边坡施工劳务合同
护坡工程施工合同5篇
护坡工程施工合同5篇护坡工程施工合同1甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规之规定，经甲、乙双方自愿友好协商一致，就乙方承包甲方茵莱国际项目护坡工程所涉及相关事宜，共同达成如下合同条款，双方严格遵守执行。
一、工程概况1、工程名称：渝北______项目护坡工程（以下简称本工程）。
2、工程地点：渝北回兴。
3、工程内容：甲方指定范围内土坡护坡加固工程，内容包括：工作面平整、脚手架搭设和拆除、锚杆布设、钢筋和钢丝网布设、排水沟布设、喷浆等全部护坡施工内容。
4、承包方式：乙方全承包，乙方包人工、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等二、建设工期总工期30天（从开工之日起至工程完工之日止），开工日期以甲方通知为准。
本合同工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窝工时，工期经甲方签证后可顺延。
三、承包单价1、本工程价款实行综合单价包干：18元/㎡。
2、上述综合包干单价包括但不限于：乙方为实施本工程所需的全部人工费、机械设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输，设备进出场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场管理和维护所需全部费用，以及利润和税金等。
3、前述包干单价确定后，在包干价范围内，本合同不再执行与工程计价有关的定额及文件，也不再因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整，乙方更不得以亏损等为由要求甲方增加合同价款，相关可预见及不可预见的一切合同风险已经合同各方预见。
四、工程量计量所有结算工程量以甲方现场收方数量为准。
五、工程款支付1、乙方按甲方要求完成本合同指定的工作量，并经甲方确认后十个工作日内一次行付清（乙方收款前提供发票，并应向甲方出具民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺）。
2、如乙方违约，甲方有权暂停工程款的支付直至乙方违约行为消除或取得甲方书面谅解之日止。
如乙方的违约行为属于根本性违约的，甲方有权视情节减少或全部拒付工程款。
边坡劳务承包合同
边坡劳务承包合同一、合同目的及背景边坡是土地开发和建设中常见的问题之一，为了确保边坡的稳定和安全，需要进行相应的劳务承包工作。
本合同由劳务承包商（以下简称“承包商”）与委托方（以下简称“雇主”）签订，旨在明确双方在边坡劳务承包方面的权利和义务。
二、合同条款1. 项目描述雇主委托承包商进行边坡劳务承包工作，具体工作内容及施工地点详见附件一-工作范围。
2. 劳务承包费用（1）雇主向承包商支付的劳务承包费用为人民币（具体金额）。
（2）支付方式：雇主应于每月份最后一个工作日前将费用支付至承包商指定的银行账户。
3. 工作期限（1）本合同的工作期限为（具体期限）。
（2）延期情况：若工作期限需延长，雇主应提前（具体期限）书面通知承包商，并支付相应延期费用。
4. 保险责任为确保施工过程的安全，雇主有责任购买施工过程保险和承包商人身安全保险，并提供保险证明材料。
5. 工作条件（1）雇主应为承包商提供必要的工作条件，包括但不限于施工现场的安全设施、办公室及生活设施等。
（2）承包商应按照相关法律法规要求，为雇员提供必要的劳动保护措施及培训。
6. 合同终止（1）合同期满：本合同工作期限届满，双方履行完毕各自的义务后，合同自动终止。
（2）解除合同：若一方违反合同的约定，经对方通知后30日内未能履行约定义务的，对方有权解除合同。
7. 保密条款双方在合作期间及合同终止后，均应对所知悉的商业秘密及其他保密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露相关信息。
8. 争议解决本合同的履行与解释应适用中华人民共和国的法律。
若因履行本合同发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，应提交有管辖权的法院进行裁决。
三、附则1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工作期限届满或合同解除之日止。
2. 本合同一式两份，承包商和雇主各持一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可协商解决，并据此签订补充协议。
4. 本合同未涉及事宜，按照国家有关法律法规执行。
基坑边坡支护工程劳务分包合同及多场景使用说明
基坑边坡支护工程劳务分包合同本范文包含合同主体+特殊应用场景说明+多方为主导下的附加条款合同编号：_______鉴于：1.发包方是一家专业从事基坑边坡支护工程的公司，具备相关资质和能力；2.承包方是一家具备丰富经验和专业技能的劳务分包公司，愿意承担本项目的劳务分包工作；3.双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就本项目的劳务分包事宜达成一致，特订立本合同，以共同遵守。
一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程范围：_______4.工程内容：_______二、劳务分包范围1.承包方应按照发包方的要求，提供满足工程需要的劳务人员，并负责其管理和培训；2.承包方应按照发包方的要求，提供满足工程需要的材料和设备；3.承包方应按照发包方的要求，完成工程范围内的施工任务，并保证工程质量达到相关标准。
三、合同价款1.合同价款：_______2.支付方式：_______四、工期1.工期：_______2.工期延误：_______五、质量标准1.工程质量应达到_______标准；2.工程质量不合格的，承包方应在_______内予以整改，直至达到合格标准。
六、安全文明施工1.承包方应严格按照国家、地方和发包方有关安全文明施工的规定进行施工；2.承包方应加强安全管理，确保施工安全；3.承包方应加强环境保护，确保文明施工。
七、违约责任1.发包方违反本合同的，应承担违约责任，赔偿承包方的损失；2.承包方违反本合同的，应承担违约责任，赔偿发包方的损失。
八、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；2.如协商不成，任何一方均有权向_______提起诉讼。
九、其他约定1.本合同一式两份，双方各执一份；2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至_______。
附件：1.工程量清单2.工程进度计划3.质量标准及验收办法4.安全文明施工措施==本合同更广泛的场景，特设场景及条款==一、五种特殊的应用场合及注意事项1.小区停车场建设：在签订此类合同时，要特别注意工程范围和工程质量条款。
边坡支护劳务合同范本
边坡支护劳务合同范本第一篇范文：合同编号：[请插入合同编号]合同名称：边坡支护劳务合同甲方：__________（全称，下同）乙方：__________（全称，下同）鉴于甲方拥有边坡支护项目，乙方具有相应资质和能力完成该项目的劳务工作，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条工作内容1.1 乙方应按照甲方的要求，提供包括但不限于边坡支护施工、现场管理等劳务服务。
1.2 乙方应确保劳务人员具备相应的技能和资质，能够胜任边坡支护工作。
第二条合同价款2.1 双方确认，本合同的劳务费用为：[具体金额]，以下简称合同价款。
2.2 乙方完成工作后，甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款。
第三条付款方式3.1 本合同价款分为[具体阶段]支付，每个阶段的付款比例为[具体比例]。
3.2 甲方支付合同价款时，应向乙方出具合法有效的发票。
4.1 乙方应按照甲方的要求，自[开始日期]开始提供劳务服务，至[结束日期]结束。
4.2 乙方如因特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可延长。
第五条乙方的义务5.1 乙方应按照甲方的要求，提供合格的劳务服务，确保边坡支护项目的顺利进行。
5.2 乙方应承担其劳务人员在工作期间的人身意外伤害保险费用。
5.3 乙方应保证其劳务人员遵守甲方的工作纪律，不得损害甲方的合法权益。
第六条甲方的义务6.1 甲方应按照本合同约定支付合同价款，不得无故拖欠或延迟支付。
6.2 甲方应提供乙方工作所需的现场条件，确保乙方能够顺利完成劳务服务。
第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。
7.2 乙方如未按照约定完成工作，甲方有权按照约定扣除相应的合同价款。
第八条争议解决8.1 本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
第九条其他约定9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
护坡合同(集合6篇)
护坡合同（集合6篇）护坡合同第1篇甲方：乙方：为了充分利用社会劳力为施工生产服务,经过甲乙双方充分协商,甲方将本工程交由乙方配合施工,为明确双方的权力和义务,特签订本合同,以供共同遵守.第一条劳务项目概况1.劳务项目工程名称：挡土墙、护坡及水沟砌筑；2.劳务项目工程地点：本合同段K20+740K30+680；3.劳务项目工作范围：基坑20cm内的清理、砌筑、沟缝及养护。
第二条工期本工程开工日期年月日，全部工程竣工日期年月日。
第三条劳务承包方式及劳务价款1.本劳务工程，采用包工包料单价承包，劳务单价一次性包定，任何情况下不作调整。
挡土墙、护坡统一按160元/m3，水沟按175元/m3，以甲方技术交底数量为基础按乙方实际完成，经甲、乙双方共同收方签认的工程数量进行验工计价,如乙方实际完成数量大于甲方技术交底数量,则以甲方技术交底数量进行验工计价。
2.本合同的劳务单价包括为完成该工程由乙方从进场准备到全部竣工并通过甲方验收所需的一切费用。
3.劳务价款由双方签认的工程数量乘以劳务单价确定。
第四条物资供应1.本合同工程的片石由甲方组织供应。
单价按：砌筑完收方，53元/m3，费用由乙方负责。
山砂由乙方自行购进，但必须经试验检测合格才能使用。
2.甲方供应乙方的片石用量，由甲方按设计图纸指标按乙方月度用料计划组织供应到指定的地点，用料计划的提供日期为每月的20日前,不按时提供计划造成计划供料滞后的责任由乙方自负。
3.乙方自行采购的材料需报甲方进行质量检验，未经检验的材料禁止进场使用。
乙方使用未经甲方检验合格的材料，由此产生的一切后果由乙方承担。
第五条施工机械设备、料具及电力1.乙方应当按照承诺投入劳务施工所需的施工机械设备及料具,乙方已充分了解和认可本合同约定的劳务价款已包括该施工机械设备及料具的使用、折旧等费用。
第六条工程质量1.乙方严格按设计文件、现行规范、规则、验收标准组织施工。
2.乙方在施工过程中接受甲方及甲方主管单位、业主及监理的质量监督检查，检查中提出的问题乙方必须认真改进，对检查中发现的不合格部位，乙方应立即进行整改，若需返工处理，由此而造成的经济损失由乙方承担。
边坡防护工程劳务合同
边坡防护工程劳务合同
一、甲方和乙方信息
甲方（以下简称“业主”）：__________（填写业主全称）
地址：__________（填写业主地址）
乙方（以下简称“承包方”）：__________（填写承包方全称）
地址：__________（填写承包方地址）
二、工程内容及要求
1. 工程名称：边坡防护工程。
2. 工程地点：__________（填写工程地点）。
3. 工程范围及内容：包括但不限于边坡开挖、支护、锚杆安装、喷锚、植被恢复等。
4. 工程质量标准：按照国家相关标准及行业规定执行。
5. 工程期限：自____年___月___日起至____年___月___日止。
三、合同价款
总合同价款为人民币（大写）_________元整（￥_______）。
四、付款方式
1. 预付款：合同签订后，业主需支付合同总价款的10%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，按阶段支付相应款项。
3. 结算款：工程完工验收合格后，支付剩余合同价款。
五、违约责任
如一方违反合同约定，需承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
六、争议解决
如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构解决。
七、其他条款
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，可另行补充协议。
八、附件
1. 工程图纸及相关技术资料。
2. 双方营业执照复印件。
3. 双方法定代表人或授权代表签字。
边坡治理劳务合同(2篇)
边坡治理劳务合同合同编号：_______甲方（项目业主或治理单位）：名称：地址：联系方式：乙方（施工方或劳务提供方）：名称：地址：联系方式：鉴于甲方需要对指定的边坡进行治理，以确保边坡稳定和安全，乙方具备提供边坡治理劳务的资质和能力，双方经充分协商，就边坡治理劳务事宜达成以下合同条款：一、治理工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：边坡稳定性分析、治理方案设计、施工图纸编制、施工组织等。
二、劳务内容2.1 乙方应根据甲方的要求，提供边坡治理所需的劳务服务，包括施工人员、技术人员、管理人员等。
2.2 乙方应确保劳务人员具备相应的资质和经验，能够胜任边坡治理工作。
三、劳务期限3.1 甲乙双方同意，劳务期限为_______个月，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
四、劳务费用4.1 甲乙双方同意，劳务费用为人民币_______元（大写：_______元整）。
4.2 乙方应按照甲方的要求，提供相应的劳务服务，并按约定时间进度完成工程。
五、支付方式5.1 甲方应按以下方式支付劳务费用：_______（请具体描述支付劳务费用的方式，如分期支付、进度支付等）。
六、违约责任6.1 如乙方未按约定时间进度完成工程，或施工质量不符合甲方要求，乙方应承担相应的违约责任。
6.2 如甲方未按约定时间支付劳务费用，甲方应承担相应的违约责任。
七、争议解决7.1 对于因执行本合同而产生的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.2 本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（项目业主或治理单位）：签字/盖章：日期：乙方（施工方或劳务提供方）：签字/盖章：日期：边坡治理劳务合同（二）甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________鉴于甲方需要对边坡进行治理，并愿意委托乙方进行劳务施工，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，订立本劳务合同，以明确双方的权利和义务。
边坡劳务施工合同
边坡劳务施工合同合同编号：____________甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，经双方协商一致，甲方将边坡劳务施工工程发包给乙方，乙方同意接受，双方签订本合同，并共同遵守以下条款：一、工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：边坡劳务施工，包括但不限于边坡开挖、支护、排水、坡面防护等工程。
1.4 工程规模：____________1.5 工程总投资：____________二、合同范围和内容2.1 乙方承担本合同工程范围内的施工任务，并按照甲方的要求，完成工程量的计算、施工方案的制定、施工进度的控制等工作。
2.2 乙方应按照甲方的要求，提供施工过程中所需的人力、物力、设备等资源，并保证施工质量、安全、进度等方面的要求。
2.3 乙方应按照甲方的要求，参加工程验收、工程移交等工作，并承担相应的责任和义务。
三、合同价格3.1 本合同采用固定总价合同，合同总价为本合同约定的工程量清单及其报价表中注明的总价。
3.2 乙方应按照甲方的要求，提交工程量清单及其报价表，甲方确认后作为本合同的组成部分。
3.3 合同总价不包括工程变更、现场签证、索赔等费用，这些费用按照双方约定的方式计算和支付。
3.4 乙方应按照合同约定的时间和方式，向甲方支付合同价款。
四、合同履行4.1 乙方应按照甲方的要求，制定施工组织设计，提交甲方审批。
4.2 乙方应按照甲方的要求，提交施工进度计划，甲方确认后执行。
4.3 乙方应按照甲方的要求，提交施工质量保证措施，甲方确认后执行。
4.4 乙方应按照甲方的要求，提交安全生产保证措施，甲方确认后执行。
4.5 乙方应按照甲方的要求，参加工程质量、安全生产、文明施工等方面的检查和考核。
五、合同的变更、解除和终止5.1 双方同意，合同的变更、解除和终止，应当书面协议，并经双方签字盖章确认。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
边坡施工劳务合同
甲方：身份证号：
乙方：身份证号：
经甲、乙双方协商，甲方委托乙方承接南江县香醍别苑A区后缘边坡治理工程施工劳务任务，为了明确双方的权利和义务，依据国家相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信原则，签订本合同。
第一条工程名称：香醍别苑A区后缘边坡治理工程
第二条工程地址：南江县小河中嘴大桥左侧
第三条承包内容：
1、边坡治理工程的分项工程人工劳务，含抗滑桩混凝土、剪力墙、冠梁混凝土和冠梁基础垫层；
2、乙方自备混凝土分项工程施工所有工用具、振动棒。
第四条工程期限
本工程于2013年4月15日进场，2013年12月30日完工。
如下列情况工期顺延：
1、因甲方原因将进场时间延后，工期顺延；
2、因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工；
3、因甲方提出变更计划或施工图变更中断施工；
4、因甲方未按时提供施工图，现场三通一平（电力不足）未能解决而造成不能按期开工或停工；
5、因地质条件变化过大，需设计、建设、质监等有关单位研究，方可以继续施工；
6、因土地占地或周边建、构筑物影响正常施工；
7、因甲方未处理好周边关系影响停工；
8、因甲方材料不到位影响工期。
第五条工程量及合同价款
一、工程量
按甲乙双方现场测量验收的施工工程量计算。
二、合同价款
1、计件人工劳务单价为：抛石商砼20元/方、非抛石商砼18元/方，其余冠梁、板墙、垫层等人工砼120元/方（搅拌机乙方提供、斗车乙方提供）、支模40元/平方，此单价包括安全文明措施费用。
2、井内加固及房屋支撑人工劳务单价为200元/人，天。
零星人工劳务单价为120元/人，天。
此单价包括安全文明措施费用。
第六条付款时间及数量
1、本工程在合同签订之日起生效后乙方进场3日内甲方预付乙方劳务费用元。
2、依据工程进度按月按完成工程量的70%拨付工程款：
3、合同中约定的工程量全部完成、整体工程全面验收合格后甲方一次性付清乙方工程劳务费用余款。
第七条工程质量
按甲方要求施工并达到甲方要求的质量标准。
第八条技术资料提供
开工前甲方向乙方提供相关的质量技术文件。
第九条双方责任
一、甲方责任
1、解决好施工用水、用电和运输通道，平整好施工
场地，清除障碍物，提供场地内设备运行所需的支垫物，总配电厢应设置在施工区50米内，并承担费用；
2、做好各项施工协调工作，若因施工的各项准备工
作，甲方原因造成停工、窝工、不但工期顺延，且需按300元/天计算误工费，并在结算时付清；
3、提供脚手架及施工用各种原辅材料；
4、指定杨绍清与乙方进行工作联系，以随时解决施
工中遇到的有关问题和签字确认工程量工作。
二、乙方责任
1、严格按照设计要求及验收规范组织施工，确保施工质量达到要求；
2、按甲方提供的施工组织设计组织施工，由乙方原因造成返工、浪费由乙方负责；
3、因乙方原因导致工期延误，按300元/天计算误工费，并在结算劳务费用时扣除；
4、指定张光凯与甲方进行工作联系，以解决施工或遇到的有关问题和签字确认工程量工作；
5、每次混凝土浇灌前把抗滑桩井内的水负责抽完，浇
灌结束后把关予浇灌混凝土所有施工用具包括商混管道放到甲方指定的施工场地堆码场。
6、法律、法规承担相应的施工安全责任。
7、和相关工种密切配合，出现纠葛自行解决。
8、对临时安排的劳务无条件执行。
第十条其它约定事项
l、如因甲方原因造成工作停止，甲方应按合同约定工程量支付乙方的劳务费用：
2、工程结束时一次性付清劳务费用，付清后乙方设备退场。
第十一条违约责任和争议的解决
一、本合同从签订生效之日起，甲、乙双方必须全面履行合同所规定的权力与义务，任何一方不得擅自变更或解除合同；
二、甲、乙双方在履行合同过程中发生争议时，按国家有关法规和规定解决。
本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字之日起生效，乙方承担的工作量完成，甲方付清乙方的劳务费用后自动失效。
甲方：乙方
合同签订日期：二O一三年四月十五日
施工安全责任协议书
发包人：中冶成都勘察研究总院有限公司
承包人：
为了搞好工程项目施工作业的安全管理工作,经双方充分协商签订本协议。
第一条：本协议书为香醒别苑A区后缘边坡治理工程《边坡施工劳务合同》的附件。
第二条：发包人安全责任
发包入应按国家及四川省的相关规定履行发包人的施工安全责任。
进场施工作业翦对承包人负责人进行现场口头的安全事项说明，其内容是：项目的安全规章制度及对该工程项目有关联的安全注意事项。
第三条：承包人安全责任
（一）承包人负责人为安全生产责任人，负责该工程项目的日常安全管理工作，严格遵守安全生产规章制度，并指定专人负责监管安全施工作业。
（二）开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育，不安排未经安全教育人员进入作业场所。
（三）需使用业主的机械、电器等设备、设施，必须经得业主或发包人同意，并对其安全防护措施负责和承担安全
责任。
（四）教育和监管所属人员不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，承包人负全部责任。
（五）对该工‘程项目的安全施丁作业以及对参与该工程作业的所使用的全部人员的安全负责。
（六）承包人的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌搏，严禁酒后上班。
（七）承包人负责此项目生产的全部安全责任，如果在生产中发生生产安全事故，由承包入承担全部的事故责任和经济责任。
（八）由承包人负责施工现场的治安保卫工作。
（九）由承包人负责施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制。
第四条：双方严格遵守本协议书条款，履行各自的职责，搞好安全文明施工作业。
第五条：本协议双方签字盖章后生效，一式二份，双方各执一份。
本协议书与香醒别苑A区后缘边坡治理工程《边坡施工劳务合同》具有同等法律效力。
甲方：乙方：
年月日 . .。