材料员专业管理实务试卷

材料员专业管理实务

一、单选题（每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意，在答题卡中将正确选项涂黑。）

1、当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。（）的合同，自条件成就时失效。

A.附转让条件

B.附变更条件

C.附生效条件

D.附解除条件

2、张某13岁，被称之为天才小画家，并在美术馆举办个人画展，美术馆与其达成协议有偿展出该画，该协议（）。。

A.有效

B.无效

C.可变更

D.效力待定

3、参加合同法律关系，依法享有权利和承担义务的当事人是合同关系的（）。

A.客体

B.主体

C.法人

D.个体

4、下列不具有法人资格的是（）。

A.上海铁路局

B.北京市邮政局

C.工商银行湖南省分行

D.广州白云机场

5、根据《合同法》的规定，合同解除后，当事人请求赔偿损失的权利（）。

A.丧失

B.受到一定影响

C.由人民法院决定

D.不受影响

6、关于当事人解除合同说法有误的一项是( ) 。

A.不能实现合同的当事人可以解除合同

B.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，另一方可以解除合同

C.当事人一方延迟履行债务，另一方可以解除合同

D.当事人一方有违约行为致使不能实现合同，另一方可以解除合同

7、在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。（）承担由此发生的费用，延误的工期（）。

A.发包人不予顺延

B.承包人不予顺延

C.发包人相应顺延

D.双方共同相应顺延

8、监理（业主）超过约定的支付时间支付不工程进度款，承包商应及时向业主发出要求付款的通知，监理（业主）收到承包商通知后仍不能按要求付款，可与承包商协商签订延期付款协议，经承包商同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从工程量计量结果确认后第（）天起计算应付款的利息。

A.15

B.14

C.28

D.30

9、在下列导致工期延误的情况中，（）不能顺延工期。

A.不可抗力

B.设计变更

C.承包人设备损坏

D.发包人不能按照约定提供开工条件

10、如果承包人要求延期开工，应当由（）批准。

A.发包人

B.工程师

C.承包人代表

D.建设行政主管部门

11、下列说法不正确的是（）。

A.招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类

B.只有不属于法规规定必须

招标的项目才可以采用直接委托方式 C.建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动 D.公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高12、某招标人在招标文件中规定了对本省的投标人在同等条件下将优先于外省的投标人中标，根据《招标投标法》，这个规定违反了（）原则。

A.公开

B.公平

C.公正

D.诚实信用

13、某甲是某乙的债务人，则（）。

A.某乙可以对某甲的任何不合理行为行使撤销权

B.某乙可以对某甲的任何无偿转让财

产的行为行使撤销权 C.只有某甲无偿转让财产的行为对某乙造成了损害，某乙才能够行使撤销权 D.某甲和某乙都可以行使撤销权

14、撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，自债权人的行为发生之日起（）内不行使撤销权该撤销权消灭。

A.3年

B.5年

C.7年

D.10年

15、某承包商向某建材供应商发出了购买钢材的要约，后又发出通知撤销该要约，双方便因为要约的撤销问题发生分歧。下列选项中属于可以撤销要约的情形是（）。

A.承包商在要约中确定了承诺期限

B.不损害材料供应商合理利益

C.建材供应商收到通知时承诺已经发出

D.承包商在要约中明确表示要约不可撤销

16、合同订立过程中，受要约人对有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对（）。

A.承诺内容的实质性变更

B.要约内容的实质性变更

C.要约邀请内容的实质性变更

D.契约内容的变更

17、因重大误解订立的合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构（）。。

A.变更或者解除

B.解除或者中止

C.变更或者终止

D.变更或者撤销

18、无效合同和可撤销合同的区别不包括( ）。

A.二者产生的原因不同

B.认定程序的启动不同

C.二者在未被撤销前都是有效的

D.后者有时效限制，而前者无

19、未经（）签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装，未经（）签字，建设单位不拨付预付款，不进行竣工验收。。

A.监理员,监理工程师

B.监理工程师,监理工程师

C.监理工程师,总监理工程师

D.监理员,总监理工程师

20、施工单位未对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料的取样检测的，责令改正，处（）的罚款。。

A.二万元以上二十万元以下

B.十万元以上三十万元以下

C.五万元以上十万元以下

D.十万元以上二十万元以下

21、中国标准分为（）行业标准、地方标准、企业标准四级。

A.国家标准

B.农业标准

C.工业标准

D.科技标准

22、下列不属于工程材料质量监督管理的规定的有（）。

A.监督材料在使用中是否按照材料的使用说明和材料做法的规定操作

B.监督材料在使

用中是否按照技术部门制定的施工方案和工艺性能进行 C.监督材料在使用中操作人员有无

浪费现象 D.监督材料在使用中有无偷工减料现象

23、"5C”信用评级法，即评估客户信用品质的五个方面，即( )。

A.品质、能力、风险、抵押、条件

B.道德、资金、风险、市场、条件

C.道德、能力、资本、市场、条件

D.品质、能力、资本、抵押、条件

24、信用评估的5C评估法中资本（capital）是指（）。

A.客户愿意履行付款义务的可能性

B.客户偿还货款的能力

C.企业的财务状况

D.一般经济情况

25、招标人对招标文件进行澄清或修改，应在投标截止日期至少( )天以前以书面形式发给所有投标人。

A.10

B.15

C.20

D.25

26、材料入库时，材料应按照材料验收程序进行检验，正确的顺序为（）。

A.验收前准备、核对验收资料、检验实物、办理入库手续

B.验收前准备、检验实物、核对验收资料、办理入库手续

C.核对验收资料、验收前准备、验收实物、办理入库手续

D.核对验收资料、办理入库手续、验收前准备、检验实物

27、仓库可分为普通仓库和特种仓库，这是按照（）进行划分的。

A.储存材料的种类

B.保管条件

C.建筑结构

D.管理权限

28、资源的分布、生产企业的生产能力属于材料采购信息中的（）。

A.资源信息

B.供应信息

C.市场信息

D.价格信息

29、材料盘点中发现盈亏数量超过规定的，应填报（），当发现库存材料发生损坏，变质，降等等问题时应填报（）。

A.材料盘点盈亏报告单材料报损报告单

B.材料报损报废单盘点盈亏报告单

C.材料超储超耗报告单材料保管事故报告单

D.材料保管事故报告单材料超储超耗报告单

30、材料季度计划是根据企业施工任务落实和安排的实际情况，对（）计划进行调整，具体组织订货、采购、供应的材料计划。

A.年度

B.月度

C.一次性用料

D.临时追加材料

31、根据（），认真做好材料的堆放和临时仓库的搭设，要求做到有利于材料的进出和存放，方便施工，避免和减少二次搬运。

A.消防平面布置图

B.现场平面布置图

C.总平面布置图

D.首层平面图

32、材料采购加工的成交形式中,“一手付钱,一手取货”银货两讫的成交形式属于（）。

A.订货形式

B.提货形式

C.现货现购

D.加工形式

33、下列选项中,不属于仓库材料管理的记账凭证的是（）。

A.材料人库凭证

B.材料出库凭证

C.盘点、报废、调整凭证

D.临时借条

34、运输面广,机动、灵活、快速、装卸方便的运输方式为( ）。

A.水路运输

B.铁路运输

C.公路运输

D.航空运输

35、施工现场一般对主要材料采用（）的耗用方法。

A.定额耗料

B.按比例耗料

C.按工程进度计算实际耗料数量

D.按计划耗料

36、集中断料、合理加工是（）的主要节约措施之一。

A.水泥

B.钢材

C.砌体材料

D.砂、石料

37、仓库地坪要高出（），四周墙地面要有防潮措施，码垛时一般码放10袋，最高不得超过15袋。

A.室内地面20~30cm

B.室外地面10~20cm

C.室外地面40~50cm

D.室

外地面20~30cm

38、某施工企业根据材料分析，预计计划期钢模总用量为5000m2，计划期钢模周转2.5次,则计划期钢模实际需用量为（） m2。

A.2000

B.2500

C.3000

D.1500

39、施工企业对工区或施工队进行的周转材料的费用控制和管理方法应是（）。

A.租赁

B.费用承包

C.实物量承包

D.限额领用

40、组织施工的总则，协调人力、物力，妥善搭配、划分流水段，搭接工序、操作工艺，以及现场平面布置图和节约措施，用以组织管理的是（）。

A.设计概算

B.施工组织设计

C.施工预算

D.施工图预算

41、根据施工图计算的分项工程量，用施工定额水平反映完成一个单位工程所需费用的经济文件是（）。

A.设计概算

B.施工组织设计

C.施工预算

D.施工图预算

42、为提高材料供应计划的质量，编制计划必须掌握施工生产和资源情况，运用（）的方法，使施工需求和材料资源衔接起来，同时发挥指挥、协调等职能，切实保证计划的实施。

A.平衡调度

B.分析考核

C.综合平衡

D.试算平衡

43、材料供应管理应完成八项任务，材料供应工作的首要环节是（）。

A.编制材料供应计划

B.组织资源和材料运输

C.材料储备和供应

D.平衡调度

44、下列关于编制材料计划必须遵循的原则中,叙述不正确的是（）。

A.综合平衡的原则

B.项目经理负责制原则

C.严肃性和灵活性统一的原则

D.实事求是的原则

45、木材的质量验收中，首先要做的是（）。

A.按规定方法对材料的数量进行核验

B.对照木材质量标准，检验其是否有缺陷

C.检验木材是否存在腐朽、弯曲、裂纹等问题

D.辨认材料品种及规格

46、材料仓库可按（）衡量库存是否超储；根据（）检查库存材料能否保证供应。

A.最高储备量最低储备量

B.经常储备量保险储备量

C.最低储备量最高储备量

D.经常储备与季节储备之和保险储备量

47、施工生产所需的主要材料必须保证供应，其仓库储备量不能低于（）。

A.经常储备定额

B.保险储备定额

C.季节储备定额

D.类别储备定额

48、下列选项中，不属于周转材料按使用对象分类的是（）。

A.混凝土工程用周转材料

B.结构及装修工程用周转材料

C.安全防护用周转材料

D.钢制品

49、定额供应，包干使用的管理办法，可以有效地提高（）的利用率。

A.工人随手使用的工具

B.主要材料

C.辅助材料

D.周转材料

50、建筑企业材料管理四大业务环节是（）。

A.计划、组织、指挥和调节

B.计划、组织、指挥和监督

C.计划、供应、管理、耗用

D.采购、运输、储备、供应

51、材料采购中的“三比一算”，具体指的是（）。

A.比质量、比价格、比及时交货、算运费

B.比质量、比单价、比运距、算采购成本

C.比质量、比单价、比运费、算总价

D.比质量、比品种规格、比运距、算采购成本

52、年度材料供应计划应把（）的单位工程用料计划列为重点，进行（），安排供应。

A.上年承包综合平衡

B.合同约定本年度竣工综合平衡

C.上年承包专项平衡

D.合同约定本年度竣工专项平衡

53、工具的管理方法有（）和对外包队使用工具的专项管理方法。

A.租赁、个人随手工具津贴、费用承包

B.租赁、定包、个人随手工具津贴

C.费用承包、实物量承包、租赁

D.费用承包、实物量承包、个人随手工具津贴

54、影响材料计划管理的企业内部因素主要是（）。

A.施工生产相关因素

B.企业内部部门之间的衔接环节

C.材料市场的变化因素

D.工程所在地的自然条件和治安情况

55、钢材中的镀锌板、镀锌管、薄壁电线管、优质钢材等应入（）保管。

A.露天

B.库棚

C.料场

D.特殊库房

56、建筑企业内部材料供应中，在数量控制方式上一般都应采用（）。

A.限额供应

B.敞开供应

C.领料供应

D.送料供应

57、对于抢险工程、突击性建设工程的材料宜选用的供应方式是（）。

A.限额供应

B.敞开供应

C.领料供应

D.送料供应

58、材料计划的编制程序包括以下几点,正确的顺序为（）①计算工程项目材料需用量;②确定供应量;③按不同渠道分类申请;④编制供应计

划;⑤编制订货、采购计划。

A.①②③④⑤

B.①③②④⑤

C.③②①④⑤

D.③①②⑤④

59、企业内部编制施工作业计划，向单位工程承包人和班组实行定包供应材料时，应采用材料消耗（）计算材料需用量。

A.概算定额

B.预算定额

C.施工定额

D.结算定额

60、现场材料的验收主要是检验材料的（）的验收。

A.外观质量与内在质量

B.采购数量

C.质量

D.品种、规格、数量和质量

61、材料计划工作以（）为基础，材料管理的首要任务是满足施工生产的需要，必须提高计划管理的质量。

A.材料需用计划

B.材料申请计划

C.材料供应计划

D.材料采购计划

62、工具管理的实质，是（）过程中的管理，是在保证生产适用的基础上延长使用寿命的管理。

A.发放

B.领用

C.保修

D.使用

63、低值易耗工具是指使用期或价值低于固定资产标准的工具，下列工具中，属于低值易耗工具的是（）。

A.50t千斤顶

B.水准仪

C.经纬仪

D.手电钻

64、材料出库的程序有以下几步，正确的顺序为（）①发放准备；②核对凭证；③备料；④复查；⑤点交；⑥清理。

A.①②③④⑤⑥

B.①③②④⑥⑤

C.②①③⑤⑥④

D.③②①⑤⑥④

65、建筑材料供应与管理是建筑企业（）的重要组成部分。

A.施工管理

B.经营管理

C.计划管理

D.设备管理

66、（）是核定企业流动资金的依据。

A.材料储备定额

B.材料消耗概算定额

C.材料消耗施工定额

D.材料消耗估算指标

67、检查材料储备定额的执行情况，是将（）（金额）与储备定额数量（金额）相对比，当实际储备数量超过最高储备定额时，说明材料有超储积压。

A.最高储备材料数量

B.最低储备材料数量

C.实际储各材料数量

D.预算储备材料数量

68、材料成本事前分析，就是通过（）分析，选择达到最佳经济效益的成本水平，确定成本目标，为编制成本计划提供可靠依据。

A.成本预测

B.成本决策

C.成本计划

D.成本控制

69、成本分析通常采用的具体方法有指标对比法、（）、连锁替代法。

A.技术经济分析法

B.差额计算法

C.因素分析法

D.成本分析会议

70、某工程计划需用钢材2000吨，工程完工后经统计，钢材实际耗用1800吨，则该工程施工中的钢材节约率为（）。

A.10%

B.11%

C.90%

D.89%

71、现场材料使用过程的管理，主要是按（）供应和班组耗用材料的限额领料进行管理。

A.分部工程定额

B.单位工程定额

C.预算定额

D.施工定额

72、由于周转材料可多次反复使用于施工过程，因此其价值的转移方式不同于材料的一次性转移，而是分多次转移，通常称为（）。

A.周转

B.摊销

C.租赁

D.转移

73、周转材料的核算以（）为主要内容，核算周转材料的费用收入和支出的差异和摊销。

A.价值量

B.价值

C.使用价值

D.工程量

74、( ）的地点为合同成立的地点。

A.承诺生效

B.要约生效

C.要约邀请

D.要约引诱

75、（）到达受要约人时生效。。

A.要约邀请

B.要约

C.承诺

D.契约

76、( ）条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。

A.格式

B.约定

C.法定

D.拟定

77、（）应当以书面形式订立抵押合同。

A.出质人和质权人

B.抵押人和抵押权人

C.保证人和被保证人

D.留置权人和留置人

78、（）是一定的社会关系在相应的法律规范的调整下形成的权利义务关系。

A.法律关系

B.行政监督

C.隶属关系

D.法律主体

79、( ）是指合同当事人一方依法将合同权利、义务全部或者部分转让给他人。

A.合同变更

B.合同转让

C.合同转移

D.合同终止

80、（），是以材料采购预算成本为基础，与实际采购成本相比较，核算其成本降低或超耗程度。

A.材料的储备核算

B.材料消耗量的核算

C.材料采购核算

D.材料的供应核算

81、（）仓库建有若干库房，储存各种各样的材料。如在同一仓库储存钢材、五金、水暖管道配件、电器材料等。

A.普通仓库

B.综合性仓库

C.专业性仓库

D.特殊仓库

82、（）是钢结构中采用的主要钢材。

A.钢筋

B.型钢

C.碳素结构钢

D.低合金高强度结构钢

83、（）是企业生产耗费在工程上的综合反映，是影响企业经济效益高低的重要因素。

A.预算成本

B.预算成本

C.实际成本

D.概算成本

84、（）是以材料的实物量或价格为计量单位的储备定额，表示储备材料的绝对实物量或价值量。

A.相对储备定额

B.绝对储备定额

C.经常储备定额

D.季节储备定额

85、（）是指季末或年末对库房和料场保存的材料进行全面、彻底盘点。达到有物有账，账物相符，账账相符。

A.永续盘点

B.定期盘点

C.不定期盘点

D.临期盘点

86、（）应达到“三清”、“三有”、“四对口”的要求。

A.库存材料

B.材料保管

C.材料盘点

D.仓库管理

87、（）是指合同当事人一方依法将合同权利、义务全部或者部分转让给他人。

A.合同转移

B.合同变更

C.合同终止

D.合同转让

88、“两算对比”即（）。

A.施工预算和设计概算的对比

B.设计概算和施工图预算的对比

C.施工预算和施工图预算的对比

D.施工预算和竣工决算的对比

89、《合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而（）的行为。

A.解除合同

B.变更合同

C.转让合同

D.中止履行合同义务

90、《建设工程价款结算暂行办法》规定，合同中没有适用于变更工程的价格，计算变更合同价款按（）。

A.合同中类似的价格执行

B.当地权威部门指导的价格执行

C.监理工程师提出的价格执行

D.承包商提出的价格，工程师确认后执行

91、《建设工程价款结算暂行办法》规定，合同中只有类似于变更工程的价格，计算变更合同价款按（）。

A.合同中类似的价格执行

B.合同中已有的价格执行

C.工程师指定的价格执行

D.当地权威部门发布的指导价执行

92、《建设工程施工合同示范文本》主要由三部分组成，不包括（）。

A.协议书

B.通用条款

C.专用条款

D.补充条款

93、《招标投标法》规定，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或必要修改时，应在投标截止日期至少（）天以前以书面形式发送给所有投标人。

A.10

B.15

C.20

D.30

94、10周岁以上的未成年人是( )，可以进行与他的年龄、智力相适应的民事活动。

A.限制民事权利能力人

B.限制民事行为能力人

C.完全民事行为能力人

D.无民事行为能力人

95、1998 年 3 月建设部颁发了 ( ) ，标志着我国建设监理工作已走上了法制化管理轨道。

A.《关于开展建设监理工作的通知》

B.《关于工程施工单位工作的通知》

C.《关于监理单位开展工作的通知》

D.《中华人民共和国建筑法》

96、按部位承包下达的施工队限额领料单，应根据（），列出分层次分项目的材料用量，以便控制用料和核算，起到限额的作用。

A.施工方案

B.施工组织设计

C.工程形象进度

D.月度工程进度

97、按工程部位实行限额领料的优点是（）。

A.管理范围小、容易控制、便于管理、见效快

B.有利于各工种班组从自身利益出发，主动考虑工种之间的衔接与配合

C.增强了施工队的整体观念，有利于各工种之间的衔接与配合，调动各方面积极性

D.可以提高项目独立核算能力，有利于产品最终效果的实现

98、按计算单位的不同分类，材料储备定额有（）三类。

A.材料储备期定额、实物储备量定额和储备资金定额

B.经常储备定额、保险储备定额和季节储备定额

C.品种储备定额、类别储备定额和储备定额

D.年度储备定额、季度储备定额和月度储备定额

99、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括( )。

A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作

B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明

C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续

D.组织设计交底

100、按照施工合同文本的规定，承包人负责设计的图纸经工程师审查批准使用后，出现因设计责

任的质量事故，该项损失应由（）负责。。

A.发包人

B.工程师

C.承包人

D.承包人与工程师共同

101、班组的施工任务书的个别项目因故由工长进行更改，原项目未做完又增加了新项目，这就需要（），并与实耗对比。

A.重新签发限额领料单

B.重新签发施工任务书

C.重新签发施工任务书和限额领料单

D.工长签发新任务追加用料单

102、保温库、燃料库、危险品库属于（）。

A.普通仓库

B.特种仓库

C.专业性仓库

D.综合性仓库

103、编制材料计划的步骤中的第一步是编制（）。

A.用料计划

B.材料申请计划

C.材料供应计划

D.材料采购计划

104、编制材料需用计划的基础是（）。

A.材料供应计划

B.材料申请计划

C.材料采购计划

D.材料消耗定额105、不易受自然条件影响的大宗材料,如砖、瓦、砂、石、混凝土构件等储存在（）。

A.封闭式仓库

B.半封闭式仓库

C.露天料场

D.特种仓库

106、不属于材料供应中的甲、乙双方联合供应方式在签订合同时应明确的问题有（）。

A.供应范围

B.供应的交接方式

C.材料价格认证

D.供应计费方式

107、材料（）计划以单位工程为对象，按形象进度实物工程量逐项分析计算汇总使用项目、材料名称、规格、型号、质量、数量等，是供应部门组织配套供应的计划。

A.年度

B.季度

C.月度

D.供应计划

108、材料部门对基层供应大宗材料和专用材料时宜采用（）方式，其工作效率高，流通效益好。

A.直达供应

B.中转供应

C.甲方供应

D.乙方供应

109、材料采购（）是材料在采购和保管过程中所发生的各项费用的总和。

A.预算成本

B.实际成本

C.概算成本

D.预算成本

110、材料采购必须遵守国家、地方的有关（），以物资管理政策和经济管理的有关法令指导采购，熟悉合同法、财会制度及工商管理部门的有关规定。

A.法律和法规

B.物资管理制度

C.市场交易规则

D.市场采购规则

111、材料采购批量与保管费用成（）关系，与采购费用成（）关系。

A.反比例，正比例

B.反比例，反比例

C.正比例，反比例

D.正比例，正比例

112、材料采购批量指的是一次采购材料的（）。

A.数量

B.质量

C.可完成的工作量

D.占用资金量

113、材料核算应以（）为基础，向基层施工队、班组发放材料，进行材料核算。

A.预算定额

B.概算定额

C.概算指标

D.材料施工定额

114、在考核成本变动时，要借助成本降低额（）和成本降低率（预算成本降低率、计划成本降低率）两个指标。

A.实际成本降低额和计划成本降低额

B.预算成本降低额和实际成本降低额

C.实际成本降低额和预算成本降低额

D.预算成本降低额和计划成本降低额

115、（）是为保证供应、满足需求创造充分的物质条件，是材料供应工作的中心环节。

A.组织货源

B.组织材料运输

C.组织材料储备

D.选择供料方式

116、材料实际采购成本等于下列各项费用之和（）。

A.材料买价、流通费用、供销部门手续费、采购保管费

B.材料买价、流通费用、运杂费、采购保管费

C.材料单价、包装费、运输费用、采购费用、保管费

D.材料原价、供销部门手续费、包装费、运杂费、采购保管费

117、施工企业的工具财务管理和实物管理相对应，工具账分为由财务部门建立的财务账和由料具部门建立的（）两类。

A.分类账

B.旧品账

C.总账

D.业务账

118、下列选项中，不属于工具费用摊销常用方法的是（）。

A.一次性摊销法

B.“五五”摊销法

C.期限摊销法

D.原值摊销法

二、多选题（每题1分，每题的备选项中，有2个或2个以上最符合题意，至少有1个错项，在答题卡中将正确选项涂黑。错选、多选、少选均不得分。）

119、进行材料核算，应做好以下基础工作（）。

A.加强计划管理，提高核算水平

B.建立和健全材料核算的管理体制

C.建立健全核算管理制度

D.制定和执行技术标准和技术规程

E.做好定额、原始记录、计量和清产核资工作

120、材料供应的核算主要是检查材料供应计划的执行情况，应从以下（）方面进行考核。

A.检查材料收入量是否充足

B.检查多项分项工程使用多种材料的消耗情况

C.检查一项工程使用材料的情况

D.检查材料供应的及时性

E.核算多项工程某种材料消耗情况

121、（）的行为，只有经被代理人的追认，被代理人才承担民事责任。

A.没有代理权

B.法定代理人

C.超越代理权

D.法定代表人

E.代理权终止后

122、( )等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。

A.学校

B.企业法人

C.幼儿园

D.保险公司

E.医院

123、（）采用书面形式的，应当采用书面形式。。

A.第三人要求

B.法律、行政法规规定

C.一方当事人要求

D.双方当事人约定

E.对方当事人不同意

124、（）等服务的采购，单项合同估算价在50万人民币以上的，必须进行招标。

A.勘察

B.设计

C.设备采购

D.监理

E.咨询

125、( ）等有关身份关系的协议，不适用《合同法》的规定。

A.买卖

B.婚姻

C.租赁

D.收养

E.监护

126、（）情况下对施工单位处工程合同价款2％以上4％以下的罚款并责令改正。。

A.施工单位在施工中偷工减料的

B.使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的

C.有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的

D.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的

E.转包工程的

127、（）不是合同法的重要基本原则。

A.平等原则

B.不得损害社会公共利益原则

C.公平原则

D.诚实信用原则

E.自愿原则

128、《担保法》规定的担保方式为（）和定金。

A.保险

B.保证

C.抵押

D.质押

E.留置

129、《合同法》规定，出现（）情形的，合同中的免责条款无效。

A.造成对方人身伤害的

B.因故意造成对方财产损失的

C.当事人延迟履行合同

D.因重大过失造成对方财产损失的

E.当事人部分履行合同

130、《合同法》规定的承担缔约过失责任的构成要件有（）。

A.缔约方违反要约约定

B.缔约过失责任方有过错

C.缔约一方有受损害的事实

D.缔约当事人的过错与损失有因果关系

E.合同尚未成立

131、周转材料的期限摊销法计算方法是（）。

A.投入使用时先将周转材料价值的一半摊入工程成本

B.分别计取各种周转材料的月摊销额

C.计算各种周转材料的月摊销率

D.计算月度总摊销额

E.周转材料报废时进行结算

132、工程成本分析的依据（）。

A.会计核算

B.业务核算

C.工具核算

D.业务统计

E.统计核算133、以下对检查材料储备定额的执行情况说法正确的是（）。

A.检查材料储备定额的执行情况，是将实际储各材料数量（金额）与储备定额数量（金额）相对比，

B.当实际储备数量超过最高储备定额时，说明企业材料储备不足

C.当实际储备数量超过最高储备定额时，说明材料有超储积压

D.当实际储备数量低于最低储备定额时，说

明企业材料储备不足，需要动用保险储备。 E.当实际储备数量低于最低储备定额时，说明材料有超储积压

134、由于材料的使用情况不同，因而考核材料的节约或浪费的方法也不相同，具体有如下（）。

A.核算某项工程某种材料的定额与实际消耗情况

B.核算多项工程某种材料消耗情况

C.核算一项工程使用多种材料的消耗情况

D.检查一项工程使用材料的情况

E.检查

多项分项工程使用多种材料的消耗情况

135、仓库账务管理的基本要求是（）。

A.系统

B.严密

C.紧密

D.及时

E.准确

136、搞好材料计划管理，必须确立下列观念：（）。

A.一切以保证施工生产用料为第一的观念

B.材料供求平衡的观念

C.材料指令性计划、指导性计划与市场调节相结合

D.多渠道、多层次筹措与开发资源

E.计划必须调整的观念

137、为工程项目采购材料、设备而选择供货商并与其签订物资购销合同或加工订购合同,多采用如下（）方式之一。

A.招标方式

B.补偿贸易

C.询价方式

D.调剂与协作组织资源

E.直接订购

138、仓库位置选择的条件包括（）。

A.交通方便

B.地势较高

C.环境适宜

D.地势较低

E.布局合理139、现场材料验收步骤包括（）。

A.检查货运记录，查验缺方亏吨情况

B.查看送料单，检查是否有误送

C.核对实物的品种、规格、数量和质量，是否和凭证一致

D.检查原始凭证是否齐全正确

E.作好原始记录，填写收料日记

140、施工过程中现场材料管理工作的主要内容有（）。

A.建立健全现场材料管理责任制，认真执行材料验收、发放、进料和回收制度

B.掌握主要构件的需用量和加工件所需图纸、技术要求等情况

C.加强现场平面布置管理，材料、构件要严格按照平面图堆放整齐，并及时调整堆放位置

D.掌握施工进度，搞好综合平衡，抓好节约材料措施的落实

E.做好材料收发存的结算工作，办清材料核销手续，进行材料结算和两算对比

141、合理组织运输的途径主要有（）。

A.选择合理的运输路线

B.采取直达运输，“四就直拨”，减少中转

C.选择合理的运输方式

D.选择合理的运输公司

E.合理使用运输工具

142、材料的材质证明包括（）。

A.厂名

B.品种

C.出厂日期

D.试验数据

E.合格证

143、下列选项中，属于材料出库凭证的是（）。

A.加工单

B.限额领料单

C.调拨单

D.借用单

E.新旧转帐单144、编制材料需用计划时，核算和调整实际需用量的依据有（）。

A.当任务已经落实，但设计尚未出施工图的情况下，按直接计算法计算材料需用量

B.对于一些通用材料，在工程进行初期阶段，适当加大储备

C.工程竣工阶段，实际需用量将略小于计划常用量

D.对于一些特殊材料，要求一批进料

E.辅助材料及生产维修用料应按直接计算法计算

145、材料采购，应根据施工生产的需要和市场反馈的信息，对下列事项作出决策（）。

A.采购材料的品种、规格、质量和计划期的采购总量

B.选择供应渠道和供应单位，确定采购的形式和方法

C.决定采购批量

D.确定采购时间和进货时间

E.确定材料采购管理的因素

146、以下关于周转材料租赁、费用承包和实物量承包三者之间的关系说法正确的是（）。

A.周转材料的租赁、费用承包和实物量承包是三个不同层次的管理，是有机联系的统一整体。

B.实行租赁办法是企业对工区或施工队所进行的费用控制和管理

C.周转材料的租赁、费用承包和实物量承包是三个相同层次的管理，是有机联系的统一整体。

D.实行费用承包是工区或

施工队对单位工程或承包栋号所进行的费用控制和管理 E.降低企业周转的费用消耗，应该同时搞好三个层次的管理

147、材料配套供应的方式方法有（）。

A.以单位工程或工程项目为对象配套供应

B.按大分部或分层配套供应

C.配套与计划供应和定额管理相结合

D.周转材料配套供应

E.按分项工程配套供应

148、材料采购资源信息包括（）。

A.资源的分布和销售动态

B.生产企业的生产能力及其保证程度，产品结构和产品质量

C.资源的生产技术发展趋势

D.建筑施工管理体制及项目管理方式

E.其他基本建设信息

149、材料供应管理的具体任务包括（）。

A.编制材料需用计划

B.编制材料供应计划

C.组织资源、运输和材料储备

D.平衡调度和选择供料方式

E.提高成品、半成品程度，以及供应工作的分析和考核

150、材料计划管理的主要任务是（）等。

A.为实现企业经济目标做好物质准备

B.做好平衡协调工作

C.采取措施，促进材料的合理使用

D.建立和健全材料供应与管理制度

E.保证工程用料，降低材料成本151、材料出库应遵循的原则为（）。

A.“先进先出”

B.及时、准确

C.面向生产、为生产服务

D.保证生产进行

E.“后进先出”

152、建筑企业加工订货是有计划、有组织进行的。其内容有计划、设计、（）等工作。

A.洽谈

B.签订合同

C.验收

D.施工

E.调运和付款

153、定量库存控制方法适用于（）的材料。

A.需要量不大

B.发货频繁、库存变化大

C.价值较低

D.备运时间较短

E.必须严格管理

154、编制材料计划，应遵循下列原则：（）。

A.综合平衡、实事求是的原则

B.保证重点、兼顾一般的原则

C.留有余地、不留缺口的原则

D.严肃性与灵活性统一的原则

E.加强核算、不断调整的原则

155、施工中发现地下障碍物影响施工时，承包人应于（）小时内（）形式通知发包人。

A.４

B.电文

C.8

D.书面

E.随便什么形式

156、合同示范文本专用条款中供选择的进度款的结算方式有（）。

A.按月结算与支付

B.分段结算与支付

C.按季结算与支付

D.按形象进度结算与支付

E.按年结算与支付

157、建设单位的招标应当具备的条件是( )。。

A.招标单位可以是任何单位

B.有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员

C.有组织编制招标文件的能力

D.有审查投标单位资质的能力

E.有组织开标、评标、定标的能力

158、建设工程监理的依据包括( )。

A.工程建设文件

B.有关的法律法规规章和标准规范

C.建设工程委托监理合同

D.工程竣工图

E.有关的建设工程合同

159、建设工程监理的作用（）。

A.有利于提高承建单位工作效率

B.有利于提高建设工程投资决策科学化水平

C.有利于规范工程建设参与各方的建设行为

D.有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全

E.有利于实现建设工程投资效益最大化建设

160、市场调查的作用有（）。

A.发现顾客和竞争者的动向

B.对市场战略进行参谋

C.发掘新产品和现有产品的新用途

D.管理决策和提高经济效益的必要条件

E.促进和满足消费需求

161、为建立和加强有形建筑市场管理，需要从（）方面着手。

A.加强法制建设，不断完善监督约束机制

B.明确有形建筑市场的功能，充分发挥有形建筑市场的作用

C.建立和健全有形建筑市场的管理制度

D.加快有形建筑市场计算机

管理系统和建设工程信息网络的建设步伐 E.建立评标专家库，完善和健全评标方法

162、招标前期准备应满足的要求有（）。

A.建设工程已批准立项，且向建设行政主管部门履行了报建手续，取得批准

B.建设资金能满足建设工程的要求，符合规定的资金到位率

C.建设用地已依法取得，但未领取建设工程规划许可证

D.技术资料能满足招投标的要求

E.法律、法规规定的其他条件

163、招标准备阶段的主要工作有( ) 。

A.工程报建

B.选择招标方式

C.申请招标

D.编制招标文件

E.开标

164、建设工程合同属于（）。。

A.有名合同

B.实践合同

C.要式合同

D.有偿合同

E.单务合同165、下列解决合同争议的文件中，具有法律强制力的有（）。

A.监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议

B.建设行政管理机关主持下发包

人和承包人达成的调解协议 C.仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书 D.法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书 E.合同管理机关主持下发包人和承包人达成

的调解协议

166、违约责任的承担形式包括（）。

A.继续履行

B.采取补救措施

C.拒绝履行

D.赔偿损失

E.违约金167、施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，提前竣工协议书中应包括的内容有（）。

A.提前竣工的时间

B.发包人为赶工应提供的便利条件

C.承包人采取的赶工措施

D.提前竣工需追加的合同价款

E.承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法

168、《建设工程施工合同（示范文本）》中，能够构成设计变更的事项包括（）。

A.法院要求停止施工

B.增减合同中约定的工程量

C.改变有关工程施工时间和顺序

D.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸

E.仲裁机关要求停止施工

三、案例题（每题1分，根据背景材料完成题后单项选择题或多项选择题，单项选择题每题的备选项中，只有1个最符合题意；多项选择题每题的备选项中，有2个或2个以上最符合题意，至少有1个错项，在答题卡中将正确选项涂黑。错选、多选、少选均不得分。）

（一）【背景材料】某市政工程在施工中由于业主改变部分设计，加上材料价格上涨，承包人不能按合同工期完成施工任务。作为施工总承包单位，对此应做以下工作：。

169、工程承包方应该（）。

A.向发包人提出索赔要求

B.同发包人商量适当延迟工期

C.为了以后的工程只好自认了

D.同发包人商量适当补贴经费

170、这个案例的主要责任方是（）。

A.发包方和承包方

B.发包方和社会

C.发包方

D.承包方

171、如提出索赔要求，通常可采取（）。

A.合同工期延长

B.费用补偿

C.发包人口头答应给其他工程

D.既延长工期又补偿费用

172、如发包人不承担责任，承包人可以采取（）手段。

A.向法院起诉

B.向检察院起诉

C.向仲裁机构申诉

D.向发包人上级单位申诉

（二）【背景材料】上海某中心的外墙饰面工程，该工程外观雄伟亮丽，设计要求：1．外墙面、园柱面要求用浅黄色，具有大理石柔和亮丽的质感的材料。2．材料选A级不燃材料、吸水率小、耐风化耐侯性好、耐酸雨。3．整体较均一色差小。

173、被选材料应提供出厂合格证和（）。

A.密度

B.性能测试报告

C.强度

D.冲击韧性

174、不属于建筑装饰材料的燃烧性能分类的是（）。

A.难燃

B.可燃

C.易燃

D.微燃

175、不属于天然大理石质量等级分类的是（）。

A.优等品

B.一等品

C.合格品

D.特等品

176、人造石材应存储于阴凉、通风、干燥的库房，距热源不下于1m，储存期不超过（）。

A.一个月

B.三个月

C.半年

D.半个月

（三）【背景材料】某市政工程已竣工验收，在工程验收前及验收中，需要做哪些工作？。177、验收前检查应具备的条件（）。

A.完成工程设计和合同约定的各项内容

B.有完整的技术档案和施工管理资料及各种试验报告

C.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件

D.有施工单位签署的工程质量保修书

E.工程图纸

178、验收中需要哪些人员参加（）。

A.主持竣工验收的甲方负责人和现场总代表

B.勘察、设计、监理单位的负责人

C.施工单位负责人、项目经理、技术负责人

D.建设主管部门和备案部门代表

E.所在社区代表

（四）【背景材料】某工程是单层钢筋混凝土排架结构，工程主要包括60根钢筋混凝土柱子和一个屋架，工期540天。其中混凝土估算工程量为1200m3，计划需用水泥438吨，实际混凝土工程量为1800m3，耗用水泥657吨。由于估算工程量严重不足，使水泥等材料供应处于被动，经常发生停工待料，工期延误20天，按合同规定施工单位需支付30万元违约金。请分析上述情况并完成下列1～2题。

179、该工程经常发生停工待料，应由（）负主要责任。

A.建设单位

B.设计单位

C.监理单位

D.用料单位

E.供应计划编制部门

180、该施工企业的材料管理可能存在的问题有（）。

A.信息反馈差，惰性大

B.不能迅速发现问题并调整供应计划

C.提高应变能力

D.材料计划编制水平低和执行的能力弱

E.需要对整个材料管理部门进行整顿

材料员专业管理实务试卷（答案）

1 D

2 A

3 B

4 C

5 D

6 A

7 C

8 A

9 D 10 B 11 C 12 B 13 C 14 B 15 B 16 A 17 D 18 C 19 C 20 D 21 A 22 D 23 D 24 C 25 B 26 A 27 B 28 A 29 C 30 A 31 B 32 C 33 D 34 C 35 C 36 B 37 D 38 A 39 B 40 B 41 C 42 C 43 A 44 B 45 D 46 A 47 B 48 D 49 D 50 D 51 B 52 D 53 B 54 B 55 B 56 A 57 B 58 A 59 C 60 D 61 A 62 D 63 D 64 A 65 B 66 A 67 C 68 A 69 C 70 A 71 B 72 B 73 A 74 A 75 B 76 A 77 B 78 A 79 B 80 C 81 B 82 B 83 C 84 B 85 B 86 C 87 D 88 C 89 D 90 D 91 A 92 D 93 B 94 B 95 D 96 D 97 C 98 A 99 B 100 C 101 A 102 B 103 A 104 D 105 C 106 C 107 C 108 A 109 B 110 A 111 C 112 A 113 D 114 D 115 A 116 D 117 D 118 D

119 BCE 120 AC 121 ACE 122 ACE 123 BD 124 ABD 125 BDE 126 ABC 127 ACDE 128 BCDE 129 ABD 130 BCDE 131 BCD 132 ABE 133 ACD 134 ABCE 135 ABDE 136 BCD 137 ACE 138 ABCE 139 BCDE 140 ACD 141 ABCE 142 ABCD 143 BCDE 144 BCD 145 ABCD 146 ABDE 147 ABCD 148 ABC 149 BCDE 150 ABC 151 ABCD 152 ABCE 153 ACD 154 ABCD 155 CD 156 ABD 157 BCDE 158 ABE 159 BCDE 160 ABC 161 ABCD 162 ABDE 163 ABCD 164 ABCD 165 CD 166 ABDE 167 ABCD 168 BCD

案例题

169 A 170 C 171 D 172 D 173 B 174 D 175 D 176 C 177 ABCD 178 ABCD 179 DE 180 ABD