2008监理工程师《建设工程投资控制》全真习题(四)
2008年全国监理工程师考试建设工程监理案例分析真题及答案
2008年度全国监理工程师执业资格考试试卷（建设工程监理案例分析）一、某工程，建设单位与甲施工单位签订了施工总承包合同，并委托一家监理单位实施施工阶段监理。
经建设单位同意，甲施工单位将工程划分为A1、A2标段，并将A2标段分包给乙施工单位。
根据监理工作需要，监理单位设立了投资控制组、进度控制组、质量控制组、安全管理组、合同管理组和信息管理组六个职能管理部门，同时设立了A1和A2两个标段的项目监理组，并按专业分别设置了若干专业监理小组，组成直线职能制项目监理组织机构。
为有效地开展监理工作，总监理工程师安排项目监理组负责人分别主持编制A1、A2标段两个监理规划。
总监理工程师要求：①六个职能管理部门根据A1、A2标段的特点，直接对A1、A2标段的施工单位进行管理；②在施工过程中，A1标段出现的质量隐患由A1标段项目监理组的专业监理工程师直接通知甲施工单位整改，A2标段出现的质量隐患由A2标段项目监理组的专业监理工程师直接通知乙施工单位整改，如未整改，则由相应标段项目监理组负责人签发《工程暂停令》，要求停工整改。
总监理工程师主持召开了第一次工地会议。
会后，总监理工程师对监理规划审核批准后报送建设单位。
在报送的监理规划中，项目监理人员的部分职责分工如下：（1）投资控制组负责人审核工程款支付申请，并签发工程款支付证书，但竣工结算须由总监理工程师签认；（2）合同管理组负责调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；（3）进度控制组负责审查施工进度计划及其执行情况，并由该组负责入审批工程延期；（4）质量控制组负责入审批项目监理实施细则；（5）A1、A2两个标段项目监理组负责人分别组织、指导、检查和监督本标段监理人员的工作，及时调换不称职的监理，人员。
问题：1．绘制监理单位设置的项目监理机构的组织机构图，说明其缺点。
2．指出总监理工程师工作中的不妥之处，写出正确做法。
3．指出项目监理人员职责分工中的不妥之处、写出正确做法，二、某工程，建设单位委托具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理任务，拟通过公开招标方式分别选择建安工程施工、装修工程设计和装修工程施工单位。
2008年监理工程师《质量、投资、进度控制》习题19
2008年监理工程师《质量、投资、进度控制》习题191、当监理工程师受业主委托，需要编制建设工程施工总进度计划时，其编制依据包括( )。
A、工程项目年计划B、工程项目建设总进度计划C、单位工程施工进度计划D、施工进度控制方案2、在建设项目设计总概算中，属于工程建设其他费用概算的是( )。
A、辅助和服务性工程费B、室外工程费C、场外工程费D、勘察设计费3、投标单位对所要承建的招标工程所要发生的各种费用的计算是( )。
A、标底编制B、投标报价编制C、投标决策D、工程概算4、可行性研究的内容包括( )。
A、市场调查与市场预测B、设计概算C、建设规模与产品方案D、劳动安全卫生与消防E、项目实施进度5、在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9天。
该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32开和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为（）天。
A、3和0B、3和2C、5和0D、5和36、按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2003）的规定，工程量清单应采用综合单价计价，其综合单价是由完成一个规定计量单位项目所需的（）等所组成。
A、措施费B、人工费、材料费和机械使用费C、管理费D、利润E、税金7、在施工过程中，监理工程师应对分包商的现场工作进行监督检查，检查的重点是( )。
A、分包单位的设备使用情况B、分包单位的施工人员情况C、工程质量是否符合合同标准D、分包单位生产技术实力E、分包单位财务的组织结构8、夜间施工增加费、材料二次搬运费属于( )的内容。
A、直接工程费B、措施费C、现场经费D、规费9、在投资偏差分析中，可把进度偏差表示为（）与已完工程计划投资的差异。
A、已完工程实际投资B、拟完工程计划投资C、未完工程计划投资D、拟完工程实际投资10、按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标［2003］206号)的规定，对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用列入( )。
监理工程师考试《建设工程投资控制》试题
监理工程师考试《建设工程投资控制》试题监理工程师考试《建设工程投资控制》试题单选题：1、在初步设计阶段，影响项目投资的可能性为（）。
A．0%～95%B．5%～35%C．50%～75%D．75～95%2、下列可用于设备安装工程概算编制，但一般不用于建筑工程概算编制方法的是（）。
A．预算单价法B．扩大单价法C．概算指标法D．初步估算法3、下列项目监理机构施工阶段投资控制的措施中．属于技术措施的是（）。
A．继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性B．复核工程付款账单，签发付款证书C．审核竣工结算D．编制施工阶段投资控制工作计划4、由于承包方原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔（）。
A．工期、成本、利润均不能索赔B．工期和成本、不能索赔利润C．工期、不能索赔成本和利润D．成本、不能索赔工期和利润5、关于审查施工图预算的方法，不正确的说法是（）。
A．全面审查法优点是质量比较高，缺点是工作量大B．对比审查法是把单位工程按分部工程分解，再按直接费和间接费分解，然后与标准预算进行对比分析的方法C．筛选法适用于住宅工程或不具备全面审查条件的工程D．分组计算审查法是一种审查速度快，工作量小的方法6、由于业主的原因导致承包商自有的设备窝工，该窝工费应按照（）计算。
A．台班费B．台班折旧费C．实际租金D．设备使用费7、某新建化工项目，建设期为3年，共向银行贷款1500万，贷款情况为：第一年，400万元；第二年，800万元；第三年，300万元，每年贷款资金均衡投入。
年利率为10%，则计算建设期利息后的本利和为（）万元。
A．1650．00B．1747．20C．1810．00D．1996．508、下列费用中，不属于建设单位管理费的是（）。
A．工程招标费B．工程咨询费C．工程质量监督检测费D．工程监理费9、下列项目中，监理人不应计量的是（）。
A．工程量清单中的.全部项目B．合同文件中规定的项目C．工程变更项目D．返工增加工程量10、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013的规定，下列有关工程量清单描述正确的是（）。
监理工程师考试投资控制模拟题及答案四
2008年监理工程师考试投资控制模拟题及答案四单项选择题1、承包商计算索赔费用最常用的方法是（）。
A、总费用法B、修正的总费用法C、单价法D、实际费用法2、设计概算是编制和确定建设项目（）费用的文件。
A、从筹建到竣工所需建安工程B、从立项到交付使用全过程所需C、从开工到竣工所需建安工程D、从开工到竣工所需全部3、国际工程项目建筑安装工程费用中，用于永久工程的设备费用计入( )。
A、设备购置费B、材料设备费C、暂定金额D、风险费4、在进行投标报价时，（）对承包人来说是个未知数，如果没有发生，则可能预计的该项费用有剩余，这部分剩余和利润加在一起就是盈余。
A、分包工程费B、利润C、风险费D、开办费5、对一些工程量比较小，工艺比较简单的工程，且编制工程预算的技术力量比较薄弱，可采取的审查方法是（）。
A、全面审查法B、标准预算审查法C、分组计算审查法D、对比审查法6、部级标准设计是指（）。
A、在全国各行业范围内需要统一的标准设计B、在全国范围内需要统一的标准设计C、在各地区范围内需要统一的标准设计D、在设计单位范围内需要统一的标准设计7、评标的主要依据是( )。
A、预算定额B、设计文件C、国家标准D、招标文件8、下述各项中，属于单位工程概算中的建筑工程概算的是（）。
A、机械设备概算B、通风工程概算C、电气设备概算D、生产家具购置概算9、预计某项目的投资总额为8000万元，则其最适宜的投资控制目标应为( )。
A、7000万元B、8000万元C、9000万元D、10000万元10、承包人如果发现招标文件、工程说明书或合同条款不够明确，或条款不很公正，技术规范要求过于苛刻时，应采用的单价合同投标报价方法是（）。
A、多方案报价法B、不平衡报价C、突然降价法D、先亏后盈法11、在有碍身体健康环境中施工的保健费用属于( )。
A、人工费B、材料费C、措施费D、企业管理费12、工程结算时的工程量应以招标人或由其授权委托的监理工程师核准的（）为依据。
08年监理工程师质量、投资、进度控制模拟试题及答案
08年监理工程师质量、投资、进度控制模拟试题及答案各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢1、利用控制占进行质量控制统计分析时，出现的异常现象是指( )。
A、出现7点链B、在连续11点中有10点在同侧C、连续14点中有12点在同侧D、连续20点中有13点在同侧E、连续7点或7点以上上升或下降排列2、组织流水施工时，如果按专业成立专业工作队，则其特点有( )。
A、只有一个专业队在各施工段组织流水施工B、各专业队在各施工段均可组织流水施工C、同一时间段只能有一个专业队投入流水施工D、各专业队可按施工顺序实现最大搭接E、有利于提高劳动生产效率和工程质量3、设备安装过程的质量控制包括( )等不同工序的质量控制。
A、设备基础检验B、设备就位，学习整理C、设备调平找正D、设备的复查和二次灌浆E、设备安装工序4、在某工程网络计划中，已知工作M没有自由时差，但总时差为5天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了4天，说明此时工作M的实际进度( )。
A、既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行B、不影响总工期，但将其紧后工作的最早开始时间推迟4天C、将使总工期延长4天，但不影响其后续工作的正常进行D、将其后续工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长1天5、在建设工程施工阶段，承包商申报工程延期的条件有( )。
A、异常恶劣的气候条件B、设计单位延期交图C、施工方案失当D、施工机具和人力不足E、工程业主造成的延误6、编制一个合理、可靠的标底，必须在工程概算或施工图预算的基础上考虑( )等因素。
A、目标工期B、质量要求C、资金来源D、材料差价因素E、施工组织设计7、建设工程竣工验收应具备的条件有( )。
A、完成建设工程设计和合同约定的各项内容B、有完整的技术档案和施工管理资料C、由施工单位签署的工程保修书D、有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件E、有质量监督机构的审核意见8、已知某拟建项目财务净现金流量如下表所示，则该项目的静态投资回收期是( )年。
2008年监理工程师《建设工程投资控制》全真习题含答案四
⼀、单项选择题 1、在建设项⽬财务评价中，若FNPV=0，则表明项⽬盈利能⼒（）。
A、低于基准收益率 B、⾼于基准收益率 C、等于基准收益率 D、等于零 2、进⾏建设项⽬的财务评价时，利⽤财务内部收益率（FIRR）来判别单⼀建设项⽬经济可⾏的标准是（）。
A、FIRR≥ic B、FIRR≤ic C、FIRR≥0 D、FIRR=ic 3、有利于控制⼯程投资，并能⿎励承包⽅限度地降低⼯程成本的是（）。
A、成本加奖罚合同 B、成本加固定百分⽐酬⾦合同 C、限额成本加固定酬⾦合同 D、成本加固定⾦额酬⾦合同 4、施⼯单位的⽣产⼯⼈因⽓候影响的停⼯⼯资包含在（）中。
A、现场管理费 B、⽣产⼯⼈辅助⼯资 C、企业管理费 D、基本预备费 5、某承包商对⼀项10000延长⽶的⽊窗帘盒装修⼯程进⾏承包。
在他的报价书中指明，计划⽤⼯2498⼯⽇，即⼯效为2498⼯⽇÷10000m＝0.2498⼯⽇／m。
每⼯⽇⼯资按40元计，共计报价⼈民币99920元。
在装修过程中，由于业主供应⽊料不及时，影响了承包商的⼯作效率，完成 10000m的⽊窗帘盒的装修⼯作实际⽤2700⼯⽇，实际⽀付⼯资按43元／⼯⽇计，共实际⽀付116100元，则⼈⼯费索赔额应为（）元。
A、8100 B、8080 C、16180 D、8000 6、具有准确性⾼，较好地反映实际价格⽔平的施⼯图预算编制⽅法是（）。
A、单价法 B、扩⼤单价法 C、实物法 D、分项实物法 7、国民经济评价中采⽤（）。
A、不变价格 B、影⼦价格 C、市场价格 D、可变价格 8、建设⼯程施⼯图设计阶段，进⾏技术设计和施⼯图设计的投资控制⽬标是（）。
A、设计概算 B、施⼯图预算 C、修正概算 D、投资估算 9、在建设⼯程投资中，不能计⼊项⽬间接成本，但在建设期间⼜是必不可少的当地费⽤应计⼊（）。
A、应急费 B、建设成本上升费⽤ C、项⽬直接成本中的其他当地费⽤ D、与项⽬建设有关的其他费⽤ 10、在合同执⾏过程中，由于通货膨胀⽽使⼯料成本增加，按合同规定对合同总价进⾏相应的调整的合同形式称为（）。
2008年全国监理工程师考试建设工程合同管理真题及答案
2008年度全国监理工程师执业资格考试试卷建设工程合同管理一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．委托监理合同法律关系的客体是（）。
A．监理工程B．监理服务C．监理规划D．监理投标方案答案：B解析：P5 合同法律关系客体包括物、行为和智力成果。
法律意义上的行为是指人的有意识的活动。
在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作。
监理合同中监理服务是监理单位应完成的工作，属于法律关系的客体。
2．我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）。
A．施工合同的发包人B．施工合同的承包人C．施工合同发包人和承包人D．工程项目的代建方和施工合同的发包人答案：A解析：P14 在国外，建筑工程一切险投保人一般是承包人。
我国的《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。
3．建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是（）。
A．性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查B．效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据C．适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式D．申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证答案：D解析：P20 合同公证与鉴证的相同点：合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则。
故选项D正确。
选项A错误，合同公证与鉴证的性质不同：合同鉴证是工商行政管理机关依据《合同鉴证办法》行使的行政管理行为。
而合同公证则是司法行政管理机关领导下的公证机关依据《公证暂行条例》行使公证权所作出的司法行政行为。
选项B错误，合同公证与鉴证的效力不同：经过公证的合同其法律效力高于经过鉴证的合同。
选项C错误，合同公证与鉴证的法律效力的适用范围不同：公证作为司法行政行为，按照国际惯例，在我国域内和域外都有法律效力。
而鉴证作为行政管理行为，其效力只能限于我国国内。
2008年注册监理工程师三控考试真题答案
2008年建设工程质量、投资、进度控制真题答案解析1．答案：C【解析】建设工程质量的特性主要表现在六个方面，即：适用性、耐久性、安全性、可靠性、经济性和与环境的协调性。
其中适用性是指工程满足使用目的的各种功能；耐久性是指工程在规定条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用年限；安全性是指工程在建成后在使用过程中保证结构安全、保证人身和环境免受危害的程度；可靠性是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力；经济性是指工程从规划、勘察、设计、施工到整个工程产品使用寿命周期内的成本和消耗费用；与环境的协调性是指工程与其周围生态环境协调，与所在地区的经济环境协调以及与周围已建工程相协调，以适应可持续发展的要求。
所以应选择C。
2．答案：A【解析】施工图一经审查批准，不得擅自修改。
如遇特殊情况需要进行涉及审查主要内容的修改时，必须报请原审批部门，由原审批部门委托审查机构审查后再批准实施。
因为涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，虽是装修工程，但是是涉及主体和承重结构的装修工程，是属于特殊情况，必须经审查机构审查。
3．答案：C【解析】民用建筑主体结构的耐用年限分为四级（15～30年、30～50年、50～100年、100年以上）。
4．答案：B【解析】法定的国家级工程质量检测机构出具的检测报告，在国内具有最终裁定，在国外具有代表国家的性质。
5．答案：C【解析】监理工程师对资质审核的重点包括：勘察、设计单位资质证书类别和等级及所规定的使用业务范围与拟建工程的类型、规模、地点、行业特性及要求的勘察、设计任务是否相符，资质证书的有效期是否已过期，其资质年检结论是否合格；检查勘察设计单位的营业执照，重点是有效期和年检情况。
没有包括注册证书的情况。
6．答案：B【解析】监理单位对勘察质量控制中的工作方法有５项，其中第二项是审核勘察单位的勘察实施方案，重点审核其可行性和精确性。
【解析】工程依据工作进程和深度不同，分为两阶段设计和三阶段设计。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2008监理工程师《建设工程投资控制》全真习题(四)2008监理工程师《建设工程投资控制》全真习题作者：佚名时间：2009-1-20浏览量：一、单项选择题、在建设项目财务评价中,若FNPV=0,则表明项目盈利能力。
A、低于基准收益率B、高于基准收益率c、等于基准收益率D、等于零2、进行建设项目的财务评价时,利用财务内部收益率来判别单一建设项目经济可行的标准是。
A、FIRR≥icB、FIRR≤icc、FIRR≥0D、FIRR=ic3、有利于控制工程投资,并能鼓励承包方最大限度地降低工程成本的是。
A、成本加奖罚合同B、成本加固定百分比酬金合同c、最高限额成本加固定最大酬金合同D、成本加固定金额酬金合同4、施工单位的生产工人因气候影响的停工工资包含在中。
A、现场管理费B、生产工人辅助工资c、企业管理费D、基本预备费5、某承包商对一项10000延长米的木窗帘盒装修工程进行承包。
在他的报价书中指明,计划用工2498工日,即工效为2498工日÷10000m=工日/m。
每工日工资按40元计,共计报价人民币99920元。
在装修过程中,由于业主供应木料不及时,影响了承包商的工作效率,完成10000m的木窗帘盒的装修工作实际用2700工日,实际支付工资按43元/工日计,共实际支付116100元,则人工费索赔额应为元。
A、8100B、8080c、16180D、80006、具有准确性高,较好地反映实际价格水平的施工图预算编制方法是。
A、单价法B、扩大单价法c、实物法D、分项实物法7、国民经济评价中采用。
A、不变价格B、影子价格c、市场价格D、可变价格8、建设工程施工图设计阶段,进行技术设计和施工图设计的投资控制目标是。
A、设计概算B、施工图预算c、修正概算D、投资估算9、在建设工程投资中,不能计入项目间接成本,但在建设期间又是必不可少的当地费用应计入。
A、应急费B、建设成本上升费用c、项目直接成本中的其他当地费用D、与项目建设有关的其他费用10、在合同执行过程中,由于通货膨胀而使工料成本增加,按合同规定对合同总价进行相应的调整的合同形式称为。
A、可调值总价合同B、不可调值总价合同c、成本加酬金合同D、纯单价合同11、如果招标文件规定,中标价必须是经评审的最低报价,则投标人在报价时,应兼顾投标中的竞争力与中标后的利润,在计算报价时,宜。
A、以预算定额为报价基础,再进行适当让利B、以概算定额为报价基础,再适当让利c、以市场类似项目为报价基础D、以企业自身的技术与管理水平为报价基础12、某项目总投资为2000万元,分3年均衡发放,第一年投资500万元,第二年投资1000万元,第三年投资500万元,建设期内年利率为10%,则建设期贷款利息共计万元。
A、、200c、、13、某建设项目的静态投资部分为6000万元、动态投资部分为2000万元、流动资金为1000万元、铺底流动资金为300万元、基本预备费为600万元、涨价预备费为400万元,则其建设投资为万元。
A、8000B、8300c、9000D、1000014、价值工程所讲的”价值”是指。
A、产品消耗的社会必要劳动时间B、成本与功能的比值c、功能与实现这个功能所耗费用的比值D、产品功能的实现程度15、当设计深度不够,对于投资比较小、比较简单的工程项目,可采用编制设计概算。
A、概算定额法B、概算指标法c、类似工2008监理工程师《建设工程投资控制》全真习题作者：佚名时间：2009-1-20浏览量：程预算法D、生产能力指数法16、FIDIc合同条件关于工程变更权的描述不正确的是。
A、承包商应绝对遵守并执行每项变更B、工程师可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式提出变更c、任何部分工程的标高、位置和尺寸改变可以构成变更D、只有工程师指示或批准了变更,承包商才能对永久工程作出改变和修改17、由于业主原因导致承包商自有机械停工,则台班窝工费一般按计算。
A、台班单价B、台班折旧费c、台班人工资D、台班维护费18、编制投标报价的依据是。
A、概算定额B、基础定额c、企业定额D、标的定额19、以下财务评价指标中不属于静态评价指标的是。
A、投资利润率B、借款偿还期c、偿债备付率D、财务净现值20、编制投标报价的最主要依据是。
A、预算定额B、企业定额c、概算定额D、国家有关的规范、规定21、竣工财务决算组成文件的核心是。
A、竣工财务决算报表B、竣工财务决算说明书c、竣工工程平面示意图D、工程造价比较分析22、对于利用”统筹法”计算工程量并编制施工图预算的项目,应采用审查。
A、逐项审查法B、重点审查法c、分组审查法D、对比审查法23、主要适用于没有施工图,工程量不明,却急需开工的紧迫工程的合同计价方式是。
A、纯单价B、估算工程量单价c、固定价D、成本加酬金24、采用生产能力指数法进行投资估算时正确的公式是。
A、拟建项目投资=已建同类项目投资×生产能力指数×价格调整系数B、拟建项目投资=已建同类项目投资×生产能力指数×价格调整系数c、拟建项目投资=已建同类项目投资×生产能力指数××价格调整系数D、拟建项目投资=已建同类项目投资×生产能力指数××价格调整系数25、关于用生产能力利用率表示的盈亏平衡点,下列说法正确的是。
A、生产能力利用率盈亏平衡点越高,项目抗风险能力越低B、生产能力利用率盈亏平衡点越低,项目抗风险能力越弱c、生产能力利用率盈亏平衡点越高,项目的生产效率越高D、其计算公式是设计生产能力与盈亏平衡点产量之比26、在世行项目成本估算时因为缺乏完整、准确和详细的资料而不能完全预见和不能注明的项目,应考虑。
A、未明确项目的准备金B、不可预见准备金c、建设成本上升费用D、涨价预备费27、在资金时间价值的计算中,设名义利率为r,在一年中计算利息m次,则当m大于1时,实际利率i将名义利率r。
A、不确定B、小于c、等于D、大于28、如果由于设计方案发生重大变更,造成原初步设计已失去指导施工图设计的意义,使预算严重突破批准的概算,则。
A、设计变更产生的费用全部由预算费解决B、应在不超过总投资的前提下,严格控制设计变更的程度c、应重新编制或修改初步文件,另行编制修改初步设计的概算报原审批单位审批D、重新编制或修改初步文件29、针对一个没有先例的新工程或工程内容及其技术经济指标尚未全面确定的新项目,一般采用。
A、固定总价合同B、可调总价合同c、估算工程量单价合同D、成本加酬金合同30、在建设项目财务评价中,若FNPV=0,则表明项目盈利能力。
2008监理工程师《建设工程投资控制》全真习题作者：佚名时间：2009-1-20浏览量：A、低于基准收益率B、高于基准收益率c、等于基准收益率D、等于零31、对于利用”统筹法”计算工程量并编制施工图预算的项目,应采用审查。
A、逐项审查法B、重点审查法c、分组审查法D、对比审查法32、由于业主原因导致承包商自有机械停工,则台班窝工费一般按计算。
A、台班单价B、台班折旧费c、台班人工资D、台班维护费33、采用单价法编制施工图预算时,关于单位工程施工图预算直接费计算公式正确的是。
A、∑B、[∑]×c、[∑]×D、[∑]×34、6个月以上的病假人员工资、职工死亡丧葬补助费、抚恤费及按规定支付给离休干部的各项经费属于。
A、工会经费B、劳动保险费c、职工养老保险费及待业保险费D、保险费35、承包商计算索赔费用最常用的方法是。
A、总费用法B、修正的总费用法c、单价法D、实际费用法36、在下列原因中,属于纠正投资偏差的主要对象。
A、施工原因B、物价上涨c、监理工程师原因D、客观原因37、建设工程定额所反映的实质内容是。
A、定额基价B、定额工期c、资源消耗数量D、定额水平38、根据现行建筑安装工程费用构成的有关规定,建安工程造价中的税金不包括。
A、营业税B、所得税c、城市维护建设税D、教育费附加39、某建设工程设备购置费为500万元,基本预备费90万元,建筑安装工程投资1200万元,固定资产投资方向调节税20万元,建设期利息55万元,土地使用费800万元,则上述投资中属于动态投资的为万元。
A、75B、165c、170D、18640、可以促使承包方关心和降低成本,缩短工期,而且成本可以随设计的进展而加以调整,实际工程中应用较多的合同计价方式为。
A、成本加固定百分比酬金B、成本加固定金额酬金c、成本加奖罚D、可调价41、规模大且技术复杂的工程项目,承包风险较大,各项费用不易估算准确,最不宜采用。
A、固定总价合同B、单价合同c、成本加酬金合同D、可调价合同42、对卖方来说,承担风险较大的进口设备的交货方式是。
A、内陆交货类B、目的地交货类c、装运港交货类D、海上交货类43、根据国际惯例,对于建设项目已完成投资费用的结算,一般采用。
A、按实际价格结算法B、按调价文件结算法c、调值公式法D、决策树法44、影响建设工程投资的关键因素,是,它是由市场形成的。
A、建设工程环境B、要素价格c、建设工程条件D、国家有关规定45、建设项目投资构成中的”积极投资”是指。
A、建筑安装工程投资B、固定资产投资方向调节税c、工程建设其他投资D、设备工器具投资46、工程量清单是工程的重要组成部分。
A、招标文件B、施工设计c、企业定额D、预算定额47、承包人如果发现招标文件、工程说明书或合同条款不够明确,或条款不很公正,技术规范要求过于苛刻时,应采用的单价合同投标报价方法是。
A、多方案报价法B、不平衡报价c、突然降价法D、先亏后盈法48、当初步设计达到一定深度,建筑结构比较明确时,可采用编制建筑工程概算。
A、扩大单价法B、概算指标法c、价值百分比法D、预算单价法二、多项选择题1、设备运杂费通常是由构成的。
A、运费和装卸费B、包装费c、供销部门手续费D、仓储费E、采购与仓库保管费2008监理工程师《建设工程投资控制》全真习题作者：佚名时间：2009-1-20浏览量：2、关于投资控制目标值的叙述,正确的有。
A、建设项目投资控制目标值包括建设项目的总目标值、分目标值、各细目标值B、如果没有明确的投资控制目标就无法进行项目投资实际支出值与目标值比较,不能进行比较就不能找出偏差,不知道偏差就会使控制措施缺乏针对性c、投资目标值与人工单价不相适应也可以实现投资控制目标D、投资目标值与材料预算价格可以不相适应E、为了实现投资目标值,设备价格及各项有关费用一定要与投资目标值相适应3、工程量清单主要包括。
A、工程量清单附注B、工程量清单说明c、工程量清单总则D、工程量清单明细E、工程量清单表4、根据FIDIc合同条件规定,下列哪些工作内容的改变应采用新的费率或价格进行工程变更的估价。