【实用范文模板】合同附件技术协议范本2篇【最新优质资料】
技术合同示范文本5篇
技术合同示范文本5篇第1篇示例：技术合同示范文本甲方（委托方）：单位名称：法定代表人（负责人）：联系地址：电话：传真：电子邮箱：鉴于甲方具有技术需求，乙方具有相应的技术能力和资源，在相互尊重、平等互利的基础上，双方经友好协商，就有关技术合作事宜达成如下协议：一、合作内容1.1 甲方委托乙方针对特定技术领域的研究和开发工作，具体内容包括但不限于：1.2 乙方应按照合同约定的技术要求和任务进度，保证合作项目的顺利进行；1.3 甲、乙双方应共同监督合作进度，及时沟通合作事宜，确保项目质量和进度；二、合作期限2.1 本合同从双方签字盖章之日起生效，至合作项目完成验收之日终止；如需延长期限，需经双方协商一致；2.2 若因乙方原因导致合作无法继续，甲方有权提前终止合作，乙方应承担相应违约责任；三、技术保密3.1 双方应共同保护本合同项下的技术资料、商业机密等信息的保密性，不得擅自泄露给第三方；3.2 合同终止后，双方仍应继续履行对保密信息的保护义务，直至保密期限届满；四、技术转让4.1 本合同项下的技术成果归甲方所有，乙方不得擅自将技术转让给第三方；4.2 如乙方在合作过程中产生自主技术成果，甲方享有优先购买权；五、合同变更5.1 如有必要对本合同进行变更，双方应协商一致，并签署书面的补充协议；5.2 变更协议应作为本合同的组成部分，具有相同效力；六、争议解决6.1 双方因本合同引起的争议，应友好协商解决；若协商不成，应提交甲方所在地人民法院诉讼解决；七、其他事项7.1 本合同未涉及的其他事项，双方可另行协商约定；7.2 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力；甲方（委托方）：___________（盖章）法定代表人（负责人）：日期：乙方（承包方）：___________（盖章）法定代表人（负责人）：日期：以上为技术合同示范文本，甲、乙双方应遵守协议内容，共同维护合作关系，促进技术合作的顺利进行。
【实用范文模板】合同附件技术协议范本2篇-必备
合同附件技术协议范本2篇合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
今天小编想要和大家分享的是：合同附件技术协议的范本，共2篇;具体内容如下，希望能对打击有所帮助!合同附件技术协议范本一：出租方(甲方)：承租方(乙方)：一、租赁车辆状况1、乙方因使用需要向甲方承租型号车辆辆(车辆所有权归甲方所有)，颜色为色，车辆发动机号为，厂牌号为，车架号为。
2、该车辆车牌号为，行驶证号为。
3、甲方负责提供给乙方状况良好、设备齐全的车辆，并附车辆行驶证、道路运输证、税讫、检字，并承担相应责任。
二、租赁期限及租金的交纳1、租赁期限为。
租金：个月计人民币元;押金：计人民币¬¬_____元。
即乙方接车时需向甲方一次性支付车辆租金和押金总计人民币元。
2、乙方接车时需向甲方提交约定驾驶员身份证、北京市户口本和驾驶证(准驾车辆与所租车辆类别相同)及其复印件。
乙方提供甲方的资料应保证真实有效，否则就此产生的责任均由乙方承担。
三、出租方的权利和义务1、在下述任何一种情况发生时，出租方有权随时随地收回所租车辆，已收取的款项在计算所有损失后多退少补。
(1)承租方利用所租车辆从事违法犯罪活动。
(2)承租方将所租赁车辆转让、转租、出售、抵押、质押。
(3)从事其它有损出租方车辆合法权益的活动。
(4)未经出租方书面许可连续拖欠应付款超过3日。
在以上情况下给出租方造成经济损失的，承租方应作相应赔偿。
2、不承担租赁车辆于租赁期间引发的第三者责任。
3、其它的依照法律、法规的规定出租方应有的权利。
4、出租方应在收到承租方租金及足额抵押金之后，将所租赁车辆交付承租方，收款日期以支票到帐或收到现金之日为准。
5、提供车辆应当适用，行驶证、养路费齐全有效。
四、承租方的权利和义务1、有权自主选择欲租车辆。
2、于租赁合同规定的租赁时段拥有所租赁车辆的使用权。
3、对租赁车辆承租前已有的损伤不承担赔偿、维修义务。
合同配套的技术协议书
一、协议双方甲方：_______公司地址：_______乙方：_______公司地址：_______二、协议背景鉴于甲方与乙方就_______项目（以下简称“本项目”）达成合作协议，为确保项目顺利实施，双方就项目所需的技术事宜达成如下协议：三、技术协议内容1. 技术要求（1）甲方提供项目所需的技术资料，包括但不限于设计图纸、技术规范、操作手册等。
（2）乙方根据甲方提供的技术资料，进行设备选型、采购、安装、调试及售后服务等工作。
（3）乙方确保所提供的技术和设备符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。
2. 技术支持（1）乙方在项目实施过程中，提供必要的技术支持，包括但不限于现场指导、培训、解答疑问等。
（2）乙方负责对甲方人员进行技术培训，确保甲方人员掌握项目所需的技术知识和操作技能。
3. 技术保密（1）双方对本协议内容、项目技术资料及相关信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
（2）保密期限自本协议签订之日起至项目验收合格之日止。
4. 技术验收（1）项目完成后，双方应共同进行技术验收，确认项目是否符合合同约定和设计要求。
（2）如项目存在质量问题，乙方应负责修复，直至满足合同要求。
5. 争议解决（1）双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
（2）本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
四、协议生效及终止1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议有效期为_______年，自项目验收合格之日起算。
3. 在本协议有效期内，如因国家政策调整、技术更新等原因导致协议内容需变更，双方应协商一致后予以修改。
五、其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。
甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________代表人（签字）：________代表人（签字）：________签订日期：_______年_______月_______日。
技术合作协议(合同)书范本5篇
技术合作协议(合同)书范本5篇篇1甲方：_________________________（以下简称甲方）乙方：_________________________（以下简称乙方）鉴于甲乙双方各自拥有独特的技术资源，且双方愿意共享资源、合作开展技术研究与创新活动，达成以下技术合作协议：一、协议目的甲乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，通过合作推动技术进步与创新，共同研发新技术、新产品，提升双方核心竞争力。
二、合作内容1. 技术研发：双方共同投入技术研发，包括但不限于产品设计、工艺流程、技术改进等。
2. 成果分享：合作产生的知识产权、技术成果等由双方共同享有，具体分配比例另行约定。
3. 技术交流：双方定期举行技术交流会议，共同分享技术进展、市场信息和行业动态。
4. 人员培训：乙方有义务为甲方提供必要的技术培训，确保甲方能够充分掌握相关技术。
三、合作期限本协议自双方签字之日起生效，有效期为_____年。
到期后如双方继续合作，可续签本协议。
四、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）甲方应按约定向乙方支付合作经费；（2）甲方应派遣技术人员参与合作项目，确保项目顺利进行；（3）甲方应积极配合乙方进行技术交流和人员培训。
2. 乙方责任与义务：（1）乙方应提供技术支持，确保合作项目的技术可行性；（2）乙方应及时向甲方分享技术成果和市场信息；（3）乙方应为甲方提供必要的技术培训，确保甲方技术人员掌握相关技术。
五、知识产权归属1. 双方共同拥有的知识产权，包括但不限于专利、技术秘密、著作权等，其申请、登记等事务由双方共同办理，费用由双方承担。
2. 任何一方在合作期间所取得的知识产权，除非另有约定，均属于双方共同拥有。
六、经费与支付方式1. 甲方应向乙方支付合作经费，具体金额和支付方式如下：_________________________。
2. 经费应按时支付，不得拖欠。
如因甲方原因导致未能按时支付，乙方有权暂停合作，直至甲方履行支付义务。
合同附件技术协议范本
合同附件技术协议范本【合同附件技术协议范本】甲方：（详细填写甲方名称、地址、法定代表人等相关信息）乙方：（详细填写乙方名称、地址、法定代表人等相关信息）鉴于，甲方与乙方双方希望就合同相关事宜达成技术协议，特制定本技术协议范本，并同意以下条款：第一条技术指导和支持1.1 甲方同意为乙方提供与合同规定的技术服务相关的技术指导和支持。
1.2 甲方技术指导和支持的内容包括但不限于现场培训、技术咨询、技术指导文件等。
1.3 甲方将根据需要安排专业技术人员提供指导和支持。
双方应确保技术指导和支持的及时性、准确性和高效性。
第二条技术培训2.1 甲方同意为乙方提供与合同相关的技术培训，培训内容应包括但不限于产品操作、维护保养、故障处理等。
2.2 甲方将根据乙方的培训需求，制定培训计划并安排专业培训人员进行培训。
2.3 乙方应积极参与培训，并按照要求提供所需设备、材料等。
第三条技术文件提供3.1 甲方同意为乙方提供与合同相关的技术文件，包括但不限于产品说明书、技术规范、安装图纸等。
3.2 技术文件应由甲方提供免费，乙方可用于合同规定范围内的技术使用和交流，并承诺不得将技术文件用于其他商业用途。
第四条技术保密4.1 双方同意保守机密，不得将对方提供的技术信息和技术文件泄露给任何第三方。
4.2 甲方同意对乙方所提供的商业机密进行保护，并不得将其泄露或用于任何其他商业用途。
第五条争议解决5.1 本技术协议的解释和执行应依照中华人民共和国相关法律法规。
5.2 对于因本技术协议引起的任何争议，双方应友好协商解决。
若协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第六条协议变更和终止6.1 本技术协议的任何修改和补充，应经双方书面协商一致，并签订补充协议。
6.2 本技术协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为合同生效期限。
6.3 如因不可抗力等不可预见的原因导致无法继续履行本技术协议，双方应及时协商解决方案，并根据实际情况进行协议变更或终止。
合同附件技术协议范本2篇(完整版)
合同附件技术协议范本2篇合同附件技术协议范本2篇合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
今天我想要和大家分享的是：合同附件技术协议的范本，共2篇;具体内容如下，希望能对打击有所帮助!合同附件技术协议范本一：出租方，己接受哈尔滨铁路局哈尔滨房产建筑段对该项目施工的投标。
发包人和承包人共同达成如下协议：1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：中标通知书;投标函及投标函附录; 专用合同条款; 通用合同条款; 技术标准和要求; 图纸;投标报价表; 其他合同文件。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3.签约合同价：根据路局批准预算及双方的补充协议。
4.承包人项目经理：李宏伟5.工程质量符合合格标准。
6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8.承包人应按照监理人指示开工，工期为 70 天。
9.本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;副本六份，甲乙双方各执三份。
10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。
补充协议是合同的组成部分。
合同附件技术协议范本二：工程保修协议书发包人：哈尔滨铁路局工程管理所承包人：哈尔滨铁路局哈尔滨房产建筑段发包人、承包人根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》和《铁路建设工程管理办法》，经协商一致，对滨北线道口房新建工程签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括土建、水暖、电照、装饰工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：。
二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1. 结构工程为建筑物的设计使用年限;水暖工程为2个采暖期;3. 电照工程为2年;4. 装饰工程为2年。
附属技术合同协议
附属技术合同协议第一篇范文：合同编号：[请填写合同编号]附属技术合同协议（以下简称“本合同”）本合同由以下双方于[请填写签订日期]签订：甲方：[请填写甲方全称]地址：[请填写甲方地址]代表：[请填写甲方代表姓名]乙方：[请填写乙方全称]地址：[请填写乙方地址]代表：[请填写乙方代表姓名]1.甲方拥有[请填写甲方拥有的技术或产品]的相关技术及知识；2.乙方愿意就甲方的技术或产品进行后续研发及改进，并共同分享相关的技术成果；3.双方希望通过本合同明确双方在技术合作过程中的权利和义务。
基于上述情况，双方达成如下协议：第一条技术合作内容1.1 甲方同意向乙方提供[请填写技术或产品名称]的相关技术资料和样品。
1.2 乙方同意根据甲方提供的技术资料和样品，进行后续研发及改进，并将研发和改进的成果通知甲方。
1.3 双方同意共同对研发和改进的技术进行评估，并决定是否投入生产。
第二条技术保密2.1 双方同意在合同有效期内和解除合同后继续承担保密义务，对因合同执行而获知的对方的技术秘密和商业秘密予以保密。
2.2 保密义务适用于本合同所涉及的所有技术资料、样品、研发和改进成果等信息。
第三条技术成果的归属和分享3.1 双方共同研发和改进的技术成果，归双方共同所有。
3.2 双方同意按照[请填写比例]的比例分享技术成果带来的经济利益。
第四条技术支持和培训4.1 甲方应提供必要的技术支持和培训，以帮助乙方更好地理解和运用技术。
4.2 技术支持和培训的具体内容和时间由双方另行商定。
第五条合同的生效、变更和解除5.1 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
5.2 双方同意，合同的变更或解除必须经双方协商一致，并以书面形式进行确认。
第六条违约责任6.1 双方同意，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 如果协商不成，任何一方均有权将争议提交[请填写争议解决机构或地点]解决。
项目合同技术附件的约定
项目合同技术附件的约定项目合同技术附件的约定篇一甲方：_______法定代表人或负责人：________乙方：_______法定代表人或负责人：________根据有关规定，经双方当事人协商一致，签订本合同。
1.项目名称：_____。
(注：本参考格式适用于新技术、新产品、新材料、新工艺及其系统的研究开发活动。
)2.本技术开发项目在国内外的现状，水平及发展趋势：__________________。
3.本研究开发成果应达到的技术水平：__________________。
4.投资总额：____________其中甲方投资___________;乙方投资___________;在总投资额中：甲方占____%;乙方占_____%。
(注：所谓投资，不仅包括以货币、设备、场地进行的物质投资，还可以包括以专利技术、非专利技术进行的技术投资，采取货币以外的形式进行投资的，应当折算成相应的金额，明确当事人在投资中所占的比例)。
5.双方的具体分工：(1)甲方负责：_______(2)乙方负责：_______(注：当事人各方应当按照合同约定的分工、以自己的技术力量参加研究开发工作，共同制定研究开发计划，共同解决研究开发中发生问题，或按照分工分别承担设计、工艺、试验、试制等不同阶段或者不同部分的研究开发工作，并与其他当事人协作配合，直至完成研究开发项目。
任何一方当事人，对合同约定或全体当事人决定必须履行的义务，都必须认真履行。
)6.保密条款：双方当事人在合同有效期内应当对下列技术资料承担保密义务_____双方当事人在合同完成后____年内应当对下列技术资料承担保密义务____7.双方的违约责任：(1)任何一方不按照合同约定进行投资，造成研究开发工作停滞、延误或失败的，违约方应向另一方支付数额为项目总额___%的违约金;(2)任何一方不按照合同约定的分工参与研究开发工作或不按照合同约定与其他各方完成配合任务的，违约方应向另一方支付数额为项目投资总额___%的违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同附件技术协议范本2篇
合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
今天小编想要和大家分享的是：合同附件技术协议的范本，共2篇;具体内容如下，希望能对打击有所帮助!
合同附件技术协议范本一：
出租方(甲方)：
承租方(乙方)：
一、租赁车辆状况
1、乙方因使用需要向甲方承租型号车辆辆(车辆所有权归甲方所有)，颜色为色，车辆发动机号为，厂牌号为，车架号为。
2、该车辆车牌号为，行驶证号为。
3、甲方负责提供给乙方状况良好、设备齐全的车辆，并附车辆行驶证、道路运输证、税讫、检字，并承担相应责任。
二、租赁期限及租金的交纳
1、租赁期限为。
租金：个月计人民币元;押金：计人民币¬¬_____元。
即乙方接车时需向甲方一次性支付车辆租金和押金总计人民币元。
2、乙方接车时需向甲方提交约定驾驶员身份证、北京市户口本和驾驶证(准驾车辆与所租车辆类别相同)及其复印件。
乙方提供甲方的资料应保证真实有效，否则就此产生的责任均由乙方承担。
三、出租方的权利和义务
1、在下述任何一种情况发生时，出租方有权随时随地收回所租车辆，已收取的款项在计算所有损失后多退少补。
(1)承租方利用所租车辆从事违法犯罪活动。
(2)承租方将所租赁车辆转让、转租、出售、抵押、质押。
(3)从事其它有损出租方车辆合法权益的活动。
(4)未经出租方书面许可连续拖欠应付款超过3日。
在以上情况下给出租方造成经济损失的，承租方应作相应赔偿。
2、不承担租赁车辆于租赁期间引发的第三者责任。
3、其它的依照法律、法规的规定出租方应有的权利。
4、出租方应在收到承租方租金及足额抵押金之后，将所租赁车辆交付承租方，收款日期以支票到帐或收到现金之日为准。
5、提供车辆应当适用，行驶证、养路费齐全有效。
四、承租方的权利和义务
1、有权自主选择欲租车辆。
2、于租赁合同规定的租赁时段拥有所租赁车辆的使用权。
3、对租赁车辆承租前已有的损伤不承担赔偿、维修义务。
4、按期如数交纳租金、抵押金。
5、自行承担租赁期内所租车辆的燃油费用。
6、遵守《汽车承租人须知》的义务。
7、租期内应严格遵守国家各项法律法规，并承担由于违章、违法肇事等行为所产生的全部责任及经济损失。
8、承租方必须承担由于承租方行为带来的其他经济损失。
9、协助出租方在租赁期内办理车辆保险事故的定损、理赔。
五、押金条款
1、承租方应于租赁合同书签署之日根据出租方关于押金的规定一次性足额交付相应抵押金给出租方。
2、出租方应于租赁合同书期满或双方协议解除合同后，除依照本合同及附件的规定应扣除的费用外，将剩余押金归还承租方。
3、承租方不可自行将押金抵作租金。
六、保险条款
1、出租方已就租赁车辆提供相应保险，提供的车辆保险种类包括：盗抢，第三者责任，司乘，不计免赔，车损，风档玻璃，自燃。
2、承租方应在交通事故发生的24小时内通知出租方，出租方将在保险事故车辆到达其指定修理厂，承租方提供了有效的全部保险证明手续时，停止计算租赁费用。
承租人在承租车辆期间若发生车辆被盗、报废或其它形式的灭失，承租人应负担车辆灭失之日起至租赁期限截止时止车辆租金的40%及保险免赔部分。
3、由于承租方的原因造成的保险公司拒赔及免赔的所有损失及相关费用由承租人承担。
4、车辆发生保险事故，承租方应交付车辆加速折旧费及保险公司免赔额。
加速折旧费相当于本次事故总维修费的20%，如承租方不能取得保险公司理赔必须的有关手续，则由承租方负担全部维修费用及加速折旧费，并承担保险事件不能赔付的责任。
七、担保条款
保证人就承租方履行本合同及附件的义务负连带担保责任，担保期限从保证人签字之日算起至本合同有效期满后两年。
八、违约责任
除重大政策性变化或不可抗力外，任何一方违反合同的规定致使合同不能全部履行的，除赔偿相应经济损失外，还应向另一方支付合同及附件未履行部分租赁金额总数20%的违约金。
合同补充协议范本
附件一：合同协议书
合同协议书
哈尔滨铁路局工程管理所 (以下简称“发包人” )为实施滨北线道口房新建工程(k121+697至k181+999共计18处) ，己接受哈尔滨铁路局哈尔滨房产建筑段 (以下简称“承包人” )对该项目施工的投标。
发包人和承包人共同达成如下协议：
1.本协议书与下列文件一起构成合同文件： (l)中标通知书;
(2)投标函及投标函附录; (3)专用合同条款; (4)通用合同条款; (5)技术标准和要求; (6)图纸;
(7)投标报价表; (8)其他合同文件。
2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3.签约合同价：根据路局批准预算及双方的补充协议。
4.承包人项目经理：李宏伟
5.工程质量符合合格标准。
6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8.承包人应按照监理人指示开工，工期为 70 天。
9.本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;副本六份，甲乙双方各执三份。
10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。
补充协议是合同的组成部分。
合同附件技术协议范本二：
工程保修协议书
发包人(全称)：哈尔滨铁路局工程管理所承包人(全称)：哈尔滨铁路局哈尔滨房产建筑段发包人、承包人根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》和《铁路建设工程管理办法》，经协商一致，对滨北线道口房(k121+697至k181+999共计18处)新建工程签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括土建、水暖、电照、装饰工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1. 结构工程为建筑物的设计使用年限;
2. 水暖工程为2个采暖期;
3. 电照工程为2年;
4. 装饰工程为2年。
………
其他项目保修期约定如下：根据哈尔滨铁路局相关文件规定双方协商解决。
质量保修期自工程正式竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人修补的，发包人可以委托他人修补。
2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照铁路建设工程质量保修的有关规定，立即向当地铁路行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4.质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。