土方工程合同范本(6篇)
土方工程协议书范本(优质6篇)
土方工程协议书范本(优质6篇）土方工程协议书范本（1）甲方：________________乙方：_________________甲方将工程委托乙方施工,协议如下：_________________1.工程名称：_________________2.工程地址：_________________3.工程施工内容：_________________。
4.工期要求：_________________工作日开工日期：________年_________月_________日竣工日期：________年_________月_________日5.施工费用：_________________1)承包方式：_________________2)本合同内容总工程施工费：_________________人民币元整)￥_________元)。
6.付款方式：_________________乙方进场施工日开始甲方应预付总工程款的%人民币元整工程款;工程竣工并验收合格后(竣工后一周未验收视为验收合格)，一周内付给乙方应得剩余工程款元整。
7.乙方的义务：_________________1)乙方必须按图施工，甲方负责技术监督。
2)乙方需保证工期，若因乙方原因造成一切经济损失由乙方负责。
3)乙方必须遵守协议各项条款，否则造成一切经济损失由乙方负责。
4)乙方应积极配合甲方进行工地的管理、协调工作，由于乙方的消极管理和施工所造成的经济损失由乙方负责。
5)乙方有权要求更换甲方提供的不合格产品，因产品质量不合格造成的，乙方不承担责任。
8.甲方义务：_________________1)甲方保证乙方施工条件。
2)甲方必须执行协议各条款，否则造成一切经济损失由甲方负责。
3)甲方应积极配合乙方进行工地的管理、协调工作，由于甲方的消极管理和错误指导所造成的经济损失由甲方负责。
4)甲方所提供的材料、设备必须符合建设方及规范要求。
9.违约责任：_________________1)除人力不可抗拒的因素等非乙方原因外，如乙方不能按时完工，每迟交工一天，扣除合同总价款的%，直至扣除合同总金额的%，超过工期天，外包合同自动解除，甲方有权将该工程再外包给他方，并将追究乙方因此给甲方带来的损失。
土石方挖运工程合同范本6篇
土石方挖运工程合同范本6篇篇1甲方：XXXXXXXXX乙方：XXXXXXXXX依照《中华人民共和国合同法》《建筑法》《招投标法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，就XXXXXXXXXXX项目的土石方挖运事宜达成共识，签订此合同，明确双方的权利、义务关系，以达到双方共同遵守的目的。
一、工程概况1. 工程名称：XXXXXXXXXXX2. 工程地点：XXXXXXXXXXX3. 工程规模：XXXXXXXXXXX4. 承包范围：XXXXXXXXXXX5. 承包方式：XXXXXXXXXXX二、工期1. 开工时间：XXXX年XX月XX日2. 完工时间：XXXX年XX月XX日3. 工期延误：因不可抗拒因素造成工期延误，经甲方认可协商后，可顺延工期。
三、工程质量标准1. 质量标准：达到《土石方工程施工质量验收规范》规定的合格标准。
2. 乙方应严格按照甲方的施工要求和国家现行施工验收规范及工程施工图纸进行施工，并接受甲方现场代表的监督。
四、合同价款及支付1. 合同单价：挖运综合单价（）元/m3，此单价已包含乙方完成该项目的所有费用及利润、税费。
2. 合同总价：按实际发生的工程量乘以合同单价计算。
3. 支付方式：挖运完成经甲方验收合格后，甲方按实际工程量的XX%支付乙方工程款，余款待工程完工验收合格后一次性付清。
五、甲方职责1. 负责现场指挥调度，并为乙方施工提供便利条件。
2. 负责协调好地方关系，确保乙方正常施工。
3. 负责对乙方施工质量、安全、文明施工等进行监督检查。
六、乙方职责1. 负责办理出入施工现场的所有手续和负责施工过程中的一切安全责任。
2. 负责施工过程中的挖运、爆破、倒土、修路、清理表土及杂物、负责渣场管理，并达到业主要求。
3. 负责施工过程中的一切机械、运输车辆、爆破材料的损耗及安全等事项。
4. 乙方不得将本合同项下的权利义务转包给任何第三人，否则甲方有权终止合同，并追究乙方相关责任。
土方回填工程合同协议范本(通用6篇)
土方回填工程合同协议范本第1篇甲方：乙方：一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：(包括河道正项土方施工以及为完成正项土方工程的附属工作内容，含打、拆坝，排水结合填筑防洪堤、围埝等)。
四、工程标准：1、河道标准：底宽米、底高程米、坡比。
按照河道施工规范，中心线最大误差为±20 cm 左右，河底高程误差不大于+ -20cm,平均值不高于设计高程;底宽±30 cm，平均值不小于设计底宽;局部坡比 1：n(1±5%),整体坡不陡于设计值(1：n)，其它按相关技术规范标准执行。
2、其它要求：五、文明施工及工程安全：乙方应认真做好文明施工，切实抓好安全工作，施工过程中确因乙方责任发生的经济赔偿和安全责任事故由乙方负责。
六、施工时间：本工程自年月日，至年月日竣工，工期天。
七、协议价格及付款方式：工程暂定施工土方总量 m3，综合单价为元/m3，暂定协议总价为元(小写元)。
分期付款方式为。
工程最终结算以监理核定的工程量为准。
八、双方责职：甲方责职：1、甲方在开工前，按有关文件、规范明确工程施工相关任务和要求。
2、甲方接到乙方提交的开工申请书或开工报告后，应及时组织审查和批准。
3、甲方应按招标文件的内容或协商一致的意见提供乙方组织施工的相关条件。
4、甲方应按本协议所明确的付款办法，按时付款。
5、甲方应及时做好施工过程中的矛盾协调工作。
乙方责职：1、乙方保证按协议(含招投标文件、双方协商一致的书面文书)的内容，按期保质完成工程任务，逾期完工按元/天扣罚违约金。
2、乙方在开工前必须按规定办理与施工相关的一切手续，包括：在签订协议前交纳屡约保证金元;向甲方提供施工方案;开工报告等。
否则乙方不得开工，若乙方三天内不办理上述手续，甲方将取消乙方的中标资格。
3、工程施工期间，如乙方无正当理由终止工程施工，甲方除不结算已经施工部分的费用外，并扣罚履约保证金。
由此而产生的后果由乙方负责。
4、乙方应积极做好矛盾的协调处理工作。
2024年土石方居间合同范本6篇
2024年土石方居间合同范本6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方：[甲方全称]（以下简称“甲方”）乙方：[乙方全称]（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方本着诚实信用、平等互利的原则，就甲方委托乙方进行土石方工程居间服务事宜，经友好协商，达成如下合同条款，以资共同遵守：第一条委托事项甲方委托乙方就XXXX土石方工程项目提供居间服务，促成甲方与总承包商签署工程施工承包合同。
乙方接受委托并尽力协助甲方完成本次项目任务。
第二条居间服务内容1. 提供项目信息，协助甲方了解土石方工程的相关信息。
2. 协助甲方与总承包商进行初步接触和沟通。
3. 促成甲方与总承包商签署工程施工承包合同。
第三条居间服务期限本居间服务期限自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX 日止。
超过约定时间未促成合同成立的，双方可另行协商续约。
第四条权利和义务一、甲方的权利和义务：1. 提供企业相关资质证明及其他所需文件资料。
2. 对乙方提供的工程信息保密，不泄露给第三方。
3. 在合法合规的前提下积极与总承包商洽谈签署工程施工承包合同相关事宜。
4. 按照合同约定支付乙方居间服务费。
二、乙方的权利和义务：1. 提供真实有效的土石方工程信息，协助甲方与总承包商建立联系并促成合作。
2. 及时向甲方报告工程进展情况及协调处理相关事务。
3. 为甲方提供法律、法规及相关政策咨询服务。
4. 依据甲方要求协助处理合同执行过程中的相关问题。
5. 对知悉的甲方商业秘密承担保密责任。
第五条居间服务费及支付方式一、居间服务费总额：人民币大写[金额汉字大写]（￥[金额数字小写]）。
二、支付方式：1. 合同签订后XX日内甲方支付乙方人民币大写[首笔金额汉字大写]（￥[首笔金额数字小写]）作为启动资金；2. 工程施工承包合同成功签署后XX日内支付剩余居间服务费人民币大写[尾款金额汉字大写]（￥[尾款金额数字小写]）。
三、如因乙方原因导致未能促成工程施工承包合同的签署，乙方无权要求支付居间费用。
土方工程合同范本6篇(工程土方合同书)
土方工程合同范本6篇(工程土方合同书)下面是我收集的土方工程合同范本6篇(工程土方合同书)，以供参考。
土方工程合同范本1甲方：_______________________乙方：_______________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合本工程具体情况，经双方协商、达成如下协议。
一、工程概况1、工程名称：宝鸡项目2、工程地点：宝鸡市3、工程质量标准：按甲方施工方案、指令及施工图纸施工，达到合格。
二、工程承包范围龙居1区1#、2#、4#室外土方回填(含土源采购、挖、装、运输到场内指定地点，进行分层压实)三、承包方式包工、包料、包机具、包运输车辆、包洗车、保洁、包安全、自带机械、不得转包等。
四、合同价款1、合同总价按照实际用量进行结算。
固定综合单价：23元/立方(含一切包干费用，不另计取任何费用)2、合同中未标出的工程细目，已包含在合同单价中。
乙方必须按甲方的指令完成未标出的工程细目，但不能得到工程结算和支付。
五、付款方式所有土方完成经甲方验收合格后，15天内付清全部工程款。
每支付一笔工程款时乙方必须提供甲方所属地地税正式的建安税务发票。
否则，甲方不予付款。
六、合同工期施工有效工期分两个施工段流水施工，每一施工段施工有效工期分为5天(遇暴雨天与政府禁运日等不可抗力因素工期顺延)。
七、工程质量及验收标准要求所有的部位必须合格。
严格按照甲方安排及图纸、国家现行的有关规范要求组织施工，乙方必须无条件接受甲方的质量检查和管理，共同把好质量关。
建立健全质量保证体系，以保证工程质量达到合格标准。
隐蔽工程必须经甲方验收合格后方可进行下一道工序施工。
验收不合格，乙方必须予以返工直至验收合格，损失由乙方承担。
八、双方有关义务及违约责任1、甲方负责向乙方提供施工用电、水。
2、甲方在施工中负责排水。
3、甲方按照合同约定及时足额付款。
4、乙方在施工期间必须遵守甲方的统一管理、规范施工，如有违反，甲方有权终止合同，所产生的一切损失由乙方承担。
土方工程简单合同范本(优秀7篇)
土方工程简单合同范本(优秀7篇)土方工程简单合同范本篇1发包方（甲方）：__________________________承包方（乙方）：__________________________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》的原则结合本工程具体情况，经双方协商一致；达成下列条例签订本合同。
第一条工程概况1、工程名称：____________2、工程____________3、工程内容：____________4、据见图纸：据详见图纸，土方量约________万立方米；工程内容包括（挖土、运土）第二条施工期限开工日期：暂定________年____月____日前，完工日期________年____月底。
共约需____日左右。
（由于特殊天气如雨天、38度以上高温天气等等，会造成场地不能施工的，所拖延的日期由甲方现场签证，工期顺延）。
第三条承包方式1、本工程由乙方实行包挖、包运输、按施工要求平整场地、包机械、包机械维修、包烯料、包质量、包安全、包工期。
第四条工程造价2、施工场地土方量约________万立方米，按平面的最高点测量结算，每立方米__________元计算。
（本工程所有单价不包税金，税金甲方负责），如果甲方要求填土施工时，每立方米_________元计算。
弃土点和弃土费用由甲方承担，路面及交警扣车费用由甲方承担。
第五条甲方责任范围1、如遇三类土、四类土，须爆破作业，则双方协商单价，工期延长。
甲方负责需爆破时各方关系的协调，现场安全防范工作及出现事故时的承担及处理工作。
2、在施工过程中出现地下水、流沙、淤泥、石头由甲方承担，或另计费用。
3、甲方必须负责乙方人员住宿及机械停放点，及生活用水用电。
4、提供图纸及施工方案，对乙方负责现场施工指导，监督检查工程质量进度。
5、对乙方在施工过程中提出的意见及建议，应予以答复。
6、应及时支付工程款，并积极配合乙方以避免乙方停工、窝工。
土方工程承包协议书范本6篇
土方工程承包协议书范本6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就乙方承包甲方土方工程项目达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________土方工程2. 工程地点：__________3. 承包范围：包括土方开挖、运输、回填等作业内容，具体以甲方提供的施工图纸和工程量清单为准。
二、合同期限及工期要求1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工并验收合格之日止。
2. 乙方应按照甲方的工期要求，合理安排施工计划，确保工程按期完成。
如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时向甲方报告并协商解决。
三、承包价格及付款方式1. 承包价格：根据双方商定的价格，以立方米为单位计量，具体价格详见附件《工程量清单及报价表》。
2. 付款方式：工程款项按照工程进度支付，具体付款节点和比例由双方协商确定。
工程完工并验收合格后，支付至合同总金额的95%，剩余5%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。
四、质量标准及验收方式1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程完工后，乙方应组织自查自检，并向甲方提交验收申请。
甲方在收到申请后7个工作日内组织验收。
验收合格后，双方签署验收报告。
3. 若验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，并承担整改费用。
五、安全文明施工及环境保护要求1. 乙方应严格遵守安全文明施工规范，确保施工现场安全有序。
2. 乙方应采取有效措施，防止施工过程中的尘土飞扬、噪音扰民等问题，减少对周边环境的影响。
3. 若因乙方原因造成安全事故或环境污染问题，乙方应承担相应责任和损失。
六、违约责任及争议解决方式1. 甲乙双方应遵守合同约定，如一方违约，应承担违约责任并赔偿对方损失。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
土石方工程发包合同范本6篇
土石方工程发包合同范本6篇篇1发包方：[发包方名称]（以下简称甲方）承包方：[承包方名称]（以下简称乙方）根据《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律、法规的规定，本着平等互利的原则，甲乙双方经友好协商，就甲方土石方工程发包给乙方事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[具体地址]工程内容：土石方挖掘、运输、装卸与平整等。
二、工程期限本工程合同工期为XX天，自乙方进场之日起计算。
如遇下列情况，乙方可相应顺延工期：1. 因甲方原因造成乙方停工或未能及时按合同约定完成承包项目时。
2. 非乙方原因遇到人力不可抗拒因素及当地政策性停工时。
三、承包方式及工程价款计算方式承包方式：本工程采用包工不包料的方式承包。
乙方负责提供土石方工程施工的人工和机械设备等，并根据甲方提供的施工图纸和施工技术要求进行施工。
施工中所使用的工具设备由乙方自行解决。
工程价款计算方式：根据实际完成的工程量结算，单价为每立方米XX元。
每月XX日进行一次工程量结算。
实际结算工程量以甲方派驻工地的现场代表签证为准。
工程完工后，双方进行最终结算确认。
四、工程款支付方式1. 工程款支付方式：银行转账或现金结算。
2. 工程款支付进度：完成合同量的XX%后，支付实际完成工程量价款的XX%；工程竣工并完成结算后支付至总价的XX%，余款作为质保金待工程竣工验收一年后付清。
五、工程质量要求和技术标准乙方必须严格按照国家相关施工规范和要求组织施工，确保工程质量达到合格标准。
在施工过程中，甲方有权对工程质量进行检查监督，提出整改意见和要求。
乙方必须无条件执行，并承担因质量问题造成的损失费用。
六、安全施工及文明施工要求乙方必须遵守施工现场的安全生产规定和操作规程，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
因乙方安全措施不当造成事故的责任和发生的费用，由乙方承担。
同时乙方必须严格遵守施工现场的文明施工要求，做好施工现场的整洁卫生工作。
七、违约责任1. 甲方若不按合同约定支付工程款，每逾期一天，按应付款额的XX%支付违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
土方工程合同范本发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方建造兰埔花园园林工程，签订以下协议：一、工程内容：包括我公司设计的兰埔花园园建、绿化、及其他部分工程（详见图纸）。
以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
二、工期：1、开工日期：本项目工程工期从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，共个日历天。
2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
三、工程合同价款：经协商本合同总承包价款为人民币：壹佰零捌万元整。
若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。
四、承建方式乙方对水电及园建工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、乙方负责提供所承建工程的饰面样板，必须经双方确认方可进料施工。
2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
五、工程付款办法1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币：叁拾贰万肆仟元整。
乙方收款后第二天安排人员进场施工。
2、待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币：叁拾贰万肆仟元整。
3、工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币：贰拾壹万陆仟元整。
4、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币：壹拾万零捌仟元整。
六、程质量要求：1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。
在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。
七、工程竣工验收结算：乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。
乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。
甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于三十三个工作日内结算完毕。
八、延期违约责任：乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。
若工程延误，则每延误一天计罚人民币_____元；若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币1000元。
若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。
如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。
九、质保内容质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。
十、质保期限以工程竣工验收合格之日起计算园建工程、水电工程质保期为十二个月。
绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。
十一、双方在施工中的几项规定：1、施工期间，甲方因故进行修改调整，应提前二天通知乙方，向乙方发出修改书或修改图纸。
如乙方发现有不妥之处，应提前二天以书面形式上报甲方，经甲方及设计部门处理后再行施工。
2、施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。
3、开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地（应符合“三通一平”要求），施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置，提供施工现场范围内地下管网图。
若甲方未能及时提供施工场地，乙方有权顺延施工工期。
4、甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。
5、乙方派出专人与甲方保持联络，协调现场施工。
乙方承建的土建项目，应与相关安装工序密切配合，要求应用书面联系。
6、工程竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。
十二、合同生效与终止：本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。
工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。
十三、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。
合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。
可补签有关协议，补签有关协议与本合同具有同等法律效力。
委托代表：_____ 委托代表：_____签名：_____ 签名：_____签订日期：_____ 签订日期：_____土方工程合同范本（二）甲方(委托人)：_____联系地址：_____联系电话：_____乙方(居间人)：_____联系地址：_____联系电话：_____甲乙方根据《_____》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。
二、甲方义务1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。
甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。
如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的‰向乙方承担违约金。
三、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，协助甲方对该工程项目进行实地考察。
3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间报酬为工程承包施工合同金额的。
2、居间报酬在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后的日内付清。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。
在本合同签定时甲方向乙方支付万元，做为乙方居间活动费用。
居间人促成合同成立的，居间活动的费用，由居间人负担;居间人未促成合同成立的，有权不予返还居间活动费用。
六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。
七、合同终止1、本合同签字生效后，如果至_____年_____月_____日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
八、争议解决方式如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地_____委员会_____。
九、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
合同签订地：_____甲方(盖章)：_____ 法定代表人或委托代理人：_____ 乙方(盖章)：_____ 法定代表人或委托代理人：_____ _____年_____月_____日土方工程合同范本（三）发包方：_____(以下简称甲方)承包方：_____(以下简称乙方)经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方建造_____园林工程，签订以下协议：一、工程内容：包括我公司设计的_____园建、绿化、及其他部分工程(详见图纸)。
以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
二、工期：1、开工日期：本项目工程工期从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，共个日历_____天。
2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
三、工程合同价款：经协商本合同总承包价款为人民币：_____万元整。
若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。
四、承建方式乙方对水电及园建工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、乙方负责提供所承建工程的饰面样板，必须经双方确认方可进料施工。
2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
五、工程付款办法1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币：_____元整。
乙方收款后第二天安排人员进场施工。
2、待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币：_____元整。
3、工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币：_____元整。
4、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币：_____元整。
六、工程质量要求：1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。
在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。
七、工程竣工验收结算：乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。
乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。
甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于三十三个工作日内结算完毕。
八、延期违约责任：乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。
若工程延误，则每延误一天计罚人民币_____元;若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币_____元。
若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。
如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。
九、质保内容质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。
十、质保期限以工程竣工验收合格之日起计算园建工程、水电工程质保期为十二个月。
绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。
十一、双方在施工中的几项规定：1、施工期间，甲方因故进行修改调整，应提前二天通知乙方，向乙方发出修改书或修改图纸。
如乙方发现有不妥之处，应提前二天以书面形式上报甲方，经甲方及设计部门处理后再行施工。
2、施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。
3、开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地(应符合“三通一平”要求)，施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置，提供施工现场范围内地下管网图。