最新版2019-2020版二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试(I卷)附解析
新版2019-2020版二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题(I卷)附答案
新版2019-2020版二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题（I卷）附答案考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁，合同履行中，发包人与承包人在工期质量和工程价款上产生纠纷，承包人向甲仲裁委员会申请仲裁，发包人提出管辖异议，关于该案件仲裁受理的说法中，正确的是（）。
A.质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理B.合同仲裁条款约定无效C.双方必须签订补充仲裁协议D.双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会受理2、当工程质量缺陷经过修补处理后不能满足规定的质量标准要求，或不具备补救可能性，则必须采取( )措施。
A.加固处理B.报废处理C.返工处理D.限制使用3、甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司，乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同。
随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示。
对此，下列说法正确的是（）A.在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利B.合同已经生效，甲应当履行合同C.甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意D.乙的行为构成表见代理4、《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。
总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。
A、各自相应的责任B、连带责任C、按份责任D、补充责任5、甲乙双方签订买卖合同的情形是：2010 年 11 月 10 日，甲在合同书上签字后寄送乙方；2010 年 11 月 20 日，乙在合同书上签字，并将双方签字的合同书寄还甲；2010 年 11 月30 日，甲收到该合同书；合同书约定合同于 2010 年 12 月 10 日生效。
二级建造师考试之《建设工程法规及相关知识》历年真题及答案
二级建造师考试之《建设工程法规及相关知识》历年真题及答案单选题(共60题)1.【2021真题】在执行过程中，人民法院应当裁定中止执行的情形是（）。
A、据以执行的法律文书被撤销的B、作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的C、追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的D、案外人对执行标的提出确有理由的异议的正确答案：D2.【2021真题】施工合同履行中，关于设计缺陷造成的工程质量问题的说法，正确的是()。
A、设计单位应当负责返修，费用由设计单位承担B、施工企业应当负责返修，费用由施工企业支付C、施工企业应当负责返修，费用由建设单位先行承担D、建设单位应当负责返修，费用由设计单位承担正确答案：C3.【2023真题】某施工企业与劳动者蔡某签订了一份期限为2年半的劳动合同。
根据《劳动合同法》，该劳动合同中约定的试用期最长不得超过（）个月。
A、1个月B、2个月C、3个月D、6个月正确答案：B4.【2023真题】根据《建设工程企业资质管理制度改革方案》，专业作业资质实行()。
A、审批制B、核准制C、特许制D、备案制正确答案：D5.【2020真题】在建设工程招标投标中，关于投标报价的说法，正确的是()。
A、招标人可以与中标人就其投标报价进行谈判B、投标报价可以低于工程成本C、投标报价不得低于最低投标限价总价D、投标报价高于最高投标限价总价的，应当否决其投标正确答案：D6.【2021真题】关于开标的说法，正确的是()。
A、投标人少于5个的，不得开标B、投标人对开标有异议的，应当在开标结束后另行提出C、开标应当由招标代理机构主持D、招标人应当按照招标文件规定的时间，地点开标正确答案：D7.【2021真题】下列行为属于工程质量不良行为的是（）。
A、未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的B、在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的C、未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料见证取样的D、未对因建设工程施工造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施正确答案：C8.【2024真题】根据《城乡规划法》，关于规划验收的说法，正确的是()。
2019-2020年二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试(I卷)(附答案)
2019-2020年二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试（I卷）(附答案)考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、我国《安全生产法》规定，我国安全生产法规定的行政处罚，由（）决定。
A．县级以上人民政府 B．公安部门C．劳动部门 D．负责安全生产监督管理的部门2、关于二级建造师变更注册的说法，正确的是（）。
A.变更注册后，注册有效期重新计算B.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任C.变更注册只能由原聘用企业申请D.申请变更注册应当提交工作调动申请3、列承揽工程的情形中，符合工程承包管理相关规定的是（）A.超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程B.分公司使用总公司的营业执照及资质证书承揽工程C.以联营方式使用其他施工企业的营业执照及资质证书承揽工程D.子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程4、未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人应由此承担（）责任。
A.侵权B.违约C.不当得利D.无因管理5、根据《注册建造师管理规定》，不予注册的情形是（）。
A.申请人年龄达到60周岁B.申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年C.申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年D.申请人申请注册之日5年前担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故6、根据《合同法》，不可以采用口头形式的合同是（）。
A.租赁合同B.买卖合同C.建设工程合同D.借款合同7、在某建设单位与供应商之间的建筑材料采购合同中约定，工程竣工验收后1个月内支付材料款，期间，建设单位经营状况严重恶化，供应商逐暂停供应建筑材料，要求先付款，否则终止供货，则供应商的行为属于行使（）A．同时履行抗辩权B．先履行抗辩权C．不安抗辩权D．先诉抗辩权8、关于二级建造师执业范围的说法，正确的是（）。
2020版二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题(I卷) 含答案
2020版二级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题（I卷）含答案考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、甲乙双方在合同条款达成一致后，甲乙于当月4日签字盖章。
乙方于当月8日签字盖章。
该合同约定须经公证机构公证并取得公证书后5日合同生效，当月18日取得公证书。
则该合同成立日期为当月（）日。
A.8B.4C.18D.242、材料供应合同中对钢材的价款约定不明确。
双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定。
则该价款按（）履行。
A.订立时履行地市场价格B.履行时订立地市场价格C.履行时履行地市场价格D.政府指导价格3、根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是（）。
A.某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期B.某工程因地震中施工，1年后向发证机关报告C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证4、下列各项中，关于建造师的执业，说法错误的是（）。
A.取得建造师执业资格，即能以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作B.国家鼓励和提倡注册建造师“一师多岗”，从事国家规定的其他业务C.建造师执业划分为14个专业D. —级建造师除应具有一定的工程技术、工程管理理论外，还应具有相关经济理论水平5、施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是（）。
A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员中毒6、某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工，施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了，后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，则建筑公司处理该批模板的行为（）A．无效B．有效C．效力特定D．失效7、建筑工程一切险因保险期比较长，保费数额大，可分期交纳保费，但出单后必须立即交纳第一期，而最后一笔保费必须在（）交清。
二级建造师建设工程法规及相关知识
《二级建造师建设工程法规及相关知识》模拟试题（2小时）一、单项选择题（共计60题，每题1分）1、国家鼓励和提倡注册建造师（），从事国家规定的其他业务。
A．一师多岗B．多师多岗C．一师一岗D．多师一岗2、从事建设工程项目总承包、施工管理的专业技术人员取得（）证书后，方可以建造师名义执业。
A. 建造师执业资格B. 建造师注册C. 建造师执业培训合格D. 项目经理资质3、法律关系的产生，是指法律关系的主体之间形成了一定的（）关系。
A．权利和义务B．合同C．契约D．协议4、何某有一栋可以眺望海景的别墅，当他得知有一栋大楼将要建设，从此别墅不能再眺望海景时，就将别墅卖给想得到一套可以眺望海景的房屋张某。
何某的行为违背了民法的（）。
A.自愿原则B.等价有偿原则C.保护公民、法人的合法民事权益原则D.诚实信用原则5、在债的发生依据中，（）是指没有法律或合同依据，有损于他人而取得的利益。
A. 合同B. 侵权行为C. 不当得利D. 无因管理6、甲公司与乙公司于2000年5月16日签订了一份设备租赁合同,其中规定乙公司应于2001年3月2日付租金。
甲公司按合同规定履行其义务后,乙公司未按期付租金。
则该笔租金的诉讼时效至（）期满。
A. 2003年3月2日B. 2002年5月16日C. 2002年3月2日D. 2001年5月16日7、无论企业法人还是非企业法人，因依法被撤销、解散、宣告破产或其他原因而进行清算时，法人（）。
A. 主体资格消灭，不能进行民事活动B. 主体资格不消灭，仍然可以进行各种民事活动C. 主体资格不消灭，但不能进行民事活动D. 主体资格不消灭，但不能进行清算范围以外的活动8、某代理人超越了授权范围进行了代理行为，事后才获得被代理人的同意，则此代理行为应认定为（）。
A. 不具有法律效力B. 有效代理行为C. 无权代理行为D. 无效代理行为9、根据《建筑工程施工许可管理办法》，（）不是领取施工许可证必须具备的条件A．已办理了建筑工程用地批准手续B．建设资金已经落实C．已经确定施工企业D．法律法规和规章规定的其他条件10、《建筑工程施工许可管理办法》规定建设资金已经落实是领取施工许可证必须具备的条件。
二级建造师建设工程法规及相关知识模拟试题
C.基本合格 D.优良
正确答案：C,
第4题 单项选择题每题 1.00 分
建筑业企业申请资质升级,除向建设行政主管部门提供设立时申请资质所需资料外,还应当 提供的资料不包括
A.企业原资质证书正、副本
B.企业的财务决算年报表
C.企业近三年承揽工程一览表
D.企业完成的具有代表性工程的合同及质量验收、安全评估资料
A.基本建设工程 B.公益性工程
C.大型工程 D.小型工程
正确答案：D,
第14题 单项选择题每题 1.00 分
根据建筑法的规定,建筑工程实行施工许可制度,办理施工许可证的申请由建设单位提 出,建设行政主管部门接到申请后的 内,应对符合条件的申请者颁发施工许可证;
A. 15 日 B. 30 日
C. 2个月 D.3个月
正确答案：C,
第11题 单项选择题每题 1.00 分
甲、乙合同纠纷申请仲裁;甲、乙各选定一名仲裁员,首席仲裁员由甲、乙共同选定;仲裁 庭合议时产生了两种不同意见,仲裁庭应当 作出裁决;
A.按多数仲裁员的意见 B.按首席仲裁员的意见
C.提请仲裁委员会 D.提请仲裁委员会主任
正确答案：A,
第12题 单项选择题每题 1.00 分
第18题 单项选择题每题 1.00 分
根据民事诉讼法的相关规定,我国普通诉讼时效期间为 年;
A. 1 B.2
C. 4 D.5
正确答案：B,
第19题 单项选择题每题 1.00 分
下列各项中,关于知识产权的基本特征说法正确的是
A.知识产权仅具有财产权性质 B.知识产权不具有独占性
C.知识产权不具有地域性 D.知识产权具有时间性
A.双方民事法律行为 B.无效民事行为
二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第1次)
二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.关于二级注册建造师的执业活动，下列说法中正确的是()。
A.施工单位的二级注册建造师，可同时担任两个项目施工的负责人B.不能从事项目总承包管理和工程技术经济咨询C.可超出聘用单位业务范围执业D.保证执业成果的质量并承担相应的责任2.【真题】下列关于投标文件提交的说法中，正确的是()。
A.投标文件一经寄出，即具有法律效力B.招标人收到投标文件后，应检查投标文件的组成内容是否符合要求C.招标人收到的有效投标文件少于5份的，应当重新招标D.投标人不按招标文件要求提交投标担保的，其投标文件应作废标处理3.根据《建设工程质量管理条例>，建设单位最迟应当在（）之前办理工程质量监督手续。
A.竣工验收B.签订施工合同C.进场开工D.领取施工许可证4.某学校与某塑钢窗加工厂签订了一份承揽加工塑钢窗合同，由其向塑钢窗加工厂提出工作要求，按约定接受工作成果并给付酬金。
该学校称为()。
A.承揽人B.定作人C.制作人D.代理人5.下列关于终止招标的说法中，正确的是（）A.招标人只能通过发布公告的方式终止招标B.招标人口头通知已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人终止招标C.招标人终止招标的，应当及时退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用D.招标人终止招标，已收取投标保证金的，仅退还所收取的投标保证金6.关于施工企业资质管理制度，说法正确的是（）A.建筑业企业増项申请资质，应当申请最低等级资质B.建筑业资质证书有效期与安全生产许可证有效期相同C.企业遗失建筑业企业资质证书的，在申请补办后应当在公众媒体上刊登遗失声明D.企业合并分立改制重组的，可以直接承继原建筑业企业资质7.赵某跟随同乡的包工头周某进城务工两年。
二级建造师考试之《建设工程法规及相关知识》历年真题及答案
二级建造师考试之《建设工程法规及相关知识》历年真题及答案单选题（共60题）1.【2024真题】关于建筑市场信用信息的说法，正确的是（）。
A.建筑市场信用信息仅在全国建筑市场信息平台公开，各省市无权搜集和公开B.建筑市场信用信息由基本信息和优良信息构成，不包括不良信息C.建筑市场优良信息是指建筑市场主体获得的县级以上行政机关或群团组织表彰奖励等信息D.建筑市场基本信息是指注册登记信息、资质信息、工程项目信息、注册执业人员信息、奖惩信息等正确答案：C2.【2023真题】关于两阶段招标的说法，正确的是（）。
A.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人应当分两阶段进行招标B.第二阶段，投标人提交包括最终技术方案和投标报价C.第一阶段，投标人应当提交带报价的技术建议D.招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出正确答案：B3.【2022真题】关于投标的说法，正确的是（）。
A.投标人参加依法必须进行招标的项目的投标，应当受地区或者部门的限制B.存在控股、管理关系的不同单位，可以参加未划分标段的同一招标项目的投标C.单位负责人为同一人的不同单位参与同一标段投标，相关投标均无效D.投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，其投标无效正确答案：C4.【2022真题】根据《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定，国家、省级等重点工程的施工现场进行防火巡查的频率为（）A.每周B.每季度C.每月D.每日正确答案：D5.【2020真题】关于建设工程返修的说法，正确的是（）。
A.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是不属于施工企业原因造成的，施工企业都应当负责返修B.建设工程返修的标的物仅是已完工工程C.对竣工验收不合格的建设工程，若非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不负责返修D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的，由施工企业负责有偿返修正确答案：A6.【2021真题】关于工程质量检测的说法，正确的是（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
最新版2019-2020版二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试（I卷）附解析考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、下列法律中，属于行政法的是（）A.《公司法》B.《建筑法》C.《合同法》D.《治安管理处罚法》2、申请诉前财产保全应当向（）人民法院申请。
A.财产所在地B.被告住所地C.合同履行地D.原告所在地3、下列关于法人在建设工程中的作用，说法正确的是( )。
A、法人是建设工程的基本主体B、法人是建设工程的领导核心C、确立了建设领域所有企业的所有权和经营权的分离D、确立了国有企业的所有权和经营权的分离4、关于劳动合同效力的说法，正确的是（）。
A．用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效B．存在用人单位免除自己的法定责任，排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效C．用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同D．劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间5、建筑工程开工前，（）应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A．施工单位 B．建设单位C．监理单位 D．设计单位6、关于招标文件澄清或者修改的说法，正确的是（）。
A．招标文件的效力高于其澄清或修改文件B．澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应在投标截止时间至少15日前澄清或者修改C．澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人D．澄清或者修改通知至投标截止时间不足15日的，在征得全部投标人同意后，可按原投标截止时间开标7、仲裁机构制作的调解书（）发生法律效力。
A.在调解书作出时B.在当事人达成调解协议时C.在调解书送达双方时D.经双方当事人签收时8、施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是（）。
A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员中毒9、下列选项中，属于劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同的法定情形是（）。
A．在试用期内B．用人单位濒临破产C．劳动合同订立时的客观情况发生重大变化D．劳动者在医疗期内10、民事法律行为，是指公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为，下列属于民事法律行为的是（）。
A．某施工企业被迫与工程所在地的一家劳务公司订立一份高于市场价的砂子运输合同B．某施工单位委托一工程咨询公司负责项目的索赔服务C．为了谋取中标，某施工单位与一开发企业订立一份合作开发合同D．某分包单位在未征得总包单位同意的情况下，将工程再次分包11、关于建设工程合同一方违约后，另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是（）。
A.接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担D.未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大12、下列规范性文件中，效力最高的是（）。
A．行政法规B．司法解释C．地方性法规D．行政规章13、关于工程质量检测的说法，正确的是（）。
A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署C.检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考14、关于二级建造师执业范围的说法，正确的是（）。
A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外B.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册另一企业。
C.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人15、施工企业的项目经理属于施工企业的( )。
A、企业法人B、委托代理人C、企业授权的项目管理者D、指定代理人16、某工业厂房工程，工程合同价格为9000万元，工期为18个月。
根据《建筑工程施工许可管理办法》规定，到位建设资金至少要达到（）万元，方可申领施工许可证。
A．1800 B．2700C．4500 D．500017、建筑工程一切险因保险期比较长，保费数额大，可分期交纳保费，但出单后必须立即交纳第一期，而最后一笔保费必须在（）交清。
A.一年内B.两年内C.三年内D.工程完工前半年18、下列应承担侵权责任的行为是（）。
A.工地的塔吊倒塌造成临近的小吃部房屋被砸塌B.某建筑公司未按照合同约定的时间竣工C.工地工人在施工中不慎从楼上掉下来摔伤D.工地工人李某在工地食堂下毒，致使工人集体中毒19、我国《安全生产法》规定，我国安全生产法规定的行政处罚，由（）决定。
A．县级以上人民政府 B．公安部门C．劳动部门 D．负责安全生产监督管理的部门20、在国际招标工程的评标中，经技术性和商务性评审后如发现投标书存在问题时，则（）。
A.淘汰该投标书B.由评标小组按合理理解作出修改C.允许投保人予以书面澄清D.允许投标人作出书面修改21、施工企业主要负责人对安全生产的责任包括（）。
A.工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动D.保证本单位安全生产投入的有效实施22、建筑工程一切险承保的内容不包括（）。
A.临时工程，如引水、保护堤B.脚手架C.租赁物资D.被保险人严重失职造成的职工的人身伤亡和财产损失23、按属性分类，工程建设标准不包括（）。
A.技术标准B.工作标准C.建设定额D.管理标准24、在对某工程项目监理过程中，工程监理人员发现工程设计不符合合同约定的质量要求，则工程监理人员根据自己的法定权限和义务，应当（）。
A．要求施工单位改正 B．通知设计单位改正C．建议建设单位修改合同 D．报告建设单位要求设计单位改正25、同一动产上已设立抵押权或者质权，该动产又被留置，（）优先受偿。
A.抵押权人B.质权人C.留置权人D.已登记的担保物权人26、甲方签订总价 100 万元的买卖合同，双方约定：甲向乙交纳 10 万元定金，货到付款；如一方违约，向对方支付 15 万元违约金。
甲如约交付了定金。
合同履行中，乙不能按期交货构成违约，双方解除合同，则乙最多向甲支付（）万元。
A.15B.20C.25D.3027、从事建设项目环境影响评价工作的单位，必须取得（国务院环境保护行政主管部门）颁发的资格证书，按照资格证书规定的等级和范围，从事建设项目环境影响评价工作，并对评价结论负责。
（）。
A.国务院建设行政主管部门B.国务院发展与改革委员会C.省级环境保护行政主管部门D.国务院环境保护行政主管部门28、建设单位不得（）具有相应资质等级的分包单位A.拒绝B.指定C.认可29、根据《物权法》，建设用地使用权自（）之日起设立。
A.取得建设用地使用权证书B.建设用地使用权登记C.交付建设用地使用权转让价款D.建设用地使用权登记信息公示30、《建设工程安全生产管理条例》第21条规定，（）依法对本单位的安全生产工作全面负责。
A.建设单位的负责人B.施工单位主要负责人C.施工单位的专职生产管理人员D.建设单位的专职生产管理人员31、根据建设部《招标文件范本》规定，投标文件内容不包括（）。
A.合同协议条款B.授权委托书C.资格审查表D.辅助资料表32、建设单位在（）之前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。
A.组织竣工验收B.工程建设完成C.订立施工监理合同D.领取施工许可证或者开工报告33、甲乙双方在合同条款达成一致后，甲乙于当月4日签字盖章。
乙方于当月8日签字盖章。
该合同约定须经公证机构公证并取得公证书后5日合同生效，当月18日取得公证书。
则该合同成立日期为当月（）日。
A.8C.18D.2434、施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院应予支持的是（）。
A.已经完成的建设工程质量不合格的B.不履行合同约定的协助义务的C.将承包的建设工程非法转包、违法分包的D.合同约定的期限内没有完工的35、施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（）。
A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C.施工企业的设备损坏，导致工期延误D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误36、在某建设单位与供应商之间的建筑材料采购合同中约定，工程竣工验收后1个月内支付材料款，期间，建设单位经营状况严重恶化，供应商逐暂停供应建筑材料，要求先付款，否则终止供货，则供应商的行为属于行使（）A．同时履行抗辩权B．先履行抗辩权C．不安抗辩权D．先诉抗辩权37、根据《合同法》，不会产生悔约过失责任的情形是（）A.被依法撤销的合同B.未成立的合同C.有效合同D.无效合同38、施工单位承担保修责任的前提条件之一是（）。
A.非施工单位原因产生的质量问题B.工期未按期交工C.属于保修书中约定的保修范围D.工程价款结算完毕39、根据《环境影响评价法》，在项目建设.运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形时，应由（）组织环境影响的后评价。
A.建设项目审批部门B.原环评文件审批部门C.建设单位D.建设行政主管部门40、关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。
A.承包人的优先受偿权优于抵押权B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失D.承包人行使优先受偿权的期限为1年41、下列行为中，属于投标人与招标人串通投标行为的是（）。
A.投标人为了争取中标而降低报价B.投标人之间通过竞价内定中标人，再参加投标C.某投标人为其他投标人陪标D.开标前招标人将其他投标人投标信息告诉某投标人42、根据《建筑法》规定，建筑工程主体结构的施工（）。
A.必须由总承包单位自行完成B.可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位C.经总监-理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位D.经业主批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位43、组成联合体投标的，中标后联合体各方应当共同与招标人签订合同。