综合布线施工合同
综合布线工程简单合同
综合布线工程简单合同甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方对__________（工程地点）的综合布线工程项目（以下简称“项目”）达成一致，本着平等互利、诚信合作的原则，经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。
一、项目概述本项目包括设计、施工、测试及维护等一系列服务，旨在为甲方提供满足当前及预期需求的稳定、可靠的综合布线系统。
二、合同范围1. 乙方需按照甲方提供的技术要求和国家相关标准进行综合布线系统的设计与施工。
2. 合同内容包括但不限于水平布线、垂直布线、设备间连接、工作区布局等。
3. 乙方负责提供所有必需的材料、设备以及劳务。
三、工程时间与进度1. 工程开工日期自____年____月____日起，至____年____月____日止。
2. 若遇不可抗力因素影响工程进度，乙方应及时书面通知甲方，并协商确定调整后的完成日期。
四、质量要求1. 乙方应确保工程质量符合《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》等相关国家标准。
2. 所有使用材料必须全新、合格，并符合环保要求。
五、价格条款合同总价为人民币____元。
具体支付方式由双方另行约定。
六、验收标准1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
2. 验收依据包括但不限于设计图纸、技术规范及合同约定等。
3. 如存在不符合项，乙方应在规定时间内免费整改至合格标准。
七、售后服务1. 乙方应对所施工的综合布线系统提供不少于____年的质保期。
2. 在质保期内，如出现非人为损坏或功能故障，乙方应负责无偿修复或更换。
八、违约责任如一方违反合同任何条款，须承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
九、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
十、其他事项1. 本合同未尽事宜，由双方协商补充。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
综合布线安装合同范本3篇
综合布线安装合同范本3篇篇一综合布线安装合同范本一、合同标的（1）综合布线系统的设计、施工、调试、验收；（2）综合布线设备、材料的采购、安装及维护；（3）综合布线系统的文档编制及交付。
综合布线系统（名词解释）：指将语音、数据、图像、监控等多种信息传输介质，通过统一的传输线路连接起来，形成一个集成、高效、可靠的信息传输网络。
二、合同金额2.1 合同总价为人民币【】元（大写：【】元整），乙方按照甲方的要求完成综合布线安装服务后，甲方按照本合同约定的付款方式向乙方支付合同款项。
三、合同期限3.1 本合同自双方签订之日起生效，有效期为【】个月。
若乙方未能在合同期限内完成综合布线安装服务，双方可协商延期。
四、乙方义务4.1 乙方应按照甲方的要求，保证综合布线系统的质量、性能及安全，确保系统符合国家相关标准和行业规范。
4.2 乙方应按照合同约定的期限完成综合布线安装服务，并保证在合同期限内提供必要的售后服务。
4.3 乙方应遵守国家法律法规，不得在综合布线安装过程中从事任何违法活动。
五、甲方义务5.1 甲方应按照合同约定向乙方支付合同款项。
5.2 甲方应提供乙方所需的工作场地、电源、网络接口等必要条件，以便乙方顺利进行综合布线安装服务。
5.3 甲方应对乙方提供的综合布线系统进行验收，确认系统质量、性能及安全符合要求。
六、违约责任6.1 若乙方未能按照合同约定的期限完成综合布线安装服务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价的【】%。
6.2 若乙方提供的综合布线系统存在质量问题，甲方有权要求乙方免费修复或更换，直至达到合同约定的质量要求。
6.3 若甲方未能按照合同约定向乙方支付合同款项，乙方有权暂停综合布线安装服务，并要求甲方支付逾期付款违约金，违约金为逾期付款金额的【】%。
七、争议解决7.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
综合布线施工合同范本4篇
综合布线施工合同范本4篇篇1综合布线施工合同范本甲方（委托方）：______________（以下简称甲方）乙方（承包方）：______________（以下简称乙方）经过双方友好协商，就甲方拟委托乙方对其所在地进行综合布线施工事宜，达成如下合同：第一条项目名称本合同项目名称为__________综合布线施工。
第二条项目地点本合同约定施工地点为__________。
第三条服务内容1.乙方承诺按照甲方要求，对施工地点进行综合布线施工，包括但不限于网络布线、电力布线等。
2.乙方应保证施工过程中，施工质量符合相关标准，并按时完工。
第四条服务费用1.乙方应按照本合同约定的报价，收取工程款项。
2.工程款项支付方式为__________。
第五条违约责任1.如乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权要求乙方承担相应责任，每延误一天需按照合同总金额的百分之__________进行扣款。
2.如乙方因为自身原因未能按时完工，导致给甲方造成经济损失，乙方应承担全部责任。
第六条损害赔偿1.在施工过程中，如因乙方原因给甲方造成人身或财产损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
2.甲方应提供相关证据证明损失，并由双方协商确定损失赔偿金额。
第七条合同解除1.在履行本合同期间，如因不可抗力因素导致无法履行合同，双方可协商解除合同。
2.如乙方因自身原因无法履行合同，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
第八条其他事项1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.本合同未尽事宜，双方可协商解决，也可签订补充协议。
第九条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收结束。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签订日期：__________篇2综合布线施工合同范本甲方（委托人）：______身份证号码：_______ 联系地址：_______ 联系电话：_________乙方（承包人）：______ 营业执照注册号：_______ 法定代表人：_______ 联系地址：_______ 联系电话：_________综合布线施工合同签订日期：______ 年____ 月____ 日甲方与乙方，本着平等自愿、公平公正的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规有关规定，经协商一致，就甲方委托乙方进行综合布线施工事宜达成如下合同：第一条工程位置1.1 甲方要求乙方进行综合布线施工的具体位置为：______（详细地址），具体范围为______（平方米/米），详见工程图纸。
综合布线施工合同(范本文)
综合布线施工合同1. 合同背景2. 合同条款2.1 项目描述本项目的主要目标是在甲方的办公楼内进行综合布线施工。
具体工作包括：安装并配置网络设备，如交换机、路由器等；铺设各种网络电缆，包括数据线、光纤等；安装网络插座，包括RJ45插座和光纤接口等；进行网络测试和调试，确保网络连接的质量和稳定性；根据甲方的需求，配置网络策略和访问控制；提供培训和技术支持，确保甲方工作人员能够顺利操作网络设备。
2.2 工期本项目的工期为30天，自合同生效之日起计算。
如因不可抗力或其他特殊情况导致工期延长，甲方和乙方应及时协商并书面确认延期的工期。
2.3 付款方式2.4 保修期乙方对施工完成后的综合布线提供X年的保修期。
在保修期内，如发现任何施工质量问题，乙方应免费修复或更换相关设备和材料。
保修期满后，如有需要，甲方可与乙方另行签订维护合同，以确保网络设施的正常运行。
2.5 开工条件•甲方应提供所有必要的施工许可证和相关文件，确保乙方能够合法地进行综合布线施工；•甲方应提供充足的工作空间和必要的设施，以便乙方完成施工任务；•甲方应提供协助和协调其他相关承包商的工作，以确保整个项目的顺利进行。
2.6 变更与终止•如需对本合同的内容进行任何变更，甲方和乙方应在书面形式上达成一致；•本合同可通过双方协商一致的方式进行终止。
终止合同后，双方应按照已完成的工作量及合同约定的付款方式进行结算。
3. 其他条款3.1 保密条款双方应对合同中所涉及的商业机密、技术细节和其他敏感信息保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。
3.2 知识产权乙方所提供的综合布线解决方案和技术都是其自有的知识产权，甲方不得以任何方式侵犯乙方的知识产权。
双方可根据需要签订专门的知识产权保护协议。
3.3 争议解决对于因合同履行产生的争议，甲方和乙方应首先通过友好协商解决。
如协商不成，双方一致同意将争议提交到项目所在地的仲裁机构进行仲裁，并接受仲裁结果。
4. 合同生效本合同经甲方、乙方签章后生效，并视为双方对合同条款及各项约定已完全了解和接受。
网络综合布线合同6篇
网络综合布线合同6篇篇1甲方（客户）：____________________乙方（服务提供商）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方所需网络综合布线服务事项，经友好协商，达成以下合同协议：一、服务范围乙方将为甲方提供包括但不限于网络设备选型、布线方案设计、布线施工安装、系统测试调试等网络综合布线服务。
具体服务内容根据双方确认的服务清单执行。
二、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为：人民币________元（大写：____________________元整）。
2. 甲方应在合同签订后______个工作日内支付乙方总金额的______%作为预付款。
3. 乙方完成布线施工并经过甲方验收合格后，甲方应支付剩余款项。
4. 支付方式：____________________（如：银行转账、支付宝、微信等）。
三、服务期限本合同服务期限为______年，自合同签订之日起计算。
四、服务标准与质量要求1. 乙方应按照国家相关标准和规范进行布线施工。
2. 乙方提供的网络设备和布线产品应符合质量标准，并确保稳定运行。
3. 乙方应确保施工期间不影响甲方正常的工作秩序。
4. 乙方应对所布线路进行调试和测试，确保网络运行正常。
五、保密条款1. 甲乙双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密和技术秘密予以保密。
2. 未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露本合同内容以及合同履行过程中的相关信息。
六、违约责任1. 如因乙方原因未能按照合同约定完成布线服务，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 如甲方未按约定支付款项，乙方有权顺延服务期限，并追究甲方违约责任。
七、解决争议的方式本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
弱电综合布线合同模板
弱电综合布线合同模板甲方（业主）， [甲方名称]乙方（承包商）， [乙方名称]一、工程概况。
1.1 工程名称， [工程名称]1.2 工程地址， [工程地址]1.3 工程内容，包括但不限于管道敷设、线缆布放、设备安装、系统调试等。
二、合同金额。
2.1 合同金额， [合同金额] 元（大写， [大写金额]）。
2.2 付款方式：> 2.2.1 预付款，合同金额的 [预付款百分比]%，在合同签订后 [天数] 个工作日内支付给乙方。
> 2.2.2 进度款，按工程进度分批支付，每次支付合同金额的[进度款百分比]%。
> 2.2.3 竣工款，工程验收合格后，结清剩余合同金额。
三、工程工期。
3.1 工程开工日期， [开工日期]3.2 工程竣工日期， [竣工日期]四、工程质量。
4.1 乙方应保证工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。
4.2 乙方应提供符合国家标准和行业规定的材料和设备。
4.3 乙方应采用先进的施工技术和管理措施，确保工程质量。
五、工程保修。
5.1 乙方对工程质量保修 [保修期] 年。
5.2 保修期内，因乙方原因造成的工程质量问题，乙方应及时进行免费维修或更换。
六、工程验收。
6.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告及相关资料。
6.2 甲方组织验收小组对工程进行验收。
验收内容包括工程质量、工程进度、工程资料等。
6.3 验收合格后，甲方出具工程验收单。
七、违约责任。
7.1 乙方未按约定的工期完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同金额 [违约金百分比]% 的违约金。
7.2 乙方未达到约定的工程质量，甲方有权要求乙方返工或赔偿损失。
7.3 甲方未按时支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付合同金额 [违约金百分比]% 的违约金。
八、不可抗力。
8.1 发生不可抗力事件，双方均不承担违约责任。
8.2 不可抗力事件是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。
九、争议解决。
9.1 合同履行过程中发生的争议，双方应首先协商解决。
综合布线安装服务合同模板
综合布线安装服务合同模板甲方，（委托方）。
乙方，（服务方）。
鉴于甲方为其单位或个人需要进行综合布线安装服务，经双方友好协商，就有关事宜达成如下协议：一、服务内容。
1.1 乙方将根据甲方的需求和要求，提供综合布线安装服务，包括但不限于数据线、电缆线、电话线等的布设和连接。
1.2 乙方将根据甲方的实际情况，设计合理的布线方案，并在甲方确认后进行施工和安装。
1.3 乙方将确保所提供的服务符合国家相关标准，并保证所使用的材料和设备的质量和安全性。
二、服务期限。
2.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至服务完成之日止。
2.2 若因不可抗力或其他无法预见的情况导致服务延期，双方应友好协商解决，并签订书面延期协议。
三、服务费用。
3.1 甲方应按照乙方提供的综合布线安装服务报价单支付相应的费用。
3.2 服务费用包括但不限于材料费、人工费、设备费等，具体费用以报价单为准。
3.3 甲方应在签订合同时支付合同总额的30%作为定金，剩余70%在服务完成后结算。
3.4 若甲方需要增加服务内容或者变更服务要求，应与乙方协商确定额外费用，并签订补充协议。
四、服务质量保证。
4.1 乙方保证所提供的综合布线安装服务符合国家相关标准和甲方的要求，保证所使用的材料和设备的质量和安全性。
4.2 乙方提供的服务在服务完成之日起，保修期为一年。
在保修期内，若出现因乙方施工质量问题导致的设备故障或者连接问题，乙方将免费提供维修服务。
4.3 乙方保证施工过程中遵守相关安全规定，确保施工现场的安全和整洁。
五、违约责任。
5.1 若因甲方原因导致服务无法正常进行或者延误，甲方应承担相应责任并支付相应费用。
5.2 若因乙方原因导致服务质量不符合要求或者延误，乙方应承担相应责任并进行赔偿。
5.3 若因不可抗力或其他无法预见的情况导致服务无法继续进行，双方可协商解除合同，但应友好协商处理相关事宜。
六、保密条款。
6.1 双方应对因履行本合同而获取的对方的商业秘密和保密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。
综合布线施工合同4篇
综合布线施工合同4篇篇1综合布线施工合同一、签约双方甲方：_____________（公司名称）法定代表人：_____________地址：_____________电话：_____________乙方：_____________（公司名称）法定代表人：_____________地址：_____________电话：_____________二、合同内容1. 甲方与乙方就综合布线施工项目签订本合同，约定各项具体内容如下：2. 项目范围：本合同内容为对甲方的___________（项目名称）进行综合布线施工，包括但不限于网络布线、电话布线、电力线路等。
3. 施工期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，至___________（日期）止。
4. 价格与付款：甲方应支付给乙方的总价为___________元。
付款方式分期付款，具体款项及期限如下：- 第一笔款项：合同签订之日起支付总金额的30%；- 第二笔款项：项目完成50%时支付总金额的40%；- 第三笔款项：项目完工验收合格后支付总金额的30%。
5. 质量要求：乙方应保证施工质量符合国家相关标准，并承担因施工质量问题所导致的一切责任和后果。
6. 完工验收：乙方施工完工后，甲方有权对工程的质量、工期进行验收。
如验收合格，方可支付最后一笔款项。
7. 变更与解除：双方如需变更合同内容，应经协商一致后签订书面变更协议。
在未尽完全之事宜，可根据实际需要进行补充约定。
如因不可抗力导致无法履行本合同，一方可提前通知对方解除合同。
8. 违约责任：任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、承担法律责任等。
9. 协议生效：本合同经双方盖章签字后生效，合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________签订日期：_____________ 签订日期：_____________以上为《综合布线施工合同》，双方应遵守合同内容，共同确保项目顺利完成。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：wd2014007 综合布线工程施工合同工程名称工程地址发包方（甲方）承包方（乙方）2014年7月乌当联社金园分社综合布线工程施工合同甲方：乌当区农村信用合作联社乙方：贵州宏志数码科技工程有限公司经甲、乙双方协商一致，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，就给乌当农村信用合作社金园网点综合布线施工及设备供货一事，签订合同如下：一、工程清单及价格；详细清单见合同附件。
工程造价总计：人民币贰拾捌万壹仟元整（￥：281000.00元）。
二、实施内容对甲方综合布线系统实施工程，工程内容包含强、弱电布置，接地防雷、背景广播、UPS设备安装等。
三、工程工期1、乙方于签订本合同后5个日历日内开始进场施工，于签订本合同后30个日历日内完成全部施工及测试。
2、如因甲方更改原设计、装修施工方工期影响乙方工期，应根据具体情况双方协商将系统交付日期顺延。
施工中发生质量问题时，甲方代表可书面通知乙方暂停施工，并在发出通知后48小时内提出处理意见，乙方按甲方要求暂停施工并保护好已完工程，达到甲方复工要求后，甲方有权要求乙方复工，如甲方没有通知乙方复工的，乙方需以书面形式向甲方提出复工要求，甲方批准后继续施工，甲方未在48小时内提出处理意见或收到乙方复工要求后48小时内未作答复的，乙方可自行复工。
如因乙方的原因造成施工质量问题，乙方需赔偿甲方因此受到的损失。
如因乙方的原因造成逾期完工的，乙方应按本合同的相关约定承担违约责任。
四、质量保证1、乙方保证所有货物是全新货物，并完全符合国家技术质量规范和合同以及招标投标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
2、乙方保证所提供的货物经正确铺设、安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内具有符合质量要求和产品说明书的性能。
在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、施工或材料的缺陷而发生的任何不足或保障负责。
3、甲方按检验标准自己检验或委托有资质的相关质检机构检验货物和工程质量，如果发现货物的数量、质量、规格和工程质量等与合同不符，乙方应立即更换货物和重新施工，由此导致逾期交货、工期延期，按合同第十一条中第5项约定处理。
如果在质量保证期内，证实货物和工程质量存在瑕疵或缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方以书面形式通知乙方，乙方在收到通知之日起1个日历日内应按照国家“三包”规定免费退货、换货和维修有缺陷的货物，并且在3个日历日内按甲方要求重新施工，具体工期按实际情况确定。
4、如果乙方在收到通知之日起3个日历日内没有弥补瑕疵或缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此产生的风险和费用由乙方承担。
5、乙方必须健全质量检验制度,施工现场设专职质量安全检验员,做好自检记录，乙方对工程要严格督导、管理,确保机房工程完工后能满足甲方信息化建设机房的正常运转需要。
五、安全管理1、乙方按安全施工有关规定,采取严格、科学的安全防护措施,确保施工安全和第三者的安全,由于自身安全措施不利造成事故,乙方按有关规定立即报告建设主管部门和甲方代表，并立即采取救援措施，甲方应全力协助抢救。
若因乙方原因造成的事故，由此造成第三人的人身及财产损害、甲方的财产毁损及损坏的赔偿责任，以及遭受的行政处罚等所有责任和费用，由乙方承担；2、本工程施工设备和材料由甲方提供适当场地放置。
六、竣工验收１、乙方负责完成上述全部设备、材料的安装、现场布置实施工作，在施工过程中要确保现有网络的正常、稳定运行；2、工程完工后，乙方向甲方提供整套强、弱电分布图、重要设备安装示意图等施工资料，由甲、乙双方共同验收并出具验收报告，当发生验收分歧，未能出具共同验收报告时，共同委托有资质的第三方鉴定，并以第三方的鉴定结论为验收依据。
鉴定费用由甲、乙双方共同承担。
七、付款与结算，1、项目总价：本合同总价格人民币：贰拾捌万叁仟玖佰元整（￥：281000.00元）；2、付款方式：（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同总额30%的项目预付款，即人民币捌万肆仟叁佰元整（￥：84300.00元）；乙方开展现场施工及联调测试合格，并经甲方正常试用一个月后由甲乙双方共同验收，验收通过后，乙方向甲方提供全额发票，甲方向乙方支付合同总额的65%，即人民币壹拾捌万贰仟陆佰伍拾元整（￥：182650.00元）；剩余合同总额的5%，即人民币壹万肆仟零伍拾元整（￥：14050.00元）作为项目质保金。
自验收通过之日起一年内无质量问题，甲方支付乙方质保金。
（2）乙方按照合同约定收取货款时必须提供正规发票给甲方。
3、乙方收款单位全称：贵州宏志数码科技工程有限公司4、收款单位开户银行全称：贵阳银行兴筑支行收款单位帐号：111012010200074866八、服务1、乙方提供完整的项目实施方案。
2、乙方应根据招标书要求和投标承诺全面负责机房工程的维护工作，对出现的各种故障在接报后1小时内响应，2小时内到达现场，24小时内处理完毕。
若主要设备的故障在24小时内仍未处理完毕，乙方必须免费提供可用的设备给予甲方临时使用或采取应急措施解决，不得影响甲方的正常工作业务。
4、合同项下的免费质量保证期（简称“质保期”）为自工程通过最终验收之日起开始计算，免费质保期为3年，质保期内乙方对整个工程提供免费维修。
超过免费质保期后的维修只收取维修换件的成本费，并由乙方向甲方提供加盖厂家公章的部件成本价格单。
5、质保期内，设备或零部件非人为因素出现故障而造成停用时，如因自身故障造成停用时间累计超过30个日历日，则免费质保期在状态恢复时重新计算。
6、乙方根据本合同及本项目的招投标文件的有关规定、《厂商产品保修承诺及服务指南》及与甲方商定事项为甲方提供产品售后服务。
7、乙方提供的货物保修具体服务内容和服务方式依照本项目的招投标文件的有关规定及《厂商产品保修承诺及服务指南》执行。
九、保密1、甲、乙双方在订立本合同过程中知悉的商业秘密、版权、专利及货物价格等内容，无论合同是否成立，均不得泄露或者不正当地使用。
泄露或者不正当地使用给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。
保密责任不因本合同履行完毕而解除。
2、未经双方协商共同确认，任何一方不得将本合同、合同附件、与合同有关的计划和项目书及资料等泄露给其他单位和个人。
甲方上级管理部门除外。
十、违约责任1、乙方必须向甲方提供符合合同约定质量的工程。
乙方所做工程不符合合同约定的，由乙方负责重新施工，并向甲方支付合同总价格的30％的赔偿金。
工程延期的，每延期1天由乙方向甲方支付合同总价格的0.3％的赔偿金，逾期达到30 天及以上的，甲方有权解除合同。
2、若因甲方原因造成工期延误，则工期顺延，甲方不得追究乙方的违约责任。
3、甲方有向乙方支付货款的义务。
甲方延期支付货款的，从应支付货款日起至实际付款日止，以未付款额的每日0.05% 的比例向乙方支付违约金。
4、甲方退货的理由须符合本合同及本项目的招投标文件的有关规定，以及《厂商产品保修承诺及服务指南》的规定，如符合退货条件的，乙方应将该项货物的货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。
5、乙方违反合同项下的货物和工程的质量保证及售后服务约定，不履行或迟延履行义务的，每违约一次，应向甲方偿付500元违约金。
如因此给甲方造成损失的，还应赔偿损失。
出现本合同第四条第3、4款约定情形的，还应按照该约定执行。
6、甲乙双方均保留追究因对方违反保密约定而造成损失的权利，具体赔偿措施是：违约方赔偿守约方因此造成的实际损失，如不能计算实际损失的，应按照本合同总额的10%计算。
7、由于不可抗力造成双方不能按本合同要求完成合同约定的工作，双方均不承担责任。
8、一方违反本合同的其他约定，应当承担违约责任，给对方造成损失的，应当赔偿损失，包括实际损失、预期利益、因此支出的调查取证费用、交通费用及律师费等。
9、当出现本合同约定或法定的解除合同的情形时，解除合同的一方应自解除合同的情形发生之日起60个日历日内向对方发出书面解除合同的通知。
解除合同通知自对方收到时生效。
被解除一方应自收到该通知之日起15个日历日内，向解除方提出书面异议或者提前诉讼，否则，视为被解除方对解除合同无异议。
十一、不可抗力1、不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
2、因不可抗力不能履行合同或不能完全履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但双方另有约定的除外。
当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
3、当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当在不可抗力事故发生后24小时内以电报、传真或电传等方式通知对方，双方协商解决办法，以减轻可能给对方造成的损失，发生不可抗力的一方应当在14个日历日内提供有效证明给对方。
一旦不可抗力事故的影响持续60个日历日及以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步履行合同达成协议。
十二、争议解决执行本合同中发生争议，应由甲乙双方共同协商解决。
协商不成，双方同意：将因本合同及本合同的履行所引发的一切争议提交乌当区人民法院裁决。
十三、其他1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。
2、本合同经甲、乙双方签字之日起生效，甲、乙双方必须严格遵守，任何一方不得单独修改合同内容，如有变更或需补充时，须经甲、乙双方同意，并以书面形式盖章确认。
3、本合同的补充文件、附件、甲、乙双方协商一致的有关修改合同的文件是本合同的有效依据。
4、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，每份均具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：日期：日期：合同附件：1、接地防雷2、UPS3、背景广播4、综合布线。