响建筑市场经济的良性发展。(二)建立和发展有形建筑市场建立完善的社会主义市场经济体制，发展我国建设工程发包承包活动，必须建立和发展有形的建筑市场。有形建筑市场必须具备三个基本功能，及时收集、存贮和公开发布各类工程信息，为工程交易活动，包括工程招标、投标、评标、定标和签订合同提供服务，以便于政府有关部门行使调控、监督的职能。国务院1998年颁发的《三定方案》对国家工商行政管理局和建设部有关合同管理作出明确规定：国家工商行政管理局：组织管理经济合同;组织规范管理各类市场的经营秩序；组织实施经济合同行政监督，组织查处合同欺诈；建设部：

100分建设工程合同管理-4次作业

建设工程合同管理考试试题及答案

(整理版)建设项目工程合同管理制度

2017年监理工程师考试建设工程合同管理真题答案

《建设工程合同管理》习题及答案(1).doc

建设工程合同管理作业题库

习题6 建设工程施工合同管理

最新建设工程合同管理试题及答案

建设工程合同管理制度

《建筑工程项目与合同管理》第一次作业.

建设工程合同管理考试试题及答案

建设工程合同管理

《建筑工程招投标与合同管理》作业4.docx

建筑工程施工项目招标与合同管理作业4答案

建设工程合同管理作业题库值得参考永久适用

建筑工程合同管理考试答案

建设工程合同管理的方法和手段